风电道路合同
进场检修道路承包合同书
甲方：_______________
乙方：_______________ 乙方身份证号：_______________________________________
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条工程概况
工程名称：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径工程第二条工程地点：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路
第三条工程承包范围
盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买，使用装载机推4M宽0.35深的基槽（局部
地基看现场而定），然后铺山皮石采用平地机整平后洒水，再采用20T压路机碾压（密实度必达到0.94以上）再铺大小适中的沙石细骨料，采用平地机整平后洒水进行二次碾压。修建道路时以施工图纸的做法及质量为准，超出预算，甲方不予补给。建管办的临时要求用工已包括在内，甲方不再给补零工。
第四条工程工期
1.计划开工日期：2015年8月26日，计划完工日期：2015年9月11日
2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
3、如乙方原因造成工期（根据甲方进度计划安排）延误，每延误一天，乙方赔偿甲方1000元，延误15天以上，甲方可终止合同，乙方并承担延误工期给甲方造成的损失。
第五条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到本工程施工图纸及国家现行规范、行业标准的要求（道路弯转半径，不得小于35 米）。
第六条甲方责任和义务
1、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2．负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3．根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员所造成的后果由乙方负责。
第七条乙方责任和义务
1．遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2．严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同道路承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主、监理、甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3．技术工人必须按国家规定持上岗证，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%
4．服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；
5．做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：6．为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）；
7．进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18 岁以下的未成年人和55 岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
8．甲方在资金暂时（一个月）不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙
方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
9 、如按照相关规定，乙方劳务承包必须以有资质的劳务企业和甲方签定承包合同，则乙方必须按照相关规定联系有资质的劳务企业与甲方签定劳务合同并承担相应费用，不得影响工程进度的正常进行。如因此停工给甲方造成损失由乙方承担。
10.凡是本工程的涉及到的土地征用协调，施工人员，工程所需一切材料均由乙方自己提供。
11.道路完成后，直至大型设备进场施工完成，如有牧民因乙方所修道路发生阻碍事件，如道路超宽或由乙方因施工碾压草原，扬尘毁坏草原及围挡等，如有类似事件出现，乙方负责解决费用及修复，甲方为此事不在向乙方增加任何费用。
第八条环境保护、安全生产和文明施工
1．甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2．乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，乙方承担一切责任后果和经济费用。
发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3．乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。由于自身原因及违章操作造成事故，乙方承担一切责任后果和经济费用。
第九条材料、设备供应与管理
风场检修道路路经施工所需材料，设备，机械，均由乙方自己提供，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。
第十条承包方式、价格及包含的内容
1．承包价格所包含的内容：
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：机具费用；
各种主材料费；辅助材料费用；各种周转材料费用；各类材料的二次倒运费；自然气候影响等不可预见工日费用；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的测量放线、机械设备维修和安装拆卸用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工及材料费用；承包工程范围内的不可预见费用。
2?本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。按道路每公里95000 元（大写）玖万伍仟元，（最后决算以实际
测量为准）。
第十一条结算办法及付款方式
1 ?甲方不预付乙方生活费用，承包费用按工程进度支付当月工程的
70%付款时间为业主付款后，承包工程完工验收合格后付至工程总量的90% 余款待大型设备安装完后支付。（结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数）
第十二条施工验收
1 .乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；乙方应当及时对自己施工成果组织有关部门进行初步验收、中间验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2 .乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作的费用另外协商）
第十三条工程保修
1.①保修范围：乙方所承包范围内的所有道路施工。②期限：自竣工验收合格后一年内。
2.保修责任：道路完成后在在保修期间内，乙方负责对道路进行定时的检查、养护和维修，如发现道路有凹陷，应及时处理和维修，时刻保证道路畅通。
3.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维
修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
第十四条保险
1 ．乙方负责人必须为从事特殊工种作业的人员办理意外伤害保险并为自有设备办理保险，支付保险费用，乙方为施工场地内人员生命财产和乙方方提供的施工机械设备办理保险，支付保险费用。
2 ．保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十五条争议
1 ．甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2 ．发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；
2 ．1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
2 ．2 调解要求停止合同工作，且为双方接受；
2．3 仲裁机构要求停止合同工作；
2 ．4 法院要求停止合同工作。
第十六条不可抗力
1 ．不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。
2 ．不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。
3．因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
4．因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第十七条合同解除
1 ．如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。
2 ．因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第十八条合同终止
双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。
第十九条本合同一式_4_份，甲方__2—份；乙方_2_份
第二十条补充条款未尽事宜双方协商解决。
第二^一条合同生效本合同双方约定当日生效
合同签订时间： ________________ 同签订地点：____________________
甲方（盖章） ____________________
代表签字
乙方（盖章）： _______________ 乙方身份证号____________________________
甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同 合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02 合同编号（乙方）：山西熙和集团有限公司 工程名称：甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程 发包方：大唐威武新能源发展有限公司 承包方：山西熙和集团有限公司 签订日期：2014年9月 签定地点：北京市海淀区
协议书 发包方：大唐威武新能源发展有限公司 承包方：山西熙和集团有限公司 大唐威武新能源发展有限公司（业主名称，以下简称“业主”）为实施甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受山西熙和集团有限公司（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（￥ 2200万元）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3.工程规模：300MW。 4. 承包商项目经理：吴止境 5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。 6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 8. 本协议书正本贰份，合同双方各执壹份；副本捌份，合同双方各执肆份。
技术咨询服务协议 项目名称：XXX风电场项目 委托方（甲方）：北京国际工程承包有限公司 受托方（乙方）： 签订时间：二〇一一年六月二十六日 签订地点：北京华贸中心 有效期限：2011-6-26—2012-6-25 中华人民共和国科学技术部监制
填写说明 一、本合同书根据国家科技部发布的示范文本编制，适用于技术咨询工程。 二、合同条款中带“□”的内容，为选择性条款，请在选定内容后面的“□”中打“√”或打“×”。 三、对于合同有关条款，签约方需约定更多内容，可另行附页。 四、本合同中签约方约定无需填写的条款，可在该条款处注明，尽量不留空白。 五、委托代理人签订本合同时，应当出具有效的委托证明。 六、通过中介机构签订本合同的，应将中介合同作为本合同的附件。 鉴于： 本合同签约各方就本合同书中所描述的技术咨询内容、工作条件、费用支付、验收标准、风险责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》之规定，达成如下协议，由签约各方共同属守。 第一条签约方 甲方（委托方）：北京 XXX国际工程承包有限公司 乙方（受托方）： 第二条合同性质 本合同属于技术咨询合同。 第三条签约时间和地点 本合同由上述签约方于2011年 6 月28 日在北京签订。 第四条项目名称（用简明、规范的专业术语概括本合同针对的特定技术项目）XXX风电场项目
第五条咨询内容 5．1 本合同所要解决的特定技术问题是： 对XXX风电场建设项目进行调查，提供可行性论证、技术预测、专题技术调查及分析评价报告等活动。 5．2 咨询要求： 1.对甲方所提问题的回复准确及时； 2.总结性报告能客观反映项目情况。 5．3 咨询方式： 乙方派遣专业技术人员和定期提供总结性报告。 5.4 双方各自职责 5.4.1 甲方职责 5.4.1.1在合同履行期内，甲方应向乙方提供项目相关资料，具体见附件确认表。 5.4.1.2甲方提供协作事项的时间和形式: 自合同订立之日起提供相关协作事项，甲方派出相关人员并直接提供相关资料。 5.4.2 乙方职责 5.4.2.1 对技术项目进行调查，参与甲方工程立项工作，讨论项目方案、可行性分析，给出技术上的意见； 5.4.2.2发现甲方提供的技术资料、数据有明显错误和缺陷的，应当及时通知甲方补充、修改； 5.4.2.3设计阶段，对于图纸的合理性给出指导性意见； 5.4.2.4协助甲方招投标工作；
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 风电施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
风电场施工合同 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 年月日
合同协议 甲方： _________________________________ 乙方： _________________________________ 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： (1) 合同协议书； (2) 合同条件及附件； (3) 中标通知书； (4) 招标书(包括澄活文件)； (5) 图纸； (6) 技术标准和要求； a. 包括在合同文件中的书面技术规范 b. 参考资料中包括的技术规范 (7) 投标书(包括澄活文件)； (8) 其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币(大写) 元整() 3. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准.满足设计和施工验收规范要求、满足达标投产的考核条件、分部、分项工程合格、单位工程优良。 4. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 6. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 7. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本四份，合同双方各执二份。 8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 签字贞：本贞无正文
合同协议书 本协议书有XX国际电力集团有限公司（以下简称“业主”）与上海电气集团股份有限公司以下简称“承包商”）于年月商定并签署。 一、工程名称 XX风电场一期工程。 二、建设规模 本期工程装机容量41.25MW, 安装33台WTG1250kW风力发电机组。 三、建设地点 XX省右玉县。 四、投产日期 业主与承包商确定的投产日期为：第一批6台机组于2007年8月1日前完成240小时试运行；第二批14台机组于 2007年12月31日前成240小时试运行；第三批13台于2008年8月1日前成240小时试运行。 五、保函 总承包合同签字生效后两周内，承包商开具并向业主提交符合合同要求的履约保函和预付款保函。 1、预付款保函金额等同于承包商收到的预付款额，为合同价格的7%； 2、履约保函为合同价格的10%。 六、价格和工作范围 鉴于业主拟建XX风电场一期工程，承包商承诺以交钥匙总承包的方式承担本工程承包商工作范围内的有关设施的勘测设计、制造、采购、运输、交货]土建、安装、监造、调试、机组运行、培训、性能试验、技术服务、240小时试运行后的
540天质保护期及完成修补其由承包商责任造成的任何缺陷。除合同中另有约定外，甲方无须再向乙方支付其他费用。 七、其他事项 1、本合同协议书中所用术语与下文提到的合同文件中相应术语的含义相同。 2、下列文件应作为合同的组成部分，同时，为了解释的目的，文件的优先次序如下： 2.1合同协议书 2.2业主要求 2.3 业主要求—技术规范书 2.4 合同条件 2.5 承包商建议书 上述文件包括了业主和承包商到本协议签订日期为止关于本项目的全部协议，并取代以往双方为本项目所达成的所有协议、合同、备忘录和会议纪要等，《技术规范》中与本合同其它文件相冲突的以合同其它文件为准，不相冲突之处继续执行。 3、鉴于业主将合同条件规定付给承包商各种款项，承包商特在此立约，保证全面按合同规定完成承包范围内的工程。 4、鉴于承包商将承担上述承包范围内的工程，因此，业主特在此立约，保证按照合同规定的方式和时间，向承包商支付合同规定的款项。 5、本合同协议书一式四份，自双方授权代表签字并盖章后生效。 授权代表签字：授权代表签字： 业主（盖章）：承包商（盖章）：
甲方合同编号：XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场 道路、基础、平台、风机安装工程施工合同 甲方： 乙方： 年月日
合同协议 甲方： 乙方： （业主名称，以下简称“业主”）为实施 （项目名称），已接受（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币（大写）元整（￥）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 8. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本六份，合同双方各执三份。
9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编：
编号：QJ-HT-0180 技术服务合同标准范本(官 方版) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
技术服务合同标准范本(官方版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 标准版技术服务合同 甲方： 乙方： 甲方因生产需求，需要乙方提供技术支持，为明确双方权利义务，特约定如下，以资共同遵守： 一、服务内容、要求和方式 1、服务内容和要求： 1.1乙方为甲方提供的金属材料力学性能试样进行力学性能分析并出具 报告。 1.2乙方为甲方提供的金属材料化学性能试样进行化学元素分析并出具 报告。
1.3乙方为甲方所使用的量具进行周期性检定及校准。 2、服务方式： 2.1服务采用按次服务方式，并按实际服务次数计费，服务地点在乙方公司。 二、协议期限 本协议约定的服务期限自年月日至年月日，期限届满前双方协商是否续签，未续签的，期满自动终止。 三、服务费用 1、服务费按照实际服务次数计费，具体服务次数以甲方要求和乙方实际提供服务为准。 2、服务费每月结算一次，在次月10日前支付上月服务费用，以现金方式支付。 四、双方权利和义务 1、甲方有权按照约定要求乙方完成服务任务，并按时支付服务费用。 2、当甲方有需要时，乙方有义务为甲方提供人员与设备资质证明 五、违约责任
合同编号： XXX项目前期总包合同 甲方： 乙方： 二○一年月
XXX项目前期总包合同为明确甲乙双方的权利与义务，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、互惠、互利原则上，经双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。 1．定义 1.1.甲方：指XXXX，或其合法受让人。 1.2.乙方：指中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司，或经甲方同意的其合法受让人。 1.3.双方：甲方和乙方合称双方。 1.4.项目：指位于XXX项目。 1.5.合同：指甲乙双方签署的本文件，包括合同的附件。 1.6.技术服务：指乙方接受甲方的委托，根据甲方的要求，利用自身的信息优势和专业水平，提供项目可行性研究及其他专题报告服务，为甲方提供合同约定的技术服务成果。 1.7.技术服务成果：指合同第3条约定的技术服务成果，及合同未明确约定但根据法律规定或属于完成项目可行性研究及其他专题报告所必需的其他成果。 1.8.技术文件：指甲方根据合同约定向乙方提供的所有报告、图纸、标准、规范等技术文件。 1.9.合同总价：指根据合同规定乙方在正确地、完全地履行合同义务后甲方应支付给乙方的费用，包括人工费用、技术服务成果印刷费用、考察调研费用、差旅费、税费、利润等与合同有关的所有费用。 1.10.日、月、年是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。 1.11.元：指合同中作为货币单位的人民币元。 2．技术服务的内容、质量标准 2.1.技术服务的内容： 2.1.1.进行风资源评估及可行性研究报告编制；确定项目任务和规模，论证项目开发的必要性及可行性；对项目的建设条件进行评价；提出机组优化布置方案和项目建设方案；进行工程投资估算和财务评价。 2.1.2.完成并获取风电场其他专题报告批文具体包括无军事设施证明、无文物证明、
风电场风力发电机组安装工程施工合同 -----------------------作者： -----------------------日期：
民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同 合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02 合同编号（乙方）：熙和集团 工程名称：民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机 组安装工程 发包方：大唐威武新能源发展 承包方：熙和集团 签订日期：2014年9月 签定地点：市海淀区
协议书 发包方：大唐威武新能源发展 承包方：熙和集团 大唐威武新能源发展（业主名称，以下简称“业主”）为实施民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受熙和集团（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规 b.参考资料中包括的技术规 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（￥ 2200万元）该价格为本合同约定工程围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3.工程规模：300MW。 4. 承包商项目经理：吴止境 5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。 6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。
进场检修道路承包合同书 甲方： 乙方：乙方身份证号： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径工程第二条工程地点：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路 第三条工程承包范围 盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买，使用装载机推4M宽0.35深的基槽（局 部地基看现场而定），然后铺山皮石采用平地机整平后洒水，再采用20T压路机碾压（密实度必达到0.94以上）再铺大小适中的沙石细骨料，采用平地机整平后洒水进行二次碾压。修建道路时以施工图纸的做法及质量为准，超出预算，甲方不予补给。建管办的临时
要求用工已包括在内，甲方不再给补零工。 第四条工程工期 1.计划开工日期：2015年8月26日，计划完工日期：2015年9月11 日。 2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 3、如乙方原因造成工期（根据甲方进度计划安排）延误，每延误一天，乙方赔偿甲方1000元，延误15天以上，甲方可终止合同，乙方并承担延误工期给甲方造成的损失。 第五条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到本工程施工图纸及国家现行规范、行 业标准的要求（道路弯转半径，不得小于35米）。 第六条甲方责任和义务 1、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验 的控制、监督、检查和验收。 2?负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3?根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员所造成的后果由乙方负责。
临时道路施工合同 发包人： 承包人： 根据《中华人民共和国合同法》，发包人同意临时道路工程由承包人负责施工，为明确双方权利义务，经协商达成本协议。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：临时道路包括临时道路的路基平整、压实宽6米，路基及路肩内倒渣土回填压实，2:8灰土夯填300mm厚宽6米，C20砼整体路面200mm厚（商砼）宽5米，具体以现场实际测量计量为准。 第二条合同工期 本合同年月日开工，年月日竣工，施工期间如遇雨天或不可抗拒的自然灾害和特殊情况，工期顺延。 第三条质量要求 质量要求达到标准，按现行施工技术规范和发包人要求施工，满足发包人要求。 第四条合同价款及结算支付方式 合同价款：，以双方最终确认的结算为准。 1、合同综合单价：道路渣土内倒回填单价9.9元/m3；路基整平、压实3.5元/m2；2:8灰土夯填300mm厚28元元/m2；C20砼整体路面200mm83.2元/m2；零星用工42元/工日；石粉70元/m3；上述综合单价包括人工费、机械费、材料费、运输费、管理费、税金等全部费用，承包人不得以任何理由再额外向发包人要求任何费用。 2、工程量计算：施工前确认施工范围，工程量按发包人要求由发包人、监理、承包人代表现场核实，共同确认。 工程款支付方式： 第五条发包人责任 1、开工前发包人将施工部分及要求向承包人技术交底。 2、发包人由监理和审计负责工程监督、验收和工程量的复核。 3、协调现场障碍物（地下墓穴、建筑物、构筑物、树木等）的拆除工作。 第六条承包人责任 1、承包人必须按济南市有关渣土外运的相关规定办理渣土外运手续，并承担相应费用。 2、承包人服从发包人委托的监理管理。 3、严格按发包人工程量要求进行施工。
道路工程施工合同 发包方：遵义富城建筑有限公司纳雍分公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》等有关规定，遵照平等、互利、自愿的原则，结合本工程的实际情况，经甲、乙双方多次协商，甲方将的土石方工程发包给乙方，为了明确甲、乙双方的职责和义务，特订立如下合同，供双方共同遵守： 第一条工程项目： 工程名称：纳雍县财富街。 工程地点：纳雍县姑开乡麻戛村 1、承包范围：具体以该工程范围内的地形图与甲方指定的设计标高为准，包括平基土石方、土石方开凿、土石方运输、弃渣，挡土墙砌筑等工作内容。 2、工程内容：工程内容包括人工土石方修边、机械土石方、土石方爆破、挡土墙砌筑以与土石方工程所涉与的材料、平整道路与工作面排水、抽水、破碎、回填、碾压、修理边底、装、卸、场内运输、土石方外运、修挖边坡、淤泥、除草除渣、临时行驶道路的修建、维护、安全与风险防范。 3、工程量按以下方式确定： （1）土石方：按经过甲乙双方签字确认的原始地貌图和甲方签字确认的最终平基原则与要求计算确定。 （2）挡土墙：按经过甲乙双方签字确认
5.2 工程要求：以甲方所提供的平基施工图与平基原则、要求和相关技术规范为准。 其中标高误差不超过＋10cm至-20cm。碾压必须采用分层碾压，无论乙方何种原因（甲方责任除外）超挖的部份不计算工程量。如有变更，变更部分以甲方发出的变更资料为依据并按本合同第八条约定进行变更签证和核定工程量后增减挖方工程量和填方工程量。二次开挖挖方工程量和填方工程量以变更签证为准。挖方工程量和填方工程量均不考虑可松性和压缩性与其他任何系数。其中填方工程量（包括变更部分）不计算工程量，只作为计算外运工程量或借土回填工程量的依据； 1.2工期： 开工日期：2012年月日 竣工日期：2012年月日 1.3工程做法：道路全长1364.133米，路幅宽度18米，道路等级参照城市支路Ⅲ级标准 1.4质量等级： 1.5工程价款： 1.5.1 土石方综合单价：2 2.00元/m3。 1.5.2 挡土墙综合单价：180.00元/ m3。 本工程工程量暂定为：捌佰万元（人民币）, 最终以结算为准。 元(按实际完成工程量结算) 人民币(大写) (按实际完成工程量结算)
合同编号：XXX项目前期总包合同 甲方： 乙方： 二o—年月
XXX项目前期总包合同 为明确甲乙双方的权利与义务，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、互惠、互利原则上，经双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。 1．定义 1.1. 甲方：指XXXX或其合法受让人。 1.2. 乙方：指中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司，或经甲方同意的其合法受让人。 1.3. 双方：甲方和乙方合称双方。 14 项目：指位于XXX项目。 1.5. 合同：指甲乙双方签署的本文件，包括合同的附件。 1.6. 技术服务：指乙方接受甲方的委托，根据甲方的要求，利用自身的信息优势和专业水平，提供项目可 行性研究及其他专题报告服务，为甲方提供合同约定的技术服务成果。 1.7. 技术服务成果：指合同第3 条约定的技术服务成果，及合同未明确约定但根据法律规定或属于完成项 目可行性研究及其他专题报告所必需的其他成果。 1.8. 技术文件：指甲方根据合同约定向乙方提供的所有报告、图纸、标准、规范等技术文件。 1.9. 合同总价：指根据合同规定乙方在正确地、完全地履行合同义务后甲方应支付给乙方的费用，包括人 工费用、技术服务成果印刷费用、考察调研费用、差旅费、税费、利润等与合同有关的所有费用。 1.10. 日、月、年是指公历的日、月、年；“天”是指24 小时；“周”是指7 天。 1.11. 元：指合同中作为货币单位的人民币元。 2．技术服务的内容、质量标准 2.1. 技术服务的内容： 2.1.1. 进行风资源评估及可行性研究报告编制；确定项目任务和规模，论证项目开发的必要性及可行性；对 项目的建设条件进行评价；提出机组优化布置方案和项目建设方案；进行工程投资估算和财务评价。 完成并获取风电场其他专题报告批文具体包括无军事设施证明、无文物证明、规划选址意见、国家安全批 2.1.2. 文、安全预评价备查、接入系统批文、水土保持批文、环境保护批文、压覆矿产批文、地质灾害批文、节能评估批文、用地预审批文及项目核准申请报告编制。 22 本合同技术服务执行以下质量标准： 2.2.1. 中华人民共和国电力行业标准DL/T5067《风力发电场项目可行性研究报告编制规
甲方： 乙方： 经甲乙双方多次洽谈、考察，甲方认可乙方具备分散式风电项目前期开发的优势资源，乙方认可甲方具备项目投资、建设、运营的实力。为明确双方权利义务，双方本着平等互利、合作共赢的原则，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就项目开发达成以下合作协议，以供双方遵照执行，具体内容如下： 一、合作内容 甲方委托乙方开发省范围内的分散式风电项目(以下称“目标项目” )，由乙方提供目标项目前期的开发咨询及协调全程服务工作，确保项目顺利备案并投产实施。 1．本协议签订之后2日之内，双方均有权对对方公司进行尽职调查，尽职调查应在 3 日之内完成。双方应当对调查工作给予全面配合。 2．乙方负责获取目标项目备案指标，为明确起见，本协议项下目标项目备案等前期工作之完成是指目标项目取得包括但不限于附件 1和附件 2 所列的以及付款节点表中的所有文件，本项目之前期开发和后续投建所涉协调服务工作类事项均由乙方主导完成且协调各方资源，甲方予以辅助配合相关事宜。 3．在目标项目完成备案等前期所有合规性手续后且经甲方认可通过后，甲方按照已获得的项目的实际批复容量支付乙方咨询服务费用。价格为元/瓦(本价格已涵盖并包含项目开发及全部手续费用等，为固定大包干费用，包括但不限于本协议附件 1、附件2 以及付款节点表中所列全部工作事项)。 二、服务期限 1.本协议项下服务的有效期限为年月日—年月日，有效期到期但乙方未能完成本协议约定的代理或服务内容的，经甲方同意后，本协议有效期限自动顺延。本协议也可以由双方协商一致提前终止。如一方提出延长此服务期限的，须在服务
期限届满前一个月书面通知另一方，经甲乙双方协商一致并签署新的协议后，本协议项下的服务期限可以延长。 2.乙方在履行本协议时应遵守国家、地方法律法规的相关规定，避免不正当竞争等不当行为，因乙方行为对甲方造成商业信用、信誉、品牌形象损失的，甲方有权立即终止本协议，并有权向乙方要求赔偿由此导致的一切经济损失。甲方委托乙方开展的业务，如果存在同业竞争，乙方应以甲方利益为重，避免甲方利益受损。 三、双方责任 乙方责任： 1.乙方向甲方提供目标项目所在地风力发电方面有关的政策信息，包括但不限于地方发改委的政策信息，当地国土部门、环保部门、规划部门、电网企业等在办理风电项目开发方面的具体流程安排、政策等。 2.乙方负责为甲方在当地境内选择符合分散式风电项目开发的土地，但是推荐的目标项目用地不得为基本农田或公益林地、保护性草地、风景区等国家明令禁止进行建设风力发电项目的土地。提供所用地块的土地性质、坐标、周边电网系统接入和当地气象有关的基础材料，配合甲方完成目标项目评估和规划工作。 3.协调当地政府争取将该目标项目列为当地重大招商引资项目，给予甲方有关优惠政策，同类优惠政策在国家和省、市分别有规定的，按最优惠政策执行。 4.维护甲方投资项目的合法权益，乙方负责办理土地流转、征、租、用等建设项目有关前期手续。 5.配合甲方做好建设风电项目必要的水、电、路及土地平整等目标项目现场的协调工作。 6.乙方负责办理项目开发至项目开工前所需的所有手续及文件(详见附件 1)，办理过程中产生所有费用由乙方承担。 7.营造良好投资环境，积极协调解决甲方在目标项目推进与运营中遇到的各种困难和问题。 8.乙方承担目标项目备案及前期工作过程中发生的全部政府前期开发费用，包括但不限于会议费及专家评审费、申报费用等，以及相关各方的全部协调费用。 9.乙方保证目标项目所用土地符合国家法律、法规关于风电项目建设的要求，包括但不限于土地性质符合要求、土地面积符合容量要求、土地手续完整合规、符合城市规划等。
风电施工合同协议书范 本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
甲方合同编号： 风电场施工合同 甲方： 乙方： 年月日 合同协议 甲方： 乙方： 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸；
（6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价：人民币（大写）元整 （￥） 3. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 4. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。
6. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 7. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本四份，合同双方各执二份。 8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行：
账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编： 合同条件 1.定义及解释 1.1定义 合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义。 1.1.1.“业主”指“甲方”,包括其他受让人。 1.1. 2.“承包商”指乙方，不包括其他任何受让人（除业主同意外）。
风力发电基础工程承包合同书 甲方：奥春鹏风力发电巴彦分公司 乙方：松原市市政建设有限责任公司 经甲乙双方协商，甲方经过仔细研究考证，同意将位于巴彦县巴彦港镇微风发电工程的基础项目承包给乙方施工。双方同意根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律、行政法规，本着遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方同意由乙方承担本项目基础工程施工签订合同，共同遵守执行。 —、工程概况： 1、工程地点：巴彦县巴彦港镇 2、项目名称：巴彦县巴彦港镇风力发电基础工程 3、工程规模：50台机组 4、土建工程：约人民币10亿元 5、承包方式：包工包料 6、承包方式：本合同实行包工、包料的基础工程施工总承包方式；按设计图纸要求所列基础的全部工程（支护、土石方开 挖、支模、钢盘架子、现浇混凝土、预埋件等）。基础规格为35米X 35米X 20米，自合同生效期两个月内开工。
二、开工日期：2014年09月30日 三、质量要求：合格 四、结算方式： 1、本工程按黑龙江省最新定额的中线取费标准结算。 2、执行市、区当月的市场报单、人工费、机械费找差。 3、该基础项目利润按定额中限进行结算。 4、甲方按结算总造价下浮5个点。 五、付款方式： 甲方发出进程通知后3日内甲方按工程总造价的5%进场费拨付给乙方，乙方接到进场费后，即调遣施工人员及调运施工设备进场，并申报当月施工计划。待乙方人员设备进场符合开工条件，甲方按当月工程量的80%再预付给乙方工程预付款，乙方接到预付款随即开工，以后甲方按乙方每月25日上报的下月进度 计划表在月初拨付80%的预付款，如不及时拨付，乙方有权停工，损失由甲方承担。工程竣工验收合格后，甲方在30日内按规定 再支付乙方10%的工程款，合计结算95%，余额5%作为工程保修金一年返还（自结算之日起365日）如果甲方不按规定及时结付工程款和保修金，甲方按未结算款额每日承担银行规定滞纳金及追款人员的一切费用。 六、合同履约金： 合同签订后，乙方按该基础工程总造价的1%交纳保证金（1000万元），保证金甲方同意由银行直接负责监管由乙方和银
发包人：*** (以下简称甲方) 承包人：****建筑安装工程公司(以下简称乙方) 经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1、工程名称：***混凝土道路 2、工程地点：***村 3、承包范围：350米混凝土道路 4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 5、合同价款：合同总价款15万元。 二、技术要求 1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3.5米。 2、18cm厚3：7灰土垫层。 三、施工及质量要求 1、路基处理 在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。 2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、双方权利和义务 1、发包人主要工作： 负责场地三通一平; 2、承包人主要工作： 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。 五、工程价款的支付 工程竣工拔工程总造价的98%.工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。 六、安全文明施工 承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。 承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 甲方： 乙方：
大唐**风电有限公司 集控中心工程建设 技术协议 甲方：大唐**风电有限公司 乙方： 签订日期：二○一六年十月
目录 1.总则 (5) 2.工程概况 (6) 3.设计和运行条件 (9) 4.技术要求 (10) 4.1. 总则 (10) 4.2. 基本要求 (10) 4.2.1. .................................................................................................... 技术文档要求11 4.2.2. ............................................................................................ 系统接口实现要求11 4.2.3. ................................................................................................ 数据库系统要求12 4.2.4. ................................................................................................ 系统的性能要求12 4.2. 5. ............................................................................................ 系统的安全性要求14 4.3. 实现技术原则 (14) 4.3.1. ............................................................................................ 软件实现技术原则14 4.3.2. .................................................................................... 人机界面实现技术原则14 4.3.3. ........................................................................................ 系统安全性技术原则15 4.4. 范围 (15) 4.4.1. ........................................ 乙方的供货范围（提供具体品牌、型号、参数）15 4.4.2. .................................................................................................... 乙方工作范围26 4.4.3. .................................................................................................... 甲方工作范围26 5.集控中心功能要求 (26) 5.1. 监控中心 (27) 5.1.1. ................................................................................................ 数据采集与传输27 5.1.2. ................................................................................................ 数据处理及存储30 5.1.3. ............................................................................................................ 实时监视35 5.1.4. ............................................................................................................ 远程控制41 5.1.5. ............................................................................................................ 报警系统42
合同编号：XXX项目前期总包合同 甲： 乙： 二○一年月
XXX项目前期总包合同 为明确甲乙双的权利与义务，保护双的合法权益，根据《中华人民国合同法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、互惠、互利原则上，经双充分协商，特订立合同，以便共同遵守。 1．定义 1.1.甲：指XXXX，或其合法受让人。 1.2.乙：指中国能源建设集团省电力设计院有限公司，或经甲同意的其合法受让人。 1.3.双：甲和乙合称双。 1.4.项目：指位于XXX项目。 1.5.合同：指甲乙双签署的本文件，包括合同的附件。 1.6.技术服务：指乙接受甲的委托，根据甲的要求，利用自身的信息优势和专业水平，提供项目可行性研究及其他专题报告服务，为甲提供合同约定的技术服务成果。 1.7.技术服务成果：指合同第3条约定的技术服务成果，及合同未明确约定但根据法律规定或属于完成项目可行性研究及其他专题报告所必需的其他成果。 1.8.技术文件：指甲根据合同约定向乙提供的所有报告、图纸、标准、规等技术文件。 1.9.合同总价：指根据合同规定乙在正确地、完全地履行合同义务后甲应支付给乙的费用，包括人工费用、技术服务成果印刷费用、考察调研费用、差旅费、税费、利润等与合同有关的所有费用。 1.10.日、月、年是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“”是指7天。 1.11.元：指合同中作为货币单位的人民币元。 2．技术服务的容、质量标准 2.1.技术服务的容： 2.1.1.进行风资源评估及可行性研究报告编制；确定项目任务和规模，论证项目开发的必要性及可行性；对项目的建设条件进行评价；提出机组优化布置案和项目建设案；进行工程投资估算和财务评价。 2.1.2.完成并获取风电场其他专题报告批文具体包括无军事设施证明、无文物证明、规划选址意见、安全批文、安全预评价备查、接入系统批文、水土保持批文、环境保护批文、压覆矿产批文、地质灾害批文、节能评估批文、用地预审批文及项目核准申请报告编制。
临时用电工程施工合同
合同编号： [填写甲方] 与 [填写乙方] 临时用电工程施工合同 ____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点]
临时用电工程施工合同 甲方（发包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 乙方（承包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本工程施工事项经协商达成一致,双方订立本合同。 一、工程概况： 1、工程项目名称：项目临时施工用电工程； 2、概况：； 3、工程地点：。 二、合同价款及承包方式： 1、合同总价：人民币元（大写：）。 2、承包方式：本合同工程的承包人承包方式为全费用综合单价报价、合同总价包干；即在承包范围内，承包人包工、包料、包设计深化、包质量、包工期、包安全文明
施工、包竣工移交、包资料整理、以及施工过程中的扰民事件处理等在工程移交前所发生的费用。工程量清单及报价表是乙方按招标清单、承包范围、招标文件、约谈纪要、合同条款、现场条件等且充分考虑了各项费用后编制的；按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款内, 由乙方支付；报价单中各项目工程内容仅列出了主要工序，次要工序、按常规的施工工序完成的内容、垃圾清运及搭设必要的脚手架等费用已包含在乙方的报价中。 三、合同范围： 承包范围为，主要内容包括：箱变土建、安装工程以及竣工验收后的运行维护供电线路、设备。 四、权利义务： 甲方权利义务： 1.提供有关工程的技术资料。落实解决现场施工条件，提供施工用水、电源接驳，确保施工期间的需要，并协助乙方办理施工人员进场手续。 2.提供现场及设备运输的安全通道。 3.在收到乙方发出的，供电部门的竣工验收报告后个工作日内，应组织甲方有关人员验收，若超过个工作日仍未组织验收工作的。 乙方权利义务： 1.严格按照国家及省、市电力部门的有关规程规定进行设计和施工,电气及土建设计图应送甲方预审,然后再送电力部门审批。所有施工均按电力部门审批的结果执行。 2.严格按照安全工作规程进行施工,若因乙方原因,在施工中造成的设备损坏和人身伤亡,一切经济及法律责任均由乙方承担。 3.从签订合同之日起,乙方应按照甲方规定时间内办理及完成申报、报建方案的审批及施工验收,送电等工作。 4.施工完结后,乙方负责向电力部门申报本合同工程范围内的验收手续，并协助甲方办理供电设备资产移交供电部门管理的手续。 5.乙方在施工中应严格执行《电业安全工作规程》和施工现场的有关安全制度，做到安全、文明施工,并对施工人员、设备、防火和交通安全等负责。 6.若乙方不能将本合同范围内的工程报验合格,则乙方负责做好整改工作，使报验合格。