编号：TQC/K693自来水施工合同完整版
In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
自来水施工合同完整版
下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在平等自愿的基础上，经协商达成如下协议：
工程概况
1、工程名称：卞二村自来水改建工程
2、工程地点：卞二村
第一条工程承包范围
承包范围：管道水表安装、管道沟开
挖修复、土方，包工包料，工程总承包(以实际工程为主)
第二条工程期限
1、开工日期：20xx年10月1日
2、竣工日期：20xx年10月30日
合同工期总日历天数30天。
3、因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度时，经甲方工程监理签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
第三条质量标准
工程质量标准：合格
第四条工程造价
工程价款：工程总造价为叁拾伍万伍仟叁百元整(￥355300.00元)。
第五条工程施工要求
1、乙方必须严格按施工设计方案、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场工程监理的监督检查。
2、乙方确定的施工现场负责人、技术负责人及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所担的工作通知甲方工程监理。
3、乙方应按工程进度及时提供有关工程质量的技术资料，材料代用必须经过甲方工程监理同意并签证后，方可使用
4、乙方在施工过程中必须按安全生产规范操作，做好安全防护工作，如出现一切施工事故，均由其自行承担。
5、乙方在隐蔽工程隐蔽以前，必须及时通知甲方检查，未经甲方检查的视为不合格工程。
6、自来水管道深度不得少于0.6米(埋管位置)。
第六条质量验收
1、工程竣工验收，应以施工设计方案和相关技术资料及质量检验标准为依据。
2、工程竣工后，乙方按规定提供完整的技术档案资料，并提交竣工通知书，经双方协调确定时间，由甲方组织有关单位进行初验及复验。
3、交工验收中如发现有不符质量要求的,按双方验收时商定的时间，由乙方负责修好再进行验收。竣工日期以最后检验合
格日期为准。
4、已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责看管，甲方不得提前使用，若甲方提前使用，既视同验收合格。由于乙方的原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。
5、执行国家关于工程回访的有关规定。
6、由施工造成的工程质量问题，甲方应以书面通知乙方并约定时间进行维修。在保修期内乙方拒不维修时，甲方可用工程回访费另找施工队进行维修，费用超支部分应由乙方负担。
7、工程质量保修期为壹年。
第七条违约责任
乙方：工程质量不符合合同规定的，负责无偿维修或返工，由于维修、返工逾期交付及延误工期的，按合同总价的3%偿付逾期违约金。
发包人：甲方法定代表人：
承包方：乙方法定代表人：
年月日：
本处可输入公司或团队名字
THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION
建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实践，制定本解释。 一合同效力及相关问题 第一条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后，一方未依照招标投标法第四十六条第一款的规定履行订立书面合同义务，对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。 另一种意见：招投标文件与中标通知书已具备建设工程施工合同主要内容，且不得作实质性变更，即使未订立书面合同，本约亦成立。 第二条【中标合同实质性内容的认定】 招标投标法第四十六条第一款规定的合同实质性内容”，主要指有关工程范围、 建设工期、工程质量、工程造价等约定内容。 中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺，应认定变更中标合同工程造价实质性内容。 第三条【背离中标合同实质性内容的认定】 当事人依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一规定，请求以备案的中标合同作为结算工程价款根据的，人民法院应当综合另行订立的合同是否变更了备案的中标合同实质性内容，当事人就实质性内容享有的权利义务是否发生较大变化等因素，依据诚实信用原则和公平原则予以衡量，并作出裁决。 第四条【背离中标合同实质性内容的例外情形】 建设工程开工后，因设计变更、建设工程规划指标调整、主要建筑材料价格异常变动等客观原因，发包人与承包人变更有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定，不适用招标投标法第四十六条规定。当事人请求根据变更的合同约定结算工程价款的，人民法院应予支持。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 给水工程施工合同
编号：FS-DY-20530 给水工程施工合同 甲方：房地产开发有限公司 乙方：市政工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就*****西区室外给水管网工程事宜达成如下协议： 一、工程名称：西区。 二、施工范围：西区室外给水管网施工图纸内全部内容。 三、合同价款： 合同价款包括西区给水管网施工图中全部设施的施工直接费、材料费、施工管理费、材料地区差价、设计费、质监检验费、管道维护费等。总计工程造价为人民币：5234506.04元（大写伍佰贰拾叁万肆仟伍佰零陆元零肆分）。包工包料，一次性包死。
四、付款和结算方式：工程开工前，甲方按照施工进度分期给付工程款。 （一）付款方式 1．乙方在每月18日向甲方提报当月完成施工产值，甲方按当月审定后施工产值的70%支付工程进度款。 2．工程完工后，支付合同价款的90%。 （二）结算方式 1．结算按《山东省市政工程消耗量定额》对其配套的费用定额和规定及甲乙双方现场签证、竣工图纸按ⅱ类工程取费；人工工日单价34元/工日。 2．20xx年相应季度价格、甲方批价单、设计变更、工程签证、甲乙双方签认的预算书等。 3．乙方应遵守甲方的《工程签证管理办法》，并按照该办法及时办理相关签证。 4．本工程的总造价为：合同价款+设计变更+工程签证。 五、责任和义务： 1．甲方责任 （1）提供以下材料：建筑区域规划平面图、建筑单体给
篇一：自来水安装合同 自来水 安装施工合同 建设方：（以下简称甲方） 施工方：（以下简称乙方） 经甲、乙双方协商，现就自来水安装工程签订本合同： 一、工程概况及承包范围 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围：供水管道材料、配件、土方开挖、安装工程。 二、工程合同造价 合同价款含材料、配件、安装、税金等合计人民币：贰拾伍万壹仟伍佰玖拾伍元零捌分（￥251595.08元），详见工料清单。 三、合同工期：2011年3月1日至3月15日，共15历天。 四、质量要求： 确保安装维修项目管道、配件、表计不漏水，土方开挖单日清理保洁，开挖恢复按实际开挖前现状要求恢复原样，并清理好施工现场。 五、付款方式:甲方验收合格后，所有工程款一次性付清给乙方。 六、未宜事宜由甲、乙双方协商解决。七、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。 八、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： ： 委托代表人（签字）： 2011年3月1日2011：委托代表人（签字）：年3月1日法人代表（签字）法人代表（签字）篇二：自来水工程安装施工合同 自来水工程安装施工合同 委托方(甲方)： 委托方(乙方)：衡阳市自来水有限公司鑫源水务营销分公司 甲方根据其工程需要经报批同意，将供水系统工程委托乙方施工，为了保证工程顺利进行，依据《中华人民共和国经济法》和国务院颁发的《城市供水条例》、《湖南省实施＜城市供水条例＞办法》及国家有关政策、法规，经双方协商一致签订承包全同，其内容如下：一、工程地点及内容 工程地点： 工程内容： 二、承包方式． 乙方包工包料，按照甲方工程内容的要求，经衡阳市自来 水公司设计、施工、验收以及办理从申报到供水所需的相关手 续，总价一次性全包干方式承包。甲方不另承担本工程的其他 费用。 三、材料、设备供应及施工 乙方根据甲方要求申报，衡阳市自来水公司设计、施工。 乙方采购工程材料和设备，施工质量必须符合《安装工程验收 规范标准》的要求。四、工程造价及付款方式 l、工程造价依据设计方案及2007安装定额，工程总造价包括：
福建省高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件疑难问题的解答》 省院《福建民事审判参考》2008年第一期 1、问：如何认定施工企业内部承包合同的性质与效力? 答:建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或职工就所承包的全部或部分工程施工所签订的承包合同为企业内部承包合同，属建筑施工企业的一种内部经营方式，法律和行政法规对此并不禁止，承包人仍应对工程施工过程及质量等进行管理，对外承担施工合同的权利义务。当事人以内部承包合同的承包方无施工资质为由主张合同无效的，不予支持。 2、问：如何区分劳务分包与转包、违法分包? 答：劳务分包是指建设工程的总承包人或者专业承包人将所承包的建设工程中的劳务作业(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、水暖、钣金、架线等)发包给劳务作业承包人完成的活动。转包是承包人将所承包的全部建设工程转由第三人施工完成。分包是承包人将所承包的建设工程的某一部分施工项目交由第三人施工建设，其中《建筑法》与《建设工程质量管理条例》第七十八条所列的四种行为属违法分包。劳务包既不是转包，也不是分包；转包及违法分包为法律所禁止，劳务分包则不为法律所禁止。 3、问：被挂靠单位(出借名义的建筑施工企业)是否应对挂靠人在施工过程中的转包、购买施工材料等行为承担责任? 答：挂靠人以自已的名义将工程转包或者与材料设备供应商签订购销合同，实际施工人或者材料设备供应商起诉要求被挂靠单位承担合同责任的，不予支持；挂靠人以被挂靠单位的名义将工程转包或者与材料设备供应商签订购销合同的，一般应由被挂靠单位承担合同责任，但实际施工人或者材料设备供应商签订合同时明知挂靠的事实，并起诉要求挂靠人承担合同责任的，由挂靠人承担责任。 4、问：发包人与无相应施工资质的承包人签订建设工程施工合同，承包人依合同取得的工程价款超过其实际施工成本的，超过部分是否应予收缴？承包人非法转包、违法分包、出借资质而依合同约定取得的“挂靠费”、“管理费”等是否应当收缴? 答：承包人无相应施工资质，所签订的建设工程施工合同虽然无效，但最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”因此，对承包人依合同取得的工程价款不应予以收缴。 对承包人因非法转包、违法分包建设工程而已经取得的利益，或者建筑施工企业因出借施工资质而已经取得的利益，例如：“挂靠费”、“管理费”等，人民法院可以根据我国《民法通则》第一百三十四条的规定予以收缴，但建设行政机关已经对此予以行政处罚的，人民法院不应重复予以制裁。
小区自来水工程施工合同 建设单位：（甲方）合同编号： 施工单位：（乙方） 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、、依照《中华人民共和国合同法》 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程范围自来水管道主环网、主要范围自来水工程，包括\ 甲方委托乙方完、1干道自来水管道、各支路管道（不含入户表后管道）的制作安装以及室外消防栓、给水阀门井、水表井等工程。并保证验收通过、通水。乙方负责办理相关报验手续,2、乙方保证协助甲方办理前期各种相关手续，保证各种手续的合法、有效性，承3、 诺水费收入取标准按政府文件执行。二、工期要求天以书面形式通本工程按甲方要求时间开工及完工。如甲方要求提前工期应提前31、 知乙方，以便乙方组织人、材、物。乙方不得因施工组织不利、材料供应、劳动力调配等原因拖延工期（不可抗力除2、外）。三、工程质量质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标工程质量应当达到优良1、 准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。乙方必须严格按照施工图施工，不得单方修改设计。如发现上述情况，甲方有权要、2求停止施工。乙方自行采购的材料和不按照施工图纸施工等因素发生的事故，经济损失及责任乙方承担，并承担由此对甲方造成的一切损失。．
3、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 四、材料设备采购供应 1、乙方自行负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。乙方采购的材料设备与设计标准要求不符时，乙方应按甲方及监理要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 2、乙方需要使用代用材料时，应经甲方、设计及监理工程师共同认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。 五、合同价款的确定 采用总价包干：，包干价 含。 六、变更洽商 1、重大设计变更和技术洽商必须经甲方同意方可实施. 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。 2、设计、洽商变更，须经监理、设计单位、甲方、施工单位四方确认签字后生效。 3、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。 4、工程进行过程中的会议纪要不作为结算费用增减的依据. 七、质量与检验 1、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方工程师依据合同发出的
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-023221 供水工程施工合同(合同示范
供水工程施工合同(合同示范文本) 监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的２８天内完成复核，并与承包人协商修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。发包人应在收到上述完工付款证书后的４２天内审批后支付给承包人。若发包人不按期支付，则应按第３３．４款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给承包人。 ３６最终结清 ３６．１最终付款申请单 （１）承包人在收到按第５３．３款规定颁发的保修责任终止证书后的２８天内，按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单（一式４份），该申请单应包括以下内容，并附有关的证明文件。 ①按合同规定已经完成的全部工程价款金额； ②按合同规定应付给承包人的追加金额； ③承包人认为应付给他的其他金额。 （２）若监理人对最终付款申请单中的某些内容有异议时，有权要求承包人进行修改和提供补充资料，直至监理人同意后，由承包人再次提交经修改后的最终付款申请单。
３６．２结清单 承包人向监理人提交最终付款申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。该结清单应证实最终付款申请单的总金额是根据合同规定应付给承包人的全部款项的最终结算金额。但结清单只在承包人收到退还履约担保证件和发包人已向承包人付清监理人出具的最终付款证书中应付的金额后才生效。 ３６．３最终付款证书和支付时间 监理人收到经其同意的最终付款申请单和结清单副本后的１４天内，向发包人出具一份最终付款证书提交发包人审批。最终付款证书应说明：（１）按合同规定和其他情况应最终支付给承包人的合同总金额。 （２）发包人已支付的所有金额以及发包人有权得到的全部金额。 发包人审查监理人提交的最终付款证书后，若确认还应向承包人付款，则应在收到该证书后的４２天内支付给承包人。若确认承包人应向发包人付款，则发包人应通知承包人，承包人应在收到通知后的４２天内付还给发包人。不论是发包人或承包人，若不按期支付，均应按专用合同条款第３３．４款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给对方。 若承包人和发包人始终未能就最终付款的内容和额度取得一致意见，监理人应对双方已同意的部分出具临时付款证书，双方应按上述规定执行，对于未取得一致的部分，双方均有权按第４４．１款的规定提出按合同争议处理的要求。 十六、价格调整 ３７物价波动引起的价格调整 ３７．１价格调整的差额计算
关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答
浙江省高院民一庭《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》（2012年） 2012-4-7 20:30:19 为统一裁判尺度，依法妥善审理建设工程施工合同纠纷案件，省高院民一庭在深入调研、召开省高院咨询专家专题论证会的基础上，于日前制定下发了《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》，就23个突出问题作出解答。主要内容包括：一是规定了内部承包合同的认定标准和效力。明确承包人将其承包的全部或部分工程承包给其下属分支机构或在册职工施工，并在资金、技术、设备、人力等方面给予支持的，可认定为企业内部承包合同，合同有效。二是明确项目经理、项目部负责人签证的效力。规定除法定代表人和约定明确授权的人员外，其他人员对工程量和价款等所作的签证、确认，不具有法律效力。三是明确“黑白合同”处理办法。规定当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与中标合同实质性内容不一致的，不论该中标合同是否经过备案登记，均应当按照最高法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条的规定，以中标合同作为工程价款的结算依据。四是规定了特殊情形下发包人的质量抗辩权。对于发包人已组织验收并在相关文件上签字确认验收合格的情形，如果查明确因承包人施工导致地基基础工程、工程主体结构质量不合格的，发包人仍可以拒绝支付或要求延期支付工程价款。《解答》还对建设工程施工合同效力认定、鉴定程序启动、证据认定、建设工程价款优先受偿权等问题，做了解答。 浙江高院出台关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答新闻发布会发言稿 浙江省高级人民法院民事审判第一庭负责人蒋卫宇 （2012年4月5日） 各位记者，朋友们： 大家好！ 为指导全省法院依法妥善审理建设工程施工合同纠纷案件，我院制定了《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》（以下简称《解答》），并于日前正式下发全省各级法院。现在，我向各位介绍一下《解答》的有关情况和主要内容。 一、制定下发《解答》的背景 近些年来，伴随着我国城市化进程的不断推进、公用基础设施的大力投入和房地产市场的迅猛发展，我省建筑业也不断发展壮大，各项主要经济技术指标在全国居领先地位，在全国建筑业市场占有相当份额。2011年，我省建筑业总产值14686亿元，其中在省外完成产值7339亿元；实现利税总额865亿元，实现利润415亿元；房屋建筑施工面积145488万平方米；建筑业总产值超百亿元的企业有15家。浙江省作为建筑大省、建筑强省的地位进一步巩固，“浙江建设”的品牌效应进一步凸显。与此同时，从全国范围看，国内建筑业市场尚不规范，存在监督管理不到位、内部混乱等薄弱环节，加之竞争激烈，违规开发项目、围标串标、低于成本价报价、超资质无资质承包、违法分包、转包、挂靠等现象时有发生；为追求利益最大化，一些施工者降低工程成本、偷工减料、以次充好，导致工程质量不高，“豆腐渣工程”、“楼脆脆”、“楼歪歪”、
供水工程施工合同文档 Water supply project construction contract documents 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
供水工程施工合同文档 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 ２３材料和工程设备的检查和检验 ２３．１材料和工程设备的检验和交货验收 若发包人指定部分材料和工程设备的供应来源时， 本款应作如下修改： 本款（１）项中“承包人提供的材料和工程设备应由承包人负责检验和交货验收”，改为“无论是承包人提供的材料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材料和工程设备，均由承包人负责检验和交货验收”。 ２９文明施工 ２９．２施工安全 若发包人需要委托承包人在工地建立一支消防队伍时，本款应作如下修改： 删去本款（３）项全文，并代之以：
发包人委托承包人在工地建立一支消防队伍负责全工地的消防工作，并配备必要的消防设备和救助设施，所需费用由承包人承担。对消防的要求见《技术条款》。发包人应负责协调承包人与其他承包人的关系。 ３２预付款 ３２．１工程预付款 本款（１）项中工程预付款总金额为合同价格的＿＿＿＿％，第一次支付金额为该预付款总额的＿＿＿＿％，第二次支付金额为该预付款总额的＿＿＿＿％。 本款（４）项中先后出现的两个“专用合同条款规定的数额”，分别为“合同价格的＿＿＿＿％”和“合同价格的＿＿＿＿％”。 ３２．２工程的材料预付款 本款（１）项中所指的“主要材料”为： ①（填入主要材料名称） ３３工程进度付款 ３３．４支付时间
自来水管网改造工程 施工合同 发包方（以下简称甲方）：XXX 承包方（以下简称乙方）：XXX 甲乙双方很据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和建筑法》等有关规定，结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商，订立此合同。 一、工程名称：XXX 二、甲方责任： 1、负责施工现场自来水管网改造工程工作。 2、负责乙方施工间外围协调工作，保证乙方能正常施工，由于外部环境导致乙方停工。 3、甲方组织、乙方、监理等各方主体对施工过程质量监督和按相关标准验收事宜。 4、按期支付工程款。 三、乙方责任： 1、施工人员及机械必须按期足数入场，保证按施工要求，入场后必须听从甲方的指挥和安排。
2、施工期内发生的一切安全事故，由乙方承担事故责的全部责任及赔偿。 4、施工现场按文明工地进行管理，确保施工人员、机械安全，为施工人员办理人身保险，费用由乙方自理。 5、乙方必须自行完成所承包的全部任务，不得转包。 6、在质量保修期内，承担施工质量的保修及费用，并承担相应责任。 7、乙方人员要保护好施工现场卫生、机具设施。 8、乙方要做好施工记录等相关资料，工程完工后上报甲方。 9、如发现地质问题，及时通知甲方，办理变更及签证。 五、工期要求： 乙方必须保按甲方约定的日期组织人员、机械足数进场，施工日期从年月日到年月日，总工期为天。乙方要合理组织施工，保质保量按期完成所承包的全部工程量。 六、承包方式、单价及付款方式： 1、承包方式：包施工人员、机械、油料、水泥等费用，保证质量、安全、文明施工等。 2、承包单价：总长约米左右，工程总价为元。（据 实结算）。 3、付款方式：自来水管网改造工程，甲方按照乙方施工进度进行付
审理建设工程施工合同案 件司法解释二 篇一：关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的问题解释(二)(征求意见稿) 关于审理建设工程施工合同纠纷案件 适用法律问题的解释（二） （征求意见稿） 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民国民法通则》、《中华人民国合同法》、《中华人民国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实践，作如下解释。 一合同效力 第一条【违法建筑施工合同无效】 当事人以建设单位未办理建设工程规划可证为由，请求认定建设工程施工合同无效的，应予支持。 第二条【依法应认定有效的五种合同】
当事人以建设工程施工合同具有下列情形之一，主无效的，不予支持。（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效； 另一种意见：删除 第三条【部承包的认定标准】 承包人与其下属分支机构或者职工签订合同，将其承包的全部或者部分工程承包给其下属分支机构或者职工施工，并对其下属分支机构或者职工的施工进行财务管理、技术指导、质量监管等必要管理的，应认定为企业部承包合同。当事人以上述部承包合同的承包人无施工资质为由，请求认定合同无效的，不予支持。 第四条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后，建设工程施工合同成立。招标人无正当理由不签订书面合同，中标人请求招标人承担违约赔偿责任的，应予支持。另一种意见：招标人向中标人发出中标通知书后，建设工程预约施工合同成立。招标人无正当理由不签订书面合同，中标人请求招标人承担建设工程预约施工合同违约赔偿责任的，应予支持。 第五条【不属于必须招标工程进行招标的法律效果】 发包人将依法不属于必须招标的工程进行招标后，与承包
工程合同 立合同单位： xxxxxxx （以下简称甲方） xxxxxxx （以下简称乙方） 甲方将xxxxxxxx施工用水装表工程委托乙方设计施工。为明确双方责任，确保工程顺利完成，根据有关规定与双方意见，订立本合同共同遵守。 一、工程名称及编号：xxxxxxxx工程（工程编号： xxxxxx）。 二、工程地点：xxxxxxxxxxxx。 三、工程图依据：本工程依据甲方委托函设计。乙方 严格按图施工，有关工程变更，应持有效文件。 四、工程造价：本工程预算造价经乙方提出的施工图 预算，现经甲方审核，确定为人民币：xxxxxxxxx（其中 含水表报装费￥xxx.00元，设计费￥xxx元），采取预算包干。 五、工程内容：工程内容见施工图（编号：xxxx）和预算书。 六、工程材料：本工程所需材料均由乙方自购自运， 并承担保管责任。 七、工程质量、安全责任：本工程质量执行国家标准 及市水务集团管道施工工程有关标准，有关质量、安全责 任均由乙方负责。
八、工程结算、付款方式：本工程结算执行国家定额 和市水务集团相关定额标准。自合同生效之日起五日内，甲方向乙方一次性支付100%工程款。 九、工程期限：本工程定于甲方100％工程款到帐后 五天内开工，工期定为十天。如遇不可抗力影响施工进程，双方现场认定，工期顺延。 十、工程验收、交付：本工程竣工验收执行市水务集 团管道施工工程验收标准。工程验收合格后即由乙方管理。 十一、本工程合同未尽事宜，双方协商解决。 十二、本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。 十三、本合同自双方签字盖章后生效。 甲方：xxxxxxxxxx 乙方：xxxxx 开户行：账号： 帐号：税号： 行号：开户行： 纳税人识别号：行号： 代表：代表： 经办：经办： 20xx年xx月日
供水管道工程施工合同 发包人：牡丹江温春建设发展有限公司 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围 承包范围：按照图纸规定选购供热管、阀、保温材料等，管道施工安装、调试，保修期的维护，管道基础土建施工。 三、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 四、质量标准与验收 工程质量标准：按照城市供热管网工程质量检验评定标准，资格GB2级。 1、工程质量 1.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 1.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 2、检查和返工 2.1承包人应该认真按照标准规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
2.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 2.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合规时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。 2.4工程具备隐蔽条件或达到合同约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐藏或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合规，承办人在工程师限定的时间内修改重新验收。 五、发包方应协调市政园林等相关部门，给予承包方开工的必备条件，并提供该管道施工路线的地质资料。承包方对发现的地下设施应小心施工，加以保护，及时汇报发包方，发生的费用由发包方承担。 六、材料设备供应 1、承包人负责采购材料设备，应按照图纸约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合规证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。 2、承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符合时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合标准的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 3、承包人采购的材料设备在使用前，承包人提供合规的检验报告，不合规的不得使用，检验费用由承包人承担。材料检验合格再检验试验费由发包人承担。 4、甲方工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 5、承包人需要使用材料时，应经甲方工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
关于审理建设工程施工合同纠纷案件的指导意见 （2007年1月1日起试行 2010年3月9日深圳市中级人民法院审判委员会第 6次会议修订） 一、人民法院受理的建设工程施工合同纠纷，在审理过程中，一方当事人以涉案工程无合法土地使用权或建设用地规划许可证、建设工程规划许可证而主张合同无效的，在开庭前涉案工程仍未取得合法土地使用权及上述许可证，应认定施工合同无效；开庭前已经取得合法土地使用权及上述许可证，但未取得施工许可证的，应认定施工合同有效。 二、两个以上的法人、其他经济组织或个人合作建设工程，并对合作建设工程享有共同权益的，其中合作一方因与工程的承包人签订建设工程合同而发生纠纷的，其他合作建设方应列为共同原被告。 三、建设工程施工合同的发包人并非建设工程项目的所有人，发包人以自己的名义实际履行合同的，建设工程的所有人应与发包人列为建设工程合同纠纷案件的共同原被告。 工程代建合同的受托人以自己的名义与承包人签订并履行建设工程施工合同的，应将工程代建合同的委托人与受托人列为建设工程施工合同纠纷案件的共同原被告，但建设工程施工合同明确约定仅由受托人、委托人或发包人承担合同约定义务的除外。
四、承包人将工程的劳务作业分包给无劳务作业法定资质的劳务分包承包人，发包人以承包人违法劳务分包为由要求解除建设工程施工合同的，不予支持，当事人另有约定的除外。 五、发包人有下列情形之一，导致承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持： （一）未在约定时间内提供完成工程地质和地下管线资料或施工图纸的； （二）未在约定时间内提供施工场地、施工道路、施工用水、施工用电的； （三）未在约定时间内提供材料，或提供的材料不符合约定的； （四）未在约定时间内办理工程中间验收的； （五）未履行合同约定的其他协助义务的。 六、建设工程开工时间一般以发包人签发的《开工报告》确认的时间为准；法律规定施工前应领取《施工许可证》的建设工程，发包人签发的《开工报告》确认的开工时间早于《施工许可证》确认的开工时间的，则以《施工许可证》确定的开工时间为准，承包人在领取《施工许可证》之前已实际施工，且双方约定以实际施工日为工期起
供水工程施工合同精装版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-071364
供水工程施工合同精装版 监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的２８天内完成复核，并与承包人协商修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。发包人应在收到上述完工付款证书后的４２天内审批后支付给承包人。若发包人不按期支付，则应按第３３．４款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给承包人。 ３６最终结清 ３６．１最终付款申请单 （１）承包人在收到按第５３．３款规定颁发的保修责任终止证书后的２８天内，按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单（一式４份），该申请单应包括以下内容，并附有关的证明文件。 ①按合同规定已经完成的全部工程价款金额；
②按合同规定应付给承包人的追加金额； ③承包人认为应付给他的其他金额。 （２）若监理人对最终付款申请单中的某些内容有异议时，有权要求承包人进行修改和提供补充资料，直至监理人同意后，由承包人再次提交经修改后的最终付款申请单。 ３６．２结清单 承包人向监理人提交最终付款申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。该结清单应证实最终付款申请单的总金额是根据合同规定应付给承包人的全部款项的最终结算金额。但结清单只在承包人收到退还履约担保证件和发包人已向承包人付清监理人出具的最终付款证书中应付的金额后才生效。 ３６．３最终付款证书和支付时间 监理人收到经其同意的最终付款申请单和结清单副本后的１４天内，向发包人出具一份最终付款证书提交发包人审批。最终付款证书应说明：
建设工程施工合同司法解释(二）意见稿 前言 为了正确审理建设施工工程中的法律纠纷，最高人民法院于近日发布了《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释(二)》的征求意见稿。本意见稿通过36个法条涵盖合同效力、工程价款、工程造价、工人权利保护和工程价款优先受偿权等五个主要内容。此次意见稿的发布，是对建设工程施工纠纷中存在问题进行的综合解释,相信会对我们今后在处理建设工程施工合同纠纷提供重要依据。 1 一合同效力及相关问题 第一条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后,一方未依照招标投标法第四十六条第一款的规定履行订立书面合同义务，对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的,人民法院应予支持。 另一种意见：招投标文件与中标通知书已具备建设工程施工合同主要内容，且不得作实质性变更，即使未订立书面合同，本约亦成立。 第二条【中标合同实质性内容的认定】 招标投标法第四十六条第一款规定的“合同实质性内容”,主要指有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定内容。 中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺，应认定变更中标合同工程造价实质性内容。 第三条【背离中标合同实质性内容的认定】 当事人依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一规定，请求以备案的中标合同作为结算工程价款根据的,人民法院应当综合另行订立的合同是否变更了备案的中标合同实质性内容，当事人就实质性内容享有的权利义务是否发生较大变化等因素，依据诚实信用原则和公平原则予以衡量,并作出裁决。 第四条【背离中标合同实质性内容的例外情形】
自来水工程施工合同协 议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
建设工程施工合同 建设单位：大兴安岭农场管理局巴彦农场 施工单位：孟庆长 二0一0年四月 巴彦农场危旧房改造新建小区 自来水工程施工合同 甲方:巴彦农场 乙方:孟庆长 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在平等自愿的基础上，经协商达成如下协议： 工程概况 1、工程名称：巴彦农场危旧房改造新建小区自来水安装工程 2、工程地点：场部危旧房改造新建小区 第二条工程承包范围 承包范围：PE管道安装、土方，包工包料，工程总承包（以实际工程为主） 第三条工程期限 1、开工日期：2010年5月20日 2、竣工日期：2010年6月20日
合同工期总日历天数30天。 3、因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度时，经甲方工程监理签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 第四条质量标准 工程质量标准：合格 第五条工程造价 工程价款：工程总造价为贰拾捌万圆整（￥280000.00元），总工程量约为3500米（主管道、支管道、入户管道按实际仗量米数计算），单位造价为80元/米，此价款为主管道、支管道、入户管道平均造价，工程开工以后，因土质结构造成施工难度增大，价格不便。 第六条材料、设备供应： 1、乙方所购进的材料必须由甲方工程监理检查验收后方可使用。 2、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料等，双方均不得用于本工程。若属鉴定人员失职或其它原因造成不良后果，由责任一方负责。 3、主管道为PE管，管径2寸，管壁厚6毫米以上，管道压力10Kg，支管道管径为1寸，管壁厚3.5毫米以上，进户管径为4分，采用同材质管件熔接。 第七条工程施工要求 1、乙方必须严格按施工图纸或设计方案、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场工程监理的监督检查。 2、乙方确定的施工现场负责人、技术负责人及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所担的工作通知甲方工程监理。 3、乙方应按工程进度及时提供有关工程质量的技术资料，材料代用必须经过甲方工程监理同意并签证后，方可使用
自来水安装施工合同 篇一：自来水工程安装施工合同 自来水工程安装施工合同 委托方(甲方)： 委托方(乙方)：衡阳市自来水有限公司鑫源水务营销分公司 甲方根据其工程需要经报批同意，将供水系统工程委托乙方施工，为了保证工程顺利进行，依据《中华人民共和国经济法》和国务院颁发的《城市供水条例》、《湖南省实施＜城市供水条例＞办法》及国家有关政策、法规，经双方协商一致签订承包全同，其内容如下： 一、工程地点及内容 工程地点： 工程内容： 二、承包方式． 乙方包工包料，按照甲方工程内容的要求，经衡阳市自来 水公司设计、施工、验收以及办理从申报到供水所需的相关手 续，总价一次性全包干方式承包。甲方不另承担本工程的其他
三、材料、设备供应及施工 乙方根据甲方要求申报，衡阳市自来水公司设计、施工。 乙方采购工程材料和设备，施工质量必须符合《安装工程验收 规范标准》的要求。 四、工程造价及付款方式 l、工程造价依据设计方案及20XX安装定额，工程总造价包括： 设备费、工程施工费、试验费、设计费、不可预见费以及报批验收费、 衡阳市自来水公司水表计量管理装置费，全部工程的招待费等一切相 关费用，经双方协商为人民币(大写)： (不包括破路手续费及水表预交水费)。 2、工程付款方式：乙方办完报批手续，需向自来水公司缴款时 一次性付清。 五、工程要求 施工日期为年月日至年月日。乙方不得无故 拖延，非下列因素，乙方拖延工期，每拖延一天，需赔偿甲方损失费
1、工程内容如有变动，工期另行协商。 2、室外施工如遇雨雪，工期顺延。 3、自然灾害和人力不可抗拒的因素工期顺延。 4、甲方不按合同要求付款，上期顺延由甲方负责。 六、双方职责 1、甲方职责 a、负责办理破路、报建等有关手续； b、根据合同要求按时向乙方支付工程款； c、派往必要的施工现场代表协商解决施工中不可预见的实际问 题； d、负责现场已装的设备、器材的保安工作及协调周边关系。 2、乙方职责 a、按时、按质、按量完成合同所列承包内容； b、负责施工中的安全责任；’ c、负责办理工程竣工验收及供水，移交有关图纸，协调同自来水公司的关系； d、负责代办施工中的停送水手续； e、负责代办本工程的设计方案。 七、其它
在建筑工程施工合同纠纷中，当事人因工程款结算及支付工程款具体数额而发生的争议，通常是案件的主要争议焦点。一般情况下，确定工程款结算方式及数额的基本依据是双方当事人合同的相关约定，但审判实践中常常会出现合同对此约定不明或约定无效，或者因履行合同的行为导致难以依照合同约定确定工程款数额的情形。这就需要法官依据合同约定并结合案件的实际情况予以认定。 问题一：《最高人民法院关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条的适用该解释第二十条规定：“当事人约定，发包人收到施工结算文件后在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予以支持。” 从司法解释的内容看，对于一方提交的结算文件的效力非常明确，即承包人提交的结算文件只有在双方有明确约定的条件下才能作为结算依据，产生按单方报价结算的后果。如果双方对此没有明确约定，则单方报价的结算文件不得作为结算依据。我们认为，适用司法解释第二十条的前提应当满足三个条件：(1)要有明确约定。即当事人在合同中明确约定了发包人审核竣工结算期限，且在该期限没有答复视为认可该结算文件的，该约定才对双方当事人具有约束力。因此，发包人收到承包人递交的结算报告，是导致承包
人提出结算报告作为结算依据的基本条件；而发包人收到承包人提出的结算报告后，在约定期限内不予答复，是结算报告作为结算依据的必要条件。(2)提交结算文件的方式必须是书面的。递交结算的方式不适用留置送达。如果承包人不能举证证明已向发包人递交了结算报告，则不能产生作为结算依据的法律后果。 (3)发包人在收到承包人提交的竣工结算文件后，逾期不予答复。只有在同时满足上述三个条件的情况下，承包人提交的竣工结算文件才可以作为工程款结算的依据。 但在实践中，无论是当事人还是法院，在认定该条的性质和适用中，仍时常发生分歧。导致两级法院对此认定和判决不统一。比如，审理建设工程施工合同纠纷案件过程中，发包人与承包人采用建设部制定的建设工程施工合同格式文本签订了施工合同，内容大多属于通用条款。其中第三十三条第三款规定：“发包人收到竣工结算报告及结算资料后二十八天内无正当理由不支付工程结算价款，从第二十九天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。”在工程竣工验收合格后，承包人向发包人报送了竣工结算文件，而发包人未作任何答复。承包人即以该施工合同通用条款第三十三条第三款为
合同编号：YT-FS-4091-13 自来水工程合同范文(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
自来水工程合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 为配合工程需对施工区域内的供水管线临时迁移及安装。甲方委托乙方承担给水管道改管及移装项目的实施，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本管道工程安装施工事项经协商一致，订立本施工合同。经甲、乙双方协商一致，订立本协议。 一、工程地点范围：宣恩县珠山镇民族路41号 二、工程内容：给水管道改管及移装施工方案及项目预算所涉及的全部内容。 三、材料供应 本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表
所列供应。 乙方所提供的安装材料须符合国家标准。 四、费用及结算方式： 根据乙方报送的工程预算，经双方协商本工程造价定为人民币(大写)：。工程价款按预算价款一次性包干。 五、工程期限 合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。 双方约定自年月日至年月日竣工。 六、付款方式： 本工程全部费用按预算价款一次性付直接支付给乙方。 七、双方权利、义务 甲方： (1)、负责提供给水管道改管及移装水表工程的施工场地; (2)、负责施工现场市政主体施工单位、给水管道
自来水施工合同_自来水施工合同范 本 自来水工程施工是解决农村用水的重要工程,那么签订自来水施工合同需要注意什么呢?以下是在小编为大家整理的自来水施工合同范文，感谢您的欣赏。 自来水施工合同范文一 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在平等自愿的基础上，经协商达成如下协议： 工程概况 1、工程名称：卞二村自来水改建工程 2、工程地点：卞二村 第一条工程承包范围
承包范围：管道水表安装、管道沟开挖修复、土方，包工包料，工程总承包(以实际工程为主) 第二条工程期限 1、开工日期：20xx年10月1日 2、竣工日期：20xx年10月30日 合同工期总日历天数30天。 3、因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度时，经甲方工程监理签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 第三条质量标准 工程质量标准：合格 第四条工程造价 工程价款：工程总造价为叁拾伍万伍仟叁百元整(￥355300.00元)。 第五条工程施工要求 1、乙方必须严格按施工设计方案、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场工程监理的监督检查。
2、乙方确定的施工现场负责人、技术负责人及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所担的工作通知甲方工程监理。 3、乙方应按工程进度及时提供有关工程质量的技术资料，材料代用必须经过甲方工程监理同意并签证后，方可使用 4、乙方在施工过程中必须按安全生产规范操作，做好安全防护工作，如出现一切施工事故，均由其自行承担。 5、乙方在隐蔽工程隐蔽以前，必须及时通知甲方检查，未经甲方检查的视为不合格工程。 6、自来水管道深度不得少于0.6米(埋管位置)。 第六条质量验收 1、工程竣工验收，应以施工设计方案和相关技术资料及质量检验标准为依据。 2、工程竣工后，乙方按规定提供完整的技术档案资料，并提交竣工通知书，经双方协调确定时间，由甲方组织有关单位进行初验及复验。 3、交工验收中如发现有不符质量要求的,按双方验收时商定的时间，由乙方负责修好再进行验收。竣工日期以最后检验合格日期为准。