**********************加油站
********工程
工
程
施
工
合
同
协议书
目录
第一条工程项目 (3)
一、工程名称 (3)
二、工程地点 (3)
三、工程范围和内容 (3)
四、工程总价 (3)
五、分包、转包 (3)
第二条工程期限 (3)
第三条工程款结算 (3)
一、全部工程造价的结算依据 (4)
二、工程款拨付与结算办法 (4)
第四条扩充条款及其他条款 (4)
一、一般约定 (4)
二、发包人 (8)
三、承包人 (9)
四、工程质量 (14)
五、安全文明施工与环境保护 (14)
六、工期和进度 (15)
七、材料与设备 (17)
八、变更 (18)
九、价格调整 (20)
十、合同价格、计量与支付 (20)
十一、验收和工程试车 (21)
十二、竣工结算 (22)
十三、缺陷责任期与保修期 (23)
十四、承包人违约 (24)
十五、不可抗力 (27)
十六、保险 (28)
十七、争议解决 (29)
甲方：
乙方：
乙方是经甲方就本合同项下建设工程通过招标程序确定的中标单位。依照《中华人民共和国合同法》和****省有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程范围和内容：
四、工程总价：全部工程预算造价含税价人民币￥*****万元(大写：****** )
五、分包、转包：未经甲方同意，乙方不得将本工程部分或者全部向第三方转包。
第二条工程期限
开/竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开/竣工日期如下：
全部工程自*****年****月****日开工至*****年****月****日竣工，即有效工期****日。
第三条工程款结算
一、全部工程造价的结算依据：
工程结算采用固定总价(工程中的总价)结算方式。
其中，经甲方评审不合格的，乙方应对工程不合格项按甲方要求进行整改，通过验收后，再进行决算审计。
二、工程款拨付与结算办法：
本工程采用乙方（施工单位）全垫支的施工方式，工程竣工验收通过后，支付至决算施工造价的95%，其余5%作为工程质保金，每次甲方支付工程款时，乙方必须同时提供工程属地等额正规增值税专用发票（税率11%）。
备注：工程量变更增加产生的费用在总承包款5%以内（即￥****）不再额外增加费用。
第四条扩充条款及其他条款
一、一般约定
1、词语定义
1.1 合同
1.2 其他合同文件包括： 工程施工合同协议书、工程施工合同补充条款、设计图纸等。
1.3 合同当事人及其他相关方
1.4 发包人：
名称： ；
资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。
1.5 设计人：
名称： ；资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。
1.6 承包人：
名称： ；资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。
2、法律
适用于合同的其他规范性文件： 相关补充协议。
2.1 标准和规范
适用于工程的标准规范包括： 国家规定的加油站建设工程相关标准及规范 。
2.2 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同补充协议
（2）图纸；
（3）已标价工程量清单或预算书；
（4）其他合同文件。
（5）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为施工合同的组成部分。
3、图纸
3.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的数量： 一份 ；
发包人向承包人提供图纸的内容： 配套图纸 。
3.2 联络
3.2.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
3.2.2发包人接收文件的地点： ；
发包人指定的接收人为： 。
承包人接收文件的地点： ；
承包人指定的接收人为： 。
4、交通运输
4.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 除工程施工所需人员及车辆出入施
工现场外，发包人、承包人不得随意允许或带领闲杂人（车辆）等出入施工现场，承包人及发包人现场管理人员应合作监管 。
4.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以加油站原有围墙及施工围挡为边界，施工围挡布臵必须符合监管部门要求 。
4.3 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件应注意施工现场环境，合理安排通行。因此需要改变现场环境（包括拆除障碍及加固路面桥梁等）必须取得发包人同意后方可执行。
5、知识产权
5.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。
5.2 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 由承包人负责。
5.3 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：未经发包人同意不予调整。
1、发包人代表
发包人代表：
姓名： ；
身份证号： ；
职务： ；
联系电话： 。
发包人对发包人代表的授权范围如下： 全权负责本工程相关事宜。
2、施工现场、施工条件和基础资料的提供
3、提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 合同签订后3日内发包人移交施工现场，合同要求工期结束后收回施工现场。（若承包人无法按合同要求工期竣工，需要延期交还施工现场的，产生的费用一律由承包人承担）。
4、提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）指定施工用水用电；
（2）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作；
（3）提供施工配套图纸。
1、承包人的一般义务
1.1 承包人提交的竣工资料的内容：按照国家相关规定提供包括综合文件、竣工结算、竣工图表、施工质量控制文件等。
承包人需要提交的竣工资料套数：4套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程完工后7天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
1.2 承包人应履行的其他义务：
（1）开工报告
（2）施工进度计划表
（3）施工平面布臵图
（4）隐蔽工程验收通知
（5）月度施工计划及相应施工进度统计表
（6）工程事故报告
（7）设备计划和材料收、登、存的月、季、年度统计报表
（8）施工安全措施计划
（9）施工环境措施计划
（10）在现场入口显著位臵的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规
章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；
（11）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标
语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等；
（12）洞口和临边位臵的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手
架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；
（13）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；
（14）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装臵和操作说明；
（15）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；
（16）足够数量的和合格的手提灭火器；
（17）应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、孔洞口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设臵一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。
（18）所有的机械设备应设臵安全操作防护罩，并在醒目位臵张挂详细的安全操作要点等。
（19）应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送发包人。
（20）临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设
要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路
径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设
施。
2、项目经理
2.1 项目经理：
姓名： ；
身份证号： ；
建造师执业资格等级： ；
建造师资格证书编号： ；
建造师注册编号： ；
建造师证书编号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话： ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 全权负责本工程相关事宜。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：工程施工期间必须每日到岗，施工期间不得远离超过施工现场3小时路程（即施工期间任意时间段3小时内均能到达施工现场） 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证
明的违约责任：承包人应在收到发包人的提交通知后3天内提交劳动合同及社保缴纳证明，承包人在限期内不能提交的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，同时承包人还应承担违约金1万元 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：期间发生的一切事故及费用均由承包人承担，并处以每日1000元的罚款 。
2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：因此发生的一切事故及费用均由承包人承担，同时承包人还应承担违约金5万元 。
2.3 承包人人员
2.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3天内。
2.3.2承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 至少提前1天向发包人项目负责人提出书面请求并取得同意。
2.3.3承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因此发生的一切事故及费用均由承包人承担，同时承包人还应承担违约金5万元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：期间发生的一切事故及费用均由承包人承担，并处以每日1000元的罚款。
2.4 分包与转包
分包的约定：未经发包人同意不允许分包
违约分包的责任：经发包人审核批准后，承包人方可将承包范围内的部分专业工程进行分包，任何擅自分包的行为均被视作承包人违约，发包人有权勒令其暂停其分包行为，并可处以每次5万元罚款。
2.5 转包
转包的约定：未经发包人同意不允许转包
违约转包的责任：按照《建筑法》第二十八条的规定，凡承包单位在承接工程后，对该工程不派出项目管理班子，不进行质量、安全、进度等管理，不依照合同约定履行承包义务，无论是将承包的工程全部转包给他人，还是以分包的名义将工程肢解后分别转包给他人的，均属违法的转包行为。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
任何擅自分包的行为均被视作承包人违约。一经查实，承包人的转包协议无效并承担转包期间产生的一切损失。发包人有权勒令其立即停止其转包行为，并处罚其转包工程的50%工程款。
为避免项目出现非法转包行为，要求承包人提供其主要管理人员的劳动合同及不低于6个月的社保证明。凡无法提交有效证明文件的管理人员，发包人均有权要求承包人将其调离本项目；若承包人拒不执行的，发包人可对其处以每天2000元罚款
2.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：本合同签订后开始。
四、工程质量
1、质量要求
严格按照国家颁发的加油站施工验收规范和质量检验标准
2、隐蔽工程检查
3、承包人提前通知监理人（无监理人通知发包人）隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽工程施工应提前3日以书面文件提出，发
包人到场签字后方可施工。
监理人（无监理人通知发包人）不能按时进行检查时，应提前12 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：24 小时。
五、安全文明施工与环境保护
1、安全文明施工
1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到
****省《建筑施工安全检查标准》JGJ59 2011 标准。
1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人必须与发包人签订《治安责任协议书》做好工地的治安保卫工作，服从发包人的治安管理，若违背治安管理出现治安相关的一切事故均由承包人负责。
1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004) 。
六、工期和进度
1、施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后5日内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7日内。
2、施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到施工进度计划7日内。
3、开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：收到承包人提交的工程开工报审表3日内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照工程监管部门要求对工程施工现场边界围挡及布臵。
4、工期延误
4.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：无法提供施工必备条件，如施工用水用电；不能提供施工蓝图及施工现场地勘报告；
因甲方变更计划或变更施工图无法继续施工的；因甲方未能按期供料、供设备或所供材料、设备不合要求被迫停工或不能顺利施工的。
因发包人原因导致工期延误的赔偿：单次延误超过3天开始计
算误工损失，误工损失费为工人正常工费的三分之一。（例：该工人人工费用为240元/日，误工费用计80元/日）
4.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
每逾期一天，应偿付给甲方相应的逾期违约金，逾期3日内每日
支付逾期违约金1000元，逾期4至10日内每日支付逾期违约金5000元，逾期10日以上的每日支付逾期违约金10000元，违约金额直接从工程款中扣除。
5、异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）风速大于8级；
（2）日气温高于40摄氏度；
（3）日气温低于零下20摄氏度持续3天以上；
（4）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害（日降雪10mm以上）；
（5）日降雨量大于100mm的雨日持续1天以上；
6、提前竣工的奖励
提前竣工的奖励：具备竣工条件，每提前1日奖励1000元。
七、材料与设备
1、材料与工程设备的保管
工程施工现场的材料与工程设备均由承包人负责保管至工程竣工验收后按要求交接与转移。
2、样品
2.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求及时间：严格按照国家工程建设要求执行。
3、施工设备和临时设施
3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：均由承包人负责。
4、施工设备和临时设施
4.1 承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按合同进度计划的要求，及时配臵施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人或发包人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人或发包人批准。
承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
4.2 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人或发包人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
4.3 材料与设备专用要求
承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲臵的施工设备和其他物品。
八、变更
1、工程变更的表现形式：
（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
（2）增减合同中约定的工程量；
（3）增减合同中约定的工程内容；
（4）改变工程质量、性质或工程类型；
（5）改变有关工程的施工顺序和时间安排；
（6）为使工程竣工而必需实施的任何种类的附加工作。
2、工程变更的原则：
（1）设计文件是安排建设项目和组织施工的主要依据，设计一经批准，不得任意变更。只有当工程变更按本办法的审批权限得到批准后，才可组织施工；
（2）工程变更必须坚持高度负责的精神与严格的科学态度，在确保工程质量标准的前提下，对于降低工程造价、节约用地、加快施工进度等方面有显著效益时，应考虑工程变更；
（3）工程变更，事先应周密调查，备有图文资料，其要求与现设计相同，以满足施工需要，并填写“变更设计报告单”，详细申述变更设计理由（软基处理类应附土样分析、弯沉检测或承载力试验数据）、变更方案（附上简图及现场图片）、与原设计的技术经济比较（无单价的填写估算费用），按照本办法的审批权限，报请审批，未经批准的不得按变更设计施工；
（4）工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件。
3、关于变更的执行的约定：承包人收到发包人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第8.4款(变更估价)约定确定变更估价。
4、变更估价
关于变更估价的约定:
(1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
(2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
(3)变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照以《广联达》软件2013年定额合理计价（取费参照合同签订金额与承包人报价清单金额比例）。
5、承包人的合理化建议
发包人审批承包人合理化建议的期限：3天。
承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。发包人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审批完毕，发现其中存在技术上的缺陷应通知承包人修改。发包人的审批意见以书面通知承包人。
九、价格调整
1、市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。
十、合同价格、计量与支付
1、合同价格形式
建筑公司劳动合同简单范本 劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同三种。 固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同，如三年或者五年。 无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。无固定期限劳动合同就是长期合同，如果不发生可以解除劳动合同的法定事由，用人单位不能单方解除劳动合同;如果单方解除，要承担本法第八七条规定的法律责任。 以完成一定工作任务为期限的劳动合同，是指用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同。 建筑企业劳动合同范本 甲方名称：__________________ 法定代表人：______________ 营业执照注册号：________________________ 建筑业企业资质：________________________ 地址：__________________________________ 性质：__________________________________ 联系电话：______________________________ 乙方姓名：____________________ 性别：__________________________________
出生年月：______________________________ 家庭住址：______________________________ 居民身份证号码：________________________ 联系电话：______________________________ 甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、合同类型和期限 甲、乙双方选择以下第___种形式确定本合同期限： 1、有固定期限：自______年_____月______日起至______年______月______日止。 2、无固定期限：自______年_____月______日起至法定的或本合同所约定的终止条件出现时止。 3、以完成一定的工作为期限。自______年______月______日至工作完成时即行终止。 该合同试用期自______年______月______日至______年 ______月______日止，期限为_____天。 二、工作内容 1、甲方招收乙方在__________工程中担任______岗位工作。 2、乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准。 三、劳动报酬
教学楼建筑工程承包合同 立合同人：xx大学（甲方）联系人：xxx 电话：xxx xx建工集团总公司（乙方）联系人：xxx 电话：xxx 签订日期：2011年3月1号 签订地点： xx建工集团总公司 为建筑xx大学第三教学楼，经双方同意，订立本合同。 一、甲方委托乙方在学校办公楼旁新建第三教学楼1座，共九层1万平方米，由乙方全面负责建造。 二、产品质量标准：按部颁标准执行。 三、全部建造费（包括材料、人工）xxx万元。 四、产品验收方法：由需方按质量标准验收。 五、甲方在订立合同后先交xxx万元建造费，其余在第三教学楼建成后抓紧归还所欠的xxx万元。 五、货款结算方法：通过工商银行托收。 六、工期待乙方3月28号筹备就绪后立即开始，4月15号开工，12月31号交付使用。 七、建筑材料由乙方全面负责筹备。 八、履行地点：广州市广园中路xxx号xx大学校园内。 九、违约责任：按《经济合同法》规定的原则执行。如供方因产品质量、规格不符合合同规定、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、，多延期一天，按延期交货部分货款总值的万分之三偿付需方延期交货的罚金。 十、本合同一式两份，双方各执一份。 十一、本合同有效期限到2012年x月x日。 甲方：乙方： xx大学（公章） xx建工集团总公司（公章） 法定代表人：王xx（盖章）法定代表人：唐xx（盖章） 法定负责人：李xx（盖章）法定负责人：卢xx（盖章） 电话：139xxxxxxxx 电话：139xxxxxxxx 账号：xxxxxxxx 账号：xxxxxxxx 地址：xx市xx街xx号地址：xx市xx街xx号 签证机关（签章） 签证时间：2011年xx月 xx日
土建工程合同范本 甲方：________实业发展有限公司 乙方：____________建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议： 一、工程造价 1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至______年 ______月______日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。
5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。 6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价______%（主要设备费除外）收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程 1、甲供材料有：钢筋、商品砼。 2、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。 3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程（含入户门）、裙房二次内外装饰及安装工程、电
关于建筑合同汇总6篇 关于建筑合同汇总6篇 现今社会公众的法律意识不断增强，合同对我们的帮助越来越大，它可以保护民事法律关系。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编精心整理的建筑合同6篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。 建筑合同篇1 甲方： 乙方：承包方(驾驶员) 为加强建筑工地车辆运输安全管理工作，确保车辆运输在城市道路上清洁良好环境，结合工程实际情况，经双方协商，特订立承运责任合同。 一、工程名称：地点： 二、承运范围：土石方、废土、建筑材料车辆运输。 三、车辆运输管理 l、公司安全检查组严格按《安全文明施工标准化现场考核》规定及相关文件要求，对该工程的车辆运输进行检查、督促，严格实施相关法律及规章制度、方案，发现问题及时纠正。
2、乙方承运车辆运输的驾车人员应持有效证件：驾驶证、行驶证、营运证备检，在工地出入口应登记检查、建立台账。 3、车辆在运输过程中，应确保车辆不“洒、滴、漏”现象，保证城市道路清洁。 4、驾车人员应高度集中精力，不出现安全事故，有出现事故及时上报相关部门。 四、安全责任 乙方有下列情形之一： 1、驾车人员无驾驶证、行驶证、营运证或证件过期： 2、带“病”工作; 3、洒后驾车; 4、造成道路不清洁，影响市容、市貌; 5、不听从指挥; 6、不遵守交通规则及公司规章制度、方案： 7、不参加保险;出现以上情形之一，导致经济赔偿和追究法律责任一切由乙方(驾驶员)负责承担。 五、本合同自签订之日起生效。
六、本合同一式四份，双方各持两份。 甲方乙方(承运方) 项目经理(签名)：驾驶员(签名)： 签订时间： 建筑合同篇2 发包方：南通华荣建设集团有限公司陈爱良发包立协人 (以下简称方) 承包方：薛付才承包依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同，本合同的依据为华荣建设集团有限公司与科教城所签的合同，大合同中的条款适用本合同。 发包方因施工需要将野丁小区14#楼的水电、消防安装工程承包给承 包方施工，为了使本工程保证质量、保证工期、保证安全，经双方协商如下： 一.工程概况 1.工程名称及面积：野丁小区14#楼水电、消防安装， 1.1万平米 2.承包内容：本楼水电、消防安装工程 3.承包方式：包工包料 4.质量等级：合格
《土建施工合同范本2011年9月29日》 《土建施工合同范本》简介： 甲方：________实业发展有限公司乙方：____________建筑工程公司甲 乙双方本着 《土建施工合同范本》正文开始>> 甲方：________实业发展有限公司 乙方：____________建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议： 一、工程造价 1．土建工程造价按二类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2．安装工程造价按三类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3．材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至______年______月______日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4．工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负 ______万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。
5．乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。 6．由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价______%（主要设备费除外）收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7．工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8．设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程 1．甲供材料有：钢筋、商品砼。 2．甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。 3．甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程（含入户门）、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。 三、工程款支付 1．在______年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出±______及甲方领到项目预售许可证后三日内，甲方应向乙方支付足______万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在______个月内审核完毕，并在其后______个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。 2．______年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后______日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款（即每次支付三分之一审定结算款）。 3．地下室工程完工出±______后______日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在______日内审核完，并支付结算款的______%，其余的______%在扣除结算总价______%的工程保修金后在主体封顶后______日内支付。 4．上部结构工程甲方按结构施工进度每完成______层支付______%工程款，砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段，每次支付______%工程款。主体建筑装
土建合作协议合同范本 甲方: ，男，汉族，年月日出生，住，身份证号：，手机：。 乙方: ，住址：。 法定代表人：，职位：。 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与××××有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程项目施工达成如下协议条款： 第一条总则 1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对××××有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程(以下简称“本项工程”)项目施工具有约束力。 1.2本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方签订的《工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。 1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。 第二条工程项目的安排及费用 2.1该工程项目位于××工业园区内，工程为厂房土建及钢结构，砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中，钢结构工程须由温州市××钢结构有限公司负责施工，其余全部工程由乙方组织施工，并由乙方承担全部工程施工所发生的
劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。 2.2甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部，由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。 2.3在本项工程中，为保证工程款专款专用，工程顺利进行，由建设方拨付的所有款项，均应直接转至项目部指定帐户( 银行账户名：，账号： )。 2.4乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用(包括购买资审及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等)，以上费用应在资审递交前和开标前支付，开标时由甲方递交建设方。工程中标后，乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用，并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行帐户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。 2.5甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费
建筑工程施工总承包合同 发包方（甲方）： 承包人（乙方）： 根据《根据中华人民共和国全同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方就房屋建筑工程总承包合同相关事宜，达成如下补充协议，以资共同遵守。第一条、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程量： 4.合同价款：综合单价： 暂估总价：（以最终决算为准）。 第二条、施工承包方式及范围 1.承包方式： 2.承包范围： 第三条、合同工期 开工日期：年月日；竣工日期：年月日（开工、竣工日期以开工报告为准）。开工日期自乙方正式施工之日起开始计算。 乙方应严格按照进度计划组织施工，对以下因素造成的竣工日期或施工节点延误，经甲方代表及监理确认，工期相应顺延：
1.不可抗力； 2.甲方未按时提供图纸； 3.一周内，非乙方原因停水、停电累计超过8小时（以现场签证为准）； 4.甲方提供的工程资料与现场实际不符而引起的工程返工、停工、缓建； 5.甲方未按约定支付工程款项； 6.工程量变化和设计变更； 7.因甲方手续原因导致的中途停工、缓建、停建或导致相关部门处罚影响施工进度； 8.因甲方对材料认质、认厂造成的工期延误。 9.甲方同意工期顺延的其他情况。 第四条工程质量 （一）工程质量等级 1．工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的经济支出，对工期有影响的应给予相应顺延。 2．达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。
建筑安装工程劳动承包合同（范本） （主体） 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程金江小区项目（二标段）主体结构劳务承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下合同条款。 一．工程概况 建设单位名称： 工程名称： 建设地点 建筑面积：单栋六层住宅楼、面积，总建筑面积。 结构类型：框架结构 二、乙方进场人数（附花名册） 乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工合同，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按昆明市流动人员管理办法持本人身份证、健康证、婚育证到相关管理部门办理就业证、暂住证，作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求： （一）开工日期： 2009年月日 （二）总（日历）工期：个月 （三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方在施工中提出的阶段性
要求进行完全施工。 四、承包方式与范围 （一）承包方式：包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 （二）承包范围：该工程设计图纸范围内： 基础分部内容包括：基础坑、槽土方开挖，破桩头，基底标高找平、打夯、垫层混凝土浇灌、模板浇水润湿、混凝土浇灌、砼收光抹面、浇水养护，土方回填、打夯。基础砖砌体、内外墙防水砂浆抹面，后期室内地坪打夯、碎石铺填、混凝土浇灌、浇水养护，施工机具（振捣器、振动棒、机电设备、本班组手边工具、电线即照明灯具）维修保养。 主体分部内容包括：模板浇水润湿、输送泵管安装及拆除、混凝土浇灌、挂线找平、砼收光抹面、泼洒混凝土回收利用、梁板柱1周内浇水养护（含施工方案中特殊养护）；砌筑材料（原材料过磅、砂浆搅拌、砖块材）装卸、运输（垂直运输由甲方提供）、砌体施工；构造柱、过梁、（门、窗边）柱、窗台、压顶、雨棚、装饰柱及线条等混凝土浇灌；构造柱，拉墙筋打孔、清仓、植筋。 屋面分部内容包括：室内楼地面、厨房、卫生间无砂地坪砼浇灌，屋面、阳台、露台细石砼找平兼找坡层。 附属工程内容包括：室外踏步、排水沟、检查井土方开挖，垫层砼浇灌，块材组砌，粉刷抹面收光，盖板制安；室外散水土方回填、打夯、铺碎石、混凝土浇灌；出屋面烟道、管道井周边模板安装、拆除，细石砼浇灌，打凿、板底补粉；临时设施（生活区、办公区、值班室、牌坊等）土方清运（50m）以内、打夯、砖砌体、地坪砼浇灌、地砖贴面；文明施工（包括：标志标牌铺、挂，含50m2以内草坪或花池的施工内容）。 （三）乙方承包单项计价内容： 基础工程 ①．基础土方开挖、破桩头、混凝土浇灌、砖砌体、粉刷、
2020 土建合作协议合同范本文档Contract Template
土建合作协议合同范本文档 前言语料：温馨提醒，合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。《中华人民共和国民法典》第四百六十四条：婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用第三编规定。依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。本文便于学习和使用，下载后内容方可修改 调整及打印。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 甲方:，男，汉族，年月日出生，住，身份证号：，手机：。 乙方:，住址：。 法定代表人：，职位：。 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与××××有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程项目施工达成如下协议条款： 第一条总则 1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对××××有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程(以下简称“本项工程”)项目施工具有约束力。 1.2本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方签订的《工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。 1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条工程项目的安排及费用 2.1该工程项目位于××工业园区内，工程为厂房土建及钢结构，砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中，钢结构工程须由温州市××钢结构有限公司负责施工，其余全部工程由乙方组织施工，并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。 2.2甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部，由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。 2.3在本项工程中，为保证工程款专款专用，工程顺利进行，由建设方拨付的所有款项，均应直接转至项目部指定帐户(银行账户名：，账号：)。 2.4乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用(包括购买资审及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等)，以上费用应在资审递交前和开标前支付，开标时由甲方递交建设方。工程中标后，乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用，并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行帐户上。
编号：TQC/K305土建合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
土建合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国《合同法》和《建筑工程承包合同条例》及国家有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致同意签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：砖混住宅楼 2、工程地点：太丰垸二组 3、工程承包方式：包工不包料，每
建筑工程大劳务施工合同 工程承包人（全称）：（以下简称甲方） 劳务分包人（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲方根据工程需要将建设项目前期开工建设的部分土建和装饰工程等的劳务承包给乙方组织施工。根据甲方的要求和乙方的承诺，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就劳务分包事宜协商达成一致，签定本合同，共同遵照执行。 一、劳务分包人资质情况： 营业执照号码： 注册资本： 资质证书号码： 发证机关： 资质证书专业及等级： 安全生产许可证号码： 有效期： 二、工程概况及承包内容和承包范围： （一）工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑面积：
4、建筑结构：框剪 5、甲方按元/m2发包给乙方（此单价不含任何税费，乙方按 国家规定应缴纳的一切税费均由甲方负责缴纳，但乙方必须的 提供等额人工费工资花名册及详细明细账附身份证复印件及工 程名称，以及周转材料租凭合同或购置发票，以及机械设备购 置或租凭合同或发票）。 （二）乙方承包内容和承包范围及费用： 1、依据设计图纸，技术洽商，图纸会审及设计变更的地梁下口以上土建工程全部内容，包括但不仅于：砼垫层，积水井的浇筑、砌砖井圈、砌砖基槽、基础场地内的抽水费用和所需各种工具的费用等全部施工内容。施工工序的所有用工、辅助用工、配合管理用工、施工放线用工、砼辅助放料用工、施工现场的文明施工，乙方所买材料上下车及楼层场地的清扫所有人工费，承担本工程的所有租凭材料（钢管、构件、大模、步步紧、圆钉、铁丝、拉杆、拉片、穿丝杆、PVC管、木条、木板、胶合板、安全四口五临边、内外架、防护架、施工操作平台所需的安全网、水平网、钢筋直螺纹套筒等），防护搭设、支模砼垫块、内衬制作，外脚手架工字钢及钢丝绳等辅助材料及安装维护，本工程建筑范围内乙方所需的施工照明灯具线路。止水螺杆、止水钢板、钢筋网、预埋钢筋、外加剂甲供。 乙方不包括内容：土石方、破砼桩头、散水、保温、外墙、抹灰外所有工作内容、厨卫设施安装及装修、石材干挂、幕墙、室内崁贴（公共部分地砖除外）、住宅室内二次装修、预留预埋补槽补洞、防
土建合作协议合同范本 土建合作协议合同范本 更多合同范文相关信息请访问合同。 甲方: ，男，汉族， 201X年X月X日出生，住，身份证号： ，手机： 。乙方: ，住址： 。法定代表人： ，职位： 。按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与××××有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程项目施工达成如下协议条款： 第一条总则 1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对 ××××有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程项目施工具有约束力。 1.2本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方签订的《工程项目建设工程合同》所包括的全部 1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。第二条工程项目的安排及费用1该工程项目位于××工业园区内，工程为厂房土建及钢结构，砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中，钢结构工程须由温州市××钢结构有限公司负责施工，其余全部工程由乙方组织施工，并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费
用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。 2甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部，由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。 3在本项工程中，为保证工程款专款专用，工程顺利进行，由建设方拨付的所有款项，均应直接转至项目部指定帐户。 4乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用，以上费用应在资审递交前和开标前支付，开标时由甲方递交建设方。工程中标后，乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用，并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行帐户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。 5甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放。 6乙方向甲方支付工程有效标价 5 %的管理费用。管理费用支付方式： 甲方要求收到建设方支付的每笔款项后，按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定帐户。乙方所管理使用的资金为工程总款的 95 %。第三条甲方职责
建筑公司合同范本 A4大小 \ 自由编辑 \ 最新最热 \ 标准模板
建筑公司合同范本 【篇一】 合同编号：发包方：________________ 承包方：________________签约时间：签约地点：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：____________ 二、建筑面积（工程形式）____________ 三、施工地点：________________ 四、工期：1、开工：____年__月__日；2、竣工：____年__月__日；3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：________ 六、工程质量标准：________ 七、工程价款：共计人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。 九、质保期：____年。 十、双方的责任义务 1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷； ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；
③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点； ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算； 2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工；②如期完成施工任务； ③接受发包方的技术指导和质量标准要求； ④负责发包方提供料物及设备的保护； ⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏； ⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用； 十一、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。 3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。 发包方：承包方： 委托代理人：委托代理人： 【篇二】 发包人(全称)：（以下简称甲方） 承包人(全称)：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点：
编号：JZ-202118403 学校建筑工程合同范本标准版 Lawfully established contracts shall be protected by law. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签约地点：____________________ 签约时间：_____年____月_____日
学校建筑工程合同 学校建筑工程合同范本 学校工程施工在全国范围内都已经落实了，因此签订学校工程施工合同书需要注意。下面我们来看看学校建筑工程合同范本，欢迎阅读借鉴。 学校建筑工程合同范本1 甲方：(发包方) 乙方：(承包方) 经学校校委会研究决定，为加强对学生进出校门安全的管理，改善学校办 学条件，确保师生安全，结合该校实际情况，经甲乙双方协商，达成如下协议： 一、工程内容： 中心校大门外梯子手扶和校园内花池修整工程。 二、工程地点：坪上镇中心校。 三、质量要求及价格： (一)、手扶：要求做成砖混结构，长度与梯子长度相同(20米长)，梯子平台地方有转角，按照平台转角样子转，高度为1米高(含盖帽部分)，手扶平面用一块砖按照做24公分墙的方式做一层盖帽，然后糊上灰沙，内侧和平面要 求贴上瓷砖，瓷砖要求用没平方40元以上。单价为每平方米395元( 含材料费、
工价、运费等费用)，合计金额为15800元。 (二)花池：中间用砂石先铺一层25米长2米宽的地面，在用330标号水 泥硬化，地面两边做两个石桌子，并做上石凳。单价为每平方米100元(含材料费、地面处理、工价等费用)，合计金额为5000元。 四、施工安全：乙方应建立安全防护措施和文明施工制度，严格按照安全 防护和文明施工的规定组织施工,确保施工安全，施工过程中的一切安全事故均由乙方自行负责，发包方概不负责。 五、付款方式：合同签订生效后，工程做完后，经过甲方组织人员验收， 验收合格后甲方一次性报账付给乙方两样工程款合计人民币大写：贰万壹仟捌 佰元整(：21800.00元)，合同价款含各种税费，均由乙方负责，甲方不承担各种税费。 七、开工日期：20xx年9月23日。 八、竣工日期：20xx年10月15日。如遇雨天等特殊情况无法施工，工 期可以顺延。 九、组织验收：由甲方、施工方、中心校、学校共同验收。本合同共贰页，一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 学校建筑工程合同范本2 发包方(以下称甲方)： 承包方(以下称乙方)：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 加油站土建工程承包合同 (2) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建筑工程承包合同 同编号：G5107-11-JS-0094 甲方（建设单位）： 甲方代表： 地址：邮编：443000 乙方（承包单位）： 委托代理人（负责人）： 地址： 合同签订地点：胜利四路30号 依照〈〈中华人民共和国合同法》和宜昌市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称：_ 三、工程范围和内容及造价： 招投标的工程，工程范围为投标清单范围内的所有工程项目。 工程拟定价款： 第二条工程期限 一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经
双方商定，本合同工程开竣工日期如下： 全部工程自甲方下达开工令之日算起，工期天。 二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议, 并报有关部门备案。 1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者； 2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继 续施工者； 3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。 第三条物资供应 一、全部工程所需的物资按下列第(4)项供应方式办理： 1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。 2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。
合同编号：YT-FS-8566-10 建筑模板合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑模板合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号：_____ 发包方：_____ 法定住址：_____ 法定代表人：_____ 职务：_____ 委托代理人：_____ 身份证号码：_____ 通讯地址：_____ 邮政编码：_____ 联系人：_____ 电话：_____ 传真：_____ 帐号：_____ 电子信箱：_____
承包方：_____ 法定住址：_____ 法定代表人：_____ 职务：_____ 委托代理人：_____ 身份证号码：_____ 通讯地址：_____ 邮政编码：_____ 联系人：_____ 电话：_____ 传真：_____ 帐号：_____ 电子信箱：_____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一章工程
土建合作协议合同示范文 本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
土建合作协议合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方: ，男，汉族，年月日出生，住，身份证 号：，手机：。 乙方: ，住址：。 法定代表人：，职位：。 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙 双方友好协商，就双方共同参与××××有限公司电缆产业 园2#、4#厂房工程项目施工达成如下协议条款： 第一条总则 1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅 对××××有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程(以下简称 “本项工程”)项目施工具有约束力。 1.2本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与
建设方签订的《工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。 1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。 第二条工程项目的安排及费用 2.1该工程项目位于××工业园区内，工程为厂房土建及钢结构，砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中，钢结构工程须由温州市××钢结构有限公司负责施工，其余全部工程由乙方组织施工，并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。 2.2甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部，由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，
工程土建合同 甲方: (建设单位) 乙方: (施工单位) 甲方将坐落在 (地址) 的 (工程名称) 土建工程承包给乙方施工.在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款 供双方共同遵守: 第一条工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装) . 第二条工程造价决算方式: 1. 工程造价计算公式:工程造价=(××定额直接费+材料差价)×(1+ %).即按实际完成工程量,套用《××××定额》计算直接费,加上施工期间相对应的 《××市建设工程造价管理信息》信息价计算出的材料差价,另外取 %综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整). 与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款. 本工程辅助的水电安装工程按 (约定套用的定额与费率) 结算. 2. 工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单. 第三条工程款支付: 甲方通知乙方开工后,乙方一周内拿出预算.甲方接到预算后一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款,并扣回备料款.实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场管理员确定,如乙方有严重异议的,双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定.工程竣工时,进度款不超过预算的70%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的95%,其余5%作为质保金,满一年后付清.每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款. 工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方. 第四条工期:
建筑工程承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 本工程甲方以包工形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑规模：建筑面积约平方米。 二、承包方式：以包工的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。 三、工程造价： 总工程约平方米，造价每平方米元，工程总造价约为元（大写：），具体面积以竣工后甲方测量为准。 四、承包范围： 本工程按甲方提供的施工图纸全部内容完成施工（墙体垒建、内外粉墙、铺地平及地平以上土建等）。 五、工程款支付方式： 1、本合同签订三日内甲方须支付乙方工程造价总额的。 2、乙方工程进行工期一半时付工程造价总额的。 3、工程全部完工验收合格，甲方付给乙方工程造价总额的。其余的 保证金，若无质量问题，甲方待两个月后付清。
六、施工工期： 1、经甲、乙双方协商：从施工基础承台开始至竣工验收合格即年月 日开工至年月日竣工。 2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。 七、甲方的工作及责任： 甲方应按合同约定的工程进度支付工程进度款，如违约支付，责任由甲方负责。 八、乙方的工作及责任： 在施工过程中，乙方必须服从甲方指定代表（）的监督，加强人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙方负责。 九、工程质量要求： 1、乙方应严格按照甲方提供的设计图纸进行施工。 2、工程质量不合格全部返工，一切责任由乙方负责。 3、在施工现场如发现不足之处，甲乙双方必须及时会同有关人员协商采取补救措施，以防止扩大损失，保证工程质量和工程的顺利进行。 十、施工过程中如发现与本合同未提及的事项，双方另行协商。 十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。 甲方：乙方： 年月日