甲方：
乙方：
甲方委托乙方承担某某智能化工程设计，工程地点：。经双方协商一致，签订本合同并共同执行。
1甲方委托乙方根据需求进行本建设项目的设计方案撰写，具体设计内容如下：规模：总建筑面积为212584m2
阶段：设计方案（技术规格书）、施工图、PPT方案介绍、工程概算
设计书内容及要求：智能建筑扩初优化设计，施工图深化设计（本项目的BA，OA，CA，SA深化设计方案及深化设计施工图）、智能化系统招标规格书、及25天或次（即单个工程技术人员25个工作日）的过程监造服务等。具体包含以下各系统：
●数字视频监控系统（CCTV）；
●智能视觉周界防范系统；
●入侵报警系统；
●电子巡更管理系统；
●一卡通管理系统（含临时访客子系统、通道控制子系统、梯控管理子系统、门禁生物识别子系统、停车场管理子系统、车位引导子系统、POS消费子系统、电子信报箱管理子系统等八大子系统）；
●景观智能照明控制系统；
●背景音乐及紧急广播系统；
●卫星电视及IPTV高清视频点直播系统；
●中央空调计费系统
●多媒体信息发布及查询系统；
●多媒体会议系统；
●楼宇自控系统（BAS）；
●无线对讲中继系统；
●综合布线系统；
●计算机网络系统；
●综合管路系统；
●机房工程；
●物业管理系统；
●智能楼宇管理系统（IBMS）；
●防雷接地系统；
●智能建筑集成系统IIS
根据项目定位及甲方设计要求，乙方设计及服务内容详解如下：
1.1乙方在20XX年XX月XX日前完成设计工作，设计范围包括智能化系统方案设计和施工图设计，以及智能化系统招投标文件编制、配合业主对投标文件进行审查和评估。
1.2 乙方提交智能化系统设计及服务成果包括以下内容：
1.2.1提交智能化系统总体设计成果；
1）提供智能化系统总体设计说明；
2）提供智能化集成系统总体结构图；
3）提供智能化集成系统网络结构图；
4）提供智能化集成系统软件结构图；
5）提供智能化集成各子系统设备安装大样图；
6）提供智能化集成系统信息流向图；
7）提供智能化集成系统功能原理图；
8）提供智能化集成系统与各应用系统通讯接口一览表；
9）提供智能化集成系统设备配置性能与参数一览表；
10）分别提供智能化各应用系统原理图；
11）提供智能化机房布置大样图；
12）提供智能化系统概算一览表(分别按智能化集成系统及各应用系统概算费用)。
1.2.2提交智能化系统施工图设计成果
1）编制智能化系统施工图设计说明；
2）绘制综合安防系统施工平面图(包括：入侵报警、侦测报警、门禁、闭路电视监控、巡更等)；按楼层、设备布置位置、线桥架敷设路由及方式、线缆规格等；3）绘制综合安防系统图(包括：入侵报警、侦测报警、门禁、闭路电视监控、巡更等)；各系统图按楼层进行系统设备配置设计，并与各系统施工平面图一致。4）绘制楼宇自控系统施工平面图(包括：冷热源、空调、给排水、变配电、电梯、照明、空调分室计量等)；按楼层、设备布置位置、线桥架敷设路由及方式、线缆规格等；
5）绘制楼宇自控系统图(包括：冷热源、空调、给排水、变配电、电梯、照明、空调分室计量等)；各系统图按楼层进行系统设备配置设计，并与各系统施工平面图一致。
6）绘制结构化综合布线系统施工平面图(包括：接入网、办公网、电视网、电话
网、智能化控制网等)；按楼层、设备布置位置、线桥架敷设路由及方式、线缆规格等；
7）绘制结构化综合布线系统图(包括：接入网、办公网、电视网、电话网、智能化控制网等)；各系统图按楼层进行系统设备配置设计，并与各系统施工平面图一致。
8）绘制防雷与接地系统管线施工图(包括：防雷接地、弱电线缆防雷等)；
9）提供智能化系统弱电井、间、室管线槽及设备布置大样图；
10）绘制智能化系统机房管线施工图；
11）编制智能化各应用系统监控与信息点表(包括：入侵报警点、门禁点、闭路电视监控点、楼宇设备监控点、数据点、电视点、电话点、无线点、广播扬声器点、电子公告牌点等)；各系统点位表按楼层和安装位置进行统计，并与该楼层施工平面图上点位一致。
12）编制智能化各应用系统设备配置数量及工程量清单；
13）编制智能化系统工程预算书；
1.2.3提交智能化系统招标文件成果
1）智能化系统工程招标文件（技术部分）；
2）智能化系统工程招标文件（商务要求）；
3）智能化系统设备配置数量及技术性能要求；
4）智能化各应用系统产品选型推荐品牌；
5）智能化各应用系统技术响应一览表。
1.3 乙方的设计深度要求应满足国家《智能建筑设计标准》GB/T50314-20XX，以及其他相关规范、标准的要求。并向甲方提供全套施工设计蓝图共10套及电子
版一套。
1.4 乙方在配合甲方完成智能化系统工程招投标服务工作后，根据甲方要求提供25天或次（即单个工程技术人员25个工作日）的过程监造服务，具体时间由甲方另行通知。如果甲方需要乙方继续提供智能化系统工程施工阶段的咨询服务工作，将另行签订咨询服务合同。
2交付物如下：
●提供合理的全套分系统的设计方案；
●提供分系统的设备清单和建议产品选型；
●提供各系统的原理图和楼层施工平面图；
●配合甲方与相关系统协调接口界面并提供相关接口技术参数要求；
●按照甲方要求提供工程量清单和系统概算；
3甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间：
合同签署后 7 个工作日内甲方按乙方要求提供完整相关建筑平面图、各专业施工图纸、设计规划要求等乙方弱电系统设计所要甲方提供的资料。
4乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间：
4.1合同签订后25个工作日内乙方向甲方交付初步设计文件(纸质）壹式叁份；
4.2合同签订后55个工作日内乙方向甲方交付施工图文件(纸质）壹式拾份；
4.3合同签订后70个工作日内乙方甲方交付正式设计文件(纸质）壹式拾份（包括设备清单、工程概算）及电子文档一份。
5设计合同价款：
5.1双方商定，本合同的设计费合同价款按设计工程预算造价总价的2.0%计取（计算依据详见附件一《工程勘察收费标准》），最高上限不得高于万元整（），目前设计合同价款暂定人民币：万元整（）。
5.2乙方承诺：一旦后续智能化实施工程由乙方中标，其前期设计费用全免。
6支付方式
6.1合同签订10天内，甲方支付总设计费的20%计人民币：万元（￥）。
6.2智能化设计及施工图设计完成，经审查认可之日起3天内支付总设计费70%计人民币：元整（￥）。
6.3智能化工程竣工验收合格之日起7天内结清设计费尾款：总设计费10%计人民币：元整（￥）。
7双方责任
7.1甲方责任
7.1.1甲方按本合同第2条规定的内容，在规定的是时间内向乙方提交完整的基础资料及文件，并对其它完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违背国家有关标准进行设计。
7.1.2甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第4条规定的交付设计文件时间顺延；甲方交付资料有文件超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
7.1.3甲方变更委托设计项目、规模、条件或提交的资料错误，或所提交资料做较大修改（原则上较大修改不超过3次、局部修改不超过6次）以至造成乙方设计返工经双方协商另行签订补充协议、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付设计费用。
7.1.4在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的预付款；已开始进行设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付费用，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付，超出一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.1.5甲方必须按合同规定支付预付款给乙方，乙方收到预付款作为乙方设计开工的标志。末收到甲方预付款，乙方有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。
7.1.6甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。
7.1.7甲方应及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。项目实施期间对乙方的发文及资料递交甲方必须安排专人签收，乙方所提交的资料甲方在7个工作日内必须给予确认否则视同认可乙方的工作成果。
7.2乙方责任
7.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第4条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。
7.2.2乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
7.2.3由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天应减收该项目设计费的千分之二。
7.2.4合同生效后，乙方要求终止解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的预付款，还应当按照有关规定赔偿甲方损失。
7.2.5乙方交付设计文件后，按照规定参加设计审查，并根据审查结论负责必要的调整补充，负责工程变更文件。负责向甲方和施工单位进行技术交底，处理有关设计问题。
8保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
9仲裁
本工程设计合同发生争议，甲乙双方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可通过XX市仲裁委员会仲裁解决，结果是终局的。
10合同生效及其他
10.1乙方为本合同项目的服务至施工安装结束竣工验收完毕为止。
10.2甲方委托乙方承担但本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
10.3由于不可抗力因素致使合同无法履行，双方应及时协商解决。
10.4施工过程中施工单位提出的系统功能变更需要经过乙方的认可后方可报甲方进行审核。
10.5本合同双方签字盖章后即生效，合同一式四份，具有同等的法律效力。
10.6双方认可的来往传真、电报、会议纪要、电子邮件等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
10.7未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
以下无正文。
甲方名称：（盖章）
法人或委托代理人：（签字）
日期：年月日
乙方名称：（盖章）
法人或委托代理人：（签字）
日期：年月日
范本1 脚手架搭设租赁合同 合同编号： 甲方： 乙方： 根据《合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关规定，结合本工程的实际情况，经甲、乙双方友好协商，本着公正、公平的原则，双方就工程钢构幕墙施工用脚手架搭设事宜，签订本合同。 一、承包范围及工作内容： 1、承包范围：钢管脚手架的提供、搭设、拆除、铺跳板、加固、装卸车、运输等（包括跳板、围网等）。 2、搭设方式：采用双排钢管脚手架进行搭设。（搭设要求横向钢管交差宽800mm，竖向钢管交差高1800mm,跳板铺设按现场实际施工要求铺设跳板，跳板铺设长度与搭设的钢管架一致）。并须符合工地现场的验收要求。 二、承包方式和价格计算方法： 1、承包方式：包工包料含税开租赁发票。 2、租赁日期：按甲方工程现场需求安排搭设部位及使用时间，2013年2月10日前搭设完成部位的钢管脚手架乙方同意不收取租赁费及其他任何费用，租赁费自甲方2013年书面通知乙方使用之日起，至全部使用完毕通知乙方拆除之日止。 3、价格说明： 双排钢管脚手架单价为：每平方米元（具备使用条件30天 内）。 搭设面积：暂定平方米。 暂定总价为：元（大写金额：）（此价格为含 税价格,结算时按实际搭设面积结算） 以上价格包括脚手架（含钢管、跳板、扣件等）、安全防护网（含消耗、丢失），运输费用，搭设及拆除人工费用，钢管、安全网及扣件等材料检测费，多次运转费，架子超高，维护、调整费，安全措施费，管理费及其它为履行本合同而发生的费用。 三、脚手架使用时间的计算方法： 1、脚手架的使用开始及结束计算：自乙方进现场搭设脚手架且通过甲方、监理验收合格书面通知乙方开始使用之日起，至全部使用完毕通知乙方拆除之日止
合同编号： 智能化工程施工合同 工程名称： **项目智能化工程施工合同工程地点： 甲方： 乙方： 年月日
智能化工程施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，结合广州市有关规定及本工程的具体情况遵循平等、自愿、诚实信用的原则。经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方提供小区智能化设施安装事宜达成如下意向，订立本合同。 1、工程项目 1.1工程名称： 1.2工程内容及范围： 1.2.1乙方按照甲方审核确认后的施工图纸内容完成智能化设备及配套设施的安装。 1.2.2 具体内容：小区监控系统、门禁一卡通及可视对讲系统、公共信息发布、周界防范、停车场管理系统(具有远距离识别功能)、背景音乐、电子巡更系统、室内弱电箱及综合布线、机房建设等。上述系统工程材料及设备详见乙方报价书。 2、工期期限 2.1 开工日期： 完工日期： 总日历天数：
2.2 如遇到下列情况，经甲、乙双方现场代表签证后，工期相应顺延。 2.2.1未按合同规定拨付工程进度款而影响施工的。 2.2.2由于甲方或不可抗力原因影响施工的。 3、质量标准 乙方工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300中的《智能建筑工程质量验收规范》的规定。 4、承包方式 总价包干。包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包技术方案、包优化设计、包验收、包竣工资料、包安全文明施工、包环保、包材料检测、包检测合格、包售后服务及维修、包总包配合费（由乙方与总包单位协商并由乙方直接支付给总包单位）、包国家规定需缴纳的所有税金等。 5、合同价款及付款方式 5.1合同总价： 本合同总价为人民币（大写：）（含税） 5.2合同价款支付方式 5.2.1工程进度款按每月完成工程量的 %支付，乙方应在每月25日前，向甲方提交当月已完工程量报表。甲方收到工程量报表并审核通过后，7个工作日内向乙方支付工程进度款； 5.2.2乙方应在工程竣工验收合格后7个日历天内向甲方提交竣工资料（要求提供原件共四套），竣工资料经甲方审核通过且工程经政府相关部门验收合格后，双方核对乙方所完成部分的工程量，经甲乙双方签字确认后，甲方于7个工作日内向乙方支付至乙方所完成部分的工程量价款的 %，乙方所完成部分的工程量价款的 %作为工程质量保修金，在
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 最新工程设计合同范本 The purpose of the contract is to specify the work that both parties must complete within the specified time limit
工程设计合同 合同编号：_________ 本合同由下列双方于_________省_________市签署： 甲方：_________公司 乙方：_________公司 甲乙双方因_________工程总体规划文件事宜，经协商一致，达成本合同，共同遵守执行。 第一条设计内容 乙方为甲方设计_________工程并编制_________工程总体规划文件，主要内容包括： a.甲方厂区总平面布置; b.甲方第1、2、3期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划; c.甲方技术经济效益分析与预测。 第二条设计期限 乙方于收到甲方提供的设计资料后_________天内向甲方交付_________工程总体规划文件。
第三条设计报酬及支付方式 甲方向乙方支付设计报酬人民币_________元，分两期支付，具体如下： a.本合同签署后_________个工作日内支付_________元; b.乙方提交_________工程总体规划文件并经甲方审核通过后_________个工作日内支付_________元。 第四条各方义务 a.甲方义务 (1)及时向乙方提供编制_________工程总体规划文件所需基础资料; (2)如期向乙方支付报酬。 b.乙方义务 (1)按期交付_________工程总体规划文件及其相关的图纸和技术文件资料; (2)及时解决_________工程总体规划文件中涉及有关的技术问题。 第五条工程验收 a.乙方编制的_________工程总体规划文件需经甲方专家委员会审核。 b.甲方专家委员会须于收到乙方提交的_________工程总体规划文件之日起_________个工作日内进行审核并提出意见，甲方专家委员会未于前述期限内提出意见，视为甲方接受乙方编制的_________工程总体规划文件。
工程设计合同范本(2020) The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not ( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期： 精品合同 / Word 文档 / 文字可改
工程设计合同范本(2020) 工程名称： 工程地点： 合同编号： 由设计人编填) 设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期： 深圳市规划与国土资源局监制 发包人： 设计人： 发包人委托勘察人承担工程设计，
经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。 1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.5建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容 2.1工程名称： 2.2设计指标 建设用地面积建筑总面积规定建筑面积建筑高度或层数建筑覆盖率第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 序号资料及文件名称文件编号份数提交日期有关事宜 1 用地方案图
2《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》 3 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜 第五条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详见下表。 付费次序占总设计付费额(元) 付费时间(由交付设计文件所决定) 第一次付费 20定金 20定金 说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条双方责任
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 最新建设工程设计合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方：XXXX市第中学（以下简称甲方） 乙方：XXXX有限公司XXXX分公司（以下简称乙方） 甲、乙双方经友好协商，决定由乙方为甲方完成甲方的LED显示 屏安装工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任，特订立本合同，具体内容如下： 第一条工程项目及施工期限 一、工程名称：XXXX市第中学建设工程 二、工程地点：XXXX市第中学 三、承包范围：XXXX市第中学1块LED显示屏及4个监视器系统 安装 四、开工日期：接到甲方通知后二十日内开工 五、工程工期：总工期25天，施工进度应与装修等专业施工进度 相协调 六、质量等级：达到优良标准 第二条工程承包方式 一、工程承包方式为包工包料 第三条工程方案设计及变更
一、本工程由乙方设计，甲方审核，乙方严格按照审核后设计方案进行施工。 二、工程施工过程中，若甲方提出设计变更，需以书面形式通知乙方; 若乙方提出设计变更，亦应以书面形式通知甲方，并需得到甲方书面认可。 第四条工程期限 一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分期验收、分期决算。 二、如遇下列情况之一，双方协调方可安排工期顺延。 1.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行。 2.不属乙方原因引起的重大设计变更，导致修改方案等原因而影响进度。 3.受在现场施工的其它施工工程影响，本工程施工不能进行。 4.不可抗力因素而延误工期。 第五条工程造价及付款方式、时间 一、合同价款：本合同工程总价定为人民币25300.00 元，即贰万伍仟叁佰元整。 二、付款方式、时间： 1、本合同签订后，甲方向乙方付工程合同额的50%，即12650.00 元（人民币大写：壹万贰仟陆佰伍拾元整）。 2、工程竣工验收合格后，甲方
建设工程设计合同二范本篇一：建筑工程设计合同(一)合同范本电子版 GF－ＸＸ-0209 建筑工程设计合同（一） （民用建设工程设计合同） 工程名称：工程地点：合同编号:（由设计人编填) 设计证书等级: 发包人: 设计人: 签订日期：?中华人民共和国建设部 监制?国家工商行政管理局?发包人：?设计人：?发包人委托设计人承担工程设计,经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订: 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投 资及设计费等见下表。 2?第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件: 同范围内。?篇二:建设工程设计合同范本?篇三:
建设工程设计合同范本?合同编号: ?建设工程设计合同?工程名称：?发包方: 设计方：?合同签订地点： 合同签订时间：年月日?编制及使用说明 一、合同示范文本的编制主要以部分地区公司的合同示 1、范文本为基础编制。文?本编制主要遵循以下原则：?法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流?程加以规范,使合同文本更加符合企业生产经营实际需要; 2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要,又尽?可能增加合同针对性条款约定； 3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定，不应随意更改。需要特?殊约定的个性条款,可由地区公司根据实际情况进行细化。?二、示范文本主要适用于建设工程设计合同的签订。?三、示范文本由主合同及相关附件构成，使用中应注意文本的完整性和一致性。?四、合同谈判和签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需 要组织对示范文本进行细化，并报股份公司法律事务部备案。?五、条款填写说明: 1、第２条设计范围是指编制建设项目初步设计、施工图设计、非标准设备设计、
编号：QC/RE-KA9101 脚手架施工合同标准范本 The agreement rights and obligations between the two parties not only restricts the performance of responsibilities of the two parties, but also provides a written basis for their differences （标准合同示范文本） 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签署日期：________________________
脚手架施工合同标准范本 使用指南：本合同文件适合在生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。 甲方： 乙方： 为了确保甲、乙方双方责任、权利和义务，本着平等、互利、协商、求实、诚信的原则，依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包管理条例，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方商定，甲方将装工程项目发包给乙方施工，达成协议如下： 一、工程名称、地点、承包范围、内容及承包方式 (1)、工程名称：
(2)、工程地点： (3)、承包范围：所有外脚手架工程 (4)、本项目工程工期定为： 下室搭设外架日算起，以开工令为准。 (5)、承包内容：此外脚手架为悬挑架，分三次，承包外脚手架安装、加固、拆除及管理。 悬挑部分的排架层采用板底全封安全网一层，上满铺模板，安全网由乙方负责。模板甲方提供，满铺脚手板人工由乙方负责，脚踏网三层一铺，脚踏网、铁丝等材料由乙方提供。悬挑工字钢、钢丝绳、钢丝绳锁扣等材料由乙方提供。 (6)、承包方式：包工、包料、包质
编号：_____________建筑智能化工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
建设单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，甲方通过邀请招标方式，确定乙方为项目建筑智能化工程施工承包人。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 承包工程内容：。 二、合同工期 1、开工日期：甲方通知之日，乙方配合土建工程及时跟进，确保在土建单体完工时同时完工。 2、乙方根据甲方要求和土建形象进度，安排专业人员及时与土建单位沟通，指导预埋管件的安装施工。 3、由于甲方及土建总包单位的原因影响工程进度，经甲方签证工期可按实顺延。 三、质量标准 1、工程质量标准：乙方施工的预埋及安装工程应达到投标书承诺的质量要求、图纸技术要求和国家、地方验收规范标准，并达到一次性通过甲方和当地政府部门验收合格的标准。 2、检查和返工。乙方应认真按照协议约定的标准、规范和设计要求以及甲方代表依据
合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检验，为检验提供便利条件。经检查工程质量达不到约定标准的，甲方应要求乙方拆除和重新施工，直到符合约定标准，并由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。因乙方原因发生施工或工程质量事故的，重新施工的责任和费用由乙方承担，工期不予顺延。 3、工程质量等级。技防工程质量应达到当地有关部门的质量检验评定标准的合格条件。 4、工程质量目标不得低于甲方与总承包单位所定的要求，乙方应全力配合完成工程最终质量目标。（如总包单位质量创杯，分包单位也应按创杯要求施工）。 四、合同价款 本工程合同采用固定总价元（大写：）闭口包干，除甲方要求或经甲方认可的设计变更调整外，其他一律不作调整。 五、甲方责任 1、甲方代表。甲方任命为驻施工现场的代表，电话： 。按照要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。 2、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。 3、组织相关单位进行图纸会审和设计交底。 4、协调解决乙方施工中需其他相关施工单位配合的事宜。 六、乙方责任 1、乙方驻工地代表。乙方任命为驻施工现场的代表，电话： 。按要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。 2、按设计要求和国家现行的相关标准进行施工，做好自检工作，确保工程质量和安全文明施工。由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全
协议编号：LX-FS-A45384 设计工程合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
设计工程合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包人： 设计人：发包人委托设计人承担 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《工程勘察设计收费标准》(20xx年修订本)、《计价格[20xx]10号》文。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、
阶段、投资及设计费等见下表： 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 第五条设计的费用以人民币结算，本合同设计收费为人民币(大写) )。 2、实际设计费按实际方案建筑面积×单价(其中按元/平方米、)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。 3、本合同履行后，定金抵作设计费。 4、设计费含图纸盖章费(盖章单位设计证书等级：建筑工程甲级)，含税金。 5、如分批出图，按已交付成果的工程量支付设计费。
2020 北京工程设计合同范本文档CONTRACT TEMPLATE
北京工程设计合同范本文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合 同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范， 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 委托单位：______________________________(以下简称甲方) 设计单位：______________________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察设计条例》，以及北京市的有关规定，经双方协商，签订本，并共同履行。第一条工程项目 甲方委托乙方承担以下工程设计任务： 工程名称：_____________________________ 工程地址：_____________________________ 工程任务批准文件：__________________________(见附件1); 北京市城市规划管理部门批准文件：____________(见附件2); 本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)。 第二条设计资料、设计阶段及设计文件的提交
本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期，并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能，经甲乙双方共同协商，约定如下： (一)甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料：序号文件内容或名称文件提交日期备注 (二)乙方按约定的时间提交下列设计文件：序号设计文件名称份数交付日期备注提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准，超出部分另行收费。(三)设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定，则可待设计工作进行到可确定时，甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》，作为本合同的附件执行。 第三条设计收费及支付方法 (一)本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸，设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费，具体数额由甲乙双商定。 (二)本工程设计收费详见附件3"委托设计项目表"。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金，设计工作完成后，定金抵做工程设计费。 (三)乙方向甲方提交初步设计文件时，甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%(不含定金)。 (四)乙方向甲方提交施工图设计文件时，甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。
合同编号: ___________ 脚手架承包合同范本 甲方：_______________________________________ 乙方: ________________________________________ 20 年月日
发包方：（简称甲方） 承包方：（简称乙方） 为使本工程施工顺利，确保工程质量、安全、工期，提高企业，职工的经济利益。根据有关法律条文规定，遵照平等、互利、自愿的原则，结合项目的实际情况，经双方友好协商，甲方把本项目的脚手架分项工程以包活工的形式承包给乙方，为了明确甲、乙双方的职责及义务，特订立以下协议： 第一条工程名称及地点： 1、工程名称：XX工程 2、工程地点：XX 第二条工程内容及范围： 1、XX脚手架分项工程施工。 2、工作内容：根据本工程结构编制搭拆方案、绘制施工平■立面图、分类报表、材料计划，房 屋四周围护（搅拌机、出入口、防护棚）登高楼梯（斜道）基坑安全围护；主体外脚手架、洞口、临时房屋顶搭设、楼梯、防护棚、临边防护的搭拆，隔离网拉拆；脚手片，安全网围护挂、翻、拆、连接件预埋；扣件上油；落手活工作，场内运输。本工种用材料进入现场新钢管需派两人 配合卸车，旧钢管自行卸车；堆放连接件以及在外墙装饰过程临时拆除、临时固定；拉接件预埋、制安、焊割；拆除后的本工程所有材料活理集中，按甲方指定位置堆放整齐。卸扣件，安全网拆叠入库，现场临设棚、舍搭拆等工作。包括钢筋、木工、工具房等操作棚，不包括物料提升机的搭拆，但包括通道口、通道板铺设，不包括新钢管的油漆，并且在此项工作中不存在任何点工。 第三条承包形式：包活工。 第四条承包费用及结算标准 1、按实际搭设建筑面积计算，每平方米按元综合计算，（如需搭设满堂脚手架，应由架子班 搭设，其费用不高丁市场价）此价位已包括如下： （1）工资及奖金。 （2）各类津贴。及夜餐。保健等补贴 （3）劳保福利，劳保用品，防暑饮料，防冻取暖。 （4）非生产用工：包括社会义务用工，开会、学习、培训、探亲 等用工及差旅费，因气候影响的停工，特殊停、待工费等。 (5)作业队员的招募、进退场，工地之间转移等费用。
智能化工程施工合同 发包方（以下简称甲方）： 法定代表人： 住所： 电话： 传真： 责任联系人： 联系人手机： 承包方（以下简称甲方）： 法定代表人： 住所： 资质（如有）： 电话： 传真： E -- M A I L： 责任联系人： 联系人手机： 为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经双方友好协商，在双方以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，根据本工程的具体情况，签订本施工合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：文英国际项目智能化工程。 1.2工程地址：上饶县武夷山大道以东、规划惟义路以南。
1.3工程内容：（各项目根据具体情况调整） 1.3.1电视监控系统； 1.3.2周界报警系统； 1.3.3电子巡更系统； 1.3.4可视对讲系统； 1.3.5家庭安防系统； 1.3.6门禁控制系统； 1.3.7停车场管理系统； 1.3.8背景音乐系统； 1.3.9机房工程； 1.4其他约定（无补充约定请填无）：。 第二条工程承包范围和承包方式 2.1承包范围： 按照招投标文件、施工图纸、和技术规范的要求、附件中设备清单的内容进行施工图的深化设计、单体内预埋管盒的检查、外场支管和线缆的敷设、外场设备安装基础的浇筑、设备的采购和安装以及系统的调试、成品保护、竣工验收、培训，售后服务等。 2.2承包方式： 按照本工程招标要求，在承包范围内乙方承担包工包料、包工期、包质量、包安全文明等全部责任和风险，除甲方提出的设计及其它变更以外，一律不再增加工程造价。（各项目根据具体情况调整） 第三条合同文件的组成与解释顺序 3.1本合同与合同附件； 3.2招标文件与答疑材料； 3.3投标文件与附属资料； 3.4图纸与标准、规范；
建筑工程设计合同范本2020版 （本文为你提供合同范本两篇） 篇一： 订立合同双方： 建设单位：____，以下简称甲方; 设计单位：____，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察 设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以 便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为 ____万元，建设地点在____。 第二条甲方的义务 1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足 初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设 计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予 以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲 方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重 复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务
建设工程设计合同 甲方（全称）： 乙方（全称）：深圳市华筑工程设计有限公司成都分公司 甲方委托乙方承担设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称：，项目设计面积约㎡。 2.2 设计范围：方案、施工图设计 2.3 设计内容： 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜 设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件：
第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件 第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为元/平方米，总设计费暂定为元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付： 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计面积计算。 第五条设计工期 本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。 第六条履约承诺及解约 6.1 本合同在签定后，乙方未经甲方书面同意不得转让或转移其设计权利、义务或权益。 6.2 双方不得无故任意中止或终止本合同，并不得拖延本合同设计工作的进行。
6.3 经甲方审定的图样，说明概算及规范，非经甲方的书面同意，乙方不得改变或泄露。否则，由此造成的损失由乙方负责赔偿。 6.4 甲方需在乙方完成并提交图纸后，予以审核设计图纸，在未收到甲方上阶段审图确认意见书时，乙方不得进行下一段的设计工作。 6.5 因乙方设计延误逾期超10个工作日，经甲方书面催告后7个工作日内，乙方仍无法完成时，甲方有权解除本合同。乙方应退回已收的设计费，并承担甲方由此造成的经济损失。 第七条双方责任 （一）甲方责任： 7.1.1 甲方项目负责人。参与与乙方谈判设计合同事宜，按期组织阶段性设计成果跟进及设计图纸评审，敦促乙方按期提交设计成果，交甲方项目部执行施工，确认乙方交图时间及实际完成出图数量。但不负责设计费的的调整、支付及批准，该等事项按甲方有关制度及流程办理。 7.1.2 按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。 7.1.3 按期组织设计方案、施工图纸评审、及时提供设计审图书面评审补充、修改意见。并在乙方分次交图后3个工作日内，将审图书面意见，提交给乙方，以便进行下一阶段的设计工作。 7.1.4 甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的办公条件。 7.1.5 甲方应保护乙方的投标书，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。 （二）乙方责任 7.2.1 乙方项目负责人。负责主持项目设计（包括现场技术配合）全程跟进。阶段性设计成果提交，设计图评审，按甲方设计图纸评审通知完成图纸、补充、更改设计、按合同规定时间提交阶段性设计成果，配合甲方项目施工全程技术指导。 7.2.2 应甲方要求提出设计进度及说明报告、指定联络人负责与甲方联络本工程设计一切事宜。 7.2.3 乙方应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同
枣树园小区智能化系统施工合同 甲方（发包人）：宜春市五洲房地产开发有限公司 乙方（承包人）：江西友华科技有限公司 根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）中相关标准，枣树园小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方提交的枣树园小区智能化系统投标文件（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表），并在双方研究、讨论最后确认的设计文件（同投标文件）的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包（系统集成）。 为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》（征求意见稿）及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一部分工程概况 1、工程概况 1．1工程名称：____枣树园_____小区智能化系统工程 1．2工程地点：____宜春_____ 1．3工程内容 1）本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、停车场管理系统、背景音乐子系统。 2）本次工程建设包括很多可选项目或设备（可建设、可不建设），可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。 3）还有部分建议自购项目或设备，建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分，不可缺，由甲方负责采购。建议自购项目或设备包括：机房子系统、卡座广播系统。 4）本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目，因为价格、型号、印刷不确定，未包含在总报价中，需要另外签订合同，不包含在本合同中。 第二部分工程承包范围 2、工程承包范围 2．1承包范围：工程承包内容同招标文件，设计要求及工程地质情况，详见本工程施工图纸及设计说明。 第三部分合同总额、承包方式及合同文件组成 3、合同总额及承包方式 3．1合同总额（或者称为工程总造价）即委托乙方建设___枣树园______小区智能化系统
编号： Xxxxxxxxxxx公司建设工程设计合同（xxxxxxxxx设计） 2017年月日
目录 第一部分合同协议书2 第二部分通用合同条款6 第三部分专用合同条款7
第一部分合同协议书 发包人（全称）：xxxxxxxxxxxxx公司 设计人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就xxxxxxxxxx设计工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：。 2.工程地点：。 3.设计面积：。 二、工程设计范围、阶段与服务内容 1.工程设计范围：。 2.工程设计阶段：施工图设计。 3.工程设计服务内容：详见附件1。 工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、工程设计周期 计划开始设计日期：2017年月 计划完成设计日期：按发包人进度要求 具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价 1.合同价格形式：固定总价合同； 2.签约合同价为： 合同固定总价（含税）：人民币（大写）（￥元）。 五、发包人代表与设计人项目负责人 发包人代表：。 设计人项目负责人：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）专用合同条款及其附件； （2）通用合同条款； （3）中标通知书（如果有）； （4）投标函及其附录（如果有）； （5）发包人要求； （6）技术标准； （7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； （8）其他合同文件。 在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
编号：脚手架工程承包合同 发包单位（甲方）： 分包单位（乙方）： 签订日期：年月日
脚手架工程承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规， 遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商就该工程达成一致，签订本合同， 双方共同遵照执行。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：现场所有工种内外架子的绑扎、拆除、堆积、归垛，吊车、电梯、 物料提升机的安装和拆除以及顶升，所有架设工具的管、扣件、 桥板修理（电焊除外），所有外脚手架斜支撑和挡脚板刷油（只限 人工），所有属于安全防护和封闭范畴的架设、安装、拆除等。 第二条工程承包形式：包人工费 第三条工程进度： 年月日开工，年月日竣工。具体形象进度以甲方项目部制定的周计划为准。除不可抗力外，乙方必须按期完工，不准拖延工期， 否则每延误一天承担本合同约定的违约金。如因甲方原因，使乙方工期延误， 竣工日期相应顺延，乙方不得对此提出索赔。 第四条质量标准 按甲方和业主签订的施工合同中的质量标准执行。 安全目标：重大伤亡事故为零，轻伤事故率控制在2‰以内。 第五条承包单价及结算方式 1、承包单价：元/㎡。（实际建筑面积） 2、合同金额：暂定万人民币（最终以决算为准） 3、付款方式：主体封顶，验收合格后，支付已完工程产值的40％工程款； 工程完工验收合格后，付款至80%。余款待甲方跟建设单位竣工结算完 成后付清。 4、乙方持劳务发票，提取分包工程款。
第六条双方责任 一、甲方责任： 1、甲方为乙方进驻施工现场提供生活设施及必要的水、电、机械设备和 空间。 2、施工前甲方负责组织有关人员进行图纸会审和技术、设计交底工作。 3、负责整个施工场地的管理工作，协调乙方与同一施工场地的其他分包 人之间的交叉配合。 4、负责对本工程各分部分项工程的全面质量、安全、进度管理和监督、 检查。 二、乙方责任 1、认真按照国家现行施工标准、规范和设计要求及甲方依据合同发出指 令施工，随时接受甲方及委派人员的检查、检验并提供便利条件，按 甲方要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工修改费用。 2、确保工程材料的质量和及时供料，材料入场提供检测报告、出场合格 证，施工中的抽样检测。 3、加强工程质量管理，提高工程进度，做好自检和交接记录。如出现质 量问题，视其情况严重程度从其工程款中扣除合同总价款3%—10%的 违约金。 4、严格执行安全生产规章制度，自觉遵守本工地现场的劳动纪律及安全 规章制度、文明施工，做好安全记录，按照单项安全技术交底进行施 工，并做到三级安全教育，持证上岗。 5、乙方在高空作业施工过程中，要系安全带，对易燃物要妥善保管。如 果由于乙方的疏忽造成的火灾、环境污染等损失，均由乙方负责赔偿。 6、乙方必须做到合理提料、材料损耗标准执行施工定额、合理使用，禁 止野蛮施工。 7、乙方施工必须做到工完场清，剩余材料存放到指定位置，同时负责上 下层倒料。 8、乙方必须严格遵守甲方现场的规章制度和施工纪律，制定措施，加强 管理，严禁违章作业，保证本工程现场安全施工和文明施工，出现问 题，积极汇报并接受甲方的处罚。
**花园智能化工程施工合同 甲方：***限公司（以下简称甲方） 乙方：**有限公司（以下简称乙方） 为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及深圳市有关规定，根据本工程的具体情况，签订本施工合同。 1. 工程名称：*****智能化工程 2. 工程地点： 3.承包方式：建筑智能化安装工程采用综合单价合同，即包人工费、材料费、机械费、利润、管理费费用；包设计图纸及深化设计图纸、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包员工保险、包措施费、包竣工资料及竣工图、包材料设备检验试验费、包智能化验收、包风险等方式，负责三湘海尚花园智能化工程供货、安装、调试、包验收合格、培训、保修及保修期间的保养等工作。 4.承包范围：按施工图及招标文件中有关要求的内容进行承包，主要包括以下：防盗报警系统、网络系统、闭路监控系统、背景音乐系统、保安电子巡更系统、呼叫帮助系统、智能家居及楼宇对讲系统、电梯联动和卡控系统、门禁设备系统、停车场管理系统、多煤体信息发布系统、系统集成管理系统、物业管理系统、智能化机房装修及配套系统、会所和游泳池消费等系统工程的安装。主要材料设备为甲供材料或甲控材料，乙方负责安装，详见附件4。 5．合同总价：本合同总价为（人民币）： 暂定（小写）￥元，（大写）：。 5．1以上暂定合同总价是在招标文件及乙方投标文件”（详见附件4）投标报价的基础上进行总价下浮而得，结算时按此下浮比例进行总价下浮,综合单价按乙方投标报价中的单价执行，工程量按实际竣工图及变更签证按实结算。除本合同中另有约定的情况以外，合同单价不得调整。 5．2合同暂定总价中不包含主要材料设备费用，主要材料设备为甲供材料或甲控材料，详见附件4，由双方另行协商甲供材料或甲控材料有关事宜。
设计施工合同范本 A4大小 \ 自由编辑 \ 最新最热 \ 标准模板
设计施工合同范本 【篇一】 建设单位（甲方）： 布展施工单位（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本规划展示馆布展工程的相关事宜协调一致，订立本合同。 一、工程概况 1。工程名称： 2。工程地点： 3。承包范围：展厅布展设计及施工 4。建筑面积：约平方米 5。承包方式：包工包料、设计施工一体化 6。工程内容： 布展设计施工一体化：含展厅多媒体设施、展板、图片的制作、安装和完善，以及配套工程的安装，局部吊顶、地面面层的铺饰，模型制作及配套灯光、流媒体及互动软件制作、多媒体放映片及设备，LOGO设计表现制作等。 布展项目内容是由乙方所提供的，经甲方认可的设计方案、工程造价清单所示的内容，为本合同签订的依据。 合同生效后，乙方在15日内完成方案设计优化，报甲方审核。 二、合同工期 1。开工日期：年月日 2。竣工日期：年月日
3。合同工期总日历天数X天。 三、质量标准 布展质量标准：合格 四、合同价款 金额（大写人民币）：XXXXX元整。 （小写人民币）￥：XXXXX元 五、付款方式 1．合同签订后七日内应预付项目总款的30%。 2。方案优化通过发包人审核、施工人员进场正式开工后一周内，支付合同价款25%。 3。内装饰主体工程过半、隐蔽工程、布线工程初步完工，电子设备进场，待甲方在上海对模型初步验收合格后进场安装前，经甲方核对签认，支付乙方项目总款的30%。 4。布展工程竣工验收达到合格标准后，经甲方核对签认后7日内支付乙方项目总款的10%，审计结算后付至合同价款的98%。 5。工程余款为项目总款的2%，作为工程质量保证金，本工程布展施工含多媒体(虚拟。数字影院)、模型、展板等自竣工验收之日起，保修期为壹年，投影、液晶电视等设备的保修期以该产品保修期限为准（投影仪灯泡等易耗品除外）。保修期满后两周内支付。 六、组成合同的文件 1、本合同协议书 2、补充协议书 3、中标通知书 4、招标文件、投标书及其附件 5、本合同专用条款； 6、本合同通用条款，通用条款原则采用《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分通用条款》（因本工程内容为布展设计和施工，如发生不能适用于该通用条款的事宜时，甲、乙双方协商解决）。 7、标准、规范及相关技术文件。 8、施工图纸。 9、明确双方权利，义务的记要、协议。10、工程报价单或预算书。11、原标书，中标方案投标文件中提及的内容要求双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、甲方工作 1。开工前4天向乙方进行现场交底，清除现场影响施工的障碍物，并说明使用注意事项。协助办理布展施工所涉及的各种申请、批件等手续。