当前位置:文档之家› 安装工程劳务分包合同word模板

安装工程劳务分包合同word模板

安装工程劳务分包合同word模板

合同编号:

安装工程劳务分包合同

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《天河龙城桂花苑*号楼施工总承包合同》以及国家有关法律、法规,并结合本工程的具体情况,双方本着平等互利、协商一致的原则,达成以下协议:第一条工程概况

1.1 工程名称:天河龙城桂花苑*号楼(以下简称本工程)

1.2 工程地点:郑州市天河路

1.3 承包范围:

给排水工程(包含暖气工程和室外落水管安装工程)、电气工程、消防工程、通风工程等天河龙城桂花苑5号楼设计图纸内所有安装工程的管线预埋(包括预留洞)、器具安装、设备调试及检测等。

1.4 承包方式:清包工、包定额辅材、包小型工具机械设备、包工期、包质量、包验收合格、包现场内临水临电安装和维护、包安全文明施工。

第二条合同工期

2.1 合同总工期:本工程工期共个日历天;

本工程阶段性工期以甲方确认的《工程进度计划》为准,乙方须无条件执行。

2.2 根据工程总体考虑,甲方可以要求乙方优先完成一个或多个部分或调整施工顺序,

乙方须无条件服从,并且不得延误剩余工作。

2.3 对以下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延:

2.3.1 不可抗力

2.3.2 由于重大设计变更导致工程量增加(超过20%)

2.3.3 乙方以书面形式提出申请,但未能从甲方收到施工所急需的指示、图纸、详图或标高,以致影响施工造成工程停工的。

2.3.4 乙方必须在上述情况发生后5天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出书面报告。

2.4 乙方在2.3条款情况发生5天内,应就延误的内容和因此产生的工期延误向甲方提出书面报告;乙方在2.3条款所述事件发生后5天内没有提出书面报告,即被视为乙方无延期要求。

第三条质量与验收

3.1 质量标准:达到国家有关质量验收合格标准,同时必须达到河南省工程“中州杯”标准要求。

3.2 施工规程:乙方应认真按照国家施工技术及验收规范、图集、标准、法规和本工程的施工图纸要求以及达到业主、监理、甲方要求。如果施工图纸、甲方指令和国家及当地政府施工技术及验收规范、规程、图集、标准、法规等之间有不一致或差异的地方,乙方应以质量要求较高者为标准施工。乙方工作人员须接受甲方及监理的检查检验,并为检查检验提供便利条件。若工程验收不合格,乙方应按甲方要求返工、修改,并承担由自身原因导致返工修改的费用。

3.3 隐蔽工程的检查:工程具备覆盖掩盖条件,乙方在自检合格的条件下,提前24 小时通知甲方验收,经验收合格后,方可进行下道工序施工。若在规定时间内未经甲方验收认

可,或验收不合格又不整改,自行进入下道工序施工,甲方有权通知暂停施工,或采取必要的检测手段进行检测,由此而造成的工期延误、经济损失均由乙方承担。如乙方违反上述约定,每违约一次甲方将给予乙方5000元的处罚,并保留其它索赔的权力。

3.4 质量问题处理:乙方在施工中如发现有质量问题或隐患须立即通知甲方,不得自行处理,如在施工中发现乙方对质量问题隐瞒不报的,甚至未经甲方允许自行处理的,甲方净给予乙方每发现一次5000 元的处罚,并保留其它索赔的权利。

第四条合同价款及调整

4.1 计量依据:按建筑面积进行结算。建筑面积计算依据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2005。

4.2 合同单价:元/㎡(大写:每平方)。

4.3 变更约定:本合同约定如发生下列情况,仅对工程量可进行调整,但合同单价不调整。

4.3.1对工程设计变更、工程签证或甲方指令等变更文件引起建筑面积的增减,甲方在合同结算时进行调整。

4.3.2对于没有引起建筑面积增减的工程设计变更、工程签证或工程承包人指令等变更文件,按照《河南省建设工程工程量清单综合单价》(2008版)中人工费含量,工程承包人在合同结算时进行调整。

4.3.3 对于无法按照4.3.1条款和4.3.2条款计算的工程设计变更、工程签证或工程承包人指令等变更文件时,经工程承包人签字确认后,在合同结算时按每个人工100 元/日计算。

4.3.4 本工程不存在计时工及其它零星人工费用。除非发生甲方要求乙方承担合同范围外的工作以及因甲方指令错误导致的返工外,一律不予签工。

4.4在进行工程设计变更、工程签证或甲方指令等变更文件劳务报酬与费用的计算时,4.3.1条、4.3.2条、4.3.3禁止同时使用重复计算。

第五条工程款的支付

5.1 每月支付乙方施工班组基本生活费用两万元。

5.2 工程主体完工,支付乙方已完工程量的70%。

5.3 本安装合同范围内的工程全部完成工程并具备竣工验收条件,支付乙方已完工程量的80%。

5.4 工程竣工验收合格后,支付乙方本合同结算价的95%,剩余5%结算工程款作为安装工程保修金。

5.5 保修金的返还:待工程保修期满壹年后,甲方无息返还给乙方2%;保修期满贰年后,甲方把剩余保修金一次性无息返还给乙方。

5.6 乙方使用甲方有偿资源费用在支付工程进度款中扣除。

第六条材料管理

6.1 甲方仅限于提供本安装项目除定额辅材外的主材。

6.2 乙方负责提供本安装项目非主材以外的定额规定的施工辅材。

6.3 乙方必须严格执行甲方制定的项目材料定额耗用指标管理办法,坚持定额核料、定额领料和定额用料制度,杜绝材料超用和浪费现象。

6.4 乙方施工由于管理不善产生甲方材料超额使用,造成主材超用其定额材料以外的超用材料,费用由乙方承担。

6.5 对于甲方供应的材料,乙方应设专人办理限额领料手续,做到工完料净场清,乙方在施工过程中不符合合同约定材料消耗指标造成材料浪费的超额使用,由乙方负责并支付费用。

第七条机械设备工具管理

7.1 甲方仅为乙方提供施工现场已有的可利用的垂直运输机械,其他中小型机械、电动工具和施工工具全部出乙方自备。

7.2 乙方施工所需中小型机械(冲击钻、手枪钻、切割机、电动铆钉枪、手动铆钉枪、斜口锤、管钳、手动缴板、手捡葫芦等,但不限于此)一律自带、自用、自管、自修。

7.3 乙方须提供施工中所需各种加工机具(必须是国家家正规厂家产品),且保证性能良好,符合甲方的安全要求及政府的有关规定。

7.4 乙方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报甲方安全员验收。

7.5 如果除本分包合同协议条款规定,应由乙方应当提供的各种资源或服务,但乙方没有能力或其自有的资源不符合分包合同的要求时,乙方在使用甲方提供的资源或服务,费用按甲方有关规定执行,并在工程进度款中扣除。

7.6 乙方提供的各种施工设备及工具一旦进入本工程施工现场,在分包工程的实施过程中应当视为本工程财产。未经甲方书面许可,乙方不得自行运出施工现场,但该施工设备或工具在施工中确实闲置,在征得甲方书面同意后,方可将其运出施工现场。

第八条图纸

8.1 图纸提供日期:施工前提供乙方承包范围内的所有施工图纸。

8.2 图纸提供套数:甲方向乙方提供施工图壹套,若乙方需超此数费用由乙方自行承担。

第九条甲方驻工地代表

9.1 甲方指定为驻工地代表,甲方代表行使合同约定权利、履行合同约定的义务。有关甲方指令、通知由甲方代表签字生效。

第十条乙方驻工地代表

10.1 乙方指定为驻工地代表,乙方代表行使合同约定的权利,履行合同约定的义务。

10.2 乙方驻工地代表的职责权限:

10.2.1 负责向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划;

10.2.2 负责参与工程各类检查验收工;

10.2.3 按甲方审批确认的加工组织设计、工期控制目标、材料消耗控制指标、质量目标、现场安文明施工目标和甲方代表依据本工程实际情况发出的指令、甲方代表批准施工作业计划施工,履行本合同规定的其他权利和义务;

10.2.4 负责组织协调本工程的施工;

10.2.5 负责安全生产及文明施工。

第十一条甲方权利与义务

11.1 负责提供甲方现场管理人员名单,如有变动,提前一周通知乙方。

11.2 负责组织图纸会审和技术交底,确认乙方编制的施工组织设计及总的工期控制目标,审查乙方编制的详细施工作业计划。

11.3 定期组织召开生产例会。

11.4 甲方视现场内的实际情况给乙方提供材料堆放、加工场地,乙方须在甲方协调管理的条件下合理使用,乙方须负责上述使用场地的加工棚、库房的搭设。

11.5 根据现场实际情况划分区域以储存乙方按施工总体进度计划运到现场的材料设备,但若该材料设备的位置影响工程施工时或不符合标准时,甲方有权根据施工需要提前通知乙方调整或转移该材料设备。

11.6 负责提供乙方本工程施工所需的水源、电源接口,费用由乙方承担。

11.7 乙方必须严格执行总包方的现场用水用电管理制度,乙方人员如有违规行为,甲方将予以处罚,并将在乙方工程进度款中扣除

11.8 甲方免费为乙方提供现场已有的可利用的垂直的垂直运输工具,但乙方必须在甲

方协调管理的条件下合理使用。

11.9 负责提供工程定位、轴线控制点及水准点;具体的轴线和标高由乙方负责。

11.10 负责与业主和行政主管部门等有关部门的联系工作。

11.11 负责组织对乙方施工的隐蔽和预检分项工程的验收,对乙方施工的质量、进度、材料消耗、安全和文明施工进行监督。

11.12 负责组织分部工程和工程竣工验收工作。

11.13 负责各分项工程的进度控制,协调组织同一现场乙方之间的穿插配合;协助乙方解决施工难题,配合协调好乙方与其他方的关系,确保工程顺利进行。

11.14 负责在合同规定的时间内审核乙方的工程量。

11.15 实行标识管理,现场内采用符合统一的安全、质量、材料标识。

11.16 合同签订后,在合同期内如果乙方失去相应的法律行为能力,甲方有权终止合同。

11.17 甲方若发现乙方在施工过程中材料消耗、质量、进度、安全、文明施工及其他方面存在问题,甲方有权责令乙方采取相应措施,乙方必须无条件服从,情况严重时,甲方有权终止合同,清退队伍,由此造成的损失由乙方承担,并不能提出任何索赔。

11.18 甲方随时有权对乙方的工作进行监督、检查、控制,如由于乙方履约不力时(如乙方不具备工程之施工条件或出于工程进度、质量、劳动力资源、技术等级等方面考虑,其中有一项达不到要求的),不能达到业主或甲方要求时,甲方可另行分包该承包范围内的部分或全部或终止本合同,另行分包的费用由甲方经谈判后确定,无须征求乙方意见,发生费用从乙方费用中扣除并追加索赔(包括工期、费用等)。

11.19 根据工程的进展及现场的需要,甲方在本工程的履约过程中,有权将本分包工程范围中的任何工作内容另行分包给第三方,乙方须承诺在本分包工程的履约过程中不得为

此而向甲方索赔工期方面及经济方面的任何索赔。

第十二条乙方权利与义务

12.1 合同一经签定,就已视为乙方己全面接受现场及工程目前的现状,不能以不了解为由提出任何条件。

l2.2 乙方应对甲方提供的施工图纸就乙方施工范围内的施工图纸内容、图纸设计质量、图纸设计深度进行审查,提出可能引起设计变更、工程洽商的问题。

12.3 乙方须按甲方的通知准时进场施工,并在两日内具备施工条件。根据甲方指定的加工范围和本工程的具体情况,合理科学地编制施工组织设计,依据合同工期编制总进度计划,编制机械设备、劳动力、材料及中间产品的进场计划。

12.4 乙方须为满足甲方施工进度、质量、安全、文明标化管理、材料消耗指标、低值易耗品消耗指标等要求,随时按甲方指令无条件追加现场使用的设备、机具、安全设施及人员投入,以确保达到施工进度、质量、安全、文明施工、材料控制等目标要求;为达到上述要求,乙方采取各种措施的费用己包含于合同单价中,不再增加任何费用。乙方应设安全管理员负责现场安全文明施工工作。在工程施工过程中,乙方不得随意抽调管理人员;对乙方的管理人员,若不能尽到管理责任,乙方应及时予以更换。

12.5 乙方负责保管自有及甲方移交、委托乙方管理、使用材料、机具、设备等,并保证其完好无缺。

12.6 负责施工界区内施工水电的连接;配合甲方做好与监理、业主、设计院等部门联系工作,接受管理部门的管理督导;在施工过程中,乙方必须遵纪守法,必须遵守甲方的各项规章制度,并接受甲方各方面的监督和检查。

12.7 乙方须完善施工图达到顺利施工的目的;执行甲方的施工组织设计,并按要求编制详细的施工方案报甲方审批,只有经甲方审批后的施工方案方可正式使用,但这种审批并

不免除乙方的责任。

12.8 严格按照本工程设计要求、设计变更通知单和国家现行建筑工程验收规范进行施工。

12.9 负责所承包工程现场成品的保护工作,并保证不损坏其它施工方的已完项目,如有损坏,乙方自费予以修复。

12.10 乙方应负责本工程的施工中所产生的垃圾的清洁工作及生活区的环境卫生工作,由此引起的一切费用由乙方承担。

12.11 乙方的施工现场必须达到文明工地的标准:按施工安全规范规定,做好预防事故的各项安全措施,确保施工安全和第三者的安全,如因乙方原因发生的安全事故由乙方承担全部责任;乙方必须加强施工组织管理,保证现场整洁文明,做到文明施工,减少施工噪声对周围居民的干扰,否则,由出此引起的一切罚款由乙方承担。

12.12 乙方应对工程进行质量的管理和控制,如在施工过程中出现质量问题,甲方将向乙方索赔所有的经济及工其他损失。

12.13 乙方必须有相当的资金筹措实力,工程进度款若因业主原因末支付给甲方,乙方需要筹措资金保证本分包工程的按期施工,不得借故停工,不得对甲方进行工期、费用等方面的索赔。

12.14 本工程的施工所需的机械设备(除甲方可提供的以外)以及工具由乙方自行负责。

12.15 施工中产生的施工垃圾由乙方集中到甲方现场指定的堆放地点,由甲方负责将施工垃圾运出施工现场。

12.16 乙方承包范围内的脚手架由乙方负责租赁、搭设(除甲方可提供的以外)。

12.17 乙方应严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求。

12.18 乙方应严格按照甲方的总体施工组织设计和方案进行施工,未经甲方代表同意,

不得擅自更改施工方案。

12.19 在甲方总体计划下按甲方要求的格式编制月度、周生产计划和材料需用计划,每月22日前上报下月施工进度计划及材料需用计划,每周报周进度计划;经甲方审批后的施工进度计划一旦下达,必须保证全面完成;为保障各项进度计划的顺利实施,乙方应按照甲方进度计划要求提前做好劳动力的组织工作,并根据甲方各阶段进度计划要求提供足够劳动力,如由于乙方劳动力阶段不足造成工期拖延而必须采取抢工措施,一切费用由乙方负责。

12.20 乙方必须严格遵守甲方现场有关安全生产、文明施工、后勤卫生、消防、保卫的各项管理规定,如违反规定,由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。

12.21 乙方必须按甲方审核通过(或甲方制定)的施工方案进行施工,保证保证工程质量所需的措施费、人工费用(包含人工降效及抢工费等)由乙方负责,无论发生任何情况均不作调整。

12.22 乙方代表及施工管理人员应按甲方要求及时参加甲方组织召开的月度、周生产例会。

12.23 乙方除承担本合同规定的违约责任外,还应承担由于乙方的原因给其它第三方造成的损失的责任。

12.24 乙方应负责施工作业面工完场清工作,确保现场文明施工。并将施工作业区的垃圾清运至甲方指定的现场垃圾堆放点。确保现场文明施工。若乙方不能做到工完场清,则甲方有权令其它分包完成该项目工作,其费用由乙方承担。

12.25 乙方须负责自身生活区、办公区及自设仓库的保卫、安全。

12.26 需使用甲方现场已有的垂直运输机械时,由甲方统一协调安排后方可使用。

12.27 凡图上注明或从施工考虑,所有须预留的孔、洞、槽等均由乙方负责;由于其它乙方的施工错误需要重新修改洞口,乙方应为其进行修改。

12.28 负责已完工项目在竣工验收合格前的保管工作,在竣工验收合格移交前清理完施工现场。

第十三条乙方工作人员

13.1 因为乙方工人自身证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担,因此造成的甲方的经济损失由乙方承担。

13.2 乙方管理人员和施工人员必须是精通技术并善于管理,否则甲方有权建议更换,乙方应按此分包合同文件的有关规定向甲方提交人员名单接受甲方审查,审查合格后方可录用,未经甲方批准,施工中不得随意更换。如乙方未经甲方批准调整更换人员,亦视为乙方违约。

13.3 任何时候,甲方均有权责成乙方调换其任何人员。

第十四条暂停施工

甲方代表在确有必要时,可要求乙方暂停施工,并在提出要求后提出处理意见,乙方须按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求,甲方代表批准后继续施工。停工责任在甲方,相应顺延工期。停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用且不顺延工期。

第十五条工程停建或缓建

由于政策变化或不可抗力(以及甲乙双方之外)原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程,已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自身机械设备和人员撤出施工现场,甲方应为乙方撤出提供必要条件。

第十六条安全施工及事故处理

16.1 根据谁施工谁负责安全的原则,乙方作为分包必须全面负责施工过程中的安全生产,甲方有负责监督检查的权利。

16.2 乙方按有关规定及甲方要求严格执行施工现场安全标准管理,采取严格的保护措施,承担由于安全措施不力所造成的责任和费用。

16.3 乙方应贯彻文明施工原则,在施工过程中遵守相关单位的有关规定。

16.4 加强现场安全、消防、保卫制度,确保安全施工;加强防盗,防破坏巡逻等安全保卫工作。

16.5 乙方必须保证合理用工,且不违反下列规定:

16.5.1 乙方保证不使用不满16周岁的童工;

16.5.2 对16周岁以上,不满18周岁的未成年人不安排四级体力强度的工作;

16.5.3 严格执行女工“四级”保护规定;

16.5.4 年满55周岁以上以及患有心脏病、高血压等突发性疾病的人员不得进行施工作业。

16.6 发生重大伤亡或其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方同时做好现场安全保护工作。所发生的安全事故费用本着由谁造成的谁承担的原则;乙方应积极配合甲方进行保险索赔事宜,索赔所得款全部归于甲方,乙方不得有异议。

第十七条保修

17.1 本工程保修期:本合同约定质量保修期为贰年。

17.2 在保修期内,乙方在接到通知后24 小时内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,费用由乙方无条件承担或由甲方直接从保修金中扣除。

第十八条工程分包

本工程乙方不得另行分包、转包,若有此发生,一经发现,甲方有权单方面随时终止本合同,乙方必须无条件接受,同时乙方必须承担一切法律责任,并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

第十九条新工艺的应用

甲方所采用的新工艺、新技术乙方必须积极配合实施,乙方须为甲方提供的先进工艺及技术保密。新工艺和新技术在实施前甲方对乙方进行书面交底。

第二十条特别条款

20.1 为确保本工程的工期和质量,乙方应保证按照甲方的施工组织设计、总进度计划和质量要求精心的组织施工,保证施工人员的技术水平和数量,所有施工人员必须是乙方自有工人,乙方在现场配备施工管理人员,对施工过程把关,服从甲方的管理。

20.2 在履约过程中,若乙方施工进度和施工质量明显不符合工期及质量要求,甲方有权指令乙方限期在3 天内,采取赶工措施或质量改进措施。若乙方在限期内仍未取得明显的效果,不能令甲方满意,则甲方有权解除合同,同时应赔偿甲方的损失。

20.3 乙方须服从甲方及甲方转发工程业主及监理单位的指令。未经甲方同意,乙方不得以任何理由与工程业主及监理发生任何工作关系,乙方不得直接致函工程业主方或监理方,也不得直接接受工程业主方或监理方的指令,如乙方违反此规定,则甲方将视为乙方违约,并按乙方违约给予处罚。

20.4 乙方应有承担一定风险的能力,当甲方资金出现短缺暂不到位时,乙方应给予充分理解,接受甲方工程款延迟支付的要求,并妥善安排工作,保证所属工人不干扰甲方的工作。

第二十一条争议

21.1 甲、乙方双方因合同发生争议,以协商为主,协商不能取得一致的,可向工程所在当地的法院提出诉讼。

21.2 争议发生后,除出现下列情况,双方都应履行合同,保持连续施工,保护已完工程。

2I.2.1 合同确己无法履行。

21.2.2 调解要求停止施工,且为甲乙双方接受。

21.2.3 法院要求停止施工。

第二十二条违约责任

22.1 因甲方原因不按合同约定履行自己的各项义务,应承担违约责任,工期相应顺延。

22.2 下列情况之一者属于乙方违约:

22.2.1 施工质量未达到要求或施工过程中甲方认为施工质量存在问题;

22.2.2 未按合同约定完成自己的工作和责任;

22.2.3 因乙方原因不能按工期完工,包括达不到甲方阶段性工期目标,施工质量达不到规范要求或乙方单方面毁约,乙方应按合同处罚条款承担责任;

22.2.4 乙方未按本合同规定承担责任,而给工程造成隐患时,应承担违约责任。

第二十三条索赔

23.1 甲方不按约定履行合同造成工程延误,工期相应顺延。

23.2 乙方不按约定履行合同,造成的工程延期和损失均由乙方承担,并应赔偿给甲方造成的损失。

23.3 工期:乙方根据甲方下达的总工期目标和阶段性工期目标,经甲方考核验收,如果由于乙方原因未达到进度目标要求或工程不能按合同工期按期竣工时,乙方每延期壹天,乙方须向甲方支付违约金5000元/每个日历天直至相应工程竣工验收合格之日止。(此违约金甲方有权直接从工程款中扣除)

23.4 质量:乙方施工质量达不到要求且未限期整改,甲方将对乙方处以损失的5倍处罚且不低于1000元。

第二十四条附则

24.1 本合同经双方签字盖章后即生效,待保修期满价款结清后失效。

24.2 本合同一式肆份,甲方执叁份、乙方执壹份。

24.3 本合同其他未尽事宜可另订补充合同。

甲方:乙方:

合同签订时间:年月日

合同签订地点:

后附乙方身份证复印件

劳务分包合同参考模板

(BF―2009―0208) 合同编号:XX市房屋建筑和市政基础设施工程 劳务分包合同 二○○九年八月

第一部分协议书 劳务作业发包人:(以下简称发包人)劳务作业承包人:(以下简称承包人) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致,订立本合同。 1、工程名称: 2、分包合同内容: 2.1本合同分包范围:(工程项目和范围应明确具体) 2.2本合同劳务作业内容:(应明确具体穷尽所有分包的作业内容) 3、工程地点: 建筑面积: 4、合同价款总额(签订合同时不确定总金额的写明“暂估”):¥元, 人民币大写元整。 5、分包工作期限 开工日期:年月日(暂定,具体开工日期以发包人的书面开工通知确定的日期为准) 竣工日期:年月日(应明确具体)

总日历天数为:天 6、劳务作业人数:人。 7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)中标通知书(如有); (3)投标书及其附件(如有); (4)专用条款; (5)通用条款; (6)标准、规范及有关技术文件; (7)图纸及工程量清单; (8)合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件; 8、合同生效: 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间:年月日(必须明确具体)合同订立地点: 发包人:(合同专用章)承包人:(合同专用章) 地址:地址: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 联系电话:联系电话:

第二部分通用条款 9、发包人权利和义务: 9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后,发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人;逾期不答复的,视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上款所述结算程序完成后,发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。 9.3 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5 按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查,确保工程质量,对存在的质量隐患及时提出整改要求。 9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。 9.8 认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,制定安全防护措施,提供安全防护设备,确保施工安全。 9.9检查承包人工人持证情况,禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。 9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时,应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求,逾期不行使告知权利的,视为放弃此项权利。 9.11 行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时,应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。 9.12 按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保

建筑工程模板劳务分包合同77783

建筑工程模板劳务分包合同 甲方:陕西金鑫劳务有限责任公司 乙方:______________________________模板班组 一、工程名称及地点 1、工程名称:宝富服饰(江西)有限公司工程。 2、工程地点:江西省鄱阳县芦田工业园区。 二、工程概况 ______________的单体结构,建筑面积约____________㎡。 三、承包内容及方式 1、按包工的方式将建施、结施图纸中所有的模板工程,包括制作、安装、拆除、清理、完工后的模板、木方褪钉、材料堆放整齐(其中包括二次结构、压顶等本栋的全部模板工程等)。 2、乙方按照甲方提供的图纸、设计变更及建筑施工规范进行施工,包工、质量进度、安全文明、(加固材料、铁钉、铁线等乙方全部包干)、风险、利润及其它费用等。 (注:施工用的灯线、插板线、斗车全由乙方付债)。 四、承包单价、预结算及付款方式 1、工程造价按房屋结构展开面积计算,每平方米____________元。 2、乙方每完成一层工程量,甲方七天内按每完成一层工程量支付每层工程款的70%。 3、单幢按图完工后,模板拆除、清理、堆放整齐,凿除爆模后支付单幢的90%,余下10%待本工程完工验收后一个月内一次性结算完毕尾款。

4、乙方如果中途没有人或材料供应不上造成没跟上甲方施工工期,乙方必须退场。结算按实际完成的工程量进行结算,按搌开面积每平方米元计算(包括材料、人工费)。 五、工程量增减 增加工程量是乙方必须履行接受的任务,当工程增加或减少时,均按实际发生的工程量与原定单价计算,在不能用工程量计算时,则按江西人工定额50元/工日计算。 六、工程奖罚 1、合同期自20_____年_____月_____日至20_____年_____月_____日共__________日历天,同时根据施工工程实际情况,甲、乙双方协商确定分层分部施工工期。因图纸变更、甲方原因或人力不可抗拒的自然灾害影响,工期顺延(有现场施工管理人员签证)除外。 2、爆模一处罚款100元,并赔材料费、负责清凿处理及赔材料费。 3、柱子倾斜超过1cm,罚款200元。 4、发现工人不按规定佩戴安全帽的,每人每次罚款20元。 5、发现工人随地大小便,每人每次罚款50元,并罚清理干净。 6、发现工人在现场吸烟的,每人每次罚款300元。 7、乙方应严格按照甲方的要求施工,柱、梁模板全部使用新模板,其它的部位可以使用旧模板,如果发现不按规定施工的,每次罚款100元。乙方必须配一层半模板、支架。 8、没有经过现场施工员的同意私自开锯夹板的,按照每块夹板100元进行罚款。 七、质量等级 1、本工程模板安装必须达到优良等级。

水电安装劳务分包合同

编号:001 xxxxxxx·xxxxxx项目部 水 电 安 装 劳 务 分 包 合 同 工程发包人:xxxxx·xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目部 劳务分包人: 1

水电安装劳务分包合同 甲方:xxxxxxxxxxx项目部 乙方:身份证号码: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的具体情况,在乙方已踏勘现场并充分理解施工图和甲方编制的施工组织设计的前提下,经甲、乙双方友好协商,为了确保工程顺利完成,明确双方职责,就本工程水电安装劳务分包事宜,签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称:xxxxxxxxxxxxxxxx工程 二、工程地点:xxxxxxxxxxxxx 三、承包方式:劳务分包方式 第二条工程承包范围及分包方式 1、本工程水电安装以包工不包料,包安全,包文明施工,包工期,包工人的劳保福费、保险费、冬雨季施工费、社保费,包自用的机械设备和小型工具(垂直运输设备由甲方提供)。包绝缘胶带,包预埋填充辅材,包本栋号工程其他班组施工需用的临时用水用电并安装到位,确保本工程施工的正常用水用电。 2、按甲方指定的图纸范围及变更和技术交底要求,预埋所有的穿线管、给水管、排水管、雨水管和空调穿墙管,排污管、屋面排水管、空调溢水管、阳台排水管安装施工确保竣工,如有变更增加工程量按实结算。 3、安装分户室内空开箱及空开、分户弱电箱、从电表箱到分户室内空开箱的管线,安装分户室内所有现浇天棚上、剪力墙的照明线管和接线盒,安装电井到分户室内弱电箱的穿线管及室内可视电视的穿线管,且所有预埋管线穿钢丝,确保线路畅通。 2

模板工程劳务分包合同

模板工程劳务分包合同【合同编号:】 发包方: 承包方: 工程名称: 工程地点:

签订日期:年月日 发包方: (以下称甲方)承包方:(以下称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,以兹共同遵守执行。 第一条:工程概况 .工程名称: .工程地点: 第二条:工程承包范围及内容 .承包范围:工程施工之模板制作、安装。 .工程内容:本工程项目包括但不仅限于以下工作内容:模板制作、安装与拆除。乙方根据甲方提供的施工图纸、会审纪要及变更通知单和工程量清单等规定的内容施工,具体见第四条《工程量清单表》。 第三条:承包方式 本工程采用综合单价包干方式承包。由乙方包工、包辅材(铁钉、铁丝等)、包施工机械及机具、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包验收合格等全部施工所需费用。并按图按规范及国家相关标准、操作规程和业主、监理、甲方及相关部门的要求、指令进行施工。 第四条:工程包干单价、合价及工程量计算 .工程包干单价:详见《工程量清单表》。 包干单价已包含但不仅限于以下内容: )清单中综合单价视为乙方已熟悉本工程的现场条件、图纸及技术要求、包工内容等,在本合同执行期间,上述综合单价均不因地质条件、劳务、材料、设备或其他影响合同实施成本的事件发生变动而进行调整;

)综合单价已包含乙方施工人员的工资、福利待遇、劳动合同和保险、劳保费用、夜餐费用、办理平安卡和暂住证费用以及管理费和利润等; )包括材料二次运输、脚手架的搭设与拆除、超高超深费等措施费用(脚手架材料甲供); )包括负责本工程所需的全部辅材(铁钉、铁丝等)、耗材和施工机械及小型机具(含其维修、耗材等费用)等; )施工期间因天气、水、电、机具和其它工作交接原因等所造成的停工窝工费用,赶工措施费等; )相应的安全生产、文明施工措施费用及工完场清等费用。 .工程量计算方法: 《工程量清单表》中的数量为暂定数量,按乙方实际完成工程量进行结算。 第五条:工期要求 .施工工期:按甲方施工进度要求,组织人力按时完成。时间由进场开始暂定个日历天完工(年月日至年月日); .乙方须严格按甲方要求的工期完工,如因乙方施工能力达不到工程质量和进度要求,经督促仍无法满足要求的,甲方有权减少相应工程量,或解除本合同,乙方按甲方的要求退场,甲方另行组织有能力的分包队伍进场施工,且甲方只按乙方实际已完合格工程量的向乙方办理结算和支付,乙方不得有任何异议。 、乙方施工延误工期的,按逾期时间,按日向甲方承担合同总价款的违约金,给甲方造成的损失超过以上违约金的,以实际损失为准。 第六条:工程质量要求 按甲方提供的施工图纸、设计变更图纸及说明、图纸会审记录、施工方案所规定的技术要求和国家规范、相关标准、操作规程以及业主、监理、甲方及相关部门的要求,按图按规范进行施工。. .必须达到设计图纸及合同、规范等文件的要求。 .乙方必须服从甲方人员检查、验收,对未达到标准、规范等质量要求的,对不合格产品乙方必须无条件按要求及时返工,由此给甲方、乙方造成的全部损失由乙方负赔偿和承担,且工期不顺延。 第七条:工程款支付和结算 .工程量计算:乙方每月日前向甲方报计量资料。甲方须于收齐资料后的天内审

管道安装劳务分包合同

管道安装劳务分包合同 发包方(以下简称甲方) 承包方(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规之规定,结合本工程的实际情况,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就有关管道安装劳务工程事宜达成如下协议。 第一条工程概括 1、工程名称:榆林市第二毛纺织厂家属区供热工程一级官网。 2、工程地点:本官网工程位于榆林市新二路及航宇路至二毛家属院自二级官网。 3、承包内容:切割回收、管线安装工程。 4、承包方式:采取包工、包焊条锯片等一切辅助设备材料及发电设备的方式发包给乙方负责施工,甲方只负责吊车和发电用的柴油配备和供给,其余均有乙方负责。 第二条施工工期 本工程的施工工期由甲方根据工程的实际施工进度情况确定开工日期,乙方必须在接到甲方通知起12小时内进场施工,并严格按照甲方安排的施工进度时间完成工程施工。 第三条包干单价 1、焊接以每个焊接接口为单价(Φ为内径)Φ1000mm 元/个Φ700mm 元/个Φ500mm 元/个Φ400mm 元/个Φ200mm 元/个 2、切割以每个切口为单价(Φ为内径))Φ1000mm 元/个Φ700mm 元/个Φ500mm 元/个Φ400mm 元/个Φ200mm 元/个 3、除包干项目外,实际工程量以实际发生的数量为准,工程款按实际的工程量乘以包干价进行计算。 4、付款方式:每阶段完成以后,由乙方报送进度完成量,按工程进度的计量款后按完成量的70%支付进度款。余额款待工程竣工验收后7天内一次付清。 5、质量要求:乙方应按照《国家标准建筑建筑工程质量标准及检验评定表》中的规范要求组织施工,本工程的质量等级应达到合格标准。 第四条甲方的职责 1、甲方负责提供场内发电、水源、材料制作安装场地。 2、根据乙方提出的用料计划及时供应材料 3、甲方负责协调施工现场各分项工程交叉作业 4、对乙方的施工质量、工期进度、施工安全进行监督。 5、如图纸或现场的尺寸进行变更及增减项目及时通知乙方 6、安装合同约定向乙方支付工程款 第五条乙方的职责 1、乙方应严格按设计图纸及项目部要求精心施工,做到保质、保量、按期完成任务,必须将质量问题消灭在操作过程中,并义务提供检验用的试件、样件。由乙方引起的质量问题,由乙方承担一切经济损失

北京市建设工程劳务分包合同(官方范本)

编号:YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 文档中文字均可自行修改 编订:YunBo Network

北京市建设工程劳务分包合同(官方范本) 编号:______________ 发包人:_______________________________________________________ ________________ 承包人:_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称:_______________________________________________________ __________ 施工地址:_______________________________________________________

_______区(县) 发包人(全称):_______________________________________________________ ______ 承包人(全称):_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称:_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况:_______________________________________________________

建筑工程劳务承包合同模板

建筑工程劳务承包合同模板发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守): 一.工程概况: 1.工程名称:西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。2.工程地址: 3.建筑面积:16662.80平方米 4.结构类型:框架 5.工程造价: 二.承包方式: 承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。 三.承包范围: 1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防水及外墙面隔热保温等工程) 四.承包工期:

1.开工时间:XX年月日(以双方确定的开工报告为准)2.竣工时间:XX年月日 五.费用标准: 1.劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元(结算单价:框架每平方75/m2计算,砖砌体内外墙抹灰及面砖,楼地坪按每平方米为47元) 2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。 3.工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币XX元以内,甲方不另外补份,变更量在XX元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。 六.工程质量 在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。 七.履行保证金及劳务人工费及支付: 1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。 2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。 3.本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以每本月25日进行工程量的结算,次月

安装工程劳务分包合同含安全协议

安装工程劳务分包合同 甲方 _______________________________ (以下称“甲方”) 乙方: _______________________________ (以下称“乙方)为确保按期优质完成施工任务,明确双方权利、义务关系,依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家和地方有关法律、法规和条例的规定,遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则,经过劳务招标、议标、协商等程序,甲乙双方签订劳务分包合同,共同遵守执行。乙方将根据本合同(包括其中提到的所有文件及其附件)的规定,在甲方的监督和管理下履行本合同所约定的全部工程内容,向甲方提供相应的服务,并在保修期内承担工程质量保修责任。 一、合同双方的协议 第1条工程概况 1.1 工程名称:________________________________________ 1.2 工程地点:________________________________________ 第2条工程承包范围、施工内容及承包方式 2.1 承包范围: 公寓式办公楼及地下室空调水系统、给排水系统 2.2施工内容:包括但不限于上述承包范围内管线、套管、洞口、箱、盒的预留预埋及其调整、修复、开槽补槽、墙面地面支模修复、防水的所有费用、制作安装、试验、调试、成品保护、验收、清理、移交、培训、业主及承包商所供设备材料的现场二次搬运、缺陷、修复、保修期内的保养维修及其它为完成本工程所需要的工作。乙方不得以施工范围或内容变更为由向甲方提出任何索赔要求;以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。注:甲方有权根据业主、总包

和实际工程需要对施工内容作相应调整,并且不涉及该合同综合人工费单价及指定乙方供应的辅材费、机械费、优惠比例的增加。 2.3 承包方式: 以包综合人工费单价及指定乙方供应的辅材费、机械费优惠比例,包质量、包工期、包安全、包文明施工的方式承包,工程量按实结算。部分辅材如焊材等的采购厂家需要得到甲方、业主和顾问的认可。 第3条合同工期 3.1 开工日期:根据甲方与业主合同要求,暂定年月日进场; 3.2 完(竣)工日期:根据甲方与业主合同要求,2011年9月30日裙房商场不分具 备竣工条件,2012年4月30日所有工程具备竣工条件; 注:1、甲方有权根据业主、总包和实际工程需要对工期作相应调整,并且不涉及费用的增加。 2、合同竣工期限应包括星期天、老公假期及公众假期;改期限除第14条工期延误及第33条不可抗力外,不因暴风或恶劣天气延长。 第4条工程质量及安全文明施工 4.1 工程质量标准:一次性验收通过,达到《建设工程施工质量验收统一标准》及现行国家、地方和其它行业的规定,符合工程设计技术规范、图纸及地方政府部门对有关工程的最新要求,如以上要求有不一致的地方,以最高及最严格的要求为准,配合总承包单位确保宁波市“甬江杯”和上海市优质安装工程“申安杯”,争创浙江省“钱江杯”或更高奖项。 4.2 安全文明施工:事故死亡率为零,轻伤率w 1.5 %。,确保无重大安全事故,火灾事 故和恶性中毒事件,确保宁波市“文明施工工地”,争创浙江省“文明施工工地”。 4.3 环境工作目标: 1) 为实现本项目最终取得新加坡绿色建筑金奖( Green Mark Gold )的目标,施工总承包将满足Green Mark Gold 环保建筑认证体系以及凯德置地关于绿色施工要求。 2) 满足“国家绿色施工评价标准”要求。 3) 满足“中建绿色施工评价标准”。 4) 噪声排放达标,符合《建筑施工场界噪声限值》规定。 5) 污水排放达标,生产及生活污水经沉淀后排放,达至V规定标准。 6)控制粉尘排放,施工现场道路硬化,办公区环境绿化,达至U现场目测五扬尘;达至U _______

专业劳务分包合同范本

合同编号:zwjfb-1502劳务分包合同

北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人:(以下简称发包人)劳务作业承包人:(以下简称承包人) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致,订立本合同。 1、工程名称: 2、劳务分包合同内容: 2.1本合同劳务分包范围: 本次工程量清单及图纸中标明部分(详见清单后附) 3、合同价款总额Y (人民币),大写:。----------- 4、分包工作期限 开工日期:2015年11 月20 日--------------------------------

竣工日期:2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为:120天_____________ 5、劳务作业人数:70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本协议 (2)专用条款 (3)通用条款 (4)《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准; 2 -2 - (5)图纸及工程量清单; (6)合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件; 7、合同生效: 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间:2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点:北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人:(合同专用章)承包人:(合同专用章)

址:址:住地 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 话系联电:系话3 :电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务: 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后,发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人;逾期不答复的,视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后,发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查,确保工程质量,对存在

2020年防水工程劳务分包合同参照模板

合同编号: 防水工程劳务分包合同 甲方:(以下简称“甲方”) 乙方:(以下简称“乙方”) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包规模: 二、承包的范围、工作内容及方式 (一)承包范围:,承包内容如下(以下描述仅是概括性的,并不仅限于以下内容,乙方应全面了解工程的实际范围,并承担其所有的风险)。 1、包括按甲方提供的本分包合同“一、工程概况 1、工程名称”中所描述的工程施工图纸内所包含的所有需进行防水部位施工工作内容。 2、其它甲方认为有需要的零星工程。 (二)承包方式:本工程所有防水工程的材料运输、基层清理及处理扫、铺设(刷涂)防水材料、工完场清等所需的人工,包施工用工机具等,包安全包文明施工; 三、合同工期: 工程合同工期总日历天数天,拟从年月日开始施工,至年月日完工。如未具体约定合同工期,乙方施工进度必须满足甲方的进度要求,否则按本合同相关条款进行处罚。 乙方的工人必须在年月日(公历)前进驻施工现场,否则视为乙方违约。 因甲方原因及不可抗力因素导致停工的,工期可顺延。 四、合同价款 1、本合同为固定单价合同,工程暂定总价:¥(大写元); 2、劳务分包综合单价:详见附件一。 3、固定综合单价包括但不仅限于: 3.1固定综合单价包含所需的人工费、工机具费、进退场费、施工技术措施费、安全文明施工费、保险费、管理费及利润等完成本合同工程全部工作所需的各项费用 3.1.1. 承包模式:包人工、包施工用机械、包施工措施等费用、包安全文明施工,包保险、包管理费、包利润、

电气安装工程劳务分包合同

电气工程劳务分包合同 工程名称:__________________________________________________ 分包内容:__________________________________________________ 发包方:____________________________________________________ 承包方:____________________________________________________ 青岛市建设委员会制定 青岛市工商行政管理

电气工程劳务分包合同 发包方: ________________________________________________ (以下简称甲方) 承包方: ___________ (身份证号码:)(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就____________________________ 项目电气工程劳务分包施工事项协商一致,为了明确双方的责任与义务,订立本劳务工程分包合同,以便共同执行。 一、工程概况: 1、__________________________________________________________________ 工程名称: 2、__________________________________________________________________ 工程地点: 3、__________________________________________________________________ 承包范围: 4、工程内容:图纸范围内所有电气部分的施工以及施工现场围挡内所有临时用电安拆及日常维护 二、承包范围 1、承包方式:本工程采取包工不包主料方式承包(乙方包人工、辅材、机械,详见第二、 2 条)。 2、甲乙双方提供的材料及工具:甲方提供的机具材料有电气工程主材(主辅材按2003消耗量定额规定或双方另行商议作为合同附件)、现场临时用电材料、塔吊、塔吊照明设备、钢丝绳、卡环、标识牌、宣传牌、警示牌、宣传标语、警示标语、机械操作规程牌;除此之外所有 辅材、小型机械、工具、设备、劳动保护用品均由乙方提供。 3、工程质量验收:依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收,工程验收以工程监理、项目质检员、项目经理的验收意见为准。 4、工作内容包括但不限于以下施工内容: (1)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调 试等施工图纸要求内容。 (2)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装 及调试等施工图纸要求内容。 (3)弱电系统(电视、电话、宽带网):管路预留、预埋(含穿墙套管)、穿引线及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸内容

劳务分包合同协议范本

劳务分包合同 甲方(承包人): 法定代表人: 乙方(分包人): 法定代表人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方的权利、义务和经济责任,结合本工程具体情况,经双方协商一致,订立本合同。 第1条工程概况 工程名称: 工程地点: 建筑面积:平方米 结构层次: 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围: (1)按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知, 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变,均己纳入承包范围以内。 (2)包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品; (3)现场主材由甲方提供,按照节约用料的原则进行使用,超过预算量, 除非工程量有所增加,否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容:所有给水(冷热水)排水(雨、污、废水)工程及给水管道 清洗,水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即:

2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等; 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试; 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试; 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试; 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输(塔吊不能用时); 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象; 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清; 2.2.12 施工期间的文明施工:验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋,并与下道工序办理交接手续; 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素,需采用人工进行二次作业:(1)机械故障; (2)停水停电; (3)不可抗拒的气候条件; (4)设计变更及其他; (5)现场材料整堆。 2.3 承包方式:

劳务分包合同模板(模板)

劳务分包合同 合同编号: 本《劳务分包合同》(以下简称“本合同”)由以下双方于年月日在中华人民共和国市签署: 甲方: 授权代表: 地址: 乙方:施工队 负责人: 负责人身份证号: 地址: (本协议中,甲方、乙方单独称为“一方”,合称为“双方”。) 鉴于: 甲方与已签订水利工程总承包合同(合同名称:【】;合同编号:【】),就甲方承包发包人发包的水利工程项目等事宜达成一致。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、规章及规范性文件(以下简称“法律法规”)的规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就甲方将其承包的水利工程项目中的劳务部分分包给乙方等事项协商一致,订立本合同。 第一部分专用条款

第一条劳务作业概况 1.1 劳务作业地点:(县区) 1.2 劳务作业内容、规模:管道土方开挖、回填、安装,闸阀井,过路过沟等(劳务作业量清单详见附件一)。 第二条合同工期 2.1 开工日期: 2.2 竣工日期: 2.3 合同工期总日历天数天。 2.4 冬季停工期:为保证劳务作业质量,在确定上述合同工期时,甲、乙双方已经充分考虑了施工地冬季停工问题。自甲方根据本合同第二章“通用条款”第1.1.1条、第1.1.2条之约定,向乙方签发《停工令》后,在甲方向乙方签发《复工令》前,乙方不得擅自施工。停工期间的时间未计入上述“合同工期总日历天数”。 第三条劳务作业技术标准、完工标准及劳务作业质量保修期 3.1 详见水利工程项目招标文件、投标文件相关内容; 3.2 符合监理单位要求; 3.3 本合同项下劳务作业质量保修期为:自完工验收之日起1 年。 第四条劳务作业现场负责人 4.1 甲方指定的现场负责人: 姓名: 职务: 联系方式: 甲方委托的职权为:对乙方进行本合同项下的劳务作业进行技术指导和监督。 4.2 乙方指派的现场负责人 姓名: 职务: 联系方式: 乙方委托的职权为:在甲方的指导和监督下完成本合同项下的劳务作业。 4.3 乙方如需要更换现场负责人,应至少提前7天以书面形式通知甲方,并

最新建筑劳务分包合同标准模板下载

本文为word格式,下载后可编辑修改,也可直接使用 最新建筑劳务分包合同 编号: ______________ 发包人:_______________________________________________________________________ 承包人:_______________________________________________________________________ 分包工程名称:_________________________________________________________________ 施工地址:______________________________________________________________ 区(县)北京市建设委员会 二00二年印制 发包人(全称):_____________________________________________________________ 承包人(全称):_____________________________________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 11工程名称:__________________________________________________________________ 12工程概况:_________________________________________________________________ 13分包工作内容:____________________________________________________________ 范围包括:

安装工程劳务承包合同

【编号】 HBCJ-LW-SD-2018-000 **************公司 《 ****** 项目劳务承包合同》 (专业:水电安装工程) 甲方(委托方): 联系电话: 乙方(承包方): 联系电话: 签订日期:年月日

水电安装工程劳务承包合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人以共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况,为明确责任和经济关系,加强协作,共同完成工程建设任务,经双方协商达成下列合同条款,以便双方在施工、结算中共同遵守。 第一条工程概况、承包范围及内容 1. 工程名称:***项目 2. 工程地点:*** 3. 承包方式:劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理(施工管理、已完工程保护等)。 4. 承包范围: (1)包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容,并负责该区域内现场临水、临电(二级配电箱内)以及塔吊照明的施工及维护工作。 (2)主体工程(包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地,止水钢板焊接施工等)(给排水均以室外井为界限,电有?配电房按低压屏下端,单栋按总箱)需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞(吊模)等工作由乙方自行完成,且不得因预埋预留等影响其他工种施工,否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失,情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。 (3)现场临水、临电(含一,二级配电箱及开关箱,临时办公室及宿舍)以及塔吊照明的施工﹑维护。

勘察设计劳务分包合同样本

勘察设计劳务分包合同 (建筑工程设计) 项目名称: 发包方(甲方): 分包方(乙方): 签订时间: 签定地点:

发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作,该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同,共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件: 1:500地形图(建设范围及红线图)、有关市政设施资料(给水水压;供电负荷;道路标高等)、工程地质勘查报告书(深度满足国家相关规范要求)、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间:

合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作,人数应满足甲方要求;配合甲方进行方案设计工作,并根据需要到现场进行方案汇报工作;根据工程需要,安排专业设计人员进行图纸绘制工作;所有的效果图由乙方负责完成,并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数: 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份,电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间: 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定,本合同勘察设计劳务分包费用合计¥万元(大写:)。 6.2 付款进度: 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元; 6.2.2 工程进行一半支付万元; 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内,甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任

模板劳务分包合同

合同编号: 陕西兴达建筑劳务有限公司 模 板 工 程 劳 务 分 包 合 同 陕西兴达建筑劳务有限公司合同管理办公室 二0一八年印制 模板工程劳务分包合同

发包人(全称):(甲方) 承包人(全称):(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 工程概况: 1.4 承包工作内容:图纸所涉及全部模板工程 范围包括:木方、模板的下货,配合文明施工,二次结构、材料归堆、模板取钉、工完场清,场内材料转运等。 1.5承包方式:包工不包料(包木工机械及手提电动工具、劳动保护用品等),包人工、包安全、包质量、包工期、包合同中所有的内容,一次性劳务包干,乙方自负盈亏,同时也不得将工程另行转包。 第二条合同工期 1、按照项目部总工期计划安排工期;及周计划、日计划执行。只能提前,不能拖后。 2、乙方必须严格按甲方的形象进度计划组织施工,并应根据进度增加劳动力,24小时全天后随时出动,若因乙方原因造成进度拖延,完不成甲方制定的周进度、日进度、每推迟一天处罚_____元。 3、对乙方无力或各种原因引起延后工期且整改不力,甲方有权采取措施,组织人

员进场作业,所产生的费用在乙方承包工程款中扣出,或划出部分工作量由其他班组施工,被划出作业的工作量的费用,在原承包价格基础上提升20%由乙方负担。因乙方确实无力施工时,甲方要求乙方退场,解除合同关系,视为乙方违约,按合同第十三条进行处 第三条合同价款 4.2 合同价款的确定原则: 由承、发包双方协商一致,确认: 4.2.1 本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同单价不再调整。 4.2.2 分项工程承包单价为: (1)按模板接触面积元/ m2(据实结算) (2) 4.3 对合同价款内容的明确: 工资单价包括施工准备至工程达到约定质量、安全、文明施工等级的全部的用工费用,合同价款均含工资津贴、劳保福利、保险等。 第五条发包人的权利及义务 5.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。 5.2 提供必要技术资料和办理施工洽商。 5.3 负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度,工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。 5.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。 5.5 负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查

木工模板工程劳务分包合同范本

(以下称甲方) (以下称乙方) 依照中华人民共和国合同法、建筑法及其它法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲乙双方就本工程木工模板项目的劳务分包事项,经协商达成一致,订立本合同。 一、工程名称:。 二、工程地址:。 三、施工内容:主体结构有关模板的一切内容(含工程变更)。 四、工期:按甲方要求。 五、工作承包内容及双方责任: 1、乙方负责施工图纸内所有项目模板制作安装、支模前、支模后的清理、架子搭设、拆除、二次运输及装卸、所有预留孔、洞的模板安装和制作,脱模剂、防水胶的涂刷,焊定位筋【(自带小型工具:手提电锯、电钻、扳手、螺丝刀,钳子锤子、撬杠等。)铁丝、钉子、胶带、双面胶带、】,配合放细部线、甲方引水平控制线点,乙方自行抄平。充分积极配合甲方管理人员施工,签字接受各项技术交底, 每层模板拆除后要及时清理本层卫生,模板翻到上一层2天内若不清理完毕每托延一天罚款200元, 2、按工地计划时间完成工作面,并在支模前、后及时清理木屑等杂物,交给第二个工

序施工,若影响第二个工序施工,按当层工资造价罚20%处理。 3、模板安装应保证模板刚性、垂直度、平整度,拼缝严密,几何尺寸、标高准确在砼浇时派专人检查,在混凝土浇完后保证几何尺寸、标高准确,若发生爆模、变形、漏浆,。砼达到80%强度后及时剔凿、处理漏浆、清除螺栓窜墙塑料套管及杂物。如由乙方原因造成的质量问题,建设方给予的罚款及直接和间接造成的损失由乙方承担, 每次支模完毕后,要自行检查合格后报甲方,再由甲方报建设方验收,若一次验不过除建设单位罚款外甲方要给予罚款200元每次。 止水台、阳台栏板、落地窗等上翻和下翻檐、板按甲方要求一次支模成活,浇筑砼时无守模者每次罚款100元。拆模时五临边要加网防护。 4、每层拆膜后的碎木屑、模板及漏浆及时清理干净,拉到现场管理人员指定的地方堆放。 5、工期必须达到由项目按公司具体要求规定的工期完成,否则有权给予处罚(因下雨、停电等自然原因导致无法施工及甲方原因停工除外)。 6、乙方如未经甲方同意擅自撤人,甲方按乙方完成成活工作量的60%结算工资(混凝土浇注后)。没完成成活的不予结算, 7、出现质量问题要及时整改,该做的活及时做完,否则甲方管理人员有权出高价安排其他工人去做,乙方无条件接受并承担该费用。此人工费和其他罚款从每次的拨付工程款中扣除。 8、每次拨付工程款必须有现场相关管理人员签字(扣除罚款后)方可支付。 六、合同价格、付款方式及结算工资: 1、单价为:元/平方米,按图纸计模板粘模计算。 2付款方式:按从地基致正负零砼浇注完成后10日内付完成量的85%支付,以上每完成6层砼浇注完成后10日内付完成量的85%,以此类推,待主体完工(支撑架和模板

相关主题