保定运输合同诈骗案示范
文本
In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound.
某某管理中心
XX年XX月
保定运输合同诈骗案示范文本
使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
保定律师辩护的合同诈骗案：
本人身份：被告人的辩护人。
本案辩护意见：
一、公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪的证据不足，
现有证据之间不能相互印证、未形成严谨的、排他可能性
的证据链条，依法尚不足以认定被告人的行为构成合同诈
骗罪。
㈠能够证实被告人骗取对方当事人财物的证据严重不
足，认定被告人“收取大额货款而交付价值较低的其他货
物来顶替合同约定的货物”(见本案《起诉书》第2页)没有
任何确定的事实基础。
1、被害人B同被告人之间只是以口头形式订立了买卖
合同，现有证据不足以证实二人订立的买卖合同的标的物确定是日立XXX型旧挖掘机(以下简称-6挖掘机)、不是现代XXX型旧挖掘机(以下简称-5挖掘机)。
现有证据中能够印证这一事实情节的只有被害人的陈述和被告人的供述，被害人陈述其支付36.5万元对价购买的是-6挖掘机，被告人供述其接受以36.5万元为对价出卖的则是-5挖掘机(最初发的是-6挖掘机的照片，但价格谈的是45万;因自己未交定金公司后来将-6挖掘机卖给了别人，自己在电话中同B说明了36.5万元购买的是-5挖掘机)，被告人的供述内容与被害人的陈述内容截然不同、冲突矛盾，据此根本无法得出确定的结论。
虽然被告人确实给被害人邮发了-6挖掘机的照片，没有邮发-5挖掘机的照片，但是邮发照片不是合同当事人就合同标的物达成合意的标志。被告人供述自己是按客户要求发买卖的挖掘机的照片，没有证据证实邮发的照片才确
定是买卖的标的物。证人C、D、E的证言中(见证据卷第57-58页、第64页、第66页)关于购买二手工程车过程的回答内容使用地均是推断、评论性的语言，不是对其亲身感知事实的客观陈述，而且三人的回答内容用语完全相同、一字不差，缺少起码的真实性，均不能作为有效证据使用。
2、被告人同被害人洽谈、订立合同使用地是真实的身份，没有证据证实其在订立合同过程中存在虚构事实、隐瞒真相的行为。
3、被告人的行为不符合刑法第二百二十四条规定的任何一种骗取对方当事人财物的情形。
㈡能够证实被告人以非法占有为目的的证据严重不足。
1、被告人在收到了被害人的货款后，向被害人发运了-5挖掘机，履行了交付自认为应交付货物的义务。
2、被告人在买卖挖掘机的过程中支付了18万元货款、1.2万元的运费，负担着相当多的交通差旅费用，投入了不少的时间精力，其追求获得最大商业利润的动机是正常的、符合日常生活经验法则。
3、XX县公安局XX派出所《抓获经过》(见证据卷第115页)足以证实被告人没有逃匿，可以被联系上，可以被找到。被告人电话停机确是事实，但是当时被告人已经履行完毕了自认为的交货义务;认定被告人去向不明没有任何根据，被告人是到河南省XX市联系其他业务了，如果被告人逃匿，20xx年X月X日(《抓获经过》中的年份应是笔误)XX县公安局XX派出所电话通知其到所时，其根本不可能主动到XX派出所办公室。
㈢本案的证据从表面上看数量不少，但是同对被告人的行为定性有关的只有被告人供述、被害人陈述，该二种证据还存在直接的对立冲突;其他的证据(证人证言、书证、
鉴定结论等)同被告人构成合同诈骗罪的待证事实均缺少关联性。
证人F、G只是亲历了运输挖掘机、谈付运费的过程，根本不具备知道被告人同被害人如何洽谈的买卖挖掘机情况的条件，其证言内容也未涉及到被告人是否实施了骗取被害人财物的行为。
证人H只是亲历了被告人拉走挖掘机的过程，也不具备知道被告人同被害人如何洽谈的买卖挖掘机情况的条件，其证言内容也未涉及到被告人是否实施了骗取被害人财物的行为。
证人I也不具备知道被告人同被害人如何洽谈的买卖挖掘机情况的条件，其证言中关于被告人骗取被害人财物的内容是在电话中听被害人说的，没有任何独立的证明力，其证言内容仅能证实被告人因参与了自己同被害人发生的一笔业务同被害人认识的过程。
证人J只是亲历了被告人问、看、购买挖掘机的过程，也不具备知道被告人同被害人如何洽谈的买卖挖掘机情况的条件，其证言内容未涉及到被告人是否实施了骗取被害人财物的行为，其证言内容以及被告人签订的《二手机械设备买卖合同》足以印证被告人供述的有关购买-5挖掘机的事实。
证人C的证言只能证实同被告人认识以及被告人给其发过-6挖掘机的信息，其不具备知道被告人同被害人如何洽谈的买卖挖掘机情况的条件，其证言内容也未涉及到被告人是否实施了骗取被害人财物的行为。
证人K的证言只能证实被告人经常换电话号码，被告人自20xx年X月XX日以来给过自己5、6万元钱的事实，未涉及到被告人是否实施了骗取被害人财物的行为。
证人D、E的证言内容仅涉及到了自己购买二手工程车的过程情况，因其回答内容存在同证人C的有关证言内容
用语完全相同的情况，没有真实性;其证言内容也未涉及到被告人是否实施了骗取被害人财物的行为。
被告人、被害人以及K的银行账户交易记录、凭证，印证了被告人供述有关内容的真实性，无法证实被告人实施了骗取被害人财物的行为。
徐水县物价局涉案物品价格认证中心《价格鉴证结论书》也无法证实被告人实施了骗取被害人财物的行为。
二、被害人确实承受了巨大的损失、不利益，但是被害人的损失完全可以通过民事救济的方式得到补救，以刑罚处罚的方式解决民事争议有悖法制的统一、法律的尊严。
依照合同法第五十四条的规定，被害人可以以买卖合同因重大误解订立、在订立合同时显失公平为由请求人民法院变更或者撤销同被告人之间的买卖合同。
综合以上，恳请人民法院依法对被告人作出证据不
足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。
判决结果：被告人犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币100000元。
评议：
合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，
以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十五条第一款规定，被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
接受被告人家属的委托后，辩护人积极同公安侦查机关、检察院审查起诉机关、法院审判机关交涉，成功排除了对被告人适用骗取对方当事人财物数额特别巨大的意见，应被告人要求为其当庭提供了无罪的辩护服务。虽然辩护人的证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪辩护意见没有被采纳，但是被告人在属于累犯、不认罪、不退赃、给被害人造成经济损失287000元的情况下，获得的量刑还是比较客观的。
司法实践中，根据20xx年5月7日施行的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条的规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。但是，对于本罪数额巨大、特别巨大的起点以及其他严重情节、特别严重情节的认定尚没有明确的规定。
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 运输合同范本-包机运输合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
包机人： _________________________________________________ 地址：邮码：电话: 法定代表人：职务： 承运人： _________________________________________________ 地址：邮码：电话: 法定代表人：职务： 1. 包机人于年月日起包用型飞机架次担任包 机运输，其航程如下； —_年__ __ 月 __ —日__ —自- __至 ___________ —,停留0; _年__ __ 月 __ —日__ —自- __至 ___________ —,停留 0; 年月日自至,停留0; 包机费总共人民币元。 2. 根据包机航程及经停站，可供包机人使用的载虽为 公斤。如因天气或其他特殊原因需增加空勤人员或燃油时，载虽照减。 3. 包机吨位如包机人未充分利用时，空余吨位得由民航 利用；包机人不能利用空余吨位载运非本单位的客货。 4. 承运人除因气象、政府禁令等原因外，应依期飞行。 5. 包机人签订本协议书后要求取消包机，应交付退包费
元。如在包机人退包前，承运人为执行本合同已发生调机等费用时，应由包机人负责交付此项费用。 6. 在执行本合同的飞行途中，包机人要求停留应按规定交纳留机费。 7. 其他未尽事项按承运人客货运输规则办理。 包机人：________________________________ 代表人：________________________________ 年月日 承运人：________________________________ 代表人：________________________________ 年月日
YOUR LOGO 煤炭运输合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
煤炭运输合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 托运方：______________; 承运方：______________. 根据国家有关运输规定，经过双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 一，货物名称、规格、数量、价款： 二，包装要求：托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的，应根据保证货物运输安全的原则进行包装，否则承运方有权拒绝承运。 三，运输办法及运杂费负担：___________ 四，托运时间及地点：___________ 五，到货时间及地点：___________ 六，收货人领取货物及验收办法：_____________ 七，付款办法：_______________ 八，违约责任： 托运方责任： 1.未按合同规定的时间和要求提供托运的货物，托运方应按货物价值的____%偿付给承运方违约金。 2.由于在普通货物中夹带、匿报危险货物，错报笨重货物重量等而招致吊具断裂，货物摔损，吊机倾翻，爆炸，腐蚀等
委托个人运输合同 【篇一：委托运输合同范本】 委托运输合同 合同编号： 签订时间： 签订地点： 托运方（简称甲方）： 承运方（简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为保证双方的合法权益， 经甲乙双方协商一致，甲乙双方在自愿、平等、诚信的基础上签订本合同。 一、运输货物名称、数量、运输价格 二、运输货物起运地和到达地 1、运输货物起运地： 2、运输货物到达地： 三、运输时间 1、承运日期： 2、到达日期： 3、乙方应按本合同约定的日期或甲方通知日期按时组织车辆运输。 四、运输方式及车辆要求 本合同项下运输方式为汽车运输。车辆为，上述车辆要求同时 具备如下条件： 1、具备车辆行驶证、道路运输证等应具备的有效证件； 2、已缴纳当年度的机动车交通事故责任强制保险、第三者责任险、车上人员责任险、 承运货物责任险等保险。 3、 五、货物的装卸及费用承担 本合同项下货物的装卸由负责，由承担费用。乙方按照本合同约定的时间， 安全的将货物运到本合同约定地点，由收货单位接收货物，收货单位在收货或结算单据上进行签收确认，乙方负责将收货或结算单据及时交给甲方，收货或结算单据是甲、乙双方结算运费的依据。
六、质量要求及验收 1、运输质量要求：乙方应对运输货物采取妥善的安全措施，应当按照通用的足以 保全货物的方式对承运货物进行包装。 （1）裸露货物进行苫盖，保证运输过程无飘洒、无丢失、无混料。（2）应采取防潮、防雨、防盗等必要措施。 2、验收：收货单位根据本合同的约定及发货方的发货单对货物的外观及重量进行 验收；数量检验以收货单位或的计量衡称重为计量标准。收货单位收到货物重量与发货单位的磅差在以内，磅差超出上述标准时，由乙方承担赔偿责任，按该货物买卖双方实际交易价格及造成的损失赔偿。 七、运费结算 1、结算数量： 2、结算方式： 3、运费 调整： 4、支付方式： 八、保证和承诺 1、乙方是依法设立并有效存续的企业法人，具有签订本合同的主体资格（企业法 人营业执照、税务登记证及组织机构代码证等相关证照齐全、有效），不存在挂靠其他单位的情形； 2、乙方具备合法有效的道路运输经营许可证，且其许可经营范围符合本合同运输 货物所属类别； 3、乙方保证本合同运输所用车辆所有权全部为乙方所有，不存在租用、借用其他 单位或个人车辆的情况；为履行本合同所配备的驾驶人员具备驾驶本合同所用车型相对应的驾驶证，且具备与运输本合同货物相对应的道路运输从业资格证； 4、乙方保证所提供票据的合法性和合规性，如果因乙方出具票据违反国家税收和 发票相关法规规定的，致使甲方遭受处罚受到任何损失，乙方应负责赔偿；同时乙方有
一般货物运输合同范本 委托方：__________________ 承运方：__________________鉴于甲方和乙方依法设立且合法存续，双方本着公平、平等、等价有偿和诚信原则，依据相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承运货物事宜签订本合同，以资共同信守：第一条运输费用甲乙双方建立战略商业伙伴关系，乙方给甲方最优惠的价格。运输费用以甲乙双方签章确认的乙方报价单为准，该报价单作为本合同的不可分割的一部分。如果乙方需变更价格，须提前1个月书面通知甲方。经甲方书面确认后，方可执行，否则，甲乙双方按变更前的价格结算。第二条甲方责任运输时间______年______月______日起至______年______月______日，甲方预报当月运输计划，货柜数量根据甲方所提供的数量而订，以便乙方提前调配车辆，确保运力。甲方需调用车辆前，应提前一至两天向乙方传真书面的《托运单》并注明装柜地点和时间、货物名称、箱型、重量及卸货地点，联系人及电话，落重日期等。并对所提供托运资料的真实性负责。特殊原因需临时增加拖柜量，提前24小时通知乙方，经双方协商同意后，由乙方安排拖柜来厂装货。厂方正常装柜时间为每天24小时。甲方按协议约定及时与乙方结清各项费用。第三条乙方责任乙方所提供的车辆必须是技术性能良好，证照齐全、合法、有效，并购买了交强险、商业险、物流责任险。货物启运前，乙方须向甲方提供承运车辆及驾驶员的基本资料复印件。乙方需按甲方《托运单》准时安排货柜到工厂装货，如遇特殊原因不能准时到厂，需提前6小时书面通知甲方，并经甲方同意后方可延迟。否则，所产
生的费用由乙方承担。货物运输过程中若发生意外交通事故，无论是否导至货物损坏，乙方在启动交通事故救急预案的同时，还应及时通知甲方，并随时通报事故处理情况。本协议为甲方商业机密，乙方不得向任何第三方泄露，否则，由此所产生的后果由乙方负责。乙方在运输过程中对甲方的货物造成损坏、丢失的风险责任由乙方承担，对造成经济损失的，由乙方负责。第四条费用及结算方式乙方车辆按计划时间正常到达甲方指定工厂或仓库，如厂方无法即时装货，所产生的压夜费用为______元/天，由甲方支付。运输费用以月结方式结算，乙方需在次月5日前将上月的月结对帐单传给甲方，甲方须在______天内核对完后回传给乙方确认，经双方确认无误后，提交给甲方财务部，于______个工作日内将该费用按以下约定的方式支付给乙方。乙方同意采用以下方式收款：由甲方将款项付至乙方如下账号：户名：________________________公司开户行：______________________账号：_______________________以上信息如有变更，乙方应书面通知（需加盖公章）。第五条合同的终止如因不可抗力（仅指战争四级以上地震）无法履行本合同的，本合同自动终止，甲乙双方承担各自的损失，互不追究责任。乙方在一个月内延迟到柜10次，六个月内累计延迟到柜60次，甲方有权终止本合同并追究乙方的违约责任。除上述外，甲、乙任何一方终止合同，需提前二个月以书面报告形式告知对方。第六条违约责任乙方需按甲方的装柜时间表安排到柜，在未经甲方同意而延迟到柜，每延迟6小时按该柜的运输费用10%向甲方支付违约金。甲乙任何一方违反诚信商业、
合同编号： 铁矿承包合同范本 签订地点： 签订日期：年月日
铁矿承包合同范本 甲方：云南郑杨矿业有限公司 (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国矿产资源法》等相关法律的规定，甲方将老雪山铁矿的开采，承包给乙方组织施工。经甲、乙双方友好协商，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本合同供双方共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称：东川区舍块乡老雪山铁矿开采。 2、工程地点：东川区舍块乡老雪山铁矿。 3、工程内容：老雪山矿段矿石的露天、掘进开采(运输由甲方负责)、覆盖层土石方剥离及运输、场内便道的修筑。 二、采矿范围及期限 1、承包老雪山铁矿属该公司的所有矿区范围。 2、承包期限自2011年月日起至本矿区矿石开采完毕止。三、承包方式 l、本工程采取内部承包方式，包工包料，独立核算、自负赢亏。2、矿山的道路(临时设施场地)由甲方负责或委托乙方负责施工，费用由甲方负责。 2、采矿所需的机械设施、设备，人工及资金由乙方负责。 3、燃油及火工材料由甲方购买和管理，费用在乙方工程款里扣除(其
中柴油元/吨、炸药元/吨、分段式导爆管元/发，以上价格为与甲方结算的固定价格，不随市场价格变化)。 4、乙方负责采矿的安全、进度等全面工作。 四、质量标准 1、采矿须严格遵守"三个兼采原则"规范安全施工作业，工作区无重大安全隐患。 五、采矿承包质量单价及付款方式 1、工程数量根据甲乙双方共同确认指定的过磅单结算为依据。 2、甲方要求质量标准粒度在50公分以内，若超过50公分由乙方返工，所造成的选矿厂停工停产均由乙方承担经济责任，每小时停班费壹万元人民币。 3、乙方承包单价为：露天采矿23元∕吨，掘进洞采48元∕吨，运输一公里内。覆盖废石方剥离24元∕方、土方12元∕方，支付款项时应扣除燃油、火工材料费、电费。 4、便道施工土石方工程单价参照废石开挖。 5、乙方每月保证完成矿石产量达3万吨以上，如甲方未能运出施工现场，则按实际开采量给乙方结算。 6、甲方每个月25日与乙方结算一次，第一个月工程款按95%支付(扣5%安全质量保证金)，其后均按100%支付，本项目工程结束时甲方在一个月之内结清乙方的所有工程款。 7、以上承包单价不含税金，所有税收均由甲方负责。 六、甲方的权利和义务
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-021327 普通货物运输合同范本(2020 Model contract of ordinary goods transportation
普通货物运输合同范本(2020版) 托运方：_________ 托运方详细地址：_________ 承运方：_________ 收货方详细地址：_________ 根据国家有关运输规定，经过双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条货物名称：_________;规格：_________;数量：_________;单价：_________总额(元)：_________. 第二条包装要求 托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的，应根据保证货物运输安全的原则进行包装，否则承运方有权拒绝承运。 第三条货物起运地点：_________;货物到达地点_________. 第四条货物承运日期_________;货物运到期限_________. 第五条运输质量及安全要求_________. 第六条货物装卸责任和方法_________. 第七条收货人领取货物及验收办法_________. 第八条运输费用、结算方式_________. 第九条各方的权利义务 一、托运方的权利义务
1.托运方的权利：要求承运方按照合同规定的时间、地点，把货物运输到目的地。货物托运后，托运方需要变更到货地点或收货人，或者取消托运时，有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知承运方，并应按有关规定付给承运方所需费用。 2.托运方的义务：按约定向承运方交付运杂费。否则，承运方有权停止运输，并要求对方支付违约金。托运方对托运的货物，应按照规定的标准进行包装，遵守有关危险品运输的规定，按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。 二、承运方的权利义务 1.承运方的权利：向托运方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳规定的各种运杂费用，承运方对其货物有扣压权。查不到收货人或收货人拒绝提取货物，承运方应及时与托运方联系，在规定期限内负责保管并有权收取保管费用，对于超过规定期限仍无法交付的货物，承运方有权按有关规定予以处理。 2.承运方的义务：在合同规定的期限内，将货物运到指定的地点，按时向收货人发出货物到达的通知。对托运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏、无人为的变质，如有上述问题，应承担赔偿义务。在货物到达以后，按规定的期限，负责保管。 三、收货人的权利义务 1.收货人的权利：在货物运到指定地点后有以凭证领取货物的权利。必要时，收货人有权向到站、或中途货物所在站提出变更到站或变更收货人的要求，签订变更协议。 2.收货人的义务：在接到提货通知后，按时提取货物，缴清应付费用。超过规定提货时，应向承运人交付保管费。
合同编号：YT-FS-4563-63 新货物运输合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
新货物运输合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 托运方(甲方)：______ 地址：____ 邮码：____ 电话：____ 法定代表人：____ 职务：____ 承运方(乙方)：______ 船 运公司 地址：____ 邮码：____ 电话：____ 法定代表人：____ 职务：____ 乙方同意甲方托运____货物，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。 第一条运输方法 乙方调派____吨船舶一艘，船名____，编号____，船舶有____吊装设备，应甲方要求由____港运至____港____号码头，按现行包船运输规定办理。 第二条货物包装要求
乙方将货物用____材料包装，每包体积____米，重量____吨。(或____型号包装集装箱。) 第三条货物集中与接收时间 甲方应____年____月____日至____月____日内将货物集中于____港____号码头。由乙方联系港口接收集货，货物由甲方看守。 第四条装船时间 乙方于____年____月____日将船舶抵达港，靠好码头，于____月____日时至____时将货物装完。 第五条运到期限 乙方应于____年____月____日____时前将货物运达目的港码头。 第六条启航联系 乙方在船舶装货完毕启航后，即发电报通知甲方做好卸货准备。如需领航时亦通知甲方按时派引航员领航，费用____元由____方负担。 第七条卸船时间 甲方保证乙方船舶抵达目的港码头，自下锚时起
包机运输协议书 包机运输协议书 编号： （以下简称包机人）为包用飞机与中国民用航空售票服务处（以下简称承运人）签订本协议书，双方同意遵守下列条款： （一）包机人于月日起包用型飞机架次，其航程如下： 月日自至月日，停留日 月日自至月日，停留日 月日自至月日，停留日 包机费用总共元。 （二）根据包机航程及经停站。可供包机人使用的最大载量为公斤（内座位）。如因气象原因或其他特殊原因需要增加空勤人员或燃料时，载量照减。 （三）包机吨位如包机人未充分利用时，空余吨位得由民航利 用，包机人不得利用空余吨位，自行载运非本单位的客货。 （四）承运人除因气象、政府禁令等原因外，应依期飞行。 （五）包机人签订本协议书后，要求取消包机，应交付退包费每架次元。如在包机人退包前，承运人为执行协议书已发生调机等费用时，应由包机人负责交付此项费用。 （六）在执行协议书的飞行途中，包机人要求停留，按规定收取留机费。
（七）其他未尽事项，按承运人旅客、货物运输规则办理。包机人承 运人 银行帐号 开户行 鉴订日期年月日 第二篇：包机运输协议书 号：______ ______ （以下简称包机人）为包用飞机与中国民用航空_______ 售票服务处（以下简称承运人）签订本协议书，双方同意遵守下列条款：（一） ____________ 包机人于月___________ 日起包用_____ 型飞机架 次，其航程如下： ______ 月 ____ 日自_________ 至_____ ，停留_____ 日 ______ 月 ____ 日自_________ 至_____ ，停留_____ 日 ______ 月 ____ 日自_________ 至_____ ，停留_____ 日 包机费用总共__________ 元。 （二）根据包机航程及经停站。可供包机人使用的最大载量为——公斤（内座位）。如因气象原因或其他特殊原因需要增加空勤人员或燃料时， 载量照减。 三）包机吨位如包机人未充分利用时，空余吨位得由民航利 用，包机人不得利用空余吨位，自行载运非本单位的客货。
发包方负责人（甲方）： 身份证号： 承包方负责人（乙方）： 身份证号： 根据甲方承包的铁矿土石方（铁矿）工程施工的需要,乙方自愿承包该工程的运输的一部分项目。为明确双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《道路运输条例》以及甲方与总承包方签订协议的原则和规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方充分协商，就乙方承包甲方铁矿土石方工程承包合作事宜，双方自愿达成如下协议： 一、合作内容： 1、工程位置： 2、工程内容：土石方运输 3、工期期限： 4、工程量： 5、单价 6、工作内容：机械挖、运土石方，排土场地平整，洒水，以及甲方指定位置由乙方负责。 二、甲方责任 1、甲方负责施工区道路的畅通及按照合同约定支付工程款。 2、协调各方关系，督促乙方保证运输进度和安全文明运输。 3、甲方根据总包方和业主的要求制定统一的运输方针和管理目标。 4、运输车的油料按照甲方和总包方的约定，由甲方垫支油料款，并安排加油车到施工现场给乙方加油，每次结算时甲方在运输款中扣回。 5.甲方负责给乙方提供住宿，费用先有甲方提供，第一个月以后从工程费用用扣除，机器修理部和小卖部由甲方开设。
6.方负责国土资源、环保、村委、国土林业局、交警、城管等有关部门的一切相关手续和费用。 三、乙方的责任 1、乙方提供运输自卸汽车须是合法有效的，否则自行承担全部责任；乙方还必须保证18个月的工期，否则视为乙方违约。 2、乙方在运输过程中（含进场途中）发生违章的处罚及安全事故赔偿由乙方全部承担 3、在施工期中，乙方必须服从甲方的管理并遵守业主、总包方的管理制度；乙方须按照甲方的施工进度按时按量完成土石方的运输工作（不可抗拒的因素和天气原因以及总包方的原因除外）。 4、乙方做好安全工作，作业中要严格执行岗位的安全操作规程和作业规程，特种技术员还必须持证上岗，杜绝违章作业，甲方和业主、总包方有权监督乙方作业，并有权处理乙方违章作业行为；乙方造成人员伤亡和其它事故等经济损失，一切责任和损失由乙方自行承担。 5、乙方不得拖欠工人工资，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。 6、有偿接受甲方临时指派的其它施工任务 7、工程完工后，支付工程款前，乙方须撤除所有的机械设备、临时设施及工作人员，做到完工清场。 8、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，全部由乙方自行处理并承担全部法律经济责任，甲方协助处理。 四、合同的变更、终止 1、由于不可抗力的因素、国家政策、法规出现变化，影响合同的执行时，经确认后可终止或顺延；合同期满后自动终止。 2、如有以下情况，甲方有权单方解除合同，并拒绝支付剩余运输款 （1）乙方违反甲方和业主、总包方规章制度，不服从甲方和业主、总包方的管理； （2）乙方不能按照施工进度表按时按量完成的。 3、如有以下情况，乙方有权单方解除合同，甲方结清剩余运输款
物流运输司机劳动合同范本【标准版】 用人单位：_______________________运输有限公司(以下简称甲方) 法定代表人：_____________________ 通讯地址：_______________________ 联系方式：_______________________ 劳动者：__________________________(以下简称乙方) 性别：____________________________ 身份证号：________________________ 联系方式：________________________ 风险提示：根据《劳动合同法》相关规定，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者支付每月双倍工资。此外，用人单位与劳动者签订的必须是正式劳动合同，不得以试用期合同“搪塞”，若签订合同为试用期合同的，该试用期合同期限视为正式劳动合同期限，薪资水平按同等岗位的水平发放。 本公司就聘用驾驶员事宜，经双方在自愿、平等的基础上协商一致，达成以下条款： 一、劳动合同期限 本合同为_______年期限，合同期自_____年___月___日起至_____年___月___日止，期限届满，本合同自行终止，经双方同意，可以续签合同。 其中试用期为_____个月,试用期限内甲方有权随时解除合同，若乙方造成甲方车辆的任何损失，应按价赔偿。 风险提示：试用期是用人单位与劳动者之间相互适应、双向选择的期限，试用期的期限通常由用人单位与劳动者自行约定，但不得超过法定期限。用人单位与劳动者约定试用期不得违反国家法律规定，根据《劳动合同法》第19条规定：劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过两个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过三个月。 二、工作岗位 1、乙方应当保证提供的个人信息资料和各类证件：驾驶证、资格证书等真实有效。 2、乙方同意根据甲方需要安排担任汽车号为_________的驾驶工作，自觉遵守甲方规章制度，按时保质完成出车任务，并同意根据工作时间调整或另行安排工作加班时间。 三、劳动报酬及福利保险
遇到合同纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> http://biz.doczj.com/doc/3f3931227.html, 货物运输合同范本 货物运输合同有哪些主要条款？货物运输合同的格式是怎样的？货物运输合同该怎么写？赢了网小编为了解决大家的问题，将在下文中为大家带来一份货物运输合同范本，希望能帮助到大家。 货物运输合同范本 甲方：(委托方) 乙方：(承运方) 甲乙双方本着友好协商、平等自愿的原则，签订此运输协议，现就如下事项进行约定，由双方共同遵照执行。 一、甲方委托乙方承接公路货物运输，乙方须安全、准时、完整地将承运货物送到甲方指定地点，并交给定收件人。 二、甲方应提前六个小时向乙方提出用车计划，乙方应在指定的时间
将适合吨位或方位的车辆派发指定地点装货，乙方安排装货的车辆应符合装载要求，货箱应保持清洁，装载后要求装载牢固，遮盖严密。 三、委托运输货物的品种、数量、价值、目的地、收货单位(或个人)，以甲方开出的产品出库单及运输协议为依据，装货时双方当事人应在场点件交接，乙方在确认货物包装完好无损，件数准确无误的前提下签字。 四、运费支付方式：现付( )、货到付款( )、月结、( ) 五、违约责任： a)甲方委托乙方购买货物保险，保险率为3‰、在运输途中如发生意外(交通事故、火灾等)，乙方应根据甲方实际的投保金额做出赔偿，甲方仅协助乙方向保险公司索赔。 b)货物到达目的地如出现丢失、淋湿、及其损坏等情况应在确认后由送货驾驶员签字认可，甲方将此确认货运问题单传真给乙方，乙方应赔偿。 c)乙方承运货物必须准时到达目的地，并送货上门，如果货运期延误3天以上(从乙方收装货物时间算起)，而导致甲方收货方退货及索赔，
编号：________ xx包机运输合同范本 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共3 页
xx包机运输合同范本 编号：_________ _________（以下简称包机人）为包用飞机与中国民用航空_________售票服务处（以下简称承运人）签订本协议书，双方同意遵守下列条款：（一）包机人于_________月_________日起包用_________型飞机_________架次，其航程如下： _________月_________日自_________至_________，停留_________日 _________月_________日自_________至_________，停留_________日 _________ 包机费用总共_________元。 （二）根据包机航程及经停站。可供包机人使用的最大载量为_________公斤（内_________座位）如因气象原因或其他特殊原因需要增加空勤人员或燃料时，载量照减。 （三）包机吨位如包机人未充分利用时，空余吨位得由民航利用，包机人不得利用空余吨位，自行载运非本单位的客货。 （四）承运人除因气象、政府禁令等原因外，应依期飞行。 （五）包机人签订本协议书后，要求取消包机，应交付退包费每架次 _________元。如在包机人退包前，承运人为执行协议书已发生调机等费用时，应由包机人负责交付此项费用。 第2 页共3 页
（六）在执行协议书的飞行途中，包机人要求停留，按规定收取留机费。（七）其他未尽事项，按承运人旅客、货物运输规则办理。 包机人（签章）_________ 承运人（签章）_________ 开户行：_________ 开户行：_________ 银行帐号：_________ 银行帐号：_________ _________年____月____日_________年____月____日 第3 页共3 页
铁矿石运输合同 甲方（以下简称甲方）： 乙方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》，以及其他活动、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，结合本项目的具体情况，甲方决定将铁矿石运输项目交给乙方施工，为了明确甲、乙双方的责任与义务，经双方协商一致制定以下条款双方共同遵守。 一、项目概况 1、运输项目：运输铁矿石。 2、装卸地点：由繁峙县的南磨近方圆铁矿装车到豆村太星厂卸车。 3、运输距离及价格：全程运输距离43公里，每吨运输元/吨（乙方领款时为税后价）。 4、车辆要求：车型规格：前二后八（车厢长5.6米或5.8米，马力为290马力以上）或前四后八（车厢长不超出7.2米）。 5、进场日期：年月日。 6、车辆到达现场后甲方需马上支付乙方每辆车元进场费，五天后在计价款中分期扣除。 二、工程运输结算方式 1、在本协议签订生效后，运输车辆按甲方的要求从指定地点到卸点，次日十二点结清（由乙方财务人员持甲方结算运输单据交由甲方，甲方以现金方式与乙方结算）。 2、如甲方不能按时结算，超过48小时后乙方即可有权停运，
如停运造成乙方经济损失，一切由甲方负责。 三、甲乙双方的责任 1、甲方责任： （1）甲方确保乙方车辆装卸地点的道路畅通，如因道路上、城管、交警、大桥问题所受的罚款（交通事故等除外），由甲方负责及调和地方势力恶意扰乱。 （2）若因原料供应不上或装点的原因，纯属甲方的因素造成乙方车辆不能正常运输其损失由甲方承担。（按每天每车1000元赔付给乙方，人员工资每天每人100元）。 （3）甲方保证场内道路平整装卸点机械正常，无排队误工现象（一般装卸点不得超过半小时）。 （4）在运输过程中，若运输距离变更，视实际情况互相商定，重新签订补充合同，但不能造成双方延误工期，若甲方因变更运输的路段与运距，双方按实际的公里数取长补短，而造成未履行合同运输任务，甲方应承担乙方每日每辆车1000元经济赔偿及人员工资每天每人100元赔偿。 （5）甲方按照合同按时付款，以便乙方正常运输，确保运输顺利。 （6）甲方负责协调乙方进场的住宿，而所产生的生活用水、电费及住宿费用由乙方负责。 2、乙方责任： （1）甲方为乙方出面办理通行许可证，乙方保证车容、车况良好，出现的故障应立即排除，严禁车辆“带病”上路，在施工过程中，乙方严格要求车辆人员的管理应注意安全，如出现交通事故人身伤亡、扣车所产生的问题由乙方自负，甲方不承担任何责任和
货物运输合同范本 发布日期：2010-06-09 10:57:33浏览数：5121来源：互联网 甲方：_____________ 乙方：_____________ 地址：_____________ 地址：_____________ 电话：_____________ 电话：_____________ 传真：_____________ 传真：_____________ 甲方因货物运输之需要，委托乙方使用相关设备和运输工具提供运输服务；乙方愿意并同意向甲方提供上述服务。乙方与甲方本着平等、互利、互惠的原则，在遵守中华人民共和国法律和法规的前提下，经充分协商，就甲方委托乙方提供货物运输服务事宜，达成如下协议： 一、甲方权利与义务 1 甲方委托运输的货物均为一般普通货物，即不超长、超大、非危险品货物。 2 甲方交货时根据运单的件数，应与乙方核对货物的外包装和件数。 3 甲方应提前向乙方提供尽甲方所知的、详尽的并由甲方授权人签署的书面提货和发货指示，包括具体的提货和发货日期及时间、货物的名称、重量、件数、体积、必要的产品说明、提货地点、要求走货方式或到达时限、收货人的姓名、电话（手机）、收货单位、详细地址。 4 甲方应在双方约定的时间和地点交付约定数量的货物，并对乙方人员和车辆提供适宜的工作条件并配合乙方做好发货的交接。 5 因甲方工作失误造成的运输地点及收货人错误，甲方须承担由此而造成的损失和新增加的费用。 6甲方如发现乙方外勤人工作态度不认真或车辆不符合甲方要求,甲方有权要求乙方重新按排人员及车辆。 7 甲方委托乙方为甲方及其客户提供国内货物运输及分拨打包的服务。 8 甲方保证货物的包装完全符合长途运输基本要求（如：运输时的摩擦、正常刹车时的碰撞、搬运装卸承受力及标志）。 二、乙方的权利与义务 1 乙方在接货时与甲方就货物的外包装和件数进行核对，如发现货物的外包装有明显破损、如发货资料和件数不符应立即指出并在交接单上注明。除非另有规定。 2 对运输过程中出现任何问题，乙方应及时通知甲方，并应积极采取有效措施并与甲方协商解决问题。 3 乙方在提货时发现货物品质不良或属于危险物品的货物有权拒绝运输。 4 乙方接受甲方的委托提供国内运输及分拨打包的服务。 5 乙方必须提供一名专员对甲方的货物进行相关受理，并确保货物的定时定点到达。工作内容包括严格按要求安排提货、外包装处理、运输、送货，每日跟踪货物送达情况并随时接受甲方负责人查询。 6 乙方按甲方的指示安排派送，并按时将货物交付收货人。乙方应取得收货人在货物签收单上的签收证明。 7 乙方接到甲方的指示，应及时安排提货及运输的车辆，以及如有要求的装卸工具，并在约定的时间、地点到甲方的发货部门提货。 三、费用与结算 1 甲方应对每一次委托内容、要求的服务范围以填写乙方托运书的方式告知乙方，托运书由甲乙双方共同签字确认后生效，双方应同时约定费用标准。（费用标准详见附件一） 2由乙方每月底制作“ 运输费用结算单” 经甲方确认无误后开据运输发票。 3 结算方式为月结。以每月30日或末日为结算日，每月10日前结算上月费用。如逾期结算，每日加收5‰的滞纳金。 四、保密条款 1于本合同终止之日,甲乙双方有权要求对方返还或销毁其所有提供的资料。 2商业机密包括但不限于甲方客户名称、经办人、甲方货物重量价值等。
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 包机运输合同2020(合同示范文 本)
包机运输合同2020(合同示范文本)说明：本合同书适用于合同双方同意签署协议后，约束合同双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 包机人：____________________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 承运人：____________________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 1.包机人于____年月日起包用型飞机架次担任（旅客、货物、客货）包机运输，其航程如下； ____年____月____日____自____至________，停留____日； ____年____月____日____自____至________，停留____日； ____年____月____日____自____至________，停留____日； 包机费总共人民币________元。 2.根据包机航程及经停站，可供包机人使用的最大载量为____公斤（内含客座）如因天气或其他特殊原因需增加空勤人员或燃油时，
简单货物运输合同书范文 简单货物运输合同书范文1 甲方： 乙方(承运人)：身份证号：车号： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律的规定，甲乙双 方在平等、自愿、互惠互利的基础上，经充分协商，就乙方为甲 方提供货运服务的相关事宜达成协议如下： 一、甲方的权利和义务 1、乙方为甲方提供货物运输服务，甲方有权指定乙方运输 车辆的货物装车地点、行驶路线及收货地点。 2、甲方按约定向乙方支付运费，运费每月支付一次，甲方 按单程里程结算(按规定的车公里执行)，乙方必须凭运输发票办 理结算。 3、甲方有权检查核实乙方车辆的运行情况、 二、乙方的权利和义务 1、乙方必须保证安全、准时如数承运货物。 2、乙方保证其承运车辆车况良好，运输需用的鸭笼、大绳、篷布等由乙方自理。 3、甲方向乙方支付运费方式为隔月发放(例：3月份运费5 月份发放;4月份运费6月份发放)，如果乙方不服从甲方管理或 给甲方造成名誉或者经济损失，甲方有权扣除其运费，并向当地 法院提起诉讼追究其相关法律责任，并要求乙方赔偿甲方一切经 济损失。 4、乙方车辆证件必须齐全有效，包括运营手续及车辆保险等。(保险：成员险不少于2人，每人不低于5万元，第三者不 低于20万元)。 5、乙方保证运输安全，严禁酒后驾车，如有发现提交公安 机关交通管理部门依法进行处理。 6、乙方承担车辆运行所发生的一切费用及责任(包括交通事故、人身伤亡及其他财产损失)，并对所承运货物负责。如因车
辆事故、交通事故等原因所造成毛鸭途中和宰前死亡、丢失等损失，由乙方承担全部民事赔偿。 7、为保障运输里程的公平，乙方上岗前必须安装GPS 定位系统。 8、如乙方解除协议，必须提前30天通知甲方，经协商一致后，可解除本合同。 9、甲方如遇到不可抗拒外力导致甲方停产或关闭，本运输合同自动解除，甲方无赔偿责任。 三、甲方和乙方不存在劳动法规定的劳动关系，乙方不是甲方的职工或雇工，无劳动关系或雇佣关系。 四、争议解决及其它约定 1、本协议未尽事宜可由双方签订补充协议 2、如果发生纠纷，双方协商解决。协商不成，由甲方所在地人民法院管辖处理。 3、本协议一式两份，经双方签字盖章后生效。甲乙双方各执一份，均具有同等效力。 4、本合同自签字之日起6个月内为有效期。 甲方(托运人)：乙方(承运人)：车号：保险单号： 年月日 简单货物运输合同书范文2 托运方：湖南瑞泰烟花鞭炮有限公司 (以下简称甲方) 承运方：澧县国人物流有限责任公司 (以下简称乙方) 本着对企业负责，搞活流通，降低运输成本，经甲、乙双方友好协商，按照平等、互利、协商一致，等价有偿的原则，为明确责任和保障双方合法权益，特签定本运输合同，并共同信守下列条款： 一、货物名称：烟花鞭炮(纸箱包装) 二、运输方式：采用公路运输、运输车辆由乙方统一调度; 三、运输范围：出湖南常德运到全国各地;
公路货物运输合同范本 乙方（承运方）： 为了共同做好运输业务，双方根据交通部《汽车货物运输规则》，《公路货物运输合同实施细则》及有关货物运输法律文件等，经双方协商达成以下协议： 一、乙方根据具体甲方要求，为甲方承担公路运输业务。 二、运输业务程序：1、甲方发出运输指令。2、乙方认可发车。3、乙方装车。 4、双方验收签收。 5、发往目的地并签收回单。 6、下月费用结算。 三、甲方的权利与职责： 1、甲方权利： （1）要求乙方按规定时间、地点、数量把货物安全、及时甲方出库单指明的目的地。
（2）甲方委托乙方承运的货物种类主要为甲方生产是涂料成品和原料，甲方有权要求和监督乙方按照特殊危险物品进行装卸及做运输等方面的准备工作。 （3）甲方有权对乙方的违约、违规等行为而造成的运输过程中、风险转移前的货物的损坏、灭失，要求乙方先予赔偿；甲方在乙方收到甲方出具的《运输问题通知单》三天内没有得到回复，有权作默认赔偿处理。 （4）甲方有运输业务当日向乙方订运车辆，乙方需要在半小时内给予答复，并确保车辆准时到达甲方指定的提货点，否则甲方有权另找承运单位。 2、甲方的义务： （1）甲方的货物，按甲方企业包装标准的规定进行包装。 （2）甲方须出示明确的送货详细地址、联系人、电话及发货时间和数量。 （3）向乙方提供出库单四联（三联做回单，一联交客户）。 四、乙方的权利和职责：
1、乙方的权利：要求甲方有运输业务当日18：00点以前通知乙方，并告知运输数量、发运目的地地址、所需车类；告知方式为电话或传真。 2、乙方义务： （1）乙方车辆到达甲方提货地点后须在门卫处登记并通知甲方仓库负责人；提货人必须提供有效身份证件、乙方介绍信及有关联系单。经甲方许可后驶入指定区域等待装车。甲乙双方在货车挡板处交接货物，乙方须对所承担的货物做好清点工作，并按甲方要求办理及出门手续。 （2）乙方车辆进入甲方公司区域或库房区域时，必须遵守甲方的相关规定：车辆进入甲方上述区域时，应减速慢行，并加装车辆排气管防火装置；人员进入上述区域必须申领并挂胸挂临时出入证，严禁在上述区域吸烟，未经许可不得进入仓库、车间及办公室等。 （3）乙方承运的运输业务以甲方填写并由乙方签字确认的运输任务单为准，运输任务单一式两份，乙方保留一份作为结账凭证。
铁矿石运输合同 甲方（以下简称甲方）：_____________________________________ 乙方（以下简称乙方）：_____________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》，以及其他活动、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，结合本项目的具体情况，甲方决定将铁矿石运输项目交给乙方施工，为了明确甲、乙双方的责任与义务，经双方协商一致制定以下条款双方共同遵守。 一、项目概况 1、运输项目：运输铁矿石。 2、装卸地点：。 3、运输距离及价格：全程运输距离43公里，每吨运输元/吨（乙方领款时为税后价）。 4、车辆要求：车型规格：前二后八（车厢长5.6米或5.8米，马力为290马力以上）或前四后八（车厢长不超出7.2米）。 5、进场日期：年月日。 6、车辆到达现场后甲方需马上支付乙方每辆车元进场费，五天后在计价款中分期扣除。 二、工程运输结算方式 1、在本协议签订生效后，运输车辆按甲方的要求从指定地点到卸点，次日十二点结清（由乙方财务人员持甲方结算运输单据交由甲方，甲方以现金方式与乙方结算）。 2、如甲方不能按时结算，超过48小时后乙方即可有权停运，如停运造成乙方经济损失，一切由甲方负责。 三、甲乙双方的责任 1、甲方责任： （1）甲方确保乙方车辆装卸地点的道路畅通，如因道路上、城管、交警、大桥问题所受的罚款（交通事故等除外），由甲方负责及调和地方势力恶意扰乱。 （2）若因原料供应不上或装点的原因，纯属甲方的因素造成乙方车辆不能正常运输其损失由甲方承担。（按每天每车1000元赔付给乙方，人员工资每天每人100元）。