当前位置:文档之家› 水电工承包劳务合同

水电工承包劳务合同

水电工承包劳务合同

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、遵循平等自愿、公开和诚信的原则,经双方充分协商,就工程水电工劳务承包一事达成如下协议:

一、发包方式

甲方将相关工程水电安装劳务一事,以包工的形式发包给乙方承包。

二、发包单价及工作内容

甲方将本工程的水电安装劳务一事以元/m2的单价发包给乙方,工作内容包括图纸上属水电安装范畴的有关事项(给水到户、电到户、客厅负责预埋管子)及本工程工地上相关的临时水电安装。

三、乙方责任

1、乙方必须具备水电安装的相关资质及各种水电安装的工具。

2、要保证工程的工程质量及符合安全生产相关法律、法规的要求,按时完成本工程的所有水电安装业务及临时水电安装,做到按时上下班,随叫随到,需加班的一定加班,做到工地不停工,人不离电,每天必须至少有一位水电工的工地上班。

3、乙方上班不但要注意自身安全,而且要保证本工程现场的用电安全。

四、甲方责任

甲方负责本工程的相关水电安装的所有材料。做到供货及时,质量保证,不误水电安装工的时间。

五、乙方交押金元,在层完工后无息退还押金。

六、付款方式

基础正负零完工付,

一层完工付。

二层完工付。

三层完工付。

四层完工付。

五层完工付。

六层完工付。

七层完工付。

八层完工付。

甲方要求乙方做点工,按每工日200元计算。

七、未尽事宜,双方另外协商。

七、本合同一式二份,签字生效。

甲方:乙方:

年月日

企业能否与个人签订劳务合同

企业能否与个人签订劳务合同

篇一:个人与公司之间能否形成劳务关系 劳动关系概念:是指在运用劳动能力、实现劳动过程中,劳动者与用人单位(劳动使用者)之间的社会劳动关系。 并不是所有与劳动有关的社会关系均由劳动法调整,有些与劳动有关的社会关系由其他法律调整。由劳动法调整的劳动关系是和劳动有着直接关系的,劳动是这种关系的基础和实质。因此劳动法调整的是狭义上的劳动关系。 劳动关系的特征:1、劳动关系是在社会劳动过程中发生的关系。2、劳动关系的主体双方,一方是劳动者,一方是劳动使用者(或用人单位)。3、劳动关系主体在维护各自经济利益的过程中,双主的地位是平等的。4、劳动关系主体双方存在管理和被管理关系,即劳动关系建立后,劳动者要依法服从经营者的管理,遵守规章、制度。这种双方之间的从属关系是劳动关系的特点。

劳务关系是指两个或两个以上的平等主体之间就劳务事项进行等价交换过程中形成的一种经济关系。其主体是不确定的,可能是法人之间的关系,也可能是自然人之间的关系,还可能是法人与自然人之间的关系。其内容和表现形式是多样化的。劳务关系是由两个或两个以上的平等主体,通过劳务合同建立的一种民事权利义务关系。该合同可以是书面形式,也可以是口头形式和其它形式。其适用的法律主要是《中华人民共和国合同法》。三、劳动关系与劳务关系的联系与区别 当劳务关系的平等主体是两个,而且一方是用人单位,另一方是自然人时,它的情形与劳动关系很相近,从现象上看都是一方提供劳动力,另一方支付劳动报酬,因此两者很容易混淆。还有一种派遣劳务人员或借用人员的情形,致使两个单位之间的劳务关系与派出或借出单位与劳动者之间的劳动关系紧密地交叉在一起。这是它们相联系的一面。

水电安装合同范本

水电安装合同范本 1、水电安装合同 甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1、工程地点: 2、工程承包方式:。 3、工期:20XX年月20XX年月日止。 4、合同价款:本合同工程预算造价人民币(大写),若有变更施工内容及增加工程项目,需甲方确认,增加工程造价按实结算。与业主结算下浮13%作甲方管理费。 5、A、工程量确定方式(按以下先后顺序执行): 1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。 B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式: 1。合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格,则沿用; 2。合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格,则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算,原管理费、利润水平不变。如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上,则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用,如换算时出现类似项目中没有的材料单价,按双方协商一致的材料单价结算。 3。当甲方提出变更通知,乙方认为产生了增加费用,乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后5个日历天向甲方提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告,该类变更所涉及的

增加费用视同已包括在合同价款中,不另增加。 4。由于甲方指令而引起的施工方案的变更,若乙方认为产生了增加费用,乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准,该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。 5。xx由乙方提出的施工方案变更,若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用,乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准,该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。 6。xx当甲方提出的施工方案有变更时,乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工,否则,由此引起的损失和(或)延误的工期由乙方承担。 7。xx凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的,均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。 8。xx在变更实施过程中,乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况,以此作为将来费用结算的依据,否则甲方可以拒绝计量,甲方无须支付相关费用,费用由乙方自负。 第二条xx关于材料供给约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。 2、甲方供应的材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。 第三条xx关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。

水电工承包合同(修改后)

水电工承包合同 甲方:深圳市中航装饰设计工程有限公司郴州工程处 乙方: 本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1.装修施工地点:___ __________________________________________ 2.工期:_______年_______月_______日至________年_______月______日 3.本项工程人工单价人民币陆拾元。(按室内建筑面积计算) 4.每个工程在工程款项里扣除5%做为质保金。半年后,甲方将质保金退还给乙方。 第二条材料供应的约定 1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。 第三条关于工程质量及验收的约定 1.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。 第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定: 1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施 2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及

各种设备管线。 3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。 5.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定: 1. 工程款付款方式: 布管验收合格后支付工钱的50%,布线验收合格后支付20%,竣工验收合格后支付25%. 2. 乙方承包内容: (1).水电开槽、布线、穿线、埋槽 (2).室内监控音响除外,图纸变更另外计算 (3).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋) (4).临时水电按另工计算 第六条违约责任: 1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。 2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。 第七条纠纷处理方式: 因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。 第八条合同的变更和解除: 1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款 10 %支付违约金,并办理终止合同手续。 2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。 第九条.其它约定: 1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确

水电安装工程劳务承包合同模板

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 水电安装工程劳务承包合同模板 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

水电安装合同怎么写?下面品才xx为大家收集整理的相关资料。欢迎大家阅读!!!1 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行 一:工程名称:克拉中心 二:工程地点:物流港遂渝高速出入口旁 三、工程承包范围 工程范围与内容:所有土建面积、施工图内所有的水电、 及弱电安装工程,(施工图重大改变后工程虽另行计算)(1)给水:按图施工,各主、干管、立管预埋及安装,从楼层表后至户内用水地点; (2)排水:所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨 水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井;所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。 (3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋; (4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装; (5)防雷接地安装;

(6)设计图纸变更修改,如果变更资料在施工后,造成返工,其返材料费及工人工费通过现场签证的方式,另行计算补上。 四、工期要求 乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。 五、质虽标准 工程质虽:按总(分)包合同有关质虽的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质虽评定标准》,本工作必须达到质H评定合格等级。 六、工程承包方式: 本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装 调试、包材料损耗、包进度 /工期、包质虽、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。 七、合同价款 本工程建筑面积约平米。合同价款为人民币:元每平 方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材:(线管接头,电工胶带,封口胶,排水胶水, 穿线钢丝,扎丝焊条,油漆,线卡,膨胀钉,丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。 八、付款和结算方式 (一)甲方工程款支付:

公司与劳务公司合同模板

合同编号: 公司与劳务公司合同 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 签订地点:_____________________ 签订日期:_____________________

甲方:____________________ 乙方:____________________ 性别:____________________ 居民身份证号:___________ 电话:____________________ 家庭地址:________________ 鉴于乙方劳动岗位、劳动量及劳动时间与全日制工作制不足。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务协议,共同遵守本协议所列条款。 第一条:本协议期限为______。本协议于______年______月______日生效,至______年______月______日终止。 第二条:乙方承担的劳务内容,要求为:____________ 第三条:乙方提供劳务的方式为:___________________ 第四条:甲方认为,根据乙方目前的健康状况,能依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务,乙方也愿意承担所约定劳务。 第五条:乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密主要包括:__________________________________________ 第六条:甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间:______________________________ 第七条:乙方依法缴纳个人所得税,甲方依法代为扣缴。 第八条:发生下列情形之一,本协议终止:一、本协议期满的;二、双方就解除本协议协商一致的;三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。 第九条:甲、乙双方若单方面解除本协议,仅需提前一周通知另一方即可。 第十条:本协议终止、解除后,乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕,并附书面说明,如给甲方造成损失,应予赔偿。 第十一条:乙方在协议期间无条件服从甲方的一切规章制度。 第十二条:乙方除享受规定的酬劳外,不享受其它的福利待遇。 第十三条:甲乙双方约定,甲方为乙方购买意外伤害保险,用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险期间与本协议期限相同。 第十四条:依据本协议第九条、第十条约定终止或解除本协议,双方互不支付违约金。 第十五条:因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,均提请济南仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。 第十六条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方(公章)____________________ 日期:______年______月______日 乙方(签章)____________________ 日期:______年______月______日

水电承包合同模板(标准版)

编号:GR-WR-82520 水电承包合同模板(标准 版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

水电承包合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐 述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 水电承包合同(一) 甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1、装修施工地点:_______________ 2、工期:______年_______月_______日至_____年_______月_______日 3、本项工程预计费用元人民币。 第二条材料供应的约定 1、甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,

并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。 甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2、甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。 3、乙方提供的材料 乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。 第三条关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-2001及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-2001并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准

建筑施工承包合同(水电工).

建筑施工承包合同 发包商:武汉天石建筑天务分包有限公司(以下简称甲方) 承包商:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《武汉市建筑施匸合同》及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿公平和诚信的原则,为确保工程施工质量、生产、文明施工,做到统一管理、统一指挥、统一调度,使各分项工作相互配合,发挥各自积极性,双方结合木工程特点,协作一致,签订木合同,并共同信守执行。 一、工程概况 1、工程名称:华生汉口城市广场四期二区6#— 7#楼 2、工程地点:武汉市东西湖区金银湖南街 3、结构类型:框架 二、承包范围及内容 1、水电安装工程 图纸中全部设计变更匸程最不进行调增调减。女口,电表无论是群装还是分楼层安装,所引起的工程量的变化均含在合同包干清单综合包干总单价中,乙方不得重复记取。包 干价的包干范围为包工、包全部辅材、包中小机械、包工期、包安全、包现场文明施工,包质检部门水电检测合格,具体包干内容如下: 1.1水电工程安装工程(包人工包辅材包机械) 工作内容:按甲方要求及设计施工图,水、电预留预埋、水电安装、消防给水预埋、消防报警预埋、弱电消防预埋:弱电系统预埋,包现浇混凝土楼面、瑙面套管預埋 制安(预埋钢套管主材甲供),包门铃对讲系统线管预埋,避宙焊接等电位预埋,包室 外落水管、室内排水及空调冷凝水管(含穿堵套管预埋或开孔器开孔),包房卫水管洞 口吊模混凝土封堵,包施匸及临设用水用电安装到位(含施匸过程中照明及动力电源提 供安装到位,即甲方施工中不单独另外安排水电工,含夜间施工照明大功率摘灯乙供及 安装)。 施工范围:按施工图.梯间、电梯前室等公共部位全部电路安装到位,配电井电缆及桥架架设到位.动力电源布设及设备安装(电梯及机房电源到位、轴流风机安装、 排污泵安装),机房照明,设计图中动力、照明及备用电箱安装到位(含箱体基础制安 或支架制安),图中避雷及等电位、钢铝窗接地等均按图及规范要求全部施工到位,强弱电进各分户后

水电安装劳务分包合同

编号:001 xxxxxxx·xxxxxx项目部 水 电 安 装 劳 务 分 包 合 同 工程发包人:xxxxx·xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目部 劳务分包人: 1

水电安装劳务分包合同 甲方:xxxxxxxxxxx项目部 乙方:身份证号码: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的具体情况,在乙方已踏勘现场并充分理解施工图和甲方编制的施工组织设计的前提下,经甲、乙双方友好协商,为了确保工程顺利完成,明确双方职责,就本工程水电安装劳务分包事宜,签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称:xxxxxxxxxxxxxxxx工程 二、工程地点:xxxxxxxxxxxxx 三、承包方式:劳务分包方式 第二条工程承包范围及分包方式 1、本工程水电安装以包工不包料,包安全,包文明施工,包工期,包工人的劳保福费、保险费、冬雨季施工费、社保费,包自用的机械设备和小型工具(垂直运输设备由甲方提供)。包绝缘胶带,包预埋填充辅材,包本栋号工程其他班组施工需用的临时用水用电并安装到位,确保本工程施工的正常用水用电。 2、按甲方指定的图纸范围及变更和技术交底要求,预埋所有的穿线管、给水管、排水管、雨水管和空调穿墙管,排污管、屋面排水管、空调溢水管、阳台排水管安装施工确保竣工,如有变更增加工程量按实结算。 3、安装分户室内空开箱及空开、分户弱电箱、从电表箱到分户室内空开箱的管线,安装分户室内所有现浇天棚上、剪力墙的照明线管和接线盒,安装电井到分户室内弱电箱的穿线管及室内可视电视的穿线管,且所有预埋管线穿钢丝,确保线路畅通。 2

个人与公司劳务合同范本

个人与公司劳务合同范本 篇一:个人与公司签订的劳务协议书模版 劳务协议书 甲方:乙方: 法定代表人:身份证号: 地址:住址: 联系电话:联系电话: 根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致达成如下协议: 第一条协议期限自年月日起至年月日止。 第二条提供劳务内容及方式 乙方承担的劳务内容,要求为:乙 方提供劳务的方式为: 乙方提供服务过程中,应当参照甲方的规章制度提供劳务,禁止恶意破坏甲方的生产秩序,造成不良影响。

---------- 精选公文范文------------ 1

--------------- 精选公文范文-------- 因甲方需要或客观情况发生变化,经双方协商可以变更乙方的服务内容。 第三条工作条件在乙方从事服务过程中,甲方为乙方提供符合国家生产安全、防止职业危害规定的劳务环境和必要的劳务保护用品,提供必需的生产工具和场所。 乙方应按照甲方的工作特点,自主安排提供服务时间和休息时间,但不能影响甲方的正常生产运营。 第四条劳务费用支付依据双方约定及乙方提供劳务服务的质量、数量, 甲方支付乙方劳务费,劳务费支付标准为 第五条保险待遇 甲乙双方为非劳动双方关系,甲方不承担乙方的社会保险责任。 第六条特别约定 因乙方的特殊身份,乙方在甲方提供劳务期间受到伤害的,不属于工伤, 按照民事纠纷处理,双方根据责任大小确定承担损失的比例;因乙方行为造成-------- 精选公文范文-2 --------------- 精选公文范文--------

由个人承担。 乙方在提供劳务合同期间患病货其他个人原因不能提供劳务的,本协议自动终止,甲方除应结清乙方劳务费用外,不承担其他责任。 第七条合同履行甲乙双方应全面履行劳务协议。经双方协商可以变更劳务协议相关内容。任何一方违法解除本合同,都应已发承担赔偿责任。 第八条解除合同条件经双方协商一致,可以解除本合同。 第九条终止合同条件发生下列情形之一,本协议终止:一、本协议期满的; 二、双方就解除本协议协商一致的; 三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。 第十条乙方对甲方的商业秘密负有保密义务。 第十一条双方约定的其他条款 第十二条本合同未尽事宜及遇- 精选公文范文-3 --------------- 精选公文范文-------- 到国家有关政策调整时,依照国家有关规

水电工承包合同2

分项工程承包合同 甲方:泰州市高港建筑安装工程有限公司金港国际项目部 乙方:徐承荣 为维护企业和工程项目承包者的合法利益,明确甲、乙双方责任,签订此承包合同。 一.工程概况 1.工程名称:1?4#楼、16#楼____________ 2.工程地点:金港国际商城内 ____________ 3.结构:__________________ 框架、框剪 ________________ 4.层数:1?4#楼三层、16#楼十二层(含地下人防一层) 5.建筑面积:暂估1?4#楼22202m:, 16#楼裙楼38308ml 4-11 层公寓楼17410 (按最新建筑而积规则计算结算) 6.工程内容:水电安装包工不包料,包质量、包文明施工。 二.承包内容: 1?工程工期 _____ 年_月 _ 日至_______________ 年 _____ 月 _____ 日按甲方工期要求 2.质量目标:市优 3.安全生产:杜绝人身伤亡和机械设备事故,安全必须达标。 4.文明施工:创建文明施工达标工地,严格执行JGJ59-99标准。

5.承包额及付款方式 (1)合同价格:1?4#楼9元/nf, 16#楼13.50元/nV (建筑面积)包干,其中含人工费、劳保统筹、保险、利润等一切费用。 (2)施工过程中发生的变更及增加部分,单项定额人工费超过500元, 经项目部签证按定额人工费依照甲方中标价下浮率结算。 (3)付款方法:按工程进度付70% ,每月25号上报当月工程款, 次月5日前支付。分段工程交付后一个月内该分段款结清。 三.双方责任: 1.甲方责任 (1)提供施工图壹套,负责组织编制施工组织设计、方案和安全施工组织设计、方案及技术交底。 (2)配合乙方进行技术管理,技术服务和质量检查、评定、监督各工种的安全措施的落实。 (3 )定期或不定期检查工程质量、安全生产、文明施工等,如发现违章提岀警告责其整顿,直至取消乙方承包资格,并追究其经济法律责任。 (4)确保工程项目的所需材料提前到场,保质保量如期供应至施工现场。(5)所需施工机械设备保证正常运转,移交给乙方使用,乙方必须注意清理做好正常保养。 (6 )提供外地施工人员的食宿场所。 (7)监督乙方人工工资的发放,支付工程款要附有工资表,甲方监督乙方花名册核对和职工签名,如有工人做工领不到工资,一切责任由乙方承担。 2.乙方责任

家装水电工承包合同

合同编号: ___________ 家装水电工承包合同2020新版 甲方:______________________________________ 乙方: __________________________________ 20 年月日

水电工是从事电气安装、试验、检修、运行等作业的人员。那么签订家装水电工承包合同需要注意什么呢?以下是华律网小编整理的家装水电工承包合同,欢迎参考阅读。 家装水电工承包合同范文一 发包方:(简称甲方) 承包方:(简称乙方) 经双方协商,甲方将水电安装工程承包给乙方施工,为界定双方权利、义务和责任,根据国家相关法规和公平■诚信原则,双方达成一致订立本合同。 一、施工总体要求: 确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明规范,事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合,要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。 二、承包方式及承包范围: 1、承包方式:包工 2、承包内容和范围:(1)本工程强电、给排水预埋工程; (2) 本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程; (3) 避雷针焊接和预埋; (4) 临时设施的水电。 三、计价与付款: 1、计价方式:按建筑面积元/itf包干价计算。 2、计价内容:人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工 费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地活理费等,甲方除包干价外不再承担其他任何 费用。 3、付款方式:开工日期起,按实际施工人员每人10天支付基本生活费250元,余款在完工并验收合格后30日内付活。 四、施工质量要求: 乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工,确保工程质量达到合格服从甲方技

公司个人劳务合同模板

编号:________ 公司个人劳务合同模板 甲方:______________________ 乙方:______________________ 签订日期:_____年____月____日 第1 页共8 页

公司个人劳务合同模板 公司个人劳务合同模板 甲方(单位名称)乙方(劳动者) 身份证号码:地址: 家庭住址: 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的规定,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 第一条合同期限 合同期限自年月日到年月日,其中试用期为两个月,至年月日止。试用期内经甲方考核不合格者,甲方有权单方面内向乙方发出书面通知,延长乙方的试用期或解除劳动合同。 第二条工作地点和工作内容 (一)根据甲方工作需要,乙方同意在甲方安排的(工作地点)从事(岗位、工种)工作。在合同履行期间,甲、乙双方经协商同意,可以变更工作地点、岗位、工种。 (二)乙方应按甲方的要求,按时完成规定的工作,达到规定的质量标准。 第三条工作时间和休息休假 第 2 页共 8 页

(一)甲乙双方同意按以下第种方式确定乙方的工作时间。 1、标准工时制,即每日工作 8 小时(不超过8小时),每周工作 40 小时(不超过40小时),每周至少休息一日。 2、不定时工作制,即经劳动保障行政部门审批,乙方所在岗位实行不定时工作制。 3、综合计算工时工作制,即经劳动保障行政部门审批,乙方所在岗位实行综合计算工时工作制。 (二)甲方由于生产经营需要延长工作时间的,按《劳动法》第四十一条执行。 (三)乙方依法享有法定节假日、婚假、产假、丧假等假期。 (四)乙方的其他休息休假安排 . 第四条劳动报酬 (一)乙方试用期的基本工资标准为元/月,乙方在试用期的工资不得低于甲方单位相同岗位最低工资或者劳动合同约定工资的百分之 八十,并不得低于甲方所在地的最低工资标准。 (二)乙方试用期满后,甲方应根据本单位的工资制度,实行计时工资。基本(固定)工资为元/月,如甲方的工资制度发生变化或乙方的工作岗位变动,按新的工资标准确定。其他工资形式。具体约定如下:(三)甲方每月 10 日发放工资。甲方至少每月以货币形式向乙方 第 3 页共 8 页

水电工承包合同样本(合同范本)

水电工承包合同样本(合同范本) Sample of hydropower engineering contract (合同范本) 姓名: 单位: 日期: 编号:YW-HT-037399

水电工承包合同样本(合同范本) 说明:以下合同书内容主要作用是:合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利,可用于电子存档或打印使用(使用时请看清是否适合您使用)。 水电工承包合同范文 1 (总包): (以下简称甲方) (分包): (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律和政策,为维护经济合同当事人的合法权益,保证基本建设工程的顺利完成,就本项工程建设的有关事项,经双方协商,达成如下协议: 一、工程概况: 1、工程名称:文成县玉壶中学教学工程 2、工程地点:玉壶中学内 3、承包范围及内容:本工程所有水电工程及与水电相关的工作内容(具体

工作内容与建设单位签定的协议相同)。 二、承包方式及内容: 本工程水电工程以分包的方式承包给乙方施工,乙方负责管理、安排、材料、人员施工等,乙方根据甲方的施工进度编排施工。具体要求如下: 1、负责工地内的临时水电设施的施工; 2、编制施工方案、施工计划,做好施工准备工作; 3、严格按照图纸施工,确保工程质量达到合格要求;由于工程质量不合格而造 成的返工损失,由乙方自行负责; 4、负责工程技术资料的收集、整理、上报,进场材料的检测,并及时向甲 方提供工程的进度计划; 5、工程在保修期内,如确属施工质量不好,需要返修的应由乙方无偿修复; 6、乙方委派作为驻工地代表,对工程进度、质量等进行管理和安排,组织隐 蔽工程验收,及时解决应由乙方解决的问题。 三、工程结算及付款方式: 工程结算价以水电预算为准,材料价下浮37%;工程款支付按月支付,每月 支付单月完成工程量金额的85%,工程竣工验收合格后付10%,余款待保修期 完成后再进行付款。(领款时提供材料发票) 四、工期要求: 乙方施工人员要与甲方施工管理人员积极沟通,积极了解施工进度计划,做 好施工安排,积极配合有关班组交叉施工,不阻碍甲方整体工程进度。乙方在材 料、人员安排方面要充足,确保工期不延误,如因为水电方面而阻碍整个工程进度 安排,乙方应当赔偿一定的经济损失,具体为每耽误一天,罚款元,从工程

水电安装劳务分包合同(标准版)范本

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 水电安装劳务分包合同

编号:FS-DY-20815 水电安装劳务分包合同 发?包人【简称甲方】 劳务分包人【简称乙方】 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建业·天筑7#楼及所属地下车库工程工作事项协商一致,订立本合同。 第一条:工程概况: 1.1工程名称: 工程地点: 建筑面积:平方米,地下车库(据98定额人工工资结算)。 结构形式:框架剪力墙结构,层。 1.2工程承包范围: 水电安装工程承包范围依据为施工图纸、图纸会审纪要、

设计变更、工作联系单、建筑安装工程施工验收规范。 1.2.1、水施部分:给排水系统预留洞及设备安装; 1.2.2、消防部分:防火自动报警系统预留洞及管子的预埋; 1.2.3、电气部分:强电(公共部分线管预埋、穿线、电缆、灯具、开关、插座、配电箱、配电柜及桥架安装),住宅部分线管的预埋、穿线、灯具、开关及插座的安装; 1.2.4、弱电部分:弱电(电视、电话、宽带、对讲)线管的预埋,桥架及弱电箱的安装。 1.2.5、空调部分:中央空调洞的预留; 1.2.6、通风部分:排风排烟、正压送风系统洞的预留及管的预埋; 1.2.7、室外部分:室外雨水管安装、避雷、接地焊制; 1.2.8、采暖部分:采暖系统预留洞、室内地暖安装及井道主管安装。 承包方式:清包工 建筑面积包干报价。包人工、包安装工具(包括除垂直运输以外的其它一切必须工具如套丝机、手电钻、电焊机、

公司劳务合同范本

篇一:公司劳务合同范本公司劳务合同范本根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》和有关规定,甲乙双方本着自愿、平等、协商的原则,一致同意签订本合同,共同遵守以下条款:第一条合同期限 1.本合同有效期限,自______ 年______ 月______ 日至______ 年______ 月______日止,为期。其中______ 年 ______月______ 日至______ 年______ 月______ 日止,为试用期。 2.在试用期内,甲方发现乙方不符合录用条件的,可以即行解除本合同,并向乙方支付当月出勤工资和政府规定的补贴。第二条工作岗位 1.甲方安排乙方从事________________________工作。 2.甲方确因生产经营需要和乙方的能力表现,可变更乙方的工作。乙方有反映本人意见的权利,但未经甲方批准,必须服从。 3.乙方必须按照甲方确定的岗位责任,按时、按质、按量完成生产或工作任务。第三条工作条件和劳动保护 1.甲方需为乙方提供符合国家规定的安全、卫生的工作环境,保证乙方人身安全检查及人体在不受危害的环境条件下从事工作。 2.甲方根据乙方岗位,按照国家和公司有关规定向乙方提供必要的劳动防护用品和高温保健食品。第四条工作时间 1.甲方实际每周工作5天40小时,休息2天。 2.甲方确因工作(生产)需要乙方加班时,按照公司有关规定给矛乙方一定的补偿,或者给予相应时间的调休。 3.乙方享有国家规定的法定节假日、婚假、丧假、计划生育假等有薪假期。 4.乙方如有正当理由,经过申请批准,可请事假。甲方不负责发放

事假期间的薪酬、奖金和补贴(除国家规定补贴外)。第五条劳动报酬1.按公司现行工资制度确认乙方月工资______元。甲方实行新的工资制度时,乙方的工资待遇按新制度予以调整。 2.甲方发薪日期为每月2日。 3.甲方将根据公司的经济效益和对乙方的工作考评结果,按其所担任的职、级,不定期调整乙方的工资。甲方还将按董事会制定的各有关规定及职工的劳动态度、工作效率,给予奖金和津贴。第六条社会保险和福利待遇1.甲方根据《外商投资企业劳动管理规定》为乙方向有关部门投保养老保险、失业保险,乙方除养老保险外的社会保证规定执行。 2.在职中国职工因工受伤的医疗、生活费用,以及死亡丧葬费和家属抚恤费,参照本市国有企业标准,由甲方承担。工伤经过医疗终结后,属部分丧失劳动能力,但尚能工作的,由单位分配适当工作。 3.乙方患病或非因工负伤,在合同期内,工作时间在1年以内,累计享有医疗期3个月,以后工作时间每增加1年,可相应延长医疗期1个月,但最长不得超过12个月。对在企业工作20年以上以及在生产经营中表现卓著有较大贡献的,医疗期可由甲方决定适当延长。医疗期间的生活费用、医疗费用,以及死亡丧葬纲和家属抚恤费,参照本市国有企业标准,由甲方承担。 4.甲文依照政府规定向乙方支付独生子女费、幼托费、交通补贴、回族津贴等福利费用,并积极办好必要的集体福利。第七条劳动纪律1.乙方应遵守国家的法律法规2.乙方应遵守甲方的

2017水电安装合同范本

水电安装施工承包 合同书 工程名称: 发包方: 乙方: 签订日期:年月日 建筑水电安装工程承包协议书

发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程承包合同条款》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,明确双方在施工中的权利、义务和经济责任,双方对本工程有关事宜协商一致,甲方将该工程:项目的水电安装工程承包给乙方施工,达成以下协议条款。 一.工程概况: 工程名称: 工程地点: 施工内容: 二、工期进度要求: (一)开工日期:年月日 (二)总(日历)工期:个月 (三)具体工期,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 三、承包方式与范围: (一)承包方式: (二)承包范围: 1. 图纸范围内的所有室内的水电安装工程(包工包料)。 2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。 3.夜间施工乙方必须派专人值班。 四、承包价格 1﹑采用可调价格合同,合同价款调整方法: a、_按定额计价方式计价:建筑、装饰及安装等工程按《2017年山东省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《2017年山东省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《2017年山东省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《2017年山东省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件,按一类工程取费,缺项部分套用相似或相近定额项目,无定额及相近可套项目,参考市场价格。 b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法,

则按有关政策性文件执行 2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。 3﹑人工调差按总承包合同执行。 4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。 5、签证部分,甲方按照实际签证支付给乙方。 6、材料送检费用由乙方负责。 五、工程质量要求 1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够独立履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。 2.乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸和施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。 3.乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。 4.对检出的不合格品(项),乙方必须无条件地进行及时整改,直至通过质量检验达到要求。 5.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外,还应赔偿相应的材料费。 6对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚,严重者清退出场。 7.保修期为一年。 五、施工工期 1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。 2、工期延误 (1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。 (2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失由乙方自行承担; (3)如甲方原因造成的工期延误,一切损失由甲方承担,并工期顺延。 六、安全施工要求 1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。 2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。 3.乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。 4.乙方做好劳动保护工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案。 5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理,均由乙方负全部责任责,甲方不予承担。 七、付款方式:进度款支付按照每层完工付款 1、乙方每月25号报当月工程进度,甲方在次月5号前支付乙方进

水电安装工程施工劳务分包合同

水电安装工程施工劳务分包合同 甲方:_____________________________________________________(以下简称甲方) 乙方:_____________________________________________________(以下简称乙方) 甲方同意由乙方承包_________________________________________________________________________________________水电安装工程的施工,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则,双方就本工程施工事项协商达成一致,订立本合同,以资共同遵守。 一、工程名称:_____________________________________________________________________________________ 二、工程地点:______________________________________________________________________________________ 三、承包范围及工作内容:______________________________________________________________________________室内给排水、强电、弱电工程、防雷接地 系统工程、消防预埋套管、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程,具体详见施工图纸、甲方与业主签订的《保利城二期二标合同》所述的关于水电及防雷接地工程的工作内容。 四、承包方式 4.1承包方式: 本工程在承包范围内以包工包机械、不包料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。 4.2各项工程内容包括但不限于:(包干价内容) (1)室内水电工作内容: 1、给水部分:距室外墙皮1.5m处至管井水表组的生活给水立管、横干管、支管(支管末端用堵头 封住进行给水试压)安装、地下车库水龙头管道安装系列工作,包括管道支架安装、管道刷油或颜色漆、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留,封堵及防火材料封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗及消毒并保证合格(包括配合成形后的整个管道系统试压、冲洗、消毒); 2、排水部分:污水、粪水、雨水、冷凝水系统的立管、横干管安装,污水、雨水、冷凝水立管至 地漏的支管、冷凝水立管至空调套管位置的支管安装,潜污泵排水管道(包括阀门、水泵)安装,厨房、卫生间内排水支管在立管处预留三通,用堵头封住,出室外排水管施工至室外第一个检查井或雨水蓖。管道安装包括挖、填土、支架安装、管道刷油、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留,封堵及防火材料封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水试验及主、立管通球试验以及压力排水的试压工作。 3、强电部分:低压配电房、发电机房配电柜至动力配电箱、双电源箱的常备用电源进线(包括配 电箱、控制箱安装及调试),发电机房配电柜至各低压配电柜控制线,动力配电箱、双电源箱至控制箱、照明配电箱进线,电表箱至住宅分户箱进线,照明配电箱、住宅分户箱及潜污泵控制箱出线,包括进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。住宅分户箱后按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装,保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。楼梯间、车库、大堂、机房、水电井等公共照明的埋管、及第一次线槽修补,穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格。 4、弱电部分:所有室内弱电线管、线盒的预埋及管内穿铁丝工作,并保证管线畅通及配合弱电专 业公司完成穿线工作; 5、接地工作:电井接地扁钢敷设、图纸要求的配电箱重复接地安装、规范及相关部门要求的金属 线管、桥架、支架等接地工作。 (2)公共项

相关主题