当前位置:文档之家› 钢结构厂房建设合同

钢结构厂房建设合同

钢结构厂房建设合同篇一:钢结构厂房施工合同书钢棚架施工合同书甲方:灌阳鸿达环保砖有限公司乙方:经甲、乙双方共同协商,甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。

为维护双方权益,保证工程质量及工程顺利进行,依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容,特签定以下条款,供双方共同执行。

一、工程概况:1、工程名称:灌阳鸿达环保砖有限公司厂房钢结构屋面2、工程地点:灌阳县新街镇邓家村灌阳鸿达环保砖有限责任公开司3、工程内容:工程为全包工程,乙负责钢梁、钢檩条,钢结构部分的制作、安装、防腐,屋面彩钢夹心板的安装。

钢结构厂房材料:4、工程面积:以实际建筑面积为准5、开工日期、工期:合同生效后,由甲方确定开工日期,并出据开工通知单。

工期为两个月,乙方必须保证按期完成工程。

二、工程价款、付款方式:1、工程价款:工程为全包工程,工程造价为:85元/平方米。

(工程验收后以实际面积结算)2、付款方式:合同生效后,乙方所有钢结构材料进入甲方场地后,即付给乙方15万元,以后款3、工程验收:施工完毕后,乙方通知甲方进行验收三、甲方的义务和责任:1、施工过程中,协助乙方协调好各种关系;2、提供施工所需的水、电源。

四、乙方的义务的责任:1、乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明,并按相应标准进行加工制作,如不相符,甲方有权提出整改或相应经济赔偿;2、在施工过程中,乙方应文明施工;3、乙方在施工中发生的一切事故,由乙方负全责。

五、保修期:钢结构部分的保修期为十年,在保修期内,乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为两年。

质保金为:为总金额的5% ,期限为一年六、违约责任:乙方保证按质按期完工,逾期则处违约罚金;七、违约解决方式:经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。

八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,双方各执壹份。

如有未尽事宜,双方另行协商补充协议。

甲方(代表):乙方(代表):篇二:钢结构厂房项目工程合同范本钢结构厂房项目工程日期:年月日合同编号:钢架结构施工合同发包方(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定,经协商一致,本着自愿、平等、互利的原则,现就钢结构制作、安装事宜达成如下一致协议。

一、工程名称:。

二、工程地点:。

三、工程内容:。

四、工期:工程总工期天。

工程具体开工时间以合同签定为准。

五、工程造价:金额(小写人民币)(大写人民币)元整。

六、承包及结算方式:承包方式:包工包料。

结算方式:钢结构工程竣工验收合格后付97%,3个月后七天内付清总工程款。

1、固定总造价合同,现金结算,不含税收管理费用,如需开票,税金另计。

2、结算总价=固定总价+变更部分签证。

3七、质量要求:1、乙方应严格按照本合约和现行规范提供工程建设材料,安排组织本工程的施工作业。

2、质量验收等级:合格。

3、质量问题整改率:100%。

4、乙方应保证所有构成工程实体的材料是全新的、未曾使用过。

八、付款方式:1、第一期付款:合同签订后,2日内甲方付给乙方工程款元,作为材料备料款。

2、第二期付款:主体钢架进场后,2日内甲方付给乙方工程款元。

3、第三期付款:主钢架安装完毕后,2日内甲方付给乙方工程款元。

4、第四期付款:3个月后付清总工程款九、甲方责任:1、负责工程的审批手续,如因甲方批准手续不全,施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时,甲方负责协调至正常施工止。

2、提供现场施工场地。

3、按本合同规定支付费用。

4、甲方提供现场施工的用电用水,提供现场的三通一平。

5、甲方负责与其他工程队协调。

6、甲方协助乙方选好材料堆放场地。

十、乙方责任:1、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。

2、如现场条件与原定方案不符合,应及时报请甲方协商修改确定,经甲方确认后方可更改。

3、乙方施工人员在施工期间应遵循甲方区域的管理规定,服从管理、遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

4、非经甲方书面同意,乙方不得将钢结构部分进行转包,否则甲方有权拒付工程款。

十一、甲方认可的图纸及乙方工程项目报价清单,均作为本合同主要组成部分。

十二、违约责任:1、甲方未能按本合同规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的千分之一计算,向乙方支付违约金。

2、除如遇不可抗力因素(如暴雨、暴雪、七级以上大风等)或甲方原因造成停工,工期可相应顺延外,若乙方无正当理由未能按本合同按时制作、安装,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。

十三、争议解决方式:因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,按照以下方式解决:诉至甲方所在地人民法院。

十四、其他:1、本合同经双方签字之日起生效。

2、本合同未尽事宜,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

甲方:乙方:身份证号码:身份证号码:联系电话:联系电话:年月日年月日篇三:钢结构厂房制作安装合同(最新)钢结构加工制作制作安装合同书20XX年1月5日钢结构制作安装合同甲方:XX有限责任公司乙方:XX公司依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,订立本合同。

第一条、工程概况1、工程名称:2、工程地点:第二条、分包内容乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作安装及屋面、墙面瓦板安装工作。

上述工作范围包括:下料、制作、焊接、运输、油漆(所有钢结构表面,一底漆一面漆)、吊装、安装、配合验收。

制作、运输及安装的人工、辅料、机具均由乙方负责。

第三条、合同价款及计量一、合同价格1、钢结构(含钢门架、吊车梁、檩条、系杆、隅撑、支撑、拉杆、地脚螺栓)制作安装:1850元/吨(不含税)。

2、屋面瓦安装: 20元/m2(不含税)3、墙面瓦安装: 10元/m2(不含税)4、屋面及墙面收边:10元/m(不含税)二、计量1、钢结构按实际制作重量计算吨位;2、屋面瓦、墙瓦按实际安装面积计量;3、收边按实际安装米数计量;4、料损按所有钢结构重量的3%计量;5、边角余料按钢材重量的6%计量,不计费。

三、其他1、本合同不包括检测费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费,该部分费用由甲方支付。

2、施工图承包范围以外的工程及设计变更增加或减少的工程量和现场签证单,按以下原则和办法计价:(1)、合同报价单中已有相同单价的,按该单价执行;(2)、合同报价单中无相同单价的,按甲乙双方共同确认的追加价款执行。

第四条、施工工期总工期为开工日期为预定截止工期日期。

第五条、付款方式1、甲方材料进入乙方制作现场后三日内,甲方支付乙方元整)。

2、制作完工量达工程制作量总量的50%时,甲方支付乙方制作费元,(大写:贰拾万元整)。

3、拾万元整)。

4、余款在工程完工后七天内付清。

逾期1天按未付款总额的%支付滞纳金。

第五条、双方责任甲方责任1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。

2、协调本工程施工过程中与其他方面产生的情况。

3、提供现场临时用水、用电接入点,并免费为乙方提供现场施工所使用的水电。

4、提供符合安全结构要求的图纸。

5、对所提供的材料质量负责,并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告,并承担相应费用,并做好自检工作。

6、因场地、图纸等甲方的原因造成的停工、窝工、增加工作量。

费用由甲方负责。

乙方责任1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的辅助材、制作的结构质量负责,并做好自检工作。

2、必须严格按甲方提供的图纸施工。

因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。

3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例等规定,做到安全、文明施工,并对施工的可靠性、安全性负责。

4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。

5、工程竣工验收后,清理现场(包括生产,生活的材料和临时设施)。

三日内全部退出现场。

6、乙方施工应采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。

7、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。

第六条、附则如因特殊情况需要延期完成工期,须提前通知甲方。

如产生任何纠纷可协商,协商不成可向地方法院提起诉讼。

本合同未尽事宜,双方协商并以书面形式签字,作为本合同的附本。

本合同在双方签字后生效。

本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方:XX公司乙方:XX公司年月日年月日篇四:XXX钢结构厂房施工合同(完整)合同编号:SC20XX0331-001XXXX厂施工合同工程名称:项目发包人(甲方):承包人(乙方):订立日期:20XX年月日合同协议书发包人(甲方):法定代表人:法定注册地址:承包人(乙方):委托代理人:法定注册地址:发包人为建设项目(项目名称,以下称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。

依照《招标投标法》、《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况工程名称:工程地点:二、工程承包范围承包范围:三、承包方式:承包方式:包工、包料、包门窗、包质量、包工期、包安全。

四、合同价款合同总价:大写:,小写:元整。

五、合同形式本合同采用固定单价,(该单价含材料费、人工费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费用等费用),本单价一经双方确认,因设计发生变更足以影响单价可调整外,其它任何因素造成的单价增加均不调整。

(注:由于发包方或自然因素造成的一切变更可调整单价)。

六、合同工期计划开工日期:20XX年月日。

计划竣工日期:20XX年月日。

工程施工天数为天,工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以实际施工天数为准,因人力或自然不可抗拒因素除外。

七、质量标准工程质量标准:符合设计要求及《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS 102-20XX八、款项支付本工程有预付款,有进度款。

按以下进度付款:1、本合同签订之日,发包人即向承包人支付合同总价款的 30% ,金额:¥元,大写:;2、本工程钢构件进场后,发包人即向承包人支付合同总价款的 30% ,金额:¥元,大写:;3、本工程钢构主体完工后,发包人即向承包人支付合同总价款的 20% ,金额:¥元,大写:;4、待工程全部施工完毕,竣工验收合格并办理结算后,发包人即向承包人支付合同总价款的 20%,金额:¥元,大写:;九、工程结算结算方式:合同约定固定单价乘以实际工程量,加上相应规费,加上增减部份按承包人报价单报价核算。

其它变更增减以双方签字确认的书面文件为准。

注:由于发包方单方面因素使本工程工期延长或延误,钢材市场价格涨幅5%以上,按市场价格调差计算。

相关主题