变压器安装施工合同【一】:变压器安装施工合同变压器安装施工合同甲方仙桃市农鑫水产专业合作社乙方仙桃市电力工程有限公司根据《中华人民共合国合同法》的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同，双方共同遵守。

一、工程名称安装630KVA变压器二、工程地点仙桃市农鑫水产专业合作社深加工基地。

三、合同价款与付款方式合同总价款220万元（含630KVA变压器的价款）。

付款方式合同签定后付款30%，工程竣工验收合格后15日内付款60%，余款90天后付清。

四、合同期限2011年8月20日至2011年10月30日。

五、质量要求符合电力局验收标准。

六、甲方责任1、甲方责任现场的质量监督和管理。

2、按合交付工程款。

七、乙方责任1、保证变压器的质量符合国家标准。

2、按照国家有关规范施工。

3、加强现场施工安全管理，严禁违章作业和违章指挥。

八、违约责任1、乙方未按合规定时间竣工，每逾期一天，按合同总额的1%缴纳违约金。

2、因乙方原因致使工程质量不符合约定，造成人身和财产损失，乙方应承担违约责任。

3、甲方逾期支付工程款的，应按日支付3‰的滞纳金。

九、未尽事宜双方协商解决。

十、本合同一式三份，双方各持一份，主管机关一份。

甲方仙桃市农鑫水产专业合作社乙方仙桃市电力工程有限公司法人代表法人代表年月日变压器安装施工合同【二】:变压器施工合同(修改稿)电力安装工程甲方（发包方）施工合同2012-3-26变压器安装施工合同。

乙方（承包方）电力安装工程施工合同甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规之规定，结合本工程具体情况，甲乙双方在遵循平等、自愿及诚实信用的原则下，经协商一致，甲方同意由乙方承担“美芦水郡小区三期工程（2#、4#、6#、8#楼）”项目配电安装工程施工，为明确双方权利义务，特签定本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况工程名称:美芦水郡三期2#、4#、6#、8#楼500KVA箱式变压器安装工程工程地点: 萍乡市芦溪县袁河西大道第二条承包范围新装500kVA箱式变压器一台，完成项目的设备采购、安装、调试及后期用电手续办理工作。

第三条承包方式本工程实行总价包干。

按国家、地方、电力行业现行专业技术和电力生产安全管理规定及设计图纸施工，设备及材料由乙方按照设计图纸组织采购、安装。

采购的设备、材料必须符合设计图纸、GB3906-91、TEC-298以及GB7251-1997国家现行规范及电力行业的相关要求。

乙方负责安装的工程质量必须符合国家现行规范及电力行业标准，安装后必须组织电力部门工作人员进行验收并安全送电。

第四条合同工期1、自2012年月日开工至2012年月日配电工程安装调试完达到验收合格标准，具备设备带电运行条件结束，总历工期为 30 日完成全部施工任务。

2、如遇不可抗拒的自然灾害、重大设计变更或甲方建筑工程不具备开工条件，乙方可向甲方提出工期顺延。

第五条工程总价和付款方式一、工程总价经双方协商，本工程合同总价定为。

二、付款比例1、合同签订后，乙方将材料运至施工现场并经甲方验收合格的条件下，三个工作日内甲方支付乙方20万（贰拾万元整）工程款；2、变压器及主电缆安装完毕后，甲方支付给乙方6万（陆万元整）工程款；3、2#楼完成通电并通过电力部门验收合格，三个工作日内甲方支付给乙方12万（拾贰万元整）工程款；4、当4#、6#、8#楼完成通电并通过电力部门验收合格，三个工作日内支付15万（壹拾伍万元整）工程款；5、工程全部完工并通过电力部门验收合格，并移交给供电局之后个工作日内甲方将剩余工程款一次性付清给乙方；6、在工程款未全部结清前所有设备属甲方所有。

第六条甲方权利义务一、对乙方所购买的材料及安装程序进行验收，如乙方不按设计图纸进行施工，甲方有权终止合同。

二、甲方为乙方在办理相关手续时提供相关支持。

三、按合同约定支付工程款。

第七条乙方权利义务一、必须严格按照设计图纸及国家现行规范、电力行业规定采购设备材料及工程施工，并负责办理与供电部门的相关手续。

二、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。

三、乙方必须按规章制度和合同规定安全、文明施工，自觉、积极地、无条件的接受甲方的监督。

乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工人员、设备、材料安全，服从相关职能部门的管理，因自身原因造成的安全事故和财产损失自行承担全部责任。

四、工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准。

乙方必须严格按照设计图纸施工，如检验质量不合格，由乙方返工至符合要求为止，并承担一切费用。

五、本合同签订后由乙方积极组织施工，保证工程在合同期内完成，若有延期，每延期一天向甲方缴纳违约金元。

六、工程竣工验收合格投入正常运行后日内，乙方向甲方办理移交手续并提供竣工资料及其他资料。

第八条违约责任任何一方未按合同约定履行责任，须向对方承担损失费用，根据实际发生的情况计算损失费用。

第九条争议解决本合同在履行过程中发生争议协商解决，若协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条协议生效本协议壹式肆份，甲乙双方各执贰份，自签字盖章后生效，具有同等法律效力。

附件1、设计图纸一份甲方（发包方）（公章）乙方（承包方）(公章)委托代理人委托代理人签订日期签订日期变压器安装施工合同【三】:变压器安装协议编号***********变压器安装协议书变压器安装施工合同。

***********************年月日甲方乙方日期“普罗旺斯”项目部制作发包方**************************** （以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）为明确甲乙双方在淮阳县“普罗旺斯”住宅小区施工用电之变压器及其配套设备安装施工过程中的权利和义务，促进双方的合作与配合，按时保质保量的完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本协议，以便共同遵守。

一、工程名称“普罗旺斯”住宅小区变压器安装工程二、工程地点新民路东侧“普罗旺斯”小区围墙院内三、承包内容变压器及以上设备、材料等采购与安装，通电调试并通过验收、送电等。

四、工程价款￥550000元（大写伍萬伍仟圆整）五、工期签订合同之日起个工作日。

如遇不可抗力或因甲方提出变更等原因，工期顺延。

五、双方职责 1、 2、甲方应向乙方提供安装具体位置及地下管线等情况。

乙方在开工前应组织实施由自身施工界区内的用水、用电；安排施工进度计划、材料设备加工采购等，做好一切施工准备。

3、乙方严格按照合同及国家标准、规范组织施工，自觉接受甲方代表在施工过程中的监督。

4、变压器安装施工合同。

乙方安装的变压器等设备应能满足正常施工（乙方负责通电）。

六、材料、设备供应变压器、低压配电柜及所需材料均由乙方负责采购并安装调试。

七、工程款支付工程完工验收合格后，甲方将全部工程款一次性支付给乙方，乙方承诺保修期为壹年。

八、质量要求为保证工程质量，乙方在施工时必须按照电力安装施工验收规范标准施工，所采购的设备材料均应符合国标要求，工程质量达到合格标准九、竣工验收乙方在工程全部完工并调试合格经有关部门验收后，向甲方提供调试及准用合格证明文件。

十、安全 1、乙方有责任对工人进行安全教育，严格执行操作规范，持证上岗。

2、在施工中所发生的一切安全问题及因乙方管理不善造成的损失，均有乙方自行承担。

十一、本协议一式三份，甲乙双方各执一份。

本协议自签订之日起生效，工程验收合格、双方结清账款并完善所有财务手续后自动失效。

十三、未尽事宜未尽事宜双方根据具体情况协商解决。

甲方（盖章）法人（委托代理人）经办人:日期年月日（盖章）法人（委托代理人）经办人: 日期年月日乙方变压器安装施工合同【四】:xxx酒店250kVA变压器安装工程施工合同(xxx县xxx酒店250kVA变压器安装工程施工合作协议书甲方xxxxxx工程有限公司乙方xxxx鉴于甲方需要进行xxxx县xxxx酒店250kVA变压器安装工程施工；鉴于乙方具有本工程的施工能力和资质；鉴于甲方愿意将本合同授予给乙方和乙方愿意按照本合同的条件和条款承接本工程，本着公平、公正、平等和自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则，为明确责任和相互协作配合，经双方协商，签订本合同，双方共同遵守。

一、工程名称及内容1、工程名称xxx县xxxx酒店250kVA变压器安装工程2、工程发（承）包范围（1）本标段工程走廊范围内的青苗赔偿工作由建设单位负责完成。

（2）本工程线路部分所用的金具、铁件、砼杆、导线、绝缘子、设备等施工材料由建设单位统一采购供应。

（3）除（1）—（2）款确定的由建设单位完成的工作外，本工程施工图中其他所有本体工程施工、安装、调试、保修等均为承包商的承包范围。

（4）工程内容1、安装变压器 xxx 台，型号为S11-250kVA；新增高压计量 xxx 台；安装真空断路器xxx 台；安装跌落式断路器 xx组；安装隔离开关组；2、新建公里，采用YJV22-10kV-3×50高压电缆敷设；组立10米电杆 xxx根。

（5）竣工资料的整理。

3、工程地点 xxx县xxx镇二、工期要求本工程工期由乙方进场（进场时间由甲方提前两天通知）算起天内完成。

除不可抗拒因素外，乙方应在规定的工期内按照合同和行业规范的质量要求完成各项施工作业。

三、工程质量和检查验收1、乙方必须在工地常驻施工安全、技术和质量的技术负责人，并对工程的施工和质量负责，开工前必须将有关技术负责人的名单送给甲方备案。

2、由业主方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程，监理方有权随时检查。

3、由业主方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证书方可用于工程。

对材料改变或代用必须经原设计单位发正式书面通知同意并经业主方派代表签证后，方可用于工程。

4、隐蔽工程必须经监理方派驻代表检查、由乙方填写隐蔽工程验收单后并经监理方派驻代表验收签章后，方可进行下一道工序，但不作为增加总包价款的依据。

5、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量结果送甲方。

单位工程完工时，应会同甲方、业主方和监理方进行单位工程中间验收。

6、乙方对乙方所施工的工程质量负全责。

乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方工地管理代表。

一般质量事故的处理结果应送甲方和业主方备案；重大质量事故的处理方案，应经甲方、业主方、设计单位、监理方等单位共同研究，并经设计单位、监理方代表签证后实施。

7、业主方和监理方有权制止乙方违章施工或不符合设计要求、或不满足施工工艺要求的行为，有权下达停工令。

乙方在接到监理方或业主方停工令时必须立即停工，停工令以业主方或监理方驻工地代表签署的书面文件为准。