测绘服务合同
（合同编号：）项目名称：XXXXX市场
委托单位：XXXXXXXX有限公司
承担单位：XXXXXXXXX分公司
合同签订时间：年月日
合同签订地点：XXXX
委托方：ＸＸＸＸＸＸＸＸ有限公司（以下简称甲方）
承担方：XXX勘测设计有限公司XXX分公司（以下简称乙方）
ＸＸＸＸＸＸＸＸ有限公司（以下简称甲方）和XXX勘测设计有限公司XXX分公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，结合本项目的具体情况，双方协商一致，签订合同如下：
第一条作业范围与规模
1、项目名称： XXXX市场
2、项目位置及规模：XXXXX区行政辖区范围内，规模约：XXX 亩。
第二条作业内容
1、图根控制测量。
2、 XXX亩1：500全野外数字化地形图测量。
第三条依据、标准、要求
（一）技术标准和依据
1.《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）;
2.《国家三、四等水准测量规范》（GB 12898-91）;
3.《城市测量规范》（CJJ8-99）;
4.《1：500 1：1000 1：2000外业数字测图技术规程》（GBT 14912-2005）;
5.《1：500、1：1000、1：2000地形图图式》（GB/T20257.1-2007）;
6.《数字测绘产品质量要求》（GB/T17941-2008）;
7.《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》（GB/T 18316-2008）;
（二）技术要求
1. 平面坐标系统：采用“1980西安坐标系”。
2 高程系统：采用“1985国家高程基准”。
3 投影方式：高斯-克吕格正形投影按3度分带，中央子午线为东经111º00ˊ。
4 成图比例尺：1：500.
5 成图方法：采用全解析成图
6 基本等高距：0.5米。
第四条乙方提交成果
1、1:500全野外数字化CAD图。
以上成果资料数据光盘1份。
第五条成果资料所有权、使用权和著作权归属的约定
乙方生产的本项目成果资料的所有权、使用权和著作权归甲方所有，乙方未经甲方允许不得向第三方转让或者用于其它商业用途。
第六条工期
乙方于签订本合同之日起5个工作日内向甲方交付本项目全部成果资料。
第七条成果资料交接
7.1 本项目全部成果资料交接地点为 XXXX区。
7.2 乙方应当于全部成果资料交付前 3 日通知甲方,甲方自接到乙方递交成果资料之日起 5 个工作日内完成检查工作，并出具书面结论。
第八条技术服务费：
第九条费用支付方式
1、整个项目工作完工且通过业主验收后，甲方需在5个工作日内向乙方一次性结清合同款即人民币XXXXXX元整（¥XXXX.00元）给乙方。
乙方在收到相应款项后 5个工作日内开具相应金额的税务发票给甲方。
第十条甲方义务
10.1甲方自本合同签订之日起 1 日内向乙方提交有关资料和提出有关技术要求。10.2甲方派出代表协助管理和指导乙方的现场及内业工作，乙方工作有违反规程规范和甲方技术要求的，甲方代表有权责令其返工、停工、退场。
10.3 甲方保证合同款项按时到位，以保证本项目顺利进行。
10.4 甲方允许乙方内部使用执行本合同所生产的成果资料。
第十一条乙方义务
11.1乙方自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，根据甲方提供的有关资料和技术要求于 3 日内开始进场作业。
11.2 乙方应当根据技术要求按合同工期完成本项目工作内容。
11.3 乙方应服从甲方现场管理人员的技术管理和技术指导。
11.4 对甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果或数据成果，乙方有义务保密，未经甲方同意不得向第三方转让或泄漏，否则，甲方有权对此追究乙方责任。
第十二条甲方违约责任
12.1由于甲方的原因而造成乙方停窝工的，甲方应付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产量计算，同时工期顺延。
12.2因甲方原因未能按时支付乙方合同款项，甲方每延期一天按应付而未付部分款项的1‰及当时银行贷款利息向乙方偿付违约金。
第十三条乙方违约责任
13.1合同生效后，乙方擅自中止或解除合同的，乙方应向甲方双倍返还合同预付款。
13.2因乙方原因未能按合同规定的日期提交本项目成果资料，乙方每延期一天，按未完成部分款项的1‰向甲方偿付违约金。因不可抗力、天气、交通、政府行为、群众阻扰、甲方提供的资料不准确等影响作业的客观原因造成的工程拖期，乙方不承担违约责任，同时工期顺延。
13.3因乙方提供的成果资料质量不合格，乙方应无偿给予返工或采取补救措施，以达到质量要求，同时，乙方应承担工期延误责任；造成甲方经济损失的，乙方应承担相应的经济赔偿责任。
第十四条由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。第十五条因合同执行过程中发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，达不成协议或调解不成的，双方均可就合同产生的纠纷向合同签订地人民法院起诉。
第十六条本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，甲乙双方协商一致后签订的本合同补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十七条本合同由双方代表签字加盖公章（或合同章）后生效。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，，每份具有同等法律效力。（本页之后无正文）