注：红色标示内容为必做内容，其它为选做内容。如果大题为红标题，表面该大题都为必做。
本学期作业共3次。本次作业为第二次。
第五章工程合同管理导论
一、填充题
1.合同管理是工程项目管理的核心，合同管理贯穿于工程实施的全过程。
2.项目采购模式的定义是：对建设项目的合同结构、职能范围划分、责任权利、风险等进行确定和分配的方式，其本质上是工程项目的交易模式。
二、简答题
1.试分析项目采购模式演变的动因和发展过程。
答：1）业主观念变化：⑴时间观念增强。⑵质量和价值观发生变化。⑶集成化管理意识增强。⑷伙伴关系意识增强。⑸提供项目一揽子服务需求加大。
2）设计与施工一体化趋势：⑴工程项目管理理论的发展。⑵工业领域的集成管理趋势。⑶项目管理信息化集成。
3）承包商利润的追求
4）传统的DBB模式的局限性：⑴建设周期较长。⑵设计变更频繁。⑶设计的可施工性较差。⑷业主控制项目总体目标困难。⑸承包商处于被动地位。
为了解决工期要求紧、业主要求其自身工作量最小的大型建设项目的采购问题，人们引入了Fast-Track概念，由此产生了CM采购模式。
2.国际上常见的标准合同条件有哪些？
答：国际上常见的标准合同条件有：FIDIC（国际咨询工程师联合会）、ICE（英国土木工程师学会）、JCT （英国合同审定联合会）、AIA（美国建筑师学会）、AGC（美国总承包商协会）等。
3.从业主角度分析任何选择合理的项目采购模式。
4.工程合同管理有哪些特点？合同管理各阶段的主要内容是什么？
答：工程合同管理的特点：⑴合同管理周期长⑵合同管理效益显著⑶合同变更频繁⑷合同管理系统性强⑸合同管理法律要求高⑹合同管理信息化要求高。
合同管理各阶段的主要内容:⑴合同策划阶段：①合同管理组织机构设置及专业合同管理人员配备。②合同管理责任及其分解体系③项目采购模式和合同类型选择和确定④项目结构分解体系和合同结构体系设计，包括合同打包、分解或合同标段划分等⑤招标方案和招标文件设计⑥合同文件和主要内容设计⑦主要合同管理流程设计，包括投资控制、进度控制、质量控制、设计变更、支付与结算、竣工验收、合同索赔和争议处理等流程。
⑵招标采购阶段：①编制合理的招标文件，严格投标人的资格预审，依法组织招标②组织现场踏勘，投标人编制投标方案和投标文件③做好开标、评标和定标工作④合同审查工作⑤组织合同谈判和签订⑥履约担保等。
⑶合同履行阶段：①合同总体分析与结构分解②合同管理责任体系及其分解③合同工作分析和合同交底④合同成本控制、进度控制、质量控制及安全、健康、环境管理等⑤合同变更管理⑥合同索赔管理⑦合同争议管理等。
三、论述题
1.项目采购模式有哪些？其主要内容和特点是什么？
2.试分析传统采购模式（DBB）与设计—建造模式（DB）、建设管理模式（CM）的区别。
答：1.业主介入施工活动的程度不同：1）传统采购模式中，业主聘用工程师为其提供工程管理咨询，成本工程师、工料测量师或造价工程师等为其提供完善的工程成本管理服务。在国际工程中，建筑师也为业主承担大量的项目管理工作，因此，业主不直接介入施工过程。2）设计—建造模式中，业主缺乏为其直接服务的项目管理人员，因此在施工过程中，业主必须承担相应的管理工作。3）建设管理模式中，一般没有施工总承包商，业主与多数承包商直接签订工程合同。虽然CM经理协助业主进行工程施工管理，但业主必须适当介入施工活动；2.设计师与工程管理的程度不同：1）在传统模式中，设计师参与管理工作的程度最高。2）设计—建造模式中，设计工作和工程管理工作一定程度地分离。3）建设管理模式中，设计工作和工程管理工作彻底分离，此模式中工程管理的中心是建设管理承包商；3.工作责任的明确程度不同：1）传统采购模式中承包商的责任是按设计图纸施工，任何可能的工程纠纷首先从设计或施工等方面分析，然后从其他方面寻找原因。2）设计-建造模式具有明确的责任划分，承包商对工程项目的所有工作负责，即使是自然因素导致的事故，承包商也要负责。3）在建设管理模式中，业主和承包商直接签订工程合同，有助于明确工程责任。
第六章合同法基本原理
一、填充题
1.合同法律关系由主体、内容和客体3个基本要素构成。
2.合同成立的根本标志在于合同当事人的意思表示一致。
3.《合同法》规定，依法成立的合同，自签订时生效。
4.合同成立制度主要表现了当事人的意志，体现了合同自由的原则；而合同生效制度则体现了国家对合同关系的认可与否，它反映了国家对合同关系的干预。
5.代位权的核心是以自己的名义行使债务人对第三人的债权。
6.《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
7.合同转让有两种基本形式是债权让与和债务承担。
8.合同的变更通常分为协议变更和法定变更两种。
9.在建设工程中，法律明确规定，承包商的债务转移只能是部分转移。
10.合同解除是合同终止的一种特殊的方式。
11. 法定解除是合同解除制度中最核心、最重要的问题。
12.违约责任的后果承担形式有继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金等。
二、单选题
1.以下关于主合同和从合同的关系描述中，错误的是 C 。
A.主合同和从合同并存时，两者发生互补作用；
B.主合同无效或者被撤销时，从合同也将失去法律效力；
C.从合同无效或者被撤销时，一般将影响主合同的法律效力；
D.从合同无效或者被撤销时，一般不影响主合同的法律效力。
2.《合同法》分为两大部分共428条内容。其中总则分别阐述了包括一般规定、合同的订立、合同的效力、合同的履行等共计8章129条规定，主要叙述了《合同法》的基本原理和基本原则。分则部分则对各种不同类型的合同作出专门的规定，分别阐述了买卖合同、供用电水气热力合同等 B 种包括经济、技术和其他民事等列名合同共计15章298条规定。
A. 13
B. 15
C. 14
D. 16
3.以下不属于合同法律关系客体的是 B 。
A.行为
B.事件
C.物
D.智力成果
4.当事人希望对方向自己提出订立合同的意思表示的是 B 。
A.要约
B.要约邀请
C.承诺
D.出盘
5.在合同订立过程中，一方当事人违反诚实信用原则的要求，因自己的过失而引起合同不成立、无效或者被撤销而给对方造成损失时所应当承担的损害赔偿责任是 C 。
A.违约责任
B.违法责任
C.缔约过失责任
D.违纪责任
6.以下有关可撤销合同的论述中，不正确的是 D 。
A.可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同。
B.可撤销合同在未被撤销之前，仍然是有效合同。
C.对可撤销合同的撤销，必须由撤销人请求人民法院或者仲裁机构作出。
D.当事人可以撤销合同，也可以维持原合同不变，但不能变更合同的内容。
7. C 是指按照合同约定或者法律规定负有先履行债务的一方当事人，届期未履行债务或履行债务严重不符合约定条件时，相对人为保护自己的到期利益或为保证自己履行债务的条件而中止履行合同的权利。
A.同时履行抗辩权
B.不安抗辩权
C.后履行抗辩权
D.保证履约抗辩权
8.履行抗辩权的目的不在于完全消除或者改变自己的债务，只是延期履行自己的债务的是A。
A. 同时履行抗辩权
B. 后履行抗辩权
C.违约救济权
D. 不安抗辩权
9.以下不属于代位权成立条件的是 B 。
A.债务人对第三人享有债权
B.债务人实施了处分财产的法定行为
C.债务人的行为对债权人造成损害
D.债务人不行使债权，有造成债权消失或者丧失的危险。
10.《合同法》规定，债权人自知撤销事由之日起年内或者债务人的行为发生之日起年内，没有行使撤销权的，该撤销权消灭。正确选项是 C 。
A. 1，2
B. 2，5
C. 1，5
D. 2，6
11.以下有关合同变更后的效力的描述中，错误的是 C 。
A.变更后的合同部分，原有的合同失去效力，当事人应当按照变更后的合同履行。
B.合同的变更只对合同未履行部分有效，不对合同中已经履行部分产生效力。
C.合同的变更不产生追溯力。
D.合同的变更将影响当事人请求损害赔偿的权利。
12.在提存期间，发生一切的提存物的毁损、灭失的风险由 B 承担。
A.提存机关
B.债权人
C.债务人
D.债权人与提存机关共同
13.在违约责任与侵权责任竞合的情况下，受害人在两项请求权中只能选
择 C 行使。
A.违约责任
B.侵权责任
C.违约责任和侵权责任中的任意一项
D.违约责任和侵权责任共同
14.某承包商与业主就某酒楼的装修工程达成协议。该酒楼包括2个大厅、20个包厢和1个歌舞厅。在签订的合同中没有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具体规定，在招标文件的工程量表中仅仅开列了包括大厅和包厢在内的工程的装修要求，对歌舞厅未作要求。根据 C 规则，应当认为该装修合同中未包含歌舞厅的装修。
A.对合同条款起草人不利
B.主张合同有效的解释优先
C.排他
D.同类相容
15.在某装修工程合同中没有对材料的防火阻燃等要求进行事先约定，在施工过程中，承包商采用了易燃材料，业主对此产生异议。根据 C 解释，承包商应当采用防火阻燃材料进行装修。
A.词句
B.整体
C.合同目的
D.交易习惯
三、多选题
1.广义上的合同是指以确定权利、义务为内容的协议，除了包括民事合同外，还包括BC 等。
A.债权合同
B.行政合同
C.劳动合同
D.身份合同
E.经济合同
2.以下属于《合同法》中所述的合同法律特征的是ABE 。
A.合同是两个以上当事人意思表示一致的协议。
B.合同是一种民事法律行为。
C.合同是一种行政法律行为。
D.合同以设立、变更、终止身份关系为目的。
E.合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的。
3.按照合同的表现形式，合同可以分为ADE 。
A.书面合同
B.双务合同
C.诺成合同
D.口头合同
E.默示合同
4.按照合同的成立是否已递交标的物为必要条件，合同可分为DE 。
A. 双务合同
B.单务合同
C.提供服务合同
D. 诺成合同
E.要物合同
5.《合同法》具有以下特点ACE 。
A.统一性
B.公正性
C.任意性
D.科学性
E.强制性
6.以下属于合同法的基本原则的是ABCE 。
A.平等原则
B.自由原则
C.公平原则
D.公正原则
E.诚实信用原则
7.合同法律关系主体的种类包括ABE 。
A.自然人
B.法人
C.经济人
D.社会人
E.其他组织
8.合同成立的条件包括AC 。
A.订立主体存在双方或者多方当事人。
B.合同的订立符合法律规定。
C.对主要条款达成合意。
D.合同按规定办理了批准、登记手续。
E.合同按约定办理公正、鉴证手续。
9.无效合同具有以下法律特征ABD 。
A.合同已经成立
B.合同不能产生法律约束力
C.是当事人意思表示不真实的合同
D.合同自始无效
E.订立合同时显失公平
10.以下属于效力待定合同类型的是BCDE 。
A.限制民事行为能力人订立的纯利益合同。
B.无民事行为能力人订立的合同。
C.无权代理订立的合同。
D.法定代表人超越权限订立的合同。
E.无权处分财产人订立的合同。
11.《合同法》中规定，在合同履行过程中必须遵循的基本原则是BD 。
A.适当履行原则
B.全面履行原则
C.公平合理原则
D.诚实信用原则
E.遵守法律原则
12.有关合同履行中约定不明情况的处置，如果合同当事人双方不能达成一致意见，又不能按照合同的有关条款或者交易习惯确定。则以下处置规定的描述中正确的是ABCD 。
A.质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履约；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
B.价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地市场价格履行；依法执行政府定价或者政府指导价的，按照规定执行。
C.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。
D.履行期限不明确，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
E.履行费用的负担不明确的，由履行债权的一方负担。
13.据《合同法》规定，可引起合同终止的几种情形中，不影响合同中结算与清理条款及有关争议解决方法条款效力的情形是BE 。
A.债务相互抵消
B.合同被解除
C.债务人依法将标的物提存
D.债权债务归于一人
E.法律规定或者当事人约定终止的其他情形
14.合同解除有两种方式，即约定解除和法定解除。其中的约定解除包括ACD 。
A.不可抗力解除
B.约定解除
C.违约解除
D.其他解除权
E.协议解除
15.不可抗力是指CDE 的客观情况。
A.不能判断
B.不可改变
C.不能预见
D.不能避免
E.不能克服
15.以下属于合同违约责任的特点的是CDE 。
A.违约责任是当事人违反法律规定和合同义务所产生的责任。
B.违约责任具有行政责任、刑事责任、民事责任等多种形式。
C.违约责任具有相对性。
D.违约责任具有法定性和任意性双重特征。
E.违约责任具有补偿性和惩罚性双重属性。
四、简答题
1.《合同法》的适用范围和基本原则有哪些？
答：《合同法》的适用范围包括：买卖合同，供用电、水、气、热力合同，赠与合同，借款合同，租赁合同，融资租赁合同，承揽合同，建设工程合同，运输合同，技术合同，保管合同，仓储合同，委托合同，行纪合同和居间合同。还包括法律规定的其他有名合同以及具有民事权利义务关系性质的无名合同。
基本原则：⑴平等原则。⑵合同自由原则。⑶公平原则。⑷诚实信用原则。⑸遵守法律、尊重社会公德原则。⑹合同严守原则。⑺鼓励交易原则。
2.订立合同可以采用哪些形式？合同有哪些主要条款？
答：按照合同表现形式，合同可以分为书面合同、口头合同及默示合同。
合同有以下主要条款1、当事人的名称和场所2、标的3、数量4、质量5、价款和报酬6、履行的期限、地点和方式7、违约责任8、解决争议的方法
3.什么是要约和承诺？其构成要件有哪些？
4.试用合同的要约－承诺理论分析建设工程招标投标过程。
答：建设单位向施工发出投标邀请信或招标文件，施工单位细致阅读招标文件后，根据自己的施工水平提出施工方案、工期、质量、报价等，并编写成投标书。经过开标、评标与合同谈判后，双方协商一致达成协议，即完成了要约与承诺这两个过程。
5.什么是效力待定合同、无效合同和可撤销合同？相互之间有哪些区别？
答：效力待定合同是指合同虽然成立，但因其不完全符合合同的生效要件，因此其效力能否发生还不能确定，一般须经权利人确认才能生效的合同。
无效合同是指合同虽然几经成立，但因违反法律、行政法规的强制性规定或者社会公共利益，自始不能产生法律约束力的合同。
可撤销合同是指因当事人在订立合同的过程中意思表示不真实，经过撤销人请求，由人民法院或者仲裁机构变更合同的内容，或者撤销合同，从而使合同自始消灭的合同。
区别：效力待定合同指：1、无行为能力人、限制民事行为能力人签订的合同；2、无代理权人与无处分权人签订的合同；
无效合同指：1、一方以欺诈、胁迫的手段订立的损害国家利益的合同；2、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；3、合法形式掩盖非法目的的合同；4、损害社会公共利益的合同；5、违反法律和行政法规的强制性规定的合同；
可撤销合同指：1、以欺诈胁迫手段订立的；2、恶意串通损害他人利益的；3、损害社会公共利益的；4、违反法律、行政法规强制性规定的。5、以合法形式掩盖非法目的的。
6.试述合同无效的种类和法律后果。
答：合同无效的种类
1、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益。
2、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益。
3、以合法的形式掩盖非法的目的。
4、损害社会公共利益
5、违反法律、行政法规的强制性规定。
无效合同的法律后果
1、制裁有过错方，即可决定合同的处置方式。
2、无效合同自始没有法律效力。
3、合同部分无效并不影响其他部分效力，其他部分仍然有效。
4、合同无效并不影响合同中解决争议条款的法律效力。
5、以返还财产为原则，折价补偿为例外
6、对无效合同，有过错的当事人除了要承担民事责任以外，还可能承担行政责任甚至刑事责任。
7.合同的履行原则有哪些？
答：1、合同履行基本原则
①全面履行原则
②诚实信用原则
2、与合同履行有关的其他原则
①协作履行原则
②效益履行原则
③情事变更原则
8.合同履行中有哪些抗辩权？其构成要件及效力有哪些？在施工合同中如何应用？
答：合同履行中的抗辩权：1、同时履行抗辩权2、后履行抗辩权3、不安抗辩权。
同时履行抗辩权其构成要件：①双方当事人互负对待给付②双方当事人负有的对待债务没有约定履行顺序③双方当事人的债务或未完全履行债务④双方当事人的债务已届清偿清。效力：①阻却违法的效力②对抗效力。
后履行抗辩权其构成要件：①由同一双务合同互负债务，互负的债务之间具有相关性②债务的履行有先后顺序③先履行一方不履行或者不完全履行债务。效力：后履行抗辩权属延期的抗辩权，只是暂时阻止对方当事人请求权的行使，非永久的抗辩权。对方当事人完全履行了合同义务，后履行抗辩权消灭，当事人应当履行自己的义务。当事人行使后履行抗辩权致使合同迟延履行的，迟延履行责任应由对方当事人承担。不安抗辩权其构成要件：①由同一双务合同互负债务并具有先后履行顺序②后履行一方有不履行债务或者可能丧失履行债务能力的情形③先履行一方有确切的证据。效力：①中止履行②要求对方提供适当的担保③恢复履行或者解除合同。
在施工合同中如何应用：同时履行抗辩权：《合同法》规定，当事人互有债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。
后履行抗辩权：《合同法》规定，当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。
不安抗辩权：
9.合同内容约定不明时应当如何处理?
答：⑴合同生效后，合同的主要内容包括质量、价款或者报酬、履行地点等没有约定或者约定不明确的，当事人可以通过协商确定合同的内容。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。
⑵如果合同当事人双方不能达成一致意见，又不能按照合同的有关条款或者交易习惯确定，可以适用下列规定：
1、质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行;没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
2、价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。
3、履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行;交付不动产的，在不动产所在地履行;其他标的，在履行义务一方所在地履行。
4、履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
5、履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。
6、履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。
10.当事人变更合同应当注意哪些问题?
答：1、当事人之间原已经存在合同关系
2、合同变更必须有当事人的变更协议
3、原合同内容发生变化
4、合同变更必须按照法定的方式
11.合同转让有哪些形式？其构成要件及效力有哪些？
12.合同终止和解除的条件与法律后果如何？
答：合同终止的条件
1、债务已经按照约定履行
2、合同被解除
3、债务相互抵消
4、债务人依法将标的物提存
5、债务人免除债务
6、债权债务归于一个
7、法律规定或者当事人约定终止的其他情形
合同解除的条件
1、存在有效合同并且尚未完全履行
2、具备了合同解除的条件
3、有解除合同的行为
4、产生消灭合同关系的效果
合同解除法律后果
1、合同尚未履行的，中止履行
2、合同已经履行的，要求恢复原状
3、合同已经履行的，采取其他补救措施
13.代位权、撤销权成立的条件和法律效力有哪些？
14.什么是违约行为？违约责任承担形式有哪些？
答：违约行为是违约责任产生的根本原因
违约责任承担形式有
1、继续履行
2、采取补救措施
3、赔偿损失
4、违约金
5、定金
6、价格制裁
7、违约责任各种形式相互之间的适用情况
15.违约责任与缔约过失责任由哪些区别？
答：简单来说,缔约过失责任是在合同为成立的前提下,违反了前合同义务,给对方造成损失.违约责任是合同已经成立并生效,违反了合同义务,给对方造成损失.而侵权责任是侵害了公民的人身权利,财产权利,造成损失的行为.主要区别体现在：1、保护的利益不同。2、责任的性质不同。3、违反的义务不同。4、责任产生的时间不同。5、承担责任的主体不同。6、归责原则不同。7、构成要件不同。8、行为形态不同。9、责任形式不同。10、赔偿损失的范围不同。11、免（减）责事由不同。
16.试述定金与预付款的异同。
17.合同争议条款的解释原则有哪些？
答：1.词句解释：1）排他规则，2）对合同条款起草不利规则，3）主张合同有效的解释优先规则；2.整体解释：1）同类相容规则，2）非格式条款优先于格式条款规则；3.合同目的的解释；4.交易习惯解释；5.诚实信用原则解释。
18.发生了合同争议应通过哪些途径加以解决？
答：当双方当事人在合同履行过程中发生争执后，首先应当按照公平合理和诚实信用原则由双方当事人依据上述合同的解释方法自愿协商解决争端，或者通过调解解决争端。如果仍然不能解决争端的，则可以寻求司法途径解决。司法途径可分为仲裁和诉讼两种方式。
第七章工程建设招标与投标
一、填充题
1.招标投标实质上是一种市场竞争行为。
2.我国《招标投标法》规定，工程建设项目招标可采取邀请招标或
公开招标方式。
3.资格预审的基本内容主要包括投标人签约资格和履约能力。
4.开标应当在招标文件中确定的递交投标文件截至时间的同一时间公开进行。
5.评标一般要经过评标准备、初步评审和详细评审等3个阶段。
6.评标方法包括经评审的最低投标价法和综合评估法以及法律与行政法规允许的其他评标方法。
7.投标决策的核心是决策者在期望的利润和承担的风险之间进行权衡，作出选择。
二、单选题
1.“不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标”遵循的是 B 原则。
A.公开
B.公平
C.公正
D.诚实信用
2.无论是公开招标还是邀请招标，被邀请参加投标的法人或者其他组织都不能少于A家。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 7
3.从招标文件发出之日起到递交投标文件截至日的时间应是投标人理解招标文件，进行必要的调研，完成投标文件编制所需的合理时间，不得少于 D 天。
A. 7
B. 10
C. 14
D. 20
4.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为 5 人以上单数。其中专家不得少于总数的2/3。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 9
5.适用于具有通用技术性能标准或者招标人对技术、性能没有特殊要求的法定招标项目的评标方法是B 。
A.最低价法
B.经评审的最低投标价法
C.综合评估法
D.评议法
6.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 D 天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30
三、多选题
1.招标活动中必须遵循的公开原则是指BCDE 。
A.给所有投标人同等的信息量
B.招标活动信息公开
C.开标活动公开
D.评标标准公开
E.定标结果公开
2.依照我国招标投标法及有关规定，必须通过招标投标选择承包人的项目范围内，总投资低于3000万元人民币，但单项合同估算价达到ACE 的，也必须进行招标。
A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的。
B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的。
C.施工单项合同估算价在500万元人民币以上的。
D.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在150万元人民币以上的。
E.勘察、设计、监理等的服务采购，单位合同价在50万元人民币以上的。
3.与邀请招标相比，公开招标程序仅是在招标准备阶段多了CD 的内容。
A.组成招标机构
B.招标条件准备
C.发布招标公告
D.进行资格预审
E.发售招标文件
4.以下属于常见的施工投标报价技巧的是BDE 。
A.突然袭击法
B.不平衡报价
C.无利润算标
D.多方案报价法
E.区别对待报价法
5.以下属于常见的施工投标策略的是BC 。
A.多方案报价法
B.无利润算标
C.低价夺标法
D.突然袭击法
E.不平衡报价
6.法定招标项目以外的工程施工招标，招标人除了可以采用评标方法以外，还可以采用的其他评标方法有BC 。
A.综合评估法
B.评议法
C.评标价法
D.合理低标价法
E.经评审的最低投标价法
四、简答题
1.简述招标投标的原则及我国招标投标的方式。
答：我国招标投标的方式公开招标或邀请招标方式；其必须遵行分开、公平、公正和诚实信用的原则。
2.简述建设招标的分类。
3.简述招标投标的程序。
答：招标的程序：组成招标机构、准备招标条件、发布招标公告和资格预审通知、进行资格预审、发出投标邀请（发布资格预审合同通知书）、发售招标文件、组织现场踏勘、招标文件答疑、发送招标文件澄清和修改通知、接受投标书、开标、评标、定标、签发中标通知书、签约谈判、签订合同、通知中标人。投标的程序：申请资格预审、报送资格审查材料、接爱投标邀请、购买并研究招标文件、参加现场踏勘、招标文件质疑、编制投标文件、递交投标文件和投标保证、参加开标会议、接受评标委员会的质疑、解答有关问题、接受中标、进行签约谈判，履约保证的准备、提交履约保证、签订合同。
4.投标资格预审内容有哪些？
答：资格预审的主要内容包括投票人签约资格和履约能力。
1.签约资格。签约资格是指投标人按国家有关规定惩戒招标项目必须具备的西餐厅应条件，如投标人是否
是合法的企业或其他组织；有无与招标内容相适应的资质；是否正处于被责令停业或财产被接管、冻结或暂停参加投标的处罚期；最近3年人有无骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。
2.履约能力。履约能力是批号投标人完成招标项目的能力，如投标人的财务状况、商业信誉、业绩表现、技术资格和能力、管理水平、人员与设备条件、完成类似工程项目的经验、改造中的合同数量等。
5.招标文件有哪些主要内容？
答：招标文件主要内容有：招标公告、资格预审文件、投标邀请、招标文件、标底以及中标通知书等在内全部文件。
6.投标文件有哪些主要内容？
答：1、投标函及投标函附录2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书3、联合体协议书4、投标保证金5、已标价工程量清单6、施工组织设计7、项目管理机构8、拟分包项目情况表9、资格审查资料10、“投标人须知”前附表规定的其他材料。
7.简述修改招标文件及投标文件的基本要求。
8.定标的标准是什么？
答：招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，结合自己的实际，权衡利弊，选定中标人。
招标人可授权评标委员会直接确定中标人，而自己行使定标审批权和中标通知书的签发权。招标人不得在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人，也不得在所有投标书被评标委员会依法否决后自行确定中标人。
9.简述评标委员会的构成。
答：评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人以单数，其中从专家库中抽取的技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
10.试述标底编制的原则与考虑的因素。
答：标底编制的原则：1、依据《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一工程项目编码、统一项目名称、统一计量单位、统一计算规则及招标文件的有关要求，结合设计文件和施工现场实际情况编制工程量清单2、按工程项目类别计价3、标底应由分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金组成，实质是由建造成本、承包人的利润、规费、税金等组成。4、标底作为建设单位的期望价格，应力求与市场价格相吻合；应考虑人工、材料、设备、机械台班等价格变化因素，还应包括保险以及采用固定价格的工程风险金等5、一个工程只能编制一个标底6、任何单位或个人不得强制招标人编制或报审标底，或干预其确定标底。
标底编制考虑的因素：1、招标文件2、工程施工图纸及工程量清单3、施工现场地质、水文及地上情况的有关资料4、施工方案或施工组织设计5、建设行政主管部门制定的工程造价计价办法以及其他有关规定及其发布的现行消耗量定额6、工程造价管理机构发布的市场价格信息。
11.试述施工组织设计与投标报价的关系。
答：施工组织设计是投标报价的一个前提条件，也招标单位评标时要考虑的因素之一。施工组织设计应由投标单位的技术负责人主持制定，主要应考虑施工方法、施工机具的配置，各工种劳动力的安排及现场施工人员的平衡，施工进度的安排，质量安全措施等，施工方案的制订应技术和工期两方面对招标单位有吸引力，同时又有助于降低施工成本。
第八章工程监理合同
一、单选题
1.监理合同文件一般由以下几部分内容组成：①监理投标书②中标通知书③建设工程委托监理合同协议书④合同标准条件⑤合同专用条件⑥实施过程中双方共同签署的合同补充与修正文件
合同文件各个组成部分的优先级，即解释顺序正确的是 B 。
A.①-②-③-④-⑤-⑥
B.⑥-③-⑤-④-②-①
C.⑥-⑤-④-③-②-①
D.⑥-③-②-④-⑤-①
二、多选题
1.《建筑法》规定，工程监理应当依照ABCD 对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。
A.法律
B.行政法规及有关的技术标准
C.设计文件
D.工程承包合同
E.施工分包合同
2.以下属于监理人的权利的是ADE 。
A.选择工程总承包人的建议权
B.对工程规划、设计标准、设计使用功能要求等的认定权
C.对设计变更的审批权
D.选择工程分包人的认可权
E.工程使用的材料和施工质量的检验权
3.以下属于委托人（即业主）权利的是BCD 。
A.选择工程分包人的认可权
B.选定工程总承包人的权利
C.对工程规划、设计标准等的认定权
D.对设计变更的审批权
E.工程款支付的审核和签认权
三、简答题
1.工程监理行使监理职责的依据有哪些？
答：工程监理行使监理职责的依据有：法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和工程承包合同
2.什么是工程监理的正常工作、附加工作、额外工作？
答：工程监理的正常工作：是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容；
工程监理的附加工作：1、委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容。2、由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或廷误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
工程监理的额外工作：是指正常工作和附加工作以外，监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
3.监理合同的构成有哪些？其解释顺序是什么？
答：监理合同的构成有：监理投标书及中标通知书、建设工程委托监理合同协议书、合同标准条件、合同专用条件以及在实施过程中双方共同签署的合同补充与修正文件五部分组成。
监理合同的解释顺序：①双方共同签署的合同补充与修正文件②监理合同协议书
③监理合同专用条件④合同标准条件⑤中标通知书⑥中标人的监理投标书
4.试分析监理人和委托人的权利和义务？
1) 监理人的义务
1、监理人按合同约定或监理投标书的承诺派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派
的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同约定的监理工程范围内的监理业务。
2、监理人在履行监理合同义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供咨询意见，并公正地维护各方面的合法权益。
3、监理人所使用的由委托人提供的设施和物品，属于委托人财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
4、在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与所监理工程及其监理合同业务有关的保密资料。
2）监理人的权利
1、一般权利
A、选择工程总承包人的建议权
B、选择工程分包人的认可权
C、对工程建议有关事项
D、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议
E、审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
2、特别授权
3、调解权
第九章工程勘察设计合同
一、填充题
1.建设工程勘察设计任务有招标委托和直接委托两种方式。
2.工程建设勘察合同示范文本采用的是单式合同，即不分标准条款、专用条款，既是协议书也是具体条款，内容也比较简单。
3.勘察合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人已完成的工作量超过50%时，发包人应向勘察人支付预算额100% 的勘察费。
二、单选题
1.设计定金，即设计预付款，一般在合同里约定在签约后的3天内支付，支付额常为总设计费的 C 。
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
2.发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付1天，应承担支付金额 D 的逾期违约金。
A. 1%
B. 2%
C. 0.1%
D. 0.2%
三、多选题
1.勘察设计合同按委托的内容分类可分为BDE 。
A.单价合同
B.勘察设计总承包合同
C.总价合同
D.勘察合同
E.设计合同
2.工程勘察费可以按国家规定的现行收费标准计取费用，也可以按ABC 等方式计取收费。
A.预算包干
B.实际完成工作量结算
C.中标价加签证
D.估算总投资乘以勘察取费费率
E.单位生产能力为基础计算勘察费
四、简答题
1.勘察、设计合同订立的条件是什么？
答：合同订立条件
⑴当事人条件
⑵委托勘察设计项目必须的条件
⑶勘察设计任务委托方式的限定条件
2.如何对勘察、设计合同当事人的资信与能力进行审查？
答：⑴资信审查.审查当事人的资信情况，可以了解当事人的财务状况和履约态度，以确保所签订的合同是基于诚实信用的
⑵能力审查。主要审查勘察设计单位的专业业务能力。可以通过审查勘察设计单位的勘察设计证书，按设计单位的级别可以了解其业务的能力和范围。同时还应了解该勘察设计单位以往的工作业绩及正在履行的合同工程量。发包人履约能力主要是指其财务状况和建设资金到位情况。
3.试分析工程勘察合同中发包人和勘察人的权利、义务和责任。
答：工程勘察合同中发包人权利、义务和责任
1）发包人义务
1、发包人应提供相关资料并对其可靠性负责
2、向勘察人支付费用
2)发包人权利
从勘察人处获得约定任务的准确、可靠的勘察成果
3）发包人责任
1、发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计
2、发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人的设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费
3、在未签订合同前发包人己同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准支付相应的设计费
4、发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，发包应向设计人支付赶工费
5、未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人负法律责任，并给设计人以补偿。
勘察人的权利、义务和责任
1）勘察人的权利
按合同的约定完成勘察任务，提交勘察成果，有权按合同约定的时间获得合同约定的勘察费
2）勘察人的义务
1、按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责
2、在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料的保密义务
1）勘察人的责任
1、若提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人就负责无偿给予补充完善使其达到质量合格
2、在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的工作人员一起验收发包人提供的材料
3、勘察过程中，根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理变更手续
4、合怀有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任
4.试分析工程设计合同中发包人和设计人的权利、义务和责任。
答：工程设计合同中发包人的权利、义务和责任
1）发包人义务
1、向设计人提交设计工程项目的有关资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责
2、发包人应为派赴现场处理有关设计问题的设计工作人员提供必要的工作、生活及交通等条件
3、发包人就保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等知识产权
4、按合同约定的数额和时间支付设计费用。
2)发包人权利
1、获得工程建设所需的设计文件
2、对设计人的违约行为提出索赔
3、如设计人将发包人提交的设计工程项目的有关资料及文件违约利用而给发包人造成经济损失的，发包人有权向其索赔。
3）发包人责任
1、发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计
2、发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人的设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费
3、在未签订合同前发包人己同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准支付相应的设计费
4、发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，发包应向设计人支付赶工费
5、未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人负法律责任，并给设计人以补偿。
工程设计合同中设计人的权利、义务和责任
1）设计人的义务
1、设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责
2、设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料2）设计人的权利
1、获得合同约定的设计报酬
2、当发包人违约利用设计成果时，有权向其提出索赔或提起诉讼
3）设计人的责任
1、按合同约定的技术标准进行设计，并保证设计的工程具有合理的使用寿命
2、设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内做必要的调整补充。
首页- 我的作业列表- 《建设法规与合同管理》第一次作业答案 你的得分：96.0 完成日期：2014年02月22日16点21分 说明：每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即2014年03月13日)后显示在题目旁边。 一、单项选择题。本大题共15个小题，每小题 2.0 分，共30.0分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。 1.《建筑法》规定建设单位申请领取施工许可证时，建设资金已经落实。根据建设部 有关规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）%。 ( B ) A.30，25 B.50，30 C.35，25 D.50，25 2.根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或 修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 ( B ) A.10天 B.15天 C.20天 D.30天 3.根据《建设工程质量管理条例》的规定，在正常使用条件下，外墙面的防 渗漏的最低保修期限为：（） ( D ) A.2年 B.4年 C.1年 D.5年
4.可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。 ( D ) A.建设行政主管部门 B.工商行政管理部门 C.合同管理部门 D.人民法院 5.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程 质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处（）有期徒刑，并处罚金。 ( C ) A.3年以上5年以下 B.5年以上8年以下 C.5年以上10年以下 D.10年以上15年以下 6.《合同法》第283条规定：“发包方未按合同规定的时间和要求提供原材 料、设备、场地、资金、技术资料的，工程中途要求停建、缓建的，应当对承包方由此造成的损失给予赔偿。”在这里，发包方对承包方承担的损失赔偿责任属于（）。 ( A ) A.违约责任 B.行政责任 C.刑事责任 D.侵权责任 7.甲公司与乙公司于2000年5月16日签订了一份设备租赁合同，其中规定 乙公司应于2001年3月2日付租金。甲公司按合同规定履行其义务后，乙公司未按期付租金。则该笔租金的诉讼时效至（）期满。 ( C )
浅谈土木工程施工合同管理 姓名：xxx 学号：xxxxx 摘要：当前建筑工程施工类企业中，面对外部环境的复杂变化，对管理水平要求越来越高，尤其是在对工程项目合同管理及其风险管理上，这是决定企业命运的关键因素。合同管理渗透于工程项目的全过程，使各方的权力、责任和义务在项目建设的各阶段得到合同的约束。当前在合同管理上还面对诸多问题，例如合同的法律依据不充足、合同不规范以及草签合同等问题。这些问题给企业带来了风险，为以后建设项目的顺利实施埋下隐患。本文以合同管理的各核心环节为基础，对施工企业的合同管理工作进行了全方位的整体总结，这样不仅能帮助企业进行更好的合同管理工作，而且能保证工程项目本身的顺利完成，是工程安全、质量以及进度等综合要求的保证。 关键词：工程项目合同管理，索赔，FIDIC合同条件 1. 引言 谈到合同，我首先想谈一下合同给我的第一印象。首次听到合同这个词，还要追溯到小学时候，看那种关于法律的电视剧时，总听到剧中律师老师强调“合同上时这样写的”、“要按合同做事”之类的话。那时候，觉得合同是个非常神秘的东西，它拥有一种神奇的力量，人们都要遵循它。这不禁激起我对合同的探索欲，也可以算是写本文的一个缘由吧。当然，这是一种次要理由了。如今，在现代工程项目管理中，合同管理已具有十分重要的地位，成为与进度管理、质量管理、成本管理、信息管理等并列的一大管理职能。因此，我们有必要对建设项目合同管理有详细的了解，并且在实际工程中做到良好的合同管理。 2.工程施工合同 2.1 工程施工合同概述 工程施工合同是发包人（建设单位、业主或总包单位）与承包人（施工单位）为完成商定的建设工程项目，确定双方权利和义务的协议，是建设工程的主要合同，是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。 工程施工合同同其他一般合同相比具有以下特点： (1)合同标的物（特定建筑产品）的特殊性； (2)合同内容的多样性和复杂性； (3)合同履行期限的长期性； (4)合同监督的严格性。 为了规范和指导合同当事人双方的行为，完善合同管理制度，解决施工合同中存在的合同文本不规范、条款不完备、合同纠纷多等问题，我国特此发布《建设工程施工合
案例分析 案例一 背景：某年4月A单位拟建办公楼一栋，工程地址位于已建成的X小区附近。A单位就勘察任务与B单位签订了工程合同。合同规定勘察费15万元。该工程经过勘察、设计等阶段于10月20日开始施工。施工承包商为D建筑公司。 问题：1、委托方A应预付勘察定金数额是多少？ 2、该工程签订勘察合同几天后，委托方A单位通过其他渠道获得X小区业主C单位提供的X小区的勘察报告。A单位认为可以借用该勘察报告，A单位即通知B单位不再履行合同。请问在上述事件中，哪些单位的做法是错误的？为什么？A单位是否有权要求返还定金？ 3、若A单位和B单位双方都按期履行勘察合同，并按B单位提供的勘察报告进行设计与施工。但在进行基础施工阶段，发现其中有部分地段地质情况与勘察报告不符，出现软弱地基，而在原报告中并未指出。此时B单位应承担什么责任？ 4、问题3中，施工单位D由于进行地基处理，施工费增加20万元，工期延误20天，对于这种情况，D单位应怎样处理？而A单位应承担什么责任？ 案例二 背景：某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下2.00m处。为此，业主在“三通一平”阶段就委托土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高，故在施工招标文件中指出，施工单位无需再考虑清除耕植土问题。某施工单位通过投标方式获得了该项工程施工任务，并与建设单位签订了固定价格合同。然而，施工单位在开挖基坑时发现，相当一部分基础开挖深度虽已达到了设计标高，但仍未见老土，且在基坑和场地范围内仍由一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。 问题：1、在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应该怎么办？ 2、对于工程施工中出现变更工程价款和工期的事件之后，甲乙双方需要注意哪些时效性问题？ 3、根据修改的设计图纸，基坑开挖要加深加大，造成土方工程量增加，施工工效降低。在施工中又发现了较有价值的出土文物，造成承包商部分施工人员和机械窝工，同时承包商为保护文物付出了一定的措施费用。请问承包商应如何处理此事？案例三： 背景：某汽车制造厂土方工程中，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇见松软石，因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，由此造成了实际生产率比原计划低得多，经测算影响工期3个月。由于施工速度减慢，使得部分施工任务拖到雨季进行，按一般公认标准推算，又影响工期2个月。为此承包商准备提出索赔。 问题：1、该项施工索赔能否成立？ 2、在该索赔事件中，应提出得索赔内容包括哪些方面？ 3、在工程施工中，通常可以提供得索赔证据有哪些？ 4、通常施工索赔的程序是怎样的？ 5、监理工程师应如何审查索赔报告？ 案例四 背景：某建设工程系外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。 当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从10月3日至10月16日停工（该项作业的总时差为零）。 10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工（该项作业的总时差为4天）。 10月14日至10月17日因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工（该项作业的总时差为4天）。 为此，承包商于10月20日向工程师提交了一份索赔意向书，并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。其计算书的主要内容如下： 1、工期索赔： a、框架柱扎筋 10月3日至10月16日停工，计14天 b、砌砖 10月7日至10月9日停工，计3天 c、抹灰 10月14日至10月17日迟开工，计4天 总计请求顺延工期：21天 2、费用索赔： a、窝工机械设备费： 一台塔吊 14*234＝3276元
您的本次作业分数为：100分单选题 1.为了实现多道程序设计，计算机需要有（） A 更大的内存 B 更快的外部设备 C 更快的CPU D 更先进的终端 正确答案:A 单选题 2.下列选择中，（）不是操作系统关心的主要问题 A 管理计算机裸机 B 设计、提供用户程序与计算机硬件系统的界面 C 管理计算机系统资源 D 高级程序设计语言的编译器 正确答案:D 单选题 3.实现进程互斥时，用（）对应，对同一个信号量调用PV操作实现互斥。 A 一个信号量与一个临界区 B 一个信号量与一个相关临界区 C 一个信号量与一组相关临界区 D 一个信号量与一个消息 正确答案:C 单选题 4.在采用抢占式优先权进程调度算法的系统中，正在运行进程的优先权是（）。 A 系统中优先权最高的进程 B 比就绪队列中进程优先权高的进程 C 比就绪队列中进程优先权不一定高的进程 正确答案:B 单选题 5.分时系统中，为使多个用户能够同时与系统交互，最关键的问题是（）。
A 计算机具有足够的运行速度 B 内存容量应足够大 C 系统能及时地接收多个用户输入 D 能在一短的时间内，使所有用户程序都能运行 E 能快速进行内外存对换 正确答案:D 单选题 6.支持多道程序设计的操作系统在运行过程中，不断地选择新进程运行来实现CPU的共享，但其中（）不是引起操作系统选择新进程的直接原因。 A 运行进程的时间片用完 B 运行进程出错 C 运行进程要等待某一时间发生 D 有新进程进入就绪状态 正确答案:D 单选题 7.进程从阻塞状态进入就绪状态可能是由于（）. A 现运行进程运行结束 B 现运行进程执行了P操作 C 现运行进程执行了V操作 D 现运行进程时间片用完 正确答案:C 单选题 8.在操作系统中进程是一个具有一定独立功能程序在某个数据集合上的一次（）。 A 并发活动 B 运行活动 C 单独操作 D 关联操作
《土木工程合同管理》试卷A（答案）一、名词解释（4’× 5=20’） 要约邀请：是指希望他人向自己发出要约的意思表示，其目的在于邀请对方向自己发出要约。工程建设招标：是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。 工程试车：是指工程在竣工时期对设备、电路、管线、等系统的试运行，看是否运转正常，是否满足设计及规范要求。 FIDIC：是“国际咨询工程师联合会”的英文和法文的首字母的缩写，是国际上最有权威的被世界银行认可的咨询工程师组织。 保留金：指合同中约定的在每月进度款扣取的用于保证承包商在合同履行过程中恰当履约的一笔金额，其数目大小由双方约定。 二、选择题（3’× 10=20’） 1.B 2.B 3.A 4.D 5.C 6.C 7.A 8.B 9.?D 10.D 三、简答题（5’×4=20’） 1、工程合同管理有哪些特点？ （1）合同管理周期长 （2）合同管理效益显着 （3）合同变更频繁 （4）合同管理系统性强 （5）合同管理法律要求高 （6）合同管理信息化要求高 2、违约责任与缔约过失责任有什么区别？ （1）、产生的前提不同。缔约过失责任的产生是基于合同法的具体规定，而非有效成立的合同。无论合同是否有效成立或存在，只要违反合同法的规定，就要承担缔约过失责任。而违约责任是一种违反合同的责任，它以合同的有效存在为前提，如果没有合同的有效存在，违约责任就无从谈起。 （2）、责任的承担方式不同。缔约过失责任是一种法定责任，由法律直接规定，它的责任形式只有一种，即损害赔偿。而违约责任可以由当事人约定责任形式，其方式有多种，如支付违约金、损害赔偿、实际履行等，也可以法定的责任形式予以补救。 （3）、赔偿的范围不同。缔约过失责任的损害赔偿范围包括信赖利益的损失。信赖利益的损害赔偿，旨在使受损一方当事人的利益恢复到合同磋商前的状态。而违约责任的损害赔偿范
张掖市实验中学课时教学设计 第三章区域自然资源的综合开发利用 第二节流域的综合开发--以美国田纳西河为例 【教学内容分析】 首先应该从以下方面了解流域开发的地理条件，包括流域位置、自然环境、自然资源、人口和社会经济基础。根据该流域的地理条件，规划该流域开发建设的基本内容，针对开发过程中已经出现和可能出现的问题，提出综合治理的对策。 【教学三维目标】 知识与能力： 1．了解田纳西河流域开发的自然背景 2．理解田纳西河流域建设的基本内容及综合治理的对策与措施 过程与方法： 1．通过多途径收集资料，分析、思考、交流，尝试用已学知识整理、分析，提高处理资料与信息的能力 2．创设问题情景，加强师生、生生之间的合作与交流 情感态度与价值观： 通过案例分析，培养人地协调的思想和可持续发展的理念；同时由的综合开发联系周边地区河流的开发利用，用所学的地理知识为地区的国土整治出谋划策 【教学重难点】 重点：1．分析田纳西河流域开发的自然背景。 2．分析流域综合开发的意义 难点：建立流域和水系的概念 【学法指导】启发讲述法、案例分析法、图示法等 【教学准备】 1．教师准备导学案相关材料课件 ⒉学生准备预习 教学内容与程序设计 第一课时 提问，由学生回答。【复习巩固】． 一、流域开发的自然背景评价【自主学习】．河流开发的原则：既要考虑河流的①特点，更要考虑流域的②整体性特征，进行综合开1 发。．流域的自然背景：决定了河流的③利用方式和流域的④开发方向。2 ．田纳西河流域的自然特征3
(1)概况 a．位置：位于美国的⑤东南部。 b．发源地：A⑥阿巴拉契亚山的西坡。 c．地位：是密西西比河支流B⑦俄亥俄河的一条流程最长、水量最大的分支。 (2)地形：流域内⑧多山，地形⑨起伏大。 (3)气候：亚热带地区，气候⑩温暖湿润。 (4)水系：水系发达，支流众多，?水量丰富，大部分可通航，但河流?落差大；受气候影响，水量?很不稳定。 (5)矿产资源：主要有?煤、?铁、铜、磷、锌、云母等。 思考如何判断某条河流水力资源是否丰富？ 【交流展示】 答案一条河流或某一河段水力资源是否丰富，主要看两方面：一是河流水量的大小，一般水量越大，径流越稳定，水力资源越丰富；二是河流的落差，一般落差越大，水流越急，水力资源越丰富。水量和落差的大小又受其他因素的影响。 【交流展示】 读“田纳西河流域在美国本土的位置图”和“田纳西河流域气候资料图”，完成下列问题。 (1)田纳西河流域水能资源丰富的原因是什么？(2)田纳西河水量的季节变化有什么特点？为什么？(3)田纳西河流域的气候对农业发展有什么影响？如何利用田纳西河的水资源发展农业？ (4)田纳西河流域交通运输的主要方式是什么？限制其发展的条件是什么？如何解决？(5)田纳西河流域煤、铁、铜等矿产资源丰富，这对流域开发的影响是什么？地形多山，地势起伏大，落差大，水流急；亚热带湿润气候，降水量丰富，河流(1)答案水量大。田纳西河水主要靠大气
1、改革开放以来，经过近年来的发展，建筑市场的市场主体是（） A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（） A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是 ( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是 ( ) A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同 5、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（）。 6、Ａ．20万元Ｂ．10万元 Ｃ．2万元Ｄ．4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是（）。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（） A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、（）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。 A、买卖合同 B、货物运输合同
C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（）年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、（）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同 12、设计合同必须具有上级机关批准的（）才能签定。 A、设计任务书 B、总概算 C、施工图设计 D、初步设计文件 13、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。Ａ．③—②—①Ｂ．①—②—③Ｃ．③—①—②Ｄ．①—③—② 14、承包人（） A、应是具备与工程相应资质和法人资格的，并被发包人接受的合同当事人及其合法继承人 B、可以将工程转包或出让 C、不征得发包人同意可进行分包 D、必须具备组织协调的能力 15、《施工合同文本》由三部分组成，其中不包括 ( )。 A、《协议书》 B、《通用条款》 C、《专用条款》 D、《工程质量保修书》 16、《建设工程施工合同（示范文本）》，其中有一部分是将建设工程施工合同中共性的一些内容抽象出来编写的一份完整的合同文件，这份文件是（）。 Ａ.协议书Ｂ.通用条款Ｃ.专用条款Ｄ.投标书及其附件
工程合同管理案例分析 一、案例一 背景： 工承包商与业主签订一建设工程施工合同。双方签字盖章并在公证处进行了公证。合同约定工期为12个月，合同固定总价为1500万元。2006年2月1日开工，工程进行才3个月，监理工程师于2006年5月2日自主决定，要求承包商于2006年11月1日竣工，承包商不予理睬，至2006年5月21日仍不作出书面答复。2006年5月31日，业主以承包商的工程质量不可靠和工程不能如期竣工为由发文通知该施工企业：“本公司决定解除原施工合同，望贵公司予以谅解和支持。”同时限期承包商拆除脚手架，致使承包方无法继续履行原合同义务，承包商由此损失工程款工程器材费及其他损失费609万元，该承包商于2006年6月25日向人民法院提起诉讼，要求业主承担违约责任。 注：经法院委托专业权威单位调查鉴定，确认承包商有能力按合同的约定保证施工质量，如期竣工。 问题： 1.合同的效力方面 （1）判断：该合同属有效经济合同。（） （2）选择：合同的有效条件为（） A.主体资格合格 B.内容合法 C.订立合同的形式合法 D.合同草案必须送建设行政主管部门或其授权机构审查 E.订立合同的程序合法 2.合同的履行方面 判断： （1）监理工程师是建设施工合同的当事人。（） （2）未经业主授权，监理单位不得擅自变更与承建单位签订的承包合同。（） 3.合同违约方面 （1）判断：发包方应承担违约责任。（） （2）选择：承担违约责任的形式有（） A.违约金 B.赔偿金 C.继续履约 D.没收抵押物 E.变卖留置物 4.合同解除方面 选择：单方提出变更，解除合同的法律条件是（） A.由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行 B.由于一方在合同约定的期限没有履行义务 C.由于承包人的保证人失去民事权利能力和民事行为能力 D.由于承包人的保证人的法人地位被取消 E.由于承包人的法人代表已经更换 5.诉讼方面 判断： （1）承包人可向被告住所地或合同履行地的人民法院上诉，方可能被立案处理。（）（2）此施工合同纠纷案件的经济诉讼当事人包括业主、承包商、监理工程师。（） 6.诉讼时效方面 （1）选择：国内经济合同纠纷的申请仲裁或上诉的诉讼时效为（） A.1年 B.2年 C.3年 D.4年 （2）判断：凡超过诉讼时效的经济纠诉案件，法院一般不予受理。（） 二、案例二 背景： 某建设单位(甲方)拟建造一栋职工住宅，采用招标方式由某施工单位(乙方)承建。甲乙双方签订的施工合同摘要如下： 1、协议书中的部分条款 (1)工程概况 工程名称：职工住宅楼 工程地点：市区 m的砖混结构住宅楼 工程内容：建筑面积为32002 (2)工程承包范围 承包范围：某建筑设计院设计的施工图所包括的土建、装饰、水暖电工程。 (3)合同工期 开工日期：2002年3月12日 竣工日期：2002年9月21日 合同工期总日历天数：190天(扣除5月1-3 日五一节放假)
98488单选题98488 您的本次作业分数为：96分 1.【第1章】从管理决策问题的性质来看，在运行控制层上的决策大多属于（）的问题。 A 结构化 B 半结构化 C 非结构化 D 以上都有 正确答案:A 98435单选题98435 2.【第1章】局域网与使用调制解调器进行计算机通信的远程网相比，它的信息传送速度要 （）。 A 高得多 B 低得多 C 差不多 D 无法比较 正确答案:A 98490单选题98490 3.【第1章】EDPS是以下哪个术语的简称？ A 电子数据处理系统 B 单项数据处理阶段 C 综合数据处理阶段 D 管理信息系统 正确答案:A 98492单选题98492 4.【第1章】对管理信息系统进行综合，我们可以了解到，管理信息系统是由多个功能子系 统组成的，这些功能子系统又可以分为业务处理、运行控制、管理控制和（）几个主要的信息处理部分。 A 财务管理
B 信息管理 C 人力资源管理 D 战略管理 正确答案:D 98489单选题98489 5.【第1章】管理信息系统的应用离不开一定的环境和条件，这里所说的“环境”具体指的是（）。 A 组织所处的自然环境 B 组织所处的社会环境 C 组织内外各种因素的综合 D 组织所处的自然环境和社会环境的综合 正确答案:C 98436单选题98436 6.【第1章】DSS是以下哪个术语的简称？ A 决策支持系统 B 群体决策支持系统 C 智能决策支持系统 D 管理决策系统 正确答案:A 98437单选题98437 7.【第1章】（）反映了某个企业、组织或部门所涉及的数据本身的内容，同时也反映了数 据之间的联系。 A 数据库 B 数据文件（表） C 文件系统 D 数据结构
1.【第1章】以下选项中属于建设技术法规的是（）。 A 城市房地产管理法 B 税法 C 物权法 D 验收规范 正确答案:D 单选题 2.【第1章】关于法制、法人与法定代表人，以下说法错误的是（）。 A 法制即法律制度，从狭义上讲，是指调整某一类特定关系，规范某一类特定行为的法律规范的总和。 B 法律制度按照划分方式不同，可以做出不同的分类，但多数都以法律部门为依据来建立法律制度。 C 法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。 D 法人的法定代表人是指能够代表法人行使民事权利、承担民事义务的主要负责人。法定代表人是法人实施行为的唯一载体。 正确答案:D 单选题 3.【第1章】建设法规的调整范围主要体现在三个方面；一是建设管理关系；二是建设经济关系；三是从事建设活动的主体内部的民事关系。关于这三种关系，以下说法错误的是（）。 A 建设法规的三种具体调整对象（即三种关系），既彼此互相关联，又各具自身属性 B 对于第一种社会关系的调整采取的是行政手段的方式。 C 对于第二种社会关系的调整采取的是经济手段的方式。 D 对于第三种社会关系的调整主要是采取民事手段的方式。 正确答案:C 单选题 4.【第1章】以下选项中属于建设民事法律的是（）。 A 建筑法 B 城乡规划法 C 合同法
D 工程建设标准 正确答案:C 单选题 5.【第1章】从横向看，法律体系是由不同的法律部门组成的。从纵向看，法律体系又是由级别不同、效力不一的法律组成。以下选项中，效力最高的法律是（）。 A 宪法 B 劳动法 C 建筑法 D 行政法规 正确答案:A 单选题 6.【第1章】关于建设法规定义和调整对象，以下说法错误的是（）。 A 建设法规是在建设活动中国家权力机关或其授权的行政机关制定的用以调整各种社会关系的法律、法规总称。 B 所谓建设活动是指土木工程和建筑工程、线路管道、设备安装工程的新建、扩建、改建活动及建筑等装修装饰活动。 C 建设法规是调整建筑活动中所发生的各种社会关系。 D 建筑活动是指各类房屋建筑及其附属设施的建筑和与其配套的线路、管道、设备的安装活动。 正确答案:C 多选题 7.【第1章】以下选项中，属于建设民事法律的特征的是（）。 A 灵活性 B 平等性 C 有偿性 D 任意性 E 标准性 正确答案:BCD 多选题 8.【第1章】以下选项中，属于建设行政法律的特征的是（）。
2017浙大远程管理信息系统在线作业 窗体顶端 您的本次作业分数为：97分 1.【第1章】对管理信息系统进行综合，我们可以了解到，管理信息系统是由多个功能子系统组成的，这些功能子系统又可以分为业务处理、运行控制、管理控制和（）几个主要的信息处理部分。 A 财务管理 B 信息管理 C 人力资源管理 D 战略管理 正确答案:D 2.【第1章】DSS是以下哪个术语的简称？ A 决策支持系统 B 群体决策支持系统 C 智能决策支持系统 D 管理决策系统 正确答案:A 3.【第1章】管理信息系统的应用离不开一定的环境和条件，这里所说的“环境”具体指的是（）。 A 组织所处的自然环境 B 组织所处的社会环境 C 组织内外各种因素的综合 D 组织所处的自然环境和社会环境的综合
正确答案:C 4.【第1章】按照不同级别管理者对管理信息的需要，通常把管理信息分为以下三级（）。 A 公司级、工厂级、车间级 B 工厂级、车间级、工段级 C 厂级、处级、科级 D 战略级、战术级、作业级 正确答案:D 5.【第1章】从管理决策问题的性质来看，在运行控制层上的决策大多属于（）的问题。 A 结构化 B 半结构化 C 非结构化 D 以上都有 正确答案:A 6.【第1章】EDPS是以下哪个术语的简称？ A 电子数据处理系统 B 单项数据处理阶段 C 综合数据处理阶段 D 管理信息系统 正确答案:A 7.【第1章】（）反映了某个企业、组织或部门所涉及的数据本身的内容，同时也反映了数据之间的联系。 A 数据库 B 数据文件（表）
C 文件系统 D 数据结构 正确答案:A 8.【第1章】局域网与使用调制解调器进行计算机通信的远程网相比，它的信息传送速度要（）。 A 高得多 B 低得多 C 差不多 D 无法比较 正确答案:A 9.【第1章】数据库是比文件系统更高级的一种数据组织方式。 正确错误 正确答案: 对 10.【第1章】DSS是在人和计算机交互的过程中帮助决策者探索可能的方案，为管理者提供决策所需的信息。 正确错误 正确答案: 对 11.【第1章】通常认为，管理信息系统主要解决结构化的决策问题，而决策支持系统则以支持半结构化和非结构化问题为目标。 正确错误 正确答案: 对 12.【第1章】组织内对管理信息系统的理解和认识程度，对管理信息系统的应用有着重要影响 正确错误
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业1 总分：100分考试时间：分钟 单选题 1.在建设工程施工合同成立过程中，通过__________ 订立的合同有效。(4分) (A)无民事仃为能力人 (B)无效代理行为人 (C)限制行为能力人 (D)委托代理人 参考答案：D 2.经济法律关系的主体不包括 ________ 。 (4分) (A)国家机关 (B)法人 (C)个体户 (D)智力成果 参考答案：D 3. A单位与B单位没有合同关系，由于B单位的银行帐号与C单位的相似，A单位将应打 入C单位银行朴的一笔资金误打入了B单位银行2,这一行为属于___________ 。(4分) (A)合同 (B)侵权 (C)无因管理 (D)不当得利 参考答案：D 4. A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，该地区突遇山洪爆发，与该项目相邻 的B单位在未与A单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，B单位为此行为付出了1万兀资金，但减少了A单位20万兀的损失，B单位有权要求A建设单位支付__________ 万兀。(4分) (A) 0 (B) 1 (C) 1 ?19 (D) 20 参考答案：B 5. A单位与B单位于1996年10月6日订立了一个买卖合同，A单位应于1997年2月 8日交货，B单位应于1997年2月18日付货款，但B单位未按期付款，A单位于1997 年6月8日催要货款，没有结果，该笔货款的诉讼时效期间至_____ 期满。(4分) (A) 1998 年10 月5 日 (B) 1999年2月8日
土木工程合同管理论文 篇一：工程合同管理论文 建筑工程合同管理论文 学 班 姓 学 黑龙院: 建筑工程级: 土木11-5 名: 许永吉号: 7号江科技大学 摘要：建设工程合同管理的概念,要想研究建设工程合同管理就必须学会理解其以上的东西，深刻的体会他的作用，以及日常生活中的运用,各种关系的确定主要是通过合同形式进行的，合同管理作为现代企业管理制度的重要内容之一，能否实施有效管理，把好合同关，是现化企业经营管理成败的一个重要因素。 关键词：合同管理；建设工程；管理制度 工程合同管理的基本概念 1．合同管理的目标 工程合同管理是对工程项目中相关合同的策划、签订、履行、变更、索赔和争议解决的管理。它是工程项目管理的重要组成部分。合同管理是为项目总目标和企业总目标服务的，保证项目总目标和企业总目标的实现。具体地说，合同
管理目标包括： (1)使整个工程项目在预定的成本、预定的工期范围内完成，达到预定的质量和功能要求，实现工程项目的三大目标。 (2)使项目的实施过程顺利，合同争执较少，合同各方面能互相协调，都能够圆满地履行合同责任。 (3)合同的管理，还要在工程结束时使双方都感到满意，最终业主按计划获得一个合格的工程，达到投资目的，对工程、对承包商、对双方的合作感到满意；承包商不但获得合理的价格和利润，还赢得了信誉，建立双方友好合作关系。这是企业经营管理和发展战略对合同管理的要求。 2．合同管理的角度 由于合同在工程中的特殊作用，项目的参加者以及与项目有关的组织都有合同管理工作。但不同的单位或人员，如政府行政管理部门、律师、业主、工程师、承包商、供应商等，在工程项目中的角色不同，则有不同角度、不同性质、不同内容和侧重点的合同管理工作。 (1)政府行政主管部门主要从市场管理的角度，依据法律和法规对工程合同的签订和实施过程进行管理，提供服务和做监督工作。例如对合同双方进行资质管理，对合同签订的程序和规则进行监督，保证公平、公开、公正原则，使合同的签订和实施符合市场经济的要求和法律的要求，对在合
工程合同管理案例分析 7.1 案例一 工承包商与业主签订一建设工程施工合同。双方签字盖章并在公证处进行了公证。合同约定工期为12个月，合同固定总价为1500万元。2006年2月1日开工，工程进行才3个月，建立工程师于2006年5月2日自主决定，要求承包商于2006年11月1日竣工，承包商不予理睬，至2006年5月21日仍不作出书面答复。2006年5月31日，业主以承包商以承包商的工程质量不可靠和工程不能如期竣工为由发文 通知该施工企业：“本公司决定解除原施工合同，望贵公司予以谅解和支持。”同时限期承包商拆除脚手架，致使承包方无法继续履行原合同义务，承包商由此损失工程款工程器材费及其他损失费609 万元，该承包商于2006年6月25日向人民法院提起诉讼，要求业主承担违约责任。 注：经法院委托专业权威单位调查鉴定，确认承包商有能力按合同的约定保证施工质量，如期竣工。 问题： 1. 合同的效力方面 （1）判断：该合同属有效经济合同。（） （2）选择：合同的有效条件为（） A. 主体资格合格 B. 内容合法 C. 订立合同的形式合法 D. 合同草案必须送建设行政主管部门或其授权机构审查 E. 订立合同的程序合法 2. 合同的履行方面
判断： （1）监理工程师是建设施工合同的当事人。（） （2）未经业主授权，监理单位不得擅自变更与承建单位签订的承包合同。 () 3. 合同违约方面 （1）判断：发包方应承担违约责任。（） （2）选择：承担违约责任的形式有（） A. 违约金 B.赔偿金 C.继续履约 D.没收抵押物 E.变卖留置物 4. 合同解除方面 选择：单方提出变更，解除合同的法律条件是（） A. 由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行 B. 由于一方在合同约定的期限没有履行义务 C. 由于承包人的保证人失去民事权利能力和民事行为能力 D. 由于承包人的保证人的法人地位被取消 E. 由于承包人的法人代表已经更换 5. 诉讼方面判断： （1）承包人可向被告住所地或合同履行地的人民法院上诉，方可能被立 案处理。（） （2）此施工合同纠纷案件的经济诉讼当事人包括业主、承包商、监理工程师。（） 6. 诉讼时效方面 （1）选择：国内经济合同纠纷的申请仲裁或上诉的诉讼时效为（） A.1年 B.2年 C.3年 D.4年
武汉工程大学继续教育学院 2011?2012学年第2学期 期末考试试卷（共5页） 课程名称：土木工程合同管理（时间：120分钟） 一、 单项选择题（共15题， 1、 FIDIC 中被称为红皮书的是（ A 《土木工程施工合同条件》 每题1 /,共159 ） B 、《电气与机械工程合同条件》 D 、《EP C 交钥匙合同条件》 ） C CM 模式 D B. 合同双方的权利 D.合同的标的 ）° B. 施工分包合同 D.无偿合同 ）° B.买卖合同 D.委托合同 ）° B.货币 D.工程项目 7、监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时， （）° A. 通知业主方后即可调换 C. 取得业主方书面同意后才能调换 8、设计合同生效后，委托方应向承包支付实际设计费的（ ）定金。 A. 20% B.30% C.40% D.50% 9、因设计错误导致工程出现重大质量事故后，设计方应（ ）° A.双倍返还委托方合同内约定的定金 C 《设计-建造与交钥匙合同条件》 2、 GMP^在于哪一种管理模式中（ A BOT 模式 B 、EP C 模式 3、 合同法律关系的客体是指（ ）。 A.合同的当事人 4、 下列合同中，属于主合同的是（ A.施工承包合同 C.担保合同 5、 不属于合同法调整范围的合同是（ A.监护合同 C.技术合同 6、 建设工程委托监理合同的标的是 A.货物 DBB 模 式 B.无需通知业主即可调换 D.监理单位承担连带责任
B. 退还委托方全部设计费 C. 除退还委托方受损部分的设计费外，还应支付与该部分设计费相当的赔偿金 D. 按委托方实际受到的损失赔偿受损失部分的工程费用 10、施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（）对该进度计划的缺陷承担责任。 A. 发包人 B. 监理单位 C. 工程师 D. 承包人 11、施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出 重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（）承担。 A. 发包人 B. 承包人 C. 工程师 D. 监理单位 12、订购300 吨散装水泥的订货合同，到货检验后发现供货数量少于合同约定的数量，但短少数额在合同约定的合理磅差之内。此时应（）。 A. 由于数量短少，按卖方违约对待，要求其支付违约金 B. 按实际到货数量支付价款 C .按合同约定的300 吨水泥支付价款 D. 由于数量不足，拒绝支付全部款项 13、FIDIC 合同条件规定，计算承包商的施工工期是从开工令之日起到监理工程师签发的（）之日为止。 A.工程移交证书 B.工程移交证书指明的竣工日 C.解除缺陷责任证书 D.最终支付证书 14、施工合同中索赔的性质属于（）。 A. 经济补偿 B. 经济惩罚 C. 经济制裁 D.经济补偿和经济制裁 15、施工合同的当事人选择仲裁的，应当由（）仲裁委员会仲裁。 A. 双方选定 B. 合同签字地 C .施工企业所在地 D .建设单位所在地 二、多项选择题（每小题有两个以上选项，多选、少选均不得分。每小题2＇共10＇） 16、违约责任的承担形式有（） A、继续履行B采取补救措施C、赔偿损失D、违约金E、定金
工程合同管理案例分析 某毛纺厂建设工程，由英国某纺织企业出资85%，中国某省纺织工业总公司出资15%成立的合资企业（以下简称A方），总投资约为1800万美元，总建筑面积22610平方米，其中土建总投资为3000多万元人民币。该厂位于丘陵地区，原有许多农田及藕塘，高低起伏不平，近旁有一国道。土方工作量很大，厂房基础采用搅拌桩和振动桩约8000多根，主厂房主体结构为钢结构，生产工艺设备和钢结构由英国进口，设计单位为某省纺织工业设计院。 一、土建工程招标及合同签订过程 土建工程包括生活区4栋宿舍、生产厂房（不包括钢结构安装）、办公楼、污水处理站、油罐区、锅炉房等共15个单项工程。业主希望及早投产并实现效益。土方工程先招标，土建工程第二次招标，限定总工期为半年，共27周，跨越一个夏季和冬季。 由于工期紧，招标过程很短，从发标书到收标仅10天时间。招标图纸设计较粗，没有施工详图，钢筋混凝土结构没有配筋图。 工程量表由业主提出目录，工作量由投标人计算并报单价，最终评标核定总价。合同采用固定总价合同形式，要求报价中的材料价格调整独立计算。 共有10家我国建筑公司参加投标，第一次收到投标书后，发现各企业都用国内的概预算定额分项和计算价格，未按照招标文件要求报出完全单价，也未按招标文件的要求编制投标书，使投标文件的分析十分困难。故业主退回投标文件，要求重新报价。这时有5家退出竞争。这样经过四次反复退回投标文件重新做标报价，才勉强符合要求。A方最终决定我国某承包公司B（以下简称B方）中标。 本工程采用固定总价合同，合同总价为17518563元人民币（其中包括不可预见风险费1,200,000元）。
书本P187.题15 某施工单位根据领取的某2000m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位（乙方）于某年某月某日于建设单位（甲方）签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方延迟交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此延迟交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违 约责任。 问题：1 .该工程采用固定价格合同是否合适？ 2. 改施工合同的变更形式是否妥当？此合同争议依据合同法律规范应如何处 理？ 答案： 问题1: 答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。 问题2: 答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同（示范文本）》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以书面合同规定为准。在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 案例四： 某建设项目施工，业主与承包商签定了施工合同，合同约定：业主负责设备采购，承包商负责安装；若业主原因导致承包商人员窝工，按18元/工日补偿；设备闲臵按下列标准补偿：自卸汽车（5吨），单价318元/台班，按60%卜偿；自卸汽车（8吨），单价458元/台班，按50%卜偿；大型起重机，单价1060元/台班，按60%补偿。施工中发生了以下事件： 事件1: 土方填筑时，发现取土区的土壤含水量过大，必须经晾晒后才能填筑，
2016年浙大远程管理信息系统在线作业答案
窗体顶端 2341545CjFspB-QWDbdw9 539500 您的本次作业分数为：100分98492 98492 1.【第1章】对管理信息系统进行综合，我们可以了解到，管理信息系统是由多个功能子系统组成的，这些功能子系统又可以分为业务处理、运行控制、管理控制和（）几个主要的信息处理部分。 A 财务管理 B 信息管理 C 人力资源管理 D 战略管理 正确答案:D 单选题 2.【第1章】DSS是以下哪个术语的简称？ A 决策支持系统 B 群体决策支持系统 C 智能决策支持系统 D 管理决策系统 正确答案:A
98489单选题98489 3.【第1章】管理信息系统的应用离不开一定的
正确答案:A 单选题98490 6.【第1章】EDPS是以下哪个术语的简称？ A 电子数据处理系统 B 单项数据处理阶段 C 综合数据处理阶段 D 管理信息系统 正确答案:A 98437单选题98437 7.【第1章】（）反映了某个企业、组织或部门所涉及的数据本身的内容，同时也反映了数据之间的联系。 A 数据库 B 数据文件（表） C 文件系统 D 数据结构 正确答案:A 98435单选题98435 8.【第1章】局域网与使用调制解调器进行计算机通信的远程网相比，它的信息传送速度要（）。 A 高得多
B 低得多 C 差不多 D 无法比较 正确答案:A 98501判断题98501 9.【第1章】数据库是比文件系统更高级的一种数据组织方式。 正确错误 正确答案: 对 98493判断题98493 10.【第1章】DSS是在人和计算机交互的过程中帮助决策者探索可能的方案，为管理者提供决策所需的信息。 正确错误 正确答案: 对 98502判断题98502 11.【第1章】通常认为，管理信息系统主要解决结构化的决策问题，而决策支持系统则以支持半结构化和非结构化问题为目标。 正确错误 正确答案: 对 98494判断题98494