甩项验收协议书
发包人：天津亿安兆业投资有限公司有限公司
承包人：新蒲建设集团有限公司
鉴于发包人、承包人双方于2010年11月15日签订了《天津市建设工程施工合同》（以下简称《施工合同》），发包人投资开发、承包人承建、监理人监理坐落于天津市宝坻区亿安北美风情住宅小区二期二标项目4号、14号楼（原40#、41#以下简称“本项目”）工程；合同工期为2010年11月16日至2011年4月20日。现根据工程的实际情况，经发包人、承包人双方协商一致，对本项目4、14号楼进行甩项验收，现就甩项验收达成如下协议：
一、2012年8月11日，由五方责任主体进行的竣工验收因该项工程存在未
完、整改项，因此仅作为中间过程验收，不作为正式竣工验收的依据。
正式竣工验收，待承包人完成所有甩项工程经发包人、监理验收合格
后，方为正式竣工验收（甩项工程明细详见附件内容）。
二、承包人应于该合同签订后3日内将整改计划报送发包人，并于2012年9
月5日前按照有关规范及施工图纸要求完成所有的甩项工程，并经发包
人、监理人验收合格后支付至结算价的95%，若承包人不按约定完成甩
项工程，发包人除有权不支付上述款项外，还可以要求承包人承担每逾
期一天完工，向发包人支付《施工合同》总价款0.1%的违约金。
三、《施工合同》及本协议在履行过程中如发生纠纷，双方友好协商解决，
协商不成，任何一方均有权向发包人办公地（天津市河西区）人民法
院提起诉讼。
四、本协议是《天津市建设工程施工合同》的补充，未尽事宜仍按原合同
执行。
五、甩项工程明细及甩项工作计划作为本协议的补充，与本协议具有同等
效力。本协议一式三份，发包人执两份，承包人执一份，具有同等效
力。
发包人：承包人：
年月日年月日
甩项工程明细单
1、卫生间防水（闭水试验）、个别有漏水现象；
2、窗二次设计方案、＞1.5㎡玻璃（是否为安全玻璃）；
3、天窗（是否为安全玻璃、钢结构防腐处理）；
4、排水通球试验；
5、暖系统差排气阀、部分分水器堵；
6、弱电无带丝、对讲系统未装；
7、部分插座面板、灯泡缺失或不亮，部分零火线接反；
8、二次填充斜砌部分有裂缝、坡脊处内角有锈点、内墙有空鼓开裂现象、墙面有返潮发霉腻子脱落现象；
9、管根、风道结构板处封堵不严；
10、平屋面砖墙勾缝，尤其雨落管口下；
11、室外垃圾清理。
发包人：承包人：
2012年8月日
工程进度承诺书 工程进度承诺书 为加快在建项目建设和已完工项目竣工验收，确保各项建设项目按时保质保量完成任务，明确落实项目责任人。各小组遵守以下承诺： 1、各组组长为第一责任人，全面负责完成本组项目施工阶段或竣工验收阶段的管理工作，组员按分工承担项目责任工作。 2、主要职责是：负责本组项目前期手续和图纸的盯办;负责本组项目工程量清单编制、控制价、招投标和合同签订的盯办工作;负责本组项目施工阶段和竣工验收阶段的管理;完成对已完工项目务竣工验收、结算和移交工作;对在建项目要按照合同约定，按计划高效推进;确保按照安全生产要求，顺利完成各项目工作。 3、各组必须于月日前，制定所负责项目工作进度时间表或工作计划表，报项目建设督导小组。以年月日作为项目终止点，明确承诺对在建项目的进展程度，对已完工项目必须完成竣工验收、结算和移交工作。计划表、进度表审核通过后，未经批准，任何人不得擅自更改。 4、各小组由专人负责向项目督导组汇报项目进展，汇报时间定于每周五上午。各组严格履行本组职责，要分工明确。禁止出现玩忽职守、推诿扯皮、消极怠工的情况。小组负责人有权要求公司其他部门
或单位对各小组相关工作给予配合。 5、小组根据各项目完成情况，由工程督导小组做出评价，根据2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创 5 / 1． 《**奖惩管理办法》给予集体奖励和总经理特别奖励。未能按照计划时间结点完成项目工作，将按照项目完成程度(如完成小组项目总量的90%、80%、70%、60%)，对小组负责人给予停发绩效、降职、降薪、解除劳动关系处理，小组其他成员参照小组负责人情况进行处理。 6、请各小组尽职尽责履行本职工作，严格遵守上述承诺。本承诺自签字之日生效，年月日后自动失效。各项目小组成员如无特别要求返回原工作部门。 7、此承诺接受新区管委会、**纪委、工程督导小组、企业员工及社会监督。 8、本承诺书一式二份。 单位(盖章)：承诺小组： 总经理(签章)：小组负责人(签字)： 年月 日 年月日 工程建设进度承诺书 xxxxx有限公司： 我司承建xxxxx有限公司3000吨/年的稀释剂的扩建项目第二期
工程建设廉政合同 发包人（全称）：**房政置业有限公司 承包人（全称）： 为了加强保障性住房工程建设中的廉政建设，规范工程建设单位、中标单位双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反不正当竞争的通知》、《中华人民共和国反对不正当竞争法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和廉政建设有关规定，经双方协商同意，签订本合同。 第一条双方的权利和义务 （一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定。 （二）严格执行本项目双方签订的施工合同文件，自觉按合同办事。 （三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。 （四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，向工程建设相关人员宣传廉政合同有关内容，设立廉政公示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 第二条发包人的责任 发包人的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定： （一）不准向承包人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用。 （二）不准参加承包人安排的超标准宴请和健身、娱乐等活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 （三）不准要求、暗示和接受承包人为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 （四）配偶、子女不得从事与承包人承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。 （五）不得以任何理由向承包人推荐分包单位或要求承包人购买项目工程施工合同规定外的材料、设备和服务等。 第三条承包人的责任 承包人应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由、任何形式向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。 （二）不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。 （三）不准以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。 （四）不准为发包人单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。 第四条违约责任
结算协议书范本 篇一：结算协议书 大方县县城城市道路工程 建设费用结算协议 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定，按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定，遵照平等、自愿和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本协议。 一、项目概况： 本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设，分别为城区1、2、3、4、7号道路，暂定总合同价款约￥22000万元（大写：贰亿贰仟万元）人民币，其中征地拆迁费用约￥5000万元（大写：伍仟万元）人民币。道路全长约6500米，为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面，道路宽度及施工要求以设计施工图为准。 二、项目建设完成时间： 本工程项目于2020年12月31日前完成，在2020年1月31日前竣工验收。 三、工程价款决算原则： 本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量，价格折合80万/亩进行投资建设，其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额（2020版）》及现行贵州省有关调整文件，由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。工程竣工验收合格后，乙方在2个月内完善有关工程结算资料，在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后，按照审计报告确认数予以认可。 四、工程费用支付方式： 所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方，待工程完工后计入工程总造价。实际建设投资部分，甲方将根据审计结果
送县财政局予以支付。 五、其他 本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。 六、协议生效 本协议经双方签字盖章后生效。 协议订立时间：2020年月日 协议订立地点：贵州省毕节市大方县 甲方： (公章) 乙方： (公章) 法定代表人：法定代表人： 或委托代理人：或委托代理人: 地址：地址： 联系电话：联系电话： 年月日年月日 篇二：“一口价合同”的工程价款如何结算 一口价合同”的工程价款如何结算核心内容：“一口价合同”的工程价款如何结算？“一口价”合同的工程价款结算一般会涉及工程承包合同的有效性以及工程的施工质量和进度管理等因素，它是造价咨询工作中的难点，下面由法律快车小编为您解答“一口价合同”的工程价款如何结算。 “一口价”合同的工程价款结算时，承发包双方往往会对合同或合同约定的工程价款结算条款存在很大分歧，往往以有利于自己一方的观点来否认合同或合同约定的工程价款结算条款，使工程结算达不成一致。下面就从合同有效和无效两方面分别讨论“一口价”合同的工程价款结算。 1、工程承包合同有效，一方对价款结算方式提出异议 工程竣工后，承发包一方认为合同约定的价款结算方式不能反映工程实际造价，有违公平原则，寻求价款结算调解；或者双方产生较大分歧后对簿公堂，人民法院认定合同或合同价款结算条款有效。依据《最高人民法院关于审理工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“司法解释”)第22条规定，合同约定按固
工程结算合同书范本 篇一：工程结算协议书 工程结算协议书 HY06-02 编号： 工程地点：上海市闸北区长兴路188号（近永兴路）： 工程项目：中海万锦城三期 工程合约名称：中海万锦城项目三期10号楼10-6户型样板房精工程工程合约编号：COBSH01400G0020 承包人：南通幸福建设集团股份有限公司 经上海锦港房地产发展有限公司（发包人）和南通幸福建设集团股份有限公司（承 包人）双方核对并同意，最终结算工程款如下： （1）原合同金额: RMB￥ 419，889.88元 （2）增减金额： RMB￥ 13，193.2元 （3）结算金额： RMB￥ 433，083.09元 （4）尚余保修金金额： RMB￥21，654.15元 （该保修金将视乙方履行保修责任情况而全额或部分退还） 双方同意： 1. 本结算协议书的签订仅意味着原合同价款金额的调整，并不解除承
包人按原合同中规定的所有责任与义务，双方的一切利益、义务仍以原合同为准， 除非该合同已圆满履行完毕； 2. 双方同意除承包人未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款（余额不足时 业主保留追索权利）外，从本结算书鉴定之日起，双方互不向对方提出增减 工程费用要求； 3. 于年保修期满，承包人圆满履行完成保修责任经验收合格后，剩余保修 金将按原合同之相关规定发还。 双方在年月日盖章/签署： 发包人：上海锦港房地产发展有限公司承包人：南通幸福建设集团股份有限公司 （盖章）（盖章） 法定代表人或授权代表签署法定代表人或授权代表签署 篇二：工程竣工结算协议书 工程结算协议书 发包人： 承包人：
依据双方2012 年 8 月 24 日签订的工程劳务分包合同约定的承包范围，该工程于 2013 年 2 月1日竣工并通过竣工验收，双方对本工程的质量和工期均无异议，现就本工程的竣工结算事宜，经双方友好协商，达成如下最终协议： 一、工程结算范围（参照承包范围） 二、工程结算造价 大写：壹佰叁拾陆万伍佰柒拾陆圆小写：本结算造价为本工程最终竣工结算结果，双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。 三、本协议双方盖章签字即生效，本协议共 2 份，发包人 1 份，承包人1份 发包人：（公章）承包人：（公章） 年月日 篇三：工程结算协议书 工程结算协议书（样本） 工程合约编号：工程地点： 项目名称： 工程名称：XXXXXXXX工程 建设单位（甲方）：XXXX有限公司 承包单位（乙方）：XXXX有限公司 根据甲方与乙方签订的《XXXX工程合同》及补充协议、相关竣工资料，
廉洁自律承诺书 致：南通达鼎琪建筑劳务有限公司 我项目部已与公司签订了项目经营承包协议，现我项目部（指核心层）郑重承诺： 1.不以任何形式接受相关合作单位（指分包单位、分包班组、材料供应商、机械机具供应商、周转 材料租赁单位等）赠送的实物、现金或有价礼券等； 2.不以任何形式接受相关合作单位（指分包单位、分包班组、材料供应商、机械机具供应商、周转 材料租赁单位等）支付应由其本人承担的任何费用； 3.不以任何形式接受相关合作单位（指分包单位、分包班组、材料供应商、机械机具供应商、周转 材料租赁单位等）不适当的个人利益或好处（如:为其家属/子女安排工作、提供旅游费用等）； 4.除工作餐外，不接受相关合作单位（指分包单位、分包班组、材料供应商、机械机具供应商、周 转材料租赁单位等）的宴请和其他消费； 5.不得与相关合作单位（指分包单位、分包班组、材料/设备供应商、周转材料租赁单位等）就工程 承包、工程费用、材料/设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契； 6.如项目部其他管理人员（除核心层外）有任何索取和接受利益的行为，我项目部将对照公司制度 及法律条款严肃处理并及时通知公司企业负责人。 7.保证我项目部所有相关管理人员都了解以上要求。 如未能遵守以上承诺，我项目部愿意接受公司以下的处理： 1.视我方为违约，我方承担相应的违约责任且愿意从今年工资中扣除罚款及违约金（根据涉及金额 的数额大小、情节恶劣等处以同等金额2~10倍的罚款）。如因此被终止协议，我方自愿承担全部赔偿责任。 2.在发生任何影响公司与我项目部合作的公开、公平、公正的情形时，愿意接受检察机关立案 查处。 本承诺书在我项目部与公司合作的协议、合同或其他具有约束力的文件成立时，自动成为该文件的组成部分。 南通达鼎琪建筑劳务有限公司项目部 项目经理： 生产经理： 技术负责人： 20年月日
工程结算合同协议书范 本通用版
工程结算协议 甲 方： _______________________ 乙 方： _______________________ 签订日期： ___ 年 ____ 月 _____ 日 甲方: 编号 号：
乙方: 甲乙双方因工程，以下简称本工程，于年月日签订，合同价款为人民币Y 元，承包范围包括等工程内容。施工过程中又 增加了等合同外工作内容。（可选项） 本工程已于于年月日竣工验收，经双方对账后，甲乙双方达成本工程 结算协议如下： 第一条：工程结算总造价确认 根据甲乙方双方共同确认的结算表，本工程最终结算总造价为人民币Y （其中合同价款为Y 元，合同外增加金额为Y 元）。具体明细详见“附件工程结算表”。本协议附件已经乙方审核确认，结算表中缺项、漏项、错项风险乙方承诺自行承担。结算表载明金额为双方确认的乙方完成所有工程量最终结算金额。 第二条：工程款支付确认 甲乙双方共同确认，本协议签订前甲方向乙方累计已支付的工程款为Y 元 第三条：工程结算尾款支付（可选项） 根据双方确认的工程结算总造价及累计付款金额，甲方尚需支付给乙方的工程结算尾款为 ￥元（尾款中不包括保修金）。乙方同意甲方在年月日前付清除保修金外的全部余款（即￥元）。乙方在每次收到甲方款项的同时应向甲方提供合法发票。 第四条：工程保修 本工程保修金为￥元，保修金在年保修期满后的日内结清。本工程保修期自本工程竣工验收合格之日（即年月日）起算，保修期满前乙方应 继续履行保修义务。因乙方未能履行保修义务导致甲方损失的, 乙方提出索甲方有权要求减少支付价款或向
赔。 第五条：争议管辖 双方同意，因结算产生的一切争议提交仲裁委员会仲裁。 第六条：本协议生效及其他 本协议在甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。 （以下无正文） 附件：工程结算表。 甲方：（盖章） 法定代表人/空权貿表空5 乙方：（盖章） 法定代表人/兰权弋袤i 本协议签订日期：年月曰
消防工程验收承诺书（精选5篇） 消防工程验收承诺书1 1、我司愿以1836376、29元人民币含税利总价（大写：壹佰捌拾叁万陆仟叁佰柒拾陆元贰角玖分整）承包XXX消防工程（火灾自动报警系统、室内消火栓系统、喷淋系统、室外消火栓系统、埋地室内栓管、喷淋管系统），并保证工程安装质量合格。 2、报价已包含一号厂房范围内的施工条件、材料涨价因素、临建设施、水电费、安全与文明施工、劳动保险、材料检验检测、与其它专业协调配合收尾费用等；并已考虑施工方案和赶工措施的费用内容。 3、工程范围我司已经明了，我司作为一个有经验的施工单位若有漏报漏算错算项目，由我司自行负责。 4、对于图纸中不明确的部分，计价时已考虑达到建筑安全质量和基本使用要求。 5、将来图纸外增加的内容，投标文件中已有单价的，按投标单价结算，否则按广东省最新定额和广州市所在季的信息价按三类工程结算。甲方减少项目或工程量时，按投标报价核减；当单项变更单造价小于等于3000元时，双方均不计价。同意按甲方要求更换材料或指定材料，按材料实际价差补退。 6、工程中首先提供构配件、材料的样品，得到同意后才进货施工。采取样品封存，按样品验收的措施。
7、施工工艺、方案得到同意后才进行施工。 8、对甲方自主直接发包的工程，我方将给予密切的配合与协助。报价中已包含为这些工程所做的给排水、供配电的配合和收尾费用。 9、本报价已包括消防设备检测费，并完成相关报建、报检、报验手续。 承诺单位（盖章）： XXX有限公司 法人代表（签字）： 20xx年十二月二十七日 消防工程验收承诺书2 为确保中国邮政储蓄银行营业及办公区域装修（改造）工程的安全施工，杜绝火灾等安全事故发生，根据现行《中华人民共和国消防法》和《安徽省消防条例》及相关法律规定，作为施工方，我方在自愿、诚实信用的基础上，特作出装修施工消防安全承诺，作为与中国邮政储蓄银行签订的装修工程合同附件，内容如下： 一、我方全权负责施工过程中的安全管理、防火工作，并接受中国邮政储蓄银行及政府公安消防部门的监督，接受并执行中国邮政储蓄银行及政府公安消防部门关于安全施工、防火措施的`合理要求和意见。 二、我方指定一名施工负责人具体负责施工现场安全生产及防火工作的协调、处理，并将所有施工人员基本情况提供给中国邮政储蓄银行安庆市分行备案。 三、我方制定施工消防应急措施，确保施工安全。在施工现场安放防火宣传标志，对施工人员进行安全、防火知识
项目部廉政合同 （项目经理部与施工班组） 为加强廉政建设工作，深入开展反腐败斗争，把项目部各施工队的廉政建设责任和反腐败工作责任落到实处，从源头上预防和治理腐败，根据项目部的规定和要求，特签订双方合同书。根据有关工程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目部南水北调宿迁市尾水导流工程施工02标项目经理部（以下简单甲方）与施工班组（以下简称乙方），特订立如下合同。 第一条甲乙双方的权利和义务 （一）严格遵守党和国家有关法律法规及水利部的有关廉政规定。 （二）严格执行xxxxxxxx项目经理部施工合同文件，自觉按合同办事。 （三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和项目部利益，违反工程建设管理规章制度。 （四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 （五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。 （六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理的权利。 第二条甲方的义务 （一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。 （二）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。 （三）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。 （四）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。 第三条乙方义务
工程项目廉政合同协议 书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
工程建设项目廉政合同书甲方：XXXXXXXXXXXX公司 乙方：xxxxx公司 为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。 第一条甲乙双方的责任 （一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。 （二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。 （三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律、法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和双方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。 （四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 （五）开展“廉洁文化进工地”活动。积极营造工地廉洁文化氛围，预防职务犯罪，打击商业贿赂。 第二条甲方的责任 甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后，应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。 （二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。 （三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 （四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。 （五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料和设备等。 第三条乙方的责任 应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策、尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定： （一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。 （二）不准以任何名义为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 （三）不准为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 （四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
关于工程预结算承包协议书 甲方：（身份证号码：）乙方：（身份证号码：）甲方将工程承包给乙方做工程结算(含报进度)。为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程预结算顺利进行，甲乙双方经友好协商，根据协商结果。甲、乙双方同意签订本工程预结算协议书。 一、工程预结算项目：甲方将委托乙方承担下列工程结算(含报进度)。 1、工程按总承包合同的所有内容（含电安装及防水、保温工程）。 2、建筑面积：㎡。实际建筑面积详见施工图纸。 3、工程工期：按合同约定工期为天。 4、工程合同价暂定为：按施工合同结算总价的5‰，签证部分按结算总价的 8%作为劳务费用（以工程结算价为准）。 5、经甲、乙双方协商同意，工程预结算(含报进度)费按工程结算总造价的千分 之伍计算。其费用为：竣工结算价× 5/1000。签证部分按结算总造价的百 分之捌计算，其费用为：竣工结算价×8/100。本费用包含与结算相关的 所有费用，其他任何费用不再另计； 二、甲乙双方各自承担的费用 1、甲方承担办公用品、交通费及审计过程中出现的招待及礼见费。 2、甲方承担各相关管理部门收取的各种费用。 3、乙方承担工程结算的软件费。 三、甲方的职责： 1、甲方应提供完整的工程竣工图纸、承包合同书(复印件)、图纸会审记录、 设计图纸变更、甲方更改通知单、工程签证(内容)、竣工资料、工程联
系单、材料单价确认单给乙方，以便乙方做为工程结算的资料依据。 2、甲方及时提供业主所发的工程指令单、设计变更指令单。业主、监理、 施工单位共同确认的验收资料记录。 3、甲方需在每月的25日支付乙方工资0.6万元至该工程预结算费用的85% （发放工资至乙方工资账户上），余下15%将在工程竣工结算和业主确认 总造后支付，价如逾期支付，将以每日1%收取逾期费用。 四、乙方的职责： 1、每月25日前完成当月所完成工程预算书编制、并与业主咨询公司确认当 月进度款工程金额、以便做为工程进度款拨付的依据。 2、办理工程签证； 3、跟踪预结算工作，配合甲方提供其他需要的预结算资料； 4、乙方应按竣工图纸内容及要求完成编制工程结算书，工程竣工之日起二 个月内完成工程竣工结算书并上报给甲方。 5、如果甲方再另外增加工程项目（修改方案、修改图纸除外），则每月咨询 费用由甲乙双方再协商解决。 五、本协议书一式贰份、甲方壹份，乙方壹份。工程竣工结算和业主确认总造价并 结清所有工资，本合同即告终止。 甲方：（签字按印）乙方：（签字按印） 住址：住址： 电话：电话： 银行账户： 日期：年月日日期：年月日
编号： _______________ 廉政建设合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期： ____ 年_____ 月_____ 日
项目名称: 项目地址: 委托单位名称： （简称甲方） 承包单位名称： （简称乙方） 监督单位: 规范项目建设有关各方的各项活动， 防止发生各种谋取不正 规和廉政建设规定，特订立本廉政合同 第一条 甲方工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定； （一） 不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙 方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用。 （二） 不准参加乙方安排的超标准宴请及健身、 娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、 交 通工具、高档办公用品等。 （三） 不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、 婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及岀国 （境）、 旅游等提供方便。 （四） 配偶、子女不得从事与乙方承包本项目有关的设备材料供应、 项目分包、劳务等经济活动。 （五） 不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、 设备和服 务等。 （六） 其它与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。 为加强重点项目建设中的廉政建设, 当利益的违法违纪行为, 保护国家、集体和当事人的合法权益, 根据国家有关项目建设的法律法
第二条乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执 行项目建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定： （一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。 （二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。 （三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。 （四）不准为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。 （五）其它与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。 第三条甲乙双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。 第四条甲乙双方发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利。 情节严重的，有向对方上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 第五条监督单位对甲、乙双方履行合同的情况进行监督，其职责是： （一）严格依据国家法律、法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对甲、乙双方遵纪守法情况进行监督检查； （二）参与本项目全过程活动，包括项目招投标、项目预算、合同签订、质量检查、竣工验收、决算审核等；（三）协助和指导甲、乙双方抓好廉政建设，对甲、乙双方工作人员有针对性地进行廉政教育； （四）适时对甲、乙双方的财务费用支付和使用情况进行监督检查。 第六条为促进廉政合同履行，由乙方按项目中标价的%即元向监督单位交 纳廉政保证金。 （一）廉政保证金应于年月日前交至监督单位指定的帐户内（开户单位名称：；开户行：；帐户：）。 （二）项目决算审计后，乙方及其工作人员如无违反本合同条款及其他与本项目有关的违法违纪行为，达到文
工程完工承诺书
篇一：工程完工质量保证承诺书 量保证承诺书 xxx公司： 贵我双方于2010年12月3日签订的xxxxx交易中心电缆、配电柜安装及调试工程（合同号）。现我公司对上述工程内容的质量和维保事宜慎重承诺如下： 1、本工程保修期内因安装质量问题导致用电设备发生故障或用电事故发生造成使用者经济损失的，由我公司承担相应赔偿责任。 2、本工程保修期为三年，保修期自本工程验收合格送电之日起并期满结束。 5、我公司服务热线24小时开通，抢修电话
xxxxx.并保证接到故障电话一小时内到达现场 抢修。 诺单位： 011-3-2 篇二：项目完工后的承诺书1 全承诺书 隧集团工程有限公司（简称“公司”）： 我 方（责任人）在此郑重承诺： 1 、工程完工后，我方仍继续履行我方与公司签订 的《工程施工承包责任书》中未完成的责任与义 务，向公司交清责任书规定或约定费用（管理费、 相关税收、其他费用）和本项目相关资料（如工程 竣工资料、竣工结算资料、工程审计资料、财务
会计资料、交工验收证书、竣工验收证书、质量鉴定证书、其他资料等）。 2、凡与四川华电杂谷脑水电站cx标土建工程（简称“本项目”）相关的所有对内、对外债权债务均由我方负责，并以我方家庭（自己公司）的所有财产作为担保，保证不拖欠民工工资、工程材料款、设备租赁费和其他应付款项。 3、工程交工后，本项目工程所有存在的质量问题（隐患）及质量缺陷修复和保修等相关事宜均由我方负责，与公司无关，并同意如发生以上问题，公司可以扣留我方在本项目的履约保证金、质量保证金、其他保证金及以上为本项目所作的财产担保，用于本项目的外债支付。 特此承诺 诺人（责任人）：
工程建设项目廉政合同 协议书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
工程项目名称: 工程项目地址: 建设单位(甲方): 施工单位(乙方): 为加强工程建设中的廉政建设,规范工程建设项目承发包双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定,特订立廉政合同。 第一条甲乙双方的责任 (一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。 (二)严格执行建设工程项目承发包合同文件,自觉按合同办事。 (三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。 (四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 第二条甲方的责任 甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定: (一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。 (二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。 (三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 (四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。 (五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。 第三条乙方的责任 应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范,并遵守以下规定: (一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。 (二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
竣工结算审计服务协议 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
徐汇区财政局中介服务协议 甲方：上海市徐汇区财政局 乙方：上海中洲会计师事务所有限公司 甲、乙双方经友好协商，达成以下中介服务协议： 一、协议内容： 对我区财政性基本建设逸夫小学改扩建工程项目实施： 1、工程结算审价复审。 2、工程财务竣工决算审计 乙方为甲方提供第 2 类服务。 三、服务费用 （一）工程结算审价复审。 总投资500万元以下（不含500万元），按元收取。 总投资500-1000万元（不含1000万元），按元收取。 总投资1000-3000万元（不含3000万元），按元收取。 （二）工程财务竣工决算审计。 总投资在3000万元以下（不含3000万元）的工程项目，按每件8000元收取。 本项目协议为闭口价格，由徐汇区财政局审核后按程序拨付乙方。 四、服务内容 纳入区发改委政府投资项目计划，总投资（不含土地费用）为100万元以上（含100万元），3000万元以下（不含3000万元）的基本建设项目。
纳入范围的基本建设项目在项目竣工并由财务监理单位出具项目工程竣工结算审价报告后，对项目实施项目工程竣工结算审价复审及项目财务竣工决算审计，并出具相应的工作报告。 五、权利与义务 甲方的权利与义务 1、甲方有权不定期地对乙方服务工作进行检查； 2、甲方和建设单位有权阐述对具体问题的意见和建议； 3、乙方服务内容与协议要求不符，甲方有权拒绝支付费用； 4、乙方违反协议规定及乙方其他承诺，造成甲方损失的，甲方有权要求更换服务工作人员，直至终止协议并要求乙方承担相应的赔偿责任； 5、如乙方工作中需有甲方与建设单位对第三人进行协调的事务。甲方和建设单位应尽力帮助协调； 6、甲方应根据协议规定及时与乙方结算服务费用。 乙方的权利与义务 1、乙方有权要求甲方根据协议规定及时结清服务费用； 2、乙方在提供服务过程中，如甲方或者建设单位提供的资料不明确时，可向甲方或者建设单位提出书面报告； 2、乙方有义务按本协议约定提供优质服务，按时按质按量完成服务工作； 3、乙方提供服务不得违背其在协议内的承诺； 4、乙方不得擅自将服务内容转包、分包； 六、一般服务规程 1、了解项目基本情况； 2、进驻受核查单位开展核查，评估核查风险； 3、出具核查或评估、咨询报告初稿； 4、听取受核查单位和甲方的意见； 5、出具最终核查或评估、咨询报告。
完工清算协议书 甲方： 乙方： 根据甲乙双方签订的《》（合同编号：）（以下简称“施工合同”），乙方已完成了施工合同中约定的所有施工任务，经双方友好协商，就施工合同的结算与支付事宜达成一致，特签订本协议。 1.根据施工合同，双方对最终完工工程量进行核算，累计结算为2283778.66元，设备材料款累计扣减金额为592450.55元，并综合考虑了施工过程中各种影响因素，一致确认乙方最终完工工程结算价款总额为1691328.11元（大写：人民币壹佰陆拾玖万壹仟叁佰贰拾捌元壹角壹分）。 2. 乙方为完成该合同工程所投入的人工、材料、机械以及租赁费用、措施费用和乙方的管理费、利润、税金及合同约定乙方应承担的费用均已计入上述第1条最终完工工程结算价款总额之内。本工程盈亏由乙方自行负责，且今后出现任何与乙方相关联的经济纠纷或者法律诉讼等事宜，与甲方无关，乙方对此无异议。若乙方造成甲方损失或甲方承担法律责任，乙方应全额支付甲方损失及甲方承担的法律责任。 3.根据分包合同协议书（合同编号：G/WYGG-GF-05），扣除乙方保险费用7893.13元，计算基数为合同金额1973282元。（保险费用按乙方合同金额4‰扣除）。 4.扣留乙方30%工程进度款507398.43元，在发包人与甲方办
理最终结算、审计完毕后（乙方对审计结果无条件接受），付款到审计结果的95%，剩余5%作为质量保证金。 5.乙方应得总工程款117603 6.55元（大写：人民币壹佰壹拾柒万陆仟零叁拾陆元伍角伍分）依据计算支付月报汇总表。甲方已支付乙方工程款873840.37元（大写：人民币捌拾柒万叁仟捌佰肆拾元叁角柒分）。甲方未支付乙方302196.18（大写：人民币叁拾万贰仟壹佰玖拾陆元壹角捌分）。 6.属乙方发生的各种欠款，如人工工资、材料款、设备购置及租赁费等，乙方必须迅速负责偿还，并向甲方提供清偿承诺，若有责任乙方全力承担，甲方不负任何连带责任。 7. 发包人未支付甲方的工程款和扣留的质保金，乙方应积极协助甲方向发包人办理回收工作。待甲方收到发包人支付的工程款和质保金后，按照甲方的程序（在发包人与甲方办理最终结算、审计完毕后，付款到总结算的95%，剩余5%作为质量保证金，待质保期满发包人向甲方支付质保金后且乙方将因本工程产生的债务清理完毕后），无息支付给乙方。 8.若发包人对甲方办理最终支付时扣除施工过程中由乙方原因造成的罚款，此罚款应由乙方承担，并在甲方对乙方办理支付时扣除。 9.乙方应向甲方提供符合要求的增值税发票，否则甲方将追究乙方法律责任。 10.本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，同等有效。本协议自双方签字盖章后生效，且待价款结清后自动失效。
工程施工廉政协议书（项目部与劳务队） 天水过境段第二合同段项目部
工程施工廉政协议书 甲方： 乙方： 为了加强合同段廉政建设，进一步落实上级下达的党风廉政建设目标责任，遏制腐败现象的发生，确保工程施工顺利进行，根据中共中央、国务院《关于实行党员廉政建设责任制的规定》和交通部《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见（试行）》等文件规定，以及公司廉政建设的有关要求，特签订本工程施工廉政协议书。 一、工程施工廉政目标： 1、以党的十七届四中全会精神、十七届中央纪委五次全会精神和全省交通运输系统廉政工作会议精神为指导，坚持“两手抓、两手都要硬”的方针，同心同德，求实进取。 2、严格遵守国家法律法规，遵守上级部门和集团公司及本公司的各项规章制度，讲学习、讲政治、讲正气，顾全大局，确保工程质量和进度。 3、贯彻执行党中央、国务院关于党风廉政建设和反腐败斗争的一系列指示，认真落实中央、省厅关于领导干部廉洁自律的各项规定，以及集团公司各项规定、要求，克己奉公，拒腐防变，勤俭节约，艰苦创业。
4、严肃党纪、政纪，维护国家法律、法规和法令的权威，切实做到遵章守纪，令行禁止。 5、加强行风建设，纠正不正之风，弘扬正气，树立行业新风，按集团公司要求文明施工。 6、确保施工过程不发生任何不廉洁行为。 二、乙方应遵守的廉政约定： 1、严禁转包和非法分包工程，一旦发现将取消劳务输入资格，坚决予以清退出场。 2、严格按施工规范作业，不得私自减少工序，杜绝各种营私舞弊、损害公司和项目部利益的行为，各项目部在使用劳务队伍时严禁收受贿赂，进行权钱交易。各劳务队伍不得向项目管理人员行贿，扰乱正常的招标及质量、进度管理等工作。 3、乙方必须服从项目部管理，配合项目部签订工程用工合同，以便项目部对其施工进行全过程、全方位的质量监督与管理；乙方与甲方技术管理人员不得私下交易，遇有工程预决算等重大问题，由公司领导班子和项目班子集体讨论决定。 4、乙方不准向甲方工作人员行贿、送礼、宴请或提供合约以外的任何好处，不准以任何方式和手段拉拢、腐蚀对方，做出违反建设程序和施工技术规范要求的行为。 5、乙方对甲方工作人员提出的合同约定以外的任何要求，有权予以拒绝，对甲方工作人员出现的不廉洁行为，有权向上级
竭诚为您提供优质文档/双击可除 建筑验收承诺书 篇一：工程竣工验收承诺书 篇一：工程验收承诺书资料 建设 工程竣工验收承诺书 工程名称：东宁雨润绥阳木耳大市场有限公司交易区5-9号商业用房工程、14-18号商业用 房工程、圆弧办公楼工程、金融办公楼工程、餐饮中心工程、交易区5-9号商业用房及14-18 号商业用房室外道路工程。建设单位：东宁雨润绥阳木耳大市场有限公司 监理单位：江苏宏 嘉工程管理有限公司 施工单位：黑龙江 新宏基建设集团有限公司 工程地点：黑龙江 省牡丹江市东宁县绥阳镇：
第一条承诺书依 据： 我方（黑龙江新宏 基建设集团有限公司）根据《中华人民共和国档案法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、 《城市建设档案管理规定》、《黑龙江省城市建设档案管理办法》等法律法规规定，就工程竣 工档案移交签订本承诺书。 第二条移交范围 和要求： 移交所有项合同范 围内单位工程，附属工程及室外工程（含道路、各种管线等）所形成的工程预、决算资料及 各种应当归档保存的文件材料。列入移交范围的竣工档案应是原件，并根据国家标准《建设 工程文件归档整理规范》（gb/t50328-20XX）要求组卷，确保档案真实、完整、齐全和准确。 第三条移交时间： 工程竣工档案应在 工程项目正式验收合格之日起三个月内完成移交，遇特殊情况不能按期移交的，经甲方同意， 可适当推迟移交日期，最迟不超过十二个月。
第四条甲方承诺： 1、向乙方提供城建 档案管理的有关法律法规文件，负责对乙方档案管理人员和工程档案的形成进行业务指导和 监督。 2、收到乙方工程档 案验收通知后，及时对工程档案进行预验收，并在5个工作日内提出档案验收整改意见，预 验收符合要求的发给《建设 3、移交工程竣工档 案时，应出具《城建档案移交书》。 4、甲方可受乙方的 委托对其档案资料进行组卷装订和其他综合服务，收费可按物价部门有关规定执行。 第五条乙方承诺： 1、乙方应确定一名 负责人分管城建档案工作，指定专门人员负责工程档案资料的收集、保管、整理，按移交的 要求做好移交工作。 2、工程项目正式竣 工验收时，应提前5个工作日通知甲方对工程竣工档案进行预验收，预验收不符合要求，不
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 按实结算合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
配电工程安装调试 工 合 同 书 建设单位：XXXXXX疳限公司 施工单位：XXXXXX X限公司 安装工程施工合同书 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 甲、乙双方根据〈〈中华人民共和国合同法》和〈〈建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。 第一条：工程概况
1、工程名称：新增200kva酮变 2、工程地点：_____________________ 3、承包内容：_____________________ 4、工程总造价(人民币)：223994元 5、工程工期：本工程定60天为有效施工工期，即白2011年10月26日至 2011年12月25日,如遇下列情况，工期计日顺延： (1)乙方进场施工前，甲方土建未能验收通过；甲方不能提供施工场地、施工用水用电、道路未铺设，障碍物未清除，影响进场施工或施工过程受阻。 (2)设计变更或设计方案改变，致使施工中断或影响工程进度。 (3)甲方未能在合同规定时间内向乙方帐户拨付预付款由此延误的工期按付款逾期天数顺延。 (4)施工或T接停电，因上级电网不允许停电或雨天等因素的影响厂天以上的，工期可计日顺延。 第二条：工程承包方式及决算依据 1、承包方式：设备必须按施工图纸、设计文件生产，采取按实决算方式结算。 2、工程结算依据： (1)工程预算、决算根据：费用构成及计算标准：①闽建2002]03号关于颁发〈〈全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表@2002版)的通知；② 定额采用:〈〈第二册电气设备安装工程〉”〈福建省建筑安装工程费用定额X2003 版)； (2)以现场点验实际工作量为依据进行结算。 (3)在资金未到位前，如因甲方原因致使工期延期，而此时主材料价格因市场原因发生变化，乙方编制的工程结算书对变化后的主材料价格相应进行调整，甲方应认可乙方调整后的合理价格。 第三条：材料定购保证金及工程结算方式 1、为维护甲方正当权益，免受虚假伪劣产品侵害并享有应有的售后服务，同意由乙方代为联系购买设备材料，甲方按合同签订的预算价90%交纳材料定