2019年国家监理工程师《合同管理》职业资格考前练
习
一、单选题
1.下列招标人对施工投标保函的处理方法中，正确的是( )。
A、未中标的投标人不退还
B、中标的投标人在中标的同时退还
C、在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D、未中标的投标人不可向招标人索回投标保函
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
本题考查的是保证在建设工程中的应用。选项AD，未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻；选项B，中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。
2.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是( )。
A、承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B、分包人的资质能力不需要经过监理人审查
C、承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D、发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。
3.设计施工总承包合同模式下，承包人可以索赔工期、费用和利润的是( )。
A、发包人原因造成质量不合格
B、行政审批延误
C、为他人提供方便
D、发包人违约解除合同
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
本题考查的是索赔管理。选项B，可以索赔工期和费用。选项C，只能索赔费用。选项D，可以索赔费用和利润。
4.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是( )。
A、按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B、按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解
C、按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解
D、按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
本题考查的是工程款支付管理。勘察设计费分解原则是按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，在发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
5.下列关于建设工程设计合同资质说法不正确的是( )。
A、工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质
B、工程设计综合资质只设甲级
C、取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务
D、取得工程设计专业资质的企业，可以承接设计施工一体化业务
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
此题暂无解析
6.建设工程勘察合同委托的工作内容一般包括工程测量、水文地质勘察和工程地质勘察。下列说法不正确的是( )。
A、工程测量目的是为建设项目的选址(选线)、设计和施工提供有关地形地貌的依据
B、水文地质勘察任务在于提供有关供水地下水源的详细资料
C、工程地质勘察包括选址勘察、初步勘察、详细勘察以及施工勘察
D、工程地质勘察的初步勘察主要针对建设工程地基做出评价，并为地基处理和加固基础而进行深层次勘察
>>>点击展开答案与解析
【解析】：
此题暂无解析
7.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是( )。
A、发包人提供的材料、设备不符合要求
B、发包人原因指示的暂停施工
C、发包人要求提前交货
D、隐蔽工程的重新检验证明质量合格
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
本题考查的是索赔管理。设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有：为他人提供方便、发包人要求提前交货。
8.根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时( )。
A、选用无条件补偿条款或有条件补偿条款
B、将无条件补偿条款写入专用条款
C、将有条件补偿条款写入专用条款
D、明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人对错误的修改，按变更对待。对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两种供选择的条款：无条件补偿条款和有条件补偿条款。由于两个条款的责任不同，应明确本合同采用哪一条款。
9.勘察合同履行中，不可以顺延合同工期的情形是( )
A、变更
B、工作量变化
C、雨季
D、非勘察人原因造成的停、窝工等
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
10.在设计施工总承包合同中，关于竣工试验，通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行，其中第二阶段是( )。
A、发包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求
B、发包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求
C、承包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求
D、承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
此题暂无解析
11.设计施工总承包合同模式下，关于承包人义务说法正确的是( )。
A、承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量
B、如果发包人要求中的质量高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行
C、承包人完成设计工作，直接按照最新的规范和标准
D、设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后，承包人应提交修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是设计管理。选项A，承包人的设计应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量；选项B，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准；选项C，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应采用基准日适用的版本。基准日之后，规范或标准的版本发生重大变化，或有新的法律，以及国家、行业和地方规范和标准实施时，承包人应向发包人或监理人提出遵守新规定的建议。
12.法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，下列选项中属于法律事实的是( )。
A、社会事件与合法行为
B、自然与非自然
C、事件和行为
D、主体与客体
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。法律事实包括事件和行为。
13.设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的( )核算设计费。
A、扩大的初步设计概算
B、施工图预算
C、投资估算
D、初步设计概算
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是设计合同履行管理。如果合同约定的费用为估算设计费，双方在初步设计审批后，需按批准的初步设计概算核算设计费，工程建设期间概算调整，则设计费也作相应调整。
14.在设计施工总承包合同中，下列关于承包人文件的说法，错误的是( )。
A、专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间
B、专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限
C、承包人文件中最主要的是设计文件
D、项目实施中，监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见，不能进行后续施工>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。项目实施过程中，监理人未在约定的期限内提出否定意见，视为已获批准，承包人可以继续进行后续工作。
15.下列对于留置担保的说法中，正确的是( )。
A、留置不以合法占有对方财产为前提
B、可以留置的财产仅限于动产
C、留置担保可适用于建设工程合同
D、留置以合法占有对方固定资产为前提
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是担保方式。选项A，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项CD，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。
16.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是( )。
A、建筑材料
B、建筑设备
C、勘察设计
D、知识产权
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
本题考查的是合同法律关系的构成。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。选项AB属于物，选项D属于智力成果。
17.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在( )支付或扣除。
A、竣工结算
B、下一次进度款中
C、本次进度付款中
D、以上都不正确
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
本题考查的是工程款支付管理。在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
18.合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由( )承担。
A、承包人
B、发包人
C、政府部分
D、发包人和承包人
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是进度管理。合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由发包人承担。
19.发包人逾期支付设计人设计费6天，设计人提交设计文件的时间( )。
A、不可顺延
B、可顺延2天
C、可顺延3天
D、可顺延6天
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是设计合同履行管理。逾期支付设计费时，设计人提交设计文件的时间也应当顺延，本题逾期6天未予支付，顺延6天。
20.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以( )为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A、监理单位
B、建设单位
C、分公司
D、施工企业
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是代理关系。代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。按照本题的说明，材料供应合同的当事人应该是某施工企业和材料供应商，分公司只是施工企业的代理人，所以被代理人应对代理行为承担民事责任。
21.设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即( )。
A、由原设计合同承包人完成设计修改
B、发包人经审批机关批准后，自行修改
C、发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计
D、发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
本题考查的是设计合同履行管理。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
22.设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为( )。
A、投标函
B、中标通知书
C、专用条款
D、承包人建议书
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是合同文件。合同文件的组成文件包括：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用合同条款、发包人要求、承包人建议书、价格清单、其他合同文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。
23.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。
A、施工方案
B、合理使用年限
C、竣工验收的标准
D、设计变更的期限
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是订立设计合同时应约定的内容。设计人负责设计的建(构)筑物需注明设计的合理使用年限。项目设计要求：(1)限额设计的要求；(2)设计依据的标准；(3)建筑物的设计合理使用年限要求；(4)设计深度要求。
24.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。
A、物
B、财
C、行为
D、智力成果
>>>点击展开答案与解析
【解析】：
本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是设计单位已完成设计的图纸，是通过人的智力活动所创造出的精神成果，所以客体是智力成果。
25.关于合同法律关系的说法，正确的是( )。
A、合同法律关系可以没有内容
B、技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C、只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭
D、只有行为能够引起合同法律关系的消灭
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
本题考查的是合同法律关系的构成。选项A，合同法律关系必须具备主体、客体和内容三个要素。选项B，技术秘密是合同法律关系客体中的智力成果；选项D，能够引起合同法律关系消灭的法律事实包括行为和事件。
26.下列选项中，属于运输货物时运输合同的客体的是( )。
A、被运货物
B、运输行为
C、运输费用
D、运输工具
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是合同法律关系的构成。法律关系的客体是物、行为与智力成果。货物运输合同的客体是货物运输的行为。
27.关于工程设计管理的说法，正确的是( )。
A、设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务
B、除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商
C、设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务
D、设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析
>>>点击展开答案与解析
【解析】：
本题考查的是设计合同履行管理。选项A，设计人不可允许其他单位以本单位名义承担设计业务；选项C，设计注册执业人员只能受聘于一家设计单位完成专门的设计任务；选项D，当发生质量事故时，设计人应当参与与设计相关的工程质量事故分析。
28.保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为( )。
A、发生与否、发生时间的不确定性
B、发生责任、发生后果的不确定性
C、发生后果、发生地点的不确定性
D、发生地点、发生责任的不确定性
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
本题考查的是保险概述。保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为发生与否的不确定性；发生时间的不确定性；发生后果的不确定性。
29.( )应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。
A、政府部门
B、承包人
C、分包人
D、发包人
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是保险责任。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。
30.某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30％时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为( )。
A、设计院没收建设单位支付的定金
B、建设单位支付合同设计费的50％
C、设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50％
D、设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的80％
>>>点击展开答案与解析
【解析】：
本题考查的是设计合同履行管理。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
31.在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为( )。
A、合同价的5％
B、合同价的10％
C、合同价的20％
D、合同价的30％
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是保证在建设工程中的应用。履约保证有三种形式，履约担保金和保函，数额是合同价的10％，履约担保书为合同价的30％。
32.依据《担保法》，( )担保方式只能由合同当事人本人提供担保。
A、保证
B、抵押
C、质押
D、定金
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是担保方式。选项A，保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人。选项BC抵押与质押可以由债务人或第三人提供担保。定金法律关系只能采取由合同当事人本人提供担保的担保方式。
33.设计施工总承包合同模式下，承包人应提前( )天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在( )天内，确定竣工试验的具体时间。
A、14，21
B、14，14
C、21，21
D、21，14
>>>点击展开答案与解析
【解析】：
本题考查的是竣工验收管理。承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在14天内，确定竣工试验的具体时间。
34.下列关于建设工程勘察合同当事人说法不正确的是( )。
A、建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位
B、作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人
C、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照
D、建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
此题暂无解析
35.乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。甲知道乙的该行为，却不予否认。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同( )。
A、效力待定
B、无效
C、有效
D、经过乙催告甲后生效
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C
【解析】：
本题考查的是代理关系。无权代理行为中，若本人知道他人以自己的名义实施民事行为不作否认表示的，视为同意。题干内容为“甲知道乙的该行为，却不予否认”，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同是有效的。
36.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。
A、债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任
B、债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
C、保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
D、保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是担保方式。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
37.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于( )。
A、职务代理
B、指定代理
C、法定代理
D、委托代理
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
此题暂无解析
38.某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷责任期为20个月，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷责任期6个月，A单位工程缺陷责任期的终止时间应为( )。
A、A单位工程竣工日后26个月
B、A单位工程竣工日后24个月
C、全部工程竣工日后26个月
D、全部工程竣工日后24个月
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B
【解析】：
本题考查的是缺陷责任期管理。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次审查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
39.设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在( )一直有效。
A、竣工验收前
B、颁发工程接收证书前
C、工程移交前
D、竣工后试验通过前
>>>点击展开答案与解析
【答案】：D
【解析】：
本题考查的是履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。
40.适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察的合同示范文本是( )。
A、建设工程勘察合同(一)
B、建设工程勘察合同(二)
C、建设工程勘察合同
D、建设工程设计合同(二)
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A
【解析】：
此题暂无解析
二、多选题
1.下列合同条款中属于建设工程设计合同(一)[GF—2000—0209]的有( )。
A、设计依据
B、设计费的支付
C、双方的责任
D、项目投资要求
E、违约责任
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B,C,E
【解析】：
本题考查的是建设工程勘察设计合同示范文本。主要条款有：(1)订立合同依据的文件；
(2)委托设计任务的范围和内容；(3)发包人应提供的有关资料和文件；(4)设计人应交付的资料和文件；(5)设计费的支付；(6)双方责任；(7)违约责任；(8)其他。选项AD属于设计合同示范文本(二)的条款内容。
2.根据建设工程勘察合同示范文本的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括( )。
A、办理施工许可证
B、拆除地下障碍物
C、平整施工现场
D、挖好排水沟渠
E、接通水源电源
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B,C,D,E
【解析】：
本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。选项A是发包人应该做的，但不是配合勘察人的工作。
3.下列选项中，属于发包人应提供的勘察依据文件和资料的有( )。
A、提供本工程批准文件(复印件)及用地、施工、勘察许可等批件(复印件)
B、提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图
C、提供地下已有埋藏物的具体位置分布图
D、提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图
E、提供地震安全性评价和环境评价
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,B,C,D
【解析】：
本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。发包人应提供的勘察依据文件和资料包括：(1)提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)；(2)提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图；
(3)提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料；(4)提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图；(5)其他必要的相关资料。
4.合同法律关系的主体是享有相应权利、承担相应义务的合同当事人，包括( )。
A、自然人
B、企业法定代表人
C、企业法人
D、非企业法人
E、其他组织
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,C,D,E
【解析】：
本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系的主体有三类，是承担相应义务的自然人、法人和其他组织。法人可以分为企业法人和非企业法人。
5.下列关于勘察费用的支付说法，正确的有( )。
A、进度款可按勘察进度分解支付
B、勘察工作外业结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的一定百分比
C、对于勘察规模较大、工期较长的大型勘察工程，发包人可以分阶段向勘察设计人支付工程进度款
D、提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用
E、合同生效后5天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,B,C,D
【解析】：
本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。选项DE容易混淆。选项E，应该是合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金。提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
6.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有( )。
A、发包人提供的材料、设备不符合要求
B、监理人的指示延误、错误
C、发包人要求提前交货
D、行政审批延误
E、为他人提供方便
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C,E
【解析】：
本题考查的是索赔管理。设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有：为他人提供方便和发包人要求提前交货。
7.下列关于投标保证金的说法中，正确的有( )。
A、投标保证金的数额不得超过招标控制价的2％
B、投标保证金有效期应当与投标有效期一致
C、招标人应当在书面合同签订后5日内退还投标保证金及银行同期存款利息
D、投标保证金可以是现金，银行保函、保兑支票等
E、中标人未按规定提交履约保证金的，投标保证金将被没收
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B,C,D,E
【解析】：
8.下列关于保证方式的说法中，正确的有( )。
A、保证方式有一般保证和连带责任保证
B、当事人没有约定保证方式，则为一般保证
C、当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证
D、一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行
E、一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,C,E
【解析】：
本题考查的是担保方式。选项B，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；选项D，一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证，连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。
9.出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有( )。
A、投标人提交的投标文件被确认无效
B、投标人在开标前撤回投标文件
C、投标人在投标有效期内撤销投标文件
D、中标后，投标人拒绝订立合同
E、中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同
>>>点击展开答案与解析
【答案】：C,D
【解析】：
本题考查的是保证在建设工程中的应用。在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：(1)投标人在投标有效期内撤销投标书；(2)投标人在业主已正式通知他的投标已接受中标后，在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”规定，签订合同协议或递交履约保函。
10.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的有( )。
A、承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B、发包人已同意投标文件中说明的分包，承包人还需要分包的工作，不需要经发包人同意
C、承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D、分包人的资质能力不需要经过监理人审查
E、发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B,D
【解析】：
本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B，发包人已同意投标文件中说明的分包，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意。选项D，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。
11.在《担保法》规定的担保方式中，( )不能作为保证人。
A、公民
B、国家机关
C、有法人书面授权的企业法人的分支机构
D、企业法人的职能部门
E、经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B,D
【解析】：
本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：(1)企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证；(2)国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外；(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。
12.在设计施工总承包合同中，应该由承包人办理保险有( )。
A、建筑工程一切险或安装工程一切险
B、建设工程设计责任险
C、进场的材料和工程设备的保险
D、发包人工伤保险和人身意外伤害保险
E、承包人工伤保险和人身意外伤害保险
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,B,C,E
【解析】：
此题暂无解析
13.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有( )。
A、完成施工中出现的设计变更
B、提供设计人在现场的工作条件
C、设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续
D、向施工单位进行设计交底
E、保护设计人知识产权
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B,C,E
【解析】：
本题考查的是设计合同履行管理。发包人的责任包括：(1)提供必要的现场工作条件；(2)外部协调工作；(3)其他相关工作；(4)保护设计人知识产权；(5)遵循合理设计周期的规律。
14.依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有( )。
A、设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充
B、由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同
C、发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有相应资质的设计单位修改
D、发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用
E、在未签合同之前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费
>>>点击展开答案与解析
【答案】：B,C,E
【解析】：
本题考查的是设计合同履行管理。选项D，在某些特殊情况下，发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作。如变更增加的设计内容专业性特点较强；超过了设计人资质条件允许承接的工作范围；或施工期间发生的设计变更，设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成等原因。在此情况下，发包人经原建设工程设计人书面同意后，也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任，设计人不再对修改的部分负责。
15.能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有( )。
A、合同当事人违约
B、地震
C、法院判决
D、仲裁机构裁决
E、物价正常波动
>>>点击展开答案与解析
【答案】：A,B,C,D
【解析】：
本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观现象和事实包括行为和事件两类。选项A属于违法行为；选项B属于自然事件；选项CD属于行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。
1.单选题【本题型共60道题】 1.工程进度款的结算方式为()。 A．按月结算与支付 B．按季结算与支付 C．按半年结算与支付 D．按一年结算与支付 2.屋面细石混凝土防水层表面平整度用2m靠尺和楔形塞尺检查，其允许偏差为（） A．2mm B．3mm C．4mm D．5mm 3.围护墙侧向土压力监测点，在平面布置上基坑每边不宜少于（）个监测点。竖向布置上监测点间距宜为（），下部宜加密。 A．1、2-5m B．1、3-5m
C．2、2-5m D．2、3-5m 4.对于质量控制点，一般要()，再制订对策和措施进行预控。 A．事先分析可能造成质量问题的原因 B．事先分析施工过程中的关键工序 C．分析施工过程中的薄弱环节 D．分析施工过程中质量不稳定的工序 5.清水混凝土产生表面泌水现象的原因不包括() A．含砂量高 B．气温低 C．外加剂配料不当 D．坍落度太大 6.关于蒸压加气混凝土砌块的描述下列错误的是() A．可以作为承重结构材料 B．可以作为非承重结构材料
C．各项指标应优于B06级 D．热阻小、重量轻，具有良好的防火、隔热、保温、隔声性能7.以下()不属于专项检测的业务内容。 A．桩的承载力检测 B．简易土工试验 C．硅酮结构胶相容性检测 D．混凝土、砂浆现场检测 8.屋面细石混凝土防水层混凝土水灰比不应大于（） A．0.4 B．0.6 C．0.55 D．0.45 9.直螺纹连接抗拉强度试验中，如果有1个试件的强度不符合要求，则() A．验收批合格 B．验收批不合格
C．取3个试件进行复检 D．取6个试件进行复检 10.根据国家现行的管理制度，房屋建筑工程及市政基础设施工程验收合格后，尚需在规定的时间内，将验收文件报（）备案。 A．施工单位 B．建设单位 C．监理单位 D．政府管理部门 11.分包工程承包人就施工现场的安全向()负责。 A．分包工程发包人 B．监理单位 C．建设单位 D．安全质量监督机构 12.分包工程承包人就施工现场的安全向()负责。 A．分包工程发包人
2014年全国监理工程师考试真题 《建设工程监理概论》 一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的选项中，只有一个最符合题意。） 1．建设工程监理的性质可概括为（）。 A．服务性、科学性、独立性和公正性B．创新性、科学性、独立性和公正性 C．服务性、科学性、独立性和公平性D．创新性、科学性、独立性和公平性 2．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（）。 A．总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B．总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C．总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D．建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 3．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（）。 A．资金申请报告和概算B．开工报告和施工图预算 C．初步设计和概算D．项目建议书和开工报告 4．建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计。 A．可行性研究报告B．项目建议书 C．使用功能D．批准的投资额 5．建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（）。 A．组织工程建设B．策划工程项目 C．负责生产经营D．承担投资风险 6．根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A．1 B．3 C．6 D．12 7．根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A．10 B．15 C．20 D．30 8．建设工程项目管理服务合同属于（）。 A．委托合同B．承揽合同C．技术合同D．建设工程合同 9．根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。 A．1 B．2 C．3 D．5 10．根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（）。 A．工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B．工程完工后，应组织竣工预验收 C．施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错
工程监理人员考核试题 项目名称：姓名：得分： 一、单项选择题（每小题1分，共20分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（A ） A. 外部的、横向的控制 B. 内部的、横向的控制 C. 外部的、纵向的控制 D. 内部的、自身的控制 2、关于质量体系描述不准确的一项是（B ） A.质量体系包括组织机构、程序、过程和资源4个部分 B.资源是质量体系的人事保证 C.程序是为进行某项活动所规定的途径，可分为管理性的和技术性的，可形成文件 D.过程是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动 3、在工程建设中起决定性作用的环节是（A ） A. 设计质量控制 B. 施工质量控制 C. 监理质量控制 D. 策划质量控制 4、监理工程师控制质量的目的是(A ) A．维护业主的建设意图，保证投资的经济效益 B．维护社会公共利益 C．保证技术法规和标准的贯彻执行 D．体现政府对工程项目的管理职能 5、建设工程进度调整系统过程中的工作内容有（C ）和确定工期和后续工作的限制条件。 A.进度计划执行中的跟踪检查 B.实际进度数据的加工处理 C.分析进度偏差对工作及总工期的影响 D.实际进度与计划进度的对比 6、从信息角度看，监理控制是否有效，主要取决于( A )。 A．信息的全面、准确、及时 B．信息的有用性 C．信息的提取、分类与管理工作 D．信息的搜集、存储与管理工作 7、在处理投资、工期、质量三大目标关系时，监理工程师应当优先考虑(A )。 A．安全可靠性和使用功能目标 B．投资效益目标 C．质量最优目标 D．经营效益目标 8、监理工程师发现施工现场有不合格的构配件时，应（C ）。 A．下达《工程暂停令》B．责令不得用于工程重要部位 C．责令做出标识，限期清除出场D．责令限期修补合格后备用 9、根据材料信息和保证资料的具体情况，( C )应采用全检进行材料的检(试)验。 A．当材料的性能不清楚时 B．对材料质量保证资料有怀疑时 C．对重要部位的材料 D．对成批生产的构配件 10、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽，工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准，该事件的合同责任应为（B ）。 A．承包人应获得工期顺延和费用补偿
注册监理工程师考试考试简介 监理工程师是指经全国统一考试合格，取得《监理工程师资格证书》并经注册登记的工程建设监理人员。 1992年6月，建设部发布了《监理工程师资格考试和注册试行办法》（建设部第18号令），我国开始实施监理工程师资格考试。1996年8月，建设部、人事部下发了《建设部、人事部关于全国监理工程师执业资格考试工作的通知》（建监〔1996〕462号），从1997年起，全国正式举行监理工程师执业资格考试。考试工作由建设部、人事部共同负责，日常工作委托建设部建筑监理协会承担，具体考务工作由人事部人事考试中心负责。 考试每年举行一次，考试时间一般安排在5月中旬。原则上在省会城市设立考点。 考试科目设置 考试设4个科目，具体是： 《建设工程监理基本理论与相关法规》、《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》、《建设工程监理案例分析》。其中，《建设工程监理案例分析》为主观题，在试卷上作答；其余3科均为客观题，在答题卡上作答。 考生应考时，可携带钢笔或圆珠笔（黑色或蓝色）、2B铅笔、橡皮、计算器（无声、无存储编辑功能）。 考试分4个半天进行，《工程建设合同管理》、《工程建设监理基本理论与相关法规》的考试时间为2个小时；《工程建设质量、投资、
进度控制》的考试时间为3个小时；《工程建设监理案例分析》的考试时间为4个小时。 考试时间：2010年5月8日—5月9日。 考试成绩管理 考试以两年为一个周期，参加全部科目考试的人员须在连续两个考试年度内通过全部科目的考试。免试部分科目的人员须在一个考试年度内通过应试科目。 报考条件 凡中华人民共和国公民，具有工程技术或工程经济专业大专（含）以上学历，遵纪守法并符合以下条件之一者，均可报名参加监理工程师执业资格考试： （一）具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业中级专业技术职务，并任职满三年。 （二）具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务。 对从事工程建设监理工作并同时具备下列4项条件的报考人员可免试《工程建设合同管理》和《工程建设质量、投资、进度控制》2个科目。 （一）1970年（含）以前工程技术或工程经济专业大专（含）以上毕业； （二）具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务；
2016 年监理工程师考试真题及参考答案 《建设工程质量投资进度控制》 一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1.工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。 A.项目可行性研究 B. 项目决策 C.工程设计 D.工程施工 2.工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。 A. 影响因素多 B. 质量波动大 C .检验特殊性 D .终检局限性 3.工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。 A. 监理单位 B. 施工单位 C.设计单位 D.工程质量监督机构 4.根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注 明（）。 A. 生产厂 B. 规格和型号 C.供应商 D.使用年限 5.根据ISO 质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。
C. 过程评价 D. 管理的系统方法 6.根据ISO 质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。 A. 质量计划 B. 质量方针 C. 质量策划 D. 质量要求 7. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000 质量管理体系的不同点是（）。 A. 基本原理和原则不同 B. 基本理念和思维方式不同 C. 关注点和目标不同 D.使用方法（工具）不同 8.下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（） A. 极差 B. 中位数 C.算术平均数 D.极值 9.采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（） A. 主要因素 B. 次要因素 C .一般因素 D. 基本因素 10.工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（） A. 因果分析图法 B. 相关图法
2017年监理工程师三控考试真题参考答案 一、单项选择题( 共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是( C )阶段。 A决策 B勘察 C施工 D设计 参考答案：C 2建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起( A )日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。 A15 B20 C25 D30 参考答案：A 3涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案。应经( D )审批后方可实施。 A建设单位 B监理单位 C设计单位 D原施工图审查机构 参考答案：D 4根据建设工程质量管理条例，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程( D ) A材料生产厂家 B保修期限 C材料供应单位 D合理使用年限 参考答案:D 5监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的( B )。
A科学性和价值 B有效性和效率 C创造性和价值 D管理水平和效率 参考答案：B 6关于监理单位质量方针的说法，正确的是( C )。 A质量方针应自管理者代表制定 B质量方针应自技术负责人制定 C质量方针应自最高管理者发布 D质量方针应自管理者代表发布 参考答案：C 7关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是( B )。 A工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统 B工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系 C工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系 D工程项目质量控系统境不随项目管理机构的解体而诮失 参考答案：B 8下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是( C )。 A极差 B标准偏差 C均值 D变异系数 参考答案：C 9工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进行分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是( B )。 A调查表法 B分层法 C排列图法
1.单选题【本题型共60道题】 1.结构性能检验时，对成批生产的预制构件，应按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过（）的同类产品为一批进行检验（）。 A．3个月 B．30天 C．2个月 D．15天 2.编制混凝土结构工程检验批一般项目的合格点率应达到（）%及以上，且不得有严重缺陷。 A．70 B．80 C．90 D．85 3.配筋砌体冬期施工时不得采用（）法施工。 A．掺外加剂法 B．掺盐砂浆法 C．暖棚法 D．冻结法 4.现浇混凝土结构中的电梯井，拆模后的尺寸偏差检查数量为（）。 A．沿高度每5m左右划分为一个检查面 B．按楼层抽检10%
C．按楼层抽检20% D．全数检查 5.要求抹灰层具有防水、防潮功能时，应采用（）。 A．防水砂浆 B．水泥砂浆 C．石灰砂浆 D．水泥石灰砂浆 6.水泥混凝土垫层的厚度不应小于（）。 A．60mm B．55mm C．50mm D．65mm 7.当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的（）。 A．41643 B．41642 C．41641 D．41702 8.对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱，当设计无具体要求是，起拱高度为跨度的（）。 A．1/1000
B．3/1000 C．1/1000~3/1000 D．L/1000 9.在冻胀环境和条件的地区，地面以下或防潮层以上的砌体，不宜采用（）。 A．烧结普通砖 B．烧结多孔砖 C．蒸压灰砂砖 D．粉煤灰砖 10.高层建筑的标准层可按每（）层作为一检验批。 A．4 B．3 C．2 D．5 11.地漏水封高度不得小于（）mm。 A．40 B．50 C．60 D．70 12.风管外径或外边长的允许偏差：当小于或等于（）时，为2mm。 A．200mm
精心整理 全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)? 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。? A．推进项目法人责任制落实? B．提高工程进度控制水平? C D 2 A B C D 3 A B C D．监理事务所? 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。? A．法定代理? B．委托代理?
C．指定代理? D．职务代理? 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。? A．保证法律关系只有两方参加? B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益? C D 6 A B C D 7 A B C D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产? 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。? A．投标文件没有按要求密封? B．投标人在投标有效期内撤销投标? C．中标人拒绝订立合同?
D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正? 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。? A．台风? B．暴雨引起地面下陷? C．雷电引起火灾? D 10 A B C D 11 A B C D 12．）。? A．资格预审公告? B．申请人须知? C．资格审查方法和办法? D．资格预审申请文件? 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。? A．2?
B．3? C．4? D．5? 14．根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。? A．视投标书不符合评审标准，否认其投标? B．对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认? C D 15 A． B． C． D． 16 A B C D 17．对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）。? A．初步设计? B．施工图设计? C．全过程设计? D．技术设计?
2015年度监理工程师继续教育必修课试题(74分带答案) C．施工主要技术采用特定专利的建设项目 2.监理职业责任保险属于风险管理策略中的()。 B．风险转移 3.在建设工程招投标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，下列对有关投标文件处理的表述中，正确的是()。 C．投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收 4.工程监理与项目管理服务都是由社会化的专业单位为业主提供服务，但在服务的()方面有着本质区别。 B．性质、范围及侧重点 5.工程监理单位在建设工程项目的代表人是()。 C．总监理工程师 6.在建筑材料审核工作中，施工方提交的建筑材料报审表附件不包括()。 C．订货合同 7.企业对外履行社会责任的对象不包括()。 B．债权人 8.一般业主不能转移而必须自身承担的风险是() C．自然环境风险 9.建设工程项目管理信息化的实施模式中，比较适用于中小型、复杂性程度低工程项目的是()。 A．租用服务 10.开标时，由()检查投标文件的密封情况。 D．投标人或者其推选的代表或招标人委托的公证机构 11.根据《民用建筑工程节能质量监督管理办法》，不需要专业监理工程师采取旁站形式实施监理的是()。 C．门窗制作与安装 12.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的违规责任中，造成重大安全事故，构成犯罪的，对()，依照刑法有关规定追究刑事责任。 C．直接责任人员
13.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责不包括()。D．组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故 14.某工程合同总融300万元，工程预付款为合同总额的20%，主要材料、构件占合同总额的50%，则工程预付款的起扣点为（）万元。 B．150 15.根据《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，在施工准备阶段，工程监理单位应当编制监理实施细则的危险性较大的分部分项工程有()。 B．土方开挖工程 16.根据《建筑工程冬期施工规程》（JGJ104—97），下列关于砌筑工程冬期施工的说法中错误的是()。 D．混凝土小型空心砌块可以采用冻结法施工 17.下列关于事故报告程序的陈述，错误的是()。 B．单位负责人接到报告后，先处理事故现场，待处理完毕后再向上级相关部门报告 18.对于监理单位以书面形式提交建设单位并要求作出决定的事宜，建设单位应在专用条件约定的时间内给予书面答复。逾期未答复的，视为() A．建设单位认可 19.《招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第二十六条规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的()。 A．2% 20.在委托监理的建设工程中。监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这个要求反映了建设工程监理的()。 C．独立性 21.根据《安全生产许可证条例》，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 B．3 22.在教学科研综合楼案例中，监理机构的部门设置不包括()。 C．法律合约部门 23.下列关于标底的陈述，错误的是()。 A．一个招标项目设置多个标底 24.下列哪些选项不属于项目可行性研究的主要内容()。 B．融资方案分析
2009 年全国注册监理工程师考试模拟试题（二） 21、某机械预算价格为20 万元，耐用总台班为4500 台班，大修理间隔台班为900 台班，-次大修理费9000元，则台班大修理费为（）。 A、10 元 B、8 元 C、6 元 D、7 元 22、人工挖土方，测验资料表明，挖1 立方米需消耗基本工作时间1小时，准备和结束工作时间、辅助工作时间、不可避免中断时间、休息时间的相应比率分别为2%、2%、1%、20%，产量定额为（）立方米/ 工时。 A、0.7500 B、1.3252 C、1 D、0.7546 23、流动资金估算方法有两种，即（） A、比例估算法和扩大指标估算法 B、比例估算法和分项详细估算法 C、扩大指标估算法和分项详细估算法 D、资金周转率法和分项详细估算法 24、关于工程量清单的说法不正确的是（）。 A、工程量清单中的工程量是结算工程量的依据 B、工程量清单中的工程量是投标报价的依据
C、工程量清单一个最基本的功能是作为信息的载体 D、工程量清单表是工程量清单的重要组成部分 25、在"其他项目清单"中，投标人可填列（）。 A、零星工作项目费 B、预付款 C、计日工单价 D、暂列金额 26、关于投标单位作标书阶段的操作做法不妥的是（）。 A、对招标文件进行认真透彻的分析研究 B、对工程量清单内所列工程量进行详细审核 C、对xx 进行仔细的理解 D、认真对待招标单位答疑会 27、以下关于工程量清单说法不正确的是（）。 A、工程量清单应以表格形式表现 B、工程量清单是招标文件的组成部分 C、工程量清单可由招标人编制 D、工程量清单是由招标人提供的文件 28、研究造价总水平变动趋势和程度的指标，如建筑安装工程造价指数是属于（）。 A、综合造价指数 B、单项价格指数 C、单项工程价格指数
一、单项选择题(共50题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1、由全国人民代表大会及其常务委员会通过，国家主席签署主席令予以公布的规范工 程建设活动的文件属于（）。 A．法律 B．行政法规 C．国家规范 D．部门规章 2、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批（）。 A．项目建议书B．可行性研究报告 C．资金申请报告 D．初步设计和概算 3、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的， 应当向发证机关申请延期。 A．建设准备 B．施工安装 C．生产准备 D．竣工验收 4、实行施工总承包的，（）负责施工现场安全。 A．业主 B．监理单位 C．设计单位D．总承包单位
5、承担工程保修阶段的服务时，监理单位的工作内容不包括（）。 A．工程监理单位应当定期回访 B．对于建设或使用单位提出的工程质量缺陷，应当安排监理人员检查和记录 C．对工程质量缺陷原因进行调查，并与建设施工单位协商确定责任归属 D．对非施工原因造成的工程质量缺陷，不承担监理责任 6、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A．7 B．1 5 C．20 D．30 7、合同转让是合同变更的一种特殊形式，债权人可以将合同的权利全部或部分转让给 第三人，下面可以转让的情形是（）。 A．债务人主观意愿不同意转让 B．按照当事人约定不得转让 C．根据合同性质不得转让 D．依照法律规定不得转让 8、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程最低保修期限为（）年。 A． 1 B． 2 C． 3 D． 5 9、以下专业乙级工程监理企业资质中，不可以设立丙级的是（）。
?单选题【本题型共 ?道题】 ? ?给水排水构筑物基坑开挖冬期施工时，应采取?）。 ??．防渗措施? ??．防晒措施? ??．降温措施? ??．防冻措施? ?下列??不属于天然气。 ??．纯气田天然气? ??．石油伴生气? ??．油制气? ??．煤矿矿井气? ?液化石油气由液态转为气态时，体积会增加??。 ??． ??????倍?
??． ??????倍? ??． ???????倍? ?道床混凝土强度达到设计要求（）以上，放可行驶轨道车或承重。 ??． ?? ??． ?? ??． ?? ??． ?? ?混凝土板采用切缝法施工时，混凝土的强度必须达到???以上时，方能进行切割或锯切。 ??． ?? ??． ?? ??． ?? ??． ?? ?给水管道压力试验相对于预应力混凝土管，其工作压力≤ ???时，试验压力为?????为工作压力?
??． ???? ??． ???? ??． ????? ??． ???? ?从目前国内外地下车站采用的施工方法来看，主要有??、盖挖法和暗挖法三种。 ??．明挖顺作法? ??．暗挖顺做法? ??．盖挖顺做法? ??．盾构法? ???法是先明挖至车站顶板底面标高后，即完成顶板结构施工，并恢复道路交通。然后在顶板保护下自上而下逐层开挖并同时完成车站主体结构直至底板。 ??．明挖顺作法? ??．暗挖法? ??．盖挖顺作法? ??．盖挖逆作法? ?路侧绿化带宽度大于 ?时，可设计成开放式绿地，开放式绿地中，绿地用地
面积不得小于该绿化带总面积的?? ??． ??? ??． ??? ??． ??? ??． ??? ??基底验槽合格后，及时完成垫层施工，对深基坑要分段浇筑垫层，每挖出一段就浇筑一段，起到??的作用。基坑垫层完成后仍然会变形，因此要在设计规定时限内完成车站底板结构，以平衡基坑的变形。 ??．加固? ??．支撑? ??．保护? ??．平衡? ??城市道路水泥混凝土面层的钢纤维混凝土，横向缩缝间距应以不大于??为宜。 ??． ?? ??． ???
2017 年监理工程师《三控》考试真题 、单选题，每题 1分，共 80 分 1. 工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（ A. 决策 B.勘察 C.施工 2. 建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（ 建设刑侦主管部门备案。 A. 15 B.20 C.25 3. 设计建筑承重结构变动的装修工程设计方案，应经（ ）审批后方可实施。 A. 建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D .原施工图 审查机构 4. 根据《建设工程质量管理条例》 ，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程 （）。 A. 材料生产厂家 B.保修期限 C.材料供应单位 D.合 理使用年限 5. 监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的（ ）。 A. 科学性和价值 B.有效性和效率 C.创造性和价值 D . 管理水平和效率 6. 关于监理单位质量方针的说法，正确的是（ ）。 A.质量方针应由管理者代表制定 B.质量方针应由技术负责人制定 C.质量方针应由最高管理者发布 D.质量方针应由管理者代表发布 7. 关于贯彻项目质量控制系统特性的说法，正确的是（ ）。 A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统 B. 工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系 C. 工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系 D ．工程项目质量控制系统不 随项目管理机构的解体而消失 8. 下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（ ）。 A.极差 B.标准偏差 C.均值 D.变异系数 9. 工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进 行 分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是（ ）。 A.调查表法 B.分层法 C.排列图法 D.控制图法 10. 采用直方图分析法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是（ ）。 A.组数或组距确定不当 B.不同设备生产的数据混合 C.原材料发生变化 D.人为去掉上限下限数据 11. 采用相关图法分析工程质量时，散布点形成由左向右下的一条直线带，说明两条变量之 间的 关系为（ ）。 A.负相关 B.不相关 C.正相关 D.弱正相关 12. 工程开工前，施工图纸会审会议应由（ ）主持召 开。 A.项目监理机构 B.施工单位 C.建设单位 D.设计单位 13. 经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（ ）签字。 ）阶段。 D.设计 ）日内，向工程所在地县级以上人民政府 D.30
2009年全国注册监理工程师考试模拟试题（二） 21、某机械预算价格为20万元，耐用总台班为4500台班，大修理间隔台班为900台班，-次大修理费9000元，则台班大修理费为（）。 A、10元 B、8元 C、6元 D、7元 22、人工挖土方，测验资料表明，挖1立方米需消耗基本工作时间1小时，准备和结束工作时间、辅助工作时间、不可避免中断时间、休息时间的相应比率分别为2%、2%、1%、20%，产量定额为（）立方米/工时。 A、0.7500 B、1.3252 C、1 D、0.7546 23、流动资金估算方法有两种，即（） A、比例估算法和扩大指标估算法 B、比例估算法和分项详细估算法 C、扩大指标估算法和分项详细估算法 D、资金周转率法和分项详细估算法 24、关于工程量清单的说法不正确的是（）。 A、工程量清单中的工程量是结算工程量的依据 B、工程量清单中的工程量是投标报价的依据
C、工程量清单一个最基本的功能是作为信息的载体 D、工程量清单表是工程量清单的重要组成部分 25、在"其他项目清单"中，投标人可填列（）。 A、零星工作项目费 B、预付款 C、计日工单价 D、暂列金额 26、关于投标单位作标书阶段的操作做法不妥的是（）。 A、对招标文件进行认真透彻的分析研究 B、对工程量清单内所列工程量进行详细审核 C、对xx进行仔细的理解 D、认真对待招标单位答疑会 27、以下关于工程量清单说法不正确的是（）。 A、工程量清单应以表格形式表现 B、工程量清单是招标文件的组成部分 C、工程量清单可由招标人编制 D、工程量清单是由招标人提供的文件 28、研究造价总水平变动趋势和程度的指标，如建筑安装工程造价指数是属于（）。 A、综合造价指数 B、单项价格指数
2020年监理工程师考试专用复习资料 监理工程师考试试题题库注意事项： 1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。 第I卷（选择题） 一、单项选择题 1．工程勘察过程和设计过程中的服务不包括（） A、协助编制工程勘察设计任务书 B、工程勘察方案的审查 C、勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查 D、工程设计进度计划的审查 2．《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，还应经()审批。 A.总监理工程师 B.总监理工程师授权的专业监理工程师 C.监理单位技术负责人 D.建设单位负责人 3．根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位()。 A.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期 B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期
C.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期 D.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 4．下列风险分类中，属于按风险影晌范围分类的是()。 A.基本风险和特殊风险 B.基本风险和投机风险 C.责任风险和行业风险 D.地区风险和自然风险 5．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，单位负责人接到事故报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 A．1 B．2 C．8 D．24 6．“建筑物、构筑物或其他结构倒塌所造成的直接经济损失”在风险损失中属于（）导致的损失。 A．投资风险 B．质量风险 C．进度风险 D．合同风险 7．下列造成质量波动的原因中，属于偶然性原因的是( )。 A、现场温湿度的微小变化
监理工程师考试试题及答案 一、单项选择题(共80题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意) 1. 从性质上分析影响工程质量的因 素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是( d )。 A.设计计算失误 B.操作未按规程进行 C.施工方法不当 D.机械设备正常磨损 2. 政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的( )。 A.自控主体 B.外控主体 C.间控主体 D.监控主体 3.工程开工前，应由( )到工程质量监督站办理工程质量监督手续。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.监理单位协助建设单位
4.建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的( )。 A.耐久性 B.安全性 C.可靠性 D.适用性 5.初步设计阶段，监理工程师对设计图纸的审核侧重于( )。 A.技术方案的比较、分析 B.使用功能及质量要求是否得到了满足 C.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D.所采用的技术方案是否符合总体方案的要求 6.我国建设工程质量保修制度规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限为其合理使用年限，合理使用年限应在( )中给出。 A.总体设计文件 B.初步设计文件 C.技术设计文件 D.施工图设计文件 7.设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由( )整理，与会各方会签。
A.施工单位 B.监理单位 C.设计单位 D.建设单位 8.为了便于过程控制和终端把关，按施工层次划分的质量控制系统过程，是指分别对( )所进行的控制过程。 A.检验批、分项、分部、单位工程 B.资源投入、生产过程、产出品 C.施工准备、施工过程、竣工验收 D.施工人员、检验人员、监理人员 9.工程开工前，应该对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，该复测工作应由( )完成。 A.勘察单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位 10.施工阶段监理工程师对分包单位审核合格后通知总包单位，总包单位应尽快与分包单位签订分包协议，并将协议的副本报( )备案。 A.建设单位 B.项目监理机构 C.质量监督站 D.建设行政主管部门
2015年监理工程师真题及参考答案 《建设工程监理案例分析》 （一） 某工程，实施过程中发生如下事件： 事件1：总监理工程师组建的项目监理机构组织形式如图2015-1-1所示。 事件2：在第一次工地会议上，总监理工程师提出以下两方面要求，一是签发工程暂停令的情形包括：①建设单位要求暂停施工的；②施工单位拒绝项目监理机构管理的；③施工单位采用不适当的施工工艺或施工不当，造成工程质量不合格的。二是签发监理通知单的情形包括：①施工单位违反工程建设强制性标准的；②施工存在重大质量、安全事故隐患的。 事件3：专业监理工程师编写的深基坑工程监理实施细则主要内容包括：专业工程特点、监理工作方法及措施。其中，在监理工作方法及措施中提出：①要加强对深基坑工程施工巡视检查；②发现施工单位未按深基坑工程专项施工方案施工的，应立即签发工程暂停令。 事件4：施工过程中，施工单位对需要见证取样的一批钢筋抽取试样后，报请项目监理机构确认。监理人员确认试样数量后，通知施工单位将试样送到检测单位检验 【问题】 1．指出图1-1所示项目监理机构组织形式属哪种类型，说明其主要优点． 2．指出事件2中签发工程暂停令和监理通知单情形的不妥项，并与出正确做法。 3．写出事件3中监理实施细则还应包括的内容。指出监理工作方法及措施中提到的具体要求是否妥当并说明理由。 4．指出事件4中施工单位和监理人员的不妥之处，写出正确做法。 （二） 某工程，实施过程中发生如下事件： 事件1：开工前，项目监理机构审查施工单位报送的上程开工报审表及相关资料时，总监理工程师要求：首先由专业监理工程师签署审查意见，之后由总监理工程师代表签署审核意见。总监理工程师依据总
全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。 A．推进项目法人责任制落实 B．提高工程进度控制水平 C．减少建筑领域的经济违法 D．降低不可抗力发生的频率 2．关于合同法律关系的说法，正确的是（）。 A．合同法律关系可以没有内容 B．技术秘密不能作为合同法律关系的客体 C．只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭 D．只有行为能够引起合同法律关系的消灭 3．下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。 A．自然人 B．项目经理部 C．设计事务所 D．监理事务所 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。 A．法定代理 B．委托代理 C．指定代理 D．职务代理 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。 A．保证法律关系只有两方参加 B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益 C．如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理 D．债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务 6．根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。A．建设用地使用权 B．土地承包经营权 C．正在建造的建筑物 D．机械、车辆
7．根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。 A．能够留置的财产仅限于动产 B．材料采购合同可以采用留置担保 C．施工合同可以采用留置担保 D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。A．投标文件没有按要求密封 B．投标人在投标有效期内撤销投标 C．中标人拒绝订立合同 D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。 A．台风 B．暴雨引起地面下陷 C．雷电引起火灾 D．自然磨损 10．根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。 A．依法成立的企业 B．地方政府成立的事业单位 C．依法成立的行业协会 D．行业主管部门设立的服务机构 11．中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。 A．按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保 B．按招标文件的规定向招标人提交履约担保 C．书面同意从工程款中扣留履约保证金 D．接招标文件规定提交工程款支付担保 12．《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。 A．资格预审公告 B．申请人须知 C．资格审查方法和办法 D．资格预审申请文件 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。 A．2 B．3 C．4 D．5
1.单选题【本题型共60道题】 1.安装在卫生间及厨房内的穿墙套管，其顶部应高出装饰地面（）mm A．20 B．40 C．50 D．100 2.对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱，当设计无具体要求是，起拱高度为跨度的（） A．1/1000 B．3/1000 C．1/1000~3/1000 D．L/1000 3.建立精干、高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现建设工程监理目标的()。
A．前提条件 B．控制手段 C．经济措施 D．目标规划 4.承重木结构原木材质为Ⅱa级的受拉构件或拉弯构件，扭纹斜率不大于（） A．6 B．8 C．12 D．15 5.厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于（）mm A．0.3 B．0.5 C．1 D．1.5 6.施工总包合同中未有约定，又未经建设单位认可，分包工程发包人将承包工程中的部分专
业工程分包给他人的属()的行为。 A．违法分包 B．违反合同 C．转包 D．允许他人以本企业名义承揽工程 7.下列关于建筑节能的说法错误的是（） A．建设单位可以要求设计单位、施工单位修改已经审查合格的节能设计文件 B．施工单位应当按照审查合格的设计文件和建筑节能施工标准的要求进行施工 C．采用集中采暖制冷方式的新建民用建筑应安设建筑物室内温度控制和用能计量设施 D．建设单位在竣工验收过程中，有违反建筑节能强制性标准行为的，需重新组织竣工验收 8.高层建筑的标准层可按每（）层作为一检验批 A．4 B．3
C．2 D．5 9.罩面石膏灰不得抹在（）层上 A．石灰砂浆 B．水泥石灰砂浆 C．防水砂浆 D．水泥砂浆 10.结构性能检验时，对成批生产的预制构件，应按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过（）的同类产品为一批进行检验（） A．3个月 B．30天 C．2个月 D．15天 11.兼具防水和装饰效果的是()
监理工程师试题及答案 1、建设工程发包单位迫使承包方以( )。 A、低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 B、低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期 C、低于标底的价格竞标，不得任意压缩定额工期 D、低于预算的价格竞标，不得任意压缩定额工期 2、监理工程师应当按照工程( )的要求，对建设工程实施监理。 A、监理大纲 B、监理规范 C、项目质量 D、项目工期 3、建设程序与建设监理之间存在一定的关系，其中之一是建设程序为( )提出规范化的要求。 A、工程建设监理 B、工程建设行为 C、工程建设监理的任务和服务内容 D、监理工程师的职业准则 4、对设计阶段投资控制和质量控制均有明显作用的工作是( )。 A、对设计方案的技术可行性分析 B、对设计方案的技术经济分析 C、对设计方案进行优化 D、限额设计 5、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得( )的范围内从事建筑活动。
A、相应的专业技术职务，并在其专业许可 B、相应的执业资格证书，并在其执业资格证书许可 C、相应的职称证书，并在相应职称等级许可 D、相应的资质等级证书，并在资质等级许可 6、施工监理机构的层次不包括( )。 A、决策层 B、协调层和执行层 C、管理层 D、作业层 7、我国建设工程监理的特点之一是作为( )。 A、政府管理职能的补充 B、政府管理职能的转变 C、国家强制推行的制度 D、国家鼓励发展的制度 8、在固定总价合同条件下，通货膨胀( )。 A、对业主和承包商均没有风险 B、对业主来说没有风险，对承包商来说风险大 C、对业主来说风险小，对承包商来说风险大 D、对业主和承包商均有风险 9、下列关于信息沟通的表述中，不正确的是( )。 A、信息沟通就是交换和共享数据、信息和知识的过程 B、沟通手段基于计算机网络技术，不包括其它传统沟通方式 C、信息沟通应贯穿建设工程项目全过程 D、沟通内容包括与项目建设有关的所有知识和信息 10、施工阶段项目监理机构的监理人数不少于( )个。