施工合同

甲方：

乙方：

为确保xxxxxxxxxxx河道治理工程按期保质保量完成，我公司决定将对该工程的河道治理分项工程进行分包，依据建筑法、合同法以及甲方与业主签订的总包合同及其其它有关法律法规和标准，按照甲乙双方平等自愿的原则, 经甲乙双方协商达成一致，签订本协议，以便共同遵守。

一、工程名称：xxxxxxxxx河道治理

二、工程地点：xxxxxxxxx

三、工程范围：机械开挖河道土石方、淤泥、部分土方回填等。（以实际工作内容为准）

四、承包方式：固定综合单价

五、结算综合单价：

1、大型挖掘机挖淤泥：元/m3

2、挖运淤泥（运距综合考虑）：元/m3

3、挖运土方（回填用土）：元/m3

4、挖运土方（运距场内范围）：元/m3

5、挖运土方（运距场外范围）：元/m3

6、回填土方：（运距综合考虑）：元/m3

备注：

（1）是否需要利用或运出场外必须按照甲方要求。

（2）乙方自备材料时材料价格必须遵循甲方项目部考察后的价格。

（3）无合同单价的项目，甲方制定。其中：

①、人工单价：25元/定额工日

②、材料价格：按当地同期市场执行（以甲方提供的价格为准）。

③、机械单价：执行《2003年山东省建设工程施工机械单价表》中的台班单价。

（4）此综合单价已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费。以及满足城建需要车辆冲洗费用(包括机械)运土中城建规定各种费用.办理

各种政府要求的手续以及地方协调、修筑施工便道等一切费用。

六、计量方式和验收

施工发生的工程量据实结算（土方计量以实方为计量标准），,须经甲方项目经理进行签订认可核实。

七、付款方式：

1、合同签订后，甲方收去万元为质保金，工程开工10后返还给乙方。

2、进度款每次拨付合格工程造价（需经审定）的80%，余款在工程竣工后壹年内分期付清（不计利息），其中工程进度款支付时间与甲方和建设方支付时间同步。

七、工期： 2012年月日— 2012年月日

1、如乙方自身原因造成的停工或拖延工期，第一天罚款3000元，第二天5000，往后每天罚款10000元（从工程款中扣除）。

2、其中局部单项工程必须满足甲方时间要求，如拖延工期，每拖延一天罚款3000元（从工程款中扣除）。

3、因天气原因和业主方因素造成无法施工，免于误工处罚。

八、质量：合格

工程竣工验收达不到质量要求的，乙方除承担保修及返工费以外。甲方罚乙方工程总造价的10%。

九、施工要求：

1、乙方人员应服从业主代表、监理、甲方现场管理人员的管理，否则取消乙方施工资格并拒付工程款。

2、乙方必须按期保质保量完成合同条款（三）中的全部工程项目，否则视为乙方违约，对乙方不履行或剩余的工程，由甲方安排其他队伍继续完成，由此，增加的费用（包括调价和相关费用）从乙方已完工程款中扣抵。

3、在工程施工期间及质保期内的所有地方关系协调均由乙方负责。

4、乙方人员不得去甲方及业主方闹事，否则发生一次罚款2万。

十、安全：一切安全事故、责任及经济赔偿均由乙方承担。

十一、环境保护：乙方应自觉遵守现行国家、xx省、xx市关于环境保护的法律、法规以及其他规定，因乙方原因造成环境污染由乙方承担全部责任。

十二、其它事项：

1、本合同未尽事宜，双方协商后签订补充协议，补充协议本合同具有同等法律效力。

2、甲乙双方在合同期如发生纠纷，可协商解决或提交xx市建设局裁决，或向工程所在地人民法院提起诉讼。

3、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份，自双方签字盖章后生效，价款结清后失效。甲方代表：（章）乙方代表：（章）

2012年月日