上海市建设工程勘察合同项目名称：
项目建设地点：
合同编号：
委托方：
承接方：
签订日期：2018年月日
说明
一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。
二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐
全。
三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同
制定，上海市建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲方委托乙方承担工程勘察，
经双方协商一致签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1．1《中华人民共和国合同法》。
1．2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。
1．3建设工程批准文件。
第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段：2．1工程项目的名称：
2．2工程项目的地点：
2．3工程项目的规模：
2．4工程特征及附注说明：/
2. 5工程项目的勘察内容：详见本合同第五条和附件
《工程勘察委托书》
2．6工程项目的勘察阶段：
(1)初勘
(2)详勘?
第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件
第四条乙方向甲方提交的勘察文件
第五条勘察试验项目及预估工作量
第六条勘察费用及支付程序
6．1 甲方应支付本合同项目的估算勘察费元(大写：)。6．2 支付程序为：
6．2．1自本合同签订生效后七日内甲方应向乙方予付定金/ 元(按估算勘察费的30％计取)，本合同履行后抵作勘察费；
6．2．2乙方提交勘察报告后七日内，甲方应向乙方按实际完成的工作量结清全部勘察费。
6．3 收费说明：
6．3．1取货标准：根据国家物价局、建设部颁发的《工程勘察收费标准》及上海市颁发的有关规定计取。
6．3．2甲方在勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
第七条双方责任
7．1 甲方责任
7．1．1在勘察队伍进场前应负责创造和提供必要的作业条件，解决好三通一平(电源、水源、道路、场地平整)，其费用由甲方负担。甲方应提供正确的地下管线位置图，如在指定钻入位置碰去地下管线，发生损坏时，其费用由甲方负担。
7．1．2如需水上作业时，甲方应提供勘察工作必要的船只及开展水上作业必须的其它设施(可委托乙方代办)其费用由甲方负担。
7．1．3指定专人配合乙方现场工作，便于及时解决勘察工作中的有关问题，以确保勘察进度。
7．1．4提供乙方勘察人员必要的工作，生活及交通条件并承担应有费用。
7．1．5甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付勘察费用，每逾期支付一天，应承担该支付金额千分之五的逾期违约金。
7．1．6在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始勘察工作，不退还甲方已付的定金，已开始勘察工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付勘察费用不足一半时，按一半支付，超过一半时，按全部支付。如本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的勘察费。
7．1．7由于变更计划，提供的资料不准确，未按期提供勘察必需的资料或工作条件而造成勘察工作的返工、停工、窝工，甲方应按乙方人员每台班标准费用支付损失费。
7．1．8甲方应保护乙方提供的勘察成品资料版权所有，不得擅自修改、复制提供第三方使用，也不可作为非本工程的范围使用。如发生以上情况乙方有权索赔。
7．2 乙方责任：
7．2．1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察文件；由于乙方自身原因，延误了交付时间，每延误一天乙方应减收该项目应收勘察费的千分之五。
7．2．2合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金；还应当按照有关规定赔偿甲方损失。
7．2．3对甲方提供的基本资料负责保密、不得擅自向第三方扩散、转让或失落，如发生上述情况，甲方有权索赔。
7．2．4在勘察过程中，如遇地质情况复杂时，乙方有权会同甲方与设计单位商量增加或减少钻探工作量，相应增加或减少的勘察费用按实际费用结算。
7．2．5勘察工程质量，必须符合国家或地方现行的技术规范，规程的要求，因乙方勘察质量低劣，而不能满足勘察任务委托的技术要求时，乙方返工设法弥补，由此发生的一切费用均为自理。
7．2．6因勘察错误而造成工程重大质量事故，乙方除免收勘察费外，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多不超过全部勘察费用。
第八条其它
8．1 甲方要求超过本合同第四条规定乙方交付的勘察文件份数时，乙方可另收工本费。
8．2甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8．3由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8．4本合同在履行过程中发生纠纷、双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁机构仲裁。(双方不在本合同中约定什裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。)
8．5本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
8．6本合同双方签章后，在30日内报项目所在地建设行政主管部门备案，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴征。
8．7在乙方交清本合同规定的勘察文件经甲方验收并全部结清合同规定的一切费用后，本合同即行终止。
8．8其他约定事项
A、勘察施工期间，如破坏管线自行负责。
B、报告提交后，勘察费一次性付清。
8.9 本合同经甲、乙双方盖章签字后自2018 年月日起生效。
8.10 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
(以下无正文)
委托方单位名称：承接方单位名称：
计研究院有限公司(盖章)
法定代表人：法定代表人：
单位地址：单位地址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
电传：电传：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
签订合同代表(签字) ：签订合同代表(签字)：本合同于2018 年月日签订于上海市。
建设工程资质和资格管理部门意见市工商行政管理部门意见(盖章) (盖章)
备案日期：鉴订日期：
年月日年月日
工程勘察设计廉政责任书
工程项目名称：
工程项目地址：
建设单位(甲方)：
勘察设计单位(乙方)：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设勘察设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益，的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条甲乙双方的责任
(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上。级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事
前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。
第三条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
(一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
房屋租赁合同样本http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=2019 ·劳动合同书样本http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=2131 ·有限公司章程范本http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=283 ·合作协议书范本(二)http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=2695 ·合作协议书http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=2018 ·房屋买卖合同http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=80 ·企业承包合同范本http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=37 ·二手房屋买卖合同http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=883 ·房屋租赁协议http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=71 ·商铺租赁合同http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=300 ·离婚协议书范本http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=244 ·土地租赁合同http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=299 ·个人合作协议http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=1951 ·公司员工聘用合同http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=2249 ·股权转让协议书http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=870 ·工矿产品购销合同http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=326 ·店铺租赁合同http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=353 ·离婚协议书http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=1689 ·土地承包合同http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=106 ·店面转让合同http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=193 ·经营计划书范本http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=314 ·项目开发合作协议http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=274 ·合同意向书范本http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=276 ·土地租赁合同样本http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=1530 ·设备维修协议http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=2452 ·产品销售代理协议http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=238 ·家庭装修合同书http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=259 ·外资股权转让协议范本http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=2130 ·还款协议书http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=868 ·股权股份转让协议http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=204 ·公司章程修正案http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=2766 ·安全生产责任状http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=324 ·场地租赁合同http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=78 ·机械设备采购合同模板http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=2426 ·变更、终止、解除劳动合同通知书http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=262 ·中外合作经营合同范本(1) http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=2149 ·租车协议http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=2572 ·二手房买卖合同http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=208 ·房屋拆迁补偿协议http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=873 ·外贸销售合同样本中英文http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=2179 ·中英文合同意向书范本http://biz.doczj.com/doc/4410173020.html,/contract/show.asp?id=2139
新版技术咨询合同范本 技术 新技术 鉴于甲方(委托方)需要就__________________技术项目向乙方(顾问方) 第一条 1.1本合同的技术 1.2技术 1.3甲乙双方可以就有关科学技术与经济、社会协调发展的软科学研究项目;促进科技进步和管理现代化，提高经济效益和社会效益的技术项目;其他专业技术项目订立技术 第二条 2.1本合同的履行标的不是技术成果。而是供委托方决策和选择的 2.2本合同顾问方就委托方的某项特定技术项目向委托方提供 (1)可行性论证：即对某项特定的经济技术项目实施的技术先进性、经济合理性进行综合分析、计算和评价，从而确定该项目是否成功和发展的可能。 (2)技术预测：即对 (3)专题技术调查：即针对 (4)分析评价报告：即对某项技术的发展给社会带来的积极作用和消极作用进行全面分析研究和全面评价工作。
2.3顾问方向委托方提供的 (1) (2)以可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告或意见的形式提交; (3)应达到合同约定的科技水平，对委托方有相应的参考价值。 2.4委托方和顾问方约定顾问方提交的 2.5本合同所称的“ 第三条履行期限、地点和方式 3.1本合同的履行期限是指奉合同从开始履行到履行完毕的具体时日。双方约定各自的履行期限为：(如委托方在本合同生效后_______日内向顾问方提交有关 3.2本合同的履行地点可以由双方约定在委托方所在地。也可以约定在顾问方所在地，或者双方同意的其他地点。如果约定不明确，则推定在顾问方所在地履行。 3.3本合同的履行方式可以约定采用顾问方向委托方提交可行性论证、技术预测、专题技术调研及分析评价报告等方式。 第四条委托方的协作事项 4.1委托方的协作事项是指为了使顾问方顺利开展 4.2委托方应协作的事项主要有以下几个方面： (1)阐明
建设工程勘察合同 ［岩土工程勘查、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工 程物探］ 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 合同编号：____________________________________ （由勘查人编填） 勘查证书等级：_______________ 级 _________________ 发包人：公司 勘查人：公司 签订日期：2010 年月日
中华人民共和国建设部 监制 中国工商行政管理局 发包人：公司 勘察人：公司 发包人委托勘察人承担路地块（约亩） 地基、岩石工程勘察任务。以及施工过程中的验槽、结构验收、竣工 验收等——切配合月艮务工作任务。 根据〈〈中华任命共和国合同法》及国家有关法规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1工程名称：_____________________________ 1.2工程建设地点：____________________________ 1.3工程规模、特征：按图纸说明范围等。 1.4工程勘察任务委托文号、日期： 1.5工程勘察任务〈内容〉与技术要求：严格按照国家地方等相关标准进行勘察、并提供准确有效的相关数据负责布孔起止点、数量、实验要求（类型、件数、次数）等。 1.6承接方式：包工、包料、包任务、包工期、包安全、包质量。 1.7预计勘察工作量：承包范围自行现场勘杳确宋。
第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1担供本工程批准文件〈复印件〉，以及用地〈附红线范围〉、施工、 勘察许可等批件〈复印件〉2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑 总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的从坐标与标高资 料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人予以协调帮 助。 第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式： 4.1开工及提交勘察成果资料的时间： 4.1.1本工程勘察工作定于2010年1月日开工，2010年月日 提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时 间为准，如遇特殊情况〈设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘
建设工程勘察合同 （岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探） 工程名称： 工程地点： 勘察证书等级：
发包人： 住址： 法定代表人： 勘察人： 住址： 法定代表人： 发包人委托勘察人承担任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程建设地点： （三）工程承包范围及内容： （四）工程立项批准文号： （五）工程勘察技术要求： （六）资金来源：
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资源，并对其准确性、可靠性负责。 （一）提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）; （二）提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图; （三）提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料; （四）提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图; 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料份。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式： （一）开工及提交勘察成果资料的时间 1．本工程的勘察工作定于年月日开工，年月 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 2．勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知数或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 （二）收费保准及付费方式 1．本工程勘察可选择以下第种方式计取费用； （1）预算包干; （2）中标价加签证; （3）实际完成工作量结算; （4）国家的收费标准中没有规定收费项目的，由发包人、勘察人自行议定。 2．本工程勘察费：为元（大写） 勘察人提交勘察成果资料后天内，发包人应一次性付清全部工程费用。 第五条发包人、勘察人责任 （一）发包人责任
各种协议合同范本 甲方： ___________________________ 本人（法定代表人）姓名：__________ 职务：___________ 性别：__________ 地址：____________________________ 邮政编码：_________ 电话：________ 乙方：____________________________ 本人（法定代表人）姓名：__________ 职务：___________ 性别：__________ 地址：____________________________ 邮政编码：_______ 电话：__________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就广告制作达成如下协议： 第一条具体内容 以甲方广告设计制作要求（订购单）为准。 第二条合同期限 合同期_____年，_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 第三条付款方式 乙方须于当月_____日与甲方核对本月广告制作清单，甲方必须于每月_____日前支付上月广告所发生款项，绝不允许以任何借口推诿。 第四条双方责任 （一）甲方责任： 1．甲方须及时提供乙方广告设计制作及发布所需的文件资料，且其内容须根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他法律、法规之规定，否则因此引发的一切责任乙方概不负责且拒绝发布。
2．甲方须按时验收设计制作的广告产品，如因甲方所提供文件有误，由甲方负责， 如因乙方制作出错，由乙方负责。 （二）乙方责任： 1．乙方须按时按质按量完成任务，且派专人跟踪服务管理，东莞市区范围外相关费 用（如运费）视情节另计。 2．每月对帐须提供合同、效果图、装饰发票及照片，保证相关广告物料制作的真实 性及安装后售后服务。 第五条违约责任 本合同有效期内双方均不得随意终止合同，若甲乙双方无故单方终止合同，则违约方 须当月广告款项的50%赔偿给守约方。 如甲方不能按时支付当月广告款项，每逾期一天则乙方有权要求甲方按当月广告款项 的2%滞纳金支付给甲方，乙方有权追讨有关法律责任，一切诉讼费用由甲方负责。 如乙方不能按时按质按量交货，甲方有权拒收及拒不支付相关款项。 第六条其他 1．本合同未尽事宜由双方共同协商解决，并签订补充合同，补充合同与本合同不一 致的，以补充合同为准，补充合同与本合同具有同等法律效力。 2．合作期间甲方代表确认的订购单及制作清单、合同属合同附件。本合同一式两份，甲、乙双方各持壹份，均具同等法律效力。 3．本合同自双方代表签字后即生法律效力。 甲方：__________ 乙方：__________ 代表：__________ 代表：__________ 电话：__________ 电话：__________ 甲方：_____农村信用合作社 乙方：___________________ 丙方：___________________ 为大力拓展农村金融市场，促进农村经济的发展，经三方共同协商一致，签订以下协议：
内部编号：AN-QP-HT938 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 建设工程勘察合同通用范本
建设工程勘察合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 委托方____(以下简称甲方) 承包方____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应
建设工程勘察设计合同 （一）示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
建设工程勘察设计合同（一）示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 发包方：______________ 承包方：______________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘 察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本 合同，以资共同遵守 第一条工程名称_______________； 工程地点_______________； 工程规模_______________； 工程投资_______________。 第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委 托书（见附表一、二） 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规
定执行。 勘察设计费的拨付办法，自合同生效后______天内，委托方应向承包方给付定金。 合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在______天内一次结清（或订为分若干次结清）。 勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。 委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。 第四条委托方的义务 1．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。 2．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负
编号：JY-HT-01423 2021版施工合同示范文本Any parties with a cooperative relationship can sign a contract to protect legal rights 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
2021版施工合同示范文本 施工合同示范文本一 (发包方)甲方：____ (承包方)乙方：____ 按照《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计，施工企业管理规定》的规定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称：_____室内装饰工程 2、工程地点：____ 3、承包范围：______ 4、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 5、工期：本工程自____年__月____日开工，于____年__月____日竣工，具体开工日期以甲方通知为准。
6、工程质量：按本合同第5条约定标准 7、合同价(人民币大写)：____元整。 二、甲方义务 1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。 2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 三、乙方义务 1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名
技术服务合同模板(合同示范 文本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-056955
技术服务合同模板(合同示范文本) 项目名称：__________________________ 委托方：____________________________ (甲方) 服务方：____________________________ (乙方) 签订地点：____________省____________市(县) 签订日期：________年______月______日 有效期限：________年______月______日至________年______月______日 依据《中华人民共和国技术合同法》的规定，合同双方就 ___________________项目的技术服务(该项目属____________计划※)，经协商一致，签订本合同。
一、*服务内容，方式和要求 __________________________________________________________ _________ (属技术培训合同应当填写培训内容和要求、培训计划、进度;属技术中介合同应当填写中介内容和要求) 二、*工作条件和协作事项 __________________________________________________________ _________ 三、履行期限、地点和方式 __________________________________________________________ __________ 四、验收标准和方式 技术服务或者技术培训按____________标准，采用
勘察设计合同范本甲方:______________________________公司法定代表人:____________________________住址:__________________________________邮编:__________________________________传真:__________________________________联系电话:______________________________乙方:________________________工程勘察院法定代表人:____________________________住址:__________________________________邮编:__________________________________
传真:__________________________________ 联系电话:______________________________ 本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。 甲、乙双方经协商一致，达成“_________”工程地质勘察合同，合同如下: 第一条总述 1.1 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合“_________”工程具体情况，经甲、乙双方协商，甲方现将其“_________”工程的地质勘察工作委托给乙方完成。 1.2 “______________”工程位于_________市_________与_________的交叉口处，占地面积_________平方米，拟建_________栋各_________层住宅和_________楼裙房商场，总建筑面积_________平方米，其中住宅约_________平方米，商场约_________平方米，半地下室停车场建筑面积_________平方米。
岩土工程设计、治理、监测 工程名称：______________________________ 工程地点：_______________________________ 合同编号：______________________________（由承包人编填） 勘察证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 承包人：________________________________ 签订日期：______________________________ 中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局 -------------------------------------------------------------------------------- 发包人： _____________________________________________________________________ ___________________ 承包人： _____________________________________________________________________ ___________________ 发包人委托承包人承担 _____________________________________________________________________ _______工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。 第一条：工程概况 1.1 工程名称： _____________________________________________________________________ ____________ 1.2 工程地点： _____________________________________________________________________ ____________ 1.3 工程立项批准文件号、日期： _________________________________________________________________
合同示范文本目录 一、买卖合同 1、化肥买卖合同（GF-2000-0102） 2、农药买卖合同（GF-2000-0103） 3、二手车买卖合同（GF-2007-0110） 4、建材买卖合同（GF-2008-0111） 5、钢材买卖合同（GF-2008-0112） 6、农副产品买卖合同（GF-2000-0151） 7、粮食买卖合同（GF-2000-0152） 8、商品房买卖合同（GF-2000-0171） 二、建设工程合同 9、建筑装饰工程施工合同（乙种本）（GF-96-0206） 10、家庭居室装饰装修工程施工合同（GF-2000-0207） 三、承揽合同 11、广告发布业务合同（GF-92-0305）
四、租赁合同 12、租赁合同（GF-2000-0601） 13、房屋租赁合同（GF-2000-0602） 五、委托合同 14、物业管理委托合同（GF-97-1010） 六、其他合同 15、中国公民出境旅游合同（GF-2007-2602） GF-2000-0102 化肥买卖合同 （示范文本） 合同编号： 出卖人：签订地 点： 买受人：签订时间：年月日 第一条标的、数量、价款及交（提）货时间
（注：空格如不够用，可以另接） 第二条质量标 准： 第三条出卖人对质量负责的期 限： 第四条包装标 准： 第五条合理损耗标准及计算方 法： 第六条化肥的所有权自时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，化肥属 于所有。 第七条交（提）货方式、地 点： 第八条运输方式和到达站（港）及费用负 担： 第九条检验标准、方法、地点及期 限： 第十条结算方式、时间及地 点： 第十一条本合同解除的条 件： 第十二条违约责 任： 第十三条担保方式（也可另立担保合 同）： 第十四条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第条方式解决：
编号：FS-HT-05018 技术合同(标准版) Technical contract template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
技术合同(标准版) 技术合同范本（一） 甲方：______ 乙方：______ 甲乙双方根据《中华人民共和国反不正当竞争法》和国家、地方有关规定，就企业技术秘密保护达成如下协议： （一）保密内容和范围 1、乙方在合同期前所持有的科研成果和技术秘密已被甲方应用和生产的。 2、乙方在合同期内研究发明的科研成果。 3、甲方已有的科研成果和技术秘密。 4、甲方所有的技术资料。 （二）双方的权利和义务 1、甲方为乙方的科研成果提供良好的应用和生产
条件，并根据创造的经济效益给予奖励。 2、乙方必须按甲方的要求从事项目的研究与开发，并将研究开发的所有资料交甲方保存。 3、乙方必须严格遵守甲方的保密制度，防止泄露企业的技术秘密。 4、未经甲方书面同意，乙方不得利用技术秘密进行新的研究与开发。 5、乙方在双方解除聘用合同后的三年内不得在生产同类且有竞争关系的产品的其它企业内任职。 （三）协议期限 1、聘用合同期内。 2、解除聘用合同后的三年内。 （四）保密费的数额及支付方式 甲方对乙方的技术成果给予的奖励，奖金中内含保密费，其奖金和其中保密费的数额，视技术成果的作用和其创造的经济效益而定。 （五）违约责任 1、乙方违反此协议，甲方有权无条件解除聘用合
同，并取消收回有关待遇。 2、乙方部分违反此协议，造成一定经济损失，甲方视情节轻重处以乙方______元罚款。 3、乙方违反此协议，造成甲方重大经济损失，应赔偿其甲方所受全部损失。 4、以上违约责任的执行，超过法律、法规、赋予双方权限的，申请仲裁机构仲裁或向法院提出上诉。 甲方（盖章）：_____乙方（签章）：______ 法定代表人（签字）：______ ______年____月____日______年____月____日 签订地点：______签订地点：______ 技术合同范本（二） 甲方：_______ 法定代表人：______ 乙方：_______ 法定代表人：______ 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方友好协商，本着长期平等合作，互利互惠的
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 勘察合同
编号：FS-DY-20527 勘察合同 工程名称：__________ 工程地点：__________ 合同编号：__________ （由勘察人编填） 勘察证书等级：__________ 发包人：__________ 勘察人：__________ 签订日期：__________ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 二○○○年三月 发包人__________________________________ 勘察人__________________________________
发包人委托勘察人承担___________________________ ________________________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：___________________________ 1.2工程建设地点：_________________________ 1.3工程规模、特征：________________________ 1.4工程勘察任务委托文号、日期：__________________ 1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：________________ 1.6承接方式____________________________ 1.7预计勘察工作量：________________________ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
建设工程勘察合同（住建部2016版） 政府示范文本 要点 发包人委托勘察人根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土 工程条件，可以签订本合同。 合同编号： 建设工程勘察合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 说明 为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总 局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。 为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技 术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解 除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。上述条款安 排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款编号应与相应的通用合同条款编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目工程勘察的特殊要 求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进 行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约 定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本, 合同当事人可结合工程具体情况，根据《示 范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定履行相应的权利义务，承担相应的法律责任。 《示范文本》适用于岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程物探/测试/检测/ 监测、水文地质勘察及工程测量等工程勘察活动，岩土工程设计也可使用《建设 工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。 目录 第一部分合同协议书 一、工程概况 二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量 三、合同工期 四、质量标准 五、合同价款
合作合同示范文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
合作合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 第一章总则 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规，按 照平等、互利的原则，经过友好协商，本合同同意在_____ 公司内共同出资建立“_____生产的合同工厂（以下称“合 同工厂”），特签订如下合同 第一条合同组成方 1．甲方：_____；法定地址：_____法定代表人：_____ 2．乙方：_____ 全权代理方：_____ 法定地址：_____ 法定代表人：_____ 第二条合同名称：合作生产经营“_____”。 第三条合同工厂履行地：_______ 第四条合同工厂的设置：甲方出任董事长、总经
理，乙方全权代理人出任副总经理。 第二章出资 第五条合同工厂的投资总额为715万元人民币。 第六条双方以现金支付金额、相关的设施或技术折合的人民币金额按比例出资。 1．甲方占投资总额的60%比例，其组成为：部分公用工程设施、设备和厂房等折算的人民币金额和以现金支付的人民币金额。 2．乙方占投资总额的40%比例，其组成为：符合本合同规定的产、质量要求的“____”生产技术折算占投资总额10%和以现金支付的占投资总额30%人民币金额。 第七条一方转让其部分或全部出资额时，另一方有优先购买权。 第三章合同内容、要求和工业化生产规模 第八条内容：双方________，成立生产、经营独立核
专利技术合同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
专利技术合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 许可方：__________公司 注册地址：______市____区____路____号 授权签字人：__________ 被许可方：______________股份有限公司 注册地址：______市____区____路____号 法定代表人：__________ 签订地点：____________ 签订日期：________年________月____日 有效期限：___年__月__日至__年__月_日 一、专利技术内容 许可使用的专利为： 专利号为____________的____________专利；
专利号为____________的____________专利； 专利号为____________的____________专利； 专利号为____________的____________专利。 二、技术资料及其提交期限、地点和方式 许可方自合同生效之日起____日内在被许可方住所地当面向被许可方提交上述专利的图片或者照片以及简要说明书。 三、专利实施许可的种类 上述由许可方许可被许可方实施的专利为_________（发明专利、实用新型专利、外观设计专利）。 四、验收标准和方法 被许可方使用该项技术，试生产后达到本合同规定的技术性能指标_____________，采取_____________方法验收，由双方共同签署验收合格书进行确认。 如产品验收不合格时双方协商各派代表调查原因并确