( 合同范本 )
甲方：
乙方：
日期：年月日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
施工管理内部承包责任合同(合
同示范文本)
The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not harmed
施工管理内部承包责任合同(合同示范文
本)
为保证工程顺利实施，保障项目业主的合法权益，根据国家有关法律、法规规定，结合___________装饰有限公司（以下简称甲方）企业管理制度的规定，甲方所承接的工程项目均由甲方工程部审核落实项目工程管理内部承包责任人（以下简称乙方），乙方自愿签订本施工管理内部承包责任合同，保证严格遵守并执行所有内容，承担各项责任。
一、进场前，乙方应对施工图纸及预算书进行审核，弄清所有施工环节点，做好现场技术交底记录，编制施工组织计划和工程进度表。若发现图纸与现场情况不符或图纸标识有误而无法施工时，应事先报告给项目部，重新确定设计方案后再进行施工。如乙方不按照图纸施工或私自与业主商定改变施工内容和方法，所造成的一切损失
由乙方承担。
二、乙方进场前必须保证和项目部及其它质监人员到现场检验工序施工情况，检验合格后，由项目部为乙方办理上道工序和下道工序移交手续后由乙方按规定时间组织施工人员进场施工。若发现上道工序存在质量问题，必须等待上道工序整改完毕或确定整改方案以后再办理移交手续，并重新调整乙方某阶段的进场时间和完工时间后乙方再组织施工人员进场施工。否则影响施工质量的一切损失由乙方承担。
三、乙方用材管理责任：乙方在施工中，应提前___________天以上安排好各项材料用料计划并仔细审核材料数量和规格尺寸等，并以详细清单形式上报给项目部，如不及时上报或尺寸差错影响工期和造成材料损失的责任由乙方负责。若乙方及时上报但甲方未及时提供材料导致乙方停工待料的，甲方补偿给乙方停工期间误工补贴，标准为每人每天___________元。甲方保证材料按预定的时间及时送到工地，乙方当即进行材料验收并核对数量，无误后签字认可，如发现材料质量问题或规格、尺寸有误时，应当即要求调换，否则导
四川XX建设集团有限公司工程项目施工 责任合同 二○一一年月日 工程项目施工责任合同
甲方：四川XX建设集团有限公司 乙方： 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和公司《工程项目财务管理制度》，为进一步完善企业施工责任制，切实加强施工项目管理，实施工程质量、安全终身负责。为明确甲、乙双方的责、权、利，以确保工程项目建设圆满完成。特签订以下责任合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、施工工期：天 （1）工程开工时间：以开工令为准, （2）工程竣工时间：年月日，总日历工期天。 4、工程质量等级：按承包合同要求标准达标。 5、该工程项目施工合同责任人： 6、工程造价：元（大写：元）。最终以竣工决算为准。 二、工程项目建设费用缴纳 甲方按工程中标价元向乙方提取%项目管理费元（大写：）。在拨该工程款时交纳。超出中标价的部分按%向甲方交纳相应管理费，最终以审计决算为准。
三、甲方责任和权利 1、在该工程项目实施前，与乙方共同同业主签订《建设工程施工合同》后，并与乙方签订《工程项目施工责任合同》。 2、授予乙方收集、整理该工程项目建设的全部资料，指导乙方工程项目建设和工程项目决算，参与工程项目竣工验收。 3、协助乙方制订《工程项目建设实施管理办法》和《工程项目施工组织计划》，在工程项目建设实施过程中提供技术管理支持，提出合理建议和意见。 4、在工程项目建设实施和执行项目《建设工程施工合同》过程中，甲方有权对工程项目实施的进度、质量、安全和资金运行等状况进行定期或不定期检查，发现问题，限期整改。因乙方工程项目建设管理不善、形象进度滞后、造成质量隐患或工程质量检验达不到国家标准，甲方有权终止合同，并同时追究乙方的经济和法律责任。 5、根据工程项目建设的实际和需要，甲方可不定期派人到乙方施工现场督促和检查，发现问题，以书面形式要求整改。若乙方拒不整改或整改不彻底，承担由此产生的一切费用。 6、在乙方对该工程项目建设质量、安全、工期不能或无力保证时，甲方有权采取应急措施，包括更换施工队伍，解除本内部责任合同，并追究乙方的经济、法律责任。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 关于承包施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：乙方：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就____县豆叩镇华丰村龙泉XX，新厂建设一事 达成一致，签订本合同。 一、工程概况 1. 1、工程名称：____县豆叩镇华丰村龙泉XX新厂建设及场平工作 1. 2、工程地点：____县豆叩镇华丰村 1. 3、工程内容： ①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理（92米70米8米）计51520立方米（含运输，运距不超过5）。 ②、厂区场平后保坎建设（92米8米高2。5米宽均距）计：18403。 ③、厂区道路硬化建设（130米10米）计：1300平方米。 ④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。 ⑤、待建部分场地绿化处理工程。 ⑥、厂房建设图纸范围内容。 ⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理（承裁30吨）。 ⑧、办公区域的装饰部分。 1. 4、工程承包范围：上述工作范围。 1. 5、工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。 二、工程质量要求：合格。 三、工程工期约定：________年____月____日进场，竣工日期________年____月____日。 四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。
五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。 六、工程造价及支付：此工程为合同包干价，总计工程造价为516。3万元（大写：伍XX拾陆万叁仟元整）。支付情况： 1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付（每月____日结算当月工程量）； 2、工程完工后，甲方将工程款在____月内（25工作日内）付至97%； 3、剩余工程款3%为保修金，保修期为________年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。 七、组成合同的文件：组成合同的文件包括： 1、本合同协议书； 2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF—1999—0201合同范畴的通用条款和专用条款； 3、标准、规范和有关技术文件； 4、图纸；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。 九、纠纷解决方式双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。 十、此合同一式肆份，双方各执两份。甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________ ________年____月____日 ________年____月____日
内部承包经营合同书范本(合 同范本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-029233
内部承包经营合同书范本(合同范本) 内部承包经营合同书范文1 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 营业执照号： 身份证号码： 为了明确发包方和承包方之间的权利义务关系，经双方友好协商，同意对四川昊祥建筑劳务有限公司分公司实行承包经营，特签订本合同，以资共同遵守。 第一条承包内容 承包方为分公司的经理，从事地区的劳务承包工程，承包方不得从事其他经营业务。 第二条承包期限
承包期从年月日起至年月日止。分公司单独建账，独立核算，盈亏由承包方享有或承担。 第三条承包指标 在承包期限内承包方向发包方每年上缴承包费计人民币元，在每个承包年度第 第四条发包方的权利义务 4.1 负责协助刻制分公司的工章，分公司账户的开立和注销，参与分公司的财务管理(财务人员由发包方派驻，其所有费用由承包方承担)。 4.2发包方根据需要派人员到承包方处理事务，其所派人员的差旅费、生活费、业务往来费等各项费用均由承包方承担;如发包方所派人员常驻承包方，其常驻人员的工资(具体工资另行协商)、生活费、差旅费等全部由承包方承担。 4.3 发包方认为承包方工作不力或有损发包方利益或承包方未按本协议履行其义务时，发包方有权收回提供给承包方的手续，并撤销对承包方的授权。
------------------- 1 I 发址4大小\1 I 单位名称（章）： I 单位地址： 建筑工程承包合同示范文本 甲方：XXX （写明名称、法定代表人和住所）（发包方） 乙方：XXX （同上） （承包方） 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条 例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。 第一条 承包工程概况（包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和 竣工日期、质量等级等内容） 第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律 （本条主要是用于涉 外方面的） 第三条 图纸（写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等 ） 第四条 甲乙双方驻工地代表（写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务） 第五条甲乙双方的基础工作 第六条工程进度计划 第七条 工程监督（包括隐蔽工程的中间验收等） 第八条人事同价款及其调整 第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间 第十条工程验收 第十一条决算 第十二条保修 第十三条争议处理 第十四条违约责任 第十五条双方约定的其他内容 第十六条 本合同一式—份，当事人各执—份。本合同自—年—月—日（写 明生效的时间或者条件）之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订 立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。 I ------------------------------- 自承编辑\方最新最热| \标准模极意见 I 单位名称（章）： I
I单位地址：I经办人： 法定代表人：丨法定代表人：丨鉴(公)证机关 委托代理人：丨委托代理人：丨(章) 电话：丨电话： 1 年月曰 电报挂号：丨电报挂号：丨〔注：除国家另有规定 1 开户银行：丨开户银行：丨外，鉴(公)证实行自1帐号：丨帐号：丨愿原则〕 邮政编码：丨邮政编码：1 年月1 1 年月 1 日 1 1 1 2. 说明建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同，包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同。建筑工程承包合同是很复杂的合同。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题，而且涉及的法律、法规也很多。 因此，订立建筑工程承包合同，应当根据不同的情况作出具体规定，力求做到准确、明确和正确，确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同，因此，更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。 一般来讲，下列三个方面的问题是应当注意的： (1)作为承包方为讲，首先要了解工程基本情况，包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。如果承包方的施工力量与工程不适应，则应当讲明，否则，应当承担相应的责任。 (2)作为发包方，应当审查承包方的资质等级，是否有力量承包此项工程。对于是否允许承包方转包，应当事先在合同中讲明。 (3)发包方应当加强对工程质量的监督检查，在合同中应当明确监督的方式、时间、工程内容; 对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排。
公司 内部经济责任承包协议项目编号： 工程名称： 承包人： 签订日期：
内部经济责任承包协议 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）： 鉴于： 1、为充分调动项目管理人员的积极性、创造性，不断提高工程项目管理水平，明确公司与项目管理人员之间的权责利，增强市场竞争力，公司（发包人）积极推进工程项目承包责任制； 2、工程项目承包责任制，是指公司（发包人）承包的工程任务，由项目内部承包人严格按照工程项目内部承包协议书的约定，依法组织项目实施，实行项目独立核算。工程项目内部承包人就项目承包所涉及相关利益，自负盈亏，自担风险；项目内部承包人与发包人必须建立劳动合同关系，并按照劳动合同发放工资、缴纳社会保险； 3、2013年11月11日，甲方经招投标程序（或磋商议标），依法承接建设项目工程的施工总承包（或分包工程）的施工任务，并与建设单位（或总承包人）正式签订了建设工程施工合同（总包合同）； 4、经乙方提出工程项目承包申请，并由甲方就其执业资质、施工业绩、管理能力、经济实力等方面进行综合考评的基础上，甲方同意由乙方承包上述工程项目的施工任务，项目其他主要管理人员由甲乙双方协商确定； 在此基础上，为了全面履行建设工程施工合同（总包合同），加强对工程项目的管理，明确甲、乙双方的权利、义务和责任，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，协商一致，达成本合同，以资共同遵守。 第一条、工程概况（具体内容根据甲方与建设方签订的施工合同为准） 1.1工程名称： 1.2工程地址： 1.3建设单位： 1.4工程规模：建筑面积：结构层次 1.5工程立项批文： 1.6承包内容： 1.7工程造价：小写（RMB）万元，大写：元 1.8工期目标：计划开工日期：，计划竣工日期：年月日，总日历天（天）
内部责任制承包合同 甲方：浙江威诗朗照明有限公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规和甲方与业主单位所签订的工程合同条款，结合公司的经营管理方法，为明确双方在项目实施过种中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、建设地点： 3、业主单位： 4、合同造价：437700元 人民币（大写）：肆拾叁万柒仟柒佰元整 第二条工程实施标准与要求 1、质量等级：合格 2、工程工期：2013年06月22日—2013年07月21日 3、安全生产：无安全事故 4、项目经理： 第三条承包范围及内容 甲方将建设业主发包的该工程的主要施工内容承包给乙方施工，具体项目有破砼路面、拆除人行道地砖、人行道青石板、沟槽土方、埋设2孔管、沟槽回填、修复人行道地砖。其中路灯产品的生产，包括太阳能板、蓄电池、灯杆、灯具由甲方负责。 第四条工程款结算与支付 按与业主丈量的实际工程量办理结算资料，乙方要及时收集工程资料，工程竣工后编制好竣工资料和决算书，与业主及时办理工程结算，甲方按乙方施工内容总价款
收取管理费14%（含税）。甲方收到业主工程款，扣除管理费后按实际支付给乙方（乙方凭材料款统一发票和民工工资清单向甲方结算）。 第五条工程质量、安全生产要求 1、乙方在施工时，要严格按施工图、业主要求和工程技术规范及质量管理条例组织施工，确保工程量施工质量，合格率达到100%。如未达到业主质量要求和工程施工技术规范要求，造成返工重修，一切责任和费用由乙方承担。 2、乙方要做好施工现场的安全围护、设置好警示牌，确保施工人员、行人、车辆安全。做好民工的安全教育和安全交底，严禁违章操作、野蛮施工，防止人员伤亡事故。如发生安全事故，由乙方承担一切责任。 3、遵守交警、交通、城管、环卫、市政等部门的有关规定，服从管理，做到施工有序、安排合理、管理到位、文明施工。 第六条劳务工资 1、乙方要维护民工的合法权利、按期支付民工工资，不得拖延和克扣民工工资，如有拖欠劳动工资，造成民工上访投诉，由乙方承担责任，并按拖欠工资总额的双倍处罚。 2、如因乙方原因不能按期竣工而延误工期，每天按合同总价款的万分之五支付违约金。 本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效。甲方：浙江威诗朗照明有限公司乙方： 法人代表： 本合同签订时间：年月日签订地点：浙江
编号：HL202084691 项目承包施工合同范本2020 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
项目承包施工合同 甲方：某某装饰工程有限公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 一、工程概况分包范围：工程分包方式：工期：年月日——年月日(共天)。 工程质量：本工程严格按照设计图纸、国家相关规范施工工艺要求施工， 施工质量达到合格标准。合同价款(暂定)￥ 二、甲方责任： 1)由甲方工地项目部全权负责合同履行，对工程质量、施工进度进行督导、检查，组织人员进行技术、安全交底等，对隐蔽工程进行专项验收及变更签证 等其它管理工作。 2)协调各分包工队之间工程进度交接验收等配合工作，协调各分包工队之 间施工现场安全、用电、卫生、垃圾处理等工作。 三、乙方责任： 1)乙方对进场工人应根据甲方要求进行岗前安全、卫生、技术等教育培训，佩带胸牌。安全帽上岗，工牌由甲方统一办理，并收取工本费XX元，XX元押
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 建筑工程内部承包责任制合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了加强企业内部经营管理，在经济承包生产责任制基础上，对其它责任制度进行进一步完善，在鉴于乙方承诺，保证有足够能力履行公司与建设单位签订的施工合同及补充条款的前提下，甲方同意将__________________________工程分配给乙方实行内部承包责任制施工。双方本着对工程负责、明确各自的质量、安全、经济等责任，经双方协商，达成如下协议：双方就工程项目施工承包达成如下协议： 一、工程基本条件（工程概况）： 工程名称：__________________________ 建设单位：__________________________ 工程造价：_________________元（大写：_____________________________人民币）。 工程规模：结构形式___________层数__________________建筑面积_________㎡ 工程地点：___________________________。
二、乙方承包内容和承包形式： 1、承包内容：以分公司下达的任务。 2、承包形式：乙方以包工包料、包费用、自负盈亏的形式承包工程施工。 （1）包工：除甲方派出的工程项目技术、管理人员外，乙方应组织与工程建设需要相适应的技术、管理人员和各工种工人。 （2）包料：所有建筑材料、机械、设备均由乙方承包，其盈利或亏损归乙方享有和承担；建设单位提供的材料按甲方与建设单位签定的“施工承包合同”有关条款进行结算。 （3）施工期限：总工期日历天，其中室外附属日历天。开工日期年月日，竣工日期年月日 （4）工程质量：质量等级按国家规范及标准要求、经过有权部门验收质量等级为合格的工程。乙方对质量承担全部的责任（包括经济的、法律的责任）。 （5）施工安全：乙方在施工期间应确保工地及周边建、构筑物和人员的安全，对安全负有完全的经济责任及相应的法律责任。 （6）包费用：承包形式中（1）至（5）所发生的各种费用均由乙方承担（包括建设单位的奖罚、质量返工、质量和安全赔偿以及所涉及本工程项目的各类奖励和赔偿等）：本工程项目的各类税、费由乙方承担（含国家和地方的各类税、费的调整）：上交甲方的管理费。 三、工程管理形式： 本工程实行项目管理，甲方指派专业技术等施工管理人员组成项目管理班子，并指定为 工地代表，对工程的质量、安全、工期、文明施工等进行指导、监督、管理。
建筑钢结构工程承包合同 合同编号：______________ 发包方：________________________________________ 承包方：________________________________________ 签订时间：________________________________________ 签订地点：________________________________________ 根据我国法律规定，为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序，经双方协商后，一致同意签订本合同，并依照履行。 第一条工程设计技术条件 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 工程范围及技术要求（本条款内容可作为合同附件列载） 1、地质资料由__________提供给设计方 2、地震烈度 2.1 地震基本烈度 2.2 钢结构建筑抗震等级 注：气象资料由承包方按国家现行规范选取 3、建筑设计规格及要求 3.1 长度（轴线） M 3.2 宽度（轴线） M 3.3 檐口高度 M 3.4 柱间距 M 3.5 跨度（跨数） M跨 3.6 屋面坡度 % 3.7 行车轨顶面高度（吊钩高度） 3.8 柱网尺寸M × M 4、结构设计荷载 4.1 屋面均布活荷载 4.2 楼面荷载 4.3 附加悬挂荷载 4.4 行车荷载 4.5 行车（单梁或双梁）型号 4.6 行车制造厂商及操作方法 4.7 屋面风机荷载 5、材质设计要求 5.1 立柱、屋架梁 架梁梁 材质构件颜色备注
内部责任成本承包合同 甲方：（简称甲方） 乙方：（简称乙方） 为加强工程施工管理，提高经济效益，增强企业的竞争能力，根据集团公司、公司及项目经理部有关全面推行责任成本管理的要求，就乙方承担的施工，经双方充分协商一致，签订本内部责任成本承包合同。 第一条工程概况 1、工程地点：省市区（线路里程：DK857+462~+940） 2、承包范围：施工图设计范围内所有工程的施工、建成及缺陷修复。 3、开工日期：200年月日。 竣工日期：200年月日 进度安排：月日前完成洞门施工，月日前完成300米成洞，200年月日前主体完工，200年月日竣工。 4、质量等级：优良。 第二条工程价款计算 乙方承担的新白源隧道施工责任成本承包按每延米：元进行承包，该隧道责任成本承包总金额为：元（Ⅱ、Ⅲ变更费用经甲乙双方协商一致按人民币：元（大写元整）包干使用，甲方今后不再考虑变更费用，乙方同时承诺不以任何理由向甲方申请变更设计费用），今后不再调整。 除施工便道修建外，其他所有临时工程及设施和今后施工便道的养护，经甲乙双方协商一致，乙方按总价人民币：元（大写：元整）一次性包干。 第三条费用包干范围 甲方对乙方实行“成本包干，独立核算，自主分配”的原则，乙方成本包干范围为乙方发生的工资、材料费、机械费及乙方因生产经营需要发生的安全保障费，劳动保险费等所有其他费用。 1、工资包括乙方生产工人、管理人员、服务人员的基本工资、加班工资、夜班津贴、工资性补贴、施
工津贴、各种生产性奖金、一次性奖金、按规定支付的职工福利基金、工会经费、劳动保护费用、社会养老保险金、住房公积金、就业保险金、医疗保险金、个人收入所得税及属于乙方职工开支范围内的全部其他费用（社会义务劳动时间工资、职工学习培训期间工资、工作调动期间工资、职工有薪假期工资、停工期间的工资等） 2、材料费包括工程施工所需材料、施工料具的购价、装卸费、运输费、采保费及运输、施工过程中的损耗。 3、机械费用包括乙方施工自备、租用、占用机械设备所发生的各项费用，包括购置费、经租费、设备占用费、维修费、燃料动力费、机械人员（司机、驾驶员、维修人员、看守人员等）工费等。 4、其他费用包括乙方施工发生的安全保障费、劳动保护费、冬雨季施工增加费用、夜间施工增加费用、检验试验费、生产工具使用费、特殊地区施工增加费、工程定位复测交点及场地清理费等其他直接费，包括临时设施费、职工差旅费、交通费、通讯费、办公费、保险费、工程保修费、工程排污费、固定资产使用费等现场经费，还包括施工队伍及设备材料转移费、业务招待费、经营活动费及施工利润和所得税等乙方与本工程相关费用。 第三条变更设计及承包款调整 1、乙方应严格按照甲方提供的技术交底及相应的施工规范、验收标准组织施工，根据甲方与业主签订的承包合同，乙方对本工程施工过程中发生的Ⅱ、Ⅲ类变更设计实行在承包款内包干。 2、乙方无权自行增减工程项目、数量及变更施工方案，否则由此引起返工所造成的费用损失、工期延误均由乙方自负。在施工过程中，如确需进行变更设计，乙方应及时向甲方提交书面资料，经甲方审查后，由甲方负责向建设单位、设计单位和监理单位申报审批。 3、根据工程施工需要，在报经建设单位、设计单位和监理单位同意后，甲方有权向乙方下达《变更设计通知》，乙方应按书面《变更设计通知》组织施工，不得拒绝执行，《变更设计通知》是本工程责任承包合同的补充。 4、承包款的调整：本合同价款为按隧道延长米单价包干。乙方承诺已充分考虑到所有风险，承诺单价按每延米：33794 元的单价一次性包干，今后不再做调整。但有如下情况可做调整： （1）、不可抗力（a、战争，入侵；b、在工程现场发生了：核反应、辐射或放射性污染；c、空中飞行物体坠落或非业主亦非承包人责任造成的爆炸、火灾；d、暴乱、骚乱。但纯属承包人或其分包人派遣与雇佣的人员由于本合同工程施工原因引起者除外。） 除以上费用不在包干范围内外，其他所有费用均在承包款内，甲方今后将不做任何调整。
编号：_____________ 建设工程内部承包协议书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，甲方为了加强企业内部经营管理，全面履行甲方与工程建设单位签订的《建设工程施工合同》以及补充协议中约定的各项条款，确保工期、质量、安全、文明、施工、环保卫生的管理目标，甲方现将以下工程发包给乙方承包经营并组织施工。经双方友好协商，订立以下条款，双方应共同遵守执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工期： 5、工程中标价：元。￥：元。以最终工程决算（结算）或审计定案金额为准。 第二条承包方式和内容 本工程实行企业内部承包责任制。乙方对本工程内容包工包料并负责全面履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》、补充协议以及本合同约定的义务，承担所有条款的履约责任和违约、赔偿责任以及相关法律责任。 第三条双方权利和义务 一、甲方权利和义务 1.负责提供工程项目实施过程必须的有关资料、证明等文件。 2.审核乙方编制的项目管理实施计划、施工组织设计及进度计划和工程结算文件。 3.委派管理
人员、技术人员有效监控、监管工程施工质量、安全以及劳务工工资、材料款的支付和专款专用工作。 4.对工程中出现的违规行为进行责令改正和罚款的权利 5协助乙方督促业主及时办理竣工验收及工程结算等手续。 二. 乙方权利和义务 1.及时办理开工报告、施工许可证等开工资料。 2. 严格按照施工规范、强制性条文、设计文件要求和《建设工程施工合同》约定条款精心组织施工，工程质量必须符合设计及国家现行的施工质量验收标准的要求。 3.及时做好施工技术内业和安全内业资料的编制工作，做到齐全、真实、有效。 4. 开工后30天内向甲方提供完整的施工图、施工许可证，开工报告一套。工程竣工验收后一个月内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图以及竣工决算资料一套（原件）。 5.乙方应及时签订劳动用工合同并为现场施工人员办理劳动保险、工伤意外保险，及时发放工人工资，若有欠款或违反国家政策、法律规定，乙方自行承担责任。甲方有权直接处理此类纠纷，造成的经济损失和法律责任亦由乙方承担。4.施工过程中乙方除应承担由于自身原因造成政府相关职能部门的经济处罚与行政处罚外，还应承担由于自身原因造成的其它经济责任和法律责任。5.乙方承担施工安全、工程质量的责任；承担延误工期的责任；承担甲方与业主签定的本工程《建设工程施工合同》以及与本工程相关材料、机械、劳务合同发生经济纠纷后的诉讼与被诉讼以及索赔与赔偿的全部费用与责任；承担由于管理不善而发生各类事件的责任。 第五条资金管理与付款方式 1.甲方按工程总造价预留质量与安全保证金 % ，待工程竣工验收合格后返还。 2.建设单位每期汇入甲方的工程款，按以下顺序使用①缴纳本项目有关的各种税
No matter what you are going through, please don't give up lightly, because there is never a kind of persistence that can be disappointed.通用参考模板（页眉可删） 承包施工合同范本 承包施工合同范本1 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，共达成如下协议。 一、工程期限： 本工程自________ 年____月___日至________ 年____月 ___日交工，施工期限为____天。逢雨天及其它重要原因，施工期限顺延。 二、材料选用： 本工程必须使用甲方指定的_______牌系列产品，型号为 ________________ 。 三、施工方法： 四、甲方工作内容： 1、甲方应向乙方提供住宿、水电、材料堆放场所，协调处理施工所遇到的一切问题。
2、甲方委派_____________为驻工地代表，协调监督本工程施工及工程验收。 3、新工程甲方应向乙方提供图纸及施工要求。 4、工程完成十天后，甲方不验收，此工程可视为合格工程。 五、乙方工作内容： l、乙方施工人员有组织、有纪律进入施工现场。 2、乙方委派_____________为驻工地代表，协调监督本工程施工及工程验收。 3、乙方施工人员必须遵守甲方各项规章制度，爱护公物、文明施工。 4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，如发生一切事故，应由乙方承担。 六、工程结算方式： 1、本工程每平米造价为_________元。 2、本工程面积约为_________m2，竣工后，按实做面积结算。 3、乙方施工人员、材料等设备进入工地后，甲方应付乙方工程总造价预付款____%，计_________元。
项目全额承包责任书 工程名称 项目部名称 签订日期 江苏省江建集团有限公司上海分公司 项目全额承包责任书 为了正确处理国家、企业、个人的利益关系，明确项目部的责任、
权利和义务，充分调动项目部人员的积极性，强化项目的目标管理，优质、高速、安全、文明、低耗地组织好工程项目的施工，上海分公司决定工程按项目法组织施工，实行项目全额承包和项目经理负责制。 上海分公司现聘任同志为项目经理，由项目经理聘任人(定编人数)组成项目经理部，担负全面施工组织管理职能，并订立项目全额承包责任书。 第一 元 第二条承包范围：公司（分公司）与业主签订的工程合同中的承包范围。 第三条承包方式：按公司、分公司有关规定，项目独立核算，实行全额经济承包，确保上交。 第四条项目承包指标： 项目责任目标成本：元；上交金额：元。 □上交金额=中标价—项目责任目标成本额 □上交金额=中标价×% □上交金额=结算价—项目责任目标成本额 □上交金额=结算价×% 第五条工期目标：各节点及总工期满足业主（总包方）的要求和合同的要求。 本工程计划开工日期：
计划竣工日期： 第六条质量目标： 第七条安全、文明施工目标： 第八条治安综合治理目标：加强对职工的教育,以预防为主，本项目杜绝打架、斗殴各种治安或刑事案件的发生；杜绝火灾事故的 发生。 第九条基础管理目标：本项目各种基础管理均需符合《建设工程施工项目管理规范》；符合质量管理体系、环境和职业健康安全管 理体系标准的要求；符合公司《质量、环境、职业健康安全管 理手册》的要求；符合公司、分公司的有关规定；并做到资料 齐全、规范、及时，符合《文件控制程序》和《质量记录控制 程序》的要求。 第十条：双方的权利与责任 （一）分公司： （1）负责按项目法施工的要求与项目经理共同配备项目部核心班子。 （2）负责督促项目部履行公司、分公司与业主签订的工程合同。 （3）负责督促项目部履行分公司与分包单位签订的工程承包合同。 （4）负责编制或指导项目部编制施工组织设计或施工方案，并负责按程序进行审批。 （5）负责项目责任目标成本的审定。 （6）负责与项目经理共同及时调整、解决项目所需的人、财、物。 （7）负责对项目的成本管理进行监控。 （8）各项目责任目标成本的调整由分公司经营科审核，并报分公司经理批准。 （9）负责督促检查指导项目的项目管理、安全文明施工、贯标及其他基础管理工作。 （10）有对项目贯彻各项规章制度、分配政策等的督察权。 （11）有对不称职的项目经理的罢免权。 （12）参加项目部主持的工程中间验收，牵头组织工程竣工验收（项目部积极配合）。 （13）指导项目部收集及编制工程竣工档案资料，按档案要求装订和
内部承包责任制合同甲方：身份证号码：手机号码：乙方：身份证号码：手机号码： 联系地址：经甲乙双方协商，甲方将市场的区域，进行划片区承包，将其中一片区委托给乙方，为了进一步调动和激 发乙方的积极性，确定乙方在市场区域的自主经营，自我发展、自负 盈亏的地位甲乙双方实行内部承包经营责任制，为明确双方的权利和义 务和责任，特订立此合同，以资共同遵守和履行。一、承包经营形式： 乙方每日提前向甲方报计划并实行发货收款（发货的同时收回货款）并 保证乙方账上至少有人民币￥ （整）作为每日向甲方进货的周 转资金，保证市场的良性运转。二、承包经营期限：自年月日起至 年月日止（包括首尾二日）。三、甲方责任： 1、按乙方每日计划 量（以实际打款为准）提供充足的货源。 1 2、市场职能部门继续对市场进行统一管理及指，如我司产品货期掌控标准、陈列的要求等。 3、对乙方所在市场操作过程中遇到的困难和疑问给予工作指导，发现乙方不按规定操作市场的行为，应及时指出，帮助整改。 4、监督乙方在合同履行期间的合法性。 四、乙方责任：1、合同签订后，乙方享有该区域的自主经营权，乙方必须服从甲方各
项政策性管理，乙方可根据该区域的实行情况向甲方提出合理的政策，双方达成共识，即可执行。2、自行负责该区域的客户关系，但不得有损于甲方的社会信誉，在操作过程中如有违规违法行为，均由乙方承担一切经济责任和法律责任。 3、严格执行安全操作制度。确保人身安全，如发生事故，其经济等一切责任均由乙方负责，甲方可协助乙方处理事故相关事宜。4、高标准、严要求做好市场工作，如因乙方原因造成市场问题，其一切经济损失均由乙方负责。甲方协同处理相关事宜。5、乙方承包经营后，实行独立核算，自负盈亏，一切债务（含陈列费等相关费用）及其它事务纠纷，经济及法律责任均由乙方独立承担。6、乙方在合同范围内的一切和公司发生的经济往来必须通过甲方记账，以1个自然月为时间段，甲方向乙方一次性返回本月利润。五、承包金的给付：2 1、合同生效后乙方应把当日所需全部货款汇入甲方账户，否则甲方有权不予发货。 2、甲方每月初（三个工作日内）向乙方按上个
工程 项 目项目经理部承包责任制合同 XX 二〇一六年月日
项目经理部承包责任制合同 工程总承包人： xx （以下简称为甲方） 责任承包人：（号：）（以下简称为乙方） 鉴于（以下简称为“业主方”）已与甲方签订《工程施工合同》（以下简称为《施工合同》），为保证该《施工合同》相关目标实现，加强项目管理，提高整体管理水平，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方责任承包本工程施工事项经充分协商达成一致，特订立本责任制承包合同，供甲乙双方共同遵照执行。 一、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程容： 1.4工程承包围：（包含施工过程中的变更、追加部分）具体承包围按甲方与业主方签订的施工合同、补充协议及附件规定的容为准。 二、承包方式 2.1承包方式：包质量安全、包文明施工、包工期、包通过甲方、业主及相关单位竣工验收，包保质保修，包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏，并包含乙方为实施合同约定的工程施工容而所发生的所有差旅、住宿、水电、生活用品（如棉被）、厨房餐具等一切费用的总承包方式。 2.2 甲、乙双方同意协商确定本工程项目的目标盈利率，乙方对本工程项目的经营管理负责；在项目竣工结算后甲方计提本工程项目竣工结算金额 的 %数值额的所得（此处为扣除各项项目成本及各项税费后的净利所得），其余剩余所得归乙方所有。
注： 1、本合同条件下甲方对乙方承包经营管理效果的考核、评价通过前述乙方上交的本工程竣工结算金额的 %数值额这唯一经营指标来体现，即无论乙方工程竣工结算经营效果的好坏，必须向甲方上交合同约定的利润比例值；除此比例值以外的所有结算额扣除项目成本后的正数余额为乙方所有，除此比例值以外所有结算额扣除项目成本后的负数差额由乙方负责补齐给甲方；如果乙方没有及时将亏损差额补足给到甲方的，甲方有权选择如下任一或几种权利行使：①提取乙方缴纳之履约保证金；②向乙方的保证人行使担保权；③行使乙方提供之抵押物的抵押权；④选择从乙方在建的其他部承包项目项下的任何一笔应付款中予以扣除。如果甲方穷尽了前述权利后，乙方尚存在负数差额的，乙方还应及时补足该差额。 2、本项目应缴纳的包括但不限于所有税金及建设管理部门和其它相关部门收取的费用、本项目总包管理费、甲方代扣代缴的营业税、教育费附加、办理的各项保险费用及各项基金支出等费用算作项目成本，由甲方在项目施工过程中予以代扣代缴。 三、施工合同价款 本项目《施工合同》项下合同价款暂定为人民币万元（￥）。价款调整方法按《施工合同》及相关补充协议中约定的相关条款执行。 四、工程量核算与确认 4.1 工程量核算与确认，执行《施工合同》的相关条款，以业主方最终确认量为准。 4.2所有现场变更与签证，必须由监理方、业主方相关人员复核签字确认，并经甲方盖章确认后生效。 4.3合同外作业项目和容的签认，执行《施工合同》的相关条款。 五、施工管理与技术要求 本合同约定之工程项目施工管理与技术要求（主要包括质量管理要求、工期及进度保证措施要求、安全文明施工要求、项目管理组织架构要求、材料进场及检测要求、专业技术要求及工程技术资料要求等）应严格按照《施工合同》、附件1：《xx地产类企业标准（质量、安全）》对应之企业各项标准、附件2：《工程项目施工管理与技术要求》及附件4：《项目经理（团队）项目质量安全管理目标责任状》约定之容执行，四者容不一致的，按要求严格者执
房屋漏水承包施工合同范本 甲方：xxxxxx 乙方：xxxxxx 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就xx漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议： 一、费用及付款方式： 甲方委托乙方修补xxxx，乙方以包干价的形式承包，包干费用xx元，大写xx，待乙 方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：xxxx。 二、施工责任： 乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为js防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工安全，保证在施工期间不影响小区业主的正常生 活秩序，并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。 三、工期及保质期： 自本合同签订之日起5日内，乙方需安排施工人员进场施工，工程施工期限为xx日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并承担因质量问题而产生的 各种费用，质保期为xx年。 四、人员管理： 乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度，服从甲方管理人员的安排，无条件配合甲 方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价 赔偿给甲方； 五、施工垃圾： 施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙 方在施工完工后负责清理运走。 六、违约责任： 甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付xxxx元的违 约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 甲方代表：甲方代表： 联系电话：联系电话： 住址： 签字日期：xxxx年xx月xx日 甲方：xx药业有限公司 乙方： 因甲方公司楼顶在使用期间出现渗水问题，乙方负责对甲方的`房屋屋顶渗水及隔热以及外墙壁剥落进行维修，经双方协商，协议如下： 1、维修时间：年月日起到年月日止 2、维修地点： 3、负责维修单位： 4、维修方案须甲方确认，并且乙方应在维修之前征得甲方同意。 5、维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间，甲方必定期须派人到现场予以质量监督和协助部分工作。在施工方施工期间，施工方有责任对施工时的人员安全负责。 6、房屋维修期的注意事项：甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备，（如垃圾材料的堆放）。 7、维修之后的房屋质量的验收和审核：由双方事先约定（以解决漏水为主）或者以相关行业标准为验收标准。 8、在维修期间所产生的水电费用都由甲方负责予以负担。 9、根据双方的协商，本次维修采取乙方包工包料的方式实施。 10、本工程维修发生的费用共计人民币153000元（大写十五万叁千元整），关于费用的支付：无论采取以上任何一种合作方式，甲方应在乙方进场之后付本次维修费用的50%，在维修结束后付45%，余下5%保修期满后甲方在行支付。 11、本房屋漏水维修合同一式两份，双方各持一份。
内部责任承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方承建的蒋坚平、黄美云私宅其中钢筋制作安装工程由乙方承包，为明确双方责任，经协商后特订立如下合同条款，以资执行： 一、工作内容：按本工程施工图纸中所有钢筋工程（如：制作、切割、早焊、安装、垃圾清理、材料整理及堆放、铁丝、切割片、电焊条、搬运等一切钢筋工程）。 二、工程质量：乙方应严格按照图纸规定施工，执行国家验收规范及强制性条文规定，必须保证达到合格工程标准，如达不到本标准而引起的返工费及由此引起的其他一切损失由乙方承担；如工程已无法返工而不能达到合同标准，则总承包款的30%作为违约金赔偿给甲方。 三、价格：本工程的价格为元/吨，确保工程质量。 四、付款方式：自开工后分次分部工程支付（具体为：基础完成至±0.000及回填土完毕支付承包款元，主体完成结构砼浇捣后支付元）；主体工程全部结束并通过结顶中间验收后按实际施工建筑面积再支付（即：付至总额的），余款竣工验收后一个月付清。 五、工期：工期为本私宅建筑挖土之日开始计算，日历天内完工，如拖延工期，甲方对乙方按元/天处罚（在结算中扣除）。 六、作业的每道工序每次都要做好落手清工作（包括钢筋偏位调整），如不做好落手清工作，则每次罚款元（项目部开罚款为准）；如项目部派人员清理或调整的一切费用归乙方承担（所发生的费用在本次支付承包款中扣除）。不得浪费材料，如浪费材料则按原材料成本的倍处罚。 页脚内容1
七、在第一条工作内容范围内的工程量，乙方无条件必须完成，如建设单位从甲、乙双方已约定的工作量中收回部分工程量，则甲、乙双方结算时应扣除这些工程量的承包款（以定额测算及比例推算法计算）。 八、由乙方自行组织施工人员、确定工资及发放工资。如乙方所得承包款不及时下发给每个员工，而产生不良影响及不良后果，甲方有权采取必要的一切措施，使工程能顺利进行。甲方采取必要的措施所发生的一切经济费用由乙方承担。 九、甲方仅提供机具为升降机、搅拌机及配电设备，其它一切机工具（如：开吊机、电焊机、折弯机、切割机、卷扬机等一切施工中所需机工具）及所需配套用具等均由乙方自负。 十、乙方中途无故停工（包括中途无故中止合同），或者明显不能满足进度和质量要求的，经甲方多次催促不采取措施，则甲方有权更换施工班组，以上两种情况发生其中之一的，甲方将终止支付其他一切余款。到工程全部竣工后，甲方再与乙方办理结算手续，但乙方必须承担结算后所得所有承包款的作为赔偿金给甲方，甲方在付款时扣除。 十一、乙方必须执行项目部的统一领导，遵守甲方的各种规章制度（包括各种会议纪要），如有违反，则按规章制度（及有关会议纪要）的有关规定处理。 十二、安全：乙方必须严格按照安全生产操作规程，做到安全文明施工，遵守甲方的一切规章制度，服从项目部的统一指挥，如发生一切不安全的大小事故均由乙方承担一切损失和责任。非乙方原因造成的事故由双方协商处理解决。 十三、乙方在本工地做工人员，必须持有四证：身份证、务工证、暂住证和户口所在地的婚育证，并将花名册报工程项目部。如办四证困难，甲方协助办理，其费用由乙方承担。 十四、其他： 1、乙方（或委托人）必须亲临施工现场，每天到项目部报到，否则以每天元予以处罚（以 页脚内容2