购房首付款分期付款协议
甲方：****有限公司
乙方：
经甲乙双方友好协商，本着平等自愿、诚实守信的原则，签订本协议合同便于双方共同信守。
一、乙方可根据情况分三期付清30%的房款首付；第一期：签订购房合同时，最低付款10%；第二期：于**年**月**日之前付清10%购房首付款；第三期：于**年**月**日前付清剩余10%购房首付款。
二、首付款乙方可以一次性缴付，也可以分两次付清。
三、如乙方付清第一期购房首付款的10%，之后两期如不能按时付款时，剩余款项计息，并按每天应付款项的5%支付违约金，直至付清30%的购房首付款为止。
四、除首付款外的余额部分，乙方应全力配合甲方办理银行按揭手续；
五、乙方须保证其地址、联系电话、传真号码等联系方式的真实性，以便于甲方及时联络，否则，由乙方承担不能及时通知所造成的一切后果。
七、未尽事宜，双方根据国家有关规定协商解决。
八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
九、本协议自甲、乙双方签订之日起生效。
甲方（签章）：****有限公司
联系方式：地址：
乙方（签章）：
联系方式：
签订日期：
编 号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的 下载 商品房销售首付分期付款协议书(样本) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方: 乙方: 身份证号: 依据平等互利原则，经甲乙双方协商达成一致共同签订本协议书。 一、乙方购买甲方开发的房屋一套，位于驻马店市慎阳路和富强北路交又口西 北角中泓？上林居号单元层号。 二、分期付款方式如下： 1、乙方购买以上房屋总价款元；首付款元，现已支 付首付元；余首付款为元，乙方承诺于年月曰 前全额支付给甲方。 2、为配合乙方申请银行房屋贷款的需要，在未收取全额首付款前，甲方仍承诺于本协议生效之日，以乙方名义出具全额首付款发票。 3、本协议第二条第二项所涉全额首付款发票不作为证明在该发票签发日甲方收到全额首付款的依据。 4、若乙方在约定的还款期内没有还款，甲方有权推迟交房，并有权自延期日起按欠 款的万分之五按日累计计算违约金，甲、乙双方因此发生的一切损失，均由乙方承担。 三、本协议项下销售的房屋为特定物，不调、不退、不换。 四、本协议履彳亍产生纠纷的，由甲乙双方友好协商解决。协商不成涉讼的，由本协议履行地人民法院管辖。 五、本协议经甲、乙双方盖章或签字后生效。 六、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。 乙方（签字）： 甲方（盖章）：
签约日期: 签约日期: 合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注）
项目首付款分期付款协议书 开发商: （以下简称甲方） 认购方:（以下简称乙方） 身份证/护照（营业执照）号码: 通讯地址:邮编: 联系电话: 1、2、 甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，签订本协议书。 乙方于年月日购买甲方项目幢单元室，总房款为人民币佰拾万仟佰拾元，已签订认筹协议并交纳定金元（如果是认筹客户，出示有效认筹协议，认筹金自动转换为定金），因个人原因导致无法按时交齐首期款，现乙方自愿申请首期款分期支付，具体付款方式如下：年月日，签订《商品房买卖合同》前支付（%）首期款（含定金），即：元；今剩余购房款向江苏美亚房地产开发有限公司借款人民币￥元（大写），在年 月日前无息分期还清； 1. 年月日支付首期剩余房款%，即：元； 2. 年月日支付首期剩余房款%，即：元； （生效时间以同时签订《商品房买卖合同》和《项目首付款分期付款协议书》为准） 且甲、乙双方达成以下协议： 1. 乙方必须在规定的期限内付清全部借款，如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期（延期时间仅限一个月，申请次数仅限一次），乙方本人或委派家人携带《首付款分期付款协议书》和委托证明前往售楼部，填写《延期申请表》，待甲方审核通过后，方可批准； 2. 如乙方未按协议规定的时间还款，逾期在30天之内，自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止，甲方有权按借款金额的千分之一/天的比例收取违约金至付清之日，逾期30天未缴纳款项，乙方自愿放弃上述所购房屋全部权利，甲方有权处理房产出售给他人，且不退还乙方所缴纳房款，乙方无条件按甲方要求在房屋交易过程中签字，如乙方拒绝配合甲方，甲方有权在当地人民法院提起诉讼； 3. 办理交房手续前提，乙方需付清全部借款，如逾期产生的违约金，连同借款一并付清； 4. 协议期内，乙方不得随意更变业主身份，不得退房，不得单方面终止该合同； 5. 本协议书一式两份，由开发商、认购方各执一份，具有同等法律效力，发生纠纷，在甲方所在地人民法院诉讼解决； 甲方（签章）：乙方签字： 代表签字：乙方盖章： 年月日年月日 精品
房屋买卖合同 买方：（以下简称甲方） 身份证号码： 住所： 卖方：（以下简称乙方） 身份证号码： 住所： 第一条:房屋买卖有关事宜，经双方协商，订合同如下，乙方自愿将下列房屋卖给甲方所有；房屋坐落于；当 前房屋已有开发商开具的合法发票，由于开发商原因尚未办理 房产证件，后期会由开发商统一办理。买卖双方已清楚该房屋 产权及面积现状，并确认该房屋是以当前现状出售。 第二条 :甲乙双方商定成交价格为人民币55万元，（大写人民币：伍拾伍万元）。付款方式：合同签订后，当事双方同意按下列方式交付房款。 分期付款： 1、甲方于签订本合同当日，交付乙方人民币35万元，（大写人民 币：叁拾伍万元）。 2、剩余20万元（大写人民币：贰拾万元），分10年（120期）还 清;按照当前个人贷款年利息8.4%、等额本金方式还款，每月还 款2469.03元。还款日期为每月日。还款方式为银行转账。 还款月供见“附件一”。
3、如果还款期内房屋开发商可以办理产权证，甲方应及时办理房 屋产权证，并在可以办理产权证之后三个月内一次性付清余款。 余款即总房款减去首次付款的35万人民币再减去累计每月还 款本金后的剩余房款,本金额见“附件一”。 第三条乙方于甲方交清全部房款后，即协助甲方到开发商处办理房屋更名手续。并将上述房屋交付给甲方。 第四条本房屋买卖合同履行过程中涉及的费用由甲方自行承担。 第五条违约责任： 甲方如未按照本合同规定时间付款，按下列方式处理： 按逾期时间，分别处理（不作累加）， 1、逾期在15日之内，自本合同规定的应付款期限之第二日起 至实际金额支付应付款之日止，甲方按日向乙方支付逾期房价总额的万分之三的违约金，即人民币165元（大写：壹佰陆拾伍元），合同继续履行； 2、逾期超过15日后，甲方按日向乙方支付逾期房价总额的千分 之一的违约金，即人民币550元（大写：伍佰伍拾元），合同继续履行；。 第六条、因合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉解决。 第七条、本合同经当事人双方签字盖章即生效，本合同一式两份，当事人各执一份，具有同等法律效力。 甲方：乙方：
合同编号：YTO-FS-PD127 购房合同协议书通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
购房合同协议书通用版 使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 甲方(卖方)： 乙方(买方)：身份证号码： 根据《中华国民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖该房屋达成如下协议： 第一条房屋的基本情况，甲方房屋(以下简称该房屋)位于翠华镇，框架结构，建筑面积为127平方米(含公摊)，经甲乙双方协商一致，该房屋售价为每平方米1948元，总金额大写：贰拾肆万柒仟叁玖佰陆拾元整，小写：247396.00元。 第二条付款方式乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金大写：伍万元整，小写：50000.00元。并应于本合同生效之日起15日内将该房屋全部价款付给甲方。 第三条交付期限，甲方应于本合同生效之日起三十日内，将该房屋的产权证书交给乙方，并应收到该房屋全部价款之日起五日内，将该房屋付给乙方。 第四条乙方逾期未付款的违约责任，乙方须在规定日
设备分期付款担保合同 篇一：分期付款协议书 分期付款协议书 1、首付分期付款协议书 甲方：长垣县太极开来置业有限责任公司 乙方： 乙方于xx年xx月xx日购买位于山海大道与博爱路交叉口太极原乡xx小区xx号xx楼xx单元xx层xx户房屋壹套，面积为xx平方米，合同号为：xx，付款方式为按揭，应付首付款为xx，剩余房款以银行按揭方式支付。鉴于乙方由于个人原因未能在签定《商品房买卖合同》时付清首付款全款，双方就此达成如下补充协议： 一、甲乙双方在签订《商品房买卖合同》时，支付部分首付款，计万元(大写元)，剩余首付款为元(大写元)乙方需向甲方出具欠条。 二、乙方承诺首付欠款按以下方式与时间进行支付： 第一次还款：20XX年xx月xx日前，还xx元； 第二次还款：20XX年xx月xx日前，还xx元； 第三次还款：20XX年xx月xx日前，还xx元；此次还清欠款总金额。 若乙方未按本协议约定日期付款，按以下方式处理：
1、逾期在30日之内，自本协议规定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方向甲方按日支付逾期应付款万分之三的违约金，《商品房买卖合同》继续履行； 2、逾期超过30日的，甲方有权解除合同，并有权将该房产另行出售而无 需征得乙方同意。甲方解除合同的，乙方按总房款的3%向甲方支付违约金。乙方愿意继续履行合同的，经甲方同意，合同继续履行，自本协议规定应付款之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款千分之四的违约金。 三、乙方未按照本协议约定日期付清剩余首付款的，甲方有权顺延《商品房买卖合同》中约定交房日期。 四、本协议为《商品房买卖合同》的补充协议，如内容与《商品房买卖合同》相冲突的，以本协议为准。 五、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。 （以下无正文内容） 甲方：乙方： 日期：日期： 2、分期付款协议书 甲方： 乙方：
个人购房协议书样本 购房协议书有那些内容，下面是fwdq挑选较好的个人购房协议书样本，供大家参考阅读。 一、个人购房协议书样本 出售方：__________________ 购买方：__________________ 经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方购买房屋，达成如下协议： 第一条房屋基本情况 1、甲方所售房屋所有权证号为“____________号”，房屋土地使用权证号为“____________号”;该房屋的土地使用权取得方式为：____________，土地使用年限自______年______月______日至______年______月______日止; 2、甲方所售房屋位于______市______路______号营业房第______楼。 第二条房屋价格及其他 1、甲方所售房屋建筑面积为：______平方米; 2、甲方所售房屋单价为：______元/平方米;房款总计为 ____________。 3、因甲方与现有租房人签订的租房价格低，甲方同意在按每平方30元的标准对超出现有租房价格的部分在房屋售价中提前进
行抵扣，经过甲乙双方共同测算，抵扣的总价款为： ____________ 4、乙方实际应付甲方的房屋总价款为：____________ 5、以上房屋买卖的一切过户手续的办理及其所产生的一切税收和其他费用全部由甲方负责承担并支付。 第三条双方权利义务 1、甲方协助乙方在______年______月______日前与现有租房人新的租房协议签订完毕，租房费用及租房时间等相关事项另行协商，新的租房协议作为本协议的补充协议，新的租房协议自签订之日起生效，同时乙方即成为房屋新的出租房。 2、乙方在与现有租房人签订新的租房协议生效后，于2日内支付甲方购房订金____________元。待甲方将房产证、土地使用证过户办理到乙方或乙方指定人的名下后，乙方在办理完房屋抵押贷款手续后，将剩余房款一次性支付给甲方，不得以任何理由拖欠甲方剩余房款。 3、新的租房协议签订后，甲方于3日内负责将房屋及房屋相关手续交接给乙方。 4、甲方在收到乙方购房订金后，在三个月内负责将该房屋产权证、土地使用证过户到乙方或乙方指定人名下，否正造成的损失由甲方承担。 5、甲方保证在交接房屋时没有产权纠纷和财务纠纷，有关按揭、抵押债务、税项、水电、物管费等甲方均在交接前办妥。交
分期付款购房协议书 甲方：郑州有限公司 乙方： 鉴于： 1、双方业已对所售房产的全部信息作充分沟通和交流； 2、乙方愿意以分期支付的形式购买合同约定的房产； 3、在乙方支付完毕全部房产款项后，双方依照本合同签订正式的《商品房买卖合同》并按照该合同办理房产权证。 为此，双方达成以下协议： 第一条甲方将位于郑州市文化路号建筑物的房产 套转让给乙方。具体见所附平面图的红线标注。 第二条房屋的基本状况： 1、房屋属结构。 2、 3、关于房产及楼盘状况以本合同的明确规定为准。 第三条房屋面积 该房建筑面积共＿＿＿＿＿＿＿平方米。
第四条计价方式与价款。 1、双方同意按建筑面积计算房屋价款： 该房屋单价为每平方米______元，总金额(______币)______千 ______百______拾______万______千______百______ 拾______元整。 2、上述价款不包括交易、权证等所需的其他税金和费用，法规规定由甲方承担的甲方承担。 第五条面积确认及面积差异处理。 合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。房屋交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按照实际面积据实结算。 第六条付款方式及期限。 1、合同签定后日内乙方在支付合同价款的 %作为履约定金并冲抵合同价款： 2、年月日前支付合同价款的 %； 3、年月日前支付合同价款的 %。 4、上述款项全部结清后，双方在日内签署《商品房买卖合同》并据以办理房产权证等相关手续。 第七条逾期付款的违约责任。
乙方如未按本合同规定的时间付款，应当按照逾期金额每日支付千分之的违约金，逾期日以上的甲方并有权解除合同。 第八条房屋交付。 乙方无违约前提下甲方在_____年______月_______日前，将符合本合同约定的房屋交付乙方使用。 但如遇下列特殊原因，相应延期并不视为违约： 1. 遭遇自然灾害、政府行为等不可抗力； 2. 非因甲方责任造成的。 第九条逾期交房的违约责任。 甲方逾期交付房屋，按下列第______种方式处理： 1. 按逾期时间，分别处理（不作累加） (1) 逾期不超过_____日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房价款千分之一的违约金； (2) 逾期超过______日后，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起______天内退还全部已付款，并按乙方累计已付款的5%向乙方支付违约金。 第十条房屋验收 1、房屋交付后，乙方对于房屋应当予以验收，存在异议的应当在交付后5日内提出异议。
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-012868 简洁版购房协议书(协议范
简洁版购房协议书(协议范本) 出售方：__________________(以下简称：甲方) 购买方：__________________(以下简称：乙方) 经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方购买房屋，达成如下协议： 第一条房屋基本状况 1、甲方所售房屋所有权证号为“____________号”，房屋土地使用权证号为“____________号”;该房屋的土地使用权取得方式为：____________，土地使用年限自______年______月______日至______年______月______日止; 2、甲方所售房屋位于______市______路______号营业房第______楼(现为______花园______酒店所在房屋)。 第二条房屋价格及其他 1、甲方所售房屋建筑面积为：______平方米(以房产证面积为准); 2、甲方所售房屋单价为：______元/平方米;房款总计为____________。 3、因甲方与现有租房人签订的租房价格低，甲方同意在按每平方30元的标准对超出现有租房价格的部分在房屋售价中提前进行抵扣(计算时限为______年______月______日至______年______月______日，计算面积以房产证上方积为准)，经过甲乙双方共同测算，抵扣的总价款为：____________(大
关于首付分期付款协议书 协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书面材料。下面就是的首付分期付款协议书，一起来看一下吧。 甲方：xx县太极开来置业有限责任公司 乙方： 乙方于xx年xx月xx日购买位于山海大道与博爱路交叉口太极原乡xx小区xx号xx楼xx单元xx层xx户房屋壹套，面积为xx平方米，合同号为：xx，付款方式为按揭，应付首付款为xx，剩余房款以银行按揭方式支付。鉴于乙方由于个人原因未能在签定《商品房买卖合同》时付清首付款全款，双方就此达成如下补充协议： 一、甲乙双方在签订《商品房买卖合同》时，支付部分首付款，计万元(大写元)，剩余首付款为元(大写元)乙方需向甲方出具欠条。 二、乙方承诺首付欠款按以下方式与时间进行支付： 第一次还款：20xx年xx月xx日前，还xx元； 第二次还款：20xx年xx月xx日前，还xx元； 第三次还款：20xx年xx月xx日前，还xx元；此次还清欠款总金额。 若乙方未按本协议约定日期付款，按以下方式处理： 1、逾期在30日之内，自本协议规定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方向甲方按日支付逾期应付款万分之三的违约金，《商品房买卖合同》继续履行；
2、逾期超过30日的，甲方有权解除合同，并有权将该房产另行出售而无 需征得乙方同意。甲方解除合同的，乙方按总房款的3%向甲方支付违约金。乙方愿意继续履行合同的，经甲方同意，合同继续履行，自本协议规定应付款之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款千分之四的违约金。 三、乙方未按照本协议约定日期付清剩余首付款的，甲方有权顺延《商品房买卖合同》中约定交房日期。 四、本协议为《商品房买卖合同》的补充协议，如内容与《商品房买卖合同》相冲突的，以本协议为准。 五、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。 （以下无正文内容） 甲方：乙方： 日期：日期： 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，现就甲方委托乙方汽车修理费用分期付款事宜签订如下协议： 一、现甲方车辆金杯、qq、别克、帕萨特1.8t帕、萨特2。8t 共6台车辆停放乙方处修理。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 个人购房协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
合同范文为大家了《个人购房协议书范本》，供大家学习参考。 购房协议书甲方——卖方 乙方——买方关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如下： 一甲方将其拥有独立产权的位于某市/区一一的房屋（房屋所有权证编号，建筑面积平方米）以人民币元整（￥ _）出售给乙方。乙方愿意以上述价格向甲方认购该房。 二，甲方承诺： 1向乙方提供符合要求的房屋资料以备查核。 2保证对出售的房屋拥有独立产权。 3保证该出售房屋未予出租。 4自签订本协议起，保证将该房屋按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将房屋出售给第三人。 5按照前述业务的需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续。 6在办理产权过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的 机构持有。 三，乙方承诺： 1保证按要求付活房费，予以贷款活还等。 2按国家要求不改变房屋的结构。 3按照前述业务需要,及时签订各项合同文件和办理各种手续，并承担各项费用。 4在办理房屋过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或其认可的机构持 有。 四违约责任 1甲方违约，拒绝将房屋出售给乙方，应向乙方赔偿因此受到的损失。 2乙方违约，没有向甲方购买房屋，应向甲方赔偿因此受到的损失。 五协议的定立、履行、接触、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。 六协议自双方签字或盖章之日起生效七协议壹式两份，双方各执壹份。
word 文档只供参考 购房协议书范文通用版 买受人姓名: 地址: 买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖房屋达 成如下协议： 第一条买受人所购房屋的基本情况 买受人购买的房屋（以下简称该房屋）—层――号房 ?该房屋 的用途为 —，属――结构，建筑层数地上――层，暂定名 ――?该房 屋阳台是封闭式?该房屋合同约定建筑面积共 ――平方米，其中,套内 建筑面积 平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积 平方米? 第二条计价方式与价款 出卖人与买受人约定按下述方式计算该房屋价款： 按建筑面积 计算,该房屋单价为（人民币）每平方米 _______________________________ 元, 总金额（人民币） __________ 千__百—拾__万—千__百 法定代表人: 身份证: 联系电话: 联系电话: 出卖人: 电话:
—拾――元整. 第三条面积确认及面积差异处理 根据规定按照房地产管理局相关部门实测面积，多退少补? 第四条付款方式及期限 买受人按下列第—种方式按期付款： 1 . 一次性付款买受人在 签订本合同时，一次性付清所购房屋全部房款.2.分期付款. 第五条买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第______________ 种方式处理：1.按逾期时间，分别处理（不 作累加）1）逾期在—30—之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之—五—的违约金，合同继续履行；2）逾期超过—30—后，出卖人有权解除合同.出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的—5_% 向出卖人支付违约金. 第六条交付期限 出卖人在____ 年—月—日前，将房屋交付买受人使用：但如遇 下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起180日内告知买受人的；2.遇政府规划变更. 第七条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承
开发商：（以下简称甲方） 认购方：（以下简称乙方） 身份证/护照（营业执照）号码： 通讯地址： 联系电话：1、 2、 甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，签订本协议书。 乙方于年月日,购买甲方项目幢单元室，总房款为人民币元，已签订认购协议并交纳定金元，因个人原因导致无法按时交齐首期款，现乙方自愿申请首期款分期支付，具体付款方式如下： （1）年月日，签订《首付款分期付款协议书》前支 付 %首付款，今剩余购房首付款款向置业有限公司借款人民币 ￥元（大写），在年月日前无息分期还清； （2）年月日支付首付款剩余房款 %，即：元； （3）年月日支付首付款剩余房款 %，即：元； （生效时间以签订《项目首付款分期付款协议书》为准，首付款全部到期方可签订《商品房买卖合同》。） 且甲、乙双方达成以下协议： 一、乙方必须在规定的期限内付清全部借款，如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期（延期时间仅限一个月，申请次数仅限一次），乙方本人或委派家人携带《首付款
分期付款协议书》和委托证明前往售楼部，填写《延期申请表》，待甲方审核通过后，方可批准延期； 二、如乙方未按协议规定的时间还款，逾期在天之内，自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止，甲方有权按借款金额的 /天的比例收取违约金至付清之日，逾期天未缴纳款项，乙方自愿放弃上述所购房屋全部权利，甲方有权处理房产出售给他人，且不退还乙方所缴纳房款，如乙方拒绝配合甲方，甲方有权在当地人民法院提起诉讼； 三、甲乙双方约定时间内，乙方需付清全部借款，如逾期产生的违约金，连同借款一并付清； 四、协议期内，乙方不得随意更变业主身份，不得退房，不得单方面终止该协议； 五、本协议书一式两份，由开发商、认购方各执一份，具有同等法律效力，发生纠纷，在甲方所在地人民法院诉讼解决； 甲方（签章）：乙方签字： 代表签字：乙方盖章： 日期：日期：
分期付款购房协议律师整理版 分期付款购房协议（2019律师整理版） 甲方：乙方： 鉴于： 1、双方业已对所售房产的全部信息作充分沟通和交流; 2、在乙方支付完毕全部房产款项后，双方依照本合同签订正式的《商品房买卖合同》并按照该合同办理房产权证。 为此，双方达成以下协议： 第一条房屋的基本状况 甲方将位于兰州市西固区西固中路478号“辰光金座”小区，房号为幢单元号房，面积为平方米商品房转让给乙方。 第二条计价方式与价款 1、双方同意按建筑面积计算房屋价款，该房屋单价为每平方米元(大写)，总金额(大写)。 2、上述价款不包括交易、权证等所需的其他税金和费用，法规规定由甲方承担的甲方承担。 第三条付款方式及期限 1、协议签定后5日内乙方支付(大写)，剩余款项于2019年月日前一次性付清。 2、上述款项全部结清后，双方在10日内签署《商品房买卖合同》并据以办理房产权证等相关手续。 第四条房屋交付 甲方收到乙方付款五日内，将符合本协议约定的房屋交付乙方使用。 第五条违约责任
乙方如未按本协议规定的时间付款，应当按照逾期金额每日支付千分之五的违约金，逾期30日以上的甲方有权解除本协议。 第六条协议解除协议时相关事项的处理 1、因乙方逾期付款而导致甲方解除本协议，甲方只需书面通知乙方即可将本协议解除，而无需再经法律程序解决。 2、甲方于本协议解除后一个月内，将乙方已支付的购房款在扣除乙方应承担的的违约金(按总房价款的15%计算)及房屋折旧后，将剩余的款项返还给乙方。若乙方还造成甲方其他损失的.，乙方应当进行赔偿，甲方有权直接将损失在上述款项中扣除。 3、本协议解除后，乙方应将房屋立即交付甲方。若乙方已对房屋进行了装修，在不损毁房屋的情况下能够拆除的，由乙方自行拆除，与房屋附着一体不宜拆除的归甲方无偿所有。 第七条其他约定 1、因履行本协议发生争议，由双方协商解决，协商不成的，由房产所在地人民法院处理。 2、本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议。 甲方(签章)：乙方(签章)： 法定代表人：委托代理人： 地址：地址： 日期：2019年月日 【分期付款购房协议（2019律师整理版）】
实用购房协议书范文 口头协议一律无效;书面协议有三种形式，即合同中的条款、独立的协议书及信函、电报、传真、电子邮件等其他书面形式。下面是挑选较好的实用购房协议书范文，供大家参考阅读。 卖房方(甲方)：身份证号码： 购房方(乙方)：身份证号码： 关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如下： 一、甲方将其拥有独立产权的位于北京市_____________区___________ _____________________________________________的房屋(房屋所有权证编号：________________________，建筑面积_________________平方米)以人民币_____仟_____佰______拾____万______仟_____佰_____拾______元整(￥________________)出售给乙方。乙方愿意以上述价格向甲方认购该房，并以购得的上述房屋向______________________________银行申请购房抵押贷款，以支付甲方应收的房款。 二、甲方承诺： 1、向乙房申请购房贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的房屋资料以备查核。 2、保证对出售的房屋拥有独立产权。如果该房屋为共有房屋，则必须取得其他所有共有人的同意出售书面文件。
3、保证该出售房屋未予出租。因出租所产生的任何问题由甲方承担并负责解决。 4、自签订本协议起，保证将该房屋按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将房屋出售给第三人。 5、按照前述业务的需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续。 6、在办理产权过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。 三、乙方承诺： 1、向贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的资料以备查核，并依规定支付费用。 2、保证按原约定价格向甲方购买前述房屋，并及时将贷款所得支付甲方之售房款。 3、将所购房屋向贷款银行申请抵押贷款。 4、按照前述业务需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续，并承担各项费用。 5、在办理房屋过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或其认可的机构持有。 四、本协议以乙方向贷款银行申请购房抵押贷款获得批准为正式生效条件。如果贷款银行认为乙方的借款申请不符合条件而不予批准，则甲、乙双方可以解除本协议。甲方若向乙方收取定金，应如数退还给乙方。
首付分期付款协议书 项目首付款分期付款协议书开发商: (以下简称甲方) 认购方: (以下简称乙方) 身份证/护照(营业执照)号码: 通讯地址: 邮编: 联系电话: 1、 2、甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，签订本协议书。 乙方于年月日购买甲方项目幢单元室，总房款为人民币佰拾万仟佰拾元，已签订认筹协议并交纳定金元(如果是认筹客户，出示有效认筹协议，认筹金自动转换为定金)，因个人原因导致无法按时交齐首期款，现乙方自愿申请首期款分期支付，具体付款方式如下: 年月日，签订《商品房买卖合同》前支付( %)首期款(含定金)，即: 元;今剩余购房款向江苏美亚房地产开发有限公司借款人民币, 元(大写) ，在年月日前无息分期还清; 1. 年月日支付首期剩余房款 %，即: 元; 2. 年月日支付首期剩余房款 %，即: 元; (生效时间以同时签订《商品房买卖合同》和《项目首付款分期付款协议书》为准) 且甲、乙双方达成以下协议: 1. 乙方必须在规定的期限内付清全部借款，如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期(延期时间仅限一个月，申请次数仅限一次)，乙方本人或委派家人携带《首付款分期付款协议书》和委托证明前往售楼部，填写《延期申请表》，待甲方审核通过后，方可批准; 2. 如乙方未按协议规定的时间还款，逾期在30天之内，自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止，甲方有权按借款金额的千分之一/
天的比例收取违约金至付清之日，逾期30天未缴纳款项，乙方自愿放弃上述所购房屋全部权利，甲方有权处理房产出售给他人，且不退还乙方所缴纳房款，乙方无条件按甲方要求在房屋交易过程中签字，如乙方拒绝配合甲方，甲方有权在当地人民法院提起诉讼; 3. 办理交房手续前提，乙方需付清全部借款，如逾期产生的违约金，连同借款一并付清; 4. 协议期内，乙方不得随意更变业主身份，不得退房，不得单方面终止该合同; 5. 本协议书一式两份，由开发商、认购方各执一份，具有同等法律效力，发生纠纷，在甲方所在地人民法院诉讼解决; 甲方(签章): 乙方签字: 代表签字: 乙方盖章: 年月日年月日
甲方： 乙方： 鉴于： 1、双方业已对所售房产的全部信息作充分沟通和交流； 2、乙方愿意以分期支付的形式购买合同约定的房产； 3、在乙方支付完毕全部房产款项后，双方依照本合同签订正式的《商品房买卖合同》并按照该合同办理房产权证。 为此，双方达成以下协议： 第一条甲方将位于的房产 套转让给乙方。具体见所附平面图的红线标注。 第二条房屋的基本状况 1、房屋属结构。 2、关于房产及楼盘状况以本合同的明确规定为准。 第三条房屋面积 该房建筑面积共平方米。 第四条计价方式与价款 1、双方同意按建筑面积计算房屋价款： 该房屋单价为每平方米元，总金额(币)千百拾万千百拾元整。
2、上述价款不包括交易、权证等所需的其他税金和费用，法规规定由甲方承担的甲方承担。 第五条面积确认及面积差异处理 合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。房屋交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按照实际面积据实结算。 第六条付款方式及期限 1、合同签定后日内乙方在支付合同价款的 %作为履约定金并冲抵合同价款： 2、年月日前支付合同价款的%； 3、年月日前支付合同价款的%。 4、上述款项全部结清后，双方在日内签署《商品房买卖合同》并据以办理房产权证等相关手续。 第七条逾期付款的违约责任 乙方如未按本合同规定的时间付款，应当按照逾期金额每日支付千分之的违约金，逾期日以上的甲方并有权解除合同。 第八条房屋交付 乙方无违约前提下甲方在年月日前，将符合本合同约定的房屋交付乙方使用。 但如遇下列特殊原因，相应延期并不视为违约： 1.遭遇自然灾害、政府行为等不可抗力；
2.非因甲方责任造成的。 第九条逾期交房的违约责任 甲方逾期交付房屋，按下列第种方式处理： 1.按逾期时间，分别处理（不作累加） (1)逾期不超过日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房价款千分之一的违约金； (2)逾期超过日后，乙方有权解除合同。乙方解除合同的，甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起天内退还全部已付款，并按乙方累计已付款的5%向乙方支付违约金。 第十条房屋验收 1、房屋交付后，乙方对于房屋应当予以验收，存在异议的应当在交付后5日内提出异议。 2、其中房屋质量问题双方发生争议的，由作为房屋质量的鉴定机构。 第十一条交接 房屋达到交付使用条件后，甲方应当书面通知乙方办理交接手续。由于乙方原因，未能按期交付的，在通知届满之日视为已经验收、交接。 第十二条甲方保证房屋没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方原因，造成该房屋不能办理产权过户或发生债权债务纠纷造成乙方损失的由甲方承担全部责任。 第十三条甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任。
项目首付款分期付款协议书 开发商：（以下简称甲方） 认购方：______________________________ （以下简称乙方） 身份证/护照（营业执照）号码 : _______________________________________________________________________ 通讯地址：邮编： 联系电话:1、________________________________________ 2、 _____________________________________________ 甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，签订本协议书。 乙方于_____ 年_月_日购买甲方项目 _幢______________ 单元___ 室，总房款为人民币 _佰_拾_万_仟 _佰_拾_元，已签订认筹协议并交纳定金__________________ 元（如果是认筹客户，岀示有效认筹协议，认筹金自动转 换为定金），因个人原因导致无法按时交齐首期款，现乙方自愿申请首期款分期支付，具体付款方式如下： _________ 年月日，签订《商品房买卖合同》前支付（______________ % ）首期款（含定金），即：__________ 元；今剩余购房款向江苏美亚房地产开发有限公司借款人民币Y _____________ 元（大写）___________________________ ，在_年__ 月日前无息分_期还清； 1. _____ 年_月_日支付首期剩余房款_%，即：_______________________________ 元； 2. _____ 年_月_日支付首期剩余房款_%，即：_______________________________ 元； （生效时间以同时签订《商品房买卖合同》和《项目首付款分期付款协议书》为准） 且甲、乙双方达成以下协议： 1. 乙方必须在规定的期限内付清全部借款，如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期（延期时间仅限一个月，申请次数仅限一次），乙方本人或委派家人携带《首付款分期付款协议书》和委托证明前往售楼部， 填写《延期申请表》，待甲方审核通过后，方可批准； 2. 如乙方未按协议规定的时间还款，逾期在30天之内，自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还 款之日止，甲方有权按借款金额的千分之一/天的比例收取违约金至付清之日，逾期30天未缴纳款项，乙方自愿放 弃上述所购房屋全部权利，甲方有权处理房产出售给他人，且不退还乙方所缴纳房款，乙方无条件按甲方要求在房屋交易过程中签字，如乙方拒绝配合甲方，甲方有权在当地人民法院提起诉讼； 3. 办理交房手续前提，乙方需付清全部借款，如逾期产生的违约金，连同借款一并付清； 4. 协议期内，乙方不得随意更变业主身份，不得退房，不得单方面终止该合同； 5. 本协议书一式两份，由开发商、认购方各执一份，具有同等法律效力，发生纠纷，在甲方所在地人民法院诉讼解 决； 甲方（签章）： 代表签字：____________________________________ _______________年______________ 月_________ 日 乙方签字： __________________________________ 乙方盖章： __________________________________ ____________________ 年________ 月__________ 日
购房协议书参考示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
购房协议书参考示范文本 使用指引：此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方——卖方 乙方——买方 关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如 下： 一，甲方将其拥有独立产权的位于某市/区——的房屋 （房屋所有权证编号，建筑面积平方米）以人民币元整 （￥_）出售给乙方。乙方愿意以上述价格向甲方认购该 房。 二，甲方承诺： 1向乙方提供符合要求的房屋资料以备查核。 2保证对出售的房屋拥有独立产权。 3保证该出售房屋未予出租。
4自签订本协议起，保证将该房屋按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将房屋出售给第三人。 5按照前述业务的需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续。 6在办理产权过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。 三，乙方承诺： 1保证按要求付清房费，予以贷款清还等。 2按国家要求不改变房屋的结构。 3按照前述业务需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续，并承担各项费用。 4在办理房屋过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或其认可的机构持有。 四违约责任 1甲方违约，拒绝将房屋出售给乙方，应向乙方赔偿因
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 分期付款购房合同协议书
编号：FS-DY-20776 分期付款购房合同协议书 有关分期付款购房协议 甲方： 乙方： 鉴于： 1、双方业已对所售房产的全部信息作充分沟通和交流; 2、在乙方支付完毕全部房产款项后，双方依照本合同签订正式的《商品房买卖合同》并按照该合同办理房产权证。 为此，双方达成以下协议： 第一条房屋的基本状况 甲方将位于兰州市西固区西固中路478号“辰光金座”小区，房号为幢单元号房，面积为平方米商品房转让给乙方。 第二条计价方式与价款 1、双方同意按建筑面积计算房屋价款，该房屋单价为每
平方米元(大写)，总金额(大写)。 2、上述价款不包括交易、权证等所需的其他税金和费用，法规规定由甲方承担的甲方承担。 第三条付款方式及期限 1、协议签定后5日内乙方支付(大写)，剩余款项于20xx 年月日前一次性付清。 2、上述款项全部结清后，双方在10日内签署《商品房买卖合同》并据以办理房产权证等相关手续。 第四条房屋交付 甲方收到乙方付款五日内，将符合本协议约定的房屋交付乙方使用。 第五条违约责任 乙方如未按本协议规定的时间付款，应当按照逾期金额每日支付千分之五的违约金，逾期30日以上的甲方有权解除本协议。 第六条协议解除协议时相关事项的处理 1、因乙方逾期付款而导致甲方解除本协议，甲方只需书面通知乙方即可将本协议解除，而无需再经法律程序解决。
购房协议书 一、双方：双方经充分了解和选择，乙方自愿与甲方签订本商品房买卖协 议书。
二、其它约定事项： 1、本购房协议书仅指在约定的时间内，乙方拥有该套有没房屋优先购买 权，若出现以下情况，甲方可以选择如下方式处理： A.若乙方选择按揭付款方式：不论何种原因，乙方超出《购房协议书》 约定的按揭材料提供时间未按照附件，要求提供完整资料或乙方超出《签约通知书》约定付款及签约时间，仍款与甲方办理完毕付款及签约手续，均视为乙方自动放弃优先购买该物业。甲方有权在不通知乙方的前提下，单方面解除本《购房协议书》，将本《购房协议书》荐下之物业另售他人，并没收乙方全部定金，乙方无任何异议。 B.乙方选择一次性付款方式：不论何种原因，乙方超出《购房协议书》 约定购房支付时间未支付房款项的，则视为乙方自动放弃优先购买该物业。甲方有权在不通知乙方的前提下，单方面解除本《购房协议书》，将本《购房协议书》项下物业另售他人，并没收乙方全部定金，乙方无任何异议。 2、本《购房协议书》只适用于乙方本人，乙方不得将本《购房协议书》 权益转让给他人，除非事先得到甲方书面同意。 3、乙方在本《购房协议书》中提供的联系地址应准确详尽，作为甲方寄 发邮件的依据。甲方、乙方和变更联系地址或电话号码，应以挂号邮件形式及时通知对方，否则所发出的任何书面邮件均视为对方已收悉。 乙方所提供的通信地址及电话必须有效，如有更改乙方须及时书面通知甲方，否则由此造成经济损失或法律责任由乙方自行承担。 4、双方在签署本《购房协议书》时，已明确掌握《商品房买卖合同》的
签约格式及范本，要未来签订时，采用由《中国建设部》及西安市工商行政管理局联合制作的《商品房买卖合同》的合同附件。合同签订严格按照销售部出示的相关范本执行。 5、甲乙双方因履行本《购房协议书》产生的纠纷，提交 6、本协议于甲乙双方签订正式《商品房买卖合同》时终止。 7、本《购房协议书》一式贰份，均具有同等法律效力。 8、备注： 甲方：乙方（签章）： 签约日期：委托代理人： 签约日期：