合同编号：
-----------------------
Xxxxxx项目景观设计合同
项目名称：
项目建设地点：
发包方（甲方）：
设计方（乙方）：
签约时间：年月日
合同条款目录
第1条项目基本情况
第2条合同依据
第3条设计范围及内容
第4条工作阶段及成果
第5条甲方需向乙方提交的有关资料及文件第6条设计时间安排
第7条设计费支付安排
第8条双方责任与权利
第9条关于工程停建、缓建及延期
第10条其它
第11条附件
xxxxxxx项目
景观设计合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就xxxxxx项目景观设计协商一致，订立本合同。
第1条项目基本情况
1.1项目名称：xxxxxx项目。
1.2项目规模：总占地面积㎡,其中景观面积㎡。
1.3设计范围：详见附件。
第2条合同依据
2.1《中华人民共和国合同法》。
2.2国家及地方有关工程设计管理法规和规章、技术规范要求。
2.3建设工程批准文件。
第3条设计范围及内容
3.1乙方设计范围：
用地红线范围内的园林景观概念方案、深化方案、扩初及施工图设计，包含但不限于：园建、景观构筑物、园林供水排水、园林植栽、道路标示标牌、景观照明及音响布置等相关内容。
3.2乙方工作内容包括但不限于：
3.2.1硬景设计，包含但不限于边界围墙、地面、铺装材料和细部等；
3.2.2园林建筑物、入口岗亭、亭台、花架、园景墙、花池、园路。
3.2.3配套小件包括但不限于：景观园林小品、艺术品、花盆、长凳及垃圾桶、标识牌等，应提供
式样、尺寸和材质。雕塑应提出主题、品质建议及样品效果图，由专业公司制作。
3.2.4景观设计范围内的场地竖向设计。
3.2.5植栽设计，其中包括但不限于乔木、灌木和地被植物等。
3.2.6景观工程相关的水、电、结构设计。
3.2.6.1园林景观的供水排水设计。
3.2.6.2水景、喷泉的喷头形式，参数，喷高，预留水景给水接入口。
3.2.6.3预留水景动力电源。
3.2.6.4电气图：园林照明灯具的造型、型号、参数选择，照明灯具分布位置、电气线路走向及
配电箱回路系统图。
3.2.6.5室外景观工程背景音乐音箱的布点、选型、线路走向及回路预留。
3.2.6.6挡土墙景观设计（不包含高度超过1.5米的挡土墙结构设计）。
3.2.6.7配合主体设计单位及其他相关专业设计公司的设计工作。
第4条工作阶段及成果
乙方按照本项目的工程进度分五个阶段进行。
第一阶段：概念设计
4.1考察现有的地盘环境条件，包括地面条件、边界、小气候以及项目内外的视觉效果。
收集及整理有关图片及其它相关资料和材料,与甲方之工程顾问相互协调及开会讨论目前所有的图纸和资料（图纸、资料范围以甲方提供时为准，乙方从专业角度进行判断。如甲方提供后3日内乙方未提出异议，视为甲方提供图纸资料已完全符合设计需要），使之与设计主旨一致。这些研讨将构成概念设计的初步构思。
4.2向甲方提供并讲解概念设计方案，此方案旨在确立设计方向并能够反映出项目环境总体规划及设
计的创意，此阶段甲方及其设计顾问应参与审定方案的市场定位和方案实施的可行性。
4.3概念设计工作成果如下：
4.3.1景观概念的彩色平面图。
4.3.2说明设计构思的有关分析图。
4.3.3表达景观意向的彩色图片一套。
4.3.4植栽功能划分（不包括乔木灌木等层次的结构划分）和设计意向图片。
4.3.5其它景观元素设计意向图片。
4.3.6设计创意说明。
4.3.7提供以上设计成果之A3彩色文本一式份，同时提供相应的电子文件份，CD光盘
资料份。
4.3.8 乙方应在甲方确认后，2天之内将的概念设计工作成果交甲方，以甲方书面认可的为准。
第二阶段：方案设计
4.4根据基本确认的概念设计及甲方的意见完成一套方案设计成果：
4.4.1景观方案的彩色平面图。
4.4.2说明设计构思的有关分析图。
4.4.3高差变化较大地段的景观断面图。
4.4.4彩色透视效果图四张。
4.4.5表达景观意向的彩色图片。
4.4.6植栽功能划分（不包括乔木灌木等层次的结构划分）和设计意向图片。
4.4.7设计创意说明。
4.4.8绿化景观设计方案（蓝图）（包括：绿化总平面图、乔木种植图、灌木、地被种植图、绿地
面积明细图，各提交蓝图一式四份。具体制图要求以当地相关政府要求为准，乙方作为专业
人士对图纸质量承担全部责任，应保证图纸质量符合政府要求。
4.4.9方案设计阶段必须满足绿化报建指标。
4.4.10乙方需无条件配合甲方针对绿化报建相关事宜与当地政府部分沟通对接，并参与方案汇报
会。
4.4.11提供以上设计成果之A3彩色文本一式份，同时提供相应的电子文件份，CD光盘
资料份。
4.4.12 乙方应在甲方确认后，2天之内将的方案设计工作成果交甲方，以甲方书面认可的为准。
4.4.13 配合甲方营销的需要，乙方应为甲方提供市场宣传及模型制作所需的乙方专业工作范围内
的设计辅助资料（具体以甲方营销部门要求的为准）。
第三阶段：扩初设计
4.5乙方完成方案设计工作成果并获得甲方书面同意后，展开扩初设计工作，该阶段主要是进行前一
阶段设计方案之深化。
4.6扩初设计是为了进一步完善设计构思，以发展促进其环境之个性，并为施工图设计做准备。乙方
将提供小区合理景观小品安排，标高概念，地下室顶板覆土厚度分布及大乔木分布位置，地面处理，照明设计，植物设计和铺装材料的选择，提交甲方确认（地下室楼板荷载由甲方负责与建筑设计院协调解决，乙方负责配合）。
4.7扩初设计阶段的工作成果如下：
4.7.1放线图（比例1：300），定出道路、广场和重要景点的控制尺寸。
4.7.2竖向设计图（比例1：300），定出道路、广场、土坡和重要景点的控制标高并确定排水系统
的设计原则。
4.7.3灯具布局方案平面图（比例1：300）和灯具的选型。
4.7.4室外景观工程背景音乐的布点方案平面图及音箱的选型。
4.7.5植物（包括乔木、灌木、地被植物）的结构划分，乔木和灌木种植方案图（比例1：300）
和植物表（包括乔木品种和规格）。
4.7.6硬景物料表，重要物料的彩色图片和物料索引图（比例1：300）。
4.7.7重点景点的放大图（比例1：100）。放大图上应注明控制性尺寸和主要材料。可配以彩色图
片或透视草图（带表现的平、立、剖面图），以便甲方确认重点景点的景观效果。
4.7.8景观工程概算书。
4.7.9提供以上设计成果白图文本一式份及电子文件（CAD格式）一份。
4.7.10乙方应在甲方确认后，2天之内将的扩初设计工作成果交甲方，以甲方书面认可的为准。
4.7.11在设计进行的各阶段，乙方应进一步与甲方及有关设计院进行协调，以利于设计的深入开展。第四阶段：施工图设计阶段
在甲方同意扩初设计内容，并提出书面通知进行施工图制作后，乙方开始执行施工图制作。
4.8施工图设计内容包括但不限于：
（1）为硬、软景施工提供详细的设计图纸。
（2）协助配合甲方编制硬景、软景工程进度安排，提供合理施工周期和工艺规范。
4.9乙方应按设计周期要求提交下列详细的施工图纸，供施工之用。包括：
4.9.1硬质景观详图和施工图（包括各园林小品的立面图/剖面图，重点铺装图，详细的园景节点
大样图，景观建筑小品结构图）。
4.9.2景观配置指引图及定位图。
4.9.3景观标高设计图。
4.9.4局部的平面图和剖面图。
4.9.5场地景观部分的给水、排水及人工灌溉图。
4.9.6根据政策要求设计景观场地的雨水收集使用系统。
4.9.7灯具照明图。
4.9.8室外景观工程背景音乐的布点及线路走向图。
4.9.9相关物料表。
4.9.10乔木种植图（含苗木表）。
4.9.11灌木及地被植物种植图（含苗木表）。
4.9.12植物施工说明和养护管理说明。
4.10提供以上设计成果的CAD格式电子文件（非加密版）和白图套供甲方审核，甲方确认后提
供蓝图份。
4.11乙方应在在甲方确认后，2天之内将的扩初设计工作成果交甲方，以甲方书面认可的为准。
4.12乙方还应制备及编制材料表，植物表及有关的供料规范。协助甲方指定的专业公司核对审查工程
量清单，以便于甲方制订招标及合约文件。
第五阶段：施工图交底阶段
4.13乙方指派主创方案职位的园建、绿化、水电设计师，在甲方通知的时间，参与施工投标单位招标
答疑。
4.14乙方应在甲方通知的时间出席景观设计有关的工程协调会议，如不能出席，应书面向甲方提出申
请并经甲方书面同意。
4.15乙方在施工图完成后，需指派主创方案职位的园建、绿化、水电设计师在甲方通知的时间与甲方、
工程承建商及设计院一同出席设计交底会议，对于图纸交底提供书面意见。
4.16乙方应在施工图纸提交时，向甲方提供景观效果控制手册，以便施工方能更好地贯彻设计意图。
第六阶段：施工阶段的配合
4.17施工单位确定后，乙方应在施工前进行书面确认物料及植物品种规格符合设计要求，并对物料、
植物品种规格等质量负有审查义务。
4.18在硬景施工前及施工期间应根据现场需要前往工地现场监督（最低不得低于2次，以书面签到次
数为准），以确保所有硬景工程按图施工。如遇图纸设计与现场施工出现矛盾需要解决，应在接
到电话2小时内协调和解决现场与图纸设计的矛盾或问题。
4.19在软景施工前及施工期间应根据现场需要前往工地现场监督，以确保所有软景工程按图施工（最
低不得低于2次，以书面签到次数为准）。工作内容包括但不限于：协调苗木空间位置，查核园
林建造文件上所示的物料；监督树木的种类及种植土堆填工程（包括但不限于种植初期的保养视
察，与最后的全案验收）。
4.20甲方在工程施工过程中要改动设计，物料或植物配置，应通知乙方。
4.21通过电话、传真协助甲方解决工程施工中出现的技术性问题（包括但不限于需配合甲方营销、成
本、）联系电话---乙方项目负责人--- 电话---传真---。
4.22乙方应参加园林景观的工程竣工验收，并提供整改意见。工程结束后，甲方提供竣工图电子文本
（由施工单位制作）予乙方备案。
4.23相关施工配合工作甲方应提前一周通知乙方。
第5条甲方向乙方提交的有关资料及文件
5. 设计时间安排（工作天）
5.1概念设计阶段天
5.2方案设计阶段天
5.3扩初设计阶段天
5.4施工图设计阶段天
5.5实际设计阶段可根据具体设计面积及开发周期而定，以上为正常设计阶段要求（具体设计时间安
排以双方确认的设计进度表为准，设计进度表经双方确认后作为本合同附件，详见设计任务书）。
5.6 完成日期是指得到发包人书面认可所需的时间，并非提交初稿、草案等过程文件，本处确定完成
时间时，已经包含了双方需要往复沟通的时间。设计成果是指经过发包人全面认可的设计文件的最终体现，沟通交流过程中发包人就部分问题所提意见不视为对另外部分问题的认可。设计人未经发包人明示豁免而部分提交文件的，即使所提交部分文件得到发包人确认，亦不视为设计人完成了该阶段工作。
5.7. 设计依据和成果要求。
5.8 设计的范围、内容，设计周期，设计要求、等相关设计资料以设计任务书为准。设计任务书经双
方签字确认后生效。双方签字确认后作为本合同附件。
5.9设计文件编制深度符合中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》建质
［2008］216号文件规定。
第6条设计费支付安排
6.1本项目景观设计面积约为㎡（以甲方提供的经过当地政府报批的规划总平面设计图为准计
算景观面积，此处面积仅为参考，具体面积以最终核算面积为准），设计收费以综合平均单价元/㎡为计价标准，即设计费总额为人民币，以上价格均含税。
6.2所有设计费以人民币支付。
6.3乙方应在甲方每次付款前向甲方提交与付款金额等额的合法有效的税负发票及请款函件。
6.4合同约定价款包括主要设计人员（不得少于2-3人）在项目开发期间从设计至施工配合期间前往
工地差旅总共次（往返为一次）。对于下述内容或甲方书面通知乙方时，乙方应当出差：
6.4.1工地现场勘察。
6.4.2汇报概念方案。
6.4.3汇报方案草案。
6.4.4汇报方案设计并了解当地的植被及物料，为扩初设计做准备。
6.4.5汇报扩初方案。
6.4.6植物及物料确认及设计工程交底。
6.4.7施工配合。
6.4.8竣工验收。
6.5次以上的差旅如符合6.4约定，费用由甲方承担，超过次的出差费用仅为往返交通费用，
乙方不收取其他费用包括但不限于人工费等，乙方应向甲方提供合法有效的税务票据，采取实报
实销。如因乙方原因导致的出差，包括但不限于解决设计失误等，差旅费用甲方不予承担。
6.6甲方通过将款项汇至乙方提供的银行帐户完成付款。
乙方账户名：
开户行：
账号:
电话:
乙方应保证所提供的账户信息真实准确，如有变更应立即通知甲方。如因乙方所提供账户信息有误或变更未及时通知甲方导致乙方未收到合同价款，甲方不承担任何责任。
6.7除定金外，每一阶段的付款时间以收到甲方对本阶段的书面确认为依据。
6.8设计费支付办法：（按日历日计算）
注：1.发包人按以上付费时间和条件支付各阶段设计费；
2.本合同履行后, 定金抵作设计费；
3.实际设计费与估算设计费出现差额时，差额未超过 %以内的设计费不作调整；差额超过 %的设
计费按照实际景观面积进行核算，设计费也相应的进行增减。
4.本合同设计费，均由发包人在中国境内以人民币计价支付给设计人。凡本合同设计费应缴付的税费，
则由设计人负担。
5.第一次所付定金在第二次付费时，不再作为定金性质，而是作为发包人针对第一阶段工作的付费组
成部分。
6.甲方要求乙方提供服务，如可能发生额外费用，乙方应在发生以上额外服务费之前书面通知甲方，
与甲方取得一致意见之后再提供服务。
第7条双方权利和义务
7.1甲方权利和义务
7.1.1 甲方按本合同规定的内容，在规定时间内向乙方提交资料及文件，并对文件的完整性、正确性和及时性负责。如甲方交付时间超过规定期限的，乙方按本合同规定交付设计文件时间顺延。设计人收到发包人所交付的文件后3日内未提出异议的，视为发包人所提供文件已经满足设计人设计要求，足以设计人正常开展设计工作。在未签订合同前设计人为发包人所做的各项设计工作、准备工作，均不再另行收费。
7.1.2 合同签订后尚未履行，若甲方要求终止合同，不得要求返还定金。若甲方尚未支付定金，应按合同总额 %支付违约金。若乙方要求终止合同，应双倍返还已收定金，若甲方尚未支付预付款，应按合同总额 %支付违约金。合同履行期间，甲方要求中途终止某个阶段设计，双方友好协商解除合同，甲方按乙方已完成工作量结算设计费用，定金可抵做相关设计费用；若甲方未经乙方同意在合同履行阶段要求终止或解除合同，甲方应支付乙方已完成工作的设计费和合同总额的 %作为违约补偿。
7.1.3 甲方和施工方对设计进行修改，以及施工前材料的选择，须与乙方协商，参考乙方提出的意见进行施工，但不必然采用乙方的意见。
7.1.4 甲方应在设计开始之前向乙方提供造价总控目标。为保证工程质量，确保施工反映环境设计的意图，甲方环境工程的造价应不低于元/平方米的水平。乙方的设计应以甲方提供的造价标准为依据，甲方负责根据建设地定额标准严格审核由乙方提交的概算。
7.1.5 甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让，或用于本合同外的项目。如发生以上情况，乙方有权获得经济赔偿。
7.1.6 因甲方原因需要改变原定分期范围或增加分期次数的，应立即与乙方进行友好协商签订补充合同（改变原定分期范围，双方协商应补充一定的补偿费给乙方；每增加一个分期，增加设计总费用 %作为分期设计成本）。在补充合同正式签约前，甲方同意乙方暂停执行涉及到的分期进度任务。如双方无法达成协议，造成本合同终止，双方可以按乙方已完成工作量办理结算，并终止合同。
7.1.7 发包人有权对设计人在每阶段所提交的资料、稿件提出意见，在不违背技术科学或强制性规范的情况下，设计人应充分结合其经验，向发包人提供参考意见，实现发包人意图。
7.1.8 发包人对判断设计人设计成果是否满足发包人意图具有最终判断权。
7.1.9 每个阶段的设计过程中，在正式成果确定之前，发包人有权以任务书或其他形式的通知文书向设计人提出要求、意见等，设计人在不违背强制性工程技术要求的情况下应当遵循。设计人不得以发包人前后文件有异而怠于执行发包人新的意见。
7.1.10 每个阶段的设计过程中，设计人经次修改仍不能达到发包人要求和满意度的，发包人有权解除合同。
7.1.11 发包人依法或依约行使解除权解除合同的，发包人仅需向设计人支付其已完成阶段的费用。如果发包人行使解除权时，设计人尚未提交该阶段全部设计文件，则发包人亦无需就该阶段支付费用；如果设计人已经提交该阶段全部设计文件，则发包人支付该阶段约定费用的 %。
7.1.12发包人有权根据图纸中错误的多少和错误的性质或未满足发包人意图的程度决定图纸修改方式。设计人应当予以遵守且不就此另收费用。
7.1.13 除非经发包人另行明确书面要求，未经发包人对设计人每阶段设计成果明确认可且明示设计人开始下阶段工作的，设计人不得开展下阶段工作，即使设计人实际已经开展，亦无权向发包人主张下阶段费用。
7.1.14为尊重实际工作中往复沟通的必要性和必然性，发包人对设计人工作所提意见不局限于一次性，只要首次提出意见在5个工作日以内的，发包人均可随时提出新的意见（包括针对设计人回复内容、前次未提及内容等）。设计人应在收到发包人提出的修改意见后5个工作日，进行补充、修改和调整。
7.1.15 在发包人支付完毕上阶段应付费用后，发包人有权提前解除本合同。
7.1.16设计人应按约定实际完成提交设计成果每延误一天，应减收该项目应收设计费的万分之二。延误该阶段在天以上的,发包人有权解除合同。
7.2乙方权利和义务
7.2.1乙方按本合同规定的内容、时间和份数向甲方交付设计文件，并对其完整性、正确性和及时
性负责。
7.2.2设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合
同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
7.2.3设计人采用的主要技术标准是：相关的国家及地方政府的管理规程和行业标准。
7.2.4由于甲方原因在合同约定时间的三天后仍未支付相应的设计费用，则甲方每延迟支付一天按
应付设计费的％向乙方赔付违约金。乙方提交阶段设计成果前须收到上一阶段的设计
费用。甲方未按合同要求时间付款逾期超过天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，
并书面通知甲方，同时有权终止合同，定金不退还，并要求甲方支付应付费用。
7.2.5乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由于乙方设计错误或遗漏造成的工程质
量损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费（双方协商）。造成其他损
失的，甲方有权不经诉讼确定赔偿金额，并向乙方追偿。
7.2.6甲方和施工方对设计进行修改以及施工前材料的选择，需与乙方确认时，乙方有责任在商定
的时间内给予答复。
7.2.7乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的产品图纸等技术经济资料，不得将本设计用于本合
同外的项目。如发生以上情况，应赔偿甲方违约金X元（双方协商），造成其他损失的，乙
方应当赔偿。
7.2.8乙方在项目向公众披露后（如项目开始销售后）有权利用有关设计成果进行图书出版、展览
展示等市场宣传活动。
7.2.9乙方承诺其向甲方提供的设计成果不侵犯第三方的权利（包括但不限于知识产权），否则乙
方应承担全部的法律责任及后果。因此给甲方造成损失的，甲方有权不经诉讼确定赔偿金额，
并向乙方追偿。
7.2.10设计人交付设计资料及文件后，按发包人要求参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对
不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，并配
合发包人委托的施工图设计单位的设计、协调工作,进行设计技术交底。
7.2.11设计人同意配合发包人按工程进度要求调整出图顺序。
7.2.12发包人每阶段的审查仅仅涉及对设计人是否充分体现发包人意图，对于设计成果本身的
科学性、合法性、规范性，均由设计人负责，均应满足相应的报审、备案、工程实施的要求。
7.2.13设计人应当积极响应发包人要求，对需要汇报、交底、等等现场工作的，应及时提供现
场服务。发包人至少提前36小时通知，设计人需按发包人通知要求赴现场，否则，发包人
有权扣减该阶段费用 %/次作为违约金。
7.2.14设计人未按约履行施工配合义务的，发包人有权扣取第六阶段费用 %/次作为违约金。
7.2.15因存在违背工程规范等客观要求导致设计成果不能一次性通过相关主管部门审查审批
的，发包人有权要求设计人修改合规或直接解除合同。
7.2.16设计人应保证其自身设计人员具备从事设计所必须的经验与能力，所有的设计工作均应
由具有相应合格资格的设计人员承担，设计负责人由设计人提出名单，经发包人确认同意后
方可从事本项目的设计，设计人对其提供的设计人员的资格、效力、经历承担全部责任。
7.2.17经设计人提交给发包人的设计文件，其著作权归属于发包人。
7.2.18乙方设计的基本质量标准
1）设计方案合理，满足功能要求，满足甲方对景观效果的要求，运行安全可靠，技术经济指标适度。
2）计算完整精确，设计标准恰当，构造措施合理、便于施工、维修和管理。
3）符合设计深度，正确表达设计意图，设计文件齐全，图面完整。
第8条关于工程停建、缓建及延期
8.1停建
当甲方终止或中断景观工程，或乙方被通知无限期停止工作时，此工程做停建论。乙方未开始设计咨询工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计咨询工作的，甲方应根据乙方正在进行的设计阶段，给予相应阶段的已设计的工程量结算费用。
8.2缓建
如本工程在停建后于合同有效期内恢复施工，无重大修改，此工程作缓建论。乙方需继续依据合同条款提供一切设计和顾问服务，由此涉及的尚未付清之部分服务费由双方重新商定。
8.3延期
当甲方的项目按双方约定的设计服务周期内，乙方没有接到甲方的通知进行下一阶段的设计，在此设计停止超过设计服务周期以上的，此项目定为设计延期。在延期阶段，乙方不负责给甲方任
何其它的服务（会议和技术咨询等），如甲方需要乙方配合服务，所发生的费用由甲方支付。由于延期而产生的乙方相关费用由甲方支付。
8.4对于上述停建、缓建、延期时间超过30天的，乙方有单方解除合同的权利。甲方应支付乙方
已开始设计咨询的相应工作量的费用。
第9条其它
9.1乙方公司禁止乙方设计人员指定生产厂商，供应商和承包商给甲方。本工程设计资料及文件中建
筑材料，建筑构配件和设备的推荐，只应当注明其规格、型号、性能等技术指标。本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，由甲方承担相应费用。
9.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
9.3本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，由双方当事人协商解决。协商不成的按下列第二种
方式解决：
（一）提交工程所在地仲裁委员会仲裁；
（二）依法向工程所在地人民法院起诉。
9.4本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。补充协议、本工程的项目资料、合同附件等均为本合同
组成部分。与本合同具有同等法律效力。
9.5本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。
9.6本合同自签定之日起生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止，但乙方应当履行通
知、协助、保密等义务。
（此处以下无正文，仅有签字盖章栏）
（甲方）：（乙方）：
（盖章）（盖章）
法定代表人：法定代表人：
单位地址：单位地址：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
联系电话：联系电话：
签订合同代表：签订合同代表：
日期：年月日日期：年月日
附件
附件1：设计范围。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 景观工程设计合同书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方： ____________公司(以下简称甲方) 承包方： ________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称： ______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程 ; 2.工程地点：_____________________; 3.工程承包范围和内容：______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程(含各出入口)、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务;如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。 4.承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。 第二条工程期限 1.本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为 _______年_______月_______日。 2.如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 (1)发包方在合同规定开工日期前_______天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者; (2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者; (3)在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者;
合同编号：YT-FS-6579-87 景观设计合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
景观设计合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方： ____公司（以下简称甲方） 承包方： ____（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1．工程名称： ____项目外环境景观及____景观园林绿化工程； 2．工程地点：_____； 3．工程承包范围和内容：____园林景观、____景观工程、____景观工程（含各出入口）、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；
如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用____元予乙方。 4．承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。 第二条工程期限 1．本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_____年_____月_____日。 2．如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 （1）发包方在合同规定开工日期前_____天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者； （2）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者；
编号：JZ-202138988 环境景观工程设计施工合同范本标准 版 Lawfully established contracts shall be protected by law. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签约地点：____________________ 签约时间：_____年____月_____日
环境景观工程设计施工合同 环境景观工程设计施工合同格式 甲方： 乙方：甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将_______环境景观工程委托给乙方进行深化及施工，为了进一步明确双方的责任，根据《中华人民共和国合同法》之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。 第一条工程名称： 第二条工程范围和内容 工程范围：按甲方批准的施工图为准。 工程内容包括：硬景（硬质铺地、园林小品等）、软景（乔木、灌木及草坪等）、水体、景观照明等。 第三条设计周期 本合同签订以后于______年______月______日前完成对扩初图的深化设计，其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、，以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。 第四条设计价款及支付方式
该项目乙方按______万元（大写：______元正）人民币包干进行设计取费。合同签订后三日内甲方支付乙方______万元（大写：______元正）人民币的设计定金，乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后，甲方支付乙方剩余设计尾款即______元（大写：______元正）人民币。 第五条施工工期 开工日期：以甲方批准的施工报告为准（开工时间最迟不超过______年 ______月______日）。 竣工日期：在有施工场地的条件下，工期为______天。 因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因（如下大雨等）所耽误的时间应不计工期，并作相应顺延。 第六条取费原则 1、本工程执行四川省建设工程造价管理总站发行的______定额：sgd1-20xx至sgd7-20xx，收费级别按四类工程二级档。 2、苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定，乙方按苗木送到工地价的30%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等，大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果，并经价格确认。甲方对照验收，数量按实收方结算。 乙方应严格按照施工图进行施工，如甲方要求须增加预算范围以外的`工程量应另行办理签证。 3、施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失，经双方核实后协商解决。
合同编号 景观工程设计合同 景观工程设计合同 甲方委托乙方承担
订本合同。 一、本合同依据下列文件签订： 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 4.各阶段设计深度应满足现行国标规定深度。 5.设计应符合规划、园林绿化、消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准， 规范。 二、项目概况： 项目概况表 乙方收到甲方发出的各阶段设计任务书及相关资料后,才能进行该阶段设计。
2017版本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等（见下表）：
四、甲方应在各阶段向乙方提交的有关资料及文件： 五、设计成果 5.1 对设计成果的要求 第 4 页共6 页
本项目各阶段设计成果均应满足下述要求： 5.3.1 景观后期服务及现施工现场配合： 1) 2)扩初设计成果提交后，就甲方提出的问题及时进行沟通； 3)材料选择：协助甲方进行后期主要景观材料的选择； 4)场地造型：协助甲方把控重要景观区域，重要节点的景观效果。 注： （1）上表所述资料、设计内容及设计深度均按国家相关规定，且分阶段提供与该阶段图纸相对应的完整电子文件 （2）设计成果中的硬景材料、软景材料、装饰构配件和设备，应当如实注明其规格、型号、形态要求等技术指标。 （3）乙方应同期提供准确的景观各项技术经济统计指标，并对统计数据真实性、准确性负责。 （4）乙方负责向甲方提供样板样式，并如实标明材料、色彩名称、拟用部位等应明示的要素。 （5）如本合同中规定的设计成果的内容与数量要求与各阶段的设计任务书中的要求有差异，需经乙方认可后，乙方无条件地按照各阶段设 计任务书的设计成果内容与数量进行提交。 （6）乙方所提交的设计成果中的文字均使用简体中文字体，不得使用其他非指定字体。 （7）乙方应根据甲方要求的工程造价为上限进行设计，若乙方所做设计未能满足甲方的工程造价要求，乙方须在_____日内无条件、 免费修改设计以达到甲方要求；若因乙方设计不满足造价要求并需要修改设计而导致出图时间延误，按逾期交付设计成果处理。 六、设计费支付 6.1 付款方式 过程中，甲方支付给乙方赔偿或违约金等价外费用（如有），乙方应当设计费一并开具增值税专用发票。 支付比例表： 第 5 页共6 页
甲方： 乙方： 甲方委托乙方承担项目景观设计，经双方协商一致，签订本合同。 1本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》 1.2国家及地方有关设计管理规章、条例 1.3有关该项目的规划批准文件（包括但不限于此类文件） 2本合同设计项目的名称、地点及设计服务范围： 2.1项目名称： 2.2工程地点： 2.3项目占地面积： 2.4项目预计景观面积： 2.5项目产品类型： 2.6设计服务范围： 2.6.1设计内容包括红线内公共景观、市政道路两边绿化及人行道、套私家样板庭院（200 平方米左右）的概念至施工图设计，以及标识系统的方案与初步设计。具体工作范围见附件一。 2.6.2设计服务分为个阶段（详见附件二），设计工作时间表由甲乙双方协商确定，甲乙双方均须按附件五约定之时间完成各自之责任。乙方应严格按照约定或甲方要求的设计及进度完成。 2.6.3乙方的设计师将在甲方出席会议的情况下协调其他顾问，以确保设计进度及图纸内容的完整一致性。 2.6.4乙方的设计师按甲方书面列明之设计要求作为设计过程中之基础，并有义务帮助甲方将施工费用控制在甲方要求的预算范围内。
2.6.5甲、乙双方签订本合同，乙方正式接受委托而甲方支付预付款后，乙方立即按阶段进行设计工作。 3设计阶段 3.1第一阶段——总体景观概念设计 3.2第二阶段——总体景观方案设计阶段 3.3第三阶段——分期景观初步设计阶段 3.4第四阶段——分期景观施工图设计阶段 3.5第五阶段——分期景观施工基本服务阶段 各设计阶段成果要求参见附件二，具体时间安排参见附件五。 4合同总价 本项目合同总价：￥元（大写人民币元整） 设计费用明细见下表： 设计面积以国家相关部门测量的面积为准，实际设计面积与合同暂定差异在正负6%以内，合同总价不做调整，超过%的部分面积根据约定设计单价进行结算（以实际完成的设计图纸范围面积为准，计算方式为红线范围内的总用地面积扣除建筑基底面积，建筑架空层和屋顶花园面积如有需要设计则另行计算面积）。
编号： HT-20210318 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 景观规划设计合同范本 Parties hereto may revise or supplement through negotiation matters not mentioned herein.
[标签: titlecontent] 项目名称：____________________ 委托方(甲方)____________________ 设计方(乙方)__________________________ 经甲乙双方协商,根据《民法典》《中华人民共和国著作权法》有关规定.甲方将位于__________________项目的景观工程设计委托给乙方,并达成如下协议: 一、设计周期 此项目设计周期天,本合同自________年____月____日至________年____月____日。 二.乙方的景观设计工程 根据项目的特点乙方的设计工作分：概念及初步设计阶段、深化扩初设计阶段、施工图设计阶段。 根据乙方的设计进度各个阶段的时间安排如下： 设计阶段：第一阶段 设计内容：概念及初步设计 设计时间：20________年____月____日至20________年____月 ____
日 会审时期：20________年____月____日 设计阶段：第二阶段 设计内容：深化扩初设计 设计时间：20________年____月____日至20________年____月____日 会审时期：20________年____月____日 设计阶段：第三阶段 设计内容：施工图设计 设计时间：20________年____月____日至20________年____月____日 会审时期：20________年____月____日 甲方对以上各阶段的设计如作修改，应向乙方补给相应的设计时间。 三.乙方的详细工作任务 1、概念设计，初步设计阶段 ·概念设计阶段 甲方将项目总体规划方面的情况告之乙方，乙方根据甲方确认的项目总体规划和甲方对景观设计的初步设想，开展概念设计，确立总体景观设计的主题，能够和项目总体规划有机的结合，内容如下： A)概念设计说明; B)总体景观设计概念分析图和组团分析图;
合同编号： ----------------------- Xxxxxx项目景观设计合同 项目名称： 项目建设地点： 发包方（甲方）： 设计方（乙方）： 签约时间：年月日 合同条款目录 第1条项目基本情况 第2条合同依据 第3条设计范围及内容 第4条工作阶段及成果 第5条甲方需向乙方提交的有关资料及文件 第6条设计时间安排 第7条设计费支付安排 第8条双方责任与权利 第9条关于工程停建、缓建及延期 第10条其它 第11条附件 xxxxxxx项目 景观设计合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就xxxxxx项目景观设计协商一致，订立本合同。 第1条项目基本情况
1.1项目名称：xxxxxx项目。 1.2项目规模：总占地面积㎡,其中景观面积㎡。 1.3设计范围：详见附件。 第2条合同依据 2.1《中华人民共和国合同法》。 2.2国家及地方有关工程设计管理法规和规章、技术规范要求。 2.3建设工程批准文件。 第3条设计范围及内容 3.1乙方设计范围： 用地红线范围内的园林景观概念方案、深化方案、扩初及施工图设计，包含但不限于：园建、景观构筑物、园林供水排水、园林 植栽、道路标示标牌、景观照明及音响布置等相关内容。 3.2乙方工作内容包括但不限于： 3.2.1硬景设计，包含但不限于边界围墙、地面、铺装材料和细部等； 3.2.2园林建筑物、入口岗亭、亭台、花架、园景墙、花池、园路。 3.2.3配套小件包括但不限于：景观园林小品、艺术品、花盆、长凳 及垃圾桶、标识牌等，应提供式样、尺寸和材质。雕塑应提出主 题、品质建议及样品效果图，由专业公司制作。 3.2.4景观设计范围内的场地竖向设计。 3.2.5植栽设计，其中包括但不限于乔木、灌木和地被植物等。 3.2.6景观工程相关的水、电、结构设计。 3.2.6.1园林景观的供水排水设计。 3.2.6.2水景、喷泉的喷头形式，参数，喷高，预留水景给水接入口。 3.2.6.3预留水景动力电源。 3.2.6.4电气图：园林照明灯具的造型、型号、参数选择，照明灯具分 布位置、电气线路走向及配电箱回路系统图。 3.2.6.5室外景观工程背景音乐音箱的布点、选型、线路走向及回路预 留。
设计协议书 甲方： __________________________ 乙方: ___________________________
委托方（甲方）：_______________________________________________ 承接方（乙方）：_______________________________________________ 根据双方的多次协商，为做好 __________________ 工程整体规划， 设计出与周边环境融为一体，具有鲜明个性特色的标志性环境景观，甲方经研究决定，委托______________________ 承担_____________ 园林景观设 计任务。依照《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 一、合同基本内容： 1、工程名称：工程 2、设计规模：总规划用地面积平方米，景观设计面积 约为平方米。 3、施工图设计内容: 二、设计进度 1、景观施工图完成时间控制在—日以内，如遇景观施工图调整则时间相应顺延。 三、设计费用及支付方式： （一、设计费用 设计收费：按元/m2人民币，合同暂定价款为人民币
____________________________ 不包括税费、设计阶段和乙方往返的差旅费、住宿费、餐费等所有费用。 注：1、如设计面积在50000平方米以上则设计收费按元/m计算。 2、如果设计难度系数高，则双方协商后按新的计价方式收费。 （二）付款进度：分三次付款 1, ________________________________ 第一次付款：按总价20%即_________________________________________元作为定金，本协议在甲乙双方签订后3天内支付。 2, _______________________________ 第二次付款：按总价60%即_________________________________________ 元，乙方的设计图纸（不含方案）经甲方认可后立即支付。 3, ________________________________ 第三次付款：按总价20%即_________________________________________元，乙方的施工图设计图纸经甲方认可后3天内支付。 四、甲方应向乙方提交的有关基础资料和文件 已审定的建筑规划总平面图、设计CAD文件、设计任务书、竖向图等。 五、乙方应向甲方提交施工图设计阶段的设计成果。乙方不参与甲方设计方案阶段的工作。如需乙方参与，相关费用经甲乙双方协商认可后追加。 六、甲乙双方权责任
景观规划设计合同 项目名称：____________ 委托方_______ 设计方_______ 经甲乙双方协商,根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国著作权法》有关规定. 甲方将位于__项目的景观工程设计委托给乙方,并达成如下协议： 一、设计周期 此项目设计周期__天,本合同自__年__月__日__至__年__月__日。 二、乙方的景观设计工程 根据项目的特点乙方的设计工作分__概念及初步设计__阶段.__深化扩初设计__阶段.__ 施工图设计__阶段 根据乙方的设计进度各个阶段的时间安排如下 三、乙方的详细工作任务 1．概念设计，初步设计阶段 概念设计阶段 甲方将项目总体规划方面的情况告之乙方，乙方根据甲方确认的项目总体规划和甲方对景观设计的初步设想，开展概念设计，确立总体景观设计的主题，能够和项目总体规划有机的结合，内容如下： A）概念设计说明； B）总体景观设计概念分析图和组团分析图； C）总平面图； D）主要景观区域的分布图，可用图片的形式来表达。 初步设计阶段 乙方根据经甲方确认的概念设计及其意见，开展方案深化设计。 A）方案设计说明和主要植物品种的说明； B）景观方案彩色部总平面图，其中包括道路铺装、绿化； C）景观结构分析以及景观立体模式分析； D）项目各级景点和景区的平面、立面和文字说明； E）用以表达主要景点的彩色效果或图片：主入口、中心道路、景观小品； F）项目景观道路设计图，提供平面和文字说明。 2．深化扩初阶段扩初设计是为了控制景观设计的细部效果，并根据甲方确认的总体环境规划，完成分区的细化及深化设计工作。 该阶段的设计成果包括： 1．总技术说明： 2．项目园境规划平面图，以及分区放大平面图： 3．3-5 张A3 彩色透视正式图，用以表达方案确认后的景点透视效果；4．各种户外空间小品的资料、部分大样图象提供局部透视或参考图片）； 5．提供各种铺装大样和地面停车处理方式； 6．各种水体设计的资料及部分大样图和说明，包括部分景观节点详图；7．园林照明系统、排水系统、喷灌系统组织的布置图及部分大样图、灯具的选型图；8．绿化栽种区域地带的地形整体，垂直分布图； 9．植物品种和布置图及观赏特性； 10．提供物料表及各种材料、颜色资料。
景观设计合作协议(基础版) Landscape design cooperation agreement (Basic Edition) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
景观设计合作协议(基础版) 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 代表： 地址： 电话： 乙方： 代表： 地址： 电话： 甲方委托乙方______地区的景观设计和景观策划，经双方协商一致，订立本协议。 第一条：设计内容 1、__________地区景观设计。
2、__________地区景观策划。 第二条：本协议项目的规模及设计费用 1、总设计面积______万平方米（该面积在正负______%内变动不再重新核算费用）。 2、本协议设计费用共______万元（单价为______元人民币/平方米）。 3、前述费用，已包括调研、设计、人工、制作打印、设计成果、乙方工作人员往返食宿办公费用、报告会、讲解、与下一设计单位配合等完成本合同约定的服务事项的所有费用。该设计服务费一次性包死，固定不变，不因国家规定的设计收费基准价或费率的调整等任何因素而调整，除本合同另有约定外，甲方无需支付其他任何费用。 第三条：合作双方责任 1、甲方应向乙方提交如土地利用规划图、现况设备系统、地质资料等相关合作材料。 2、乙方应按时向甲方提交涉及成果。 3、乙方应按方案设计、初步设计、扩初设计不同阶段提供图纸、说明。
YOUR LOGO 环境景观设计合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
环境景观设计合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：_________ 乙方：_________ 甲方委托乙方对_________（以下简称“_________”）进行环境景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系，根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》，并结合本项目环境景观设计的实际情况，经双方本着平等、互利、合作的原则，友好协商，签订本合同，供双方遵照执行。 一、项目名称及地址 1、项目名称：_________环境景观工程 2、项目地址：_________ 二、设计工作内容 1、甲方提供的_________用地红线范围内的环境景观设计（内容为建筑小品、道路铺装、水体、景观照明、地形造型、植物配置、给排水管网、配电系统等有关设计）； 2、相关设计阶段的概、预算和有关物料样板 3、施工现场监理 三、设计阶段、设计深度、设计周期 1、方案设计阶段 （1）甲方配合内容
景观设计合同范本 景观设计合同范文1 甲方： 乙方： 甲方委托乙方对进行环境景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系，根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》，并结合本项目环境景观设计的实际情况，经双方本着平等、互利、合作的原则，友好协商，签订本合同，供双方遵照执行。 一、项目名称及地址 1、项目名称：. 2、项目地址：. 二、设计工作内容 1、甲方指定的环境景观设计（内容为等有关设计）; 2、相关设计阶段的概算 三、设计阶段、设计深度 1、方案设计阶段 甲方组织乙方现场踏勘，提供项目景观规划用地图纸，向乙方设计师详细解说项目景观规划要求及图纸表达不明确之处。乙方向甲方提供景观总体规划图一套（含电子光 盘），景观总体规划图包含景观局部平面图、局部景观示意 图、道路示意图、小品意向图、方案设计说明书壹份、工程成本估算等）。设计师负责向甲方解说。
2、施工图设计阶段 （1）、甲方配合内容：确认方案 （2）、乙方完成内容及标准 A. 总平面图及各分项总平面图 B. 乔木布置平面图 C. 灌木布置平面图 E. 灌溉及给水布置图 F. 园林灯具照明布置图 G. 总体植物目录表（具备乔灌木的品种、胸径、冠幅、高度及相应数量） H. 各区域铺地广场、硬质景观、园建小品、详图 I. 雕塑、花池（台）、休闲座椅、水景、景墙、亭廊花架、标志小品等的建筑、结构施工详图 J. 施工图概算 以上所列图纸向甲方提供陆套施工蓝图和光盘壹套，同时各专业设计师向甲方及施工单位进行设计交底和施工图会审。 四、设计费用计算及支付 1、设计费用：本景观项目设计费用以10元/m2计算（红线范围内除建筑面积外），暂定为人民币元整（大写：整），如果工程施工项目最终全部由乙方 施工，乙方可将设计费用可减免，计人民币元整（大写：元整），最后从施工工程款中扣除。 2、设计费支付方式
景观规划设计合同示范文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
景观规划设计合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 项目名称：_____________ 委托方(甲方)_____________ 设计方(乙方)____________ 经甲乙双方协商,根据《中华人民共和国合同法》《中 华人民共和国著作权法》有关规定.甲方将位于___________ 项目的景观工程设计委托给乙方,并达成如下协议: 一、设计周期 此项目设计周期天,本合同自________年____月____日至 ________年____月____日。 二.乙方的景观设计工程 根据项目的特点乙方的设计工作分：概念及初步设计 阶段、深化扩初设计阶段、施工图设计阶段。
根据乙方的设计进度各个阶段的时间安排如下： 设计阶段：第一阶段 设计内容：概念及初步设计 设计时间：20________年____月____日至20________年____月____日 会审时期：20________年____月____日 设计阶段：第二阶段 设计内容：深化扩初设计 设计时间：20________年____月____日至20________年____月____日 会审时期：20________年____月____日 设计阶段：第三阶段 设计内容：施工图设计 设计时间：20________年____月____日至20________年____月____日
环境景观设计合同范本标准版 Standard version of environmental landscape design contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
环境景观设计合同范本标准版 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义， 便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方：_________ 乙方：_________ 甲方委托乙方对_________（以下简称“_________”） 进行环境景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系，根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》，并结合本项目环境景观设计的实际情况，经双方本着平等、互利、合作的原则，友好协商，签订本合同，供双方遵照执行。 一、项目名称及地址 1、项目名称：_________环境景观工程 2、项目地址：_________ 二、设计工作内容 1、甲方提供的_________用地红线范围内的环境景观设 计（内容为建筑小品、道路铺装、水体、景观照明、地形造型、植物配置、给排水管网、配电系统等有关设计）；
2、相关设计阶段的概、预算和有关物料样板 3、施工现场监理 三、设计阶段、设计深度、设计周期 1、方案设计阶段 （1）甲方配合内容 a．向乙方提供完整、详细、准确的建筑施工总平面图、竖向标高图、市政综合管网图、单体首层平面图。 b．组织乙方现场踏勘。 c．向乙方提供项目定位标准。 （2）乙方完成内容及标准 a．提供景观总体规划图（1：100的彩色、黑色各一） b．各区域大样图、剖面图、彩色草图 c．方案设计说明书 d．工程成本估算 以上所列图纸向甲方提供三套，设计师并负责向甲方解说一次。
XXXXXXXXXXXXXX 景观设计合同 项目名称： 项目地点： 委托方： 承接方： XXXXXXXX景观设计合同
委托方: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx （委托方以下简称甲方）承接方: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx （承接方以下简称乙方） 现甲方委托乙方承担景观设计项目(以下简称本项目)的相关设计任务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城乡规划法》以及国家与四川省成都市地方有关城市规划管理的条例和规章及规范，经双方友好、平等协商，达成如下协议，以兹共同遵守： 第1条项目概要 1.1项目概况：甲方指定红线范围内景观设计（具体以甲方提供的红线为准）。 1.2设计内容：设计范围内景观工程，包括其他相关配套工程的配合设计。 1.3设计阶段：现场踏勘、概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、施工现场设计监 理六个阶段。 第2条工作范围 本次委托设计的项目地址为，总面积约为；具体设计范围以甲方提供的相关资料为准。 第3条设计委托内容及成果提交 3.1第一阶段：现场踏勘及项目讨论阶段 主要针对项目背景和项目特色，对项目现场进行详尽踏勘，了解掌握现场的地形地貌、建筑、交通、水系、植被、景观、生态、水文、地质、气象以及环境保护等方面的技术资料和参数；了解规划设计方案和甲方对项目景观设计的初步设想和要求，就景观设计的总体构想和设计框架进行充分的沟通和交流并达成一致意见，以会议纪要的形式确定下来。 甲方应向乙方提供相关设计基础资料，甲方在所提供的设计基础资料中应重点明确设计风格、主题、内容以及特殊要求等，乙方须依据甲方的要求开展设计工作。 乙方根据设计需要，也可要求甲方提供相关必要的资料，甲方应予及时配合。在设计工作开始前，甲方须同乙方相互协调、讨论与该项目相关的设计事宜，使后续设计与甲方需求及设计主旨一致，以避免设计工作的反复，给甲方造成不必要的损失。 3.2第二阶段：景观概念设计阶段
下李朗工业区升级改造项目景观设计任务书 编制单位： 深圳市梓盛发创意文化有限公司 二零一四年四月十八日
一、项目概况 1.用地概括及分析： 1、用地位置：本项目位于深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区 2、情况说明：本项目为龙岗区旧改项目，架空层上的景观设计上需控制 水体的规模和体量，商业街景观需控制硬质地面的比例，拆迁区景观尽量做生态的。 3、占地面积：总占地面积4.89万㎡，其中景观面积约为4万㎡。 4、场地现状：场地为水域及厂房改造。 5、气候气象：属亚热带海洋性气候。气候温和，雨量充足，日照时间长。常年主导风向为东南偏东风，平均每年受热带气旋（台风）影响4~5次。 6、水文地质：不详。 2.项目定位及风格 1、项目定位：本着以生态为核心，以项目分区的建筑风格为依据，突出绿色、文化、现代等主题，打造独特的小区景观项目。 2、风格定位：风格定位上必须与项目的总体规划保持一致。 二、设计依据 1、《下李朗工业区升级改造项目景观设计任务书》； 2、甲方提供的下李朗工业区升级改造项目相关图纸； 3、国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。 三、项目基础资料 1、规划设计图纸 2、地形图
3、设计范围总平面图 4、其他必要的设计资料 四、设计原则 1、创新与特色的原则 2、经济性原则 3、整体的和谐统一原则 4、“以人为本”的原则 5、植物选择以当地为主和适合亚热带地区生长的原则 6、景观与总体项目规划相统一的原则 7、四季有景的原则 五、景观设计工作内容及目标 1.服务范围 项目全部用地红线范围内的整体景观范围。 2.服务内容及目标 服务内容包含现场踏勘、景观概念设计、景观方案设计、景观初步设计、景观施工图(施工蓝图分景观园建、绿化、水电、结构四大类别图纸)配合及审查、施工现场设计效果全程把控、项目总结。 1)基地踏勘及项目研讨会 合同签定后，乙方按项目计划赴基地进行基地踏勘和分析，明确甲方对于项目的市场定位，与甲方探讨项目的机遇与限制，并通过现场图示方式对项目的建筑整体规划、空间关系及不同用地之间的关系进行评估并提出建议。 目标：评估总图，适时地为建筑规划布局提出建设和意见，确保有一个良
项目 概念设计～初步设计阶段景观设计合同 委托单位 设计单位 签订日期：
目 录 1 设计依据 (3) 2 项目概况 (3) 3 设计工作内容 (4) 3.1 设计范围 (4) 3.2 设计内容 (4) 3.3 设计阶段要求 (4) 4 双方义务 (4) 4.1 甲方义务 (4) 4.2 乙方义务 (5) 5 设计成果 (7) 5.1 对设计成果的要求 (7) 5.2 设计成果的类别与数量 (7) 5.3 设计成果的交付方式 (7) 6 设计进度 (8) 7 设计费用及付款 (8) 7.1 设计费用 (8) 7.2 设计费的变更 (9) 7.3 设计费的支付 (10) 7.4 合同费用分解及纳税 (11) 8 著作权保护 (12) 9 违约责任 (12) 9.1 甲方违约责任 (12) 9.2 乙方违约责任 (13) 10 过程控制与协调 (14) 10.1 设计任务书的确认 (14) 10.2 设计成果提交 (14) 10.3 联络沟通 (14) 11 其他 (15) 附录： (17) 附录1：乙方项目设计组名单 (17) 附录2：景观设计面积附图 (17)
项目概念设计～初步设计阶段景观设计合同 委托单位： （以下简称“甲方”） 设计单位： （ 以下简称“乙方”） 甲方委托乙方为西城天街项目（以下简称“本项目”）提供专业环境景观设计服务，经双方协商一致，签订本项目设计合同（以下简称“本合同”）。 设计依据 详见甲方提供的各阶段设计任务书。 项目概况 本项目概况详见表1。 表1 项目概况表 序号 指标名称 规定或要求 3 项目总用地面积 3.1 其中，建筑物基底面 积 3.2 车行道路面积 3.3 景观设计面积 4 总建筑面积 7 绿地率 8 地形地貌 9 其它
园林景观规划与设计合同 项目名称： 项目地点： 合同编号： 委托方： 承接方： 二〇年月日
园林景观规划与设计合同 甲方（委托方）： 乙方（承接方） 根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计收费标准》，以及国家和地方有关工程设计管理法律、法规、规章的规定，甲方委托乙方对本合同所涉及的规划与设计项目提供专业环境景观设计服务，为明确权利义务关系，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分友好协商达成如下合同条款：第一条项目概况 项目名称： 项目地址：。 园林景观设计预算总面积约为平方米。 第二条服务内容 甲方在本合同中要求乙方为其提供的园景规划与设计的服务内容，具体包括下列： 1、景观扩初修改及施工图设计； 2、施工图审查出图； 3、根据园林景观项目施工进展情况，甲方如有需要乙方具体解释或调整的设计问题，在通知乙方后，乙方应派人在24小时内到工地现场，配合甲方和施工方解决景观施工现场的设计技术
问题； 4、在乙方的能力范围内，尽量提供设计材料供应商的资料供 甲方参考； 5、甲方如有需要，乙方须提供过往的业绩，园林设计及施工的项目，以作对外宣传之用。 第三条设计成果范围 本合同书设计成果范围是指甲方在本合同中要求乙方为其提供的成果文件： 1.整体的设计说明； 2.总体彩色平面图，整体鸟瞰图； 3.园区内景观的示意，彩色照片表达设计； 4.主要景点的透视效果图； 5.地下车库、人防出入口的顶盖方案说明； 6.道路、景观小品等所用材料名称； 7.植物配置设计图及植物配置说明； 8.整个小区园林景观工程造价估算； 9.小区环境景观规划总平面图（1:1000）； 10.整个小区园林景观工程造价估算； 11.各专业施工图（总平面图、种植、建筑及机构、电气 照明、给排水等）； 12.规划设计文本（含图册）8份； 所有设计文件的电子档1份，文档图层不能锁死。
景观设计合同范本 欧阳家百（2021.03.07） 合同编号： 委托方：(以下简称甲方) 设计方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法令、律例规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程景观设计事宜告竣如下协议： 一、工程概略： 1.设计工程名称： 2.设计工程地址： 3.设计工程面积： 4.设计工程规模：（景观设计效果图和施工图及包房室内装修设计） 二、设计法度： 1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积M2×元/M2计取，设计费总计元。 2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方计划设计定金为总设计费的%，即元。 3.乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测和甲
方初步交流后在三天内，提出设计构想，形成设计计划平面图，创意透视草图，由甲方审阅。 4.在甲方确认平面计划图并支付效果图设计费即总设计费的% 元后，乙方在天内完成效果图设计，包含平面安插图，整体鸟瞰图图，局部效果图等。 5.在甲方确认效果图并支付施工图设计费即总设计费的% 元后乙方在天后完成施工图设计。甲方确认后在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的% 元。 6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于计划设计前付清效果图本钱费(效果图元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张，总计元。 7.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章装订成册后，效果图、施工图才算正式生效。不然应为无效，乙方不合毛病所有施工图担任。 8、整个工程项目乙方只出一个计划，如甲方要追加第二套或以上的参考计划需另支付设计费。参考计划的设计费乙方可优惠收取。 9.其它约定： 三、双方责任： 一甲方责任： 1. 甲方包管提交的资料真实有效，若提交的资料毛病或变动，引起设计修改，须另付修改费。 2. 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通
项目 景观设计合同 项目名称： 项目建设地点： 委托方（甲方）： 合同编号：
合同条款目录 第1条项目基本情况 第2条合同依据 第3条设计范围及内容 第4条工作阶段及成果 第5条甲方需向乙方提交的有关资料及文件第6条设计时间安排 第7条酬金支付安排 第8条双方责任与权利 第9条关于工程停建、缓建及延期 第10条其它 第11条附件
第1条项目基本情况 1.1项目名称： 1.2项目规模：暂估平方米 1.3设计范围：。（详见附件1：设计范围框线图） 第2条合同依据 2.1《中华人民共和国合同法》。 2.2国家及地方有关工程设计管理法规和规章。 2.3建设工程批准文件。 2.4甲方提供的资料。 第3条设计范围及内容 3.1乙方设计范围： 红线范围内的景观园林方案、初设及施工图设计，包括园建、景观构筑物、园林供水排水及园林植栽、照明、音响布置等相关内容。 3.2乙方工作内容： 3.2.1硬景设计，包括小区入口，边界围墙、地面、铺装材料和细部等；景观涉及 的地下车库车行及人行出入口、采光井、通风井、垃圾转运站等的基础结构 以上部分的景观设计。 3.2.2园林建筑物、入口岗亭、亭台、花架、园景墙、花池、园路。 3.2.3架空层设计（地面、墙面和吊顶） 3.2.4小品、艺术品、花盆、长凳及垃圾桶提供式样、尺寸和材质。标识牌提供意 向图片。雕塑提出主题及品质建议，由专业公司制作。 3.2.5儿童游乐场的布局和设施选型建议。 3.2.6场地竖向设计。 3.2.7植栽设计，其中包括树木、灌木和地被植物。 3.2.8景观工程相关的水、电、结构设计：
3.2.8.1景观园林的供水排水设计 3.2.8.2水景、喷泉的喷头形式，参数，喷高，预留水景给水接入口 3.2.8.3预留水景动力电源 3.2.8.4电气系统图：园林照明灯具的造型、型号、参数选择，照明灯具分布 位置及灯具回路控制系统、地下管线布置及配电设计 3.2.8.5室外景观工程背景音乐音箱的布点及外形选型 3.2.8.6结构施工图 3.3乙方工作不包括以下内容，但可协助有关专业公司和其它设计单位的工作： 3.3.1地下室顶板的防水及排水层工程 3.3.2水景、喷泉管道工程设计，水处理及净化系统工程、电气线路工程 3.3.3音响的设备选型和管线（根据具体要求而定，一般建议甲方把消防音响与背 景音乐做成一套共用） 3.3.4高度超过3米的挡土墙、防洪设施（如有防洪要求的河道挡土墙、坝、闸）、 高度6米以上景观构筑物、消防车通过的桥梁、车行桥梁、跨度大于等于20 米的园路桥的结构设计，架空楼板超载加固及地下室顶板上的二次架空结构 ，膜结构、超过5米的钢结构及游泳池结构施工图设计 3.3.5其它超出本公司设计资质要求的施工图设计内容（通常包括建筑单体，市政 工程，地下工程等子项目） 3.3.6专业艺术模型和销售宣传模型、效果图制作 3.3.7施工图预算编制 3.3.8竣工图纸的绘制 3.3.9自动灌溉系统设计 3.3.10所有工程用料的质量保证和验收 3.3.11派驻工程管理人员长期驻守工地 3.3.12向政府相关部门报建，备案及有关设计资质要求等事宜。 第4条工作阶段及成果 乙方按照本工程的工程进度分五个阶段进行。 第一阶段：方案设计 4.1考察现有的地盘环境条件，包括地面条件、边界、小气候以及小区内外的视觉效 果。