防腐工程承包合同
甲方：（发包方）：___________________________________________
乙方：（承包方）：广州丽天防水补漏工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其他法律、法规、甲乙双方遵循平等自愿、诚实信用的原则，就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
1、工程名称： _____________________________________________________
2、工程地点：河源市高新区__________________________________
3、工程内容：三布六汕乙烯基树脂防腐池贴衬
第二条工程期限
1、开工日期：年月日
2、本工程工期预计_________ 天，如遇到下列情况，工期顺延。
（1）发包方在合同规定开工日期前天，不能交付承包方施工场地、施工用水、电源未按规定接通，影响承包方进行施工者。
（2）发包方要求变更设计方案，使施工方法与设计方案不符而增加工程量影响进度的。
（3）在施工中因停水、停电连续影响2小时以上者。
（4）发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证
手续而影响下一工序施工者。
（5）因不可抗力（如雨天、台风、地震等）而影响工程进度的
第三条工程合同内容及价格（不含税）
备注：全部材料选用国标
第四条选材：广州挚业公司乙烯基树脂防腐材料
第五条工程质量及验收
1. 乙方精心施工，确保工程质量，按照建设部的精神保证此防腐工程从竣工验收之日起五年内
免费保修，如人为损坏或整体工程质量出现问题而造成渗漏，保证上门维修，只收取成本费。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方在接到乙方通知后三日内不组织验收，是为该工程
验收合格。
3. 施工区域已投入使用的，是为本工程已事实通过验收。
4. 防腐工程非建筑质量问题或人为损坏造成的，乙方应免费维修。
第六条工程结算方式及价款的支付
1、结算方式：以包工包料计算，工程共分三期付款，乙方材料、人员进入施工地，甲方付给乙方生活费30%当工程量完成至百分之七十（即中涂+玻纤）层施工完毕）时，甲方按工程总造价的百分之40%合乙方，工程完工验收十天内付总工程款25%，余款5%作保修金，保修金一年后付清。
2、付款方式采用现金或现金支票。，
3、如甲方有任何一期未按合同约定履行，乙方有权就剩下余工程款（含保修金）通过法律途径解决。
第七条甲乙双方义务
1、甲方义务
（1）甲方指派__________ 为本项目负责人，负责对乙方施工进度过程中进行质量监控和把关，并协助乙方解决施工现场的各种问题，以便顺利保质的完成本工程。
（2）甲方为乙方协助提供施工现场的水、电、垂直运输工具。
（3）甲方为乙方免费提供合适的材料堆放仓库，并协助监督材料进出工地。
（4）甲方为乙方协助提供施工人员住宿（工棚）和搭食之方便。
（5）乙方收工后，施工面需进行24 小时的养护，甲方须采取措施绝对禁止甲方或其他施工人员提前进入正在养护完工区域。急需提前搬物或进行其它施工时，亦须在确认不破坏施工面的前提下在施工层面上做铺垫保护。
2、乙方义务
（1）严格按照合同约定的工程施工方案施工，工程工期和质量。
（2）按国家有关规定施工，保证施工安全。
（3）遵守甲方施工现场有关规定及制度，搞好文明施工。
（4）如果防腐质量问题，在五年内保证义务维修，接到电话后二十四小时之内必须到现场。
第八条违约责任
1、工程未经验收，而甲方提前使用或不当使用所产生的质量及安全问题，由甲方承担责任，乙方概不负责。
2、工程质量不符合本合同约定的，乙方应及时返工处理并自负费用。第九条解决争议的方式甲乙双方就本合同发生争议，应友好协商。协商不成，由乙方所在当地人民法院管辖。
第十条通知条款
址即视为送达依本合同所为之书面通知，以对方经办人签收或邮政递寄交对方本合同所列明地
第A —条本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，自双方签章之日起生效
甲方签章: 地址：法人代表: 联系电话:
乙方签章:
地址代表
人联系电
话:
林地承包合同简单版模板(示范 Simple template of forest land contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-037281
承包合同 林地承包合同简单版模板(示范合同) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。 林地承包合同模板 甲方： 乙方： 为了提高林场经济效益和科学的管理林场，甲方承包xx 村委屯桑4153.8 亩林地的生产和管理承包给乙方。根据《中国人民共和国合同法》的有关规定，双方秉承平等互利协商一致的原则签订本合同。 一、甲方一次性支付乙方每亩50 元的炼山费，共计207690 元整(贰拾万柒仟陆佰玖拾元整)。 二、乙方必须按甲方要求机耕每亩土地(运输道路除外)，乙方按照甲方要求修整运输道路。甲方支付乙方每亩400 元的机耕平整费，共计166 万元整(壹佰陆拾陆万元整)。
付款方式：甲方先支付乙方50 万元(伍拾万元)，机耕平整至20xx 亩时甲方再支付50 万元给乙方，剩余的费用在机耕平整完以后支付。 三、乙方根据甲方要求购买桉树苗(2 号苗)，甲方支付乙方每亩100 元桉树苗购买费，共计415300 元整(肆拾壹万伍仟叁佰元整)。考虑到运输道路占了一定数量的林地，购买的树苗在补苗过后还有剩余的，甲方有权要求乙方退掉多余 的树苗。 付款方式：甲方一次性乙方35 万元，剩余的在种植后结算清楚再给予支付。按照甲方要求，每亩林地桉树苗的成活率必须达到每亩85 至90 株，如乙方达不到此要求的，每株扣除乙方20 元。 四、甲方支付乙方每亩175 元劳务费，共计726775 元(柒拾贰万陆仟柒佰柒拾伍元整)劳务包括桉树苗的种植、除草、给桉树苗施肥。所有工人的管理由乙方负责，与甲方无关。甲方在乙方完工后结算该款项。 五、甲方给予乙方每年每亩40 元的防火防虫害管理费，共计166120 元整(壹拾陆万陆仟壹佰贰拾元整)。防火防虫包干给乙方，所有材料人工与甲方无关。如林场辖区发生火灾虫害的，经调查是乙方失职所造成的，乙方负全责，并赔偿甲方所受损失。 六、甲方支付乙方每年每亩肥料款350 元(如当年肥料市场价波动太大，则双方再做商议，制定出当年肥料款数额)，乙方必须连续施肥4 年，乙方所购买的肥料的品种品牌产地须得到甲方的认可，以确保桉树能茁壮成长。每年肥料款甲方在当年先支付乙方百分之五十，施肥完以后再支付剩余的百分之五十。 七、甲方每年支付乙方每亩10 元的护林费，共计41530 元(肆万壹仟伍佰叁拾元整)。乙方必须安排人员每天不定时的巡视林场至少2 次，防止林场辖区
编号：________ 简单工程承包合同范本 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共5 页
简单工程承包合同范本 简单工程承包合同范本 合同编号： 发包方：________ 承包方：________ 签约时间： 签约地点： 为了保证____施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：______ 二、建筑面积(工程形式)______ 三、施工地点：________ 四、工期：1、开工：__年_月_日;2、竣工：__年_月_日;3、合同工期总共历时__天。 五、承包形式：____ 六、工程质量标准：____ 第 2 页共 5 页
七、工程价款：共计人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计__元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计__元;质保金__元，质保期满后支付。 九、质保期：__年。 十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度; ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点; ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算; 2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工; ②如期完成施工任务; ③接受发包方的技术指导和质量标准要求; ④负责发包方提供料物及设备的保护; ⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏; 第 3 页共 5 页
包工工程承包合同 包工工程承包合同(一) 甲方：乙方： 为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围及详细部位： 本工程所有施工内容： 1、土建(垫层、条基、地沟、砌砖、粉刷、预制构件及安装、砼搅拌及浇灌保养、回填、散水、踏步、屋面楼渣、找平、保温块铺设); 2、钢筋(调直、制作、绑扎、安装、保护层控制);
3、木工(支模、拆模、打磨); 4、水电(上下水安装、线路铺设预埋及电器安装); 5、装饰(内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设) 四、承包方式和结算方式： 承包方式：本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。 结算方式：本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。 五、承包单价：
单价：255元/平方米 单价说明： 1、包基础施工前的施工准备、配合工作，如施工放线等工作; 2、包场地清理等工作; 3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作; 4、包施工脚手架、扣件、架板、电缆线、模板、振动板、振动棒、斗斗车等工程施工中的一切工具在内; 5、面积按建筑面积计算; 6、乙方在施工的水电费不包含在内。 六、付款方式 1、甲方和监理公司对工程质量检查验收合格后，按进
甲方： 乙方： 公司委托公司承接吨龙门吊防腐项目，双方就有关技术问题达成如下协议： 一、依据： 1）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》； 2）《工业设备、管理防腐蚀施工及验收及规范》； 3）《钢结构工程施工质量验收规范》； 4）《漆膜附着力测定法》； 5）《色漆和清漆、漆膜的划格试验》； 6）《漆膜硬度测定法》； 7）《漆膜厚度测定法》。 二、材料和工艺基本要求 （1）施工准备搭建脚手架； （2）局部喷除漆剂； （3）手工机械除锈表面处理； （4）甲方质量验收和确认； （5）底漆二道目测表面质量和漆膜厚度； （6）面漆二道目测表面质量和漆膜厚度； （7）检查质量修补。 2.1防腐涂层采取两遍底漆、两遍面漆的防腐工艺，底漆采用环氧富锌底漆，面漆采用桔红醇酸磁漆，（选用牌油漆）防腐效果大于年。 2.2龙门吊钢结构防腐工程中使用的所有原材料均应符合国家有关标准及本规范的相关技术指
标，并且有出厂合格证和检验报告等技术资料。 2.3对于新的防腐材料必须经检验和实际应用证明效果良好或经省部级（含）以上质检中心的鉴定合格后方可选用。 2.4防腐施工必须按国家现行的有关规定及防腐材料的使用说明执行。其材料必须在规定的有效期内使用。 三、基层处理 3.1对难清理部位（含油污等）先进行脱漆剂喷洒再进行手工或机械打磨，其它部位直接采用手工或机械打磨，按照《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的规定，采用手工或机械除锈方式的达到cst3或dst3质量等级（视钢构锈烛程度）。 3.2龙门吊钢结构表面除锈应达到cst3或dst3级（视钢构锈烛程度）要求:应无可见的油脂和污垢，且无附着不牢的起壳氧化皮、铁锈和旧漆皮等附着物，底材显露部分的表面应具有金属光泽。3.3龙门吊钢结构表面不易清理部位（如螺丝钉、钢缝隙等部位）的除锈要求:必须达到cst2级。 3.4对无法采用机械打磨部位须采用手工敲铲标准酌情按照cst1级标准。 3.5对于污染严重的表面，被油脂污染或被氧化物污染或附有旧漆层，应进行表面预处理，去除油脂或铲除厚的锈层等附着物，除锈后，清除表面应无浮灰和碎屑，除锈等级亦应达到3.2条规定的同样标准。 3.6除锈完成后，施工方应对钢材表面进行目测检查。宏观检查主要检查被除锈表面是否有漏除部位，特别注意转角部位的除锈质量和表面油污的清除。 自检合格后通知甲方复查，合格后签字确认。 附图： 四、防腐涂装 4.1表面处理后应尽快（一般应不超过4小时）刷涂第一层底漆。 4.2表面处理后，因故不能立即刷涂底漆，要妥善保护，以防再度生锈和污染，如发现生锈和污染，应按除锈标准重新进行表面处理。 4.3涂第二道底漆涂刷应在第一道底漆实干后，间隔时间应在小时。
林业用地承包合同书 甲方： 乙方: XＸＸX生物科技有限公司 二〇一五年月日
林业用地承包合同书 甲方(发包方): 乙方（承包方)：XXXX生物科技有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农业法》及有关法律、法规之规定,双方本着平等自愿、有偿、诚实信用的原则,经平等协商，双方签订林业用地承包合同如下: 1、甲方自愿将座落在的林地发包给乙方用于改造侧柏林、饲养鼯鼠,建造XXX原生态中药种植养殖生产基地。发包林地应具备如下条件: (1)林地权属为甲方所有，四至界线清楚――出示山界林权证书原件，并提供复印件。如没有山界林权证书,甲方必须出具村委会、村民小组和村民个人签名（盖章)的证明,经乡（镇）政府和县林业局盖章确认。 (2)无纠纷、争议,没有被抵押、查封、租赁承包给他方或与他方合作经营等。 (3）经上级业务部门批准的分类经营划定的商品林林区的林地。 2、具体地点、面积和面积测量： (1）四至界址以双方签名确认的１：10００0地形图现场勾绘的界线。 （2)总面积亩（初步勾绘面积）,其中:扣除小地类面积亩，实际承包面积(结算租金面积）亩（造林验收后填入）。
小地类指：坟地、输电线路占地、通讯线路占地、岩石裸露地、农田边、水源林预留的田边地和不能列入造林范围的其他用地。 实际承包面积（结算租金面积)指:在造林结束后,以双方到现场验收的实际造林面积。 （3)、面积测算方法：用１:１00０0地形图勾绘的界线按水平面面积（坡面的水平投影面积）进行求算，或用GＰS(卫星定位仪)到现场测算。 3、甲方的林地发包给乙方后,林地使用权归乙方,具有完全的自主经营权，林地的规划、投资和经营由乙方负责,收益亦由乙方享有。在履行本合同的基础上，乙方可以转租或与第三人联营合作，但所形成的一切债权债务与甲方无关。 ４、承包期限： 自年月日起至年月日止,共计年( 年)。 ５、承包费的支付: （1)从甲方交林地之日起（具体日期年月日),乙方向甲方交林地承包金按每年每亩人民币元整,结算承包金的面积以双方到现场用１:10０００地形图或用ＧPS核定的实际造林面积为准，结算租金面积亩，计总承包金人民币元,大写: 。 （2）林地承包金由乙方直接支付给甲方或委托发放给甲方，甲方收到地租,提供等额有效票据(开具票据的税费由甲方承担)并在地租支付凭证上签字确认。承包金由乙方通过银行转账到甲方指定账户（甲方账户变更时应及时通知乙方)：
分包工程合同书 甲方（发包单位）：山东兴唐源建设有限公司豪庭御都B4#楼项目部乙方（承包单位）： 为了明确双方职责、密切配合、共同完成施工任务，依据有关规定和工程具体情况，经协商，签定本合同，双方共同遵守执行。 一、分包工程项目，内容及形式 承包豪庭御都B4#楼所有模板工程。工作内容施工图设计的所有模板工程，包括模板的制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、止水螺栓清理、穿墙PVC管清理等所有的工作内容。甲方只提供模板材、木材、多层板，其余小件材料、机具均由乙方负责。(工作内容包括后浇带、构造柱、窗台板、过梁、预制构件等模板，施工机械工具由承包方负责) 二、合同工期 本工程自年月日开始至年月日全部完，自开工之日起，地下室为35天（自垫层施工完成后计算），地上每5天一层（一二层8天/层），每拖延1天罚款500元。 三、施工管理 1、发包单位在施工前认真向承包方进行施工交底，明确施工程序、 技术要求、质量标准、计划进度等，协助承包解决施工中的技术 问题。 2、承包方必须严格按施工图、施工规范和安全操作规程进行施工，
确保工程质量、工程进度，按合同工期如期完成。 3、承包方应接受发包方组织的工程质量检查，如工程质量不符合国 家验收规范时，承包方应按要求返工，其发生的工料损失合由此 造成的拖延工期，均由承包方负责。如承包方不服从管理或工程 质量达不到要求时，发包方有权终止合同，并对以上造成的费工 费料进行罚款。 4、承包方在施工中要严格执行安全操作规程，杜绝安全事故的发生。 对在施工中因风、雪、雨等自然灾害引起的停窝工损失以及发生 的病、伤、残、和死亡事故，均由承包方负责，并承担经济费用。 5、承包方在施工中不准发生打架斗殴现象，如发生一次，罚款2000 元，情节严重者交当地派出所处理。 四、材料、工具供应管理 1、分包分部分项工程所需的模板材、木材、多层板、钢管材料，由 发包方按时提供，承包方负责管理,其它零星材料由承包方自行解 决。 2、小型工具由承包方自行解决，塔吊由发包方配备。承包方应教育 职工爱护工地财产，节约使用原材料，遵守现场规则，严禁擅自 挪用工地的设备、料具，对浪费的建筑材料、损坏的施工机具， 应按价赔偿，模板按预算定额执行，超量按2倍赔偿。 3、安全文明达到市级安全文明，材料堆放整齐。工完料净场地清， 文明有序，安全不达标扣结算值的1%。 五、分包工程价格、结算
工程承包合同（清包工） 万成国际大厦幕墙安装合同发包方：XXXXXXXXXX工程有限公司(以下简称甲方) 承包方：XXXXXX、打胶、吊篮移位、工程临时窝工、卫生清理、收边收口和完成后的初步清理，图纸显示或未显示的部分内容，直至质检最终验收合格和保修，乙方充分理解并考虑在单价中。2、合同价款：劳务包干价石材幕墙单价为：108 元/㎡，面积约为㎡；玻璃幕墙单价为90 元/㎡，面积约为㎡；铝板幕墙单价为80 元/㎡，面积约为㎡；钢结构雨篷单价为130
元/㎡，面积约为,㎡；本工程安装总价格约为人民币：贰佰贰拾柒万叁仟叁佰肆拾壹圆肆角陆分。此包干价涵盖乙方履行约定的义务，按照图纸完成合同约定的工作内容，如图纸中未详细标明的，则按国家相关规范进行施工，并做到按规范验收合格，承担自身风险。满足国家规范、行业标准和合同及图纸的要求，达到业主、监理、总包方满意及质量检测部门验收合格所产生的一切费用，包括人工费；安装费；技术措施费；现场制作费；抢工时的赶工费；材料进出场的装卸费；现场清理费；场内搬运费；保管费；保险费；成品保护费；风险包干费及吊篮移位费；以及完成该工作所
必需的任何合理的必不可少的工作所引起的费用，均以充分估计并考虑在单价价款中。3、制作安装所需的包括电焊机、切割机、磨光机、施工电箱等施工所需的一切机械工具、 1 设备及所需的电焊条、切割片、防锈漆、银粉漆、氧气乙炔等辅助材料也包含在本单价之中。4、安装承包价格明细表，以下安装报价分析表是每道施工工序的结算依据。1）、石材幕墙安装单价分析表序号项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 单位㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡面积单价合计备注1 2 3 3 1 4 8 9 5 48 4 1 2 8 108
工程施工合同 甲方：大田红狮水泥有限公司 乙方： 甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利合作双赢的原则，就钢结构油漆防腐费用、施工时间及付款方式达成如下协议： 一、工程名称： 二、工程地点：厂区内 三、施工要求： 1、除锈质量要求：ST3级 （1）除锈方式：机械除锈 （2）除锈标准：按标准ISO 8501-1 St3级（钢材表面无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。底材显露部分的表面应具有比较明显的金属光泽）。 2、刷漆质量要求： （1）任何刷漆部位都要刷一道防锈底漆，两道面漆。每道膜厚不少于40卩；工作温度在150C以上的设备表面施以除锈后，再喷涂无机锌粉底漆一道；耐热400C以上中漆一道，耐热400C以上面漆一道。总膜厚不少于120卩；面漆颜色由业主指定。 （2）油漆涂装时应注意气候，施工环境温度以15-30度为宜，尤其避免雨天或相对湿度在85%以上时施工，以防止起泡、剥落等现象发生。 （3）油漆涂装时，上一道之漆面必须保持洁净干燥，可后方可涂装第二道，且涂装间隔时间必须依该涂料之施工指引规定施工。时间不能相隔太长，使油漆层间附着力下降。 （4）所有涂料开罐后，不得超过Pot life 规定时数，一旦超时即应废弃不得使用，且稀释混合后至使用完毕前应不断保持搅拌，搅拌要均匀，至
于溶剂之使用以不超过20%为原则。涂刷后不流淌下坠、不起皱、不露底为准，漆膜表面必须平整、光洁，没有明显凹凸不平情况出现。 （5）必须按照甲方的施工要求作业；由于乙方自身原因造成工程质量事故时，甲方有权要求乙方进行整改、返工，由此造成的一切后果由乙方承担。 （6）工程保质期壹年，保质期内如有任何质量问题，由乙方免费负责维修，一切费用由乙方承担。 四、验收方式： （1）每道漆之前由甲方监工人员书面验收签字确认，并拍照存档后方可施以下一道工序。 （2）涂刷漆膜厚度必须达到要求漆膜厚度，都要用干湿膜测厚仪测量，必须符合厚度要求。目测表面平整、光滑，没有气泡、斑痕缺陷存在以完全看不到所刷设备的原颜色且均匀为准。 （3）所刷漆部位与其他设施之间以及不同颜色油漆的设施之前应有明显、整齐的界线。 五、工程造价：暂估价万元，以实际决算为准。 六、总日历工期：30天。 七、工程结算依据： 八、工程结算及付款方式：按施工完成进度付款、面积以符合质量要 求的面积计算，每月25日双方共同确认当月完成工程量，付款至已确认的工程量造价80%,工程验收结算乙方提供足额正规发票后留足5% 工程款作为质保金后余款在竣工验收六个月内付清，一年内工程无质量问题一次性退回质保金； 九、安全约定及违约责任： 1、乙方进入甲方区域，必须遵守甲方安全生产制度及相关规定。 2、未经甲方书面同意，乙方相关人员及车辆不得进入甲方生产区 域，否则由此产生的一切责任由乙方自行承担。
林业承包合同 以下是为您推荐的《林业承包合同》,所属合同书样本类文章,欢迎阅读参考！ 林业承包合同第1篇 订立合同双方： _____县_____乡_____村__________组,以下简称甲方 _____县_____乡_____村________村民,以下简称乙方 为了发展林业生产,培育和合理使用林木资源,加快国土绿化,发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境和提供林产品的作用,根据《森林法》的有关规定,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。 第一条承包内容、面积和地点 甲方将坐落在_____的林地(山地)_____亩,发包给乙方植树和管理,四界是：南至_____,北至_____,东至_____,西至____。 第二条承包期限 承包期为________年___个月,从________年________月___日至________年________月________日止。 第三条林木收益分配 1.承包林地内原有林木,成材林木(成材林木的标准,按林业主管部门的规定确定),实行_____：_____分成,分成甲方得___成,乙
方得___成;幼林实行___：___,甲方得___成,乙方得___成。 2.承包期内乙方新植树木,成材林木实行___：___分成,甲方得___成,乙方得___成。 3.对原有林木的修枝材、脚材,按______：______分成,甲方得______成,乙方得______成。由乙方承担修枝劳务。承包期内新植林木的修枝材、脚材归乙方所有。乙方修枝要严格按照林业部门的有关规定执行。 第四条种植密度、采伐与纳税 1.承包期间,乙方必须保证承包林地范围内每亩植树不少于______株,树苗由乙方自备(或由甲方提供)。 2.在承包期内,甲乙双方均不得擅自采伐树木。如一方需要采伐时,应由双方向有关主管部门提出申请,经批准发给采伐许可证后,按批准采伐的方式(如择伐、皆伐或渐伐)进行采伐,对采伐后的空地,实行谁采伐谁补种的原则,由采伐方在采伐当年或次年完成更新造林。更新造林的面积和株数,必须大于采伐的面积和株数,并做到包栽包活,甲方如将应由自己补种的树木委托给乙方补种的,应向乙方支付劳务费,费用由双方议定。 3.采伐税实行谁采伐谁负担,应纳税方应在国家规定的时间内向税务部门纳税。 第五条双方的义务 1.承包期间,乙方负责山林树木的管理防护。乙方应做到”三有”,即有专人护林,有房屋岗棚,有护林器械。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 山东省高级人民法院关于审理建筑工程承包合同纠纷案件若干问题的意见 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
（1998年10月30日山东省高级人民法院审判委员会第52次会议讨论通过） 为了正确、及时地审理好建筑工程承包合同纠纷案件，依法保护公民、法人的合法权益，规范建筑工程发承包活动，保障建筑业和建筑市场健康有序的发展，根据《中华人民共和国建筑法〉〉和国家的其他法律、法规和政策以及最高人民法院的有关规定，结合我省的实际情况和审判实践经验。现就审理建筑工程承包合同纠纷案件若干问题提出如下意见，以供审理此类案件时参考。 一、关于诉讼主体的确认 1、在审理建筑队工程承包合同纠纷案件中，一般以合同的当事人为诉讼主体。 2、建设单位内部不具备法人条件的职能部门或分支机构对外签订的建筑工程承包合同，产生纠纷后合同当事人一方诉至法院的，应以建设单位为诉讼主体，起诉或应诉。 如建设单位以内部职能部门或分支机构的名义起诉的，应告知其更换当事人，如坚持起诉的，应裁定驳回起诉。 承包方起诉建设单位的分支机构，也应告知其更换当事人，如坚持起诉的，应裁定驳回起诉。 3、建筑施工企业有营业执照的分支机构（如分公司、工程处、工区、项目经理部、建筑队等）所签订的建筑工程承包合同，产生纠纷后诉至人民法院的，一般以该分支机构作为诉讼主体。如该分支机构不具有独立的财产，应当追回该建筑施工企业为共同诉讼人。 建筑施工企业的分支机构无营业执照的，产生纠纷诉至法院的，原则上应以该建筑施工企业为诉讼主体起诉或应诉。该建筑施工企业的分支机构坚持以建筑工程的承包方起诉的，应当裁定驳回起诉。 建设单位起诉该建筑施工企业的分支机构的，可按本意见第2条处理。 4、建筑施工集团企业下属的具备法人资格的企业对外签订建筑工程承包合同的，产生纠纷后诉至法院的，应以该企业作为诉讼主体 5、建筑施工企业转让，出借资质证书或者以其他方式允许他人使用本企业名义承揽工程产生纠纷诉至法院的，应由出借人和借用人为共同诉讼人起诉或应诉。 6、因共同承包、联合承包而进行的建筑工程项目，产生纠纷后诉至法院的，应以共同承包人、联合承包人为共同诉讼人起诉或应诉；发包方仅起诉一方承包人或者仅一方承包人起诉发包方的，应通知或追加其他承包人参加诉讼。 共同承包人、联合承包人组成联营体且具备法人资格的，则应以该联营体为诉讼主体。 7、按照《建筑安装工程总分包实施办法〉〉的规定进行建设的建筑工程项目，因分包工程产生纠纷后，原则上以分包合同的主体确定 诉讼当事人。如建设单位因分包工程起诉总承包人的，应追加分包单位为共同被告，如建设单位直接起诉分包单位，应追加总包单位为共同被告。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-006182 建筑安装工程承包合同(完整
建筑安装工程承包合同(完整版) 发包方：___________________________ 地址：_____________________________ 邮码_______________________________ 电话_______________________________ 法定代表人：_______________________ 职务_______________________________ 承包方：___________________________ 地址：_____________________________ 邮码_______________________________ 电话_______________________________ 法定代表人：_______________________ 职务_______________________________ 依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称：________________
二、工程地点：________________ 三、工程编号：________________ 四、工程范围和内容：全部工程建筑面积________平方米。（各单项工程详见工程项目一览表） 五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币________元，其中：人工费 ________元。（各单项工程详见工程项目一览表） 第二条工程期限 一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下： 全部工程自______年____月____日开工，至______年____月____日竣工。（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表） 二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 1．由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者； 2．因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者； 3．因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。 第三条物资供应 一、全部工程所需的物资按下列第（）项供应方式办理： 1．特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至
防腐工程承包合同 一、双方当事人 甲方：乙方： 二、工程地点： 三、工期：合同签订后40天内全部完工。 四、质量要求、质量标准：合格。按甲方要求，乙方严格按照施工图与现行施工规范、规程及监督站的有关规定组织施工，确保工程质量。 五、工程保修期：按现行保修规定执行。在规定的保修期内出现质量问题，乙方负责 武城修理。 六、验收方式： 1、受监督工程由甲方、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位五方验收。 2、不受监工程由基建处、质检科、分厂、监理方、甲方共同验收。 七、付款方式：按照工程进度，7000平方一结算，施工完毕验收合格后留5%质保金，无质量问题2年内付清。 八、安全施工及责任：乙方在施工过程中必须遵守安全法规及厂内有关规定，如发生 意外或伤亡事故全部由乙方承担。 九、违约责任： 1、因施工质量问题包括返工用料给甲方的损失全部由乙方承担。 2、因乙方原因造成工程拖期，每天罚款5%。 十、本合同双方签字盖章生效。本合同有效期自签定之日起至工程结算完毕止。 十一、本合同一式两份，双方各执一份。 甲方：乙方： 年月日 发包方：以下简称甲方 承包方：以下简称乙方
为了明确责任、按质、按量、按时完成建筑安装任务，依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和国家有关法律、法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签定如下条款，共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称：博皖广场一期工程 二、工程地点：池阳路与橖樾路交口三、工程范围和内容：暂定地下室侧墙水泥基防水、地下室顶板水泥基、聚氨酯两油加丙纶布一道、4CM细石混凝土内配￠4MM@200双向冷拔丝 五、工程材料：丙纶布、聚胺脂、水泥基 六、工程质量标准：按国家规范验收为准 第二条工程造价 一、平方面积：完工按实结算 二、工程单方造价：聚氨酯两油加丙纶布一道 36 元/M2、水泥基防水16元/M2、4CM 细石混凝土内配￠4MM@200双向冷拔丝按合肥现行定额计算四类取费。 本工程总造价：暂定100万决算时按实调整。 第三条工程支付与结算 合同签订后，进场施工每半月，甲方支付已完工程造价的70%，工程完工后支付至已完工程造价的80%，验收合格后半月内决算完成付总工程款 95 %，项目竣工验收一年后支付总工程款的3%，余款五年内一次性付清。 第四条工程质量 1、甲方根据国家质量验收规范和评定标准，对乙方进行技术交底和组织验收，承担因技术交底要求不正确影响工程质量的责任。 2、乙方按照国家颁发的验收规范的质量验评标准，施工图纸、设计变更，甲方交底说明为依据，精心组织施工，全部工程质量达到合同要求。 3、严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，乙方必须经验收、记录方可进行下道工序施工。 4、工程竣工验收后，乙方对施工工程质量负责保修修期内，因乙方施工质量出现的问题，乙方负责维修。因甲方人为造成质量问题由甲方负责。 第五条施工机具供应
Product quality is produced, not tested.简单易用轻享办公（页眉可删） 林业承包合同范文格式 订立合同双方： _________县_____公社（乡）_______大队（村）_________生产队，以下简称甲方； ___________________县______________公社（乡）________大队（村）________生产队社员_____________，以下简称乙方。 为了发展林业生产，培育和合理使用林木资源，加快国土绿化，发展森林蓄水保土，调节气候，改善环境和提供林产品的作用，根据《森林法》的有关规定和中央（83），（84）一号等有关文件的精神，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 一、承包内容，面积和地点 甲方将座落在_________的林地（山地）_____________亩，发包给乙方植树和管理，四界是：南至_______________，北至____________________，东至________________，西至 ________________。 二、承包期
承包期为______年零_________个月，从一九_____年______月_____日起，到一九___年____月_____日止。 三、林木收益分配 ⒈承包林地内原有林木、成材林木（成材林木的标准，按林业主管部门的规定确定）实行______：_____分成，甲方得_____成，乙方得______成；幼林实行______：____分成，甲方得______成，乙方得_______成。 ⒉承包期内乙方新植树木、成材林木实行_______：______分成，甲方得_____成，乙方得_____成。 ⒊对原有林木的修枝材、脚材，按_____：______分成，甲方得_______成，乙方得____成。由乙方承担修枝劳务。承包期内新植林木的修枝材、脚材，归乙方所有。乙方修枝要严格按照林业部门的有关技术规定执行。 四、种植密度，采伐与纳税 ⒈承包期间，乙方必须保证承包林地范围内，每亩植树不少于____株，树苗由乙方自备（或由甲方提供）。 ⒉在承包期内，甲乙双方均不得擅自采伐树木。如一方需要采伐时，应由双方向有关主管部门提出申请，经批准发给采伐许可证后，按批准采伐的方式（如择伐，皆伐或渐伐）进行采伐。对采伐后的空地，实行谁采伐谁补种的原则，由采伐方在采伐当
山东省农村土地承包经营权转包合同 甲方(转包方)： 乙方(接包方)： 根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》和《山东省实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉办法》等法律、法规和国家有关政策的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，经双方协商一致，就土地承包经营权转包事宜，订立本合同。 一、转包土地基本情况及用途 甲方将其承包经营的位于乡（镇）村组亩土地(详情见下表)承包经营权， 转包给乙方 从事(主营项目) 生产经营。 转包土地基本情况表
二、转包期限 转包期限为年，即自年月日起至 年月日止（最长不得超过土地承包期的剩余 期限）。甲 方应于年月日之前将土地交付乙方。 三、转包金、支付时间与方式
1.转包金采取下列第种方式计算。 （1）以实物形式支付。即每亩每年由乙方交给甲方(填小麦、玉米或其他实物) 公斤(大写： )共公斤。 （2）以现金方式支付。即每亩每年由乙方支付甲方转包金人民币元，(大写： )。 （3）考虑物价等因素的约定：。 2.转包金采取下列第种方式支付： （1）一次性支付：于年月日前全部支付完毕。 （2）逐年支付，即于每年月日之前支付，且每年递增％(约定不递增的填写零)。 四、甲方的权利和义务 1.甲方有权按照合同规定收取土地转包金；有权按照合同约定的期限到期收回转出的土地承包经营权。
2.甲方与发包方的土地承包合同关系不变；甲方作为承包方应履行的义务仍应由甲方承担。 3.甲方有权监督乙方合理利用、保护转包土地，制止乙方损坏转包土地和其他农业资源的行为，并有权要求乙方赔偿由此造成的损失。 4、流转土地被依法征收、征用、占用时，有权依法获得相应的安置和土地补偿权利。 5、甲方应协助乙方按合同约定行使土地承包经营权，不干预乙方正常的生产经营活动。 6、法律法规规定的其他权利和义务。 五、乙方的权利和义务 1.乙方在受让地块上享有经营自主权、产品处置权和收益权，在国家法律法规和政策允许范围内从事生产经营活动。 2.流转期间土地被依法征收、占用时，有权获得相应的青苗补偿费和投入建设的地面附着物补偿费。 3.依照合同约定按时足额支付土地转包金。 4.不得擅自改变土地的农业用途，不得随意弃耕、抛荒，
2020年防腐工程承包合同范本4篇Model contract for anticorrosion project in 2020 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
2020年防腐工程承包合同范本4篇 小泰温馨提示：承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定，承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：2020年防腐工程承包合同范本 2、篇章2：防腐工程承包合同范文 3、篇章3：防腐工程承包合同范文 4、篇章4：防腐工程承包合同范文 篇章1:2020年防腐工程承包合同范本 承包合同（Contract）是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。下面是小泰收集整理的20xx年防腐工程承包合同范本，欢迎借鉴参考。
20xx年防腐工程承包合同范本（一） 甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”） 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况工程名称：工程地点：技改编号（技改项目填写）：工程内容：材料提供方：防腐保温工程用主材及部分辅材由甲方供应。其中包括但不限于硅酸铝板（毡）、橡塑、油漆涂料以及配套稀释剂、彩钢板、玻纤布、铝板、玻璃鳞片、环氧树脂、环氧沥青漆等由甲方供应。石英砂、钢丝刷、黄砂、河砂、铆钉、扣钉、砂纸砂布及各种涂刷用具等辅材由乙方提供。材料提供方：;机械提供方：。（填“甲方”或“乙方”） 二、工程承包范围承包方式：包工包辅材。 三、合同工期开工日期：竣工日期： 合同工期总日历天数天
甲方 乙方 为了发展林业生产，培育和合理使用林木资源，加快国土绿化，发展森林蓄水保土，调节气候，改善环境和提供林产品的作用，根据《森林法》的有关规定和中央有关文件的精神，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守． 一、承包内容，面积和地点 甲方将座落在的林地（山地）亩，发包给乙方植树和管理，四界是：南 至，北至，东至，西 至． 二、承包期 承包期为，从年月日起，到年月日止． 三、林木收益分配 ⒈承包林地内原有林木、成材林木（成材林木的标准，按林业主管部门的规定确定）实行：分成，甲方得成，乙方得成；幼林实行：分成，甲方得成，乙方得 ______ 成． ⒉承包期内乙方新植树木、成材林木实行：分成，甲方得成，乙方得成． ⒊对原有林木的修枝材、脚材，按：分成，甲方得成，乙方得成．由乙方承担修枝劳务．承包期内新植林木的修枝材、脚材，归乙方所有．乙方修枝要严格按照林业部门的有关技术规定执行．
四，种植密度，采伐与纳税 ⒈承包期间，乙方必须保证承包林地范围内，每亩植树不少于株，树苗由乙方自备（或由甲方提供）． ⒉在承包期内，甲乙双方均不得擅自采伐树木．如一方需要采伐时，应由双方向有关主管部门提出申请，经批准发给采伐许可证后，按批准采伐的方式（如择伐，皆伐或渐伐）进行采伐．对采伐后的空地，实行谁采伐谁补种的原则，由采伐方在采伐当年或次年完成新造林．更新造林的面积和株数，必须大于采伐的面积和株数，并做到包栽包活．甲方如将应由自己补种的树木委托给乙方补种的，应向乙方支付劳务费，费用由双方议定． ⒊采伐税实行谁采伐谁负担，应纳税方应在国家规定的时间内向税务部门纳税． 五、双方的义务 ⒈承包期间，乙方负责山林树木的管理防护．乙方应做到“三有”，即有专人护林，有房屋岗棚，有护林器械． ⒉乙方不得在林地野外用火，不得自行或准许他人在承包林地内毁林开垦，采石，采砂，采土和进行其他毁林行为． ⒊乙方必须切实做好护林防火工作，消除火灾隐患．一但发生火灾，乙方除积极采取灭火措施外，应及时向甲方报告． ⒋上级发放用于造林、育林的扶持资金、物资或贷款，甲方必须及时、合理地分配给乙方． ⒌承包期内林木治虫费用，由甲方承担％，乙方承担％． 六、奖惩 ⒈承包期内，如果林木被盗伐，乙方未发现或未抓住盗伐人的，被盗伐一株，乙方应向甲方赔偿人民币元．如乙方发现或抓住盗伐人的，应交给甲方处理，按所盗伐树木对盗伐人作价罚款倍，罚款全部（或部分）奖给乙方，被盗伐的树木归甲方所有．甲乙双方未经批准擅自砍伐树木的，砍伐一株，罚款元给对方． ⒉甲方如克扣上级发放用于造林、育林的资金、物资和贷款，除应如数补齐外，还应向乙方偿付相当于其价值的％的违约金．
第一部分协议书 发包人：（全称）： 承包人：（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围： 承包范围： 三、合同工期： 开工时期： 竣工日期： 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价格 金额（大写）：元（人民币), ￥：元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质 量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 1.词语定义 下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用与建设工程施工的条款。 1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。 1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。 1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。 1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。 1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。