砌体工程劳务承包合同
甲方：重庆托维斯建筑劳务有限公司
乙方：
经甲乙双方友好协商，甲方就重庆市南川名润时代广场项目除主体钢筋、模板、砼、内外墙涂料油漆、栏杆、防水、塑钢门窗、外墙抹灰及保温工程外的所有建筑施工图上内容交由乙方施工，并达成如下协议：
一、工程概况：
1、工程地点：南川区钟楼街侧
2、工程名称：南川名润时代广场
3、工程期限：本工程定于2012年5月15日开始陆续入场，于2013年8月20日竣工（按实际业主单位交房要求时间为准）。
三、承包内容及单价分解：
1、乙方本次承包范围为除主体钢筋、模板、砼、内外墙涂料油漆、栏杆、防水、塑钢门窗、外墙抹灰及保温工程外的建筑施工图上所有工作内容（从地坪垫层砼起至屋面各层的所有作业内容都在乙方承包范围）：具体为植筋、砌筑工程；地面、楼面工程；二次结构模板、砼工程；内抹灰；厨房厕所内需做的砖支墩；屋面除防水层外的各工序；楼梯间地坪（踢脚线、梯帮、挡水线、滴水线）施工；所有的吊洞、修边、补烂（含安装、栏杆、消防、天然气等其它分包单位预留预埋后吊洞、挂网、修边、补烂）；电梯门基层及门套；后期卫生清理工作；
2、单价
（表格一）：
装饰分项工程报价表（主塔楼）
（表格二）：装饰分项工程报价表（裙楼）
以上表中各单项单价为每个月进度付款的基础，也是乙方中途退场结算的基础，如乙方按期保质的竣工交房，以上表中各项内容甲方按建筑面积测算后以综合单价：元/m2包干给乙方（建筑面积按08定额计算及相关配套文件执行为准），该价格分解为：机具设备、工具用具、辅材、安全文明施工费、班组管理费用、抢工费、利润等费用元/m2（含工人工资元/m2，机具设备、工具用具、材料费元/m2，管理费及利润元/m2）；进度元/m2；质量元/m2；安全文明施工元/m2。其中表格二包括内容另行计量、计价。保温不算
3、甲方负责提供河砂、水泥、石子、砖、砂浆搅拌机。而乙方负责提供辅材及工具用具，具体包括安全帽、安全带、扫把、防雨用具、三级配电箱及配电箱后的灯线、灯泡、插板；翻平水管、墨斗、墨汁、灰桶、砖刀以及发水用的水管、铁板、灰板、灰桶、尺方、线锤、手推车、喷雾器等所有操作工具
4、二次清洁（及各种综合验收）如乙方达不到要求，甲方可以派其它人员来施工，将从该项内扣除。
6、因本工程必须创市级文明施工工地，安全帽、工人统一的工作服由甲方统一购买并喷涂统一公司标志，乙方承担该费用。
7、乙方签定此合同时已熟悉施工现场和施工图，乙方不得以任何理由要求甲方调整价格。
8、本工程合同承包事项范围内不产生计时工，无返工费用（因甲方原因造成返工除外）；塔机不能覆盖部位材料由乙方自行负责转运到位。合同承包内容外的零星计时用工，平工90 元/天，技术工180 元/天。
9
保证金在工程竣工验收并全部交房后，且施工期间无任何安全、质量事故的情况下，程竣工验收并全部交房当月内一并退还。
四、付款及结算方式
1、乙方自愿垫资至建设方支付甲方进度款时（垫资至主体结构五层完成后建设方支付甲方进度款后开始按月进度付款），乙方人员进场上班后由乙方自行垫资开工至工程完工时的工人生活费。
2、所有劳务工程进度款支付时间为：按月进度付款，当月25日结账，次月20日前付当月进度款的80 %；余款15 %在本合同所有工程完成后付清。其余5 %作为质保金，质保期满后一并退还。
3、乙方必须按时足额发放民工工资（不论当月甲方是否支付乙方工程款），绝不允许乙方工人产生任何劳资纠纷，若有劳资纠纷发生，均由乙方承担全部责任，且甲方有权要求乙方出场，并按违约条款对乙方进行处罚。
4、如在施工过程中，由于乙方人力不够、管理不善或因单价等非甲方原因扯皮停工、延误工期等，甲方有权增加作业班组或终止合同，要求乙方出场；且甲方按所完工程量的80%给乙方进行结算支付，乙方不得有任何异议。
五、甲乙双方的职责及义务
（一）、甲方职责
1、组织对乙方进场时的入场教育，与乙方签订承包合同，在施工过程中经常对乙方进行质量、进度、安全、文明施工、成本等的学习、教育，
砖砌体劳务分包合同 发包方：（下称甲方） 承包方：（下称乙方） 现甲，乙双方本着平等，公平，自愿的原则，就兰州老街的砖砌体施工达成如下协议： 一、?工程名称： 二、?工程地点： 三、?本工程采用乙方包质量，包安全，包文明施工，包成品和半成品的保护在内。 四、?承包内容：本工程采用包工不包料的形式，乙方承包甲方所有砖体砌筑，门过梁制安，构造柱，外墙窗台压顶，所有圈梁，卫生间返边装模，捣砼等。不仅限于以上内容的所有工作在内，甲方验收成品，乙方必须按照国家规范施工及验收。 五、?现场施工要求，及材料机械设备配置 1、?甲方仅提供垂直运输、机砂浆机一台，其他一切大，小型工具由乙方包干（单价已含此部分费用在内） 2、?甲方负责提供主轴线，各层柱提供水平点，乙方负责墙体施工放线工作
3、?因设计图纸变更或小量修改返工，一次改动在二个工日内的（或不超过2m3工程量的）甲方不作任何补偿，结算按实际施工图计算工程量。 4、?在施工过程中，乙方要认真节省材料，当天砂浆要用完，当天下班前一定要把场地清理干净，砖块整齐堆放，做到文明施工，每天下班未清理的，违者按每次处罚200元，并承担甲方派人清理的一切人工费（合同内甲方扣乙方人工费小工按元/天，大工按元/天计算）。 5、?乙方施工人员必须有带班负责人在现场，要提前熟悉图纸，如有疑问应及时与施工单位沟通，避免返工。因乙方原因造成的返工一切费用由乙方承担。 7、?乙方做好配合水电，消防等部门留置预留洞，线槽等工作?施工脚手架补砖灰缝应填满砂浆。?砌体的位置及垂直度应许偏差，用2m 检查尺检查不得超过5mm；超过6mm的处罚100元每处；严重超过10mm的要求返工，并处罚500元每处 9、?砌砖前应充分淋水，未淋水的罚款50元每次 10、?为保证砌筑的墙体外观美观，整齐，要求砍砖必须使用专业工具锯刀，不得随意拿砖刀直接乱砍，如发现一次处罚50元每次. 11、?乙方施工过程中所需钢管架子的搭拆均由乙方包干（或乙方自行钉木凳），甲方不提供门字架等.
劳务分包合同价款包括 劳务分包合同最新版本（2013 年） 合同编号： 建设工程施工劳务分包合同 工程名称：工程承包人：劳务分包人： 工程承包人（全称）（以下简称甲方）劳务分包人（全称）（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 丿、 它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原 则，为明确双方在劳务分包合作中的责任、权利和义务，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人的资质情况 1.1 资质证书号码： 1.2 发证机关： 1.3资质专业及等级： 1.4复审时间及有效期： 2、劳务分包工程概况及分包工作内容 2.1 工程名称： 2.2 工程地点： 2.3暂定分包范围为：（具体以实际施工范围为准） 2.4劳务分包方式，实行 2.5劳务分包工作内容：
3、作业人员的配备 3.1乙方派遣施工作业人员，必须是男性年龄在18~55 周岁，身体健康，能胜任本职工作，能独立操作的技术熟练人员，不得使用涉嫌违法犯罪人员。 3.2乙方派遣的施工作业人员中技术工人比例必须满足施工项目的需求，其中技术工人岗位技能证持证率为100%；特种作业人 员特种作业操作证要求持证率100%。如发现乙方工人技术不能满足甲方的需要，甲方可随时清退。 3.3乙方派遣施工作业人数名。其中工名；工名；工名；工名；工名；工名；其它名。（具体人员花名册见附件一）。 4、合同价款 4.1本工程的合同价款采用下列种方式计算：（在确定 的方式□内划"） （1）□预算定额直接费比例； 具体按照 其中分项价格为定额直接费中人工费%、辅材费%、机械费% 合同价款中包括。暂定合同价款共计为元（人民币）。大写元。具体以甲方上级审核部门最终审核数量为准。 （2）□固定合同价款；合同价款中包括等一切费用。合同价款共 计元（人民币）。大写元。 （3）□实物量单价； 分项工程劳务作业分包合同价格为：
劳务有限公司 劳务分包内部承包合同 分包人：（以下简称甲方） 承建人：（以下简称乙方） 甲方分包工程项目，由乙方完成工程项目的劳务分包施工任务，该工程项目实行独立核算，自负盈亏。乙方在享受该工程项目分包合同甲方权利的同时，必须认真履行甲方应尽的义务，为确保工程质量和安全生产，如期如量完成分包的施工任务，进一步明确双方的责、权、利关系，秉着诚实守信，平等自愿，协商一致的原则，经双方协商签订本内部承包合同，供双方共同遵守执行。 第一条承包内容：。 1、工程地点：。 2、分包规模：。 第二条承包方式：利润包干。
乙方所承建的分包工程项目按劳务总金额1.5%上交甲方的利润，甲方每次按乙方完成分包工程的拨款金额的比例扣缴承包利润。本工程项目的一切税费均由乙方自理，甲方概不负责。 第三条承包范围及工程期限 1、公路改建（包括土石方、安全防护设施、排水工程、路面工程及涵洞工程等）。 2、合同工期：总日历天数（包含法定节假日）天。 ①开工日期：年月日 ②竣工日期：年月日 3、如遇下列情况：经建设单位或监理人代表签证认可，工期可以顺延。 ①工程部具备开工条件； ②建设单位未能按合同约定时间支付工程款； ③施工图纸设计变更及工程量增加； ④不可抗力因素或政策性调整。
第四条工程结算及工程支付 1、劳务酬金 ①酬金：据实结算。 ②工程量：以验收实际工程量为准。 2、酬金支付：按总包公司所付的劳务分包报酬，必须全部进入甲方帐号，由甲方按比例收取承包利润后，再由甲方财务依照乙方提供农民工工资发放名册列支，承包盈利全部归乙方享受，所有亏损由乙方承担。 3、完工结算：工程竣工后，经核定工程合格后，乙方所结收的全部劳务费按第二条规定办理。 第五条工程质量及安全 1、工程质量应当达到合格标准。乙方必须按照国家规定的施工规范和施工规程进行规范施工，质量标准以国家标准和行业规定的质量检验评定标准为依据，确保工程一次交验100%合格。因乙方原因打不到合格的质量标准，由乙方承担违约责任。 2、乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，碎石接受
砌体工程施工劳务承包合同 甲方： 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方之间的权利和义务，保证工程质量、工期及安全文明施工，双方本着平等互利的原则，经协商达成以下协议，以共同遵照执行。 1、工程名称：砌体、抹灰分部工程 2、工程地点： 3、承包范围和单价： 3．1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。 如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞，预制构件等、安装过梁、拉结筋、木砖安放等工作，墙体砌筑每天上下班前后的清理工作，做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。3．2承包方式：本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。 3．3计算方式：按实际砌筑数量计算。 3．4承包单价：砌筑工程按实砌(块数)计算￥元/块， 抹灰工程按实抹灰（面积）计算￥元/㎡。 4、发包方权利和义务 4．1 甲方根据工程进度要求，及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料，并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。
4．2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。 4．3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。 5、承包方权利义务 5．1服从甲方的管理，遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。 5．2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时；现场熟练技工数量不得低于3人，不含后台辅助工。 5．3严格按施工图纸及相关资料进行施工，确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检，并会同甲方复验。 5．4与甲方签订施工合同后，及时合理的组织人员进行施工，确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误，每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。 5．5合同约定的时间开工、竣工和交付。 本工程自年月日开工，年月日结束，日历天天。5．6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。 5．7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定，负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失，承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。 5．8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议，否则将承担一切责任和经济损失。
合同编号： 砌体砌筑工程劳务分包合同 甲方：（以下简称“甲方”） 乙方：（以下简称“乙方”） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包规模：。 二、承包的范围、工作内容及方式 （一）承包范围：，承包内容如下（以下描述仅是概括性的，并不仅限于以下内容，乙方应全面了解工程的实际范围，并承担其所有的风险）。 1、包括按甲方提供的本分包合同“一、工程概况 1、工程名称”中所描述的工程施工图纸内所包含的所有需进行砌体的砌筑工作内容。 2、其它甲方认为有需要的零星工程。 （二）承包方式：本工程所有砌体砌筑所用的材料运输、基层清理、砌筑脚手架的搭设和拆除等措施、砌筑砌体、工完场清等所需的人工，包施工用工机具等，包安全包文明施工； 三、合同工期： 工程合同工期总日历天数天，拟从年月日开始施工，至年月日完工。如未具体约定合同工期，乙方施工进度必须满足甲方的进度要求，否则按本合同相关条款进行处罚。 乙方的工人必须在年月日（公历）前进驻施工现场，否则视为乙方违约。 因甲方原因及不可抗力因素导致停工的，工期可顺延。 四、合同价款 1、本合同为固定单价合同，工程暂定总价：￥（大写元）； 2、劳务分包综合单价：详见附件一。 3、固定综合单价包括但不仅限于： 3.1固定综合单价包含所需的人工费、工机具费、进退场费、施工技术措施费、安全文明施工费、保险费、
管理费及利润等完成本合同工程全部工作所需的各项费用 3.1.1. 承包模式：包人工、包施工用机械、包施工措施等费用、包安全文明施工，包保险、包管理费、包利润、税金等全部费用； 3.1.2. 按照《中华人民共和国劳动法》及当地政府规定的工人应得的工资、奖金、加班费、赶工（抢工）费，及各种保险、证件办理费开支等； 3.1.3. 各种材料的制作、搬运、倒运、安装、检验试验、安装后的检测、检验等费用和相应所有损耗、样品的一切直接、间接等全部费用，以及施工机械及设备等进出场费、安拆费、修理费、保管费等，现场施工人员及材料、设备的保险费用及工伤事故处理费； 3.1. 4.本合同范围内的工作或与本合同有关的其他工作所需的检查、待检、测量及放线等造成的配合、等待等耗费的时间，抽水、排水用工，超高增加费、降效费、垃圾清理及运出工地成品保护、与甲方另外的分包队伍及业主指定分包的配合；含各种材料转运（倒运）、装卸，工完场清；含开工、竣工及施工过程中，甲方举办的各种仪式、迎接上级领导检查所进行的清扫、排队等所需的费用。 3.1.5. 因业主原因造成而甲方又未获得索赔的窝工及设备闲置费； 3.1.6. 因市场价格波动等各种风险及管理费和利润，综合固定单价不变，且不因市场变化或其他原因而变动，结算时按实际完成的工作量计算总价； 3.1.7. 按照甲方有关现场施工管理规定应办理的进出场工作证、平安卡及施工形象开支等； 3.1.8. 夜间施工、交叉施工、不属于不可抗力恶劣自然条件下施工等的人工降效费、施工措施费及因工期需要而必须发生的赶工措施费等； 3.1.9. 根据本合同其他条款由乙方承担的其他费用； 3.2. 单价约定：如在本合同执行过程中发生合同外的工程项目，单价按照当地定额中相应的类似项目的各分项综合单价与甲方投标类似项目的综合单价换算（下浮20%）计价，工程量按实计量，且不超过业主给甲方审定的工程量。 3.3 本合同工程一般不存在计时工及其它零星人工费用。除非发生甲方要求乙方承担合同范围外的工作，否则一律不予签工。 4、特殊情况需要签单的，能计算工程量的按实际工程量计算，不能计算工程量的，按《零星合同》执行。 4.1属于乙方的合同范围内工作。若由其它施工单位或个人代其完成，不论数量或金额的多少均从当月应付乙方工程款中扣除，并另加收该数量或金额的 20 %作为甲方管理费用。 以上单价：⑴已包含但不仅限于承包范围所要发生的费用，在合同承包范围及承包方式未变更的情况下，此单价一律不作调整；⑵已包含于本合同但乙方存在不明确时，经项目部确认属于乙方需完成的工作内容；
精品文档，安心下载，放心使用 消防工程劳务分包合同 发包方(全称）: (以下简称为甲方) 分包方(全称）: (以下简称为乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行精品文 档，超值下载 政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 消防工程施工事项达成一致，订立本合同，以资信守共同执行。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程简要： 本工程用地总面积为 m2，总建筑面积为 m2。地上层，建筑 高度 m，为类高层建筑，耐火等级为级；地下为商业、设备用房和 地下车库，建筑面积 m2，耐火等级为级。 甲方现场代表联系电话 乙方现场代表联系电话 二、分包范围与分包方式 1. 分包范围：施工图中所示的消火栓系统、喷淋系统、消防报警系统、消防通讯系 统、消防广播系统、消防联动系统、防排烟和通风系统、防火卷帘等。包括但不限于以 下工作内容： 消火栓系统和喷淋系统：包括该项目所有室内部分的消火栓系统、喷淋系统；包括 屋顶消防水箱以及与水箱连接的相关管道系统和设备（消防水箱业主提供）的施工；还 包括消防泵房内的所有管道、阀门、设备（配电柜及其进线电缆除外）、泵房至室外给 水环网的连接；不包括室外给水及消火栓环网、室外消火栓的施工； 消防报警系统：包括该项目所有楼层的消防报警、消防通讯、消防广播、消防联动 系统等，还包括专用配电室、柴油发电房及储油间的气体灭火系统；
通风、防排烟系统：包括该项目所有通风、防排烟系统； 防火卷帘门：包括该项目所有防火卷帘门； 2. 分包方式：乙方采用与工程量清单主材相对应的劳务综合单价包干的劳务费用方式，劳务综合单价应包含但不限于以下内容：人工费、机具费、水电费、临时设施费、安全保障设施费、辅料、耗材、沟槽管件、法兰、工人保险等（即甲方提供工程量清单中除主材以外，完成消防施工任务的所有内容）。其中人工费包含但不限于以下内容：施工资料、装卸及搬运所有消防设备和材料、管理所有消防设备和材料、制作、加工、达到安装条件的准备、安装、试验、调试、配合验收、施工现场清理、工人的吃住行等。 三、合同工期 1．合同工期要求：本工程的工期暂定为年月日至今年月日（共个日历日），实际开工时间以甲方的书面通知为准。 2．乙方必须按照本合同书约定的竣工日期或甲方盖章确认同意延期的书面文件的工期竣工。因乙方原因不能按期竣工的，乙方承担全部违约责任。 3、乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求，同时，乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。 4、本合同签订后，在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度计划。该计划经甲方审核、批准后由乙方严格实施。 5. 工期延误：若乙方的实际施工进度明显滞后于正常工期，甲方有权要求乙方赶工，且由乙方承担费用。如果乙方的实际施工进度在采取相应措施都已无法满足时，甲方有权解除合同并停付施工款，并有权邀请第三方进场施工或寻求其他补救措施，合同自甲方解除合同的通知发出后次日自动解除。乙方在接到甲方书面解除合同函后的三天内无条件撤场并撤清现场产权属于乙方的为工程建设服务的设备设施，否则视乙方授权由甲方处理，由此而发生的所有费用以及相应的违约责任均由乙方承担。 四、技术标准及要求 1．首先适用国家标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，适用行业标准、规范；没有行业标准、规范的，适用工程所在地地方标准、规范； 2. 同时还应适用甲乙双方约定的“消防工程技术要求”。
建设工程施工劳务内部承包合同 发包方（甲方）：四川****集团有限公司 承包方（乙方）： 甲方已与***建筑安装有限公司就阳城·心灵家园项目建筑安装工程A标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工积极性，加强项目管理，提高工作效率，经乙方申请，甲方同意，甲方聘任乙方为该项目班组负责人，并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。 经双方依法平等协商，现就本次内部承包的有关事项达成如下协议，双方共同遵循诚实信用原则予以履行。 第一节工程概况及目标 1.1工程名称：阳城·心灵家园项目A标段建设工程#楼。 1.2建筑面积：暂定：。实际建筑面积竣工结算以施工图为准，建筑面积实行固定建筑面积包干，共m2 。 1.3建筑层数： 1.4工程地址：成都市青羊区培风村5/6/7组地块 1.5安全、文明施工目标：安全文明工地 1.6进度目标：开工日期：年月日；±0.00以下工程竣工日期：年月日；全部主体结构封顶，年月日；全部装修完成并验收合格，年月日；年月日，总日历工作天数为：380天。 第二节承包内容、范围及劳务承包方式 2.1承包内容及范围：建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶，从基础砼垫层开始到竣工为止的设计图纸范围内（除2.2内容外的）所有土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理 2.2乙方工作范围中不包括以下内容： （1）土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩基础。 （2）楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。 （3）腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。 （4）防水、保温分项工程（土建部分除外）。
（5）设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程（土建与安装工程的配合费已包括在本合同范围内）。 （6）门窗安装工程。 2.3 内部承包方式：人工费（含丝接人工及机具设备）+辅助材料费（含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等）+周转材料费（含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃安全网）+施工机械费（塔吊、施工电梯、大小型机械等）+措施费（含安全防护设施）+ 现场维护费及文明施工费（含办公区维护）+其他不可预见费，按照《2009年建筑工程建筑面积计算规范》及相关规定进行计算，一次性平米价包干的劳务承包方式。 第三节合同价款 3.1 合同单价按建筑面积：RMB 元/㎡（详见《阳城心灵家园（A标段）劳务等承包费报价及组成表》），合同总价约为￥元，（含出据0.8%的农民工工资的发票费用）。 大写： 零星签证用工技工单价：120元/工日；零星签证用工普工单价：80元/工日。 3.2合同单价包括但不限于下列内容及费用： 3.2.1 完成合同承包范围内工作：从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包商的配合直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用，并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。 3.2.2 完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差（运距指在施工现场内） 3.2.3 乙方班组人员工资包括：基本工资、辅助工资等。 3.2.4 乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动保护费用等； 3.2.5 乙方在施工生产过程中，使用的机具、各型机械（例：丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具）的费用等。 3.2.6 完成承包范围内工作所需的辅助材料费用等； 3.2.7 为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等； 3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。 3.2.9 施工现场内的材料等二次转运费（装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费）已含在合同价款中，但不包括钢筋下车时的吊装费用。 3.2.10 预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等； 3.2.11 为保证施工现场达到成都市安全文明工地要求，而需由乙方支出的现场文明施
砖砌体工程分项劳务承包合同项目名称： 甲方： 乙方： 时间：年月
砖砌体分项工程劳务承包合同 项目名称 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 遵照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《成都市外来务工劳动者管理条列》和《中华人民共和国建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结 合本工程项目实际情况，明确甲、乙双方责任与权利、义务，确保工程安全、质量 进度、文明施工等达到现行规范标准要求，经双方友好协商，拟定以下合同条款， 在平等自愿和理解本合同条款的情况下，双方签订合同及《安全生产责任书》，并共 同遵守赴约。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、结构类型： 3、工程地点： 4．、工程质量：达到甲方要求以及国家现行验收规范的合格标准 第二条：承包性质及承包范围。 1、承包性质：分项承包，人工劳务费、小型机械费、辅材费综合承包。 2、承包范围：区域内所涉及到的全部砖砌体施工项目。 3、工作内容 （1）本工程所有砖砌体砌筑；包括但不限于：构造柱、外装饰节点及线条、现浇过梁、预制过梁、预制构件、厨卫混凝土底脚、混凝土腰带、混凝土压顶等二装混凝土的浇筑和安装的施工，还包括排水沟、烟囱、施工阶段的临时设施及附属工程等所有的零星砖砌体和零星混凝土的施工，以及施工中施工架子的搭拆，设备预留洞口的留设，预制构件砼的浇筑安放，并按项目部要求清理堆码现场自身使用的材料和剩余废料以及卫生的
清理等，达到安全文明施工的标准。在以上承包范围内不得产生任何记时工。 （2）乙方承包范围内的机具、低值易耗品包括但不限于：振动棒、斗车、洋铲、灰桶、灰盆、照明使用的电线、碘钨灯、广线、线锤、铝合金靠尺、皮数杆、水平管、水管、卷尺、安全帽、安全带、手套等。所有施工用的高凳由乙方自己定制，甲方提供材料。 乙方的所有工具、用具均由乙方自理，若需向甲方借用的可向相关人员请示，但必须在用完后归还甲方，损坏或遗失照价赔偿。 （3）凡是属于合同范围以外的内容，乙方必须无条件服从甲方安排，计价方式：计时工大工按元/个工日，普工按元/个工日。 （4）如果乙方质量、工期、文明施工不能达到甲方要求，甲方可另行安排人施工，费用按合同价双倍扣除。乙方中途退场按60%结算。 4、本工程乙方不得再次分包式转包、否则本合同无效。 第三条、劳务合同期限 本劳务合同期限从甲乙双方签订本合同开始至本合同约定的劳务费付清为止合同效力自行终结。 第四条、生产（工作）任务和条件 1、甲方根据本工程生产（工作）的需求，提供一套施工图纸，安排乙方的工作岗位，规 定具体任务。 2、甲方根据国家有关职工生产安全、劳动保护、卫生健康的规定，为乙方提供必要的生 产（工作）条件和劳动保护设施，保障乙方的安全和健康。 3、乙方同意根据甲方工作需要，从事甲方所安排的工作岗位，并按规定完成生产（工作） 任务。 第五条、用工形式 甲乙双方同意实行“弹性的用工制度”，即甲方有工作面，乙方就来，甲方无工作面乙方自行安排工作而无需向甲方索取任何费用。 第六条、工作时间 根据本工程的生产特点，乙方同意服从甲方工作时间的安排（含节假日及夜间加班）。 第七条、质量工期管理要求 一、工程质量要求： 按国家现行验收规范要求进行验收，质量按砖砌体施工和规范要求砌筑。 二、乙方施工依据：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 公司劳务分包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：（以下简称为甲方） 乙方：（以下简称为乙方） 为确保基础质量，依照〈〈中华人民共和国合同 法》及相关法律规定，遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 1、__________________________________ 工程名称： 2、工程地点及范围： 3、___________________________________ 分包内容： 4、分包方式及价款：经甲、乙双方友好协商，以包干。 （1） ⑵ ⑶ ⑷ 4. 1工程量以实际完成的数量为依据。 4. 2本合同附件所列单价中，不包含税金。 4. 3除包含了完成分包内容而发生的全部费用外（包含人工费、材料费、工器具等一切费用），还包含了施工队伍调遣、机械设备进退场、工程一切险、第三方责任险、分包人装备险及职工的（人身）事故险等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。 5、计量及支付： 结算方式：进度款和结算款以结算。 5.1、当工程量完成%，甲方应支付乙方%的工程款作为进度款。 5.2、全部工程完成后，经甲方验收合格，依据甲方单位与乙方现场签认的合格汇总数量确认单经甲方总工最后签认的工程汇总数量对乙方进行计量，一次支付剩余价款_%，缺陷责任期满付剩余价款至__% （扣除预付款及_%的质量保证
金）。 5.3、工程验收合格后日内，凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进行末次债务债权清理，工程余款根据甲方资金的实际情况一次支付，不计息。 6、乙方进场施工日期为：年—月—日，竣工日期：年—月日。 7、因不可抗力造成的工期延误，双方互不追究违约责任； 8、工程质量： 8.1、甲方相信乙方是有经验的施工队伍，无论何种原因造成的工程质量缺陷，均不免除乙方的责任。 8.2、乙方对未达到上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿 返工或修补，并承担因此而发生的全部费用。如返工或修补后仍达不到本合同约定的质量等级，乙方应按工程的实际损失进行赔偿；甲方有权白行或委托他人对不合格工程和有缺陷的工程进行返工或修补，其返工或修补费用由乙方承担。 9、施工安全、职业健康、环境保护： 9.1、乙方必须对全体施工人员的安全负责，开工前必须进行岗前培训和 安全教育，特殊工种必须按国家法律、法规要求持证上岗。乙方必须将岗前培 训、安全教育记录以及特殊工种操作证复印件报甲方备案。 9.2、乙方必须严格按照国家有关安全规定及操作规程组织施工，教育、 督促全体施工人员认真落实各项安全制度、措施和要求，特别是要遵守针对本工 程施工特点的施工安全规定。 9.3、乙方在施工过程中，必须制定出严密的安全防范措施及应急预案， 消除事故隐患，杜绝各种事故；加强对人员驻地、施工现场的安全管理及各项措 施和设施落实。确保人员、设备、物资、工程的安全，费用白理。承担因管理不善、防护设施不全以及违章操作等原因造成进入现场的施工人员、非施工 人员伤亡事故责任及费用。 9.4、乙方应严格执行国家和地方有关部门的法规、法令、政策、职业健康 及环保条例，按施工操作规程，文明施工；制定合理的环境保护措施，做好现场 的管理及布置，生活、建筑垃圾和废弃物要妥善处理，集中堆放，不得随意堆 放。如果发生各种环境污染、人身伤亡、机械设备及其他事故均由乙方白行负责
砌体施工班组劳务分包合同 发包方(甲方) ： 承包方(乙方) ： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期：年月日至年月日 二、承包范围及方式： 1、承包范围： 2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。 3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋（或拉结筋、构造柱预埋）的预埋工作（如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担）。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的摆放清理。 三、合同价款 1、合同单价为：按实砌体积元/M3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。
2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。 四、工程结算与支付 1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实砌体积以立方米计算。 2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。 3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。 4、甲方每月按乙方实际上班人数付生活费元/人，饭票由财务会计领取。 5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金，结算工程款的70%，余款年底(农历)一次付清。 (总价款＝实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量) 6、工程款支付条件 1）所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。 2）每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。 3）每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款（扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人）。 6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。
砌体劳务分包合同
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《合同法》和《砌体工程施工质量验收规范》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分磋商，在自愿、公平、诚信的原则下达成共识。 一、工程概况 1、工程名称：周口监狱警苑小区2#、3#住宅楼工程 2、工程地点：河南省周口市西华县光明路以北 3、工程内容：加气砼砌块墙体、门窗过梁、圈梁、压顶、构造柱、卫生间导墙施工等（包括模板制作、安装和拆除、钢筋下料绑扎，拉结筋的放置、混凝土浇筑振捣及砌体脚手架搭设拆除），内外墙全部抹灰工程。具体做法以设计图纸和技术交底为准。 二、承包方式 1、本工程采取包工不包料方式承包。 2、甲方提供以下材料：塔吊、物料提升机、搅拌机、灰浆车、钢管、扣件、脚手板、方木，砂、石、水泥、砖、加气块、钢筋，施工用水电。 3、乙方必须自备以下机具工具：铁锨、插入式振动棒、手锯、扳手、铁锤、线坠、施工线、砌块切割打磨工具、铁丝、钢钉、扎丝、水平尺、卷尺、铝合金靠尺、灰桶、灰刀、安全帽、等其他除第 2 点甲方提供的机具外的其它需用料具。
三、工期：天 四、承包范围及工作内容 1、承包范围：全部砌体工程（包含所有墙体抹灰、过梁、圈梁、压顶、构造柱、卫生间导墙等）的施工、内外墙工程。具体范围以甲方最终审核确认为准。 2、工作内容： （1）熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具，班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料在整个施工过程中的装卸和运输（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含反复多次转运）。 （2）清理基层，拉线，吊线，立皮数杆，筛砂，调制砂浆，配合做砂浆试块，砌体外架翻板，选砖，铺浆，砌砖，搭拆所有砌体架子（含超高），勾缝，安放木砖或砼砌块、门窗过梁、圈梁、压顶、构造柱、卫生间上翻沿施工等（包括模板制作、安装和拆除、钢筋下料绑扎，拉结筋的放置、混凝土浇筑振捣及砌体脚手架的搭设拆除），预留水电空暖孔洞凹槽，落地灰回收重新使用，清理碎砖及其它建筑垃圾并装袋运至地面指定地点堆放等。同时做好砖缝灰浆养护工作。 （3）除上述内容外，还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额砌体工程应包含的其他工作内容。 四、承包价格 砌筑不分墙体类型均按元/m2结算，以上价格为包死单价，无论何种情况乙方均不得要求进行单价调整。本工程在合同承包施工期间不计任何临时用工。
合同编号：YT-FS-8304-54 建筑工程施工劳务分包合 同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑工程施工劳务分包合同(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：____ 乙方：____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况
1．工程名称：_____ 2．工程地点：_____ 3．工程数量：_____ 4．工程数量及内容：_____ 第二条工期 1．开工日期：____年_____月_____日开工。 2．竣工日期：____年_____月_____日竣工。 3．总工期为：日历天____天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1．承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、
劳务分包挂靠内部协议 甲方：乙方：身份证号码： 此合同本着公平、公正的原则，经双方协商而订立。 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程内容： 4.工程数量： 二、合同价额 工程的合同价额为元人民币。 三、合同目的 经双方协商，一致同意乙方在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其工程实施期内的注意事项。 四、甲方的基本权利和义务 1、甲方按工程造价的 %向乙方收取费用，此费用作为管理服务费。 2、乙方利用甲方名义所开发票，则乙方需向甲方缴纳面值金额的 %作为税费。 3、如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本工程管理服务费不予归还。 4、甲方在本协议生效之后，只向乙方提供相关经营业务所需的手续
证件和经营许可，不参与乙方经营管理。 5、对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。 五、乙方的基本权利和义务 1、乙方可以获取甲方对其义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。 2、享受甲方所提供的施工所需资质及经营许可。 3、充分利用甲方的资质，完全自主的开展相关产品经营业务。 4、经营上实行内部独立核算，自负盈亏。 5、一切正常利润归乙方所有，不受干涉。 6、在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。 7、负责解决经营事件，相关经营条件及施工设备自主负责解决。 8、认真负责进行施工项目的质量和安全，对发生的质量问题和安全事故乙方负完全责任。 9、维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。 10、按时足额向甲方缴纳管理服务费，若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务，乙方应负责甲方工作人员工资、差旅等费用和公司的管理费用。 11、乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方需自己提供相关手续证件。 六、乙方实施的工程项目，其合同、保险、税务、财务、银行、统计
边沟砌筑劳务承包合同协议书 合同编号： 总承包方： （以下简称甲方）劳务分包方：（以下简称乙方）鉴于甲方承揽修建郑民高速公路工程并接受了乙方对本项目路基边沟砌筑分项工程的工程施工，为确保优质、按期完成施工任务，双方于2011年月日共同协商并达成如下条款，作为双方履约的依据：第1条先决条件 乙方在签订合同时，必须保证以下事项： 1.1为保证工程质量，乙方承诺工程质量全部达到优良以上，一次验收合格率达100%，优良率达96%以上。 1.2乙方同意由甲方扣除乙方计量价的13%作为质量保证金，此保证金待工程全部按期完工并符合承诺要求后2个月内无息退还。 1.3履约担保，乙方同意提供总价的5 %的现金担保。 1.4乙方指定现场负责人，并由乙方法定代表签订授权书和承诺书。 第2条合同的组成文件本 a.技术规范 b.图纸 c.标价的工程量清单 d.辅助资料 e.其他的业务往来文件、批复、通知、请示、申请以及单据、料单、凭 证等 第3条工程概况 3.1项目名称：路基边沟砌筑分项工程
3.2承包范围：边沟作业场地平整、边沟开挖、预制块铺砌、挡水捻的修整、所需材料的运输等。 3.3承包性质：分项工程劳务承包。 3.4承包方式：单价承包。（边沟铺砌：元/m） 第4条工程价款 本工程价款实行单价包干，边沟铺砌：元/m。工程价款结算时，以甲方签认的实际分项工程量×分项工程单价，即为结算总价。 第5条工程单价 工程量清单中的分项单价即为本工程合同单价，单价实行一次性劳务承包，边沟铺砌：元/m 。该单价包含实施和完成项目工程的各项工作所需的技术、劳务、材料（甲方供料量部分除外）、机械、质检（自检）、安装、运输、缺陷修复、管理、保险（工程险及第三方责任险除外）、税费（业主扣除税除外）、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有费用、责任、义务和风险。乙方未能按甲方要求完成整项工程，整体单价下调10%。 第6条工程及阶段工期目标 6.1总工期：2011年月日2011年月日 6.2阶段工期：以开工后每月下达的施工计划为准 6.3总工期及阶段工期计划安排必须服从甲方根据工程进展情况作出的调整。 第7条工程质量 7.1乙方必须按照施工设计文件、技术规范和国家交通部现行的技术标准，规范进行施工。 7.2乙方所承包的工程，必须全部达到《郑民高速公路项目施工规范》，以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，工程一次验收合格率达100%，优良率达96%以上。 7.3本工程实行优质优价，达到7.2要求时按合同支付，达不到要求时扣合同总价的5%作为处罚。
深圳胜捷消防器材工程有限公司 消防工程劳务分包 合 同 书 工程名称： 工程地点： 发包单位：深圳市胜捷消防器材工程有限公司 承包人：
劳务分包合同书 甲方：深圳市胜捷消防器材工程有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 签约地点：胜捷公司会议室 在甲方与有限公司（下称业主）签订了关于消防工程施工合同（下称主合同）的基础上，根据工程需要，甲方将上述工程中劳务（含主、辅材料采购）工程（下称分包工程）分包给乙方。为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规和规定，结合本工程实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方平等协商，特签订本协议供双方共同遵照执行。 一、承包范围及工作内容： 1、承包范围：消防工程项目招标图纸中涉及到的消防工程的劳务及主、辅材采购，包括但不限于招标工程量清单中所包括的内容。 2、工作内容：除主合同通用条款包括外，还包括但不限于以下内容： （1）招标范围提供的施工图纸和说明、工程技术要求、工程量清单项目包含的全部工作内容； （2）工程所在地现行定额标准中相应章节包含的全部工作
内容； （3）还包括为完成承包工程所涉及的场内水平运输、垂直运输等工作内容，同时必须做到文明施工，工完场清，负责工程所有成品保护，直至工程竣工验收合格，交付使用及在规定保修期内的维修工作全过程。 （4）本合同约定的招标文件及相关资料等已明确的但乙方报价书中遗漏项视为乙方报价中已包括该部分，结算时合同单价不再调整； （5）进场之前线管预埋和洞口的预留是由土建总包负责预埋，乙方进场后负责清理管线和有关洞口，如果有与图纸不符的部分报告甲方。该部分预埋费用由甲方负责支付给土建总包方，土建总包未完成的敷设或需要乙方整改的，由乙方书面报告甲方，并由甲方核实且由业主签证完毕后，再由甲方给乙方签证。如有上述情况以外的事情发生，甲、乙双方另行协商解决。 3、主要工作范围和工作内容除前述外还包括： 分包负责按照国家法规、本项目设计文件以及建设方招标文件中的相关要求所叙述的内容和规定，完成消防工程招标图纸的工程量。室内消防水系统，包括喷淋系统、消火栓系统、室外消火栓系统；气体灭火系统；防排烟系统；火灾自动报警系统、消防广播系统、消防联动控制系统、消防对讲电话系统、火警专用电话、电梯联动和迫降系统等。 二、承包方式： 1、乙方按合同造价以包人工、包机械、包辅材、包设备安
劳务分包工程内部承包协议书样本 劳务分包工程内部承包协议书本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 编号::劳务分包工程内部承包协议书工程名称::工程地点::深圳 合田建设工程劳务有限公司印刷本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 劳务分包工程内部承包协议书甲方:深圳合田建设工程劳务有限 公司乙方:甲方将其从项目承包方（公司）承包的项目劳务分包工程 以统一单价计量式的形式发包给乙方，为明确双方各自经济责任关系，确保工程能保质保量如期竣工，在平等互利的原则下，经双方协商一致，达成如下协议:第一条承包范围及工作内容容 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围:方工程承包方项目部工作指令所示施工区域 4、承包方式:包包人工、包）施工工具及耗材（如切割机、切割片、铲、锤、镐等）、包质量、包安全、包工期、包成品保护等。 5、用人工费用合同价:以以经业主验收合格的实际工程量与工程 承包方统一工价表计算得出的金额为准。
审定单价为双方确认的人工费报价，人工费用单价为一次性包定（其中已包含赶工费、加班费、误工费等费用），结算根据经验收合格的实际工作量和双方确认的工价表结算。 对《园建绿化施工项目劳务分包统一工价表》》（见附件一）中 未有的项目，报甲方核定单价，现场办理人工费签证。 6、工期:年月日开工，年月。 日竣工。 总工期为日历天（以实际进场日期开始计算））。 7、其它需要补充说明的内容:方乙方按甲方提供的施工图进行施工，达到甲方的质量要求和工程进度要求。 非工程承包方要求增加的工程量或由于劳务分包队施工质量，问 题导致的返工维修，人工费不予签证增加。 人工费含:材料成品保护费、暂住人口费、安全保险、文明施工、差旅交通等所有工人开支发生的费用。 工作范围包括但不限于以下内容:①①负责施工材料的清点、卸货、场内转运（ （100）米之内）、保管及防损等。 ②②自行管理施工人员宿舍工人员宿舍卫生、餐饮及安全事宜。 ③③领用甲方施工设施、设备（如斗车、人字梯、安全帽等）应 在退场本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。