地源热泵冷暖空调系统安装合同(doc 16页)

合同编号:XSX-2010 10 01中海铂宫别墅

地源热泵冷暖空调系统

安

装

合

同

书

甲方：

乙方：西安西士信能源科技有限公司

签订地点：西安签订时间：2010年月日

按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法规，结合本工程具体情况，就中海铂宫. 号别墅项目，有关地

源热泵冷暖系统空调设备安装施工，经双方协商达成如下协议事项签约

如下：

一、工程项目

1、工程名称：中海铂宫. 号别墅项目

2、工程地点：西安市.曲江区.中海铂宫别墅区

二、合同内容

1. 乙方提供地源热泵空调的室外地温交换器安装、施工。（空调的室内

与机房系统由甲方提供）

2. 乙方负责甲方原有机房系统的改造施工。

3. 乙方提供空调系统的调试。

三、施工期限

1.合同生效后,乙方应在收到甲方代表的正式书面开工通知后,在合理的期限内尽早开工，并按进度计划进行施工。

2.本合同工期：

A．室外地温交换器系统的安装施工期为 20 天

B．机房系统施工调试期为 4天

3.如遇下列情况，造成竣工日期的延误，经甲方证实确认，工期可作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：

A．因雨天造成无法施工的；

B. 在施工中，因非乙方原因停水、停电造成一周内停工累计超过八小时；

C．工程设计变更；

D．出现战争，自然灾害等人力不可抗拒因素；

E．甲方同意工期相应顺延的其他情况。

四、合同总价款

本合同在乙方向甲方所提供的报价单基础上确定合同金额：

本合同总金额为RMB 57429元（大写：人民币伍万柒仟肆佰贰拾玖元整）。

说明：本合同价款为不含税合同价款，合同金额不包含空调室内末端系统与机房系统设备的造价，甲方提供满足乙方系统运行需求的空调室内末端系统。

五、付款方式

1.自本合同签订之日起三日内，甲方应向乙方支付本合同总价中的RMB 50000元（大写：人民币伍万元整）作为预付款，。

2．在施工安装完毕经调试运行后三日内甲方应向乙方付清合同尾款，即RMB 7429元（大写：人民币柒仟肆佰贰拾玖元整）。

六、甲方责任：

1. 免费提供满足乙方施工及设备安装的水、电、场地等。

2. 负责施工期间小区收取的相关费用。若由乙方原因造成小区内物业设

施的损坏，所产生相关费用则由乙方负责。

3. 及时发出必要的指令和确认。在施工过程中如因甲方需改变原设计方

案使工程量发生变化，变化量经过双方确认后，可以做工程量的变更；

5.负责协调配合乙方工作。包括：

①小区物业协调的配合

②电气的配合

行为。

九、纠纷解决方法

甲、乙双方发生争议时，应本着友好合作的宗旨，协商解决。如协商不能达成一致，可向人民法院提起诉讼。

十、本合同经双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

十一、本合同中未尽事宜，甲乙双方另行协商解决并经书面确认方为有效。甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人：法定代表人：

地址：地址：

邮编： ____ 邮编：

电话： ____ 电话：

年月日

合同附件：

合同编号:XSX-2010 10 01

名称规格型号单位数量单价（元）小计（元）

室外管材伟星

PE管项 1 18929 18929

机房改造项 1 1200 1200 设备运费

泥浆清运

项 1 1500 1500 土方开挖

回填

项 1 1800 1800

打孔、下管、回填双U

孔个 4 6500 26000

安装费项 1 8000 8000

合计57429

说明：

1. 此报价为不含税工程报价

2. 业主方需免费提供满足安装方施工及设备安装所需的水、电、场地等条件。

3. 业主方负责施工期间小区收取的相关费用。若由施工方原因造成小区

内物业设施的损坏，所产生相关费用则由施工方负责。

4. 地埋管铺设安装后，通过土方回填、清运，花园场地可达到平整状态，

具体的景观外貌恢复由业主方负责完成。