技术服务合同协议书 The pony was revised in January 2021
技术服务合同
甲方(出让方)：
乙方(受让方)：
【本合同由盈科研究院赵成伟、刘永沛、牟晋军律师提供】委托方（以下简称甲方）：
（公司名称 / 个人姓名和性别）_
身份证号 / 公司营业执照号：
负责人：
住所：
联系电话：
受托方（以下简称乙方）：
（公司名称 / 个人姓名和性别）
身份证号 / 公司营业执照号：
负责人：
住所：
联系电话：
甲、乙双方（以下简称“双方”）经友好协商，基于平等、自愿的原则一致，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规之规定，达成如下协议：
【律师提示】：建议此处对协议双方主体、协议标的、合同目的进行进一步明确。
第一条项目名称：。
（注：本参考格式可以应用于产品设计、工艺编制、测试分析、计算机程序编制、工程计算等辅助性技术服务活动）。
第二条甲方的主要义务
1.在合同生效后日内向乙方提供下列技术资料、数据、材料、样
品：。
2.在接到乙方关于要求改进或更换不符合合同约定的技术资料、数据、材料、样品的通知后天内、及时做出答复；
3.按约向乙方支付报酬_元，支付方式如下：
(1)合同生效后日内向乙方支付报酬总额的%；
(2)合同履行完成后（验收合格之日起）日内向乙方支付全部报酬余额。（注：双方可约定由乙方实报实销或包干使用等方式）
(3)乙方开户银行：；
(4)帐号：。
4．协助乙方完成下列配合事项：。
【律师提示】：甲方亦可根据乙方对技术工作的完成情况阶段性地支付报酬。
第三条乙方的主要义务
1.在年月日前完成技术服务工作。
2.依照下列技术经济指标完成技术服务
工。
3.发现甲方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件不符合合同约定时，应在合同生效后天内通知委托方改进或者更换；
4.应对甲方交给的技术资料、样品等妥善保管；在合同履行过程中，如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时，应中止工作，并及时通知委托方；工作完成后应归还上述技术资料、样品，不得擅自存留复制品。
【律师提示】：甲乙双方在本合同项下各自的义务范围可进一步明确，如甲方负责提供哪些资料、创造哪些条件，乙方负责提供哪些资料和技术、完成哪些工作、达到什么标准等。
第四条保密条款
甲乙双方应对各自提供的下列技术资料、数据承担保密义
务：。保密期限为：年。
【律师提示】：保密条款过于简单，可对保密内容、保密方式、双方所承担的责任再进一步细化，亦可根据不同的保密级别有所区分。
第五条技术成果收益归属
在履行本合同中，甲方利用乙方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于甲方所有，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于乙方所有。（注：当事人还可以有其他不同的约定）
【律师提示】：此处可做列举性说明，可避免今后在权利归属上出现异议，减轻双方的举证负担。
第六条甲方的违约责任
1.甲方未按照合同约定提供有关技术资料、数据、样品和工作条件，影响工作质量和进度的，应当如数支付报酬。逾期个月不提供约定的物质技术条件，乙方有权解除合同，甲方应当支付数额为报酬总额%的违约金。
2.甲方迟延支付报酬，应当支付数额为报酬总额_%的违约金，逾期二个月不支付报酬或者违约金的，应当交还工作成果，补交报酬，支付数额为报酬总额%的违约金。
3.甲方迟延接受工作成果的，应支付数额为报酬总额_%的违约金和保管费。逾期个月不领取工作成果的，乙方有权变卖、处理工作成果，从获得的收益中扣除报
酬、违约金和保管费后，剩余部分返还甲方，所获得的收益不足抵偿报酬、违约金和保管费的，有权请求甲方赔偿损失。
第七条乙方的违约责任
1.擅自不履行合同，应当免收报酬并支付数额为报酬总额_%的违约金。
2.未按约定的期限完成工作的，应支付数额为报酬总额的违约金。
3.未按质按量完成工作的，应当负责返工改进或如数补。如果给甲方造成损失的，应赔偿损失。
4.在工作时间，发现对方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件等不符合合同规定，未按约定期限通知委托方，造成技术服务工作停滞、延误或不能履行的，应酌减或免收报酬；
5.在工作期间，发现委托方提供的物品有受损的危险，未按约定期限通知委托方，应对由此造成的损失承担责任。
6.违反合同约定、擅自将有关技术资料、数据、样品或工作成果引用，发表或提供给第三人，应支付数额为报酬总额%的违约金。
7.对甲方交付的样品，材料及技术资料保管不善，造成灭失、短少、变质、污染或者损坏的，应赔偿损失。
（注：技术服务合同的标的短期难以发现缺陷的，当事人可以在合同中约定保证期，在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用。保管不当引起的问题除外。）
第八条“不可抗力、免责条款”：
由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延误，不能按规定的条款全部或部分履行其义务的，不应视为违反本合同。本合同所指不可抗力，实质不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
第九条验收标准和方法
1.验收标准：本合同约定的各项技术指标；
2.验收方法：由甲方组织有关同行业专业技术人员验收，写出验收报告；
3.验收费用由方负担。
【律师提示】：技术指标非常重要，在本合同中应明确、具体化。
第九条有关名词和术语的解释
1．。
2．。
3．。
第十条合同争议的解决办法
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
(1)提交仲裁委员会仲裁；
(2)依法向人民法院起诉。
第十一条合同的效力
1. 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。有效期为年，自年月日至年月日。
2. 本合同正本一式份，双方各执份，具有同等法律效力。
以下无正文。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
授权代表(签字)：授权代表(签字)：
签订地点：签订地点：
年月日年月日
工程设计及技术服务合同 项目名称： 合同编号： 发包方： 设计方：中国XXXXXXXXXXX公司 签订地点： 签订日期:
目录 第一条定义 (2) 第二条合同签订依据 (3) 第三条设计依据 (3) 第四条合同文件的优先次序 (3) 第五条项目概况 (3) 第六条工作范围、内容和技术要求 (4) 第七条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间 (4) 第八条乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间 (4) 第九条合同价款 (5) 第十条付款进度与支付方式 (5) 第十一条双方责任与义务 (6) 第十二条知识产权与保密 (8) 第十三条不可抗力 (9) 第十四条合同变更 (9) 第十五条暂停与终止 (10) 第十六条争议解决 (11) 第十七条合同生效及其它 (11) 第十八条合同附件清单 (12)
发包方(甲方)：公司 注册地址： 法定代表人： 项目联系人： 联系方式 通讯地址： 电话：传真： 电子信箱： 设计方(乙方)：中国XXXXXXXXXXX公司 注册地址： 法定代表人： 项目联系人： 联系方式： 通讯地址： 电话：010 8487 传真：010 电子信箱：@s 甲方委托乙方承担---------------------------------------------------------------------------工程设计及技术服务，工程地点为-------------------------------------------，经双方协商一致,签订本合同，共同执行。 第一条定义 本合同所用的下述名词和术语，除非根据上下文有其它明显含义，其定义为： 1.1“工程”是指甲方委托乙方实施设计的项目。 1.2“发包方”是指委托设计业务的一方，及其合法继承人。本合同简称甲方。 1.3“设计方”是指承担设计业务和责任的一方，及其合法继承人。本合同简称乙方。 1.4“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何其他人或单位。 1.5“天”是指从任何一个午夜十二点到下一个午夜十二点的期间。 1.6“月”是根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应前一天的时间段。1.7“合同价款”是指按合同有关条款约定的收费标准计算，用以支付乙方按合同要 求实施，并完成工作内容的价款。
XXXXXXXXXX系统授权使用合同书 二维码 签订于201 年月日 XXXXXXXXX有限公司
“XXXXXXXX管理系统”授权使用合同 甲方：（以下简称：甲方） 域名：（授权甲方域名[1个注①]）乙方：XXXXXXXXXXX有限公司（以下简称：乙方） 版本：XXXXXX 本合同本着双方权益平等原则签署，自合同中所述甲乙双方的权利和义务在产品（XXXXXX）授权使用期限内有效。 XXXXXX管理系统v2.9 （以下简称该软件），是由乙方设计的开发的XXXXX 系统，乙方持有该软件的所有权，并受相关法律或者保护条例的保护，现经过甲、乙双方友好协商，就乙方授权甲方使用该软件的相关事宜当成共识，确立下列相关条款，并约束甲、乙双方共同遵守： 第一条：网站的建设服务周期 1、网站建设服务周期是指乙方在与甲方签订本合同之后第二日起协助甲方完整相关服务器配置、站点程序配置的服务周期。 2、乙方会在此合同签订日期，同时甲方完成全额结算之后的第二日算起的24-48小时内为甲方进行相关服务器和站点的基础配置，以及连带赠送的安全基础配置服务。 3、由于网站建设过程中具有主观因素所致的不确定性，故本协议约定：建站周期从甲方确定建站方案的第二个工作日开始计算，其中建站方案的制作以甲方为主体，因甲方因素造成的建站时间延迟因由甲方承担责任。 第二条：软件的使用权限 1、甲方网站运营后，将成为乙方的“XXXXXXXX管理系统”的正式用户，享受相关使用权限待遇。 2、具体使用权限以乙方相关官方网站群http://biz.doczj.com/doc/445645631.html,、 http://biz.doczj.com/doc/445645631.html, 等站点发布的最新通告为准。 第三条：软件的授权使用周期 自甲方按合同支付全部款项后，该软件由乙方授权甲方使用（期限内），并由乙方在授权使用期限内免费提供该软件后续版本的更新。 第四条：技术服务周期
技术服务合同简单范本 合同是具有法律效力的，所以要认真对待，今天小编就给大家整理分享了服务合同，欢迎大家来一起去看看哦 委托方(甲方)：xxxxxxxxxxxx 受托方(乙方)：xxxxxxxxxxxx 签订日期：2011626 签订地点：xxxxxxxxxxxx 技术服务合同 委托方(甲方)： 地址： 企业负责人： 受托方(乙方):xxxxxxxxxxxx 住所地： 法定代表人(负责人)： 1.总则 根据《中华人民共和国合同法》等现行法律法规，本着自愿、平等、诚实信用的原则，双方就xxxxxxxxxxxx设备缺陷管理系统技术服务项目事宜，协商一致，签订本合同。 2.服务内容及方式 服务内容:乙方为甲方提供《设备缺陷管理系统》软件一套。 服务方式:1、现场技术支持;2、电话技术支持、电子邮件技术支
持;3、网络远程技术支持;4、系统运行验收合格之日起一年内软件免费升级。 技术服务达到的技术要求及考核验收指标/标准：按甲乙双方确认的《设备缺陷管理系统技术规范书》为依据验收。 3.服务期限、地点及进度安排 服务期限：自本合同签订后六十天内。 服务地点：甲方信息中心。 4.资料的提供 甲方应向乙方提供的技术资料、数据：组织机构图、人员名单、工作表格及工作流程、工作规范管理文档等。 乙方应向甲方提供的资料： 《设备缺陷管理系统》软件一套及相关的产品使用手册。 5.验收时间、地点和方式 甲方在乙方服务时间内安装调试结束后，经过一个月的试运行(双方无修改意见后)，三个工作日内在甲方中心机房进行验收项目成果，验收根据按甲乙双方确认的《设备缺陷管理系统技术规范书》为依据验收。 甲方验收后出具验收报告，作为验收结果的书面材料。 本合同服务项目的保证期为壹年，自项目通过最终验收之日起计算。保证期间如发现服务质量有缺陷的，乙方应负责无偿修正、返工。 6.费用及支付 本项目技术服务费为：万元人民币，大写：整。本项目技术服务
工程合同范文：工程设计技术合同范文电子版 ——文章均为WORD文档，下载后可直接编辑使用亦可打印—— ★以下是为大家整理的工程设计技术合同范文文章，供大家参考！[小编提示]更多合同范本请点击以下链接: 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同 工程名称： 工程地点： 合同编号：
发包人： 设计人： xxxx年x月xx日 发包人委托设计人承担xxx小区环境景观工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1．1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1．2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1．3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容、名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 第五条本合同设计费支付方式： 1、本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的25%，计xx万元整作为定金，合同结算时，定金转作设计费。 2、设计人提交初步设计方案经甲方认可后三天内，发包人支付设计费总额的30%，计xx万肆仟元整作为设计进度款；之后，发包人按
设计人完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付其余45%的设计费，计叁万陆仟元整，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。 第六条双方责任 6.1发包人责任： 6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定时间15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.2发包人要求设计人按合同规定的时间交付设计资料及文件时，发包人按合同约定支付相关各项费用。 6.1.3发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
技术服务合同简单版范文 技术服务合同，是指服务方以自己的技术和劳力为委托方解决特定的技术问题，而委托方接受工作成果并支付约定报酬的协议，今天小编就给大家整理一下技术合同，欢迎大家参考哦 项目名称：________ 委托方：_________ (甲方) 服务方：________ (乙方) 签订地点：省市(县) 签订日期：年月日 有效期限：年月日至年月日 依据《中华人民共和国技术合同法》的规定，合同双方就____________项目的技术服务(该项目属计划※)，经协商一致，签订本合同。 一、服务内容，方式和要求： (属技术培训合同应当填写培训内容和要求、培训计划、进度;属技术中介合同应当填写中介内容和要求) 二、工作条件和协作事项： 三、履行期限、地点和方式： 四、验收标准和方式：
技术服务或者技术培训按标准，采用方式验收，由方出具服务或者培训项目验收证明。 本合同服务项目的保证期为。在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用，保管不当引起的问题除外。 五、报酬及其支付方式： (一)本项目报酬为(服务费或培训费)：元。 服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由方负担。 (二)本项目中介方活动费为：元，由方负担。 中介方的报酬为：元，由方支付。 (三)支付方式(按以下第种方式)： ①一次总付：元，时间： ②分期支付：元，时间： 元，时间： ③其它方式： 六、违约金或者损失赔偿额的计算方法： 技术服务违反本合同约定，违约方应当按技术合同法实施条例第九十八条、第九十九条规定，承担违约责任。 技术培训违反本合同约定，违约方应当按技术合同法实施条例*百零五条、*百零六条规定，承担违约责任。 技术中介违反本合同约定，违约方应当按技术合同法实施条例*百一十二条、*百一十三条、*百一十四条规定，承担违约责任。
劳动用工合同 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国劳动法和自治区的有关劳动政策法规，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同。 第一条：合同期限 ______年______月______日至______年______月______日为乙方在甲方的劳动合同期限，同时也是甲方对乙方实行的用工合同期限。 第二条：工作内容 1）甲方根据企业生产经营状况，结合乙方的专业技能特长，为乙方安排适合的工作岗位，并口头或书面出具详细的工作和职责范围。 2）根据企业不断地生产及发展需要，经双方协商同意，甲方可随时调换乙方的工种和岗位。第三：劳动保护和劳动条件 1）甲方须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程，对乙方进行必要的劳动安全卫生教育。2）甲方必须为乙方提供必要的生产劳动资料、劳动安全设施和劳动卫生条件。 3）乙方必须严格遵守安全操作规程和各项劳动安全卫生规章制度。 4）乙方有权拒绝执行甲方管理人员的违章指挥、强令冒险作业，对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。 第四条：工作时间和休假 1）甲方安排乙方实行定额计件包工制或国家法定行政工作人员办公时间。 2）企业在特殊发展期间，甲乙双方可协商实行特定的工作日和休息日。 3）在国家法定节日期间，甲方应按规定安排乙方休假。 第五条：劳动报酬 1）甲方根据本单位的生产经营特点和经济效益，依法自主确定工资水平和分配方式。
2）乙方按甲方规定完成生产任务，甲方至少每月支付乙方一次工资报酬，如遇特殊情况可延期发放工资，但最多不能超过三个月。 3）严格招待定额计件包工制，对乙方实行多劳多得，不劳不得的原则。 4）甲方保证乙方至少一年中有十个月的工作时间，如少于十个月，停歇期间每月支付乙方生活费210元，乙方在一年中必须为甲方工作至少十个月，如无故少于十个月，要承担给甲方所造成的损失。 1）甲方不得无故克扣、拖欠乙方工资，否则甲方除支付乙方应得的工资外，并加发相当于工资报酬25%的经济补偿金。 2）依法解除或终止劳动用工合同时，甲方应在解除终止合同时一次性付清乙方工资。 第六条：劳动纪律 1）甲方将国家有关规定制定的《企业管理规章制度》作为本全同的附件。 2）乙方应严格遵守国家的各项法律法规，遵守甲方的各项规章制度，遵守职业道德，服从甲方管理。 3）乙方若违反厂规厂纪和劳动纪律，甲方有权依法给予行政和经济处罚。 第七条：社会保险和福利 1）甲方应依法为乙方办理工伤保险，并在各方面条件成熟的情况下，参加养老、医疗、失业保险。 2）甲方应当创造条件，改善集体福利，提高乙方的福利待遇。 第八条：职业培训 1）甲方负责对乙方进行职业培训，培训费由甲方单方或协商共同承担。 2）乙方从事普通和技术工种的，上岗前均须经过教育和培训，从事特种行业作业的，必须经过专门培训，取得生产特种行业资格后持证上岗。 3）在本合同期限内，若甲方出资培训，乙方提出解除劳动合同，经甲方同意，乙方应当按照未满合同的服务年限，在离开前一次性向甲方付清补偿培训费。 第九条：处罚与奖励
第一部分合同协议书 发包人（全称）： 设计人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：。 2.工程批准、核准或备案文号：。 3.工程内容及规模：。 4.工程所在地详细地址：。 5.工程投资估算：。 6.工程进度安排：。 7.工程主要技术标准：。 二、工程设计范围、阶段与服务内容 1.工程设计范围：。 2.工程设计阶段：。 3.工程设计服务内容：。 工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。 三、工程设计周期 计划开始设计日期：年月日。 计划完成设计日期：年月日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。 四、合同价格形式与签约合同价 1.合同价格形式：； 2.签约合同价为： 人民币（大写）（￥元）。 五、发包人代表与设计人项目负责人 发包人代表：。 设计人项目负责人：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）专用合同条款及其附件； （2）通用合同条款； （3）中标通知书（如果有）； （4）投标函及其附录（如果有）； （5）发包人要求； （6）技术标准； （7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； （8）其他合同文件。 在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订地点 本合同在XX市签订。 十、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十一、合同生效 本合同自双方签字盖章生效。 十二、合同份数 本合同一式捌份，发包人执肆份、设计人执肆份。 发包人：（盖章）设计人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人： （签字）（签字） 经办人：
合同编号: 简单技术服务合同模板 甲方: 乙方: 时间:
简单技术服务合同模板 委托方(以下称甲方):_________ 服务方(以下称乙方):_________ 法定代表人或负责人:_________ 法定代表人或负责人:_________ 甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用、互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守: 第一条项目名称 _________。 第二条服务内容、方式和要求 1、服务内容: _________。 2、方式: _________。 3、要求: _________。 第三条工作条件: _________。 第四条报酬及其支付方式: 1、本项目报酬(服务费或培训费):_________元。 服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由_________方负担。
2、本项目中介方活动经费为:_________元，由_________方负担。中介方的报酬为:_________元，由_________方支付。 3、支付方式为如下第_________种: (1) 合同生效后_________日内向乙方支付报酬总额的_________%; (2) 合同履行完成后(验收合格之日起)_________日内甲方向乙方支付全部报酬余额。 (3) 其它方式:_________。 第五条声明及保证 (一)甲方: 1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 (二)乙方: 1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
技术开发合同 项目名称：企业服务管理系统软件开发项目 甲方：浙江正元地理信息有限责任公司乙方：
技术开发合同 委托方（甲方）：浙江正元地理信息有限责任公司 法定代表人： 项目联系人： 联系方式： 通讯地址： 受托方（乙方）： 法定代表人： 项目联系人： 联系方式： 通讯地址： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，浙江正元地理信息有限责任公司（下简称甲方）与XXXX（下简称乙方）本着精诚合作、公平合理的原则，经友好协商，就甲方委托乙方开发“企业服务管理系统软件开发项目”一事签订本协议，协议如下：第一条项目名称 企业服务管理系统软件开发项目 第二条项目实施内容 系统项目功能清单见本合同附件1，系统功能开发以《企业管理服务系统架构说明书》为主要依据，系统UI开发以《企业服务管理系统UI原型》为主要依据。
乙方须要完成以下开发任务： 1、数据库调整优化 2、系统rest server开发 3、系统交互页开发 4、系统测试及性能优化 5、相关文档编辑 第三条甲方权利与义务 1.甲方负责提供系统详细设计资料、系统数据库。 2.甲方负责软件运行所需的软硬件设备、通信线路、系统安全设施等运行所依赖的环境，如需乙方提供前述设备、设施，应另立合同。 3.甲方须及时配合乙方对软件进行测试和试运行，并及时反馈修改意见给乙方。 4.甲方保留在项目的关键点对项目进行质量检查的权利。乙方应协助甲方完成质量检查，并提供甲方需要的材料和信息。 5.业主、甲方、乙方共同对项目实施结果进行验收，最终以业主验收意见为准。 6.甲方应配备乙方维护人员进行日常性系统管理和数据维护，与乙方技术人员一起完成维护工作，以保持系统运行在最佳状态。 7.甲方应在约定的时间内向乙方支付软件开发费用。 第四条乙方权利与义务 1.乙方负责根据甲方的具体需求进行设计，并及时与甲方沟通，确保设计的功能符合实际操作和管理需要。
建设工程设计合同（一） [民用建设工程设计合同] 工程名称：工程地点： 合同编号：（由设计人编填）设计证书等级： 发包人：设计人： 签订日期： 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 二○○○年三月 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 第五条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详见下表。 说明：
1. 提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2. 在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。 3. 实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。 4. 本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条双方责任 6.1 发包人责任： 6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 15 天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。 6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。 6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。 6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 6.2 设计人责任： 6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 6.2.2 设计人采用的主要技术标准是： 6.2.3 设计合理使用年限为年。 6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。 6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。 6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。 第七条违约责任： 7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按 7.1 条规定支付设计费。 7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事
技术服务合同（标准版） 技术服务项目内部定价程序的第一步，是根据技术服务项目 的特点，进行有针对性的市场分析。今天，小雅为您带来的是技 术服务合同书! 技术服务合同 甲方：乙方： 地址：地址： 邮编：邮编： 电话：电话： 法定代表人(委托代理人)：法定代表人(委托代理人)： 开户行：开户行： 帐户：帐户： 甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依 据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互 利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守： 第一条：服务内容、方式和要求： (属技术培训合同应当填写培训内容和要求、培训计划、进度;属技术中介合同应当填写中介内容和要求) 第二条：工作条件和协作事项： 第三条：履行期限、地点和方式：
第四条：验收标准和方法： 技术服务或者技术培训按标准，采用方式验收，由方出具服务或者培训项目验收证明。 本合同服务项目的保证期为。在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用、保管不当引起的问题除外。 第五条：报酬及其支付方式： 一、本项目报酬(服务费或培训费)：元。 服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由方负担。 二、本项目中介方活动经费为：元，由方负担。中介方的报酬为：元，由方支付。 三、支付方式(按以下第种方式)： 1、一次总付：元，时间 2、分期支付：元，时间 3、其它方式：元，时间 第六条：违约金或者损失赔偿额的计算方法： 违反本合同约定，违约方应当按技术合同法实施条例第九十八条、第九十九条规定，承担违约责任。 技术违反本合同约定，违约方应当按技术合同法实施条例第一百零五条、第一百零六条规定，承担违约责任。
技术服务协议 编号：HMD/ 委托单位（甲方）： 设计单位（乙方）： xxxxx电子商务有限公司 项目名称： 项目地点： 第一条协议依据 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关建筑工程勘察设计管理法规，本着公平、公正的原则，经甲、乙双方协商，甲方委托乙方就项目（以下简称弱电项目）进行相关弱电系统的设计工作，并达成以下共识。 第二条项目概况 项目名称： 项目地址： 建筑面积平方米，建筑高度米，地下层，建筑智能化工程总投资约万元，计划开工日期年月日，计划竣工日期年月日。 第三条服务内容 1.乙方可以根据甲方的具体要求，提供项目各设计阶段的设计服务，具体设计内容包括： 第一阶段：规划设计咨询阶段 （1）乙方按甲方要求，完成本项目建筑智能化的需求分析、方案设计，并对建筑智能化提供品牌选择、功能定位、造价分析等方面理论依据。 （2）乙方配合甲方其他建筑设备专业设计公司调整相应的智能化专业设计方案；并满足对空调、消防及低压配电等建筑专业提出的智能化技术要求。 （3）乙方按甲方认可的需求分析及初步方案，进行图纸初步设计，包括图纸目录、设计说明、图例、主要设备材料表、系统图和原理图、平面图、大样图及室外设计图等。 （4）乙方按初步设计图纸，完成设备选型和工程量清单以及项目弱电系统造价估算。 （5）乙方依据需求分析及初步方案、初步设计图纸、设备材料选型及配置清单、造价估算，协助甲方（或甲方指定招标单位）完成招标文件的编制，并提供专业咨询意见。 第二阶段：投标文件编制阶段 （1）乙方依据甲方招标文件要求，协助甲方完成投标文件的编制，包括系统技术方案，施工组织设计，设备材料清单及报价，成本核算等； （2）根据招标文件要求以及甲方提供的相关资料编制商务标书；
问卷星企业版用户服务协议合同编号： 甲方：贵公司名全称 地址：电话： 乙方：问卷星?______________ （______循环信息科技有限公司）以下简称“问卷星”地址：______市浦东新区浦东南路1038弄__号802 电话：_____________ 日期：2012 年月日 一、前言 甲乙双方在平等互利基础上一致同意建立友好合作关系，由乙方向甲方有偿提供在线服务，并达成本协议。（甲方在问卷星上的用户名：） 二、服务内容和期限 根据甲乙双方约定乙方为甲方提供企业版服务年，有效期从甲方在乙方网站上购买的企业版套餐生效当天起开始计算。 三、双方义务 1.乙方 a)数据安全：乙方应采取必要的技术手段以保证甲方存储在乙方服务器上的数据 安全性。具体措施包括但不局限于：服务器应托管在_级机房；采用企业级防 火墙保护；____（磁盘阵列）实时镜像保存数据；定期数据备份；详细数据恢 复机制和操作手册。 b)数据保密：甲方存储在乙方服务器上的数据的公开级别完全由甲方自己设置， 乙方在未经甲方允许的情况下不得擅自更改其设置，对于甲方设置为不公开的 信息，乙方不得有意或者无意泄漏给任何第三方。 c)服务质量：乙方应竭力为甲方提供稳定而高效的服务，并不断改进（不另外向 甲方收费）。乙方应保证服务器可用性在99％以上，在工作时间内应有专人为 甲方提供电话技术支持（企业版客户服务热线：_______-886转811）。
2.甲方 a)甲方在使用乙方提供的服务时应遵守乙方网站上的操作流程和使用方法。 b)甲方有义务防止其发布的问卷出现恶意刷票行为，在乙方告知甲方其发布的问 卷存在刷票行为后，甲方应采取一切必要措施在2小时内阻止刷票，否则乙方 有权在不事先通知甲方的情况下随时终止此问卷继续回收答卷； 如甲方发布的问卷产生的刷票行为危及到乙方服务器的正常运行乙方有权在 不事先通知甲方的情况下随时删除此问卷。 c)甲方不可将乙方提供的服务用于非法用途，发布非法信息。 d)甲方不可将乙方提供的服务转租借于任何第三方使用。 四、服务价格以及付款方式 服务价格：年服务费共计￥元。 付款方式：一次性付清，可使用在线支付或者银行转账两种方式，详细操作按乙方网站上付款页面进行。付款后甲方可在线登记发票信息，登记后__个工作日内乙 方开具正规机打发票并快递给甲方。 乙方账户：开户行：中国工商银行______市东昌支行 账号：1001 1839 0900 6922 175 户名：______循环信息科技有限公司 五、违约责任 1.乙方未能按本协议约定为甲方提供服务，或乙方未能履行数据安全与保密义务而给 甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。 2.甲方未能履行本协议约定的义务，乙方有权单方面停止给甲方提供服务并且无需支 付给甲方任何赔偿；因甲方违约而给乙方造成损失的，乙方有权向甲方追偿。 六、免责 乙方由于下面的情况暂时不能为甲方提供服务或者造成甲方数据丢失不需要承担任何责任： 1．由于地震、战争、洪水等不可抗力； 2．由于服务器网络接入服务提供商（电信、网通、___机房等）原因造成的网络中断； 3．由于操作系统软件漏洞、病毒、黑客等因素乙方免责，但乙方应尽防范义务，包括但不限于服务器专人管理、及时安装系统更新、安装防火墙、定期数据备份等；
合同编号： 技术咨询服务合同 项目名称： 委托方（甲方）： 服务方（乙方）： 签订时间：年月日 签订地点： 有效日期限：年月日至年月日
填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。 二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。 三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。 四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。 五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。
技术咨询服务合同 委托方（甲方）： 住所地： 法定代表授权人： 项目联系人： 联系方式： 受托方（乙方）： 住所地： 法定代表人： 项目联系人： 联系方式： 通讯地址： 电话：传真： 电子信箱：邮编：
本合同甲方委托乙方就项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下： 1．技术服务的目标： 2．技术服务的内容： 3．技术服务的方式： 第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作： 1．技术服务地点： 2．技术服务期限： 3．技术服务进度：按合同约定执行 技术服务质量要求： 第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项： 1．提供技术资料: 2．提供工作条件： 3．其他：。 4．甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：甲方应按技术服务进度，配合乙方工作，如有拖延，乙方可以相应顺延报告完成时间，责任由甲方承担。 5．甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：
XXXXXXXXXXXXX项目 机电设计及顾问服务 合同 工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程地点： XXXXXXXXXX 合同编号： 委托方： XX房地产开发有限责任公司 被委托方： XX股份有限公司 签订日期： 2014年9月15日 甲方： XX地产开发有限责任公司（以下简称发包人）乙方： XX有限公司（以下简称设计人）
发包人委托设计人承担宜宾盛世临港喜来登酒店项目机电设计及顾问服务，发包人、设计人双方经协商一致，签订本合同。 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他中华人民共和国、四川省、宜宾市有关工程勘察设计的现行管理法规和规定，就本项目二次机电设计及顾问服务事宜，经协商一致，订立本合同条款。 1.定义 1.1 “适用法律”指在中华人民共和国已颁布并生效的具有法律效力的法律和其它文件。 1.2 “服务”指本合同书所述的，按照合同由乙方完成本项目而进行的工作。 1.3 “工作日”指除周六周日及中华人民共和国的法定假日外的工作日。“天”、“月”指日历天、日历月。 1.4 “货币”指人民币元。 2. 工程概况 2.1工程名称：宜宾盛世临港喜来登酒店项目二次机电设计及顾问服务。 2.2工程地点：四川省宜宾市临港开发区大门左侧。 2.3建筑面积：酒店部分建筑面积约 3.7万平方米 3. 服务范围和工作内容 3.1 机电顾问服务范围的机电系统，包括下列内容： 3.1.1 红线内室外工程机电配置\场地室外管网及管网综合(含市政管线接驳等) 3.1.2 空调采暖及机械通风系统，包括消防排烟及加压系统 3.1.3 采暖系统 3.1.4 动力系统 3.1.5 消防系统，包括： - 2 -
XXXX 公司 XXXXXXXXXXXXXXX 系统 开发合同 公司方：甲XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX方：公司乙 合同编号：XXXX 签订地点： 1 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，XXXX 公司（下简称甲方）与XXXXX 公司（下简称乙方）本着精诚合作、公平合理的原则，经友好协商，就甲方委托乙方开发XXXXXX 一事签订本协议，协议如下：
项目名称 XXXXXXXXXXXXXXXXX 项目实施内容 XXXXX 详细的功能需求以双方共同确认的《 XXXX 系统建设方案书》为准， 系统方案书作为本合同的有效附件。 。 甲方权利与义务 乙方负责根据甲方的具体需求进行设计， 并及时与甲方沟通， 确 保设计的功能符合实际操作和管理需要。 2． 乙方负责软件代码的编写， 确保软件质量， 提供高质量的运行软 件；并确保运行可靠、数据准确、实用、简捷、界面友好。 1． 甲方负责提供业务需求资料。 2． 甲方负责软件运行所需的软硬件设备、 通信线路、 系统安全设施 等运行所依赖的环境，如需乙方提供前述设备、设施，应另立合同。 3． 甲方须及时配合乙方对软件进行测试和试运行， 并及时反馈修改 意见给乙方。 4． 甲方保留在项目的关键点对项目进行质量检查的权利。 乙方应协 助甲方完成质量检查，并提供甲方需要的材料和信息。 5． 甲方与乙方共同对项目实施结果进行验收， 出具验收结论性报告。 6． 甲方应配备乙方维护人员进行日常性系统管理和数据维护， 与乙 方技术人员一起完成维护工作，以保持系统运行在最佳状态。 7． 甲方应在约定的时间内向乙方支付软件开发费用和维护费用。 四、 乙方权利与义务 1．
工程技术服务合同书合同编号：建字( )第号 项目名称：建筑技术服务 甲方： 乙方： 签定地址： 签定日期：年月日 合同生效日期：年月日至年月日
工程技术服务合同书 甲方委托乙方对工程。 根据“中华人民共和国合同法”，结合该工程具体情况。为明确责任,精诚协作，高标准、高质量完成该工程施工任务,经双方协商,同意签定本合同,以资共同遵守,促进工作顺利实施。 一.标的内容： (一)甲方委托乙方对工程进行施工。 为结构，根据设计要求需要，厚度米。 (二)乙方按照有关技术标准﹑规范﹑规程要求认真进行施工。 (三)乙方在保证质量的前提下，尽快加快工程进度,及时交付使用。 （四）甲方应及时支付工程款项，以确保工程连续不间断实施。 二.履行的期限﹑地点和方式： (一)履行期限: 年月日至年月日。 (二)地点：工程现场。 (三)方式:由乙方派出工程技术人员和施工人员至工程现场服务。 三.主要协作事项： （一）甲方应负责解决以下问题： 1.提供场地的工程地质报告和有关建筑(构筑)物的设计﹑施工图纸资料以及使用 情况资料(包括设计变更图及使用功能变更情况)。 2.根据乙方按照规定的检测指标(以原图纸设计为标准),协助乙方对原建筑(构筑) 物的不同部位进行检测。对监测不合格的部位，以及施工中发现的质量缺陷需要进行加 固后，才能满足工程的技术要求，加固费用由甲方承担。 3.为乙方工作人员提供工作﹑生活场所。 4.现场达到三通一平,并将电源﹑水源直接接通至施工现场。 5.在施工过程中，由甲方负责提供施工场地，协调处理相邻关系以及不可预见的 因素而影响施工的事宜。由此因素影响而不能正常施工，甲方应向乙方支付窝工费。土 方需外运的，费用由甲方负担。 (二) 乙方应负责解决以下问题：
标准版技术服务合同范本 技术服务就是我们付出自己的技术从而得到钱，今天小雅就给大家整理分享了服务合同，仅供大家来收藏一下哦 技术服务合同标准范本参考 项目名称：______________________________ 委托方(甲方)________________________ 服务方(乙方)________________________ 填写说明 一、“协议登记编号”的填写方式：协议登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为协议登记点编号，第九至十四位为协议登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB22604规定填写。 二、技术服务协议是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的协议。技术服务协议中包括技术培训协议和技术中介协议。 技术培训协议是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的协议。 技术中介协议是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术协议进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行协议提供服务所订立的协议。
三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划。不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。 四、服务内容、方式和要求： 包括技术服务的特征、标的范围及效益情况;特定技术问题的难度、主要技术经济指标;具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。 属技术培训协议的此条款填写培训内容和要求，以及培训计划、进度。 属技术中介协议此条款填写中介内容和要求。 五、工作条件和协作事项： 包括甲方为乙方提供的资料、文件及其他条件，双方协作的具体事项。 属技术培训协议此条款填写培训所需必要场地、设施和试验条件，以及当事人各方应当约定的提供和管理有关场地、设施和试验条件的责任。 六、其他： 协议如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介协议作为本协议的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押担保的，应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本协议的附件。 七、委托代理人签订协议时，应出具委托证书。
“云服务平台”合作协议 甲方： 乙方： #########技术有限公司（以下简称“甲方”）与########科技有限公司（以下简称“乙方”）本着优势互补、平等互利、合作共赢的原则，签订本协议。 一、合作背景 #######技术有限公司借助多年在高性能计算、服务器、存储、安全等方面的经验，在云服务器、云存储、云安全、云操作系统、云应用支撑平台、云中间件聚合平台等方面有深厚的积累技术积累和完整的解决方案，为用户提供计算平台服务。 ########科技有限公司作为国内领先的虚拟桌面厂商，拥有完全自主知识产权，为各行业提供云计算桌面虚拟化解决方案，满足各行业领域用户对虚拟化的多方位需求。伸得纬领先的虚拟化技术与成熟的桌面云办公解决方案，在同等服务器设备下，支持的并发虚拟桌面用户数量可达其他国际虚拟化大厂的十倍，是全球唯一能以低成本运营大规模全功能云平台的虚拟化厂商。 二、合作宗旨 1、双方在合作中建立的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础，提高效率与共 同发展是双方合作的目标和根本利益。 2、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、保护协 作市场。 3、充分发挥双方优势，优势互补，提高竞争力，共同进行市场开拓。 4、本协议为框架协议，应是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基 础。 三、合作内容与合作方式 1、甲乙双方结合各自优势展开合作，实现互惠互利目的。 2、乙方ShadoWin桌面云企业版产品和服务模式纳入到甲方“中小企业科技园区云服务平 台”的总体方案中，利用甲方的渠道进行推广。 3、合作项目规模：个终端用户 4、合作项目规划：项目预计分期进行实施 2019年月日之前，甲方协助乙方完成个终端用户的部署和云桌面平台基础建设； 2019年月日之前，甲方协助乙方完成个终端用户的部署…… 5、2019年月日之前，甲方协助乙方完成个终端用户的部署……甲乙双方共同开
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 技术服务合同 甲方：__________________________________________ 乙方：__________________________________________ 甲、乙双方本着相互信任，真诚合作的原则，经双方友好协商，就乙方为甲方提供技术服务达成一致，签订VR漫游拍摄及处理服务合同。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同遵守执行。 一、制作项目： XXXXXXXX 二、服务内容 1.甲方因公司产品宣传及业务经营范围需求，为客户提供更好的在线参观和漫游展示需求，委托乙方负责拍摄、开发和部署甲方在线实景VR效果网页（实际内容将在乙方服务器托管，甲方以iFrame形式部署在甲方域名）。 （1）网站所展示内容由甲方确定，乙方负责设计、后期制作界面，并确保网站包含甲方需要的所有合法容； （2）合同涉及的实景VR效果内容均需部署于乙方运营的阿里云服务器，当服务器出现异常时，乙方尽快解决并保证可以继续使用。 2、乙方的服务承诺： （1）乙方在合同签署后应尽快完成甲方指定的实景VR效果内容的后期制作。 （2）网站技术服务过程中，乙方积极配合甲方指定项目的实景VR效果内容效果完善。 三、合同履行期限 1.制作时间：乙方在合同签署后应立即进行相关实景VR效果制作并尽快交付网站链接，协助甲方部署到官网。 2.验收期限：甲方在收到乙方成片后应在三个工作日内完成验收，并支付尾款。 四、合同费用 1.乙方使用3D相机拍摄完成后，并负责处理制作相应实景VR内容。 费用为：12元/㎡，实际总面积㎡，总价格元 以上价格为甲方所需支付乙方的全部摄像和后期服务费用。