建设工程合同书
甲方：山西五台县石油公司（以下简称甲方）
乙方：山西五台城乡建筑安装工程总公司一分公司（以下简称乙方）甲方在本公司宿舍区域内拟建两栋六层砖混楼，（带地下架空层）想尽快将此事办好办成，经多次协商甲方愿将该工程委托五台城乡建筑安装工程总公司一分公司承建。双方本着互惠互利，诚信为本的原则，达成共识，条款如下：
一、甲方在公司院内新建楼房，由乙方组织承建。范围是该工程项目散水以内的建筑安装全过程和院区内的硬化、绿化以及管网配套设施，锅
炉房的搬迁改造等。
二、具体楼座位置，宿舍区一栋，锅炉房（拆迁）地段一栋。
三、该项目的建设费、前期动迁费、报审报批、各种规费、勘察、
设计等费用均由乙方暂先垫资进行。
四、结算方式：
1、依据施工图纸，设计变更，图纸会审纪要及现场签证；
2、依据2005 版《山西省建筑工程预算定额》、《全国统一安装工程预算定额》、《山西省建设工程费用定额》、《山西地区建设工程材料价目表》，材差执行相应的市场指导价格；
3、取费按三类工程丙类取费计算，最终以实结算
五、付款方式：
1、甲方先将48 户集资予定款贰拾肆万元（24 万元人民币）作为办理手续费用，抓紧落实，（如果时间赶不上先由乙方抽资交付）争取在2007年4 月底批办完毕。
2、主体封顶甲方支付乙方工程进度款的50%；整体工程基本完工达到初验，支付到工程进度款的85%；工程经有关部门验收合格交付使用，甲方付款到总结算的95%,剩5%作为质保金，按国家规定保质期满，无发生质量问题将余额一次付清。
3、若甲方在验收后不能按合同如期支付乙方所结算款项，同意用
房折价顶债，（价格按双方商定出售均价1200 元计算）乙方有处置权
限，房产手续由甲方办理。
4、在竣工验收交付使用后，甲方应将乙方在工程项目和相关事务
中所抵垫款额，按一年计息，利率按1-08%计算。
六、工期要求；
本工程（暂按宿舍区内的住宅楼为例）2007年5月中旬开工，于2007年12月底验工，日历工期225天，特殊情况双方认定后工期顺延。
七、质量合格。（按国家标准验收）
八、双方各自的责任：
上海市水利工程合同工程质量核定表 合同工程名称 三林塘港（上南路~三林塘水闸内闸）河道整治工程1标 监理单位意见 项目负责人： 签章 日 期 主要结构 河道护岸结构 工程造价 2984.1万元 建设单位名称 三林镇政府（代建单位：上海浦东大禹水利工程建设发展有限公司） 设计单位名称 上海市政工程设计研究总院、 上海浦东建筑设计研究院有限公司 设计单位意见 项目负责人： 签章 日 期 监理单位名称 上海东华工程咨询公司 施工单位名称 上海市水利工程有限公司 工程开工日期 2008年3月10日 竣工日期 2011年9月15日 建设单位意见 项目负责人： 签章 日 期 工程概况 三林塘港（上南路~三林塘水闸内闸）河道整治工程1标，河道地处三林镇西部，呈东西向布置。原有护岸由于来往船只频繁，年久失修，以远不能满足于航道的通航和防汛需求，所以对该河道的两侧护岸进行建设。工程内容：①新建护岸结构形式主要为A 型断面，穿越桥梁段护岸采用D 型断面型式，护岸桩长采用0.25m ×0.25m ×7m 钢筋砼方桩，40cm 厚C30钢筋砼承台，承台面标高为1.0m ，墙身采用M10浆砌块石砌筑，压顶为C30钢筋砼，标高为3.2m ，栏杆为仿木栏杆，每隔15m 设置一道沉降缝。②本工程DN300~DN400污水管道，过河段采用PE 直壁管拖管施工，其它采用HDPE 双壁缠绕管开槽埋管施工，中粗砂坞膀至管顶。③河道疏浚2405m 。④3m 宽舒布洛克防汛通道和景观平台。沿河道两岸新建污水、雨水管道，雨水泵站南北各50m 范围不属于本单位施工范围。 工程于2008年3月10日开工至2011年8月15日完工。 验收工作组意见 组 长： 签章 日 期 监督机构意见 施工单位意见 合同工程量按规定已完成，施工质量符合设计、规范及合同要求，自评质量等级为优良。 法定代表人： 签章 日 期： 遗留问题及处理意见
工程外架承包合同书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等法律法规的有关规定，并遵循平等、自愿、公平诚意的原则，结合本工程的具体情况，经充分协商，达成本合同各项条款，双方共同遵循。 一、工程概况： 1、工程名称：宿州市人民路12号地块旧城改造四标段项目10#、11#、12#、地下室、幼儿园 2、工程地点：长征路与大王路交口 3、建筑面积：地下室约10000平方，地上部分约70000平方； 4、层次及高度：地下一层，地上三十三层，高度110m。其中12#楼二十六层 5、搭设质量要求：按国家59―2011标准，确保市级质量安全标准化工地 二、承包方式：全包（包工包料包安全） 三、承包单价及总价 1、承包综合单价按本工程图纸建筑面积计算：元/
m2，建筑面积按国家相关规定计算，此单价含本合同三款A、B、C 的全部工作内容，少做工作内容按此条款和本合同约定进行扣罚，在最终决算中扣除，并在每次进度款中提前扣除。 2、本工程外脚手架使用期限为560天（计算方法：脚手架开始搭设至脚手架开始拆除），若脚手架提前拆除，不扣除脚手架使用费用，若脚手架延期使用，甲乙双方协商另议；（结算时，按照本本工程图纸建筑面积计算）赔偿乙方材料租赁费，值班费，外架维护费以及安全网，竹笆等材料损耗费。每栋楼分开计算工期。 3、工程量：最终结算按图纸及定额规定计算规则为准。 4、造价：，约400万元；此造价为暂定数，决算时按图纸实际面积计算乘单价。 四、承包工程范围及内容： A、外脚手架及所有防护 1、乙方必须先编制方案，经甲方、业主、监理批准后实施，搭拆过程中严格按本工程脚手架搭拆《方案》进行。 2、满搭全封闭外脚手架搭设，包括悬挑、预埋件、铺全新竹笆（隔层一封，离墙<20cm）、槽钢层全封闭，挂安全网符合省级安全文明施工标准示范工地要求（全新网）及钢管油漆。竹笆、油漆及离距不到位，限期整改，期限内整改不到位，每次罚款5000元。预埋件由甲方提供，乙方预埋、预埋件乙方必须按计划如实使用，发现浪费按原价格10倍罚款。 3、
编号：_____________ 混凝土浇筑分项施工合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
发包单位: （简称甲 方） 施工班组: （简称乙 方） 甲方承建工程混凝土浇筑项目以包工形式由乙方施工。为确保工程施工进度、质量和安全生产、文明施工，明确双方责任，经由甲乙双方平等协商，按照国家有关 法律规定，并经公司有关部门审批，订立本合同 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑面积: 二、承包范围 1、根据设计施工图纸，设计变更及施工合同规定的项目要求，本工程混凝土浇筑分项工程以包工（含制作机械）形式由乙方施工。乙方不得将本工程转包或分包，必须按照《建筑施工合同》的要求确保本工程工期、质量和现场安全文明施工。 2、本工程主体结构工程（从基础至主体最高点按结构施工图、建筑施工图，主体砼工程振捣， 板厚控制、抹面、塑料薄膜覆盖），工作内容包括但不限于：承包范围内全部现浇砼的接料、放料、模板底部缝隙在cm以内的堵缝、浇捣、抹面、塑料薄膜覆盖等工作及砼墙面、梁柱面、板面缺陷的修补、由乙方原因造成的楼层内、外架砼清理工作，还包括以下工作内容，费用均包含在乙方承包单价内： 2.1、包括固定泵管的架子搭设、堵管时疏通、拆除； 2.2、砼布料机安装、拆除、清理、维修、保养；工完后清理装车退场。 2.3、所有后浇带的砼浇筑、塑料薄膜覆盖（费用另计）。 2.4、混凝土前后台上下料、泵送入模（包括泵管安装、拆除、清洗）。 2.5、混凝的振捣、抹平、机具清理。塑料薄膜覆盖（费用另计）。
承包工程协议书 承包工程协议书范文一 建筑工程承包合同 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方在关岱岳村东新建一栋办公楼，同意该办公楼的土建工程以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：一、 工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、建筑规模：建筑面积约4091.23平方米;为五层框架结构。二、承包方式：以包工包料的形 式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安 全及工程竣工验收合格。三、工程造价：总工程4091.23平方米， 造价每平方米1030元，工程总造价为4213966元(大写：肆佰贰拾 壹万叁仟玖佰陆拾陆元整)四、承包范围：1、本工程按甲方提供的 施工图纸全部内容(以下项目不在承包范围内：1、室内门不做。2、 卫生洁具不做。3、采暖支管留口不做地暖。4、电气工程灯具不做 安40W白炽灯，弱电只布管不穿线。5、楼梯栏杆不做。6、毛墙毛 地不做铺装面层。)完成施工(包括本合同所注明的内容)。基础工程(包括打桩、包括回填)、主体工程、室内及天面排水工程、屋面工程。三通一3平工作。施工报建手续。2、乙方要包以下项目：1)、 主体工程：该工程为框架结构，层高按设计图纸施工。2)、装饰工程：①内墙面用水泥砂浆批灰。②外墙面刮涂料。③楼面、地面面 层为水泥浆。五、工程款支付方式：1、乙方三层屋面封顶付工程造 价总额的15%。2、待柱体完工甲方付给乙方工程造价总额的15%。3、工程全部完工时甲方付乙方工程造价总额的30%。4、工程全部完工 验收合格，2011年腊月(农历)三十前甲方付给乙方工程造价总额的35%。其余的5%保证金，若无质量问题，甲方待一年后付清。六、
单项工程承包合同书 甲方： 乙方： 根据工程建设需要，甲、乙双方就工程单项工程承包事宜，达成协议如下： 一、工程名称：垫江县工程 二、承包范围及内容： 三、承包价格及结算方式： 四、质量及工期要求： —1—
1、乙方必须按照设计要求进行施工，工程质量等级必须达到合格标准；并保证各项工序质量一次性验收合格，否则，因此返工造成的一切损失由乙方负责。 2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延并影响其他工种的施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其它工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用由乙方负责；否则，甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。 五、乙方必须严格按照操作规程施工、安全文明施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程所造成的大小安全事故负全部经济及法律责任，以确保工程进度和工程质量。 六、付款方式： 甲方根据乙方完成的工程量进度情况向乙方支付工程款，经双方协商，甲方向乙方支付工程款的进度如下： 经甲、乙双方约定，工程完工后，乙方应留%的工程款 —2—
作为保修金。保修期为年，保修期满，甲方结清余款给乙方。 七、其它事项： 1、乙方进场后，甲方向乙方提供以下设备及用具： 2、乙方必须爱护甲方提供的各项设备及机具，如有损坏和遗失，乙方照价赔偿给甲方。 3、乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规章制度。否则，甲方有权根据情况作出处罚。 4、乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供的各种材料。如有浪费，乙方须全额赔偿所损失的材料费给甲方。 5、双方需约定的事项： 八、本合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。 九、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字后即产生法律效力。 甲方：乙方： 在场人： —3—
仿木栏杆施工合同书 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，双方本着“平等自愿、诚信”的原则，结合本工程实际情况，签订如下合同条款，双方须共同遵守。 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 3．工程内容：按甲方提供仿木栏杆设计图纸，负责对仿木栏杆的制作施工。 第二条工期 1．工期为天（从进场第二日起计算）； 2．非乙方不可抗拒自然因素造成的工程延误，工期顺延； 第三条承包方式和承包综合单价、进度款支付 1．承包方式：单包工程（人工劳务费即清包）。 2．承包综合单价为：元/米（大写）：元/米， 3．付款方式：乙方工人进场正式施工（三日之内），甲方支付到预算工程款的；钢架主体完成后，钢筋造型确定、钢网铺装完成，甲乙双方当日收方，并按实际工程量支付到工程款的（三日之内），第一次水泥造型完成，表面肌理塑形完成按实际工程量支付到工程款的：表面颜色处理完成验收合格（三日之内）甲方向乙方支付工程款。 4. 支付方式为现金及转账。 第四条工程质量 1、乙方必须按照设计效果图和施工图进行施工，施工质量必须符合国家现行规范和标准要求。确保每道工序的质量达到使用和验收标准。乙方自愿接受甲方检查和提出合理的质量整改。 2、质量保修期为一年，保修期间乙方承担质量保修。 第五条双方责任
一．甲方责任 1．保证施工现场具备开工条件，提供施工所须用水用电； 2．负责协助办理施工的各项进场手续； 3．负责协调现场个施工单位间的关系； 4．若有设计及施工调整应以书面形式及时通知乙方；按合同规定时间付款； 工程款延期造成的一切后果由甲方负责。 二．乙方责任 1．按照甲方的要求和提供的场地进行仿木栏杆的效果图和施工图设计，设 计图应甲方确认后生效。 2．接受甲方指派监理人员的监理及甲方现场代表的管理。 3．接受甲方人员到制作现场的随时检查，服从甲方项目上的统一管理。 4．按照文明施工、安全生产规范进行施工，确保无安全、质量事故，按期 完成，环境卫生管理，谁污染，谁负责清理和承担费用。 5．负责施工过程中成品保护。 6．有权对甲方的调整提出合理化建议。 7．负责自身施工人员的安全和文明施工教育及技术交底，自身施工场地和 住宿范围按照文明施工要求进行施工及管理，不得随意大小便，否则进行重罚。 8．因乙方设计施工造成的返工及质量事故，由乙方自行承担各项损失费。 第六条违约责任 1．因乙方自身原因未能按本合同工期完成施工，延期一天扣除 300 元，依次类推； 2. 施工过程中甲方不按时提供材料，不配合乙方提出的进度合格验收，超 过2日，因此造成的工人误工滞留所产生的费用由甲方承担。若甲方未按合同约 定拨付工程款项超过3日，因此造成的一切后果由甲方承担。 3. 因甲（乙）方自身原因单方面终止合同，视为违约，违约方按合同价的 50%向对方进行赔偿。 4. 因乙方原因发生的质量事故，乙方无条件的返工，并承担所产生的一切 费用 第七条本合同经双方签字盖章后生效。保修期满无质量问题，甲方支付
架子工程承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 经商定，甲方将架子分项工程以包工不包料形式承包给乙方施工，为保证优质、高速节约、安全生产、文明施工，明确双方职责，经双方协商，定出以下协议，双方须共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程规模：总建筑面积约平方米（按实际建筑面积为准） 四、承包范围 1、本工程所有外架的搭设及拆除、内外防护、建筑物防护、外架踢脚板安装、挂安全网（扎丝及网由甲方负责购买）、架工用预埋件预埋、卸料平台3个、搭设、维护、拆除、架体检查、维护等所有架工用工。以及内防护需要搭设双排架和周边需要搭设人行通道都在合同之内。 2、围墙以内所有“四口五临边的安全防护、临时通道、临时上下人行楼梯、边坡栏杆、主体双排脚手架及周边全封闭、各种加工制作房及相关用房等安全防护搭拆；钢丝绳制作安装；安全网使用前后的清洗；现场所有宣传标语的布置；临边·洞口栏杆根部色带挡板的制作安装；安全网栓挂和日常维护；根据有关要求在外架安全网以内再次铺、挡竹纤板或竹胶板等防护板；卸料平台的制安。脚手架搭设前，钢管底部的场地平整以及垫板制作安装；外架搭拆所用预埋件的预埋，外架需满足结构施工以及装修施工的“防护架及承重架”要求。负责外架上“安全网”的日常维护，无论何种原因造成的“安全网破损、脱落”等均由分包方负责修复。外架上、支撑棚上、挑架层“海底”上
的建筑垃圾定期（每周至少一次）清除和运输至发包方指定位置。 3、所有拆除架管、扣件分类堆码；承包方自己提供安全帽、安全带，其余劳保用品（如雨衣、雨靴等）由承包方购置，费用自己负担，劳保用品应购置中档以上产品。 4、施工照明临时灯具、灯线由乙方自备，甲方只负责三级配电至操作层楼面。 五、承包方式及单价 本工程采用包工不包料（包工具）的方式：包工期、包质量、包安全、包文明施工。 按建筑面积每平方米计算（按定额）的固定综合单价为，元/m2。 六、施工进度 1、按甲方的进度计划，合理调配劳动力，以满足本工程的进度要求； 2、由于乙方原因影响施工进度，每影响一天罚款200元，并承担其它班组的损失； 3、每拆除架管后，必须在2天内全部清理，否则由甲方派人按200元/天工资在结算时扣除，由施工员验收为准。 七、工程质量及验收标准 1、按施工图纸、技术交底、设计变更、施工方案及有关文件及规范要求和强制性标准施工； 2、按照国家现行的验收规范及质量检查评定标准进行验收。 八、安全生产、文明施工 1、乙方必须对本班组人员经常进行安全生产、文明施工教育、实行甲方制订的安全规章制度，做好安全防护，有权拒绝违章指令，有权拒绝使用不符合安全规范的材料，设备。 2、严格遵守甲方制定的各项规章制度，遵纪守法，维护工地利益和秩序。 3、作业人员必须全部带好身份证、外出就业证件，不准收留在逃刑事犯，不准雇
YOUR LOGO 分项工程施工承包协议书范本正 式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
分项工程施工承包协议书范本正式 版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 经双方协商同意，甲方将部分__________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下： 1、工程名称： 2、工程期限： 3、质量标准： 4、工程单价： 5、结算方式： 6、质量责任： （1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 （2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。
7、工期责任： （1）计划施工日期_____年______月______日，计划竣工日期_____年______月______日，总共______日历天。 （2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。 8、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。 9、违约责任： 甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。 10、争议解决 双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 11、本协议的最终解释权归甲方所有 12、附则 （1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废
工程施工承包框架协议书 合同编号： 甲方： 乙方： 乙方项目负责人：电话： 一、总则： 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。
2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%； 完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%；质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工
合同编号：YT-FS-1954-83 简单劳务承包合同协议书 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
简单劳务承包合同协议书(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 有关简单劳务承包合同 发包人：(全称)(以下简称甲方) 承包人：(全称)(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和 国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等，公正和 诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商， 订立本合同。 第一条：工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、 6#楼、2#人防工程。 1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程 量，包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、 模板拆除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土 清槽，打钎、回填土、)
第二条：承包方式 劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械，临时用电用水，施工放线等。 第三条合同价款： 承包价格每平米建筑面积所有包干单价元，(人防单价 )，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。 第四条：付款方式 进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年保修金。 第五条：安全施工，及安全事故责任 5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作，搞好进场人员安全教育，做好现场各项安全措施，确
仿木栏杆安装施工合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其化有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过甲方、乙方友好协商， 就事宜，依据国家法律、法规的规定签定本合同。 一、工程概况 1、项目名称：。 2、工程地点： 3、工程承包内容： 4、生产日期：本协议定于年月日生产。 5、完工日期：本协议定于年月日完工。 三、付款方式 1、签订合同甲方支付乙方总工程款的30%作为定金，即人民币￥元。（大 写：） 2、材料进场安装至工程总量的70%，甲方向乙方支付至工程总价款的60% ，即 人民币￥元。（大写：） 3、工程完工3天内，甲方向乙方支付至工程总价款的97% ，即人民币￥元。 （大写：） 4、工程完工30天内，甲方向乙方支付至工程总价款的100% 。 四、甲乙双方责任： 甲方责任： . 1、甲方不按合同约定支付工程进度款，乙方有权停工，工期顺延且甲方按合同价款每日万
分之五向乙方支付违约金，并赔偿停工、窝工损失。停工超过三十日，乙方有权解除本合同。 2、合同签订后，甲方不得擅自变更设计方案和工程量或终止本合同；否则，甲方应对给乙 方造成的损失承担相应的赔偿责任。 3、按乙方现有栏杆款式（详见附件）生产施工，按乙方提供的样板经甲方同意后，按样板 制作及验收。 乙方责任： 1、遵守国家、当地有关政策、规定和甲方的有关规章制度。 2、保质保量按时完成本项目。 五、下列情况，乙方工期可相应顺延 1、甲方未能履行本协议规定之责任； 2、不属包干系数范围内设计方案重大变更，致使设计方案改变令施工无法进行而影响进度； 3、在施工生产过程中，因间歇性停水停电达4小时以上，影响工程进度； 4、因在生产施工过程中，气温低于5。C、下雨或风力大于4级而影响进度； 5、因甲方未按协议规定时间支付款而影响进度。 6、人力不可抗拒的因素； 六、违约责任 1、甲方未按本协议规定的时间内支付工程应付款，每延期一日，按合同总额的万分之三 支付违约金给乙方。 2、由乙方原因造成的工期延误，材料原因等则由乙方承担所有责任。每延期一日，按合同 总额的万分之三支付违约金给甲方。 3、双方均有违约行为，可以协商解决。协商不成的，按实际损失相互赔偿。 4、赔偿额度不超过本合同的总额。 七、工程停建或缓建 8.1 本合同的建设工程项目无论以何种原因停建或缓建后，甲方均不得以任何理由对乙方所做 工程拒绝结算。 8.2 甲方应按本合同约定对乙方所做工程进行结算。在结算结束后十日内，甲方应支付乙方已 做工程的所有价款，逾期不支付的，按本合同款承担违约责任。 八、议解决方式
脚手架承包合同范本 发包方：（简称甲方） 承包方：（简称乙方） 为使本工程施工顺利，确保工程质量、安全、工期，提高企业，职工的经济利益。根据有关法律条文规定，遵照平等、互利、自愿的原则，结合项目的实际情况，经双方友好协商，甲方把本项目的脚手架分项工程以包清工的形式承包给乙方，为了明确甲、乙双方的职责及义务，特订立以下协议： 第一条工程名称及地点： 1、工程名称：XX 工程 2、工程地点：XX 第二条工程内容及范围： 1、XX脚手架分项工程施工。 2、工作内容：根据本工程结构编制搭拆方案、绘制施工平立面图、分类报表、材料计划，房屋四周围护（搅拌机、出入口、防护棚）登高楼梯（斜道）基坑安全围护；主体外脚手架、洞口、临时房屋顶搭设、楼梯、防护棚、临边防护的搭拆，隔离网拉拆；脚手片，安全网围护挂、翻、拆、连接件预埋；扣件上油；落手清工作，场内运输。本工种用材料进入现场新钢管需派两人配合卸车，旧钢管自行卸车；堆放连接件以及在外墙装饰过程临时拆除、临时固定；拉接件预埋、制安、焊割；拆除后的本工程所有材料清理集中，按甲方指定位置堆放整齐。卸扣件，安全网拆叠入库，现场临设棚、舍搭拆等工作。包括钢筋、木工、工具房等操作棚，不包括物料提升机的搭拆，但包括通道口、通道板铺设，不包括新钢管的油漆，并且在此项工作中不存在任何点工。 第三条承包形式：包清工。 第四条承包费用及结算标准 1、按实际搭设建筑面积计算，每平方米按元综合计算，（如需搭设满堂脚手架，应由架子班搭设，其费用不高于市场价）此价位已包括如下： （1）工资及奖金。 （2）各类津贴。及夜餐。保健等补贴 （3）劳保福利，劳保用品，防暑饮料，防冻取暖。 （4）非生产用工：包括社会义务用工，开会、学习、培训、探亲 等用工及差旅费，因气候影响的停工，特殊停、待工费等。 （5）作业队员的招募、进退场，工地之间转移等费用。 （6）构件的场内水平运输，本工种范围内材料的装卸。 2、乙方承诺脚手架工程质量安全工期保证金三千元整（本合同生效前提交）保证金主体结束后退还，不计息。 3、乙方进场后不预支生活费，甲方按每月完成的工作量，并应通过质量、安全、施工管理方面项目部管理人员认可后，发放生活费，每月每人每月元出勤率不少于25日，但发放生活费的人员必须经安全员，办理过三级教育及持有本项目部制有效胸牌的工人，否则，不予发放。主体结顶后付至总价的60%.达到项目部质量时，脚手架拆除后，在45天之内结算付清全额工程款。不足部分由乙方垫付，如不及时发到每个职工或卡职工工资导致向有关部门告状损害公司利益和名誉，每次罚款元。 4、如非正常原因，乙方中途退出施工的，甲方与乙方的结算按实际完成的工程量的50%算。保证金视实际发生的原因而确定是退回还是没收。 5、乙方在现场所需用的安全帽、工作服、雨衣、保险带等统一向甲方领取，必须全员
分项工程施工承包协议书范文 Model of sub project construction contract agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
分项工程施工承包协议书范文 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 经双方协商同意，甲方将部分__________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议， 具体内容如下： 1、工程名称： 2、工程期限： 3、质量标准： 4、工程单价： 5、结算方式：
（1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 （2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。 7、工期责任： （1）计划施工日期_____年______月______日，计划竣工日期_____年______月______日，总共______日历天。 （2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。 8、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。
工程项目内部承包协议 甲方：**** 建筑安装有限公司 乙方：（项目负责人） 为了明确责任.保质、保量、按期完成工程任务。依照国家现行法律、法规的规定.遵循平等、自愿、公平和诚信的原则.结合公司的管理及本工程的具体情况.经双方协商一致.签订本协议.并严格履行。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、工程规模： 五、工程总造价： 六、开、竣工日期： 第二条承包方式 本工程采用包工包料、包质量、包工期、包安全文明、包盈亏自负等全面承包方式.乙方作为工程项目负责人.代表甲方履行与建设单位签订建设工程施工合同（含补充协议）。 第三条工程费用 一、双方议定本工程甲方收取工程管理费%.税费崭定（代收代缴）%.上述收费均以转款数与甲方抵拔材料款之和为基数收取.工程竣工后以决算数一次结清（含甲方尚欠工程款和扣留的保证金）。二、建设单位所付工程款必须汇入公司统一账号.由甲方扣除双方议定的管理费、税费后.余款全部支付给乙方作为工程的成本开支。 乙方私自从建设单位领取工程款的.公司将追究其法律责任。 第四条项目部组织机构 工程开工前.项目部要根据工程规模配备管理人员.建立健全组织机构.并将人员名单、岗位
证书复印件、联系电话上报到公司备查。 项目部需配备项目负责人、施工负责人、技术员、质检员（专职）、安全员（专职）、材料员、造价员、会计员、劳务管理员、资料员等。 管理人员必须持证上岗.更换人员需报公司同意后方可.管理人员不到岗或检查时不在岗且无正当理由根据情节轻重每人次罚500~5000 元。 第五条工程管理 一、质量管理 1、本工程质量必须达到等级。 2、在施工过程中甲方有权随时检查、监督工程质量.发现问题下达口头或书面整改通知书.乙方应及时整改。对不整改或有意拖延者.甲方可以冻结其财务拔款.强制整改。 3、在施工过程中发生质量事故.由乙方承担一切责任和其发生的一切经济费用。 4、对于现场乙方管理无力、工程质量无法保证的项目.甲方有权更换项目负责人。 5、竣工初验必须经质量部经理同意后方可办理报验手续.竣工验收必须经公司分管副总经理 批准后方可进行。 6、工程施工中和竣工验收后.若发生质量问题或质量投诉.影响较大的罚款1~5 万元。 7、工程质量达到市“用户满意”、“琥珀杯”奖励3 元/平方米.最高不超过10 万元。省“用户满意”、“黄山杯”奖励5元/平方米.最高不超过15万元。一个工程同时获得多项奖励的.以最高奖励计算.不重复计算。 8、工程竣工验收后.若达不到约定的质量等级.将按工程总价的%进行罚款。 9、确保工程的报验资料整理与工程实际进度同步.工程竣工验收合格后.甲方预留3 万元资料押金.乙方15 日内报一套竣工资料给甲方.甲方返还押金。 二、安全文明管理 1、本工程现场必须达到“合肥市安全文明示范”工地的标准。
xx 省 小型工程承包合同建设单位: 施工单位: 工程名称: 签订日期: x x省工商行政管理局 x x省建设厅监制 中国人民建设银行xx省分行
发包方(以下简称甲方) 立合同单位: 承包方(以下简称乙方) 为了明确责任,按质、按量、按时完成任务,依据《中华人民共与国经济合同法》及国家有关法律、法规与政策的规定,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程范围与内容: 四、工程总造价: 五、质量等级: 六、工程工期: 第二条承包方式 本工程采取下列第项方式承包。 1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算; 2、包工不包料; 3、包工包料。 如采取全部包干金额,一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害,可调整合同工程价格。 第三条价款支付与结算
一、工程款支付方式: 二、由于工程设计变更而引起的工程量增减,价格按相关定额进行增减,按实结算。 三、工程结算依据 第四条工程变更 本工程在施工中,任何一方不得任意变更设计。如确需变更时,双方协商,签证协议后方可变更。 第五条工程验收 一、工程竣工后,双方组织有关人员及时验收。 二、工程竣工验收后,甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。 第六条保修条件及期限 保修期个月,在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故与质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏,不在无偿保修范围内)。 第七条双方责任 甲方: 一、工程开工前,应交给乙方施工图纸份,地质勘察报告份,并组织原设计单位向乙方进行技术交底与图纸会审。 二、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其她障碍物的清理迁移工作。
仿木围栏安装合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议： 工程名称：羊马镇来龙寺福田北苑小区仿木围栏安装工程一期约4000米 1、工期：本工程自2010年8月1日开工于2010年9月25日竣工。 2、承包方式：由乙方包干计价，由于场地不能满足施工要求所产生的用工和平整费用另计；产品规格：高强GRC材料，埋20CM 地下并由混凝土浇筑，地上部分以80CM 为标准，具体颜色和样式以甲方认同为准，（附甲方认同照片1张）。 3、单价每米220元，合同总价88万元；最后结算以实际安装米数为准，不低于合同米数的80%。 4、甲方负责协调有关部门作好现场安保工作，并达到良好的施工条件，以保证乙方施工顺畅并承担费用；甲方负责对工程质量，进度要求进行监督检查并协同办理验收等相关手续。 5、因甲方原因造成不能按期完工则工期顺延；因乙方原因造成不能完工则自愿接受甲方处罚。 6、竣工后乙方通知甲方验收，甲方应在3日内组织验收，并办理验收移交手续。 7、双方约定按固定价格付款，以每500m结算1次，第一次500m结
算时，应向甲方支付合同总价5%作为工程质保金，验收合格后结清余款，保修期后3日内由甲方确认并退还质量保修金。 8、本工程约定，工程竣工验收合格后保修期为一年，工程质量保修金为工程总价的5%，保修期间产生费用由乙方承担，人为及不可抗力因素除外。 9、因单方原因，合同无法继续履行时应通知对方，办理合同终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 10、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成提交当地人民法院受理。 11、其他未尽事宜，双方应另行商议，本合同一式四份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。 12、本合同履行完成后，自动终止合同。 甲方单位：乙方单位： 法定代理人：法定代理人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 年月日年月日
外架分包协议书xx 协议书为适应当前建筑市场的发展同时为我公司承包的小安舍17#楼工程进度需要，经我项目部研究决定现将本工程的外架单项分包给施工，具体达成如下协议中扶建设有限责任公司石家庄分公司以下简称甲方施工班组以下简称乙方一.承包方式包工不包料二.承包单价按建筑面积元∕㎡三.承包内容外架的搭设和拆除（包括场地内上下材料，场地内的运输，安全通道及施工料棚搭设，拆除，安全网挂设拆除，洞口封堵，电梯井维护，楼梯护栏的搭设拆除，及临边防护）等。 四．质量标准达到建设单位及国家相关部门的规范要求。 五．安全文明施工1.乙方进场必须服从甲方及监理的安全管理制度，不得违章作业。 2.每日班前10分钟安全会议交底，认真贯彻“三宝四口五临边”的安全教育；做好班前交底，班上巡查，班后总结工作；接受监理及甲方工程师和项目部安全管理员指导，杜绝上班不戴安全帽和安全带，发现一例罚款30元现场交罚款，对不带安全帽和安全帽进行实名记录，连续两次发现不带安全帽和安全带罚款加倍，三次清除工地。 3.乙方要严格管理自己班组的安全检查，对违规作业所造成的安全事故甲方可出面协调，对发生的一切费用由乙方自理，甲方概不承担。 六.甲方权利与义务1.甲方向乙方提供施工图纸一套2.向乙方提供临时住宿间。3.负责监督乙方本工程进度计划安排布置，安全生产，质量管理。 4.负责协调垂直运输，及班组穿插作业 5.负责按双方约定的时间支付工程款。 、七．乙方权利和义务 1、乙方在施工期间必须接受和服从甲方项目部的统一的领导和管理，遵守项目部现场管理的各项规章制度，积极配合甲方对质量，安全文明、卫生检查、验收等工作，执行甲方对职工的统一奖罚规定； 2、乙方施工中所需的工具、用具、设备由乙方自备；
分项工程施工承包合同
蓝湾国际B11、12号楼模板分项工程施工承包合同 发包方：巴中市宏川建设工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家的有关规定，结合本工程的具体情况。为明确甲乙双方劳务协作施工过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，并严格执行。 甲方承建的蓝湾国际B11、12号楼工程框剪架结构18+1/-2 层。乙方自愿承担该工程的模板分项工程施工任务，为了保证施工质量、施工安全和进度，经双方在平等互利的原则下,共同协商，达成以下条款，共同遵守。 一、乙方承包的工程内容、单价、付款方式： 1、蓝湾国际B11、12号楼，根据施工图和设计变更的所有的木模安装。 2、乙方自带本工程所需的机械、工具（乙方维修、保管）完成所有木模的制作、 安拆、清理、维护、搭架、放线（不含轴线）等（包括二次结构、材料归库等）。 3、工程单价：按展开面积（㎡）计算15.50元/㎡（包干价含人工工资、钉子、 铁丝） ,二次结构工程量按混凝土体积计算单价，即：130元/立方米 4、付款方式：①基础至负一层混凝土完工后支付基础及负二层的工程款，②一 至三层混凝土完工后支付负一层至二层的工程款，③四至七层混凝土完工后支 付三层至六层的工程款，④八至十一层混凝土完工后支付七层至十层的工程 款……⑤以此类推，每完工四层支付四层工程款（即每次支付工程款时累计 压一层），⑥屋面工程完工后支付清主体楼层工程款，屋面工程款在二次结构 完工后结算，⑦所有模板工程含二次结构完工材料归库后支付剩余工程款的 80%,⑧模板工程完工经检查验收合格后在2个月内付清余款。 二、甲方的权利和义务: 1、甲方在开工前向乙方提供技术和有关资料，以便于乙方施工。如发生变更，甲 方应及时向乙方提交变更资料。 2、甲方有权利与义务对乙方进场施工人员的安全教育。 3、负责生产技术交底和安全技术交底，并签订《安全合同书》。 4、对现场质量、安全、工期等项制度督促实施、考核、评比、兑现奖惩。
工程项目经营承包协议书 甲方：北京六建集团有限责任公司 乙方： 鉴于北京六建集团有限责任公司（以下简称北京六建）已经与 （建设单位）签订了《工程施工总承包合同（或专业承包合同）》，为 确保工程依照合同约定顺利完成，甲方委托乙方进行本工程施工承包管理，依照 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理 条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）、《质量管理体系》（GB/T19001-2008标准）、《环境管理体系》（GB/T24001-2004标准）、《职业健康安全管理体系》（GB/T28001-2011标准）、《工程建设施工企业质量管理规范（ GB/T50430-2007)及上述文件更新版以及北京六建与建设单位签订的 《工程施工总承包合同（专业承包合同）》的要求，对本工程实施 项目管理和经营。甲乙双方为共同维护北京六建的合同信誉，约束项目管理中的 经济行为，以及双方的合法权益，提高工程项目的管理水平和综合经济效益，明 确双方在项目承包管理中的管理关系，经双方协商一致，特签订本经济责任承包 协议书。 第一条甲乙方的主体资格 1.1本合同的甲方是北京六建。 乙方是经北京六建审核认可的合格项目承包管理人。 1.2在甲方授权范围内，是（工程项目名称）工程项目承包 管理人，也是本工程的第一经济责任人，对北京六建与建设单位签订的工程施工 总承包（或专业承包合同）负有全面的履约责任。 第二条工程概况
2.1工程名称： 2.2工程建设单位： 2.3工程地点： 2.4建设工程规模： 2.5结构类型： 2.6工程中标造价：￥ 2.7合同形式： 元。 2.8质量标准：合格。 2.9质量奖项： 2.10合同工期：合同工期总日历天数天 计划开工日期：计划竣工日期：年月日年月日 第三条承包项目经理部人员组成 3.1乙方须与甲方有劳动合同关系。 3.2乙方应将项目部主要组成人员上报甲方，甲方任免项目班子，由甲方批 准发文任命备案。如需变动须征得甲方的同意。 第四条承包内容及方式 4.1承包内容：以北京六建与建设单位签订的施工合同承包范围为内容，负 责从施工准备、开工到竣工交付使用全过程中的工期、质量、技术、安全、消防、 环境保护、职业病防治、保卫、文明施工、成本核算、工程债务偿还、工程款回 收、竣工验收、全部收回工程价款全过程的管理及竣工后回访、保修等工作。北 京六建与建设单位签认的投标书、承诺书、合同协议书及合同条件、保函、履约 担保等，均为本合同承包人的承包范围。 4.2承包方式：授权经营、独立核算、确保上缴、自负盈亏、自主分配。 第五条承包指标 5.1净上缴管理费和税金：乙方以工程结算总额为基数，采取累进式计算方 法计取管理费（结算总额≤ 3亿，按 3%计取；3亿＜结算总额≤ 5亿，按 2.5%计取；