当前位置:文档之家› 分包协议书模板

分包协议书模板

编号:

HT-20213913

甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日

期:_________年________月_______日

分包协议书模板 This Agreement and the schedules hereto constitute the entire agreement between the parties relating to the subject mater hereof.

[标签:titlecontent]

甲方(发包单位):

乙方(承包单位):

依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本分包协议,双方共同遵照执行。

第一条:工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、分包内容:

第二条:工程工期

1、开始施工日期:年月日

2、完成施工日期:年月日

3、总日历施工天数为:天

第三条:工程价款及支付方式

1、本工程的总价款为:元。

2、双方约定工程款支付方式为:

第四条:工程质量

1、双方约定本分包工程质量标准为:,并要求达到质量验收评定标准。

2、乙方施工凡不符合国家验收规范及甲方要求,或达不到质量标准,甲方有权令其返工,返工所有费用由乙方负责,并承担甲方的工期损失,返工仍达不到要求时,甲方有权自行或指定第三方返工,返工费用直接从乙方工程款中扣除。

3、在甲方监督或者验收过程中乙方应提供便利,甲方提出整改意见,乙方必须在24小时内进行返工、修复或整改,乙方拒不执行整改,或整改后仍达不到质量要求的,甲方有权自行或雇佣第三方进行修复,修复产生的费用直接从乙方工程款中扣除且工期不予顺延。

第五条:项目经理

1、甲方委派的担任驻工地履行本协议的项目经理为;

2、乙方委派的担任驻工地履行本协议的项目经理为。

第六条:甲方义务

1、甲方向乙方提供图纸一套。

2、甲方负责协调解决现场用水、用电。

3、负责与业主、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

4、按照协议约定,按时足额向乙方支付工程款。

第七条:乙方义务

专业工程分包安全协议书范本正式模版

专业工程分包安全协议书范本 正式模版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-060407

专业工程分包安全协议书范本正式模版 总承包单位(甲方):————————————公司 专业分包单位(乙方):———————————公司 为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立“以人为本”的安全管理理念,切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程,加强安全管理,减少伤亡事故,明确双方责任,特订立本协议。 一、工程名称: 分包内容: 二、责任期限:自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策,监督分包方各项安全生产制度和措施的落实,对本工程的安全生产

负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案,对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责,自觉接受甲方对安全生产的监督管理,遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定,执行甲方在安全生产方面的规章制度,服从甲方的安全生产管理,对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督,及时消除施工过程中的不安全因素。 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训,作业前应针对分包工程项目特点进行再教育,提高从业人员的安全素质及自我防护意识,严格按照安全标准组织施工,消除事故隐患,保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格,不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。 4、根据本分包工程项目的特点,负责编制专项安全施工方案,

工程分包协议书范本通用版

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 工程分包协议书范本通用版 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方(承包人): 乙方(分包人): 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、分包工程范围: 三、工程单价: 四、质量要求:按设计和施工规范进行施工,质量达到优良。 五、工期要求:按业主要求工期: 开工日期________年___月___日,竣工日期________年___月___日,合同总工期为_____日。 六、安全要求:乙方对施工安全负责,在施工中严格按施工安全生产规范进行,做到安全生产无事故。 七、结算方式:工程竣工验收三十日内,乙方提交结算材料,甲方予以审核结算。 八、付款方式:甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额_____%支付乙方工程款,工程完工后支付乙方工程款为业主拨付额的_____%,余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。 九、指令和决定 1、就分包工程范围内的工作,承包人随时可以向分包人发出指令和决定,分包人应执行承包人发出的所有指令和决定。 2、就分包工程范围内的工作,分包人应执行经承包人确认和转发的建设单位或监理单位发出的所有指令和决定。如分包人与建设单位或监理单位发生直接工作联系,将被视为违约,并承担违约责任。 十、承包人驻工地代表

最新专业工程分包安全协议书(通用)

专业工程分包安全协议书 总承包单位(甲方):------------------------------公司 专业分包单位(乙方):---------------------------公司 为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立“以人为本”的安全管理理念,切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程,加强安全管理,减少伤亡事故,明确双方责任,特订立本协议。 一、工程名称: 分包内容: 二、责任期限:自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策,监督分包方各项安全生产制度和措施的落实,对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案,对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责,自觉接受甲方对安全生产的监督管理,遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定,执行甲方在安全生产方面的规章制度,服从甲方的安全生产管理,对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督,及时消除施工过程中的不安全因素。 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训,作业前应针对分包工程项目特

点进行再教育,提高从业人员的安全素质及自我防护意识,严格按照安全标准组织施工,消除事故隐患,保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格,不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。 4、根据本分包工程项目的特点,负责编制专项安全施工方案,采取必要的安全防护措施,并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员,并严格履行签字手续。 5、提供的防护设施及施工设备,应符合国家及行业标准。 6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除,需拆除的必须书面报甲方批准。 7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施,严禁购买假冒伪劣产品;并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。 8、执行甲方的职业健康安全制度,为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件,防止和减少职业危害,加强对女职工的劳动保护,严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。 9、施工现场生产安全事故发生后,应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。 10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的,其责任和由此发生的费用由乙方承担。 五、生产安全事故责任裁定 生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负责,任何一方对裁定结果不服的,可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。 六、其他:(根据分包工程特点约定)

2016工程分包承诺书

2016工程分包承诺书 工程分包承诺书 总包方: 分包方: 总包方委托分包方承担的施工,为明确双方职责,保证该工程按总包方与业主所签订的总承包合同的正常履行,根据《中华人民共和国合同法》和中冶天工集团有限公司《工程项目管理办法》的有关规定,经双方协商,达成如下分包协议书条款,共同恪守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程分包范围及工程量: 二、分包方式: 三、分包协议价款与支付 1、分包协议价款: 2、计价方式: 3、付款方式: (1)预付款: (2)进度款: a、工程量计算方法:施工现场实际完成量及设计图纸。对工程量的确认,必须由总包方有关技术人员、工程部负责人及项目经理共同签字后作为结算依据。分包方必须严格按设计及总包方的要求施工,因分包方原因造成的额外工程量增加,总包方不予认可,并按相应项目的甲供材数量扣回相应的费用。 b、分包方在每月日以前,必须向总包方项目经理部报送经有关部门审核会签的每月完成的工程进度表并附任务单,由项目经营人员审核办理工程量确认,作为工程进度款的支付依据,待总包方收到业主拨付的工程进度款后按审批量的 %支付给分包方。分包方不能在规定的时间提供附任务单的工程进度表,导致工程进度款不能按时支付的,由分包方自行承担责任。 c、按分包方实际完成的工程进度结合总包方在该工程总的收款比例扣除各项应扣款项后,以支票或银行承兑汇票形式支付给分包方,分包方领取工程款后应开具工程发票。 d、分包方收到总包方支付的工程款后,必须及时支付职工或民工工资及材料商货款。工程过程中若因民工不能及时拿到工资而造成影响,所引起的后果由分包方自行承担,并且不能将民工及材料商带到总包方处;若发生此类事情,造成后果和影响的,则对分包方进行5-10万元罚款,所产生的后果、法律责任以及给总包方造成的经济损失均由分包方负责。 e、工程进度款付至合同价款的 %时,总包方停止付款,待分包方现场临时设施撤离、清场完成并交付符合总包方及业主要求的竣工资料后,付至工程结算总价的 %,留 %作为质量保修金,待质保期满后无质量异议时结付。质保金不计息。 f、施工用水、用电按表计量(或按相关规定执行)结算,在乙方每月进度款中扣除。 四、工期: 1、开竣工时间:,分包方承担的工程开竣工时间以总包方的指令为准,工期的考核按总包方编制的施工总进度计划进行。 2、本工程的工期除人力不可抗拒的因素外,一律按总包方要求的时间为准,不得调整。 3、非总包方原因造成工期延误,每延误一天按分包价款的3‰扣罚(不低于相应的业主

工程分包协议书模板

工程分包协议书模板 Template of subcontract agreement 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

工程分包协议书模板 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致, 达成如下协议: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包范围: 四、工期:开工日期:________年____月____日 竣工日期:________年____月____日工期:天

五、合同价款:本工程采用()方式计价,每吨()元/吨。 合同总价款为 六、质量要求: 本工程质量达到标准,如达不到本标准,应按甲方要求进行返工自理,并承担由此发生的一切费用。 七、双方责任: 1、甲方责任: ⑴负责技术交底工作,对施工现场进行质量检查。 ⑵负责向乙方提供施工图一式()份。 ⑶及时供应合同规定的材料。 ⑷及时办理工程结算。 2、乙方责任: ⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。 ⑵必须按图纸施工。 ⑶应保证工期要求,确保工程如期完成。

劳务分包合同协议书(范本)

工程施工劳务分包合同协议书 编号: 工程承包人(以下简称甲方): 劳务分包人(以下简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条:工程概况 工程名称: 工程地点: 第二条:工程承包范围 第三条:工程工期 1、总日历天数天,计划开工日期:年月日,计划完工日期:年月日。 2、主要节点工期: 3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条:工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到: 第五条:组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1、本合同协议书;

2、本合同协议书附件; 3、本工程劳务招标及投标文件; 4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条:标准规范: 本合同适用标准规范: 第七条:甲方责任和义务 1、负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。 3、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。 6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用电、用水。其费用: 7、协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。 第八条;乙方责任和义务 1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量

专业工程分包合同模板

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 专业工程分包合同

编号:FS-DY-54150 专业工程分包合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 鉴于安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段交通工程由_____承建。根据项目实际情况,为加强对施工项目的管理,发挥双方优势,取长补短,增加企业的社会效益和经济效益,甲方将本项目的路灯工程交由乙方负责施工。根据《合同法》及有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方就本工程施工事项协商一致,本着互利互惠的原则签定本施工合同,以兹共同信守。 一、工程概况 1、工程名称:安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段 2、工程地点:安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程花桥木器包装园

3、工程承包范围:安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段交通工程施工图设计范围内的全部工作内容。 二、工期 根据业主对甲方要求的工程工期,本合同分包单位具体进场时间以签订分包合同日期为准。工期为个日历天,如乙方逾期未完工,将按每天元人民币进行罚款。 三、合同价款 交通工程施工项目 1、本工程实行固定单价合同,乙方所报单价中已包括人、机、措施费、规费、风险费、利润等所有费用。若工程数量增加,按照乙方所报单价计算。 2、本项目所有工程材料全部由乙方采购并进行施工。 四、工程范围及质量标准: 1、该分包合同工程范围为安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段木器包装园道路附属工程交通工程施工图设计中全部工作内容,如:交通标牌的基础开挖、混凝土浇筑、螺栓预埋、标牌安装、基坑覆盖工程的所有相

劳务分包单位施工承诺书范本

劳务分包单位施工承诺书范本以上是为大家整理的劳务分包单位施工承诺书,谢谢阅读! 劳务分包单位施工承诺书 致:中铁二十四局集团轨道公司 加强对农民工环保知识的宣传和教育,做到文明施工,安全施工,乙方不得随意破坏当地植被,不得乱挖乱弃,不做有损国家和甲方利益的事情,并按国家有关规定纳税,劳务税%乙方自理。原材料乙方开公司名称发票进入成本; 感谢贵方给予我方在工程共同合作的机会,现就工程中可能出现的一些问题进一步确认和承诺。并在此声明:本承诺书与施工劳务合同具有同等法律效力。 1、我方承诺为保证工程前期正常施工,我方将准备足够的资金进场施工,不要求甲方支付未经业主结算的已完工程费用。 2、我方承诺进场后机械设备摆放整齐,材料堆放整洁,确保工地施工区、生活区环境卫生达标。 3、我方承诺将熟悉并自觉遵守执行业主、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及贵方的各项规定,严格按招标文件执行:施工技术规范标准执行中华人民共和国和市标准;验收标准按招标文件标准,执行中华人民共和国国家行业和市行业标准。

4、我方承诺发生安全事故后立即用最快捷的方式向贵方报告,并组织全力救险,保护事故现场,做好记录和拍照,主动接受贵方及贵方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘察。 5、我方承诺组织合格的身体健康的具有相关资格证书,并有相关类似工作经验的工作人员投入到本项目工程的施工。 6、我方承诺将按时足额发放下属员工的农民工工资,并及时上报有关发生资料,如未做到,愿意接受贵方所采取的相应解决措施。 7我方承诺将做好施工场地周边建筑物、构筑物的道路、地上附着物和地下文物、管道、电线路等保护和防护工作,并将挖到的文物及物品交给贵方,我方承担相应的保护费用,此项费用已包含在劳务合同单价中。 8、我方承诺我方与第三方签订的劳动、租赁、买卖等一切合同与贵方无关。我方在施工工地发生的合同债务、侵权责任一律由我方履行和承担责任。 9、我方承诺将负责已完工程部分成品及半成品的保护工作。 10、我方承诺严格遵守与贵方签订的《建设工程劳务分包廉政责任协议》、《安全生产、文明施工协议》、《环境保护协议》、《治安、消防协议》。

模板单项工程承包施工合同正式版

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-BH-016987 模板单项工程承包施工合同

模板单项工程承包施工合同正式版 模板单项工程承包施工合同 发包方(以下简称甲方):公司项目经理部 承包方(以下简称乙方):模板工程承包班组 甲方承建的模板单项工程,于______年______月______日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行: 一、工程内容:按益施工图纸中基础分部±0.000以下所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。 二、承包造价:以模板与砼接触面积计算工程量,包括所有制、安、拆、运及现场文明施工中的工作内容,并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装,每平方米______元(该承包单价已含乙方管理费、各类补贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉在内)。 三、组织领导: 1)甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工、女工。

特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时,每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4)合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 四、双方责任: 1、甲方责任: 1)提供乙方进场人员的生活住宿条件,负责申报临时户口。 2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 3)提供施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。 4)保证材料供应(材料运至现场______米内,但不提供塔吊运输),如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙方应服从甲方的调配。工地现场计时工每工日______元。 2、乙方责任: 1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。

分包协议书范本

分包协议书 工程名称: 甲方: 乙方: 工程分包协议条款: 一、承包范围: 二、甲乙双方应尽义务: 甲方义务: 1、提供工地设施的安全防护。 2、做好上道工序的交接验收工作,尽量为乙方创造最好的工作环境。 乙方义务: 1、提前做好材料进场检验,对完成项目进行检验。 2、自己做好产品防护。 3、给作业班组工人提供必要的安全劳保用品。给作业班组工人提供必要的工具、架椅等。组织施工进行自检等。 4、负责现场的文明施工,做到工完料尽,剩料应派人及时清理回收,分类堆放并加工利用(如材料乱堆放,甲方有权派人整理,费用由乙方负责)。 5、乙方不得再行转包,班组长应常驻工地,进度质量必须达到甲方要求,否则甲方有权另行组织其它队伍,乙方已施工的按完成量50%计价。 三、质量要求:、 1、 2、乙方在施工前应提供材料产品合格证书,出厂合格证书。施工中负责人应长驻工地,对每道工序组织自检,交接检和甲方人员、监理检查。进场材料应提前报验,半成品进场后应抽样送检,不合格材料不得使用。

3、甲方在质量检查过程中,发现乙方没按规范施工,在甲方提出后不及时整改,甲方现场施工员有权进行罚款处罚。乙方严重违规操作甲方有权终止合同另换班组。或乙方施工项目验收不合格(经一次修复无法达到验收合格),甲方不付给乙方任何费用,乙方尚须对整个工程造成损失负经济责任。 四、施工进度: 乙方应根据项目部安排的计划,如期完成。乙方必须自觉安排加班加点,如超期一天,罚款人民币1000元,并在每次拔付工资款时扣回,具体的作业计划详项目部作详细安排,若无法按项目部要求执行,甲方有权终止合同,另调施工队伍,且所有责任和经济损失由乙方自负。 五、安全生产: 1、施工期间一切安全工伤事故及其引起全部经济损失均由乙方负责。乙方必须按要求做好班组工人安全教育,严格遵守现场的各项安全管理制度及安全操作规程,不准违章指挥、违章作业。 2、如发现工人违章作业如没戴安全帽上班拖鞋,每次罚款50元。 六、计价方式: 1、根据施工图纸计算量 .该单价为一次性包干单价,乙方不得再提出任何增加费用要求。 2、付款方法:乙方进场人员经项目部认可后,根据所需人数安排生活费。乙方在全部完好验收好后结算付款。余款(扣保修金5%)待工程结束工程量审核后三个月内转帐付清,乙方必须提供与帐号相同的税务发票,保修金待保修年限满即付还。 七、文明施工要求: 1、文明施工关系到甲方的管理力度,涉及公司形象,乙方应按甲方要求施工进度,保证工程质量,做到每道工序工完场地清,搞好文明施工,乙方必须对所施工段范围达到文明施工要求。若达不到甲方要求,甲方有权自行处理,费用由乙方负责。 2、禁带家属,更不容许在施工工地过夜,否则后果自负并处罚300元。 3、乙方必须遵守甲、乙双方签订《治安管理承包合同》。各组间应密切友好配合,发生争议应找现场管理人员协调解决,不得在工地打架斗殴,如果发生,无论任何缘由,双方各罚款壹仟元,

专业工程分包安全协议书范本

公司 合同编号: ______________ 专业工程分包安全协议书范本 甲方: ____________________________________ 乙方: ____________________________________ 签订日期: __________ 年 _______ 月 _______ 日 总承包单位(甲方): 专业分包单位(乙方): --------------------------- 司 为了认真贯彻 安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立 以人为 本”的安全

管理理念,切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程,加强安全管理,减少伤亡事故,明确双方责任,特订立本协议。 一、工程名称: 分包内容: 二、责任期限:自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策,监督分包方各项安全生 产制度和措施的落实,对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案,对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责,自觉接受甲方对安全生产的监督管理,遵守当地行业主管 部门安全生产方面有关管理规定,执行甲方在安全生产方面的规章制度,服从甲方的安全生产管理,对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督,及时消除施工 过程中的不安全因素 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训,作业前应针对分包工程项目特点进行再教育,提高从业人员的安全素质及自我防护意识,严格按照安全标准组织施工,消除事故隐患,保证

工程项目分包合同书样本(2020新版)

编号:JY-HT-08832 工程项目分包合同书样本 (2020新版) Any parties with a cooperative relationship can sign a contract to protect legal rights 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日

工程项目分包合同书样本(2020新版) 工程项目分包合同书范文一 甲方(发包方) 乙方(承包方) 根据《中华人民共和国通则》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲乙双方经协商一致,自愿签订劳务合同,共同遵循本合同所列条款: 一、工程名称、地点 二、承包方式:包清工 三、承包内容:内墙抹灰(包括润墙、摔浆) 四、工程价款:单位价格元/m2,阳台个或元/m2. 五、结算方式:墙的内门、窗、洞口、按双面计算面积,外窗和阳台洞口不扣 六、付款方式:按形象进度分层付款至95% ,楼梯间

抹灰前甲方付齐 七、工程工期:分包单项工程工期年月日至年月日,流 八、质量要求:乙方承包的工程,必须达到合格标准,按当地质检部门以及甲 九、施工安全:乙方进入施工现场,参与施工的作业人员,服从管理,注意安 十、双方协商的其它条款:分项工程完成15天内甲方必须与乙方进行工程结算, 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字后生效。 甲方:代表人盖章乙方:代表人签字盖章 地址:地址: 电话:电话: 签定时间:签定时间: 工程项目分包合同书范文二 甲方: 乙方(责任人):

施工分包合同范本(标准版)

编号:FS-HT-05018 施工分包合同(标准版) Construction subcontract template 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计

施工分包合同(标准版) 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称:。 1.2工程地点:。1.3承包范围及内容:。 1.4甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价

和总价作出调整的理由。 1.5承包方式:本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 2.1乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2合同工期:本工程于_____年___月___日开工, 至_____年___月___日竣工,共个日历天。 2.3工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一 天,按本工程总价的计算,按天累计。 2.4如遇有下列情况之一,经甲方同意并报业主书面签字盖章认 可后,可考虑工期延长:

专业分包施工合同

合同编号: 工程分包合同 发包人(甲方):北京建工集团有限责任公司 承包人(乙方): 项目名称: 工程地点: 签订时间: 签订地点:

发包人:北京建工集团有限责任公司(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律条款,行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方将工程分包给乙方,甲乙双方经协商同意签订本合同。 一、整体工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、建设单位: (以下简称业主) 4、监理单位: 5、建筑面积:平方米 6、结构类型: 7、工程工期:开工日期:,竣工日期:。 8、质量标准要求: 9、文明安全施工: 10、安全、消防:“无事故”现场。 二、乙方承包方式、承包范围、工期 1、承包方式:包工包料。 2、承包范围:

3、工期: 开工时间: 完工时间:,工期总日历天数为日历天。 三、合同价款及工程款的支付方式(各项目部按固定单价或固定总价可自行修改本条条款) 1、本合同综合施工单价为:元/平方米。本单价为固定单价,单价一次包死。该项单价包括材料费、人工费、工具费、辅料费、管理费、利润、税金等甲方应支付乙方的全部费用。 2、工程量计算方式: 3、合同价款(暂估):元 大写: 4、工程款支付方式(各项目部可按实际需要修改本条款) 本工程无预付款,甲方于每月15日前支付乙方上月经双方确认完成工程款的80%;乙方承包的工程完工验收合格后,甲方支付乙方至合同价款的90%;待整体工程竣工验收合格且双方完成结算后30日内,甲方支付乙方至结算价款的95%,余5%的结算价款留作质量保证金,待保修期满且无质量问题15日内,由甲方无息支付给乙方。 五、材料供应 本合同中所确定的材料由乙方运至工地现场,运费由乙方负担。 六、双方责任 1、甲方责任及工作: 1.1组建与本工程相适应的项目管理班子,全面履行合同职责,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向业主负责。 1.2按合同约定,向乙方支付合同价款。 1.3负责与工程监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。 2、乙方责任及工作:

业主指定分包承诺书范本

承诺书 致**********建筑集团股份有限公司: 年月日,贵司与我司 (建设单位就名 称)(工程名称)签订了一份专业分包合同,合同 名称为 (合同 编号:合同金额:)。 我司就该合同向贵司做如下承诺: 1、该合同约定的工程是业主指定分包的,并且工程款是业主直接支付我司,因此我司不会向贵司主张支付工程款。 2、本着谁施工谁负责的原则,我司承诺在工程施工过程中加强工期、质量、安全的控制,严格遵守国家及上海市的安全规范管理法律法规,发生安全事故均由我公司自行负责,因工期、质量、安全等问题产生的纠纷,我司会积极解决,给贵司造成的经济损失,我司承诺承担赔偿责任。 3、因施工产生的分包商和实际施工人的工程款、材料商的材料款、民工工资等款项我司承诺会积极支付,如果给贵司造成经济损失,我司承诺承担赔偿责任。 4、我司承诺承担本工程的保修义务,如果因工程质量、保修等问题给 贵司造成经济损失的,我司承诺承担赔偿责任。 5、因本工程产生的业主索赔、政府罚款等均由我司承担,给贵司造成 经济损失的,我司承诺承担赔偿责任。 6、严格遵守贵公司各项管理规章制度,如有违反,愿意接受贵公司项目部的处罚。 7、因本工程引发的一切债权债务纠纷及工程责任,均由我司承担;给 贵司造成损失的,我司承担一切赔偿责任。 承诺单位(公章) 日期:年月日 承诺书 致**********建筑集团股份有限公司: 年月日,贵司与我司

(建设单位名就 称)(工程名称)签订了一份专业分包合同,合同 名称为 (合同 编号:合同金额:)。 我司就该合同向贵司做如下承诺:该合同非双方真实意思表示,不作为实际履行的依据,仅作为办理交易备案之用,该合同对各方都无约束力,我司承诺不会要求贵司履行该备案合同。 承诺单位(公章) 日期:年月日 承诺书 致**********建筑集团股份有限公司: 年月日,贵司与我司 (建设单位名就 称)(工程名称)签订了一份材料合同,合同名称 为(合同编号:

建设工程施工专业分包合同样本(官方版)

编号:QJ-HT-0448 建设工程施工专业分包合同 样本(官方版) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 日期:_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---

建设工程施工专业分包合同样本(官 方版) 说明:该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,文档可下载收藏或打印使用(使用时请先阅读条款是否适用)。 承包人:_____ 分包人:_____ 一、词语定义及合同文件 1.词语定义 1.1 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于分包工程施工的条款。 1.2 专用条款:是承包人与分包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3 发包人:指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支

付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4 承包人:指在总包合同协议书中约定的,被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5 分包人:指在本分包合同协议书中约定的,被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.6 总包工程:指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。 1.7 分包工程:指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。 1.8 工程师:指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表,其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。 1.9 项目经理:指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。 1.10 分包项目经理:指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。

二次分包协议书范本正式版

YOUR LOGO 二次分包协议书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

二次分包协议书范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 甲方: 乙方: 为确保工程按计划保质保量完成,经甲乙双方充分协商同意将该工程二次结构承包给乙方,现就工程的施工,质量,工期,结算付款,工作内容等问题,根据国家《劳动法》规定,双方本着平等互利,相互合作的原则,达成以下条款,供双方共同执行。 一,工程名称: 二,工程地点: 三,工程概况: 四,承包方式:包人工,包工期,包安全,包质量,包文明施工。 五,承包价格及计算方法: 六,乙方承包范围: 1,本工程主体二次结构全部的砌体植筋绑扎木工的浇筑,振捣,养护,清理等; 2,施工现场及生活区的卫生清理,公司每次检查现场的清理并将建筑垃圾运到指定位置,如乙方人员不清,甲方将派其他工人进行清理,所造成的清理用工和浪费的材料,将按实际

发生费的1.5倍从乙方工作量中扣除。 3,现场文明施工,工人吃住乙方负责。 4,乙方不得将此工程转包,否则甲方有权立即终止合同更换施工队伍。 七,工程工期:乙方保证每次施工时人员的调配,不得耽误工程进度,农忙季节乙/平米,按图纸实际建筑面积计算。 甲方: 乙方: 日期: 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION

专业工程分包协议书(模版)

专业工程分包协议书 总包方: 分包方: 总包方委托分包方承担 工程的施工,为明确双方职责,保证该工程按总包方与业主所签订的总承包合同的正常履行,根据《中华人民共和国合同法》和公司《工程项目管理办法》的有关规定,经双方协商,达成如下分包协议书条款,共同恪守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程分包范围及工程量:(以实际施工为准) 二、分包方式: 三、分包协议价款与支付 1、分包协议价款:暂定万元(最终以实际结算为准) 2、计价方式:分包方所施工的工程,按总包方与业主的 . 3、付款方式:银行承兑汇票 (1)预付款:无预付款 (2)进度款: a、工程量计算方法:施工现场实际完成量及设计图纸。对工程量的确认,必须由总包方有关技术人员、工程部负责人及项目经理共同签字后作为结算依据。分包方必须严格按设计及总包方的要求施工,因分包方原因造成的额外工程量增加,总包方不予认可,并按相应项目的甲供材数量扣回相应的费用。 b、分包方在每月20日以前,必须向总包方项目经理部报送经有关部门审核会签的每月完成的工程进度表并附任务单,由项目经营人员审核办理工程量确认,作为工程进度款的支付依据,待总包方收到业主拨

付的工程进度款后按审批量的70%支付给分包方。分包方不能在规定的时间提供附任务单的工程进度表,导致工程进度款不能按时支付的,由分包方自行承担责任。 c、按分包方实际完成的工程进度结合总包方在该工程总的收款比例扣除各项应扣款项后,以电汇或银行承兑汇票形式支付给分包方,分包方在办理工程款收款时,需足额提供建安发票。 d、分包方收到总包方支付的工程款后,必须及时支付职工或民工工资及材料商货款。工程过程中若因民工不能及时拿到工资而造成影响,所引起的后果由分包方自行承担,并且不能将民工及材料商带到总包方处;若发生此类事情,造成后果和影响的,则对分包方进行5-10万元罚款,所产生的后果、法律责任以及给总包方造成的经济损失均由分包方负责。 e、工程进度款付至合同价款的70%时,总包方停止付款,待分包方现场临时设施撤离、清场完成并交付符合总包方及业主要求的竣工资料后,付至工程结算总价的90%,留10%作为质量保修金,待质保期满后无质量异议时结付。质保金不计息。 f、施工用水、用电按表计量(或按相关规定执行)结算,在乙方每月进度款中扣除。 (3)分包方银行账户信息:开户名称:; 账号:;开户行:。 四、工期: 1、分包方承担的工程开竣工时间以总包方的指令为准,工期的考核按总包方编制的施工总进度计划进行。 2、本工程的工期除不可抗拒的因素外,一律按总包方要求的时间为准,不得调整。 3、非总包方原因造成工期延误,每延误一天按分包价款的3‰扣罚(不低于相应的业主关于工期拖延的罚款规定),因总包方原因造成工期延误,经总包方确认后则工期顺延,但费用不另增加。 五、质量标准: 1、本工程质量目标为合格,并应符合国家有关标准、规范规定,

工程分包承诺书模板

1 、对招标文件及合同条款确认程度的承诺 致:中铁十三局集团公司云鹏水电站工程项目部 通过对云鹏水电站左岸泄洪(兼导流)隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》的认真研究后,我单位郑重承诺: 完全接受云鹏水电站左岸泄洪(兼导流)隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》等全部内容。保证在投标期间和中标后的施工过程中,坚决执行上述文件所确定的原则和规定,承担相应的责任并全面履行义务。 此承诺 投标单位: 授权代理人: 年月日

2.对拟上场的人员、设备物资的承诺 至: 我单位若中标本标段,承诺如下: 一、保证按招标文件进场通知书的要求,以本投标书中所拟投入的人员、设备、物资的安排准时上足劳动力和机械设备、物资,保证全部工程不分包、不转包。如我方未达到贵方要求和自身承诺接受贵方废止中标或解除合同的处理。 二、保证按投标书中的施工组织机构安排___________同志任项目负责人,全权负责本工程建设。保证不让此人兼任其他任何项目的负责人。没有你单位许可,不更换他人,不随意离开现场,确保项目负责人尽职尽责,自始至终地抓好整个项目建设。如有违约愿受贵单位处罚。 三、在签订合同前,保证交纳履约保证金五十万元(现金、支票均可)和机械设备进场,如机械设备未按招标文件和投标书的需求进场,招标单位有权根据标书中的机械设备表,用履约保证金直接给中标单位采购,同时处以十万元罚金。 此承诺 投标单位: 授权代理人: 年月日

3.对现场文明施工的承诺 至: 我单位若中标本段,对现场文明施工承诺如下: 一、保证按招标单位要求,建两层砖混结构的宿舍楼,布置合理,外表美观。同时保证为现场工程师和监理工程师提供三间现场办公室,每间不小于10m2,并提供必备的办公和住宿设施。 二、业主和有关上级部门临时检查现场,保证按招标单位或驻现场工程师有关要求执行。 三、施工现场保证按招标单位的要求,设置宣传管理栏,标语、彩旗和工程公告牌等。 四、砂、石料场保证硬化地面,库房、加工厂布置合理,符合物资设备管理规定。 五、保证办公宿舍场所地面平整,有排水、防水措施,食堂、厕所卫生做到干净、文明。 此承诺 投标单位: 授权代理人: 年月日

外墙工程分包协议书模板(完整版)

合同编号:YT-FS-3999-15 外墙工程分包协议书模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

外墙工程分包协议书模板(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明 确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: 乙方: 由于工程项目需要,甲方委托乙方承包发射机房及办公楼内外墙刮腻子涂料装修项目结合给乙方施工,为明确甲乙双方责任,特订如下协议。 .甲方以包工不包料形式分包给乙方施工,内墙刮两遍腻子砂纸打磨后涂刷涂料两遍,内墙每平方米单价为7.00元,外墙刮腻子两遍砂纸打磨后涂刷涂料单价为每平方米12.00元,计算面积扣除门窗面积窗框边按实际计算,梁柱面积按展开计算,即刮腻子所抹到的部位均属计算面积。 .付款方式.甲方先支付乙方2人伙食费,按完成工程量支付进度数5%,余下待工程完工竣工验收后十天内一次性付清。

.乙方经按照刮腻子项目有关质量要求施工,服从甲方管理人员管理,保证墙面平整度及光滑度,如达不到质量要求须返还一切费用由乙方承担。 以上协议一式两份,甲乙双方各执一份,未尽事宜,甲乙双方现场协商解决。 甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____ 法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_____ _____年____月____日_____年____月____日 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here

相关主题