灯具安装及维护承包协议
甲方：乙方：
甲乙双方本着互相信任的原则，在平等自愿、互惠互利、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的灯具安装及维护的相关事宜，达成如下协议：
一、承包范围及方式：
1、结算方式：包月结算，每月2000元整，每月15日结算。
2、由甲方提供所有装灯工具以及面包车一辆（注：油费有甲方提供)。
二、甲方工作
1、负责业务渠道的管理，安装材料准备及与客户沟通，为乙方创造进场条件；
2、根据安装实际情况，进行统一调度指挥。为更好的保证进度和质量，甲方对施工现场提出的合理化建议，乙方需采纳实施并遵照执行.
3、甲方有权对乙方的安装质量及施工进度进行严格监督，对进度不利或质量不合格者，甲方有权予以惩罚。对事态严重者，甲方有权解除合同，
4、为保证安装维修的顺利进行，甲方须对乙方予以密切配合；
三、乙方工作
1、认真细致地熟悉安装图纸，明确其具体做法，发现并提出问题，交甲方释疑，若装灯期间发生问题，及时与甲方保持联系商讨最合适的解决方案。乙方需保质保量完成工作。
2、后期灯具保修维护工作由乙方承担。
3、驾驶面包车需遵守法律法规，在乙方驾驶期间的所有违章违纪行为由乙方自行解决，甲方不对此负责任。
4、由于灯具材料的特殊性（玻璃居多）运输及安装过程中要小心谨慎。若灯具配件是发货途中损坏则由甲方负责。
5、乙方不得将甲方的商业秘密，通过任何途径泄漏给第三方。
四、双方应努力通过友好协商解决由本协议产生的或与本协议有关的所有争议。
五、乙方确认已经阅读本协议，并确切了解协议中的法律含义。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章签字之日起生效。
该协议每三个月签一次。
甲方：乙方：
年月日
建设工程施工专业分包合同 （水电安装工程） 承包人：方远建设集团股份有限公司 分包人：刘小飞 签订地点：阳春市新居商贸城现场办公室签订时间： 2013 年月日
第一部分协议书 承包人（全称）：方远建设集团股份有限公司佛山分公司（以下简称甲方） 分包人（全称）：刘小飞（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：阳春市新居商贸城（一期）合水城市广场4号楼工程水电安装工程 分包工程地点：阳春市合水镇双塘村 二、分包工程承包范围： 蚝四居民统建楼A区工程总包合同范围内的所有水电安装工程，包括： 1、施工图纸内的室内给水、排水、排污工程，电气（含弱电）、照明工程（含防雷），小区排水、排污管道工程，户内不装修为毛胚房； 2、水电安装工程相关的剔槽、堵洞、三箱等部位修补抹灰等。 3、承包范围内施工场内的材料倒运、垃圾清理倒运至现场指定地点等所有文明施工技术措施等所包括的内容。 4、施工现场临时三类用水布置、安装和维护（含主辅材）。 上述工程项目的具体内容、范围和要求，详见甲方提供的施工图纸、以及相应的标准图、技术交底、设计修改联系单等。 三、分包合同价款： 暂定：17400000.00元，大写：壹仟柒佰肆拾万元整，最终以结算为准。 四、工期
开工日期：具体以甲方开工令为准； 竣工日期：具体以甲方要求为准。 乙方的施工进度必须满足甲方的总体施工进度计划要求，延误则罚5000元/天，因乙方原因引起的工期延误，同时承担建设单位对甲方的工期罚款。 五、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：合格并满足使用功能要求， 六、组成分包合同的文件包括： 1、本合同协议书； 2、本合同条款； 3、安全生产协议； 4、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； 5、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 七、合同的生效 合同订立时间： 2010年月日； 合同订立地点：深圳市蚝四居民统建楼A区现场办公室 本合同双方约定签字、盖章后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 签定时间：年月日签定时间：年月日 签定地点：
编号： 灯具购销合同 甲方：_______________________________ 乙方：______________________________ 签订日期：_______ 年______ 月______ 日 需方（以下简称“甲方”）： 供方（以下简称“乙方”）： 可编辑
依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、行政法规，遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就商州区产业脱贫示 范园二期项目路灯采购事宜达成一致，签订本合同： 第一条货物名称、规格、型号、数量及价格（详见附件一） 第二条交货日期 1、乙方自接到甲方通知之日起日内完成灯具的订购工作并保证全部货物运达到合同约定交货地点。 2、因不可抗力或非乙方原因引起的交货日期延误，相应顺延。 第三条交货地点、运输方式及包装标准 1、交货地点： _____________________________ ； 2、运输方式：乙方自行选择运输方式，保证灯具物品完整无损运至约定 的交货地点，运费由乙方承担，物品交付前损毁、丢失的风险由乙方 承担。
3、包装标准：按照行业相关标准执行 第四条付款方式 1合同签订后 _____ 个工作日内，甲方向乙方支付人民币：￥_____________ ―元整（大写___________________________________ 元整）作为定金；2、乙方将甲方所购灯具物品全部运至指定地点，验收合格并完成交 付后____ 个工作日内，甲方支付至合同总价的_______________ % 3、剩余合同总价的______________ %在甲方完成安装，且乙方配合调 试合格后_______________ 工作日内，甲方一次性无息付清； 4、甲方在第二次付款时，乙方应向甲方提供全额增值税专用发票。 第五条产品质量及验收 1、甲方所购灯具物品均为乙方所销售的灯具，灯具规格、型号、颜色、 材质、数量等必须符合甲方的要求；产品质量必须符合该产品灯具行业质量标准。 2、产品进场时，乙方应向甲方提供进场灯具详单，甲方按照合同约定要 求进行检验，如发现缺少、损坏或规格等不符合要求的，甲方有权拒收，乙方应无条件更换，因此造成的损失和逾期产生的违约责任，由乙方自行承担. 第六条双方权利和义务 1、甲方配合乙方进行现场测量及灯具位置安装确认，并按合同约 定向乙方支付合同款； 2、乙方应严格按照行业标准及甲方要求进行灯具的加工及配件的采购工 作，确保产品质量，并按合同约定日期向甲方交付；
电脑网络维护合同 甲方：潍坊启明科技网络服务中心(签章) 乙方：_________________（签章） 2012年__9__月___1___日 电脑网络维护合同书 甲方：潍坊启明科技网络服务中心 乙方： 双方经友好协商达成一致共识，签订此电脑维护合同，具体事项如下：硬件： 一、维护范围及内容： （1）电脑硬件故障维修（电脑主机〈CPU、硬盘、内存、主板、显卡〉、显示器）。 （2）电脑软件故障维修（包括系统安装、系统还原、系统更新、定期检查、常用软件安装）。 （3）局域网故障维修（对现有公司内部局域网络维护、测试、保证内部网络通讯正常）。 （4）指导、协助备份重要数据。（甲方不对乙方数据丢失负责）。
二、维修方式： (1)突发故障的上门维护：在接到乙方的电话或其它通知后，甲方 必须最迟在第三个工作日进行上门维护。 (2)每季度一次定期探访维修系统，对用户的系统进行优化配置，调试好应用软件及相关硬件设备，使系统达到更高使用效率。 三、收费： 1、甲方向乙方提供电脑定期维护，维护期限__年，从2012 年__9_月__1_日至__2013_年___9月__1_日,乙方所需维护电 脑台数是___台,甲方按电脑每年__100_元/台计费；电脑维护 费共：——；针式打印机，喷墨打印机，打印复印扫描一体机 共———台，每年100元/每台，服务期限为___年,共计维修 费用为人民币_______元整；共计所有综合整体费用每年___ 元，大写：————————— 双方签约后，乙方将该合约总金额以现金方式或银行转帐方式一次性支付给甲方。 四、双方责任： （1）甲方在维护期限的工作时间内必须尽职尽责为乙方提供电脑维护项目里的服务内容，乙方要求服务的联系方式为电 话联系或网上留言，乙方发出维护请求后，甲方必须最迟 在第三个工作日内响应服务，如有特殊意外，双方调解处 理。
甲方： _ 地址： _ 乙方： _ 地址： _ 联系方式： _ 根据《中华人民共和国合同法》，合同双方就系统（设备）维修维护及服务事宜经协商一致，特签订本合同以供遵守。 第一条服务内容、方式和要求 甲方委托乙方对进行维修维护及服务，包括： 1、服务对象 乙方的服务对象为甲方的设备，详细内容见合同附件一“服务范围”。 2、服务项目 甲方委托乙方在本合同的有效期内为甲方设备的维修维护服务。详细服务内容见合同附件二“服务内容”。 3、服务标准 乙方保证为甲方提供及时、快速、细致及符合标准的维修维护服务，详细内容见合同附件三“服务标准”。 4、在履行合同过程中，如遇下列情况，需延迟履行或调整费用，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限或调整费用。如双方无法达成协议，则乙方有权依照本合同之规定延期履行或继续按照原合同规定履行义务。在此情况下，乙方不承担相应的违约责任： （1）本合同第八条规定的不可抗力事件被迫停工的。 （2）因甲方修改项目结构、或甲方变更技术要求、技术规格、或甲方提出会导致工期延长的其他要求的。 （3）政府政策、法律、法规、行业管理规定和/或强制性技术标准的改变而导致必须变更技术要
求、技术规格或因此而导致工期延长的其他情况。 第二条履行期限 服务期限为年月日至年月日止， 共。 第三条合同金额及付款方式 1、合同总金额为：元，大写：。 2、付款方式：（合同签订之日起计算）按比例付款一次，于每月号前内由甲方向乙方支付，乙方向甲方开具等额符合国家规定的有效发票。 第四条保密 1、本合同项下甲方的信息、知识、数据、图纸、分析、计算等文件、资料或其他任何智力成果以及任何包括或根据全部或部分该等信息而形成的材料为保密信息。但上述保密信息不应包括以下信息： （1）任何众所周知或非因乙方原因而变为众所周知的信息。 （2）任何乙方无须承担保密义务且有权从第三方处获得的信息。 （3）由乙方独立发展的信息。 （4）任何法律规定、政府指令、法院命令和/或任何一方控股公司注册的证券交易所要求披露的信息。 2、乙方同意在本协议期间及之后的年内，在未获得甲方任何事先书面同意前，不会因任何理由或目的将保密信息披露予任何其他第三方。如因乙方原因(包括已经离开乙方的人员)泄密，乙方承担因泄密给甲方造成的全部直接和间接损失。 第五条违约责任 1、甲方逾期付款的，应按日向乙方支付逾期支付款项%的迟延违约金，但违约金不应超过本合同第三条1款项下规定的合同总金额。
水电安装工程承包协议书 发包方：河南林九建筑工程有限公司名都和景项目部（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 名都和景14#-47#楼别墅工程由甲方总承包，为了保质保量按期顺利的完成，甲方现将本工程地下室和主体采暖、水电工程（不包括消防）发包给乙方承包施工。在乙方充分了解工程特点和工艺以及质量的要求的情况下，为了明确双方的责任，履行各自职责，保证工程质量安全如期完成。根据《中华人民共和国建筑法》及《合同法》，结合本工程特点，经双方友好公平协商的情况下签订本合同，并共同遵守。 一、工程概况 工程名称：名都·和景14#-47#楼别墅工程 工程地点：东二环与成吉思汗东街交叉口 承包内容：别墅住宅楼地下室和主体采暖安装、水电安装工程。 二、承包方式及单价、工期 1、承包方式：乙方以包工、包料（主辅材料），包施工所需机具：并包括安全及文明施工、保质保量按期完成工程
任务。 内容及单价： （1）内容包括 1）图纸的全部施工项目； 2）包括送试、试验费、规费及税金； 3）必须派两名水电专业管理人员属项目部管理人员行列；费用在合同价款之中不再另行计算； 4）甲方的临水、临电、围护、维修均在合同承包范围之内； 5）严格执行甲方、监理及行业主管部门的要求和规定； （2）别墅住宅楼地下室和主体采暖安装、水电安装工程（按图纸内容完成）建筑面积元/㎡；单价已含设备调试、施工机具及管理费、材料损耗费、雨天补贴、安全文明施工等。另注，本工程不作现场任何签订。 2、工期：必须按甲方施工进度计划安排，开工日期为2013年08月20日，竣工日期为2014年月日。 三、质量要求与进度要求 1、质量目标为自治区优良样板工程标准。乙方必须严格按设计图纸及有关设计变更文件和国家现行的规范及有关操作规程要求施工，保质保量近期完成工程任务。 2、如果因乙方原因没能按合同约定工期完成工程任务的，从延误的第二天起计，每延误一天，乙方赔偿甲方5000
编号： _______________ 电脑网络维护服务协议 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方： 乙方：
甲乙双方经友好协商，就甲方电脑、网络系统维护服务协议事宜，达成如下设备技术服务协议： 第一条、总则 为确保甲方的电脑、网络系统及相关设备的可靠、正常运行，甲方同意乙方承担甲方的电脑、网络系统及相关设备的技术维护服务。乙方保证向甲方提供优质可靠的技术服务。 第二条、服务内容 包括： 1、日常做好系统软件的维护、管理工作；在硬件设备运行正常的情况下，保证系统正常运行； 2、随时协助甲方做好系统管理、硬件升级等服务； 3、每月度、季度做好数据的安全备份管理工作； 4、根据甲方的要求，提供服务。 5、在甲方网络、电脑设备、电话出现故障时，及时修复； 6、PC 机与网络等设备检查维护、故障及时维修、备件及时供应、、计算机病毒防护，协助甲方 进行PC机及网络系统升级、扩容、软硬件安装并提供相应的技术咨询等。 第三条、乙方承担设备技术服务的必要条件 乙方拥有经验丰富、有独立处理技术问题能力的工程师或由甲方指定工程师，并且能够满足甲方设备维修所需要的备件库。 第四条、设备维护范围及对策 乙方承担甲方电脑、网络系统分为故障维护服务和预防性检查维护服务。 第五条、设备与系统技术服务方式及内容乙方承担甲方电脑、网络维护服务，主要包括修复性维护服务和预防性维护。如乙方技术服务成本超过双方商定价格，超出部分也全部由乙方承担。 1、修复性服务 乙方为甲方提供的技术服务时全年小时响应服务。具体响应方式及响应时间如下： 1、服务热线：
建筑水电安装工程分包协议 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 依照《中国人民共和国合同法》《中国人民共和国建筑法》《中国人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将唐沟商住楼工程的水电安装工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。 一、工程概况 建筑单位名称： 工程名： 结构类型：混凝土剪力墙结构 建筑面积（水电安装）：约38000平方土建竣工实际面积为准 二、乙方进场人数（附名册） 按国家有关规定，聘用临时工并签订正规劳动合同，所有进场工人必须同意本合同的拨款、付款方式，禁止乙方以人工费为借口进行上访、请愿等讨薪行为。按本工程承担的内
容，组织进厂需工种人员，并按流动人员管理办法在相关部门备案登记，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 （一）、开工日期：2017年6月13日 （二）、总（日历）工期36个月 （三）、具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围 （一）、承包方式：包工、包质量、包主材、包辅料、包工具、包期、包安全、包文明施工。 （二）、承包范围： 图纸范围内所有给排水、电气安装工程的人工、机械材料（不含消防，通风的安装，但负责预埋部分的人工费），现场临时用水用电工程的人工，机械。 1、给排水安装，给水管安装到住户、排水管安装、阀门及试水龙头的安装、铸铁管防腐。 2、电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线。电箱的安装、防雷接地、普通坐灯头、室内开关插座的安装。
3、弱电安装：用户箱、电话、电视、宽带线管预埋底盒安装，楼宇对讲系统的线管预埋底盒安装。 4、水电测试、测通水、试压通电。 5、水电承包范围内所有的材料供应。 6、工长及管理人员由乙方自己配置，费用由乙方自行承担。 7、现场临时用电仅做一级配电柜安装。 8、发生合同约定之外的工程内容，甲乙双方协商一致后按实签证。 9、配电房及变电站不在合同之内。 10、施工档案由甲方负责，乙方做配合工作。 （三）乙方承包水电工程相应的单价：合计130元/平方。 1、该工程图纸范围内的水电安装人工费、材料费、安全生产、文明施工费用。乙方负责为所属员工购买意外伤害保险。 2、所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、实验工具等所有工具费用；人工费增加1万元以内的甲方不再对乙方补价；超过1万元，超出部位按实补价。
编号：_____________ 灯具安装施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就所有灯具安装订立此合同，内容如下: 一、付款方式： 所用灯具安装完成，经甲方验收合格后，方可付款。 二、工程质保期：至（从工程完工开始算）扣质保金5%。 三、验收 1、合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写《工程竣工报验单》，验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内； 2、验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。 四、乙方应履行的责任 1、乙方按时安装合同产品，并保证工程质量； 2、工程质保期内有质量问题，乙方无偿维修。 五、甲方应履行责任 1、甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失； 2、甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款； 3、产品运送抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收； 4、甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型号不符，应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担
任何超期的诸如以上问题的异议。 六、违约责任 违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。 七、争议解决 1、本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行； 2、如双方在合同履行过程中发生任何争议；协商未果，由原告方所在地法院判决。 八、、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 电话号码：电话号码： 年月日
YOUR LOGO 计算机维护合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
计算机维护合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 计算机维护合同 计算机维护合同 合同编号：__________ 签订地点：_________ 签订时间：_______年_____月_____日 甲方：_____________（客户） 乙方：___________（供应商） 为促进互联网电子商务的迅速发展，本着互惠互利的原则，由乙方向甲方提供it维护服务。双方经友好协商，特订立本合同。 一、服务项目名称及费用、服务期限、支付方式 （1）服务内容及费用 内容 数量 单价 金额 it维护 元／月 元
合计 元 （2）服务期限：本合同第2条规定的服务（下称服务）有效期限为_____年，自_____年____月____日起至_____年____月____日止 （3）付款方式：在本合同签署后的2天内，甲方应以票据或银行转账方式向乙方支付本合同规定的全部服务费用，计人民币_________元整。乙方银行账户为：_________，账号： _________，开户行：_________。 （4）如果甲方在规定日期内没有按时缴纳服务费用的话，则乙方有权每天以拖欠金额1％的标准加收罚金。 二、项目的内容及质量技术要求 在合同有效期间，乙方应为甲方提供计算机维护服务，该服务包括以下几条： （一）计算机硬件故障诊断、排除 （1）若不是计算机硬件自身的问题，乙方应当为每个硬件安装相应的驱动程序； （2）对于计算机硬件出现的问题，乙方应该作出诊断，并提出合理的解决方案； （3）对甲方的硬件购置使用提供合理化意见； （4）以工本费的标准修复甲方可以修复的硬件（显示器除外）；
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 计算机网络维护外包合同 甲方 : 电话： 地址： 乙方 : 电话： 地址： 甲方为了保障计算机及其网络系统的正常运行和日常工作 , 委托乙方对其计算机及其网络系统进行日常维护、保养。现经双方友好协商，签订以下维护、保养合同。 一、计算机维护服务项目 1．电脑日常维护、单机各类故障处理。 2．各类外设安装和维护。 3．系统软件安装。 4．应用软件安装及维护。 5．电脑系统软件升级。 6．各类硬件驱动程序安装。 7．病毒查杀和防范。 8．重要数据的备份。 9．网络故障诊断排除及维护管理，网络设备安装、设置、调试及检测。 10．外设和硬件的检测及更换（硬件的成本费或维修费另外收取） 11．每季度对所有计算机网络设备进行一次除尘保养。
二、合同期限：20 年月日至20 年月日 三、服务地点： 三、服务方式： 1．上门服务：乙方每月派人上门巡检2次。如甲方设备出现故障，乙方需在2个小时内上门维护。 2．网络支持：乙方可以通过电子邮件、微信、等网络交流方式向甲方提供技术支持。 3．电话支持：乙方通过服务电话对甲方的故障设备做出基本故障判定、故障排除、操作指导的服务。电话支持并不能排除所有的故障。 四、费用收取及付款方式： 1.费用：台电脑元/台/月个月（税）=元， 2.付款方式：甲方予合同签约后7天内支付合同金额。 五、双方职责： （一）、甲方职责 ◆甲方应按照正确操作方法，正常使用电脑： ◆甲方以服务费方式向乙方按时支付合同所需费用； ◆如果故障诊断开始，乙方认为应将产品取回修理，甲方应给予支持； ◆甲方的设备需要更换部件，费用由甲方承担，乙方有义务提供部件的报价，供甲方参考确认； ◆对电脑及外部介质中存储的重要文件或数据，甲方应有适当备份，并妥善保存，对于公司机密信息自行负责。 （二）、乙方职责 ◆对出现故障的设备进行检测并加以修理； ◆在寻求永久的解决办法之前，乙方可以暂时提供应急措施供客户采用； ◆乙方为甲方提供的更换部件必须保证为原装部件，更换可能会影响设备性能的，乙方提前告知甲方； ◆如果乙方认为需要额外零件或资料，同甲方商定后，可将设备带回公司维修部进行维修；
水电安装工程分包合同 协议书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
建设工程专业施工分包合同 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 水电工程施工分包合同 发（总）包单位（甲方） 承（分）包单位（乙方） 根据工程需要，按公司审批的工程分包计划发包方（以下简称甲方）将工程的安装分部水、电安装 分项工程，分包给承（分）包方（以下简称乙方），为保证甲方与业主所签订施工合同的履约，实现优质、高效、低耗和文明施工的目标，经甲、乙双方协商，特制定本合同，明确各自的责、权、利，共同遵守。 一、工程概况： 工程名称 工程地点 建筑面积 二、承包内容： 给排水套管、电线管、消防报警系统、安防、智能化等预埋；给排水、桥架、电线、电缆、防雷接地、配电箱、灯具安装； 设计施工图及相关技术资料上水电安装分部分项的全部内容。 三、工程造价及承包方式：
本合同总造价暂定为人民币元（大写人民币壹佰捌拾陆万 元）（合同造价含%的建安劳保费）。 乙方采用专业分包方式承包。 设计变更及其他费用的调整，按照甲方与建设单位所签定的施工合同中相关条款执行。 四、工期： 乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求，经双方协商确定为 746 个日历天， 2014 年 5 月 1 日至 2016 年 5 月 15 日止。 乙方应严格按编制并报送甲方审核认可的工期安排和控制进度施工，当工程情况发生变化时，甲、乙双方应根据总工期要求通过协商及时调整进度计划，进度计划须经双方签字认可。乙方应严格按照调整后的进度计划实施，甲方应提供适宜的作业面。 如遇①设计变更；②业主未按合同拨付工程款；③由于业主提供的材料、设备未按时进场等原因而影响施工进度的，甲方应协助乙方与业主办理有关工期签认手续（属乙方施工部分的，乙方应提供相关的资料，甲方协助乙方办理，如未取得业主、监理签认工期，乙方必须按原经甲方审核认可的工期执行）。 非上述原因，乙方不能按合同工期竣工，由乙方承担违约责任，除应按总施工合同中相应条款的处罚以外，甲方可按分包工程总价每天罚款1000元对乙方进行处罚。若因甲方的原因造成乙方工期的延误则由甲方承担总合同的罚款内容。
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 灯具安装合同正式版
灯具安装合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 合同编号： 签订地点： 发包方： (以下简称“甲方”) 承包方： (以下简称“乙方”) 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就订立此合同，以资共同遵守。 一、合同内容的金额：见附件清单。 二、交货时间、地点、方式： 交货安装地点为： 三、付款方式：
1、合同签订后 2、月天内付款 3、工程全部完工后 四、工程要求 工程质保期： (从工程完工开始算)不扣质保金。 五、验收 1、合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写《工程竣工报验单》，验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内; 2、验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。
六、乙方应履行的责任 1、乙方按时安装合同产品，并保证工程质量; 2、乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失; 3、工程质保期内有质量问题(不可抗拒除外)，乙方无偿维修。 七、甲方应履行责任 1、甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失; 2、甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款; 3、产品运抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收;
电脑网络维护协议书 甲方： 乙方：无锡启航信息技术有限公司 甲方因业务上需要，自愿将电脑及网络委托给乙方维护。按照“平等自愿，平等协商”的原则。签订本协议，并共同遵守执行。 一、总则 1、甲方将__________台电脑及周边设备交给乙方负责日常维护及故障排除。 2、每台电脑的维护费_______元（人民币）/月，合计每月维护费_________元（人民币）。该费用不包括更换零件的费用，如需更换零件，乙方应征得甲方的同意，并且按照市场价收费，乙方不另外加价。 3、甲方的电脑如出现问题，乙方应在标准响应时间内随时上门解决；如果没有问题，乙方也应该每月至少上门服务一次，对所有电脑进行一次系统的检测，以保证电脑的正常使用。 本协议服务费总金额为：（大写）人民币___________________________元。 二、服务条款 1、乙方实施上门服务地点为协议规定电脑使用所在地。 地点：____________________________________________________________________。 2、周期：每月定期上门服务一次，如有特殊情况需随时响应。 3、标准服务时间： 19：00-17:00（北京时间）为乙方执行本协议的标准时间，乙方在接到甲方维修要求电话后四小时之内为本协议的标准响应时间。 2如甲方需要乙方在标准工作时间以外进行维修工作，甲方必须在周一至周五的工作时间内提前通知乙方，否则，乙方有权拒绝甲方的要求。 3、标准响应时间： 从乙方确认并接受了甲方的现场服务请求至乙方服务人员到达服务地点所需的最长时间为4小时，标准响应时间为2小时。 4、甲方在本协议所包括的服务设备出现故障后要及时通知乙方，并将出现故障的情况如实告知乙方，以协助乙方维修人员做出正确判断,因故障现象未如实告知乙方所产生的后果由甲方承担。 5、如果甲方服务设备故障严重，而无法现场修复必须由乙方拿回大修，乙方需经甲方同意。 6、更换部件 （1）部件更换可能会影响办公设备的功能、性能，乙方要在与甲方协商认同后进行。 （2）乙方为甲方提供的更换部件必须保证为原装部件，如有特殊情况，乙方需在与甲方协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。 （3）更换部件的费用由甲方承担，乙方有义务提供部件的报价，供甲方参考确认。 三、服务方式 1、电话支持
水电安装工程施工劳务分包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方同意由乙方承包中马大厦旧楼改造装修工程水电安装工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围及工作内容：室内给排水（包括洁具、五金安装、管道开孔）、强电工程（包括主电缆布设、电箱安装、面板安装、灯具安装）、弱电工程(电视、电脑、电话)、设计图纸变更修改项目。 四、承包方式 4.1承包方式： 本工程在承包范围内以包工包小型工具、不包料、包安装调试（弱电部分配合设备厂家安装调试）、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。 4.2各项工程内容包括但不限于：（包干价内容） （1）室内水电工作内容：
1、给水部分：室内PPR立管道、横干管、支管（支管末端用堵头封住进行给水试压）安装，包括管道支架安装、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留及封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统试压、冲洗）； 2、排水部分：卫生间内PVC排水支管在立管处预留三通，用堵头封住。管道安装包括开槽、开孔、支架安装、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水试验以及压力排水的试压工作。 3、强电部分：包括配电房各层电缆和配电柜的接线，进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。各层按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装，保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。公共照明的埋管，穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格。 4、弱电部分：所有室内弱电线管、线盒的预埋及管内穿铁丝工作，并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成安装工作； （2）其他事项： A、本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成，导致甲方安排他人完成时，所发生的费用或损失由乙方承担； B、必须做到工完场清、料净（如由其它班组完成则扣除相应费用）； C、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更； D、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始
灯具施工合同 甲方： 乙方: 为保证甲方在人家门店，共计盏LED灯具顺利安装。经双方充分协商，本着互惠互利的原则，双方共同自愿签订如下条款： 一、合同内容 为确保乙方在年月日前安装、调试完毕，交付建设单位验收和使用。 1、甲方负责提供安装数量、安装工期、详细地址、联系人、电话等资料。 2、甲方负责与店方进行入场前的沟通工作，负责施工照明及梯子等准备工作。 3、甲方请按照店面所在城区发货，乙方安装工作根据区域指定安装计划。如有变动请提前沟通。 4、在每个店面完成安装工作前，乙方会与店面管理人员确定安装数量，完成安装工作后会与店方签订确认单。 5、完成一个店面的安装工作后，乙方负责确认老旧灯具数量，并负责打包。 6、甲方负责与店面管理人员沟通，由店面管理人员联系快递并及时邮寄至甲方所在地。 二、结算方式： 1，乙方安装LED灯，综合费用为每盏元。 （补贴交通费每个店面元，家门店，共计元给乙方。） 2、甲方分两次结算，第一次：乙方安装盏灯具，店面管理单位验收合格后，以甲方收到安装单为据（电子版、纸质版具有同等效力），甲方支付乙方元。第二次：乙方安装完剩余盏灯具，甲方支付乙方元。 三、双方责任 1、乙方承包甲方本合同项下的业务，完全是合同关系，乙方组织人员施工，负责给施工人员支付报酬等。 2、乙方所用的施工人员与甲方、建设单位等无任何劳动上、雇佣上的法律关系。 3、乙方在施工过程中，人为损坏灯具及电器设备等，按价赔偿给甲方，造成后果一切由乙方负责。 4、乙方施工所用工具等一切设施及生活费用，乙方自理。 5、在施工过程中所发生的人身损害和工伤事故等完全由乙方负责任。甲方和建设单位不承担任何责任。 6、乙方负责该项目的全部安装工作，不得随意终止合同，否则视为违约。 7、乙方负责灯具的安装工作，如因店面线路、电力故障等维修工作不在本次合同范围之内。 8、甲方负责根据乙方施工进度，如期将工程款汇入乙方指定账户： 开户人： 开户行： 账号： 四、违约责任 本合同甲、乙双方共同遵守，甲、乙双方任何一方违约，罚款壹仟元人民币。（任何一方违约，违约金从该方所得利润中扣除。） 五、本合同一式三份，甲、乙双方及见证人各持一份，三方签字盖章后生效。 六、帐清本合同无效。 七、具体安装地点及数量请见附件 甲方：乙方： 代表：代表： 年月日 2016年 5 月 28 日 1
计算机服务合同 项目名称：计算机网络维护服务（Helpdesk）委托单位： 承担单位：
项目名称：计算机网络维护服务（Helpdesk） 立合同方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就乙方为甲方所在地网络提供“计算机网络维护服务（Helpdesk）”，双方本着互相尊重、互惠互利的合作原则，经协商达成以下合同内容。 第1条服务条款 1.1常规条款 1)乙方技术经理定期上门与甲方主管沟通，调研服务执行情况； 2)乙方委派1名技术过硬、工作态度端正的合格工程师为甲方PC系统提供每周2个工 作日*8小时的维护服务（如遇确需加班的情况，不超过18:30的，不另行收费，）； 3)根据甲方指派的工作量，乙方同甲方协商作具体的系统巡检安排（具体见服务期内的 巡检内容），并提交巡检报告给甲方； 4)技术、客服团队7日*24小时电话支持，不限次数； 5)投诉1小时内答复并提供解决办法，3日内客服经理上门回访问题处理情况。1.2假日值班 乙方在双休日和法定节假日期间有严格的值班团队，对甲方的假期故障作出快速反应，相关费用见第九条。 第2条服务内容 乙方根据不同服务时间节点，将甲方的整个服务过程分为导入期、服务期和结束期，下面
将就上述三个阶段进行工作细节的描述。 （一）、导入期 合同签定后的8周之内，定义为导入期,具体周期双方协商确定。 导入期工作如下： 1)建立全面设备档案，包括设备编号、登记日期、使用人、详细硬件配置（通过专用 软件进行抓取，包含主板、网卡、声卡、显卡、Modem、CPU等的具体型号及主 芯片编号等）； 2)建立系统维护文档，包括网络拓扑结构图、IP地址规划列表，重要网络节点IP地 址分配等； 3)建立统一防病毒系统，除特殊要求外，一台设备不可安装两种以上杀毒程序； 4)建立设备编号体系，与具体设备一一对应，避免由于使用人的变更造成管理上的混 乱； 5)根据乙方的服务实践经验，结合甲方的实际需求，协助建立日常管理制度。 导入期结束提交文档清单 1、设备档案 2、维护文档 （二）、服务期 1、日常服务 1)系统维护，包括电脑、服务器的软硬件维护； 2)为网络交换机、路由器、防火墙、VPN等设备提供协助维护； 3)新员工加入及员工离职，在邮件系统上添加、删除用户等基本IT相关设置及基本使 用培训； 4)系统优化，操作系统优化（包括Windows/95/98/me/NT/2000/XP/Vista、 Windows NT/2000/2003 Server等）； 5)网络优化（操作性优化、传输效率优化、健康性检测、操作软件IOS的升级、配置 优化、网络硬件设备检测、连通性测试、Internet连接性测试等）；
水电安装施工分包合同 甲方：承包人（全称） 乙方：分包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于安徽金盛食品有限责任公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方 就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况： 1、分包工程名称： 2、分包工程地点：淮南市经济开发区朝阳东路 3、分包工程内容：综合车间、猪圈、冷库及9层综合楼的水、电和消防。 二、分包工程方式： 分包方式：包工包料，乙方自行做预算以发包人认可为准。施工过程中所产生的与水电安装相关的费用由乙方自理。乙方按照2元/平方米交纳服务费给甲方，甲方负责帮乙方做施工资料。 三、工期： 开工日期：本分包工程定于年月日开工； 竣工日期：本分包工程定于年月日竣工； 合同工期总日历天数为：天。 四、工程质量标准： 1、乙方应保证按照图纸要求和国家施工规范施工，最终以发包人及工程监理单位认可为准。 2、其他要求 五、付款方式： 甲方按照与发包人已经签订的总包合同相同的付款方式及金额付款给乙方。 六、双方责任： （一）甲方责任 1、对乙方负有管理、监督的责任。
2、提供施工所需要的图纸资料，及时下达作业计划和要求。 3、不定期的进行检查、督促乙方的施工进度、质量、安全生产和文明施工，发现问题有权要求乙方限期整改。 4、甲方应保证工程项目款按时支付给乙方。 （二）乙方责任 1、保证提供的材料符合要求及本合同第四条约定的质量标准。 2、严格按照施工图纸、施工规范及甲方的施工任务清单，精心组织施工，并听从甲方的正确指挥，按期完成各项任务。 3、在施工过程中，接受监理单位及有关部门的检查。 4、乙方的所有施工材料（包括已安装完毕的）由乙方负责保管，保管期限至工程竣工验收合格，正式投入使用为止。 5、若因乙方操作不当或未按相关标准、规范进行施工，造成安全事故所产生的全部责任及损失由乙方承担及赔偿。 6、现场施工线路和固定电箱由乙方负责安装通电到位，材料由甲方提供。 七、违约责任： 1、工期延误的违约责任：乙方如未能按施工任务单的时间保质保量完成施工任务，每延误一天，按合同总价的%向甲方支付违约金。 2、质量违章：乙方提供的材料不符合要求或施工过程中经检查不合格或发生其他质量问题的，应根据甲方要求无偿更换、整改或者返工直至符合相关部门要求为止，若因此影响工期的，应按本条第1款约定承担延误工期的违约责任。 3、除因乙方原因甲方逾期付工程进度款的，每逾期一天，按逾期部分金额的%向乙方支付违约金。若超过日任不能支付，导致施工无法进行，乙方有权利暂停施工。 八、解决争议的方式： 本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商，协商不成的，依法向合同签订地人民法院提起诉讼。 九、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书约定的工程进度款，以及其他应当支付的款项。 分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 亮化灯具供货及安装合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：巴东县信陵镇人民政府（以下简称甲方） 乙方：武汉耀成科技工程有限公司（以下简称乙方） 为保障本单位景观亮化项目的顺利推进与实施，本着节约、高效、美化的原则，强化生态文明建设，本着互惠互利的经营方针，根据〈〈中华人民共和国合同法》和〈〈建筑有限公司安装工程承包合同条例》，结合本项目具体情况，经协商一致，签定本合同。 第一章项目概况 第一条项目概况 1、项目名称：巴东县信陵镇人民政府机关办公楼及宿舍楼景观亮化 2、 ____________________________________________________ 项目地址：巴东县信陵镇朝阳路18号________________________________ 3、 项目内容：机关办公楼及宿舍楼景观亮化项目施工_________________ 第二条项目期限 2015年旦月15日至2015年6月30日。 第三条承接方式及项目造价 1、项目造价为人民币捌万陆仟元整。（小写86000.00元） 2、乙方负责按甲方认可的施工图、效果图和巴东县规划局的审核作为依据，按国家相关规范进行施工。 3、因安装过程中甲方要求产生的重大变更，合同外材料单价按合同中同档价格进行结算，但需甲方认可并以书面形式确定。
第四条质量保证
LED质保期为2年，其它设施质保期为1年。在质保期内，凡灯具设备及乙方安装的其他设备出现质量问题，乙方负责免费维修更换如质保期内乙方未按甲方要求对项目质量问题进行维修，甲方有权请其他单位负责维修，产生的维护及修理的相关费用由乙方承担。 第五条合同包含的文件 乙方提供的效果图、施工图及经预算审计确认的项目造价。 第二章双方的权利及义务 第五条甲方的责任与义务 1、甲方按合同规定付款。 2、项目达到竣工验收条件后由甲方组织验收。 3、由甲方提供本次景观照明项目所需现场安装用电、用水及灯具配件安全堆放之场所。 4、负责组织协调。 第六条乙方责任与义务 1、合同签定后将安装现场全权代表姓名及有关技术资料，安装人员名单呈报甲方登记，并办理相关管理手续。 2、爱护甲方的各种设施，如有损坏乙方负责修复或赔偿。负责安装期内，将安装建筑材料或垃圾清运到业主指定地点集中堆放，做到现场文明安装。 3、安全管理及责任，乙方在安装过程中要加强安全生产管理，采取切实有效的安全措施，确保安装人员的安全。如安装中发生安全事故由乙方负责。第七条付款时间和方式 为保证工期和质量，双方商定，甲方支付给乙方的应付款金额支付时
金家律师修订 计算机网络维护外包 协议 甲方: 乙方: 甲方为了保障计算机及其网络系统的正常运行和日常工作, 委托乙方对其计算机及其网络系统进行日常维护、保养。现经双方友好协商，签订以下维护、保养合同。 一、计算机维护服务项目 1．电脑日常维护、单机各类故障处理。 2．各类外设安装和维护。 3．系统软件安装。 4．应用软件安装及维护。 5．电脑系统软件升级。 6．各类硬件驱动程序安装。 7．病毒查杀和防范。 8．重要数据的备份。 9．网络故障诊断排除及维护管理，网络设备安装、设置、调试及检测。 10．外设和硬件的检测及更换（硬件的成本费或维修费另外收取）11．每季度对所有计算机网络设备进行一次除尘保养。 1
二、合同期限20 年月日至20 年月日 三、服务地点： 四、服务方式： 1．上门服务：乙方一个半月派人上门巡检次。如甲方设备出现故障，乙方需在个小时内上门维护。 2．网络支持：乙方可以通过电子邮件、等网络交流方式向甲方提供技术支持。 3．电话支持：乙方通过服务电话对甲方的故障设备做出基本故障判定、故障排除、操作指导的服务。电话支持并不能排除所有的故障。 五、费用收取及付款方式： 1.费用：台电脑* 元/台/月* 个月* （税）= 元， 2.付款方式：甲方予合同签约后10天内支付合同金额。 六、甲方职责 1、甲方应按照正确操作方法，正常使用电脑： 2 、甲方以服务费方式向乙方按时支付合同所需费用； 3、如果故障诊断开始，乙方认为应将产品取回修理，甲方应给予支持； 4、甲方的设备需要更换部件，费用由甲方承担，乙方有义务提供部件的报价，供甲方参考确认； 5、对电脑及外部介质中存储的重要文件或数据，甲方应有适当备份，并妥善保存，对于公司机密信息自行负责。 2