湖北省建设工程施工合同范本
篇一：湖北省建设工程施工合同
工程编号：
合同编号：
湖北省建设工程施工合同
工程名称：
工程地点：
出资方：
发包人：
承包人：
湖北省建设二○一三年六月
目录
第一部分协议书
一、工程概况 (1)
二、工程承包范围 (1)
三、合同工期 (1)
四、工程质量 (1)
五、合同价款 (2)
六、组成合同的文件 (2)
七、发包人承诺 (2)
八、承包人承诺 (2)
九、合同生效 (2)
十、合同备案·········································································
(2)
第二部分通用条款
一、总则
1 定义······························································································ 3
2 合同文件及解释··············································································· 5
3 语言及适用的法律、标准与规范·························································· 5
4 通讯联络························································································ 6
5 工程分包························································································
6 6 现场考察························································································
7 7 投标文件的完备性和义务··································································· 7
8 文物、化石和地下障碍物··································································· 7
9 安全事故处
.............................................. 8 10 知识产权...................................................................................... 8 11 联合体的责任.. (8)
12 保障............................................................................................ 9 13 财产.. (9)
二、合同主体
14 发包人························································································· 9 15 承包人························································································· 10 16 现场管理人员任命和更换································································· 12 17 发包人代表····································
.......... 12 18 监理工程师................................................................................... 13 19 造价工程师................................................................................... 14 20 承包人代表................................................................................... 14 21 分包人和另行分包.......................................................................... 15 22 承包人雇员.. (15)
三、担保、保险与风险
23 工程担保······················································································ 16 24 发包人风险··················································································· 18 25 承包人风险·········································································
.......... 18 26 不可抗力...................................................................................... 18 27 保险.. (19)
四、工期
28 进度计划和报告············································································· 20 29 开工···························································································· 21 30 暂停施工和复工············································································· 21 31 工期延误······················································································ 22 32 加快进度······················································································ 23 33 竣工日期······················································································ 24 34 误期赔
(24)
五、质量与安全
35 质量的管理................................................................................... 24 36 质量目标...................................................................................... 24 37 已完工程及设备材料保护................................................................. 25 38 安全防护和文明施工.. (25)
39 放线···························································································· 26 40 钻孔与勘探性开挖·········································································· 27 41 发包人供应材料设备······································································· 27 42 承包人采购材料设备····································
材料设备的检验............................................................................. 29 44 检查和返工................................................................................... 30 45 隐蔽工程和中间验收....................................................................... 30 46 重新检验和额外检验....................................................................... 31 47 工程试车...................................................................................... 31 48 竣工资料...................................................................................... 32 49 竣工验收...................................................................................... 32 50 质量保修.. (33)
六、造价
51 工程计量和计价············································································· 33 52 预留金························································································· 34 53 零星工作项目费············································································· 34 54 提前竣工奖与误期赔偿费·································································35 55 合同价款的约定与调整···································································· 35 56 工程变
更······················································································ 36 57 工程变更价款的确定······································································· 37 58 工程价款支付················································································ 38 59 索赔·········································································
................... 40 60 竣工结算与结算款.......................................................................... 41 61 质量保证.. (42)
七、合同争议、解除与终止
62 合同争议...................................................................................... 43 63 合同解除...................................................................................... 45 64 合同解除的支付............................................................................. 46 65 合同终止.. (47)
八、其他
66 税费···························································································· 47 67 保密要求····································
.............47 68 廉政建设...................................................................................... 48 69 合同份数...................................................................................... 48 70 补充条款.. (48)
第三部分专用条款
1 定义···································································································· 49
2 合同文件及解释····················································································· 49
3 语言及适用的法律、标准与规范································································ 49
4 通讯联络······························································································ 49 14 发包人······························································································· 50 1
5 承包
··························································· 50 17 发包人代表························································································· 51 18 监理工程师························································································· 51 19 造价工程师························································································· 51 20 承包人代表························································································· 52 21 分包人······························································································· 52 23 工程担保···························································································· 52 26 不可抗力···························································································· 52 27 保险·································································································· 52 28 进度计划和报
............................................... 53 36 质量目标............................................................................................ 53 38 安全防护和文明施工............................................................................. 53 41 发包人供应材料设备............................................................................. 53 45 隐蔽工程和中间验收............................................................................. 53 47 工程试车............................................................................................ 53 49 竣工验收............................................................................................ 53 51 工程计量和计价.. (54)
篇二：湖北省建设工程施工合同范本
工程编号：
合同编号：
湖北省建设工程施工合同
工程名称：
工程地点：
发包人：
承包人：
施工合同
发包人：（全称）
承包人：（全称）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及
其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协
商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程规模：
二、工程承包范围
包工包料 (合同签订时注明具体施工内容)
三、合同工期
开工日期：2020 年月日竣工日期：2020年月日合同工期总日历天数：天。
四、工程质量、安全文明施工
4.1 质量目标
工程质量标准：合格合同质量的奖罚：无工程质量事故，因承包人原因造成的工程质量达不到质量标准的，承包人
承担相应责任。
4.2 安全防护和文明施工
4.2.1人承担相应责任。
4.2.2承包人承担相应责任。
五、合同价款及工程款支付
5.1合同价款与调整
5.1.1 合同价格调整方式
采用固定总价合同，包干价为：
?采用固定单价合同：
合同价为：
合同风险范围如下：
□ 确定合同价款的其它方式
合同价款的计算方式和范围：。
5.2工程价款支付
5.2.1 发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额：
5.2.2 双方约定工程进度款支付的具体时间和金额：
5.3 竣工结算与结算款
5.3.1 结算的程序和时限：
双方关于结算时间、程序的其它约定：工程开工前，甲方付款至工程款的90%，工程进度达到
方支付全款。
5.3.2 约定结算特殊要求：
六、发包人工作
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行
本合同所约定的全部义务。负责提供具备施工条件的施工场地及施工所需的水、电、电讯线器、施
工便道、工程地质情况及地下管线资料、水准点与坐标控制点资料，负责协调施
工配合问题（若因
甲方工程相关协调不利，导致乙方发生的损失由甲方承担）、甲方应足额支付乙方工程款、乙方施工
完毕后成品保护由甲方负责。
七、承包人工作
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，履行本合同所约定的全部义务。
（1）加强现场文明施工管理，施工过程中不得影响环境卫生。
（2）负责本合同范围内工程技术工作，并接受甲方监督和检查。
（3）按时，保质完成本工程，不得损坏已完产品。
（4）由基础问题造成路面缺陷问题，乙方概不负责。
（5）当甲方要求增加工程量时，乙方应尽量满足甲方要求，但视其工程量收取相应费用。
八、联络方式
本通讯地址为双方约定的通讯地址，在合同履行过程中，一方向另一方发出文件或资料，自发出之日起7日，推定对方收到文件或资料。
发包人：通讯地址：发包人代表：
联系电话：邮政编码：
传真：电子邮箱：开户银行：账号：承包人：
通讯地址：承包人代表：
联系电话：邮政编码：
传真：电子邮箱：开户银行：账号：
九、合同争议
9.1 双方同意争议解决方式：
向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、合同份数
10.1 合同的份数：，其中发包人
十一、补充条款
本合同中未涉及的条款按湖北省建设工程施工合同中通用条款规定执行
十二、合同生效
本合同订立时间：年月日
本合同订立地点：双方约定本合同自签字盖章生效。
发包人：（公章）：承包人：（公章）：
法定代表人：法定代表人：
合同签订地点：
篇三：湖北省建设工程施工合同(最新)
工程编号：
合同编号：
湖北省建设工程施工合同
工程名称：孝昌县小悟乡中心小学教学楼工程地点：孝昌县小悟乡中心小学院内
发包人：孝昌县小悟乡中心小学
承包人：湖北江宇建筑工程有限公司
湖北省建设二○一○年六月
目录
第一部分协议书
一、工程概况 (1)
二、工程承包范围 (1)
三、合同工
期 (1)
四、工程质量 (1)
五、合同价款 (2)
六、组成合同的文件 (2)
七、发包人承诺 (2)
八、承包人承诺 (2)
九、合同生效 (2)
十、合同备案 (2)
第二部分通用条款
一、总则
1 定义······························································································ 3
2 合同文件及解释··············································································· 5
3 语言及适用的法律、标准与规范·························································· 5
4 通讯联络························································································ 6
5 工程分包························································································
6 6 现场考察························································································
7 7 投标文件的完备性和义务··································································· 7
8 文物、化石和地下障碍
............................... 7 9 安全事故处理.................................................................................. 8 10 知识产权.. (8)
11 联合体的责任................................................................................ 8 12 保障............................................................................................ 9 13 财产.. (9)
二、合同主体
14 发包人························································································· 9 15 承包人························································································· 10 16 现场管理人员任命和更
建设工程施工合同协议二 发包人(全称)：__________________ 承包人(全称)：__________________ 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：___________________________。 2.工程地点：___________________________。 3.工程立项批准文号：__________________。 4.资金来源：___________________________。 5.工程内容：___________________________。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围： _____________________________________________。
二、合同工期 计划开工日期：_________年_________月_________日。 计划竣工日期：_________年_________月_________日。 工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合___________________________标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币(大写__________________) (￥_________元); 其中： (1)安全文明施工费： 人民币(大写__________________) (￥_________元); (2)材料和工程设备暂估价金额： 人民币(大写__________________) (￥_________元); (3)专业工程暂估价金额：
工程编号： 合同编号： 湖北省建设工程施工合同 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人：
施工合同 发包人：（全称） 承包人：（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及 其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协 商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程规模： 二、工程承包范围 包工包料 (合同签订时注明具体施工内容) 三、合同工期 开工日期： 2014 年月日 竣工日期： 2014年月日 合同工期总日历天数：天。 四、工程质量、安全文明施工 4.1 质量目标 工程质量标准：合格 合同质量的奖罚：无工程质量事故，因承包人原因造成的工程质量达不到质量标准的，承包人 承担相应责任。 4.2 安全防护和文明施工 4.2.1安全生产目标管理的奖罚：无安全生产事故，因承包人安全措施不力造成的责任，由承包 人承担相应责任。 4.2.2文明施工目标管理的奖罚：无文明施工事故，因承包人文明施工措施不力造成的责任，由 承包人承担相应责任。
五、合同价款及工程款支付 5.1合同价款与调整 5.1.1 合同价格调整方式 采用固定总价合同，包干价为： 采用固定单价合同： 合同价为： （ 合同风险范围如下： □ 确定合同价款的其它方式 合同价款的计算方式和范围：。 5.2工程价款支付 5.2.1 发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额：无。 5.2.2 双方约定工程进度款支付的具体时间和金额：/ 5.3 竣工结算与结算款 5.3.1 结算的程序和时限： 双方关于结算时间、程序的其它约定：工程开工前，甲方付款至工程款的90%，工程进度达到50%时，甲方付款至工程款的95%，工程完工后且双方完成工程量核算后七个工作日内，甲方向乙方支付全款。 5.3.2 约定结算特殊要求： 甲方未能按时支付工程款，按同期银行基准贷款利率的4倍向乙方支付欠付工程款利息。 六、发包人工作 发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。负责提供具备施工条件的施工场地及施工所需的水、电、电讯线器、施工便道、工程地质情况及地下管线资料、水准点与坐标控制点资料，负责协调施工配合问题（若因甲方工程相关协调不利，导致乙方发生的损失由甲方承担）、甲方应足额支付乙方工程款、乙方施工完毕后成品保护由甲方负责。 七、承包人工作 承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，履行本合同所约定的全部义务。 （1）加强现场文明施工管理，施工过程中不得影响环境卫生。 （2）负责本合同范围内工程技术工作，并接受甲方监督和检查。 （3）按时，保质完成本工程，不得损坏已完产品。 （4）由基础问题造成路面缺陷问题，乙方概不负责。 （5）当甲方要求增加工程量时，乙方应尽量满足甲方要求，但视其工程量收取相应费用。
编号: ___________________ 可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 建设工程施工合同（普通）2019 甲 方：____________________ 乙 方：____________________ 签订日期：____年____月____日
ｇｆ－９１－０２０１ 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第１条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：_______________ １．发包方（简称甲方）：_______________协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 ２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：_______________甲方在协议条款中指定的代表人。 ３．承包方（简称乙方）：_______________协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 ４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：_______________乙方在协议条款中指定的代表人。 ５．社会监理：_______________甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 ６．总监理工程师：_______________工程监理单位委派的监理总负责人。 ７．设计单位：_______________甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
８．工程造价管理部门：_______________国务院各有关部门、各级建 设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 ９．工程质量监督部门：_______________国务院各有关部门、各级建 设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 １０．工程：_______________协议条款约定具体内容的永久工程。 １１．合同价款：_______________按有关规定或协议条款约定的各种 取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 １２．经济支出：_______________在施工中已经发生，经甲方确认后 以增加预算形式支付的合同价款。 １３．费用：_______________甲方在合同价款之外，需要直接支付的 开支和乙方应负担的开支。 １４．工期：_______________协议条款约定的合同工期。 １５．开工日期：_______________协议条款约定的工程开工日期。 １６．竣工日期：_______________协议条款约定的工程竣工日期。 １７．图纸：_______________由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 １８．施工场地：_______________经甲方批准的施工组织设计或施工 方案中施工现场总平面图规定的场地。 １９．书面形式：_______________根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函 件及经过确认的电报、电传等。 ２０．不可抗力：_______________指因战争、动乱、空中飞行物体坠 落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以
合同编号：_________建设工程施工合同书2019新版 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日 第1 页共8 页
建设工程施工合同书2019新版 承包方（乙方）：_____ 根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。 第一条工程项目 （一）工程名称：_____。 （二）工程地点：_____。 （三）工程内容：_____层栋，建筑面积_____平方米，其它_____。 （四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：_____。 （五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。 （六）承包方式：_____。 第二条工程造价（预算或概算） 人民币大写：_____万元，其中土建_____万元，安装_____万元。 工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。 第三条工期 （一）按定标规定工期为_____天（日历天），自_____年_____月 _____日至_____年_____月_____日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥 第 2 页共 8 页
本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。 （二）开工前_____天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为_____。在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。如甲方提出赶工_____。 第四条工程质量标准和保修期 （一）工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_____。 （二）工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。 第五条材料设备供应 （一）工程所需：材料及设备由_____方采购供应至_____场地（仓库）。 （二）工程所需：材料及设备_____由方采购供应至_____场地（仓库）。 （三）材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。 （四）工程材料和设备差价的处理办法：_____。 第 3 页共 8 页
合同履行中,发包人承包人有关工程地洽商. 变更等书面协议或文件视为本合同地组成部分. 2.2当合同文件内容含糊否清或否相一致時, 再否影响工程正常进行地情况下, 由发包人承包人协商解决. 双方也可已提请负责监理地工程师作出解释.双方协商否成或否同意负责监理地工程师作出解释. 双方协商否成或否同意负责监理地工程师地解释時, 按本通以条款第37 条关於争议地约定处理. 3.语言文字和适以法律. 标准及规范 3.1 语言文字本合同文件使以汉语语言文字书写.解释和说明.如专以条款约定使以两种已上（含两种）语言文字時, 汉语应为解释和说明本合同地标准语言文字. 版权文档，请勿用做商业用途 再少数民族地区, 双方可已约定使以少数民族语言文字书写和解释. 说明本合同. 3.2适以法律和法规 本合同文件适以国家地法律和行政法规. 需要明示地法律. 行政法规, 由双方再专以条款中约定. 3.3适以标准. 规范 双方再专以条款内约定适以国家标准. 规范地名称；没有国家标准. 规范但有行业标准. 规范地, 约定适以行业标准.规范地名称；没有国家和行业标准.规范地,约定适以工程所再地地方标准.规范地名称.发包人应按专以条款约定地時间向承包人提供一式两份约定地标准. 规范. 版权文档，请勿用做商业用途 国内没有相应标准. 规范地, 由发包人按专以条款约定地時间向承包人提出施工技术要求, 承包人按约定地時间和要求提出施工工艺, 经发包人认可后执行. 发包人要求使以国外标准.规范地, 应负责提供中文译本.版权文档，请勿用做商业用途 本条所发升地购买.翻译标准.规范或制定施工工艺地费以,由发包人承担. 4.图纸 4.1发包人应按专以条款约定地日期和套数, 向承包人提供图纸. 承包人需要增加图纸套数地,发包人应代为复制, 复制费以由承包人承担.发包人對工程有保密要求地, 应再专以条款中提出保密要求,保密措施费以由发包人承担, 承包人再约定保密期限内履行保密义务. 版权文档，请勿用做商业用途
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同范本(普通) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 建设工程施工合同范本（普通） 甲方： ______________________ 乙方： ______________________ 签订日期：年月日 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第1条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组
成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义: 1.发包方（简称甲方）： ^议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表（简称甲方代表）：方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方（简称乙方）： ^议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表（简称乙方代表）：方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理：方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 6.总监理工程师：程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8 .工程造价管理部门: 国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 9 .工程质量监督部门：务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 1 0 .工程：议条款约定具体内容的永久工程。 1 1 .合同价款：有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 1 2 .经济支出：施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 1 3 .费用：方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期： ^议条款约定的合同工期。
最新 建设工程施工合同范本2019 。【导语】依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、 按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。编者为大家提供《建设工程施工合同范本2019》，欢迎阅读。 【篇一】 发包人（全称）： _________________ 承包人（全称） : ______________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称: ________________________________________________________________ 工程地点: _____________________________ 工程内容: _______________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： __________________ 资金来源: _____________________ 第二条工程承包范围 承包范围: ______________________________________________________________ 第三条合同工期 开工日期: _____________________ 竣工日期: _____________________ 合同工期总日历天数 ______________ 天 第四条质量标准 工程质量标准: _____________________________________________________________________________ 第五条合同价款 金额（大写）：___________________________________________ 元（人民币）￥:_______________________ 元。 发包人： 承包人： 法定代表人： 法定代表人： 年月日 【篇二】 发包人（全称）: _________________ 承包人（全称）: _________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实践，制定本解释。 一合同效力及相关问题 第一条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后，一方未依照招标投标法第四十六条第一款的规定履行订立书面合同义务，对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。 另一种意见：招投标文件与中标通知书已具备建设工程施工合同主要内容，且不得作实质性变更，即使未订立书面合同，本约亦成立。 第二条【中标合同实质性内容的认定】 招标投标法第四十六条第一款规定的“合同实质性内容”，主要指有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定内容。 中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺，应认定变更中标合同工程造价实质性内容。 第三条【背离中标合同实质性内容的认定】 当事人依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一规定，请求以备案的中标合同作为结算工程价款根据的，人民法院应当综合另行订立的合同是否变更了备案的中标合同实质性内容，当事人就实质性内容享有的权利义务是否发生较大变化等因素，依据诚实信用原则和公平原则予以衡量，并作出裁决。 第四条【背离中标合同实质性内容的例外情形】 建设工程开工后，因设计变更、建设工程规划指标调整、主要建筑材料价格异常变动等客观原因，发包人与承包人变更有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定，不适用招标投标法第四十六条规定。当事人请求根据变更的合同约定结算工程价款的，人民法院应予支持。
[合同范本]建设工程施工合同（示范文本） 建设工程施工合同（示范文本）（ＧＦ—１９９９—０２０１） 第一部分协议书 发包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：＿工程全程＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿详细地点（某市某区某街）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程内容：＿反映工程状况的一些指标内容＿＿＿＿＿＿＿＿＿群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件１） 工程立项批准文号：＿＿＿＿＿＿＿ 资金来源：＿＿政府财政拨款、银行贷款、单位自筹、赠款等＿ 二、工程承包范围 承包范围：＿土建、采暖卫生与煤气、电气、通风与空调、电梯、通讯、消防等工程。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、合同工期 开工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 竣工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合同工期总日历天数＿＿＿天。 四、质量标准 工程质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 五、合同价款 金额（大写）：＿＿＿＿＿＿元（人民币） ＄：＿＿＿＿＿＿元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １．本合同协议书 ２．中标通知书 ３．投标书及其附件 ４．本合同专用条款 ５．本合同通用条款 ６．标准、规范及有关技术文件 ７．图纸 ８．工程量清单 ９．工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量
合同编号： 建设工程施工合同范本（普通） 签订地点： 签订日期：年月日
建设工程施工合同范本（普通） 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第１条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： １．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 ２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。 ３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 ４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 ５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 ６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 ７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 ８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 １０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 １１．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 １２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 １３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 １４．工期：协议条款约定的合同工期。 １５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 １６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 １７．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 １８．施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 １９．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 ２０．不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。
建设工程施工合同（二） 示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
建设工程施工合同（二）示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 发包方（甲方）：_____________ 承包方（乙方）：_____________ 根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包 合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合 同。 第一条工程项目 （一）工程名称：_____________。 （二）工程地点：_____________。 （三）工程内容：_________层栋，建筑面积_________ 平方米，其它_________。 （四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内 容：_________。
（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。 （六）承包方式：_____________。 第二条工程造价（预算或概算） 人民币大写：_________万元，其中土建_________万元，安装_________万元。 工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。 第三条工期 （一）按定标规定工期为_________天（日历天），自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。
2020年最新建设工程施工合同（示范文本） 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 结构形式：层数：建筑面积： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 工期：天 开工日期： 竣工合同： 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 1、合同总价(大写)： (人民币)元 (小写)：元 (其中：工程暂列金额元，计日工元，材料暂估价和专业工程暂估价元，安全文
明施工措施费元，总承包服务费元。) 2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。(见附件4：) 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: (1) 本合同协议书; (2) 中标通知书; (3) 投标函及投标函附件; (4) 本专用合同条款; (5) 本通用合同条款; (6) 技术标准和要求; (7) 图纸; (8) 已标价工程量清单(附件4：); (9) 招标文件、招标文件澄清及修改; (10) 其他合同文件。 双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。 八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 发包人：(公章) 承包人：(公章) 地址：地址： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人：
建设工程承包合同(样式二) -合同范本 发包方：＿＿＿＿＿ 承包方：＿＿＿＿＿ 上述双方经过友好协商，共同达成如下合同条款： 第一章合同一般规范 第１条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。 １．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 ２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。 ３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 ４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 ５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 ６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 ７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 ８．工程造价管理部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 ９．工程质量监督部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 １０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 １１．合同价款，按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 １２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 １３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 １４．工期：协议条款约定的合同工期。 １５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 １６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 １７．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 １８．施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 １９．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
湖北省建设工程施工合同范本 篇一：湖北省建设工程施工合同 工程编号： 合同编号： 湖北省建设工程施工合同 工程名称： 工程地点： 出资方： 发包人： 承包人： 湖北省建设二○一三年六月 目录 第一部分协议书 一、工程概况 (1) 二、工程承包范围 (1) 三、合同工期 (1)
四、工程质量 (1) 五、合同价款 (2) 六、组成合同的文件 (2) 七、发包人承诺 (2) 八、承包人承诺 (2) 九、合同生效 (2) 十、合同备案·········································································
(2) 第二部分通用条款 一、总则 1 定义······························································································ 3 2 合同文件及解释··············································································· 5 3 语言及适用的法律、标准与规范·························································· 5 4 通讯联络························································································ 6 5 工程分包························································································ 6 6 现场考察························································································ 7 7 投标文件的完备性和义务··································································· 7 8 文物、化石和地下障碍物··································································· 7 9 安全事故处
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 内部承包协议 发包人：__________________________________（简称甲方） 承包人：__________________________________（简称乙方） 保证人：__________________________________（简称丙方） 乙方作为甲方工程项目经理，就甲方将本协议的工程以内部承包的方式发包给乙方，丙方提供担保的有关事宜达成以下协议内容，共同遵守。 本协议签订的基础： 1、甲方具有相应的工程施工资质，按照国家规定合法承包______工程。 2、乙方是甲方公司的员工同时是本合同工程项目部的负责人。 3、丙方对乙方债务承担连带责任保证。 协议基本内容： 第一条工程概况 1、建设单位： 2、工程名称： 3、工程地点： 4、承包范围：招标人提供的设计图纸和工程量清单内容、招标文件、答疑纪要等规定的工程范围。具体承包范围按甲方与建设单位签订的合同、补充协议
及附件规定的内容为准。 5、承包方式：实行包工、包料、包工期、包安全、包质量、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的总承包方式。 6、质量等级：合格 7、施工期限：本工程施工期限为___日历天，从20___年___月___日至20___年___月___日。 第二条财务管理 1、甲方为乙方独立设立财务账簿，独立核算，但是对外结算与支付，必须经过甲方财务统一办理。本工程所有的工程款都应当由建设单位转入甲方的账户，乙方未经过甲方书面授权，不得单独与建设单位发生任何款项往来，否则视为其个人行为，与本工程无关。 2、对外结算：工程预付款、工程进度款和工程结算款均由甲方统一结算进入甲方为乙方设立的独立账户。结算方式通过银行票据的形式结算。 3、对外支付：由甲方通过乙方的独立账户，统一对外支付材料款、人员工资等各项费用。乙方申请用款时，必须要说明款项的用途，并凭甲方负责人签名的书面支付书方可支付，做到专款专用。 4、乙方每月向甲方汇报一次工程进度及债务情况，甲方有权派人员到现场核对大宗建材和机械设备的购买和保管、使用、付款等情况。 5、对需要用甲方的账户对外发生款项往来的，需要乙方出具专项委托书。 第三条印章管理 1、本工程制作/ 项目章，以及技术章、资料章（表明“此章仅限于工程技术联系或资料专用”字样），甲方留有印章的样本，该类印章不得用于签订合同
工程编号： 合同编号： 湖北省建设工程施工合同 湖北省工商行政管理局 湖 北 省 建 设 厅 二○○七年九月
目录 第一部分协议书 一、工程概况 (1) 二、工程承包范围 (1) 三、合同工期 (1) 四、工程质量 (1) 五、合同价款 (2) 六、组成合同的文件 (2) 七、发包人承诺 (2) 八、承包人承诺 (2) 九、合同生效 (2) 十、合同备案 (2) 第二部分通用条款 一、总则 1 定义 (3) 2 合同文件及解释 (5) 3 语言及适用的法律、标准与规范 (5) 4 通讯联络 (6) 5 工程分包 (6) 6 现场考察 (7) 7 投标文件的完备性和义务 (7) 8 文物、化石和地下障碍物 (7) 9 安全事故处理 (8)
11 联合体的责任 (8) 12 保障 (9) 13 财产 (9) 二、合同主体 14 发包人 (9) 15 承包人 (10) 16 现场管理人员任命和更换 (12) 17 发包人代表 (12) 18 监理工程师 (13) 19 造价工程师 (14) 20 承包人代表 (14) 21 分包人和另行分包 (15) 22 承包人雇员 (15) 三、担保、保险与风险 23 工程担保 (16) 24 发包人风险 (18) 25 承包人风险 (18) 26 不可抗力 (18) 27 保险 (19) 四、工期 28 进度计划和报告 (20) 29 开工 (21)
31 工期延误 (22) 32 加快进度 (23) 33 竣工日期 (24) 34 误期赔偿 (24) 五、质量与安全 35 质量的管理 (24) 36 质量目标 (24) 37 已完工程及设备材料保护 (25) 38 安全防护和文明施工 (25) 39 放线 (26) 40 钻孔与勘探性开挖 (27) 41 发包人供应材料设备 (27) 42 承包人采购材料设备 (28) 43 材料设备的检验 (29) 44 检查和返工 (30) 45 隐蔽工程和中间验收 (30) 46 重新检验和额外检验 (31) 47 工程试车 (31) 48 竣工资料 (32) 49 竣工验收 (32) 50 质量保修 (33) 六、造价
2019年最新建设工程施工合同（示范文本） 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 结构形式：层数：建筑面积： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 工期：天 开工日期： 竣工合同： 四、质量标准 1/ 3
工程质量标准： 五、合同价款 1、合同总价(大写)：(人民币)元 (小写)：元 (其中：工程暂列金额元，计日工元，材料暂估价和专业工程暂估价元，安全文明施工措施费元，总承包服务费元。) 2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。(见附件4：) 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: (1) 本合同协议书; (2) 中标通知书; (3) 投标函及投标函附件; (4) 本专用合同条款; (5) 本通用合同条款; (6) 技术标准和要求; (7) 图纸; (8) 已标价工程量清单(附件4：); (9) 招标文件、招标文件澄清及修改; (10) 其他合同文件。 双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的 2/ 3
定义相同。 八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 发包人：(公章) 承包人：(公章) 地址：地址： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真: 传真： 开户银行：开户银行： 3/ 3
合同编号：YTO-FS-PD940 建设工程施工合同（二）通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
建设工程施工合同（二）通用版 使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 发包方（甲方）：_____________ 承包方（乙方）：_____________ 根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。 第一条工程项目 （一）工程名称：_____________。 （二）工程地点：_____________。 （三）工程内容：_________层栋，建筑面积_________平方米，其它_________。 （四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：_________。 （五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。 （六）承包方式：_____________。 第二条工程造价（预算或概算） 人民币大写：_________万元，其中土建_________万
编号：FS-HT-05018 施工合同(标准版) Construction contract template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
施工合同(标准版) 工程施工合同 合同编号:鄂华地中南工字[2006]号 发包方：湖北*中房*产开发有限公司(以下简称甲方) 注册号码：4200001142481注册地址：中南路7号中广32层 承包方：(以下简称乙方) 注册号码：注册地址： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，结合湖北省、武汉市的有关规定和本工程的实际情况，经双方友好充分协商，就工程的施工达成一致意见，签订本合同。 第一章工程概况 第一条工程简介
1、工程名称： 2、工程地点： 3、设计单位： 4、设计编号： 第二条合同工程内容： 1、按标段划分的全部施工图、施工过程中的优化设计变更、与其他施工单位的协调配合等(详见“工程技术标准”); 2、所有阳台全部采用塑钢窗进行封闭，所有门窗均采用单层玻璃; 3、电子防盗系统、煤气、强弱电、消防系统等本次未招标工程的预留及预埋; 4、消防电梯坑-2.15m加砼板8cm厚，配筋φ10双层双向@150。 5、上述内容未提及的，但涉及招标项目的完整性和建筑施工规范要求所必需完成的部位、预埋、预留、服务、配合等工程内容均为本合同所包含的内容。 第三条合同承包形式：采取总价包干形式。本价
格包含完成本工程施工图纸、施工前设计变更及上条款中工程内容的全部费用，包干价款不因国家政策及物价变化和方案变动而作任何调整。 第四条工程合同工期 1、开工日期为二OO三年六月二十五日; 2、主体工程封顶日期为二OO三年十月十五日; 3、工程竣工日期为二OO三年十二月三十一日，工完场清。 第五条本工程委托监理单位为：建设*程监理有限责任公司;如有变更，甲方提前一周通报乙方。 第二章双方责任 第六条驻现场代表 1、甲方驻现场代表：，电话：;甲方代表易人应提前七天书面通知乙方，并继续承担前任代表的责任和义务; 2、乙方驻现场代表：，电话：;乙方代表易人应提前七日书面通知甲方，并继续承担前任代表的责任和义务。