质保期后的维修和保养
合同协议书
文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
********************楼宇智能化安装工程
质保期后的维修和保养合同范本
甲方：
乙方：
为保证************ （项目名称）在质保期满后，仍然能够长期、稳定运行，并保证使用单位逐步全面接收和操作项目建设内容，以充分发挥各项智能化子系统的功能，达到投资目的，经双方友好协商，签订质保期后的维护和保养合同（合同名称），合同内容如下：
一、服务范围
凡属“*****************”招标文件（包含：招标文件、招标清单、招标图纸）范围内，由我方负责设备、材料采购、施工、调试的各个智能化子系统，均在服务范围之内，具体如下：
1）、防雷接地系统；
2）、UPS不间断电源系统；
3）、综合管路系统；
4）、闭路电视监控系统；
5）、紧急广播与北京音乐系统；
6）、电子巡更系统；
7）、周界防越报警系统；
8）、小区可视对讲系统；
9）、主次出入口车辆管理系统；
10）、地下车库出入口车辆管理系统；
11）、车辆管理中心系统及管路系统；
12）、电梯管理控制系统；
二、服务期限
本维护和保养合同服务期限是从工程质保期（贰年）满之日起计算，提供为期叁年的维护保养工作。
甲方应在本合同有效期结束前30日历天内通知乙方是否续签本合同。三、服务内容
1）、维护和保养工作的通知
甲方有维护和保养工作需求时，及时以书面形式（如传真）向乙方报修，简要说明故障现象和范围。特殊情况下，可电话通知，维护和保养工作结束后，填写“维护和保养明细单”，双方各执一份留底。
乙方在收到甲方报修通知后24小时内作出响应，并安排技术人员到故障现场进行维护和保养工作，以保证系统在最短时间内恢复工作。特殊情况下，乙方在12小时内作出相应，并安排技术人员到故障现场进行维护和保养工作。
2）、维护和保养工作的内容
设备及系统运行情况的检查；
设备及系统的局部性的调整；
设备及系统的运行故障的排除；
新的操作人员的操作指导和培训；
编制和填写维护/保养工作明细表，仔细记录每次维护/保养工作内容和结果；
3）、维护和保养工作的方式
乙方提供一切维护保养所需的检验和测试的工具和仪表。
乙方派技术人员进行每季一次设备定期维护保养，每半年中检，每一年大检。
对于提供远程服务支持的系统，将提供24小时的远端热线服务，技术支援工作，以达到更快捷的实时响应。
乙方指导和培训甲方工作人进行全部维修保养的程序和方法。
乙方在机房内保存一本试验和检查记录册，用以记录每次进行的检查和维护保养，并报告所完成的工作以及记录下最终用户代表的证明。如需进行重大维修工作而需要的任何设备装置部分的隔离或服务的停顿将预先通知甲方。
维修保养过程中所更换的设备材料只能采用有关制造商的原产设备材料，甲方不得擅自更换或要求乙方更换设备材料。
4）、备品备件清单和单件报价清单
四、服务费的计算和收取
1）、服务费的计算
当系统的设备材料发生故障，需要特殊修理时，其修理费用将由乙方向甲方按实结算。
当系统设备材料发生故障，且无法修复时，若该故障是由于设备材料本身问题引起的，其更换设备材料的费用以：合同设备材料清单所列价格为准（此价格在保质期满后三年内遇市场价格上浮，不得上浮；遇市场价格下浮，随同下浮）。
当系统设备材料发生故障，且无法修复时，若该故障是由于使用单位的不当操作或其它非设备材料自身原因引起的，其更换设备材料的费用以：合同设备材料清单所列价格（此价格在保质期满后三年内遇市场价格上浮，不得上浮；遇市场价格下浮，随同下浮）+车费+住宿费为准。
对系统进行定期的维护保养，其费用为系统合同价的%（一年）。
2）、服务费的收取
因系统设备材料的故障而发生的维修费用或更换设备材料的费用，在乙方完成维修或设备材料更换后，且系统正常运行后三天内，由甲方按实结算给乙方。
对系统的维护保养费用按年度计收，在本合同签字生效后15天内支付首年的费用，以后各年度的维护保养费用均在上一年度结束后15天内支付下一年度的费用。
五、不负责任的内容
确系甲方人为因素造成的系统崩溃性损坏，乙方一时无法提供足够的备用品的，乙方将尽力恢复其部分或最基本功能，但因采购周期内由设备原因造成系统不能正常运行引起的一切事故由甲方自行承担，乙方将不承担此责任。
确系不可抗力因素（如雷击、火灾等）造成的损坏，乙方一时无法提供足够的备用品的，乙方将尽力恢复其部分或最基本功能，但因采购周期内由设备原因造成系统不能正常运行引起的一切事故，乙方将不承担此责任。
六、双方负责的内容
1）、甲方责任
甲方操作人员要严格按设备要求进行操作，并作好设备运行记录，设备运行中有故障发生时，负责及时迅速将维修信息通知乙方。
未经乙方同意不得擅自改装和拆迁设备及更改布线。
提供相关的故障现象和其它方面的相关信息。
负责因维修所需进入其它部门的联系，联络工作。
负责内部因维修所需的必要协调工作。
承担按本合同所规定的付款义务。
2）、乙方责任
负责本合同所规定的维修及保养的所有工作。
负责提供所有的维修、保养记录及相关文档资料。
负责向业主制订保养计划，并组织实施。
负责接到甲方报修通知（书面形式如传真）后24小时内作出响应，并安排技术人员到故障现场进行修理，以保证系统在最短时间内恢复工作。
七、其它
本合同经甲、乙双方法定代表人或法定代表人书面授权的委托代理人签字盖章后即生效。
本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，甲、乙双方在未经双方共同认可的情况下，不得擅自终止本合同。
本合同作为 ************* 项目工程合同的补充，一式贰份，双方各执壹份，具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人（签字）：代表人（签字）：
日期：日期：
********************楼宇智能化安装工程 质保期后的维修和保养合同范本 甲方： 乙方： 为保证************ （项目名称）在质保期满后，仍然能够长期、稳定运行，并保证使用单位逐步全面接收和操作项目建设内容，以充分发挥各项智能化子系统的功能，达到投资目的，经双方友好协商，签订质保期后的维护和保养合同（合同名称），合同内容如下： 一、服务范围 凡属“*****************”招标文件（包含：招标文件、招标清单、招标图纸）范围内，由我方负责设备、材料采购、施工、调试的各个智能化子系统，均在服务范围之内，具体如下： 1）、防雷接地系统； 2）、UPS不间断电源系统； 3）、综合管路系统； 4）、闭路电视监控系统； 5）、紧急广播与北京音乐系统； 6）、电子巡更系统； 7）、周界防越报警系统； 8）、小区可视对讲系统； 9）、主次出入口车辆管理系统； 10）、地下车库出入口车辆管理系统； 11）、车辆管理中心系统及管路系统； 12）、电梯管理控制系统； 二、服务期限 本维护和保养合同服务期限是从工程质保期（贰年）满之日起计算，提供为期叁年的维护保养工作。 甲方应在本合同有效期结束前30日历天内通知乙方是否续签本合同。
三、服务内容 1）、维护和保养工作的通知 甲方有维护和保养工作需求时，及时以书面形式（如传真）向乙方报修，简要说明故障现象和范围。特殊情况下，可电话通知，维护和保养工作结束后，填写“维护和保养明细单”，双方各执一份留底。 乙方在收到甲方报修通知后24小时内作出响应，并安排技术人员到故障现场进行维护和保养工作，以保证系统在最短时间内恢复工作。特殊情况下，乙方在12小时内作出相应，并安排技术人员到故障现场进行维护和保养工作。 2）、维护和保养工作的内容 设备及系统运行情况的检查； 设备及系统的局部性的调整； 设备及系统的运行故障的排除； 新的操作人员的操作指导和培训； 编制和填写维护/保养工作明细表，仔细记录每次维护/保养工作内容和结果； 3）、维护和保养工作的方式 乙方提供一切维护保养所需的检验和测试的工具和仪表。 乙方派技术人员进行每季一次设备定期维护保养，每半年中检，每一年大检。 对于提供远程服务支持的系统，将提供24小时的远端热线服务，技术支援工作，以达到更快捷的实时响应。 乙方指导和培训甲方工作人进行全部维修保养的程序和方法。 乙方在机房内保存一本试验和检查记录册，用以记录每次进行的检查和维护保养，并报告所完成的工作以及记录下最终用户代表的证明。如需进行重大维修工作而需要的任何设备装置部分的隔离或服务的停顿将预先通知甲方。 维修保养过程中所更换的设备材料只能采用有关制造商的原产设备材料，甲方不得擅自更换或要求乙方更换设备材料。 4）、备品备件清单和单件报价清单
空调维修保养合同书范文(标准版) Air conditioning maintenance contract model (Standard Versio n) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
空调维修保养合同书范文(标准版) 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 合同编号：__________ 甲方：__________ 乙方：__________ 法定代表人：__________ 签订日期：___年___月___日 签订地址：__________ 法定代表人：__________ 甲乙双方本着互惠互利,共同受益的原则,经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就空调维修保养事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。 第一条空调维修保养的范围 1．甲方同意将其拥有的以下空调设备交给乙方负责维修：（1）品牌：________________；
（2）规格：________________； （3）型号：_____________________； （4）数量：________________。 2．该合同签订后，若空调总数发生变化，乙方必须根据变化后实际的空调数量进行维修；同时甲方依据实际的空调数量，并按照本合同的收费标准，经每月汇总双方共同确认后向乙方支付维修费用。 3．乙方同意按照本合同的条款负责维修甲方的机房空调。 第二条维修保养内容及要求 1．空调设备维修工作内容主要包括：负责甲方所属的交换、传输节点机房和所有基站的普通故障（指不影响主设备运行）维修、紧急故障（指会影响主设备运行）抢修、大型的空调整改及因业主投诉引起的拆移机等。 2．故障维修响应时间要求：普通故障维修应在接到通知后市区____小时，郊区____小时，山区或海岛等边远地区T＋____小时（T为路途时间）赶到现场处理，紧急故障维修响应时间要求为普通故障维修响应时间的一半。
编号：_____________绿植维护保养合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（委托方）： 乙方（受托方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在自愿、平等协商一致的基础上，就乙方接受甲方委托，为甲方所指定地点的绿植提供专业养护服务事项，达成如下协议。 一、绿植养护内容和标准等事项 第一条甲乙双方共同协商列出《绿植养护明细表》附件一，确定养护绿植的具体品种、规格、数量等明细。 第二条养护地点为。 第三条乙方所提供的绿植养护内容包括对绿植进行修剪、浇水、施肥、除虫、摆放、保洁、增光等。 第四条乙方应按甲乙双方约定的合同协议向甲方提供专业化的绿植养护服务。 第五条乙方为甲方养护的绿植产权属甲方所有。 二、合同期限、养护费支付标准及付款方式 第六条本合同有效期为：______年______月______日至______年______月______日。 第七条甲方每季度应向乙方提前支付下季度维护费，费用金额为（大写）：____________元整（￥______元）。 第八条甲乙双方自合同签订之日起计算养护日期。养护费用按季度支付，甲方应于每季度10日前向乙方支付下季度的养护费用。 三、双方权利和义务 第九条甲方的权利和义务 1．甲方应为乙方的养护人员进行日常绿植养护工作提供必需的用水、土条件。 2．甲方应及时按合同约定的结算方式将养护费用足额支付给乙方。 3.甲方有权随时检查乙方工作，对不符合养护标准的情况要求乙方整改，并有权对乙方的养护工
＊＊＊＊***＊＊项目【*＊****＊*＊工程】 质量保修协议
质量保修协议 （总包工程文本) 发包人：**＊****＊*＊*＊**＊** (以下简称：甲方) 承包人：*****＊＊＊＊＊*＊＊**＊＊(以下简称：乙方） 物业服务企业：＊＊*＊＊***＊＊＊＊*＊*＊(以下简称：丙方) 根据《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》以及其他相关法律法规之规定，就甲、乙双方签订的《＊**＊＊＊＊**＊*工程施工总承包合同》（下称原合同）中承包工程(下称本工程）的保修事宜，达成如下协议，以兹共同遵守。 第一条质量保修范围和内容 1．1乙方在质量保修期内,按照有关法律法规的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任. １。2质量保修范围和内容包括：原合同及其补充协议（若有）中约定的全部承包工程. 1．2。１具体保修范围包括但不限于如下（不在乙方承包范围的项目除外）： 1.2.１。1地基基础工程,主体结构工程，屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程,电气管线工程，给排水管道工程，设备安装和装修工程等; 1.2。2具体保修内容包括但不限于如下(不在乙方承包范围的项目除外）： １.２.2．1楼地面、屋面、墙面渗漏水； 1.２。2。２烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄露； 1。2。2.３楼地面沉陷、空鼓、开裂、起沙; 1.2。2。４内外墙及顶棚抹灰、油漆等装饰面及结合层开裂、脱落，或墙面起碱脱皮； １。2.2.5厨房、卫生间地面倒坡积水；阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水； １。2。2。６厨房、卫生间等有防水要求的部位渗漏水; 1.２.2。7室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞; 第二条质量保修期
编号：_____________汽车保养维修合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
承修单位：（简单甲方） 托修单位：（简单乙方） 经甲乙双方共同协商，就乙方所属车辆委托甲方保养、维修事宜签订合同如下： 一、甲方应付的保养、维修责任： 1、为乙方所属车辆建立保养、维修档案。 2、定期通知乙方保养其所属车辆。 3、甲方实行以修为主的原则，须换件时必须征求甲方意见，认可后方可换件，为乙方采购配件已同质择价，同价选质的采购原则，并保证供应正厂配件。 4、对乙方送修车辆及时安排技工维修，如实填写工时费、材料费并保证维修工期。 二、甲方应付的维修质量保证： 1、整车大修或总成大修，质量保证期为三个月或行驶壹万公里，以先到的一项保证期为准。 2、属于甲方维修质量问题所造成的故障，甲方负责工时及材料费，但乙方必须在甲方维修，否则甲方概不负责。 3、车辆维修完毕，工单及更换零配件必须有乙方司机或负责人签字方可生效。 4、除玻璃、灯具、橡胶片、刹车片、雨刮片、电喇叭等以外，其他零配件质量保证期为三个月或一万公里（以先到的一项保证为准）。 三、乙方应付的责任： 1、整车大修或总成大修车，乙方应严格遵守走合期规定，限速行驶，严禁超载，超负荷行驶。 2、在质保期内，如果因乙方使用不当造成的故障和损失，所产生的费用由乙方负责。 四、乙方应配合甲方，及时结账，具体规定如下： 1一个月结清一次维修费。 2、大修车辆或保险公司送修的事故车，完工交车时由甲方提供代办理赔，保险公司减免的无责
编号：_____________空调清洗保养合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，经甲乙双方友好协商，对空调清洗事宜达成一致，同意签订本合同并承诺遵照履行。 一、乙方受甲方委托，在本合同约定的服务期限内，为甲方在用的台空调提供有偿的清洗维保服务，以达致正常运行状态。 清洗范围：包括但不限于空调机组的主机、压机、风机、冷凝器、制冷循环管路、过滤网。 二、服务期限 本合同约定的服务期限为年，自_______年月日起至_______年月日止。 三、服务价格及付款方式 乙方对每台空调机组收取元/次的服务费。 服务费按季度结算，乙方需提供发票及清洗维保确认单。 四、甲方权利义务 1、甲方有权随时监督、检查乙方服务的质量、进度、方法及安全记录。 2、甲方需配合乙方提供服务所需要的水源、电源等，并满足服务期间的需要。 3、甲方应按照合同约定，向乙方支付服务费。 五、乙方权利义务 1、乙方应提供技术、机械设备等进行清洗服务，自觉接受甲方相关管理规定，并接受甲方的监督。 2、乙方在清洗期间，不得擅自拆卸空调除清洗的其它部件。在空调清洗、消毒并安装完成后，乙方应对空调进行全方面的检测、调试，如有配件损坏需更换的，乙方需及时告知甲方，再与甲
方协商后维修，费用由甲方承担；如确实检测到空调需要加氨，加氨价格由甲乙双方再根据市场价格协商、确认加氨，费用再和清洗费用一起结算若。因乙方工作失误或者差错造成甲方空调设备的损坏，乙方需负责修复，恢复设备的正常运行，其所产生的费用由乙方承担。 3、乙方应按有关安全规程操作，严格安全防护措施，负责现场安全，在施工过程中作业所造成的安全事故和人身伤害都由乙方自行负责。 六、违约责任 1、甲方未按合同约定支付服务费，乙方有权暂停提供服务至甲方实际支付之日，服务期限相应顺延。 2、乙方未能按合同约定保质保量提供服务，甲方有权终止本协议。 七、其他约定 1、本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 2、本合约经双方签字及盖章生效，合同一式二份，双方各持一份。 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 负责人：负责人： 日期：日期：
工程质量保修书 发包人（全称）：有限公司 承包人（全称）： 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就系统工程签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 质量保修范围包括系统工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 由于承包人施工质量缺陷问题和材料设备质量缺陷问题,均属承包人免费保修范围。 由于承包人工程质量问题或材料设备质量缺陷问题造成发包人的全部直接和间接损失,由承包人无条件承担。 二、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年； 3.装修工程为3年； 4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为3年； 5.供热与供冷系统为3个采暖期、供冷期； 6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年； 7.其他项目保修期限约定如下：无。 8.本自控工程的质量保修期为3年 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为36个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任 1.属于保修范围、内容的项目，承包人应按第六条约定的时间履行保修义务，并对造成的 损失承担赔偿责任。 2.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当 地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 3.质量保修完成后，由发包人组织验收。 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
【合同标题】设备维修保养合同书 【合同分类】维护服务合同 【发文字号】 【发布机构】 甲方：____ 乙方：____ 甲乙双方经过友好协商，就太原市迎泽大街x号xx小区地下车库内机械停车设备的维修和保养事宜，达成以下协议： 一、合同内容： 甲方委托乙方对太原市迎泽大街x号xx小区地下车库内机械停车设备进行维修保养，乙方的修理期限应在本合同生效后两个月内修复，最长不超过两个半月。 二、维保金额： 1、维修保养费为人民币贰拾万元整(包括维修费壹拾陆万元，保养费4万元整)。 2、乙方翻新此套设备费用为伍万元整。 三、乙方责任范围： 1、乙方在合同约定的维修期内按要求修复车库设备的各项功能，功能修复后，由乙方对车库机械设备各部位进行翻修工作，包括喷防锈漆后，颜色和性能等外观基本达到初始状态。 2、乙方保证修好后一年内设备性能完好，若设备发生故障，乙方接到甲方报修电话，24小时内赶到现场，48小时(从接到甲方报修电话之时点起算)内解决问题(夜间或节假日48小时内到现场并解决问题);如果因设备使用故障造成任何损失，乙方负责赔偿。 3、乙方在本合同约定的维修和保养期内，免费负责该设备的维修保养工作，包括对运作系统的调试、检查、维修、软件的升级及更换所需零件的订制供给(软件升级不另行收费)。 4、如果需要更换零部件的，甲方按照合同原附件配件价格付款后，更换，免收人工费;如甲方提出软件的特别更改，则乙方需另行收费。 四、甲方责任范围： 1、维修、翻新、保养费分三部分： (1)、维修费共壹拾陆万元(小写：16万元)，支付标准：合同签订后甲方向乙方预付维修价的30%，设备全部修好尚未验收时付维修价的30%，由质监局和甲方负责人等相关人员共同验收并经质监局盖章发证之后，将维修价尾款交与乙方。 (2)、车库翻新费伍万元支付标准：在乙方对所有相关设备进行整修、喷漆等工作完成并验收后，由甲方一次性支付给乙方。 (3)、保养费共肆万(小写：4万元)，支付标准：从维修竣工质保期满一年后，进入保养期，一个保养期为一年，每年保养费为壹万元，在每个保养期开始时由甲方支付乙方，保养期暂时约定四年，期满后，双方另行续约。 2、甲方在设备使用中发现异常，应立即通知乙方，但不得自行拆卸，否则后果自付(造成损失由甲方承担)。 五、其它： 1、本合同中任何条款的修改必须经双方同意，并有双方授权代表签字确认并加盖双方合同公章的书面文件为有效，对本合同条款的修改，不影响本合同其它条款内容的执行。 2、本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章之日起生效。本合同各项条款履行完毕后自动失效。 六、违约责任： 1、甲方应按照合同约定向乙方支付维修保养费。 2、乙方应按照合同约定的时间对甲方的设备进行维修保养。
质保期后的维修和保养 合同协议书 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
********************楼宇智能化安装工程 质保期后的维修和保养合同范本 甲方： 乙方： 为保证************ （项目名称）在质保期满后，仍然能够长期、稳定运行，并保证使用单位逐步全面接收和操作项目建设内容，以充分发挥各项智能化子系统的功能，达到投资目的，经双方友好协商，签订质保期后的维护和保养合同（合同名称），合同内容如下： 一、服务范围 凡属“*****************”招标文件（包含：招标文件、招标清单、招标图纸）范围内，由我方负责设备、材料采购、施工、调试的各个智能化子系统，均在服务范围之内，具体如下： 1）、防雷接地系统； 2）、UPS不间断电源系统； 3）、综合管路系统； 4）、闭路电视监控系统； 5）、紧急广播与北京音乐系统； 6）、电子巡更系统； 7）、周界防越报警系统； 8）、小区可视对讲系统； 9）、主次出入口车辆管理系统；
10）、地下车库出入口车辆管理系统； 11）、车辆管理中心系统及管路系统； 12）、电梯管理控制系统； 二、服务期限 本维护和保养合同服务期限是从工程质保期（贰年）满之日起计算，提供为期叁年的维护保养工作。 甲方应在本合同有效期结束前30日历天内通知乙方是否续签本合同。三、服务内容 1）、维护和保养工作的通知 甲方有维护和保养工作需求时，及时以书面形式（如传真）向乙方报修，简要说明故障现象和范围。特殊情况下，可电话通知，维护和保养工作结束后，填写“维护和保养明细单”，双方各执一份留底。 乙方在收到甲方报修通知后24小时内作出响应，并安排技术人员到故障现场进行维护和保养工作，以保证系统在最短时间内恢复工作。特殊情况下，乙方在12小时内作出相应，并安排技术人员到故障现场进行维护和保养工作。 2）、维护和保养工作的内容 设备及系统运行情况的检查； 设备及系统的局部性的调整； 设备及系统的运行故障的排除； 新的操作人员的操作指导和培训；
YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
电脑维修保养服务合同书(正式版) The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 乙方有_____电脑一台，经双方协商，现乙方愿意将此电脑交给甲方做_____维修保养服务，并达成如下维修服务条款： 一、合同期限：本合同的有限期为________年，从________年____月____日起至________年____月____日止。 二、合同金额：按附表的电脑维修服务收费标准收取。 三、付款方式：本合同实行先付费后服务的方式，即签订本合同时乙方应一次性付清本期维修服务费_____元。（注：非墟镇内上门服务的客户，每次上门维
修服务完成后还需按附表付清当次的上门服务地域补偿费。） 四、乙方可享受的权利（甲方的义务）： 1.在合同履行期间，甲方应免费为乙方解决所保修电脑的各种软、硬件故障（注：如需更换配件，配件费由乙方支付），并免费回答乙方在使用本电脑过程中提出的问题。 2.在合同履行期间，乙方可打电话向甲方请教有关使用所保修电脑的各种软硬件问题（乙方必须向甲方提供合同编号），并向乙方提供甲方拥有的各种共享软件（软盘由乙方自备）。 3.在合同履行期间，当甲方接到乙方打来的维修服务电话后，长宁墟镇内的用户，应在12小时内响应服务；其他地区的用户，应在24小时内响应服务（按正规单位上班时间计算）。 4.对于乙方有故障的电脑，如属部件级（如本店有需更换的备件）更换、软件恢复及用户使用问题应
编号：_______________ 设备维保合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方:
乙方: 甲、乙双方本着公平诚实和信用的原则，就乙方向甲方提供__________ 设备维修保养服务（以下 简称：维保）的相关事宜，双方约定如下： 一、维保设备清单及维保费：（详见下表） ________ 设备清单及维保费明细表 、维保起止时间：自年月日起至年月曰止，共计个月 三、维保范围、内容及要求： ㈠维保期间，乙方在甲方指定地点派驻专人值班，提供24小时维保服务，如甲方设备岀现故障, 及时进行修理，不得影响甲方正常工作使用。 ㈡乙方派驻人员负责设备的日常检查、故障处理，定期对设备进行保养和隐患预防，做好维保记录，使设备完好率达%㈢乙方须协助甲方完成设备年检工作，确保维保设备顺利办理年检手续。 ㈣因不可抗力造成的设备故障维修不包含在本合同维保范围内，但乙方应及时通知甲方，具体 事宜另行协商。 四、维保费结算方式: ㈠维保费合计__________ 元（大写：____________ ）,明细见本合同第一条“维保设备清单及维保费” ㈡维保费包含乙方的人工、技术、设备、税金、交通、食宿等与维保有关的除材料费外的所有 费用。 ㈢维保所需材料价值（单价）在_____________元以下的，视为费用已包含在维保费中，乙方不再另行
收费。价值（单价）如高于__________ 元的材料，甲方另行付费。材料价值（单价）应首先参考当期 颁发的材料参考价格。如无“参考价”，可通过市场比价确定。 ㈣维保费按季度结算。乙方结算维保费时需向甲方提供正式发票和经设备所在单位负责人、技 术负责人同时签字确认的《设备维护保养工作记录单》。需甲方另行付费的维保材料费，按实际 用量即时结算。 五、甲方的权利和义务： ㈠负责设备的日常管理，承担因管理、使用不当或人为损坏及不可抗力造成的维修费用。 ㈡给予乙方合理的维保时间，以确保整机性能的正常和安全。 ㈢协助乙方对乙方派驻人员进行日常管理。 ㈣维保期内，如第三方对本合同设备实施改造、修理、装饰、更换的，应在实施前书面通知并 征得乙方的同意，工程结束时通知乙方对设备进行检查，因第三方行为而影响设备性能和非经乙 方同意所产生的后果，由甲方自行处理。 ㈤对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认，考评办法见下表： 六、乙方的权利和义务： ㈠乙方保证其具有维修保养资格证照，并委派具有相应维修保养资质的人员为甲方设备提供维保服务。 ㈡按本合同第七条履行维保义务，确保甲方设备的完好率达_________________________ %。 ㈢提供______________ 小时设备故障抢修服务，接到故障报警后，___________________ 分钟内赶到现场，设置维修警示牌做好维修准备。
工程质量保修协议 甲方： 乙方： 甲、乙双方于年月日签订了《》（以下简称“该合同”）。现双方经协商一致，就工程质量缺陷保修责任的承担和履行事宜，达成以下协议条款，以资共同信守执行。 第一条、工程质量缺陷和工程质量缺陷保修责任 1、工程质量缺陷（以下简称质量缺陷），是指乙方施工完成工程的质量没有达到工程建设强制性标准、设计文件，或该合同约定的质量标准，或者工程在约定的保修期内正常使用过程中损坏。 2、工程质量缺陷保修责任（以下简称保修责任），是指乙方因工程存在质量缺陷而应承担的责任。保修责任包括乙方须对工程存在的质量缺陷进行的维修，以及对由此造成甲方的直接和间接经济损失承担赔偿责任。 3、直接损失是指因乙方的施工行为造成工程存在质量缺陷的，而甲方替代乙方承担维修责任所支付的全部费用，以及甲方为此向乙方索赔损失所支付的全部费用。 4、间接损失是指因乙方的施工行为造成工程存在质量缺陷而导致甲方遭受的其他损失，以及甲方向第三方（包括但不限于业主、产权单位、使用人、管理人等，下同）承担赔偿责任或违约责任所造成损失或支付的全部费用。 5、乙方保修责任的具体内容如下： （1）乙方在保修期内对工程质量缺陷进行的维修，并自行承担维修费用； （2）乙方在保修期内拒绝承担对工程质量缺陷进行维修的责任，或甲方无法按照《工程质量保修承诺书》约定的方式及时通知乙方对工程质量缺陷进行维修的，或乙方经过一次维修未能修复的，而由甲方直接或委托第三方实施维修所支付的全部维修费用，该费用甲方有权在工程质量保修金中予以扣除； （3）乙方或甲方对工程质量缺陷进行维修造成甲方或第三方已经装修的房屋需要进行装修恢复的费用以及房屋装修恢复过程所产生的其他合理费用由乙方承担，该费用甲方有权在工程质量保修金中予以扣除；
维修保养合同（质保期） 电梯销售合同号： 甲方： 乙方： 为明确电梯在质量保修期间的维修保养责任、顺利办理电梯使用手续，根据国家法律、法规以及政府部门的相关规定，甲、乙双方协商一致，签订本合同。 本合同涉及的电梯如下（共台）: 1、注册编号/电梯使用编号: 2、期限:本合同期限从上述电梯安装竣工并经市技术监督局第一次验收合格之日起计: 时间为:共个月 3、费用：不另行收取电梯保养费用。但因甲方管理不当、人为使用不当、不可抗力造成的配件更换和维修需另行支付费用。 4、双方责任: 4.1、甲方: 4.1.1、甲方在乙方进行电梯维修保养作业时给予乙方相关配合和工作的便利，并在乙方作业结束后给予书面确认。 4.1.2、承担政府部门规定的各种检测费用（如电梯年检费）。 4.2、乙方： 4.2.1、乙方每15天对电梯进行一次清洁、润滑、调整和检查的工作； 4.2.2、如电梯出现故障，乙方在接到甲方通知书后（时间）内派员到达现场维修。若属产品质量引起的故障，乙方免收一切费用；若因甲方管理使用不当造成的损坏，不属于乙方的保修范围，可有偿修复。 5、违约责任： 5.1、未经乙方同意，甲方自行或委托第三方进行电梯保养、维修工作的，如电梯发生故障或因此引起的一切责任均由甲方承担； 5.2、若电梯发生故障，甲方书面通知乙方5 个工作日后，乙方仍不派人进行故障处理，则甲方有权委托第三方进行处理； 5.3、乙方不按期进行电梯质量保修期间的维修保养工作，造成电梯发生故障，其责任由乙方承担。 6、其他： 6.1、本合同约定的电梯在质量保修期满后，依照《特种设备安全监察条例》的规定，应由取得安装、改造、维修许可的单位或者电梯制造单位实施电梯保养工作；甲方需要乙方提供电梯保养服务的，其保养内容及价格另行商定。 6.2、因管理使用不当或第三方原因造成的电梯损坏及不可抗力造成的质量损害，均不属于质量保修范围：6.3、本合同内容不包括限速器校验工作，125%载荷试验工作（包括但不限于砝码租赁、运输等），以及试验前后所需的整改及检查等相关工作。若甲方委托乙方进行相关工作，双方需另行签订协议并明确相关费用。 7.3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同为原《买卖合同》和《安装工程合同》的补充。 甲方：乙方： 经办人：经办人： 签订日期：签订日期： 第 1 页共1 页
陕西环通瑞德节能环保 有限公司 锅 炉 维 保 合 同 用户： 日期：
锅炉维修保养合同 甲方： 乙方： 经甲、乙双方协商同意，就甲方使用的锅炉定期维护保养事宜签订如下条款：一、被维保锅炉设备的相关参数： 二、双方责任： 1、日常常规检查及维护保养 此项工作由甲方司炉操作人负责执行、实施、乙方提供技术支持，具体内容如下： 1) 热水锅炉的日常清洁、机房内外环境卫生的清洁； 2) 设备运行状况及通风状况的检查记录； 3)燃烧机的维护保养、燃烧器的表面清洁、气阀组件过滤器网的清洁、风门的清 洁； 4）炉体的维护保养，热水锅炉循环水的PH值的测试：（按照GB1576-1996“低压锅炉水质标准”规定，热水锅炉循环水的PH 值为10-12左右，采用钠离子软化法的单位必须还要辅以锅炉内投药处理，使循环水的水质符合国标，锅炉内投药的
具体操作甲方应参照有关规定或乙方咨询）； 5）水位显示器的清洁、炉体的排污（开水炉每天排污一次，采暖洗浴锅炉每周排污三次左右）； 6）甲方操作人员必须经常对水质进行检测记录，对水处理设备进行检查，补充盐量； 7）机房内管路气密性检查及燃气压力变动情况记录； 8）做好锅炉的日常运行记录，出现不正常现象，应作好详细记录，司炉操作人员不能排除故障时，应及时通知乙方； 9）甲方操作人员必须按照有关规定、规范要求进行操作。 2、每年定期维护保养由乙方售后服务技术人员进行，具体内容如下； 1）燃烧器内部的清洁校正； 2）点火电极的清洁及调整； 3）火焰探测器的清洁； 4）高压线的清洁； 5）强弱电电控柜的检查； 6）燃烧器技术参数的校核及调整并使其工作于最佳状态； 7）燃烧器零配件损坏更换工作及其锅炉水处理的维修保养； 8）采暖洗浴锅炉停机后锅炉进行一次加药湿法保养(锅炉酸洗或专业清洗费另行收取)； 三、服务承诺： 1、签定维护保养合同在合同有效期内如果锅炉发生故障，乙方售后服务人员在接到甲方通知后，市内2小时，市郊6小时，省内24小时赶到现场，甲方应对乙方服务人员工作给与配合； 2、乙方售后服务人员定期对燃烧器进行规范的维护保养，具体时间根据用户开机情 况制定； 3、采暖洗浴锅炉煮炉、加镁、加药等，不再另行收费(每年煮炉一次,若要增加煮炉次数，其费用另行收取)；零配件损坏更换只收取配件成本费；
保养维修协议书 协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书面材料。关于保养维修协议书的格式又是怎样的呢?下面给大家带来保养维修协议书范文，供大家参考! 保养维修协议书范文一 甲方: (以下简称甲方) 乙方: 北京亚佳伟业科技有限公司(以下简称乙方) 本合同为甲方委托乙方进行空调保养及维修专项技术服务之合同，并由甲方向乙方支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商达成以下协议： 一、合同期内由乙方负责甲方空调的维修保养服务。 二、为确保甲方机器正常工作以提高工作效率及延长机器的使用寿命，乙方每月定期上门对机器进行全方位的保养检修一次。具体内容包括： 三、合同期内，若甲方机器在日常工作当中遇有故障，乙方接到通知后需免费上门检修，昌平城区内1小时之内到达现场，区外3小时之内到达现场。如遇特殊情况，经双方协商同意，乙方可在甲方同意的时间内到达现场修。 四、经检修确定甲方机器零部件损坏而需更换时，乙方只收取零件费而不再另收服务费。 五、如遇不能现场维修的故障，乙方在不影响甲方正常工作的前
提下取机返公司维修。 六、在合同期内，甲方不得邀请乙方以外的任何单位或个人对机器进行维修保养及更换配件或消耗材料，否则乙方不承担由此引发的所有责任。 七、甲方设备迁移时应及时通知乙方，使乙方能在第一时间内对机器更有效的跟踪保养。 八、甲方所属以下空调设备： ⑴备注 ⑵备注 ⑶备注 共计台合计金额(大写) 九、甲方在签订本合同当日需一次性支付乙方全期维修保养费用。 十、本合同期限为年(自年月日起至年月日止)。 十一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方代表签字并加盖章后生效。 十二、以上合同未尽事宜经双方同意后可进行更正。若由此合同引发的纠纷经双方协商不能解决，双方同意后可由相关执法机关处理解决。 甲方：乙方：********有限公司 (公章) (公章) 公司代表：公司代表：
甲方： 乙方： 房屋质量问题简介：甲方与年月份领取钥匙，年至 月份进行了装修，至年月日未入住，现处于住宅质保期内，期间房屋出现了以下质量问题： 1、室内墙体出现了裂纹及中空； 2、室内踢脚线以上大多数墙面因潮湿起皮、出现脱落； 3、影视墙壁纸因潮湿出现毁损； 4、地砖缝隙出现出现潮湿现象； 5、因接地墙体潮湿，安装的门套可能会出现起鼓，损坏； 6、经过对进户水表记录数据进行分析测试，耗水量每天耗水量在斤以上，有时超过斤，明显超过正常损耗值。 为了解决上述质量问题，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成一致意见，就甲方拥有的号住宅维修等事项签订如下协议，确保双方共同遵守执行： 第一条就地维修标准及要求 1、甲方就位于路小区号楼号住户的维修项目委托给乙方； 2、维修项目：室内地面及外围水路改造，墙体立面翻新； 4、维修要求： ①乙方在维修动工建设之前须通知甲方进行实地勘察，且应保障住户所拥有财产的安全，不得对室内的沙发、厨房、床具、床垫、洁具、未安装的家具组件等动产进行毁损、破坏； ②对于已经安装的木门、门套、窗户、窗套、阳台门窗等漆类物品，施工时不要碰撞、毁损，保持漆面的完整性； ③乙方自行组织维修施工队，并负责做好施工现场的安全质量工作，造成的一切事故责任由乙方自行负责；
④乙方要在甲方指定的时间内负责清理完该工程造成的余泥杂物，并服从甲方对该工程的建设管理，逾期不清理的，甲方组织人员清理，费用由乙方负担； ⑤对因施工维修而拆除的地砖，重新铺装时应配备具有熟练技术的工人进行施工，同时注意采购的地砖应与原地砖品名、型号、材质、色温一致，确保地面施工后地砖效果整体一致； ⑥拆除地砖及修理水管时应注意保证地暖管的安全，因施工造成地暖损坏由乙方与地暖安装方进行协调维修，维修完毕后应对地暖进行压力测试，保证地暖质量； ⑦墙体中空及裂纹要进行详细维修，注意施工时不要影响相关硬件质量，如门套、地砖等不动物； ⑧踢脚线以上部分墙体因潮湿脱落的问题，经过查找修正原因后，应对其进行处理，保证墙面的平整、光洁； ⑨因墙面潮湿脱落、中空、裂纹修复等技术性修补，室内墙体需要进行整体粉刷，由此产生的购买、粉刷乳胶漆立邦漆净味五合一费用由以及影视墙壁纸维修费用甲方承担。 ⑩因潮湿可能会导致门套变形、毁损，由此产生的重新购置安装的费用由甲方承担。 5、乙方对甲方住宅维修负责，确保维修范围内的所有设施的正常使用，乙方维修正常交工后应能达到原来装修后室内清洁、明亮、墙体无残、水管不漏等效果。 第二条协议期限 协议有效期为年月日至年月日。 本协议未尽事宜，由双方友好协商后解决，如无法解决，可向协议签订地法院提起诉讼。 本协议自双方签名盖章时生效，一式二份，甲、乙方双方各执一份， 甲方（盖章）： 乙方（签名、指）： 签订日期：
维修合同 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 签订日期：_________ 年_______ 月______ 日 通信地址（邮编）：通信地址（邮编）：
联系人：联系人： 电话：电话： 请您详细填写联系方式，以便我们将最新的服务信息和优惠活动及时传达给您！ xx 设备中心是办公设备批发零售、维修维护和耗材供应为一体的大型正规服务商。为使您的工作进展得更顺利、更方便，我们为您提供有效的后勤保障。我们的承诺：竭诚为您服务，把最优质、最快捷、最满意的服务带给您。 一、双方签定合同前的确定 在签定合同前，双方需共同确认所要维修/ 保养设备的状况并对其进行登记。乙方需检查保修设备的主要部件完好程度及附件的完整性，并登记机器型号、整体状况等相关情况，建立客户档案。 二、甲方的权利和义务 1. 甲方在本协议所包括的办公设备出现故障后及时通知乙方，并将出现故障的情况如实告知乙方，以协助乙方维修人员做出正确判断。 2. 甲方决定对故障机进行维修时，更换部件的费用由甲方承担。乙方提供的报价供甲方参考确认，报价中部件价格不得高于该设备的生产商在本市授权的维修中心提供的部件价格。 3. 甲方因擅自维修或购买使用外单位非原装耗材、及配件所造成的机器及配件损坏，乙方不予负责，对已磨损应更换的部件，甲方若坚持使用所造成的机器及配件损坏，乙方不予负责。 4. 甲方未经乙方同意不应自行更换或雇佣第三方更换或拆卸机器部件，一经发现乙方有权利无条件单方中止合同。 5. 对于在原生产商保修期内（含从原生产商购买的扩展服务），甲方可根据原始保修卡内的 规定进行维修。 6. 甲方如需乙方提供其他技术支持（如设备安装、使用及简易维护保养、基础知识培训，设备在本市的远
园林养护合同书 （以下简称甲方） 甲方: 乙方：（以下简称乙方） 甲方委托乙方对_____________ 养护养护作业，为明确甲、乙双方的权利和义务关系，根 据《中华人民共和国合同法》规定，双方在各自的具体条件下，以平等的地位，在自愿的基础上，充分友好协商，取得如下一致协议： 一、养护名称：______________________________________ 二、养护地点：_______________________________________ 三、养护面积： _ 平方米 四、养护范围和内容：。 五、养护期限： 养护日期：20_年月日至20—年月日。 六、质量标准与竣工验收： 严格养护作业操作规范，养护质量验收标准以《园林养护技术规程》、《园林植 物养护技术规程》和上海市有关养护质量验收规范为准； 养护质量等级达到优良。 七、甲乙双方责权关系： 甲方责权 甲方保证养护作业范围内无建筑垃圾和污染物； 甲方应保障养护作业现场的水、电、路畅通，场地平整； 甲方向乙方对屋面的其他结构部分进行技术交底，保证数据真实确切； 甲方应按时支付款项； 在养护作业期间，根据实际情况，甲方有权提出合理建议，对苗木的品种、 种植等进行适宜调整。并支付相关费用? 乙方责权 养护作业前，乙方必须提供养护作业组织方案； 在养护作业期间，乙方应听从甲方的统一协调指挥，以不影响其他单位养护 的建设养护作业为宜； 在养护作业期间，乙方应安全、文明养护作业；乙方应积极与甲方代表保持 联系，及时协调解决好与其他相关养护的
建设； 甲方如有设计变更，需提前三天通知乙方； 乙方按时、按质、按量完成养护作业项目，因不可抗拒力影响养护工期和质 量的，乙方不予承担责任。 八、养护造价： 养护总造价定为：元； 金额大写： 九、付款方式： 季度结算 十、违约责任：甲乙双方应遵守以上条款，如一方违约，应向另一方支付千分之十的违约金和其他 相关的损失。 十^一、争议解决方式：甲乙双方发生的争议问题，尽量友好协商解决，协商不成，敬请上海市仲裁委员会予以仲裁。 十二、合同数量：本合同壹式贰份，甲乙双方各持壹份； 本合同从双方签字或盖章之日起生效。 甲方（盖章）： 法定代表人（或委托代理人）联系电话： 联系人：乙方（盖章）： 法定代表人（或委托代理人）联系电话： 联系人：
施工合同保修维修条款 按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律、法规、规章的管理规定，承包人在质量保修期内，承担本工程质量保修责任。 1. 质量保修范围和内容 承包人负责的合同范围内的全部工程的质量保修责任。 2. 质量保修期 2.1. 本工程质量保修期约定为： 2.1.1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2.1.2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、墙面、地下室的防水及防渗漏、管道防渗漏为伍年； 2.1. 3. 装修工程为贰年； 2.1.4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年； 2.1.5. 暖通系统为贰个采暖期； 2.1.6. 电梯为叁年。 2.1.7. 小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年； 2.2. 其他项目的保修期限：以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定等中的有利于用户方的条款为准。均未约定的，按贰年计算； 2.3. 质量保修期从工程验收合格备案后6个月开始计算，对于工程质量出现的永久性缺陷或在保修期内即已存在但尚未暴露的质量问题，承包人承担责任不受保修期限限制。 2.4. 返修项目返修部位的质量保修期从该保修部位验收合格之日起按上述质量保修期重新计算，该部份质保金的退还时间顺延到重新计算的质量保修期到期后。 3. 维修时限 3.1. 保修期内出现质量问题，承包人在接到发包人通知后必须在12小时内（维修期前6个月必须在6小时内）向发包人报到，与发包人共同到现场查看，并于现场查看后24小时内提出书面处理方案，复杂（重大）的维修项目经发包人同意可在48小时内提出书面处理方案。
2019维修协议书3篇 甲方： 乙方： 甲、乙双方根据双方签订的《_______项目户内精装修总承包工程施工合同》，本着实事求是、友好协商的原则，签定如下补充协议：一工程质量保修范围和内容： 1、乙方在质量保修期内，按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担装修施工合同中的所有施工承包范围内工程质量保修责任。 2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方免费保修责任范围；不属于乙方责任（例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者故意或非故意损坏等），但是经由双方协商需要乙方施工的，乙方必须积极配合维修，费用双方协商由责任方承担，但费用收取不能高于市场综合水平标准。 二.工程质量保修期： 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收，完善整改意见并正式移交甲方，在移交给业主之日起计算，保修期限为贰年。 1 / 20
三.保修金支付： 本工程将保留按合同结算总价的5%作为工程保修金，保修期满后，物业管理单位及甲方对工程质量无异议后15天内即与乙方办理保修款结算手续；支付保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项。 四.保修要求条款： 1、交楼期间精装修施工单位必须在现场组建专门的交楼维修办公室，每一户安排专业人员陪同我司交楼人员进行验收移交。要求参与交楼的人员不得与业主发生任何冲突，对业主提出的意见必须认真记录，按交房记录卡记录的整改项目反馈精装修总包项目管理层并以最快速度进行整改维修。 2、要求精装修总包在业主入伙后的六个月，作为维修高峰期，期间必须派足够的固定维修人员（具体数量根据现场实际需要另行确定）在现场组建专门的维修办公室，并每天到物业公司报到登记，以便出现业主招修时快速反应、即时处理。 3、维修高峰期过后，总包单位必须指定维修负责人，维修负责人应在甲方通知后4小时内赶派人或亲自到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。 4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当2小时内到达事故现场抢修。 5、接到维修通知后，施工单位必须实行第一时间先检查维修，2 / 20