编号：TQC/K864
机电设备购销合同书完整
版
In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
机电设备购销合同书完整版
下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
甲方(需方)：
乙方(供方)：
甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。
一、合同标的。
甲方所购产品名称为--------------，型号为---------，套数为----------。设备详细配置见清单，清单中未列出的设备不在本合同供应之列，如甲方有需要另行计价;
二、合同价款及支付。
1、合同总价为￥_____(大写_____元)，
2、签约后支付总价30%的定金;
3、买受方处交付设备后，支付总价的60%的货款;
4 、保留款为总价10%的货款，在设备调试合格后第----月内支付
三、设备运输及风险承担采用------种方式。
1、乙方代办托运，运费由甲方支付，在设备卸车前由甲方直接支付给运输单位。乙方负责装车并承担装车之前的风险由，装车之后的风险由甲方承担;
2、乙方送货上门并负担运费，甲方负责卸货;卸车之前的风险由乙方承担，卸车
及之后的风险由甲方承担。
四、设备交付。
1.交付时间：卖方应于本合同生效日后_____个月内分_____批将设备交付完毕。
2.卖方应于交货日_____日之前，通过传真等方式将合同设备的相关内容通知买方，以便买方做好接货准备。
五、设备的验收。
1、设备在交付的同时进行验收，甲方确认设备及所附属设备无误后在验收单上签收;
2、如果发现产品不合规定，应在天内向乙方提出书面异议;
六、资料交付。
卖方应于本合同生效日后____个月内，将与合同设备有关的图纸、资料、技术文
件等技术资料以邮寄等方式交付给买方。
七、售后服务。
1、乙方提供安装、调试和维护等方面的技术支持和服务工作;
2、乙方提供从验收通过之日起12个月的设备免费上门保修服务，在保修期间若因质量问题造成产品损坏，乙方负责免费更换;
3、易损件、人为因素和物料腐蚀(光气、氢氟酸、40%以上的naoh、kho浓溶液)等造成的设备损坏不在免费服务之列。
八、不不可抗力。
由于火灾、旱灾、地震、战争和双方同意的其他不可抗力的事故影响本合同履行时，可延长履行合同的期限或解除合
同，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。
九、违约责任。
1、乙方延期交货，逾期一天，乙方按未提供产品总价值的%交纳违约金，违约金最高不超过合同总金额的20%;
2、甲方逾期付款，应付款日的次日起，每日承担逾期付款部分总值的%的利息作为违约金，违约金最高不超过合同金额的20%。
十、争议的解决。
若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第____种方式解决。
1.向郑州仲裁委员会申请调解、仲裁;
2.向原告住所地人民法院起诉。
十一、其它应注意事项：
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____
_____年____月____日_____年____月____日
本处可输入公司或团队名字
THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 不锈钢购销合同样本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
供方：（以下简称甲方） 需方：（以下简称乙方） 乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。 1. 乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币万元整，同时甲方有权单方解除合同。 2. 乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时，应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。 3. 于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，双方友好协商确定。 4. 钢材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在日内换送合格钢材。 5. 付款方式：本合同项下钢材款项按以下方式支付：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的％如果乙方没有按时如数支付任何一期的钢材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。 6. 双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。 7. 本合同双方签字盖章后生效。 8. 本合同一式二份。甲乙双方各执一份。 甲方（公章）：乙方（公章）： 甲方代表：乙方代表： 合同签订日期:
``````````````````````````` ```````````````采购合同 合同号NO： 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 签订地点： 签订时间：年月日 甲、乙双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，签订此采购合同。 一、合作关系 甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系： 1. 乙方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，乙方应无条件退货或换货，并在规定时间内送至酒店。 2. 乙方按甲方所需原材料产品品种、规格、数量按照甲方要求准时送达甲方至甲方指定位置。 二、甲方所需求的产品品种、规格型号、数量、单价及金额：见合同附件。 附件具有同等法律效力，价格由甲乙双方协商后定价，每半个月进行询价后与乙方定一次价，定价的方案由双方签字确认，作为支付下一次货款的依据。其中因外界因素（如：天气），需要临时调价的提前填写《调价通知单》，否则按合同中双方所默认价格内容支付货款。合同中附件中定价的品种种类价格，以到岸价为准。 三、送货日期： 自合同签订之日起，每天晚上由甲方仓库管理员与供应商确认第二天要送的菜品，供应商应在要求的基础上按时、按质、按量送至厨房部，经厨房部验收质量合格，财务部仓库管理员验收数量到位。 四、送货质量： 乙方送的所有原材料，必须确保其质量，如发现一批货中掺有假货、非甲方确认的残次品等质量问题，即扣除涉及金额的三倍作为违约金，并立即取消合作。
其中：为了保证原材料质量，必须定期提供由省级以上资质出具的检验报告。 五、付款方式： 账期为30天，乙方凭经甲方厨房部、财务部仓库管理员确认签字后的单据，于每月28日（遇节假日顺延）结算货款，货款结算以甲方稽核会计稽核的数量为准，乙方当次结算的货款必须送交税务机关认可的正式发票，否则甲方不予以支付货款。乙方以最近一月的货款作为质保金，作为日后进行调货，确保质量的依据。 签订合同时，乙方必须提供相应的资质及证件：营业执照副本、组织机构代码、税务登记证。 六、运费：乙方负责全程运费。 七、乙方违约责任： 1.乙方如不能按照合同规定的时间及时送货的，每超过规定时间的十分钟后还未到达酒店，应向甲方偿付不能送货部分货款的价值二倍的违约金，并赔偿由此而给甲方造成的损失费用。如有提前通知甲方，告知其送货延时原因，甲方将以口头警告的形式告知乙方，警告三次以上，通知乙方进行面谈。 2.因乙方提供甲方的产品质量问题导致甲方客户投诉，造成甲方损失的，甲方对其有形损失（费用、索赔）及无形损失（公司信誉）进行核算后，以书面通知乙方，经乙方对质量问题确认后从乙方货款中扣除，如乙方对质量问题有异议，可提交合同签订所在地相关部门进行质量鉴定。 八、甲方违约责任： 甲方如不能按合同规定付款期支付乙方货款，须事先与乙方联系，说明原因及解决方案，获得乙方同意后，可延期支付款项。如甲方不能按合同规定付款期支付乙方货款且没有获得乙方同意，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额同期人民银行贷款利率计算。 九、供货原则； 供应商与甲方任何部门、人员有私自商业贿赂行为，一经核实，立即扣除供应商全部剩余帐期内全部货款，同时解除合同。
不锈钢购销合同 甲方： 乙方： 签订地点：工程名称： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其它有关法律、法规的规定，供需双方本着真诚合作、信守合约的原则，经双方友好协商达成一致，签定本合同，双方以资共同遵守执行。协议如下： 第一条：1、产品的名称、品牌、规格型号、数量见下表： 1.1 表所列数量为暂估量，按展开面积计算。 1.2 产品由需甲方及业主方认可后，确定样品后再行生产，该单价包含主材及相关所有配件。 2、产品的质量要求：
2.1 乙方承诺其所提供的产品均为合格产品，并完全符合合同规定的质量、规格和材质要求的国家合格产品。 2.2 乙方所交付产品应满足国家有关该等产品的强制性质量标准。 2.3 供货产品按样品验收，如不一样，购货方可拒收，供方赔偿需方所有损失。 第二条：产品的交样，技术服务 1.1 乙方应按甲方要求提供产品的样品，经甲方确认后封样，作为货到验收标准之一。 2.1 乙方根据甲方提供的施工图纸及现场深化设计，根据现场实际尺寸绘制详细的施工图纸并全程提供配技术人员为施工现场指导，直至工程完成。 第三条：产品的交货期限 经甲乙双方及业务方图纸确认后，预付定金：万元（小写：万元）。供货方在天内将约定的产品分批交付到工地。如超过约约供货日期，甲方可拒收，购货方终止所有直接或其他间接损失。 第四条：产品的价格货款的结算 1、产品的价格：合同暂定总价人民币元/大写约元（以实际安装成品核对展开面积为准）。产品单价按合同表格中确定的价格，该价格为乙方送货至交货地点的落地价（含运输费、保险费等一切费用）。 2、付款方式： 2.1 合同签字盖章生效后，甲方向乙方支付万元作为预付款。
房屋买卖合同纠纷起诉状的范例 在购买房屋时买方与卖方要签订一份房屋买卖，但是难免会发生一些意料之外的事情，对于房屋买卖合同纠纷需要起诉至法院的时候，房屋买卖合同纠纷的范本应该怎么写？起诉范本的内容应该包含哪些？今天为您详细介绍房屋买卖合同纠纷起诉状的范本。 原告：姓名，性别，出生年月日，民族，文化程度，籍贯，工作单位，住址，身份证号码，联系电话; 被告：姓名，性别，出生年月日，民族，文化程度，籍贯，工作单位，住址，身份证号码，联系电话; 诉讼请求： 一、请求贵院判令被告继续履行合同，并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。 二、请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币×××元，违约金×××元/天，(由2007年10月31日至2008年6月10日)逾期7个月，(按银行同期贷款利率计算)。 三、原告以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加违约金数额。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付补偿金，共计人民币×××元(大写：)。
四、请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失×××元。(按银行现利率执行)。 五、请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告承担。 事实与理由 原告与被告系商品房买卖合同关系。原告于200×年×月×日与被告签署了《商品房的买卖合同》，原告购买被告开发的红桥区咸阳路南端东侧龙悦花园×楼×门×××号商品房一套。合同中对原、被告之间的权利义务进行了详细约定。原告于200×年×月×日将首付款人民币×××元，于200 ×年×月×日将贷款人民币×××元付于被告帐户，合计总房款×××元全部支付到被告指定帐户。原告依据合同中的约定履行了自己作为一个买受人应尽的付款义务。根据合同第三条约定，该商品房应于2007年10月31日前验收合格并交付使用，但由于被告没有依照《天津市商品房管理》合法取得《住宅商品房准许交付使用证》，导致至今2008年×月×日，原告不能合法入住。被告的行为构成了严重违约且恶意拖欠赔偿款。按照合同第五条第一款之约定，“甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。 依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额;第十七条
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 原材料购销合同书范本(合同示 范文本)
原材料购销合同书范本(合同示范文本)说明：本合同书适用于合同双方同意签署协议后，约束合同双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供应生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本原材料采购合同范本： 一、订购产品名称： 二、订购产品数量： 三、质量标准： 1、甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。 四、产品规格及价格： 五、付款方式：双方选择以下第种方式支付货款。 (1)翻单结算。既第二批货物到甲方厂区指定地点后，甲方向乙方
支付第一批货款。以后依次类推下次送货结算上次货款。 (2)留质保金结算。既乙方前一期货物送达且验收合格后，留下________元作为质量保证金，其余款项货到后当月内付清。合同期限届满，货物没有发生质量问题，质量保证金全部退还乙方。 (3)货物运到甲方后，经检验合格，卸货后——日内付款。 六、产品包装要求及规格：(包装费用已包含在货物价格 内)______________________________________________________. 七、交货地点：——————————————————。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。 八、供货时间： 1、乙方在收到甲方首批传真订单(或电话、短信通知)____个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单，____个工作日内将货物送至合同指定地点。 九、双方的权利和义务： 1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成，仍按原条款执行。
不锈钢材料购销合同书模板 不锈钢材料购销合同书模板1 供货方：(以下简称甲方 购买方：(以下简称乙方) 甲乙双方就不锈钢板材的买卖，经友好协商订立如下购销合同： 一、品名、规格、包装要求、数量、单价、金额：按乙方订货清单要求，单价经双方协商后确定。 二、供方对质量负责的条件和期限：甲方保证供货质量，对商品使用中非人为因素而坏损的，三个月内包退换。 三、交(提)货方式及地点：由承运商运至乙方车站(港口);或乙方自带车辆到甲方仓库提货。 四、运输方式到达站(港)及收货单位：汽车或轮船运至某某站(港)，某某公司收。 五、运输费用负担：运至乙方车站(港口)的费用由甲方承担，到站(港)后，费用由乙方承担。 六、合理损耗计算及负担：在总重量的0.5%以内的运输损耗由乙方承担;超出部分由双方均摊。 七、包装费用负担：由甲方承担。 八、验收方法及提出异议的期限：货物到站(港)后，由承运商和乙方共同验收，如有异议，乙方应在货到当日内向甲方提出。 九、结算方式及期限：乙方订货后，现金支付一半货款，货物到站(港)验收后付清所剩货款。
十、违约责任：乙方订货后，十日之内如不提货，甲方有权在订货所交50%货款中扣除一半作违约金;乙方订货后，甲方发货延至十日后，乙方有权少付20%货款。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日不锈钢材料购销合同书模板2 供方：(以下简称甲方) 需方:(以下简称乙方) 乙方因加工的需要，向甲方购买不锈钢板材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。 1.乙方加工所需的不锈钢板材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买不锈钢板材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币50万元整，同时甲方有权单方解除合同。 2.乙方加工进度需要，分期分批向甲方购进所需不锈钢板材，乙方每次需货时, 应提前三天通知甲方所需板材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在150日内将该板材送到乙方加工厂地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。 3.由于不锈钢板材市场价格变动频繁，每批货物的价格
The Legal Relationship Established By Parties To Resolve Disputes Ultimately Realizes Common Interests. The Document Has Legal Effect After Reaching An Agreement Through Consultation. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 不锈钢购销合同范本标准 版本
不锈钢购销合同范本标准版本 温馨提示：本合同文件应用在当事人双方（或多方）为解决或预防纠纷而确立的法律关系，最终实现共同的利益，文书经过协商而达成一致后，签署的文件具有法律效力。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 供方：(以下简称甲方) 需方：(以下简称乙方) 乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢 材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好 协商，订立以下条款。 1.乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购 买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道 购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人 民币_万元整，同时甲方有权单方解除合同。 2.乙方根据工程进度需要，分期分批向甲 方购进所需钢材，乙方每次需货时，应提前三 天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生
产产地，经甲方确认后，甲方应在日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。 3.由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。 4.钢材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起___日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在_日内换送合格钢材。 5.付款方式：本合同项下钢材款项按以下
2021最新商品房买卖合同纠纷起诉状范本 原告：____________，性别：_______，_______族，身份证号码：______________，住址： ___________________，联系电话：______________。 被告: ______________有限公司，法定负责人：____________，职务：_______，住所地：______________，联系电话：______________。 诉讼请求： 风险提示： 诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。 另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。
1、请求判决确认原被告双方于_______年_______月_______日签订的商品房认购协议为无效。 2、请求判决被告返还原告向其支付的定金人民币_______元及利息。 3、诉讼费由被告承担。 事实与理由 风险提示： 诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。 _______年，被告在____________进行商品房开发，并开展商品房预售活动，原告于_______年_______月_______日与被告签订商品房预售合同，约定购房款人民币_______元，未约定付款方式和交房时间，原告于_______年_______月 _______向被告支付购房定金人民币_______元。被告双方所签商品房预售合同中
编号：YB-HT-020588 原料采购合同范本 Model material purchase 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
原料采购合同范本 (原料名称)采购合同 甲方(买方)：合同编号： 乙方(卖方)：签订地点：石家庄市行唐县 根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，订立本合同。 一、标的物： 序号 物资名称 规格型号 产地 单位 数量
单价合价备注 总计
￥： RMB(大写)： 1、最终数量以实际入库合格数量计算。 2、上述价格已包含货物、运输、包装、装卸、税金、利润等送到甲方指定地点的一切费用，不因市场变化等原因作任何调整。 二、质量标准： 按执行，标准代号、编号和标准名称(如有)。 1国家标准;2行业标准;3企业标准;3封存样品质量标准;5其他标准。 三、乙方对质量负责的条件及期限 1、质量保证期为：自验收合格之日起个月。 2、如果乙方知道或者应当知道所出卖产品存在质量缺陷，所承担的质量保证期限不受前款质量负责期限的约束，应依法承担相应责任。 3、如检验发现不符合本合同质量标准条款第二条规定，甲
方有权拒绝付款，乙方对甲方造成的直接和间接损失应予赔偿。 四、包装标准、包装物的供应与回收 1、包装标准按执行，标准代号、编号和标准名称。 1国家标准;2行业标准;3企业标准;3封存样品质量标准;5其他标准。 2、产品所需包装由乙方合理包装并符合技术附件的要求(如有)，适合水运和/或长途内陆运输，防潮，防湿，防震，防锈，符合甲方使用要求。危险品包装需符合，如因包装不当对甲方或其他第三方造成的损失和责任均由乙方承担。 3、乙方应根据产品运输要求，于每件包装上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置及“此端向上”、“小心轻放”，“切勿受潮”等注意事项，任何由于包装不善而造成的损失由乙方承担。 4、包装物由乙方提供，不计费、不回收。 五、附随的必备品、配件、技术资料、工具数量及供应方法等
不锈钢购销合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
不锈钢材料合同 合同编号： 签约时间： 签约地点： 供方：需方： 地址：地址： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，给双方充分友好协商，签定本合同，以资共同信守： 产品名称、材质、规格、单价、数量和金额（订单号：XXXXXX1123 ）：
一、以上报价含17%增值税，含运货珠海. 二、验收标准及异议处理方式：以双方商定的标准或确认有 样板进行验收。货物如有质量问题，需方可在收到货物之日起七日内提出异议，超过异议期或需方对货物开 料、冲压或其他加工后视为验收合格恕不退货。 三、计量方式：1. 以供方过磅计量为准；2. 当以磅重方式 计量，在扣减包装木架的重量时，以供方所示包装木架重量为准。双方有异议时，以实际过磅的重量为准，双方都不得随意加减木架的重量。
四、付款方式：双方合同签订后，需方先付30%货款，收 余款后安排出货. 五、交货期时间：供方在X月X日前安排出货给需方。 六、交货地点、方式：供方运输。 七、质量要求：按原厂家技术和执行标准，要求原厂或防 潮按一定数量包装，表面不能有划花、砂眼等现象。 八、解决合同纠纷的方式：本合同如发生纠纷，当事人双 方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均在合 同签定地人民法院提起诉讼。 九、本合同一式两份，供需方双方签章确认后生效。双方 各执一份，传真件及正本合同具有同等法律效力。 供方（签章）：需方（签章）：法定代表人：法定代表人： 委托代表人：委托代表人： 电话：电话： 传真：传真：
开户行：开户行；帐号：帐号：
民事起诉状 原告：XX被告：XX诉讼请求1.判令被告继续履行双方共同签订的《房屋买卖合同》，并于判决生效的5个工作日内，配合办理房贷手续（因原告自身原因导致无法放贷或贷款不足部分，原告会以现金方式补齐）、并在20个工作日以内配合办理过户手续。 原告会在办理过户手续当日(含)之前，将剩余首付款支付给被告。2.本案诉讼费以及其他相关费用由被告承担。3.如被告在事实上无法履行合同，需承担以下违约责任：在判决生效5日以内，支付原告所付定金的二倍共计10万元给原告、同时退换首付款5万元，承担中介费1万元；并针对赔偿违约金低于造成损失部分，请求法院予以增加：包括履行合同后可以获得的房租受益共计2300元、以及因房价上涨对原告造成的机会损失共计30万元。事实和理由原告、被告以及第三方中介XXXX年X月X日签订一 式三份的《市房屋买卖合同》；被告XX房屋出售给原告；成交总价100万元整，但是，因市房价暴涨，被告便产生违约意向，通过电话、以及委托中介转达等方式，表示拒绝出售此套房屋，企图恶意违约，但又不承认其违约行为。原告认为，由于目前房价同X月份签订合同时相比，房价暴涨，相同区域内的新房售价、二手房挂牌价均涨幅超过30%；现在原告如购买相同房产，需比签订合同时多付出的钱已超过XX万；从而导致作为守约方的原告，已经从事实上无法再以签合同时的价格购买相似的房屋。如被告违背诚信、恶意违约而不履行合同，会导致作为守约方的原告蒙受重大的机会损失，导致原告用永远丧失在昆山购房的机会。综上所述，请法官维护我守约方的利益，支持我的诉讼请求此致人民法院原告：年月日 奖品名称：500万U豆体验卡 卡号：50Dd4fea7001 everage D、stain ７、The words below equals to one another except（）.
甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供应生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同： 一、订购产品名称： 二、订购产品数量： 三、质量标准： 1、甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。 2、 四、产品规格及价格： 1、________________________________________________。 2、________________________________________________。 五、付款方式：双方选择以下第种方式支付货款。 （1）翻单结算。既第二批货物到甲方厂区指定地点后，甲方向乙方支付第一批货款。以后依次类推下次送货结算上次货款。 （2）留质保金结算。既乙方前一期货物送达且验收合格后，留下________元作为质量保证金，其余款项货到后当月内付清。合同期限届满，货物没有发生质量问题，质量保证金全部退还乙方。 （3）货物运到甲方后，经检验合格，卸货后--日内付款。 六、产品包装要求及规格：（包装费用已包含在货物价格内）______________________________________________________。 七、交货地点：——————————————————。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。 八、供货时间：
1、乙方在收到甲方首批传真订单（或电话、短信通知）____个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单，____个工作日内将货物送至合同指定地点。 2、_________________________________________________。 九、双方的权利和义务： 1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成，仍按原条款执行。 2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。 3、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带生产许可证、产品合格证、化验报告等手续。 4、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用（包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等）。 5、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用（包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等），此责任不因甲方已进行质量监测而免除。 6、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿甲方违约金_________元。 7、双方都应保守对方的商业机密。 十、补充协议：___________________________________。 十一、特别声明条款：_____________________________。 十二、合同有效期：2009年___月___日起至20__年__月__日止。 十三、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。双方发生争议时，协商解决，协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 十四、合同签订地： 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法人代表：法人代表：
不锈钢购销合同样本 供方：（以下简称甲方） 需方：（以下简称乙方） 乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。 1.乙方工程建设所 需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币_万元整，同时 甲方有权单方解除合同。 2.乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时，应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。 3.由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。 4.钢材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起 __日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在_日内换送合格钢材。 5.付款方式：本合同项下钢材款项按以下方式支付：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的_ %如果乙方没有按时如数支付任何一期的钢材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。 6.双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的, 提交方所在地人民法院裁决。 7.本合同双方签字盖章后生效。 8.本合同一式二份。甲乙双方各执一份。 甲方（公章）：乙方（公章）：
甲方代表4大乙方代表自由编辑'最新最热 '标准模板?合同签订日期:
材料购销合同书示范文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
材料购销合同书示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方：xxxx有限公司(以下简称甲方) 乙方：xxxx有限公司(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国 建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和 诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立 如下条款，以资共同遵守。 第1条材料名称 1.1材料(产品或设备)名称：详见材料清单 1.2规格型号：详见材料清单 1.3质量标准(或技术指标)：符合国家相应产品质量标 准 1.4所购材料附送服务项目还包括第3和4 项。
1.4.1. 可就所购材料、设备的安装及其使用功能和方法向乙方咨询。 1.4. 2. 可派技术人员到场指导甲方施工。 1.4.3. 乙方负责安装到位，并指导甲方或材料、设备使用者正确使用及一般维护。 1.4.4. 乙方负责所购材料的售后服务及维修工作。(保修时间按所购材料或设备的保修单规定或依甲方与业主所签承包合同的相关规定) 5. 其它： 第2条材料包装 2.1包装标准：一般 2.2包装费用：由乙方承担 2.3包装物的处理方法：选择以下第1和3 种处理方法。 1. 甲方负责自行回收
不锈钢购销合同 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________
签订日期：_________ 年_______ 月_______ 日
甲方：委托代理人： 联系地址：联系电话：开户行：账号：乙方：委托代理人：联系地址：联系电话：开户行：账号：一、货物清单及价格序号产品名称材质规格单位数量 （kg） 单价 （元/kg）重量 （kg） 金额 （元） 合计人民币（元）： 二、质量与技术标准和产品包装 1、质量与技术标准：产品的质量技术标准为产品制造商（下称原厂商）制定的质量技术标准。表面不能有划花、砂眼等现象。 卖方已知悉上述标准，并确认采用该标准的产品能满足买方对产品的要求。 2、产品包装： （1）有原厂包装的，按原厂包装标准； （2）没有原厂包装的，按卖方包装标准进行包装。 三、收货事项 1、本合同设备的到货日期为：合同生效起______________ 个工作日内。 2、本合同实际支付金额为人民币（大写）______________ 。 3、甲方给乙方的付款方式：（）支票；（）电汇；（）银行汇票；（）lc; （）t / to 4、本合同经双方签订后正式生效，付款方式：______________ 。 5、甲方未付齐货款全款（100%之前，货物所有权归乙方所有。
6、定金： 四、包装、运输、交货、验收及异议的提出 1、货物包装为制造商原包装。 2、货物的运输和运输过程中的保险由_____________ 方负责办理，费用由___________ 方承担。 3、乙方负责在将货物交付给甲方。甲乙双方应对设备共同验收，随设备箱内所提供装箱单作为验收的标准件，乙方供应货物在数量、质量和包装上符合生产厂家的规定，则视为乙方交货完成。交货后的风险责任由甲方承担。 4、甲方发现收到的货物与规定的不符，应在货物到达之后_______________ 个工作日内向乙方提出书 面异议，乙方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助甲方解决，直至验收合格。甲方怠慢行使该该项权利，视为产品验收合格。 五、免责条款 1、双方约定由于水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟，等不可抗拒的原因，导致合同不能全部或部分履行（或适当履行）的，免除相应的违约责任。 2、受到上述免责事项影响的一方，应在______________天内通知另一方。 3、如果受上述免责事项的影响，使本合同只要义务之履行延迟的时间超过__________________ 天，则任何一方均有权接触合同而不承担任何后果，也可有双方协议采取其他补救措施。 六、违约责任 1、甲方逾期付款的，应每日向乙方支付合同标的金额________________ 的违约金。 2、乙方逾期交货的，应每日向甲方支付合同标的金额________________ 的违约金。 七、争议解决的方式 本合同项下发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意交由合同签订地法院管辖，由败诉方承担律师费，交通费等相关合理费用。
民事起诉状 原告：朱***，女，1996年11月15日出生，住西安市未央区凤城七路*******2-501，身份证号码：610***3043，电话：158****9672。 被告：陕西***房地产开发有限公司，住所地：泾阳县***四单元二层201号。 法定代表人：***，职务：总经理 电话：029-3621**58 181**7677 诉讼请求 一、请求法院依法确认原、被告之间签订的《商品房买卖合同》（编号：********）于2016年6月30日解除； 二、请求法院依法判令被告向原告退还购房款1700000元及其被告逾期交付房屋的违约金17000元，总计1717000元整。 三、本案诉讼费由被告承担。 事实与理由 2014年7月17日，原、被告签订了编号为********的《商品房买卖合同书》，双方就房屋价款、交房条件、交房时间、双方的权利义务以及违约责任进行了明确约定。其中《商品房买卖合同书》第九条第1款第（2）项约定，“逾期超过90日的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30日内退还全部已付款，并按买受人已付款的1%的标准向买受人支付违约金”。合同签订后，原告遂按照合同约定完全履行了付款义务，但被告却未按照合同约定的时间向原告交付房屋，合同约定的房屋交
付时间为2015年12月31日，而被告截止起诉之日仍未向原告交付房屋，被告的此行为已构成严重违约，已严重侵害了原告的合法权益。2016年6月27日，原告根据《商品房买卖合同书》第九条第1款第（2）项的约定，向被告发出了解除该《商品房买卖合同书》的通知，被告于2016年6月30日签收确认。在被告收到解除合同的通知后，双方进行了多次协商、谈判，截止起诉之日，仍未就退还房款及违约金事宜达成一致意见，并且被告相关负责人态度消极，原告迫于无奈只能诉诸法院解决。 综上，被告的行为已经严重违反合同约定，侵犯了原告的合法权益，为了维护原告的合法权益，依据《中华人民共和国民事诉讼法》及有关法律法规之规定，特诉至贵院，请法院依法判如所请。 此致 咸阳市泾阳县人民法院 具状人： 年月日
编号： 不锈钢材料购销合同书模板 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 X X公司
不锈钢材料购销合同书模板 现今社会公众的法律意识不断增强，合同的使用频率呈上升趋势，合同是对双方的保障又是一种约束。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是帮大家整理的不锈钢材料购销合同书模板，希望对大家有所帮助。不锈钢材料购销合同书模板1 供货方：(以下简称甲方 购买方：(以下简称乙方) 甲乙双方就不锈钢板材的买卖，经友好协商订立如下购销合同： 一、品名、规格、包装要求、数量、单价、金额：按乙方订货清单要求，单价经双方协商后确定。 二、供方对质量负责的条件和期限：甲方保证供货质量，对商品使用中非人为因素而坏损的，三个月内包退换。 三、交(提)货方式及地点：由承运商运至乙方车站(港口);或乙方自带车辆到甲方仓库提货。 四、运输方式到达站(港)及收货单位：汽车或轮船运至某某站(港)，某某公司收。 五、运输费用负担：运至乙方车站(港口)的费用由甲方承担，到站(港)后，费用由乙方承担。 六、合理损耗计算及负担：在总重量的0.5%以内的.运输损耗由乙方承担;超出部分由双方均摊。 七、包装费用负担：由甲方承担。 八、验收方法及提出异议的期限：货物到站(港)后，由承运商和
乙方共同验收，如有异议，乙方应在货到当日内向甲方提出。 九、结算方式及期限：乙方订货后，现金支付一半货款，货物到站(港)验收后付清所剩货款。 十、违约责任：乙方订货后，十日之内如不提货，甲方有权在订货所交50%货款中扣除一半作违约金;乙方订货后，甲方发货延至十日后，乙方有权少付20%货款。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日不锈钢材料购销合同书模板2 供方：(以下简称甲方) 需方:(以下简称乙方) 乙方因加工的需要，向甲方购买不锈钢板材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。 1.乙方加工所需的不锈钢板材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买不锈钢板材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币50万元整，同时甲方有权单方解除合同。 2.乙方加工进度需要，分期分批向甲方购进所需不锈钢板材，乙方每次需货时, 应提前三天通知甲方所需板材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在150日内将该板材送到乙方加工厂地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。
关于商品房买卖合同的民事起诉状范文 原告：，男，汉族，年月日出生，住，身份证号：。 被告：，住。法定代表人：。 诉讼请求： 1，请求判令被告继续履行双方于年月日签订的《商品房买卖合同》； 2，请求判令被告向原告支付从年月日起至实际履行之日止按日向原告支付已交付房款千分之0.1的违约金，暂算至起诉之日止违约金暂计元。 3，本案诉讼费用由被告承担。 事实及理由： 年月日，经原被告双方协商一致签订了《商品房买卖合同》。合同第三条，“原告购买被告商品房为第层号房，该房屋建筑面积共平方米”。 第五条，“计价方式及价款，1,按建筑面积计算，该商品房单价为人民币每平方米元，总金额元”。 第七条，“付款方式及期限，原告在签订本合同时一次性付清房款”。 第十六条，“被告承诺与年月日前，取得前款规定的土地房屋权属证书，交付给原告”。被告不能在前款约定期限
内交付权属证书，双方同意按照下列约定处理：2，约定日期起90日后，被告仍不能交付权属证书或者登记证明的，双方同意按下列1，2项目处理：“（2）原告不退房，被告自约定日期至实际交付权属证书或登记证明之日止，按日向原告支付已交付房价款千分之0.1的违约金”。 合同签订后，原告按照合同的约定，于当日就向被告缴纳了房款元。被告却严重违反合同约定，在年月 日前，不仅未交付房屋，也未将土地，房屋权属证书交付给原告，致使原告到目前为止不能登记过户。原告曾多次要求被告履行合同义务，均未果。 原告认为，合同签订后原被告双方应充分履行合同义务，被告未交付房屋及未交付土地房屋权属证书的行为已经严重违约。因此，为维护本人合法权益，特诉至人民法院请求支持我方诉请。 此致 **区人民法院 具状人： 年月日
需方： 供方： 根据国家有关法律、法规规定，需方、供方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资需方、供方信守执行。 第一条、采购合同 需方采购的原材料名称、规格、型号、计量单位、数量、单价、金额及交货期限等信息，以SRM（供应商关系管理平台）系统中的《采购合同》或者其他双方书面确认的采购订单为准。《采购合同》为本合同有效组成部分。 第二条、原材料质量标准 2.1原材料质量要求及技术参数，以需方、供方签订的《技术协议》和最新的《技术规格书》为准。《技术协议》和《技术规格书》与本合同具有同等效力。 2.2供方提供的原材料必须是由供方原厂生产，不得从外采购或以委托加工方式提供，质量必须与《技术协议》和《技术规格书》完全一致，且必须符合欧盟指令，如不符合环保法令要求，供方必须赔偿给需方造成的全部损失包括但不限于需方客户的索赔。 2.3或经需方另行书面同意时，供方可提供由需方指定品牌原厂生产的且供方有权代理销售的产品，质量必须与《技术协议》和《技术规格书》完全一致，且必须符合上述ROHS要求，不得有任何假冒伪劣该品牌厂商产品，如有不符ROHS要求或假冒伪劣，供方必须赔偿给需方造成的全部损失包括但不限于需方客户的索赔。 需方指定品牌及型号规格：。 2.4原材料（代理商）供应商适用条款 2.4.1供方向需方提供的代理证明必须是其所代理产品制造商合法授权的；供方保证其与需方合作期内，有权代理该等产品，并注意更新代理证明，确保其代理权在有效期内。 2.4.2供方向需方提供的产品必须是原厂产品，未经拆包组合、未使用第三方原料替代、未使
用过期物料拆包替代、未使用过期料返新料。 2.4.3供方所提供的产品质量必须与《技术协议》与《技术规格书》完全一致，且必须符合欧盟指令要求，不得有任何假冒伪劣该品牌厂商产品。 2.4.3若供方产品出现不符上述ROHS要求、假冒伪劣或因供方提供的产品质量问题而造成需方产品缺陷及损失的，所有由第三方向需方提出的索赔及相关法律责任等均由供方负责承担。供方必须赔偿给需方造成的全部损失包括但不限于需方客户的索赔。 2.4.4 供方为代理商时，除使用代理商使用条款之外，供方仍按本合同其他条款履行供方责任与义务。 第三条、原材料包装方式 供方应根据不同的材料性质要求对原材料进行合理包装，包装物要清洁，而且必须保证材料的品质不受影响，供方应对内、外袋（箱、包、捆）封口、打包，每一袋（箱、包、捆）上均应贴上标识，标签上的内容需填写完整。如果供方原材料包装不符合要求，需方有权拒绝接收该原材料，供方承担迟延交货的违约责任。 第四条、交货方式 4.1交货时间：供方应按《采购合同》约定的日期及数量向需方交付原材料。需方将于原材料验收期满之日起日内书面确认供方实际交货数量及交货日期，该确认为需方与供方结算货款的依据，不能视为原材料质量和数量等各方面满足需方的要求。 4.2交货方式及地点：供方负责将原材料运送到需方指定地点；需方指定专人接收，并在送货单上签字确认后，返还给供方，运费由供方承担、货到需方指定地点前的一切丢失与毁损风险由供方承担。 第五条、验收方法 5.1验收期为自收货之日起日，需方在验收期内按《技术协议》和《技术规格书》约定的质量标准进行检验；需方对原材料的验收也是抽样验收，需方接收原材料并进行生产不能视为原材料符合《技术协议》与《技术规格书》约定的质量标准或者满足需方的要求。