当前位置:文档之家› 水暖电安装工程施工劳务分包合同

水暖电安装工程施工劳务分包合同

水暖电综合安装工程

施工劳务分包合同

发包方(甲方):河北***劳务有限公司

承包方(乙方):身份证号码:

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合其他有关法律、法规、规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。

第一条工程概况:

1、工程名称: ****#楼“水暖电综合安装工程”。

2、工程地点:河北*******以东。

3、承包范围:临电临水安装工程;水、暖、电、消防图纸上和土建图纸上所有的安装工程(具体以招标文件承包范围为准)。招标文件约定的承包范围如下:

(一)、电气工程(强、弱电):

1)、人工:

a)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。

b)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。

c)弱电系统 (电视、电话、宽带网) :管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。

d)防雷接地系统:施工图纸要求的全部施工内容。

e)火灾自动报警系统:管路(含穿墙套管)的预留、预埋,等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。

乙方完成但不仅限于以上工作,所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。

(二)、水暖工程:

1、人工:

a)给排水:给排水、消防用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,给排水系统、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

b)室内供暖:采暖系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

c)消防喷淋系统:该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。

(三)、其他方面需做到的:

a)各工种做到工完场清。

b)现场垃圾清运至甲方指定的垃圾站。

c)所有材料设备进场后均由乙方人员负责装卸至甲方指定位置且材料设备、工具等要码放整齐。

d)现场文明施工和环境保护。

e)对主体结构成品及半成品的保护。

f)成品、半成品的倒运。

第二条承包方式、取费标准:

1、承包方式:水暖电综合安装工程所包含的全部内容,以包人工、包辅材、包材料损耗、包小型机具、包成品保护、包场内运输、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工、包物价上涨因素的方式承包。

2、工程验收:依据约定施工范围内施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收,工程验收以建设单位、监理单位、甲方确认的验收资料为准。

3、综合单价:元/㎡

(1)计价依据:

(2)此单价为综合不含税包干价格,包含了完成本工程所需的乙方管理费、工人进退场费、劳保(安全帽、雨衣、雨鞋等)、保险及医疗费,人工费、辅材费、机械费,文明施工费,赶工费、不可预见费、冬季维护费、利润等招标范围以及一切与本工程有关的工作内容,且本单价不受人工单价、材料价格及国家政策影响,不再做任何调整。本价格还包含了招标范围内的设计变更内容(如乙方施工后出现变更造成返工,甲方另补贴乙方工时费),合同范围内一律不计取计时工。

(3)合同范围外的计时工单价由甲方项目经理部核准数额后按照实际发生及核准价格计算。

(4)本合同综合单价中含安全风险金,风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险,本单价已包括设计变更内容,设计变更增减量时,单价不再调整。

(5)以上单价均为合格工程单价,如政府质量有关部分验收属乙方原因结构工程未达到上述标准者,按本合同第四条的有关规定予以下浮。

(6)单项单次设计变更造价超过元时,分包方才能对该项目的变更提出索赔申请;且该申请须在发生变更工作日内书面提出,逾期则视做分包工作范围,不予追加任何费用。

4、工作内容:招标文件约定招标范围内所有与本工程有关的一切内容。

第三条双方责任

(一)甲方

1、甲方工地代表:

2、甲方负责提供施工图纸并按施工图要求进行技术、质量、安全的文字交底。

3、甲方负责提供水暖电工程主要材料。

4、甲方应监督、检查、协助乙方办理相应的务工手续,当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办,费用由乙方自理。

5、负责管理安全、质量、进度和施工技术,协调各专业正常施工。

6、甲方统筹安排乙方的生产、生活临时设施所用场地。

7、甲方提供施工用电至现场二级配电箱。

8、甲方有权利根据乙方违约的事实依据对乙方直接下达处罚通知单,不需要乙方签字认可,罚款金额在工程进度款中扣除。

9、负责与业主、设计单位及有关部门的工程联系与协调。

10、办理乙方合理的变更、签证的审核工作,组织审核乙方编制的工程预结算,办理工程拨款。

(二)乙方

1、乙方驻工地全权代表(班组长):(乙方全权代表驻现场时间每月不少于28天,以甲方考勤为准,每月少于1天罚款500元/天)。

2、乙方必须持有效的“三证一书”(营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人委托书),并向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证,并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。

3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,保质、保量提前完成甲方下达的施工任务,如达不到甲方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。

4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方各项规章制度和现行的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场,禁止使用童工。

5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定,将安全生产放在首位,不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施。若发生安全事故,由责任方承担由此发生的费用。

6、乙方现场施工用电从二级配电箱接出,电线和配电盘等由乙方自备以满足施工需要,甲方不再提供。

7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。

8、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训,特殊工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特殊工种上岗证。

10、接受甲方依据技术、质量标准提出的合理的暂停、改正、返工的要求,并承担因自身原因延误的工期及费用损失。

第四条工期、质量、成品保护、安全文明施工

1、工期:乙方应满足甲方总进度计划和甲方规定的控制点要求。合同工期以甲方对业主承诺的总工期为准,此工期是指乙方进场之日起至完成

合同范围内的全部工程量,乙方向甲方交齐施工技术及质保资料,提交竣工验收报告,并通过质检部门验收签字之日止。如竣工验收达不到工程质量等级需返修的,则返修的工期计入总工期。因乙方原因造成工期延误及处罚按总包合同有关条款执行,合同工期如遇下列情况,经甲方与业主方协商,业主方同意签证,可作相应顺延:

1)、重大的设计变更而影响正常施工的;

2)、人力不可抗的因素而影响乙方施工的;

3)、施工中非乙方原因而连续停电、停水8小时以上,影响正常施工的。

乙方工期与甲方所要求的进度不符,甲方可以要求乙方赶工,并在二天内提出改进措施报甲方认可;因乙方原因造成工期延误者,每延期一天,乙方除承担甲方各种损失外,甲方将视具体情况,按5000-10000元/天罚款,工期延期超过7天,甲方有权单方面终止合同,由此造成的一切损失由乙方承担。因甲方原因造成工期延误,工期顺延,甲方项目经理部根据具体情况核准后将给予一定补偿。

2、质量:该工程质量标准确保合格标准,乙方施工应严把质量关。

1)、合同单价结算按合格工程标准定价,按建筑质检站验收质量等级达到合格标准;工程质量以工程最终验收标准来定。

2)、乙方严格按设计图纸(包括图纸会审纪要、设计修改通知单)、国家及现行的地方标准和规范组织施工。因乙方施工质量造成停工、返工及补救措施而发生的一切费用均由乙方自行负责。如不执行,甲方有权处以罚款,同时,甲方另行组织返工,所发生费用由乙方承担。

3)、凡属于隐蔽工程及中间验收工程,由乙方提前 24 小时以书面形式通知甲方现场代表,由甲方代表组织有关人员共同验收,验收合格并签字认可后方可进行下一道工序施工。隐蔽前小时内甲方末组织相关人员验收,又无其他通知,乙方可进行下道工序施工。甲方有权要求复查,复查不合格,其返工损失费用由乙方负责。

4)、工程完工时,由乙方通知甲方组织有关部门及人员共同验收,验收根据施工图纸和国家现行标准规范进行,个别部分达不到标准由乙方按甲方整改方案在规定时间内完成,费用由责任方支付。

5)、如乙方未达到合同质量等级标准,需返工并达到约定质量标准,所有费用由乙方承担,否则甲方将按照分包结算价款的 %,对乙方进行处罚。

6)、本承包工程应严格实行“三检制”。承包工程实施过程中乙方内部及乙方与其他承包方交叉施工时,上道工序要为下道工序创造良好的施工条件,注意现场的文明施工及成品的保护,下道工序要注意保护上道工序的产品。在产品、半成品和成品在甲方和业主未竣工验收之前的保护是乙方的责任,任何交叉作业中因管理不善或恶意行为而导致的返工、返修、工期延误等损害或损失由乙方自己承担。

7)、任何一道工序完工,进行下道工序的施工前,乙方应申请检查验收。

3、成品保护:乙方应协助甲方进行成品保护,如发现乙方人员人为损坏成品者,甲方将视损坏程度作倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。

4、文明施工:乙方要协助甲方做好现场文明施工,在施工过程中,发

现未做到工完场清,甲方将视具体情况作元的罚款。

5、环境保护:甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求,对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品,乙方不按规定发放劳动保护用品的,由甲方强制发放使用,劳保用品费用从乙方工程款中直接扣除。由于乙方措施不利造成的安全及环境事故以及由此引起的费用,责任由乙方承担,工期不予顺延。

6、安全生产和职业安全健康:杜绝重大伤亡事故,减少一般工伤,甲方对乙方承担的工程要做好安全交底,提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程,在施工过程中要做到文明施工,乙方必须遵章守纪,安全施工,不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。用电设备和线路必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》。一旦发生安全事故,乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用,以及承担由此发生的罚款。乙方在签订本合同前必须与项目相关部门签订《安全生产责任合同》。

第五条工程结算与工程款支付

1、乙方承担的施工项目按合同固定单价计算,按实际完成的工程量,由甲方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评,有关人员逐一签字后,根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算,办理最终结算审核机构为甲方法务合约部。

2、工程款支付:

本工程无预付款。

工程进度款支付按节点付款:

3、工程款支付方式:由乙方项目负责人提交付款申请(附工资表),经甲方审核后15个工作日内予以支付,并监督乙方工人工资的发放。

4、乙方必须办好进入当地施工的各种手续,以上合同单价均为不含税单价。

5、本合同结算流程如下:

甲方现场商务部经理初审栋号负责人审核项目经理复核上述流程签署的结算单据仅作为最终结算审计的依据。最终结算价款以甲方法务合约部审计盖章的结算单为准。

6、现场零星用工及签证手续流程见附表

项目合同外用工及签证确认单

确认单编号:承包单位承包方现场负责人

要求开始时间要求完成时间

实际开始时间实际完成时间

合同外用工:(要求填写用工人数及用工时间)

变更签证工程量:(要求填写工程量计算过程或详细轴线位置及内容,如对应设计变更时可填写变更单编号)

承包方现场负责人甲方栋号负责

甲方商务负责人项目经理签字并

加盖项目经理部

印章

备注:本表必须签字齐全并加盖甲方项目经理部印章方为有效。

第六条对其它分包商的管理

如果同一现场内有甲方分包的其它分包商,甲方对乙方与其它分包商之间的施工衔接和协调负责。乙方应无条件为其它分包商提供相应的施工方便,并对现场其他分包商的安全、消防、环卫等方面提供配合服务。

第七条履约担保:

1、乙方在签订本合同同时,向甲方提交 %履约保证金作为履约担保,提交方式为现金;

2、履约保证金返还期限为工程承包范围内的工程完成并验收合格后日内,同时达到招标文件相关要求,不计利息返还给乙方。

第八条其他

1、由于乙方原因中途退场和违约,给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任,甲方保留索赔的权利。已完工程量按照 %结算,结算价将扣除甲方损失、乙方违约金、相关处罚等费用。

2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法,自觉的维护地方及现场的综合治安,如有乙方原因造成的打架斗殴等违法行为,一律清退,对由此而造成的影响和单位信誉的影响,责任一律由乙方承担。

3、乙方未完成合同内工作内容,甲方将给予处罚,如属合同内工作内容,甲方项目技术人员开出计时工单,该工单作废,不予认可。

4、招标范围内的收尾工程由乙方负责,甲方通知乙方天后,未见乙方答复意见,甲方有权自行处理,所有费用由乙方承担。

5、乙方应设专人办理限额领料手续,做到工完料净场清,乙方在施工过程中不符合定额材料消耗指标造成材料浪费的超额使用(如:角铁、白铁皮、镀锌管、PVC 管、管件、电线、电线管、钢管等),甲方按照材料市

场价格的倍处罚乙方,并在下一付款节点一次性扣取。

6、乙方必须做好进场材料的保管工作,避免丢失与损坏。否则视具体情况罚款元。

7、乙方进场施工人员必须戴安全帽,否则每人每次罚款元。

8、乙方进场施工人员必须佩戴胸卡,否则每人每次罚款元。

9、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品,一经发现,按其价值的倍进行处罚,从工程结算中直接扣除。

10、乙方不得以秋收、春节或其它节假日为由影响工程的正常进行,否则将视为乙方违约。在秋收、春节或其它节假日期间,如甲方要求连续施工,乙方必须保证连续施工,并达到双方约定的进度,以保证总施工进度不受影响。

11、乙方必须并且只能服从由甲方以及甲方转发的业主和监理工程师的指示。未经甲方同意,乙方不得直接向业主发函件也不能直接接受工程业主的指令。若在甲方未在场的情况下,业主或监理工程师发出的现场指示,乙方代表应迅速将现场指示汇报甲方工程师,并按甲方工程师的指示行动,否则将视为乙方违约。

12、乙方未按照甲方要求做好文明施工工作,甲方有权直接派人完成此项工作,发生的费用由乙方承担,并在工程进度款中直接扣除,不需乙方签字确认。

13、因乙方原因(甲方原因及不可抗力除外)造成下一道工序无法正常进行或者延期超过个工作日的,甲方给予乙方元/工日的处罚,以后累积,超过工日的甲方有权解除合同,并按照第八条1款执行。

第九条争议解决方式:乙双方发生争议时,可以通过协商解决,协商

不成时,向人民法院提请诉讼。

第十条本合同一式份,正本份,副本份,甲方执份,乙方执份。签字盖章后生效,结清合同结算款后失效。

第十一条招标文件、中标通知书、承诺书、补充协议(如有时)及甲方劳务管理办法作为本合同附件,如有未尽事宜,双方协商解决。

甲方(章)乙方(章)

单位地址:单位地址:

法定代表人:法定代表人:

签约日期:签约日期:

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

开户银行:开户银行:

账号:账号:

水暖电安装工程施工劳务分包合同

水暖电综合安装工程 施工劳务分包合同 发包方(甲方):______________________________________________________ 承包方(乙方):__________________ 身份证号码: _______________________ 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合其他有关法律、法规、规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。 第一条工程概况: 1、_____________________________________________________________ 工程名称:____________________________________________________________ 2、_____________________________________________________________ 工程地点:____________________________________________________________ 3、承包范围:临电临水安装工程;水、暖、电、消防图纸上和土建 图纸上所有的安装工程_______________________________ (具体以政府工程量清单承包范围为准)。招标文件约定的承包范围如下: (一)、电气工程(强、弱电): 1)、人工: a)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。 b)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。 c)弱电系统(电视、电话、宽带网):管路预留、预埋(含穿墙套管)及管

高标准农田建设项目水利劳务承包合同

承包合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 甲方承建之嘉善县2014年荻沼高标准农田建设项目渠系二标段,现由乙方采 取包工包料、安全生产及安全设施等方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行。 一:工程名称:嘉善县2014年荻沼高标准农田建设项目渠系二标段 二:施工地点:嘉善县西塘镇荻沼村 三:工程内容:安装约:(大小尺寸合计)钢砼承插管950m、钢砼平口管1700m、砼梯形渠15000m、素砼涵管1000m,以及PE管800m 、老沟拆除500m、老沟压顶200m,详见清单或图纸。 四:施工工期:2014年11月28日----2015年4月30日前如期按时或提前完 成所有本项目的施工任务,拖延工期在业主允许期限内,否则每延期一日,按结算总价的1 ‰向甲方支付罚金。 五:承包方式及金额:渠道安装包工包料带劳动工具,主材一定要按业主验收合格甲方签到合同的厂家进货乙方代为联系,总价控制在结算价的84.5%以内,否则超出部分由乙方支付。 六:付款方法:根据主合同月报付款方式,工资材料分开支付。 七:施工质量: 1 、本工程质量等级为合格,质量达不到要求时必须改正达标合格。

2、主材不按甲方签订合同的厂家进货,甲方有权不予支付货款。 3、本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。,请保留 此标记。) 4、乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。 5、乙方如达不到本合同约定的质量等级,甲方有权责成乙方进行返工,由此造成的一切工期、经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级,由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。 6、乙方在施工中发生一般质量事故,由甲方提出处理方案,经建设单位同意后,由乙方负责处理,处理结果由甲方报送政府有关部门;发生重大质量事故,必须按政府规定的处理办法进行处理,同时承担因此产生的责任。 7、甲方为维护自身的声誉、品牌、形象,将对本工程质量进行不定期的巡查,在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕,发出的对乙方的罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。 八:双方责任: 1、甲方对现场的工程质量、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 2、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,做到文明施工、安全 施工。 3、严格按照施工图纸与设计变更通知施工,尊重和服从业主、监理单位及甲 方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责

建设工程劳务分包合同范本通用版

建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-072034

建设工程劳务分包合同范本通用版 编号:______________ 发包人:_____________________________________ 承包人:_____________________________________ 分包工程名称:_______________________________ 施工地址:____________________________区(县) 发包人(全称):________________________________ 承包人(全称):________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容

1.1工程名称: ______________________________________________ 1.2工程概况: ______________________________________________ 1.3分包工作内容: __________________________________________ 范围包括: __________________________________________________ 1.4工程监理单位(全称):________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月 _____日,工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为:_________元(人民币)大写:_________

劳务分包协议书(水电)

劳务分包协议书 发包方:(以下简称甲方) 分包方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称:冠城小区2#、4#住宅楼及所有地下车库。 2、工程地点:育才街以西、谈北路以北。 3、承包性质:包工不包料(含机械设备、不含辅材)。 二、承包内容: 1、水暖电安装(图纸范围内所有安装工程,包括弱电预留预埋管线)及土建图纸范围内的冷凝管、雨水管等与水暖电有关的内容(除地下车库通风系统安装以外)。 2、楼内(含地下车库)电气、采暖、消防、给水、排水、喷淋及雨水和空调冷凝管道的安装及调试(含各种水泵安装、调试)。 3、主体结构施工中用于安装工程配套的各种穿墙套管(含80空调洞塑料套管预埋)、木制箱体(盒)等制作、安装。 4、管道的灌水、试水、通水、冲洗、防腐、二次浇筑和卫生设备及洁具的安装、调试等所有设计的一切工作,同时还要维护好本内容的所有设施。 三、质量要求:

各分项工程严格按照图纸设计变更及技术交底施工,同时还必须达到国家验收规范规定。 四、工期:年月日至年月日,必须按时完工,延误一天罚款500~1000元。 五、结算与付款方式: 1、按建筑面积:单价元/M2,本工程不根据市场变化及其他因素调整单价(均为一次性包死,不再调整)。 2、付款方式: (1)电气:主体结构工程完工后同给水、排水(含支管)、消防和采暖干管安装完毕后,付本合同金额的30%。 (2)电气:室内线路安装至地上十层时同给水、采暖、消防支管安装完毕后付本合同总金额的20%(给水支管全部进户,采暖支管到分水器前连接完毕)。 (3)电气:室内线路安装全部完毕及卫生设备、洁具安装调试完毕,雨水管、空调冷凝管、所有喷淋安装完毕,付本合同总金额的30%。 (4)水暖电:全部安装至竣工验收合格后付本合同金额的15%。 (5)工程质量保证金:预留质量保证金为工程总价款的5%,自竣工验收合格之日起期满两年后无任何质量问题十日内退还。 六、甲方责任: 1、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划,物资需用量计划表;实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;同时对本项目部的质量、进度、安全生产、文明施工等管理处罚

水利工程劳务分包合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 水利工程劳务分包合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

合同编号:HGXPHD2014- 分包人(全称):华贯建设有限公司 承包人(全称): 分包工程名称:四川巴中核心区西片河道治理工程 施工地址:四川巴中兴文毛古河 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平■等自 愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1. 1 工程名称:四川巴中核心区河道治理工程 1. 2分包工作内容: 范围包括:_____________________________________________________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向分包人提供作业人员共■名。 工种:,人数:;工种:,人数:;工种:,人数:; 工种:,人数:;工种:,人数:;工种:,人数:; 第三条合同工期 开工日期年日,完工日期_____________________ 年日,工期为。 第四条合同价款 4. 1 合同价款为:下部基础: __________ 元/m3 (人民币),大写:_________ 元/m3。 上部墙身: _______ 元/m3(人民币),大写:_________ 元/m3。 钢筋制安: _______ 元/t (人民币),大写:元/t。 4. 2工作内容包括:班组所届段落的模板安拆;碌浇注(若遇泵车施工时:包括泵车支垫及钢 管的来回运输,泵管的存置、泵管的移动、安拆、活洗、运送到指定的地方堆放好);碌的振捣成型抹平、扫毛;碌养护(不少丁7天的不问断浇水养护);有需要的搭设操作架和支撑架;基坑施工期间基础碌未浇筑前的抽、排水人工;泵管堵塞活理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失;碌运输车进入现场后的指挥协调;碌的浇注、震捣不少丁两遍、扫毛、养护、碌浇筑前 的看护、场地的活理;拆模后的垃圾活理;如遇特殊情况、因碌原因需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作;碌浇筑前至少24小时内提出需混凝土工程量的

北京市建设工程劳务分包合同(官方范本)

编号:YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 文档中文字均可自行修改 编订:YunBo Network

北京市建设工程劳务分包合同(官方范本) 编号:______________ 发包人:_______________________________________________________ ________________ 承包人:_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称:_______________________________________________________ __________ 施工地址:_______________________________________________________

_______区(县) 发包人(全称):_______________________________________________________ ______ 承包人(全称):_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称:_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况:_______________________________________________________

水利设备安装劳务分包协议书

水利机械设备安装劳务分包 协 议 书 甲方: 乙方:

水利机械设备安装劳务分包协议书 合同编号: 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的有关规定,甲、乙双方在平等自愿的基础上,就…..有关事宜协商一致,达成如下协议。 一、工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3施工内容: 二、承包方式及单价 甲方对乙方实行综合单价承包,单价见下表:

2.1以上表中单价中包括了为完成工作内容而发生的人工费、材料及消耗性材料费、生活施工的临时设施费、管理费、人员进出场费等与之相关的一切工作所发生的费用,同时也包括了现场内所有材料、设备、工器具的再次倒运费用等乙方应承担的各种费用;且以上单价均含税。 2.2以上表中单价工作内容包含水利设备的接收、存放、保护、运输、倒运、安装以及小型材料的采购,和为完成水利设备安装需要的焊接等需要的工序以及为完成水利设备安装所做的一切工作,还包含施工用水、用电、吊装等为完成设备安装的一切工作内容。

2.3表中单价甲方已充分考虑了并且乙方已充分注意到工程施工过程中存在征地、移民搬迁障碍及雨雪天等气候障碍等风险,若由此造成乙方窝工,乙方不得向甲方提出任何索赔或补偿。 2.4分包单价在见上表,除本合同另有规定外,单价均不得调整,部分变更涉及的单价,待监理、业主批复后再行确定。 2.5本协议估价约20万元。 三、工程量计量及支付: 3.1施工过程中严格按照甲方提供的水利设备安装图纸进行施工,以主合同文件和设计图纸工程量计量,设备安装工程量计量方法以主合同解释为准。 3.2中间计量只作为支付当月工程进度款的依据,不作为最终计量的终值。最终计量的工程量是在设计总量的范围内,甲方现场施工管理人员、测量人员签字的、甲方经营合同部审核的工程量。 3.3因乙方原因超出设计图纸和规范规定允许范围的工程量和因乙方原因造成返工的工程量,不予计量。 3.4甲方每月月底对乙方进行一次结算,甲方收到发包人的当月进度支付款到帐后七天内办理支付手续,乙方所完成的工程量如果监理和发包人没有签认或结算没有到帐,甲方将顺延支付时间,直至监理和发包人签认支付证书或结算到帐为止。如果发包人支付不足,甲方按发包人实际支付比例调整进行支付。 3.5乙方需要采购的小型设备规格应严格按设计图纸及合同文件执行,同时甲方要求乙方提供变更项目需要采购的材料及设备的正规发票,变更项目的工程量及单价按监理、业主批复的工程量及单价执行。 四、进度和质量要求 4.1乙方要严格按照图纸施工,按照主合同、施工技术规范中的相关标准控制工程质量,确保质量达到工程所需标准,否则,甲方有权对乙方处以其结算款总额百分之十的罚款。 4.2发包人、监理、甲方以及质检单位如发现不符合设计及规范要求的不合格现象,应立即返工,由于乙方原因造成的质量事故,一切责任及费用由乙方全部承担(详细指

电气安装工程劳务分包合同

电气工程劳务分包合同 工程名称:__________________________________________________ 分包内容:__________________________________________________ 发包方:____________________________________________________ 承包方:____________________________________________________ 青岛市建设委员会制定 青岛市工商行政管理

电气工程劳务分包合同 发包方: ________________________________________________ (以下简称甲方) 承包方: ___________ (身份证号码:)(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就____________________________ 项目电气工程劳务分包施工事项协商一致,为了明确双方的责任与义务,订立本劳务工程分包合同,以便共同执行。 一、工程概况: 1、__________________________________________________________________ 工程名称: 2、__________________________________________________________________ 工程地点: 3、__________________________________________________________________ 承包范围: 4、工程内容:图纸范围内所有电气部分的施工以及施工现场围挡内所有临时用电安拆及日常维护 二、承包范围 1、承包方式:本工程采取包工不包主料方式承包(乙方包人工、辅材、机械,详见第二、 2 条)。 2、甲乙双方提供的材料及工具:甲方提供的机具材料有电气工程主材(主辅材按2003消耗量定额规定或双方另行商议作为合同附件)、现场临时用电材料、塔吊、塔吊照明设备、钢丝绳、卡环、标识牌、宣传牌、警示牌、宣传标语、警示标语、机械操作规程牌;除此之外所有 辅材、小型机械、工具、设备、劳动保护用品均由乙方提供。 3、工程质量验收:依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收,工程验收以工程监理、项目质检员、项目经理的验收意见为准。 4、工作内容包括但不限于以下施工内容: (1)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调 试等施工图纸要求内容。 (2)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装 及调试等施工图纸要求内容。 (3)弱电系统(电视、电话、宽带网):管路预留、预埋(含穿墙套管)、穿引线及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸内容

水利工程劳务分包合同

四川巴中核心区西片河道整治工程劳务分包合同 第三条合同工期 开工日期_____ 年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。第四条合同价款 4.1合同价款为:下部基础:_________元/m3(人民币),大写:_________元/m3。 上部墙身:_________元/m3(人民币),大写:_________元/m3。 钢筋制安:_________元/t(人民币),大写:_________元/t。

4.2工作内容包括:班组所属段落的模板安拆;砼浇注(若遇泵车施工时:包括泵车支垫及钢管的来回运输,泵管的存置、泵管的移动、安拆、清洗、运送到指定的地方堆放好);砼的振捣成型抹平、扫毛;砼养护(不少于7天的不间断浇水养护);有需要的搭设操作架和支撑架;基坑施工期间基础砼未浇筑前的抽、排水人工;泵管堵塞清理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失;砼运输车进入现场后的指挥协调;砼的浇注、震捣不少于两遍、扫毛、养护、砼浇筑前的看护、场地的清理;拆模后的垃圾清理;如遇特殊情况、因砼原因需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作;砼浇筑前至少24小时内提出需混凝土工程量的申请等等所有工作,包工完场清。包干单价包括上述工作所需要的所有人工费、辅材费、机械费以及管理费、保险费、劳保费、利润等一切费用在内;结算以现场管理人员实际收方数量乘以合同单价既为结算价款。 砼材料的损耗不得超过1%,如超过1%损耗, 按甲方的采购价格以实际超过的领用量在乙方结算中扣除。不得在领出的钢模板上打眼,或做其他任何损伤钢模板出库状态的操作,领出的木模板安拆后归还损耗不得超过30%,木枋不得超过10%,钢管扣件不得超过3%,超出部分照价赔偿。 第五条合同价款的结算和支付 5.1结算、决算资料: 5.1.1分包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制施工预算书。 5.1.2承包人根据分包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5.1.3有效的月度工作量结算资料、人工工资表及书面洽商变更、现场签认资料等。 5.2合同价款的结算和决算: 5.2.1分包人应于每月28日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5.2.2工程交工后28日内,承包人向分包人递交完整的决算资料,分包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。 5.3合同价款的支付: 5.3.1 分期支付劳务费的,每期付的劳务费数额在建设方拨款时不得少于己办理结算额的 70 %,余款在分包人对该段落的工程质量确认后及决算资料予以确认后30 日内付清。 5.3.2合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时分包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6.1安全施工:分包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。 6.2重大伤亡及其他安全事故处理: 6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故,承分包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢

经典版水电暖劳务分包合同模板

经典版水电暖劳务分包合同模板 水电暖工程是整体工程建设的有机组成,那么水电暖劳务分包合同怎么写呢?以下是为大家整理的经典版水电暖劳务分包合同模板,供大家参考学习。 水电暖劳务分包合同1 甲方: 乙方: 依照中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规和本工程的具体情况,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,甲乙双方经协商一致同意签订本合同,双方共同遵守执行. 第一条工程概况及承包方式: 1. 工程名称:乌海市地质花园9#、10#楼 2. 工程地点:乌海市海渤湾区地质花园 3. 承包方式:劳务合同(包工不包料) 4. 工程质量按工程承包合同有关质量的约定,国家现行的建筑工程质量验收规范的要求,必须达到质量评定优良等级.

5. 分包工作期限: 开始工作日期:20___年8月25日,结束工作日期:20___年9月30日。甲方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为:李瑞峰乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为: 第二条乙方及其参加施工人员的条件及要求: 1.乙方须向甲方所属项目提供身份证、计生证、暂住证、职业技能岗位证书复印件及进场人员花名册。 2. 乙方劳务人员必须是18至45周岁的身体健康的男性公民,进场工种和人数为:水暖工10人,并根据甲方需要配备具有专业管理能力的专职人员,乙方人员进场试用期为15天,经考核不能胜任工作,应立即退场,往返一切费用自理。 3. 乙方进场人员应保持相对稳定,不得随意调换,若却因施工需要发生变更,应经项目经理批准并将变更后的人员花名册交项目劳资核实、存档。若乙方现场施工人员与其所提供花名册人员不符,将对乙方处以至少每次100元/人的罚款,且该施工人员必须退场,在此期间施工现场期间出现的一切安全事故,均由乙方承担全部责任。 4. 在合同履行期间,乙方必须遵守甲方有关规章制度,服从甲方所属项目的工作安排、技术指导和调动,不得随意退场,否则乙方承担由此造成的全部经济损失。

建筑劳务分包合同(最新完整版)

建筑业劳务分包合同 编号: 工程名称: 甲方(工程承包人) 企业名称: 法定代表人: 证书编号: 企业注册地址: 联系电话: 乙方(劳务分包人) 企业名称: 法定代表人: 证书编号: 注册资本金:资质类别: 增项内容: 企业注册地址: 联系电话: 年月日

告知事项 欢迎参与市工程项目建设,在我们真诚为你服务的同时,请自觉遵守国家和省、市建筑市场的有关规定,本合同与国家、省、市新颁布的法律、法规、规章不符的,按照新的法律、法规、规章执行。如违反本合同签订内容的,除按有关法律、法规惩处外,还将在贵阳市建委网上劳务企业及个人信用档案中予以公示通报。

甲方(工程承包人): 乙方(劳务分包人): 甲方经招投标于年月日与(以下简称“发包人”)签订了《》(以下简称“工程承包合同”),承建业主投资建设的工程项目(以下简称“本项目”)。在甲方组织的本项目所需劳务分包招投标中,乙方充分了解甲方的企业情况、管理体系与制度,以及本项目的情况,并参与了此次劳务分包招议标并获中标。为明确甲、乙双方的权利义务关系,保证甲方与发包人签订工程承包合同完全履行,依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循自由平等、互惠互利、共同发展、诚实守信、遵纪守法的原则基础上,双方就本建设工程劳务分包事项协商一致,订立本合同。 第一条乙方企业与资质情况 营业执照及登记机关:; 资质证书号码:; 发证机关:; 资质专业及等级:; 复审时间及有效期:; 税务登记证号:; 开户银行及帐号:; 第二条工作概况 1、工作名称:;

2、工作地点:; 3、工作范围与内容:; (1) (2)。 具体工作范围及工作内容可参照甲方和发包人所签订的工程承包合同。 4、劳务分包形式为下列第种: (1)自带本合同附件所列设备架料及辅助工具的成建制劳务分包; (2)自带本合同附件所列基本劳务工具的成建制劳务分包; (3)分包分项劳务分包。 (4)其他形式: 5、工作期限:开工日期:年月日,完工日期: 年月日,总日历工作天数为:天。其中: 工程,天内完成: 工程,天内完成。 6、工作质量:按工程承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》的要求,本工作必须达到质量评定等级。 第三条双方责任 1、发包方责任: 发包方必须使用有相应资质的劳务承包队伍(砌筑、抹灰、木工、钢筋、混凝土、脚手架、油漆、石制作、模板、焊接、水暖电安装、钣金、架线等类别);劳务发包人对所承接的建筑工程的质量、安全、进度等总负责。

水利工程施工合同协议书

管理施工精品卓越创造未来 水利工程施工合同协议书 (发包人名称,以下简称“发包人”)为实施 (项目名称),已接受(承包人名称,以下简称“承包人”)对项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1、签约合同价:人民币(大写)(元)。 2、发包人承诺按合同约定的条件、时间和按工程进度向乙方支付合同价款。 3、承包人每月5日前上报工程进度,不按时上报将予以500—1000元罚款。 4、承包人承诺按合同约定承担工程的实施及缺陷修复,对设计不合理及时提出修改意见并上报监理。 5、未经监理、发包人同意擅自更改设计造成工程量增加的,对所增加的工程量不予以认量。 6、工程施工完成后,承包人应在15日内完成竣工图纸的绘制,以实际发生的工程量审计为准。 7、承包人在施工期间,严格按照“安全文明”施工要求施工,加强安全防范意识,对出现的安全事故由承包人自行负责,并接受相应的处罚。 8、承包人在工程施工结束后,对施工中遭破坏的路面、桥涵等及时恢复,并做好环境保护工作,避免引起与村民的矛盾冲突。 9、管道安装完成后必须试压验收,承包人自行试压合格后,申请监理、发包人验收,验收一次不合格的,给予承包人500—1000元罚款。 10、招标文件为本合同协议书的组成部分,合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。 11、工程预付款的总金额为签约合同价的 10 %,分两次支付给承包人。各次预付款的支付额度和付款时间为:第一次预付款金额为工程预付款总金额的40%,第二次预

管理施工精品卓越创造未来 付款金额为工程预付款总金额的60%。本工程不预付工程材料预付款。 12、每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 10 %,扣留的质量保证金总 额为签约合同价的5%。 13、履约担保金采用现金(或发包人认可的其他形式)式履约担保,担保金额为每标 段均为合同价的10% ;在正式签署协议书前必须向发包人履约担保金。 14、施工工期为合同签订之日起至工程竣工,共计 180 天。 15、本协议书一式陆份,发包人五份,承包人壹份。 发包人:(盖单位章)承包人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字)法定代表人或其委托代理人:(签字)年月日年月日 建设项目廉政合同 工程合同编号:

水暖施工合同

给排水、采暖及雨水制作安装承包合同 发包方:大连九洲建设集团有限公司(以下简称甲方); 承包方:(以下简称乙方); 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规,遵循平等自愿、公平诚信的原则,为了明确工程内容及双方责任,经双方协商特制定如下条款,共同遵守执行。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 承包范围: 设计施工图纸所包含的主体所有给排水、采暖(地热)及雨水管工程的制作、安装、搬运清理、本班组所需的材料进场卸料、负责地热管打压使用的分户分水器等工作。包括设计变更及甲方要求的所有给排水、采暖(地热)工程,无二次搬运费。 分包方式:包工、包工具、保安全。 所有需用的小型工具及设备机具电气设备全由乙方自己负责。 质量标准:符合《辽宁省建筑工程质量检查评定标准》的合格要求。 本工程为优质工程,施工质量必须满足要求。 材料要求:焊接管的焊条辅料必需符合要求。所需材料由乙方保管负责,余料超出部分乙方负责。 违约金:乙方必须按甲方要求安排技术工人到位,保证工期、保证工程进度。保证工程质量。如果不按照甲方要求完成,甲方对乙方在承包价款总额里扣除违约金 3-5%。 二、合同价款: 按实际施工建筑面积计算,主体楼(±0.00以上)单价为29元/㎡(建筑面积)。地下管线安装按20元/m计算,集水坑水泵安装3000元/台。 三、结算及付款方式 1、付款方式:转账支票。 按进度付款:按总包要求xxxxx年不付款,2xx年付款(低值商品房一套),余款竣工验收后无息付清。安装人工费额度款项达到房值时,甲方配合乙方办理商品房手续,低值房地点 2、验收结算程序:工程完工后由所属项目部现场实测乙方完成的合格工程量,并签 发验收单,报公司预算部及工程部审核签字后,由公司财务部做出乙方的最终结算。 3、工程保修:2个采暖期。

建筑劳务分包合同范本

合同编号:QX-CFD2015劳-008 建设工程施工劳务分包合同 工程名称:XXXX大学城商业中心工程 劳务发包人:XXX建设工程集团有限公司 劳务承包人:XXXX建筑劳务分包有限公司

劳务作业发包人:河北建设工程集团有限公司(以下简称劳务发包人) 劳务作业承包人:XXXX建筑劳务分包有限公司(以下简称劳务承包人) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 第一部分 1、劳务分包工程基本情况 工程名称:XXXX大学城商业中心工程 工程地点:XXXX市XXXX 建筑面积: 32000平米 分包范围:本工程施工图纸范围内的二次结构;砌筑(配合建筑、通风、水暖电、设备施工图纸范围内的管线预留预埋、灯、器具安装等相关内容项目施工等)。 劳务作业内容:施工测量放线、抄平、砌墙、置筋、(芯柱、报框、过梁、水平系梁、板带)钢筋加工绑扎、支拆模板、浇筑混凝土、墙体养生、现场计量、埋件、墙根部200mm高混凝土台或实心砖台砌筑、二次结构材料的倒运、施工现场清理、文明施工、过梁混凝土的养护等。图纸洽商、变更范围内的二次结构施工。配合水、电、甲方分包专业留洞、修补洞口等施工。现场文明施工及安全生产措施、设施用工。 劳务作业人数:承包人根据工程需要向发包人提供管理人员3人,作业人员50人,可根据施工人员的素质及施工条件的需要而随时增减,但施工人数必须满足现场的施工要求,本工程必须是直属队伍施工,禁止转让、转包。 2、合同价款 2.1 本工程的合同价款采用每立方包干价计算 2.2 本工程的合同价款,除经甲、乙双方书面确认的工程变更以外,不再调整。 2.3采用的,劳务费综合单价为275 元/m.3。 合同暂估价: 200000, 元。(人民币) 大写:贰拾万元。(人民币) 2.4 合同价款的确定原则和合同承包价款内容的明确: 合同价款的确定原则:经过甲、乙双方协商一致确认:本合同价款为固定单价,在约定的风 险范围内合同单价不再调整。实际砌筑方量在办理决算时双方共同确认。 (1)本合同价款按实际砌筑方量乘以综合单价扣减面积超过0.5m2的门窗、洞口来确定办理结算。 (2)与本分项工程有关的范围之内概不发生零用工。除本分项工程施工合同范围以外发生的零用

紫玉苑4#5#水暖电综合安装工程施工劳务分包合同

紫玉苑4#、5#及多层和车库施工劳务合同补存协议 (水暖电综合安装工程) 一、承包范围: 4#、5#楼及多层和车库水暖电综合安装工程,约定的承包内容如下: 1、电气工程(强、弱电): 1)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、 电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。 2)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。 3)弱电系统(电视、电话、宽带网):管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。 4)防雷接地系统:施工图纸要求的全部施工内容。 5)火灾自动报警系统:管路(含穿墙套管)的预留、预埋,等火灾报 警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。 6)电梯系统:管、线、盒的预留预埋及电梯专业施工队以外的施工图纸要求内容。 乙方完成但不仅限于以上工作,所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。 2、水暖工程: 1)给排水:给排水穿(楼板)墙套管的预留、预埋,给排水系统的预 留预埋工作及施工配合等施工图纸要求内容。 2)室内供暖:采暖系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,该 系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内 容。 3)消防喷淋系统:该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等 消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。 4)消防栓系统:该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。

3、其他方面需做到的: 1)各工种做到工完场清,现场垃圾清运至甲方指定的垃圾站。 2)所有材料设备进场后均由乙方人员负责装卸至甲方指定位置且材料设备、工具等要码放整齐。 3)对主体结构成品及半成品的倒运、保护。 二、承包方式: 水暖电综合安装工程所包含的全部内容,以包人工、包辅材、包材料损耗、包小型机具、包成品保护、包场内运输、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工、包物价上涨因素的方式承包。 三、_________________ 综合单价:以元/川承包(不含税金)。本单价不受市场人工 单价、材料价格及国家政策影响,不再做任何调整;本单价已包括设计变更内容,设计变更增减量时,单价不再调整。(如乙方施工后出现变更造成返工,甲方另补贴乙方工时费) 四、工程验收: 依据约定施工范围内施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收,工程验收以建设单位、监理单位、甲方确认的验收资料为准。个别部分达不到标准由乙方按甲方整改方案在规定时间内完成,费用由责任方支付。 五、双方责任: 1、甲方负责提供水暖电工程主要材料。 2、甲方有权利根据乙方违约的事实依据对乙方直接下达处罚通知单,不需要乙方签字认可,罚款金额在工程进度款中扣除。 3、办理乙方合理的变更、签证的审核工作,组织审核乙方编制的工程预结算,办理工程拨款。 4、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,保质、保量提前完成甲方下达的施工任务,如达不到甲方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。 5、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施

水利工程劳务分包合同(简单版)

XXX市南溪区新出险小型病险水库 除险加固项目四标段劳务分包合同 发包人(全称): XXXXXXX建设工程有限责任公司 承包人(全称): 分包工程名称: XXXXXXXX小型病险水库除险加固项目四标段 施工地址: XXXXXXXX村 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1 工程名称:XXXXXXXX小型病险水库除险加固项目四标段 1.2 工程概况:蒙子冲水库,龙透水库除险加固工程,详见施工图纸。 1.3 分包工作内容:钢筋工程,模板工程,人工自拌砼浇筑工程,干砌条石,干砌块石,房建工程,防汛指挥公路排水沟,抹灰工程,六棱块铺贴,碎石垫层,清基找平等设计变更的所有工程。 范围包括:蒙子冲,龙透施工图及清单包含的所有劳务工程 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共___103__名。 工种:石匠,人数: 25 ;工种:普工,人数: 28人;工种:钢筋工,人数: 10人; 工种:木工,人数: 18人;工种:泥工,人数: 20 ;工种:水电工,人数: 2人; 第三条合同工期 开工日期_ 2015_ 年__12__月__10_日,完工日期待定,工期为__100__天。 第四条合同价款 4.1 该合同价款为单价合同,具体单项综合单价如下:

4.2(1)砼浇捣工程(自拌):综合单价:100元/m3包干(含施工图上所有的砼,管理库房除外).。 (2)碎石垫层综合单价:10元/㎡包干(包清土平场、夯实)。 (3)管理库房综合单价:350元/㎡劳务包干(按建筑面积计算含基础工程,主体工程,装修工程,水电安装,屋顶工程以及安全文明施工)。 (4)钢筋工程综合单价:900元/吨(含钢筋制作及安装,管理库房所用钢筋除外)。 (5)六棱块安装综合单价:25元/㎡(包含预制块到坝干后的转运及安装)。 (6)模板工程综合单价:50元/㎡(含所有周材由乙方提供,管理库房模板除外)。 (7)抹灰工程综合单价:10元/㎡(主要是溢洪道环氧砂浆抹灰,不含管理库房)。 (8)干砌块石综合单价:70元/m3 (9)干砌条石包边综合单价:100元/m3 (10)浆砌石埂综合单价:100元/m3 (11)计时工用工:普工:120元/工日,技工:180元/工日, 第五条合同价款的结算和支付 5.1结算、决算资料: 5.1.1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制施工预算书。 5.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5.1.3有效的月度工作量结算资料、人工工资表及书面洽商变更、现场签认资料等。 5.2合同价款的结算和决算: 5.2.1发包人应于每月_25___日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5.2.2工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。 5.3进度款的支付: 5.3.1 工程进度款按月支付劳务费,在每月25号提交进度款支付申请,管理人员核实后五日内划拨进度款,进度款付款额度为当月完成工程量的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后一个月内付清。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6.1安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。 6.2重大伤亡及其他安全事故处理:

成建制劳务分包合同

劳务分包协议 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据中华人民共和国《合同法》及其他相关法律法规和规章等文件的规定及本工程的特点,为明确甲乙双方在建筑安装工程承包合同中的权力、义务和经济责任,甲乙双方在平等互利、诚实信用的原则下协商一致,特达成以下合同条款,以便共同遵守。 一、工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3承包内容及范围:工程(工程量清单附后) 1.4承包方式:包人工、机械(除挖槽时所用大型机械、回填运输机械、大型垂直运输机械设备及砼输送泵设备)、辅助材料、部分主材(1、土建工程甲供材一般为:钢筋、型钢、砼,2、水暖部分甲供材为:设备、卫生洁具、采暖器具、φ≥65以上的钢材(钢材质)、PE 管及其配套管件、阀门、砼承插管及井盖;3、电气方面甲供材为:电缆(含光纤及控制电缆)、电线、桥架、配电箱、灯具,甲供材外的其他材料全部由乙方采购,含在合同价中)质量目标:合格,并符合相关国家、地方及行业标准 工期目标:年月日开工,年月日竣工,总工期日历天,根据项目总体工期安排即最终工期符合土建、钢结构、装修等要求。 安全施工目标:无重大安全事故,一般事故率1‰。 文明施工目标:安全文明施工达标现场,创省文明工地。 二、合同价款: 合同金额(暂定):RMB 万元 合同价包括下列内容及费用: 2.2.1完成合同承包范围内工作:从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包商的配合及至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用; 2.2.2完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、超运距用工及人工幅度差。 2.2.3 乙方人员工资和保险、福利等,包括:基本工资、工资性津贴、交通补助及劳动保护费、养老保险费、医疗保险费、国家及地方政府规定的相关保险费用等。 2.2.4 乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动保护及验收清理费用;

相关主题