合同条款
按中华人民共和国标准施工招标文件2007 年版合同条款及格式。
通用条款
按中华人民共和国标准施工招标文件2007 年版《通用条款》执行。
专用条款
、词语定义及合同文件
2. 合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序如下：
⑴本合同协议书、安全生产责任书
⑵中标通知书
⑶投标文件及其附件
⑷本合同专用条款
⑸本合同通用条款
⑹标准、规范及有关技术文件
⑺图纸、工程量清单
⑻招标文件（含所有补充通知和答疑）
⑼工程招标控制价成果文件
3. 语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同使用的语言为：中文。
3.2 适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：按合同签订时国家现行法律、行政法规及工程所在地政府的有关法规和规章。
3.3 适用标准及规范
适用标准、规范的名称：现彳________
发包人提供标准、规范的时间：不另外提供。
国内没有相应标准、规范时的约定：待定。
4. 图纸图纸（标准图集由承包人自备）。
4.1 发包人向承包人提供图纸的日期和套数：合同签订之旦起5个工作日内提供一式三份全套
4.2 发包人对图纸的保密要求：未经发包人许可，承包人不得向与项目无关的单位和个人提供
本工程图纸复印件或套用本工程图纸。
4.4承包人在任何单项工程开工前，必须对设计和图纸进行如下复查，并有责任及时向监理工程
师报告：
4.4.1由于外部环境的变化或设计中不可预见的因素，造成的明显设计不合理；
4.4.2图纸中有关坐标、尺寸、标高的错误及设计中明显的遗漏；
4.4.3由于地质条件变化造成设计明显不合理；除非施工前确实不可预见，承包人应在其单项工
程开工报告中提出上述问题（如果有），同时，承包人在施工过程中同样有责任向监理工程师报告上述问题（如果有）。
对于所有这些问题的处理，承包人均应按照监理工程师的指令进行，如果由于承包人未及时报告或未按监理工程师的指令进行处理，对于明显问题造成的任何损失均由承包人承担。
二、双方一般权利和义务
5. 工程师
5.2 监理单位委派的工程师
姓名：XXX 职务：总监理工程师
发包人委托的职权：按本工程委托监理合同。
需要取得发包人批准才能行使的职权：按本工程委托监理合同。
5.3 发包人派驻的工程师
姓名：XXX 职务：现场工程师
职权：按本工程施工合同。
5.6 不实行监理的，工程师的职权：无。
7. 项目经理
姓名：XXX 职务：项目经理
8. 发包人工作
8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工7日前完成。
⑵ 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：发包人按 _____________________ 的施工现场总平面布置图的要求于开工7日前将水、电接至施工现场内。电讯线路的接通由承包人
自费解决。水、电、通讯费用由承包人支付。
⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本工 __________
⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：开工7日前提供。
⑸ 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工7日前办好施工许可证和临
时用地证。
⑹ 水准点和坐标控制点交验要求：开工7日前以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现
场实际交验，同时做交验记录。
⑺图纸会审和设计交底时间：开工7日前。
⑻ 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的
保护工作：
①施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承
包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人、承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。
②施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知发包人，同时提
出处置方案，发包人收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。
⑼双方约定发包人应做的其他工作：与______________________________________________________________ 人承担。
8.2 发包人委托承包人办理的工作：双方另行协商。
9. 承包人工作
9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。_
⑵ 应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提供当月完成工程量报表、次月计划完成
工程量报表各叁份。
⑶ 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照
明、围栏设施，并负责安全保卫，费用由承包人承担。
⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：本工_________
⑸需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：
①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办证；
②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；
③施工噪音超过工程所在地主管部门的规定时，由承包人提出措施，并承担相关费用。
④承包人的驻地建设不得侵入路基征地红线，同时为树立文明施工的良好形象，要求承包人的
驻地建设尽量规范化，令业主和监理工程师满意，否则将不予以计量支付。
⑤工程在施工中应加强对生态环境的保护，其环保工程除严格按设计要求及技术规范有关环境
保护要求与规定执行外，应特别注意工程废料和建筑垃圾，不得任意弃置，并做好水土保植工作。
⑥施工废水须经沉淀处理后排放，施工营地的生活污水经化粪处理后用于绿化或农用，不得直接
排入地表水体。
⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣_________
人负责采取保护措施，做好工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
⑺ 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求
及费用承担：
①施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承
包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知后24小时
内报告当地文物管理部门，发包人、承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。
②施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知发包人，同时
提出处置方案，发包人收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。
③承包人在施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生的费用由承包人承担。
⑻施工场地清洁卫生的要求：保_________
现场做到工完场清，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
(10)双方约定承包人应做的其他工作：配合_________ 费用由承包人承担。
三、施工组织设计和工期
10. 进度计划
10.1 承包人提交施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间是：合同签订之日起7日内。
工程师确认的时间：于收到之日起5日内批复。
10.2 工程中相关进度计划的要求：按批复的施工组织计划提交（含月旬计划）。
10.3 统计报表：承包人应按合同规定，按月向业主和监理工程师提交合同完成情况的“工程进展情况月报”及其它统计报表，报表内容应包括业主现行的有关规定在内，并能满足业主完成上报国家规定的固定资产投资统计报表的要求。报表须经监理工程师签字，报表格式和提交时间由业主统一制定。
13.工期延误
13.1 双方约定工期顺延的其他情况：（1）发包人增加合同工作内容；（2）发包人改变合同中任
何一项工作的质量要求或其他特性；（3）因发包人原因导致的暂停施工；（4）提供图纸延误；（5）异常恶劣的气候条件（6）不可抗力。
四、质量与验收
15.工程质量
15.1发包人对工程质量的要求：合格工程。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准
为依据，因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准。承包人承担违约责任。
15.2 双方对工程质量有争议时，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
17.隐蔽工程和中间验收
17.1 双方约定中间验收部位：道路路基工程、给排水管道工程及其他各类隐蔽工程等。
安全施工
20、安全施工与检查
20.1承包人于开工前3天向发包人提交符合有关安全法规、标准要求的安全施工方案。
20.2施工现场的安全生产管理工作由承包人负责，由于承包人安全措施或管理不力造成安全事
故的，由承包人负全部责任和承担因此发生的费用。
20.3承包人必须严格履行《安全生产法》规定的其作为生产经营单位的职责，否则，将视为承
包人违约，业主和监理工程师有权责令停工整改，并可处以5000元至10000元的违约金。中标人在
与业主签订《合同协议书》时，应同时与业主签订《安全生产责任书》。在合同履行期间必须遵守国家有关安全生产的
法律、法规，承担对自身安全生产的检查、管理和监督责任，并对自身的人员、财产安全负责。违反本合同规定造成安
全生产责任事故的，业主将按国家有关安全生产的法律、法规、本合同、《安全生产责任书》等有关规定处理。安全生
产管理的费用请投标人考虑在有关的报价中，业主不单独进行计量支付。
六、合同价款与支付
23. 合同价款及调整
* 23、合同价款及调整
23. 1本合同价款采用固定综合单价承包方式确定，工程量按实际结算。
采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围：除工程变更、本工程约定的材料价格风
险和政策性调整以外的其他风险。
投标人工程量清单中原有项目的工程量无论增减多少，均按原单价结算。
风险范围以外合同价款调整方法：因分部分项工程量清单漏项、工程变更及相关签证引起工程
项目、工程量变化的，其工程量按实际发生并经监理工程师及发包人认可，变更合同价款按下列方
法进行：①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；②合同中只有类
似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。即其他项目特征、施工方法不变，仅是设
计配合比的变更，材料色彩的变更，材料出产地的变更，材料等级的变更，材料规格的变更等，只
调整设计配合比及材料的差价部分，其他费用不变。③合同中没有适用或类似于变更工程的价格，
则有定额的套定额计算，执行本招标文件工程计价参考依据，并乘以下浮系数（中标价/经审定的工程招标控制价）结算，其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价的平均价计取，无信息价的由发包人、监理单位及承包人根据市场价格协商议定；新增项目无定额可套的，由发包人、监理单位
及承包人根据市场协商决定。新增结算单价=综合单价X (中标价/经审定的工程招标控制价)。④国家和自治区政策
编号：_________________ 建设工程招标代理合同范本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
依据《中华人民共和国招标投标法》《民法典》及其它有关法律、法规、规章，__________（以下简称委托人）与__________（以下简称代理人）就__________（工程名称）__________的招标事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。 一、委托人委托代理人的工程（以下简称“本工程”）概况 1.工程地点：_______________________________________________ 2.工程项目审批文件：_______________________________________ 3.资金来源：_______________________________________________ 4.工程规模：_______________________________________________ 5.总投资额：_______________________________________________ 二、委托代理范围 1.委托代理招标内容（有委托的在□中打√，并说明具体内容，无委托的在□中打×）：
□勘察？ □设计，具体包括：__________________________________________ □施工，具体包括：__________________________________________ □监理，具体包括：__________________________________________ □设备，具体包括：__________________________________________ □材料，具体包括：__________________________________________ 2.委托代理范围内单项合同估算价： 3.委托代理的事项（有委托的在□中打√，无委托的在□中打×）：□代拟发包方案； □发布招标公告（发出投标邀请书）； □编制资格预审文件； □组织接收投标申请人报名；
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-BH-010831 工程建设招标投标合同(示范
工程建设招标投标合同(示范合同) 投标书 合同名称：_______________________________ 致：业主： ______________________________________________________________ 先生们： 1在研究了上述工程的施工合同条件、规范、图纸、工程量清单以及附件第_号 以后，我们，即文末签名人，兹报价以____________________________________（__________），或根据上述条件可能确定的其它金额，按合同条件、规范、图纸、工程量清单及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。 2我们承认投标书附录为我们投标书的组成部分。 3如果我们中标，我们保证在接到监理工程师开工通知后尽可能快地开工并在投标书附录中规定的时间内完成合同规定的全部工程。 4我们同意从确定的接收投标之日起__天内遵守本投标书，在此期限期满之前的任何时间，本投标书一直对我们具约束力，并可随时被接受。 5在制定和执行一份压式的合同协议书之前，本投标书连同你方书面的中标通知，应构成我们双方之间有约束力的合同。
6我们理解你们并不一定非得接受最低标或你方可能收到的任何投标书的约束。于19__年__月__日。 签字人_________________________职务_____ 授权代表_______________________________ （楷体大写字母） 地址_________________________________ 证人_________________________________ 地址_________________________________ 职业_________________________________ XX网络科技有限公司 YunBo Network Technology Co., Ltd.
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建设工程招标代理合同书(合同 示范文本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
建设工程招标代理合同书(合同示范文本) 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章，____(以下简称委托人)与____(以下简称代理人)就____(工程名称)____的招标事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。 一、委托人委托代理人的工程(以下简称“本工程”)概况 1.工程地点：_________ 2.工程项目审批文件：_______ 3.资金来源：_________ 4.工程规模：_________ 5.总投资额：_________ 二、委托代理范围 1.委托代理招标内容(有委托的在□中打√，并说明具体内容，无委托的在□中打×)：
□勘察 □设计，具体包括：________ □施工，具体包括：________ □监理，具体包括：________ □设备，具体包括：________ □材料，具体包括：________ 2.委托代理范围内单项合同估算价： 3.委托代理的事项(有委托的在□中打√，无委托的在□中打×)： □代拟发包方案; □发布招标公告(发出投标邀请书); □编制资格预审文件; □组织接收投标申请人报名; □审查潜在投标人资格，确定潜在投标人; □编制招标文件; □编制工程量清单;
GF-2005-0215 建设工程招标代理合同
中华人民国建设部 制定国家工商行政管理总局
工程建设项目招标代理协议书 委托人： 受托人： 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就招标代理事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 地点： 规模： 招标规模： 总投资额： 二、委托人委托受托人为工程建设项目的招标代理机构，承担本工程的 招标代理工作。 三、合同价款 代理报酬为人民币元。
四、组成本合同的文件： 1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件； 2、本合同协议书； 3、本合同专用条款； 4、本合同通用条款。 五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定围的代理业务。 七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。 八、合同订立 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 九、合同生效 本合同双方约定后生效。 委托人（盖章）：受托人（盖章）：天平
工程咨询 顾问 法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）： 授权代理人（签字或盖章）：授权代理人（签字或盖章）： 单位地址：单位地址：市定淮门大街11号 商会大厦黄金楼A座2302室 邮政编码：邮政编码：210036 联系：联系：2、86217733 传真：传真：2-202 电子信箱：电子信箱：TPconsult163. 开户银行：开户银行： 帐号：帐号：
按中华人民共和国标准施工招标文件2007年版合同条款及格式。 通用条款 按中华人民共和国标准施工招标文件2007年版《通用条款》执行。
一、词语定义及合同文件 2. 合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序如下： ⑴本合同协议书、安全生产责任书 ⑵中标通知书 ⑶投标文件及其附件 ⑷本合同专用条款 ⑸本合同通用条款 ⑹标准、规范及有关技术文件 ⑺图纸、工程量清单 ⑻招标文件（含所有补充通知和答疑） ⑼工程招标控制价成果文件 3. 语言文字和适用法律、标准及规范 3.1 本合同使用的语言为：中文。 3.2 适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：按合同签订时国家现行法律、行政法规及工程所在地政府的有关法规和规章。 3.3 适用标准及规范 适用标准、规范的名称：现行的国家标准、规范，行业标准、规范。 发包人提供标准、规范的时间：不另外提供。 国内没有相应标准、规范时的约定：待定。 4. 图纸 4.1 发包人向承包人提供图纸的日期和套数：合同签订之日起5个工作日内提供一式三份全套
图纸（标准图集由承包人自备）。 4.2 发包人对图纸的保密要求：未经发包人许可，承包人不得向与项目无关的单位和个人提供本工程图纸复印件或套用本工程图纸。 4.4承包人在任何单项工程开工前，必须对设计和图纸进行如下复查，并有责任及时向监理工程师报告： 4.4.1由于外部环境的变化或设计中不可预见的因素，造成的明显设计不合理； 4.4.2图纸中有关坐标、尺寸、标高的错误及设计中明显的遗漏； 4.4.3由于地质条件变化造成设计明显不合理；除非施工前确实不可预见，承包人应在其单项工程开工报告中提出上述问题（如果有），同时，承包人在施工过程中同样有责任向监理工程师报告上述问题（如果有）。 对于所有这些问题的处理，承包人均应按照监理工程师的指令进行，如果由于承包人未及时报告或未按监理工程师的指令进行处理，对于明显问题造成的任何损失均由承包人承担。 二、双方一般权利和义务 5. 工程师 5.2 监理单位委派的工程师 姓名：×××职务：总监理工程师 发包人委托的职权：按本工程委托监理合同。 需要取得发包人批准才能行使的职权：按本工程委托监理合同。 5.3 发包人派驻的工程师 姓名：×××职务：现场工程师 职权：按本工程施工合同。 5.6 不实行监理的，工程师的职权：无。 7. 项目经理 姓名：×××职务：项目经理
合同主要协议条款 合同条件采用建设工程施工合同示范文件（GF?1999?0201）的《合同条件》。 合同协议条款将由招标单位（甲方）与中标单位（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款，投标单位应在投标文件中进行承诺。 一、施工组织设计和工期 （一）进度计划 乙方投标文件中的施工组织设计（或方案），甲方对进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计，甲方代表将在三天内批复。 （二）工程开工和工期 1．乙方中标后三天内准备进场。 2．乙方与甲方签订工程承包合同生效后，须在七天内开工。 3．合同工期以乙方的中标工期为准。 （三）工期延误 1．对下述原因造成竣工日期推迟的，经监理方和甲方代表确认签证后，合同工期相应顺延。 （1）由甲方原因造成的延误。 （2）不可抗拒的自然因素。 （3）重大的设计变更。 2．非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任，除罚没工期履约保证金外，每延迟一天再罚2000元。 二、工程质量与验收 （一）工程质量标准 1．乙方应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工，如有违反施工规范规程，甲方有权暂停其施工，由此产生的经济损失由乙方负责。 2．甲方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据，开工前由甲方组织进行施工图技术会审，会议纪要作为施工的补充依据。 3．如发现设计图纸有误或因施工原因需要修改设计时，必须事先由监理工程师签署意见，并交甲方及设计单位办理认可手续后方可实施。 4．甲方或设计单位提出合理修改设计时（联系单），乙方不得借故拒绝。 （二）工程质量等级 1．乙方中标所承诺的质量等级标准为本工程的合同约定条件，中标方如未达到质量保证的除限期整改外，罚没质量履约金。 2．本工程质量等级：一次性验收合格以具备竣工验收备案条件为准，创杯以获奖正式证书为准。 3．本工程甲方委托_________监理公司监理。 4．隐蔽工程验收，乙方必须提前三天通知甲方及监理公司，经甲方和监理方等有关单位验收签字后方可进行下一道工序施工。
建设工程 招标代理合同
招标代理合同 委托人：（以下简称甲方） 受托人：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就（工程名称）的招标事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。 一、委托人委托代理人的工程（以下简称“本工程”）概况 1、工程地点： 2、工程项目审批文件： 3、资金来源： 4、工程规模： 5、总投资额： 二、委托代理范围 1、委托代理招标内容（有委托的在□中打√，并说明具体内容， 无委托的在□中打×）： □勘察 □设计，具体包括： □施工，具体包括： □监理，具体包括： □设备，具体包括： □材料，具体包括： 2、委托代理范围内单项合同估算价：
3、委托代理的事项（有委托的在□中打√，无委托的在□中打×）： □代拟发包方案； □发布招标公告（发出投标邀请书）； □编制资格预审文件； □组织接收投标申请人报名； □审查潜在投标人资格，确定潜在投标人； □编制招标文件； □编制工程量清单； □编制工程标底； □组织现场踏勘和答疑； □组织开标、评标； □草拟工程合同； □编制招投标情况书面报告； □与发包有关的其它事宜： □其它由委托人委托的工程项目的其它事宜： 三、委托人的权利 1、负责发包方案、招标文件和中标通知书招标书面报告的审核签发。参加组建评标委员会和项目开标。参加拟草评标标准和评标办法。会同代理人根据评标结果编写评标报告。根据评标委员会评定的中标候选人确定中标人。根据代理人发出的中标通知书与中标商签订合同。 2、委托人有权参与招投标的有关活动。 3、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。 4、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。 5、委托人有权确定代理人的具体工作内容。 6、如委托人或建设行政主管部门发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或建设程序并经确认，委托人有权要求代理人纠正，直至中止合同。
合同编号： 工程建设招标投标合同 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________
我们十分高兴地邀请贵公司为_______(工程监理服务的名称)提交个体的服务建议书。 业主已安排了一笔以多种货币构成的资金，用于__________(工程名称)有关费用的合理支付。 工程概述包括工程名称、地点、招标方式、时间安排等。 本工程的施了计划于19______年______用外始。总工期估计_______个月。 本工程的主要项目有：项目名称、主要项目、初步工程量等。 为了有效奖施监理，业主将聘请合格的、有经验的顾问/监理公司帮助业主进行本工程施工阶级的合同管理。要求的服务内容见第四章附录a：监理服务范围。 请在建议书中详细说明实施本服务的方法、程序和工作计划，以及派往现场职员的简历、特长等。 若贵公司需要，可察看现场，费用自理，具体问题，可与我方_________先生(小姐)联系。 联系地址：__________________________ 邮政编码：__________________________ 电话号码：__________________________ 传真号码：__________________________ 本服务的有关业务及派件现场的人员应遵守工程所在国或地区的法律及法规。 业主要求在接到本邀请书的45天内拚交建议书，请在接到本邀请书之后，尽快用电报或传真通知我方，并说明提交建议书的时间和方法。 从建议书收到之日起90天内为其有效期。 本服务合同将采用人——月合同(总包合同/百分比合同)。合同条件见第二章。 业主将根据建议书的质量、贵公司指派人员的能力和在类似工程上的经验、经济建议书的合理性等考虑是否接纳建议书，并在建议书有效期内通知贵公司的建议书是否被接纳。 我们期待着你们对我们邀请书做出积极的响应。 祝工作顺利 __________(业主名称) ______年______月____日 联系人：_______________联系人：_____________
The contract has the function of maintaining social stability and promoting economic development. If one party violates the contract, he shall bear legal responsibility. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 工程建设招标投标合同(合同示 范文本)
工程建设招标投标合同(合同示范文本)说明：本合同书具有维护社会稳定，促进经济发展的作用，所以是否履行合同就不仅是当事人之间的事情，如果一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可收藏、阅读、改编、打印（使用时请先阅读条款）。 协议书附录 条款内容条款号 定义l 项目名称是1（a） ______ 责任期限17 ______ 计算起自______ 赔偿的限额18.1 ______ 服务开始22 ______ 完成______ 支付的时间31（b） 当地货币____42____ 天 外币____56____ 天 对过期应付款项 商定的补偿每天____％
协议书规定的货币32 支付的货币 协议书中货币的汇率____ 协议书的语言36 主导语言汉语/英语 协议书遵循的法律工程所在国或地区的法律业务总部所在地37 ______ 通知 业主的地址______ 邮政编码______ 电话号码______ 传真电话号码______ 监理工程师的地址______ 邮政编码______ 电传号码______ 传真电话号码______ 仲裁规则______ XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.
2020 委托招标代理合同范本文档CONTRACT TEMPLATE
委托招标代理合同范本文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范，不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 委托招标代理合同范文1 委托方(甲方)： 代理方(乙方)： 一、建设工程基本情况： 1、工程名称： 2、招标范围： 3、建设地点： 4、工程规模： 5、工程投资额： 二、建设工程实施条件： 1、工程批准文号及时间： 2、图纸设计单位及交付时间： 三、招标、计价及评标定标方式：委托招标代理合同 1、招标方式： 2、计价方式： 3、评标办法：
拟定招标方案; 拟定招标分告或者发出投标邀请书; 派员组织申请人报名登记; 审查报名申请人投标资格; 编制招标文件; 组织现场踏勘和答疑; 编制标底; 组织开标、评标; 参与开标、评标; 草拟工程合同; 五、代理方的义务： 1、严格按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动; 2、在委托书的受权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方; 3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作; 4、对影响公平竞争的有关招标投标内容保密，代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避; 5、对代理工程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责; 6、承担由于自已过失造成委托方的经济损失。
建设工程招标代理协议书 委托人(全称): 代理人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规和规章的规定，就委托人委托代理人代理工程（勘察/设计/监理/施工/其他）招标事宜，经双方共同协商，于2008年11月20日达成如下协议： 一：委托人委托代理人为以下工程项目提供招标代理服务 工程建设项目概况 1.项目名称： 2.建设地点： 3.工程规模： 4.单项合同估算价： 5.招标范围： 6.招标方式：□√公开招标/□邀请招标 二：委托范围（在□中打√） □提供招标前期咨询，拟定工程建设项目招标方案 □办理招标申请 □起草招标公告/邀请书 □编制资格预审文件 □编制招标文件 □审查投标人资格 □编制工程量清单 □编制标底 □组织踏勘现场和答疑会，并草拟答疑纪要 □组织开标、评标、协助定标
□编制评标报告 □办理招标投标全过程的备案手续（含向建设行政主管部门提交招标投标情况书面报告） □协助招标人与中标人签订合同 □其它双方商定的工作 三：合同价款 1.代理报酬为人民币(大写)： 2.支付方式： 四：双方权利、义务和责任 1、委托人的权利、义务和责任： 对委托项目的招标程序有知情权；对拟发出的招标文件有审阅权；要求代理人提供一套全部招标档案，其中在代理过程中形成的资料应为原始资料；收回在实施委托业务过程中借给代理人的全部资料；有权要求代理人更换不按法律、法规及规章和本合同的规定履行其职责的代理从业人员；遵守招标活动有关法律、法规和规章；向代理人提供实施业务的全部真实、可靠的有关资料；参与委托业务实施过程中的相关协调、审查、监督工作；完成本合同第二条中未委托代理人完成的工作；按合同支付招标代理费/标底、工程量清单编制费；接受招标投标监督部门依法实施的监督指导。 2、代理人的权利、义务和责任： 有权要求招标人对代理工作提供必要的协助；在有关法律、法规和规章规定的范围内，依据本合同代理内容，开展代理服务工作；按合同收取招标代理费和标底、工程量清单编制费；遵守招标活动有关法律、法规和规章，保证代理及招标全过程的真实、合法、规范、有效；招标投标活动中形成的有关文件，应在发出前告知委托人；完成本合同第二条约定的招标代理工作；遵守职业道德规范，对代理事项保守秘密；接受招标投标监督部门依法实施
工程建设招标投标合同范本正 式版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-070581
工程建设招标投标合同范本正式版 工程建设招标投标合同 协议书附录 条款内容条款号 定义l 项目名称是1(a) ________________ 责任期限17 ________________ 计算起自________________ 赔偿的限额18.1 ________________ 服务开始22 ________________ 完成________________ 支付的时间31(b) 当地货币__42__ 天
外币__56__ 天 对过期应付款项 商定的补偿每天______% 协议书规定的货币32 支付的货币 协议书中货币的汇率_______ 协议书的语言36 主导语言汉语/英语 协议书遵循的法律工程所在国或地区的法律 业务总部所在地37 ________________ 通知 业主的地址________________ 邮政编码________________ 电话号码________________ 传真电话号码________________ 监理工程师的地址________________
编号：JS-20215555 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 工程建设招标投标合同范本最新 Party A and B have reached an agreement through friendly consultation to conclude the following contract.
[标签:titlecontent] 招标人： 招标范围： 施工地点： 本招标工程项目的工期： 投标人资质及相关要求： 发包人委托勘察人承担______________________________建设工程项目，经双方协商一致，签订本合同。 本合同依据下列文件签订: 1《民法典》、《中华人民共和国建筑法》。 2、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 3、《_______市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。 4、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 5、建设工程批准文件。 一、投标时间及施工工期
（一）投标时间及地点 1、招标时间：_______年___月___日___时___分----_______年___月___日___时___分。 招标地点：__________________________________________。 2、答疑时间：_______年___月___日___时___分----_______年___月___日___时___分。 答疑地点：__________________________________________。 3、投标有效期：投标文件在开标之日后____天内有效。 4、投标截止时间：_______年___月___日___时___分。 （二）进度计划 投标人投标文件中的施工组织设计（或方案），发包人对进度计划提出质疑和合理修正时，投标人应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计，发包人代表将在三天内批复。 （三）工程开工和工期 开工时间：________年_____月_____日—________年_____月_____日，工期历时________天（日历日）。 （四）工期延误 1、对下述原因造成竣工日期推迟的，经监理方和发包人代表确认签证后，合同工期相应顺延。 （1）由发包人原因造成的延误。 （2）不可抗拒的自然因素。 （3）重大的设计变更。
物业服务类招标代理合同范本 项目名称：XXXX 委托方：XXXX 代理方：xx（北京）招投标代理有限公司 签订日期：XXXX年X月X日 一、项目基本情况： （1）项目名称：XXXX （2）建设单位：XXXXXX （3）建设内容：XXXX （4）建设地点：XXXXX （5）项目四至：XXXXX （6）总建筑面积：X平方米 二、招标及评标定标方式： 1．招标方式：邀请招标 2．评标办法：评标委员会推荐候选人名单 三、代理工作内容： 1．拟定招标方案； 2．编写招标文件； 3．按照规定进行招标前备案； 4．协助委托方联系、考察拟邀请的投标企业，经委托方同意后发出投标邀请书；
5．发∕售招标文件； 6．组织现场踏勘和答疑； 7．按招标文件的规定收取和退还投标保证金； 8．接收投标人递交的投标文件； 9．按规定抽取评标专家； 10．组织开标、评标； 11．协助委托方和中标人签订前期物业服务合同； 12．按规定进行招标后备案。 四、代理方的义务： 1．严格按照国家法律、法规以及行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动； 2．在委托书的受权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方； 3．有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作； 4．在招标代理工作中严格遵守与委托方共同制定的招标工作计划及制度； 5．对影响公平竞争的招投标相关问题的保密； 6．按招标文件的规定收取和退还投标保证金，如因乙方的原因造成未按时退还保证金而引起的诉讼，则由乙承担诉讼结果； 7．承担由于自已过失造成委托方的经济损失。 五、代理方的权利：
合同条款 按中华人民共和国标准施工招标文件2007 年版合同条款及格式。 通用条款 按中华人民共和国标准施工招标文件2007 年版《通用条款》执行。
专用条款 、词语定义及合同文件 2. 合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序如下： ⑴本合同协议书、安全生产责任书 ⑵中标通知书 ⑶投标文件及其附件 ⑷本合同专用条款 ⑸本合同通用条款 ⑹标准、规范及有关技术文件 ⑺图纸、工程量清单 ⑻招标文件（含所有补充通知和答疑） ⑼工程招标控制价成果文件 3. 语言文字和适用法律、标准及规范 3.1 本合同使用的语言为：中文。 3.2 适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：按合同签订时国家现行法律、行政法规及工程所在地政府的有关法规和规章。 3.3 适用标准及规范 适用标准、规范的名称：现彳________ 发包人提供标准、规范的时间：不另外提供。 国内没有相应标准、规范时的约定：待定。 4. 图纸图纸（标准图集由承包人自备）。 4.1 发包人向承包人提供图纸的日期和套数：合同签订之旦起5个工作日内提供一式三份全套
4.2 发包人对图纸的保密要求：未经发包人许可，承包人不得向与项目无关的单位和个人提供 本工程图纸复印件或套用本工程图纸。 4.4承包人在任何单项工程开工前，必须对设计和图纸进行如下复查，并有责任及时向监理工程 师报告： 4.4.1由于外部环境的变化或设计中不可预见的因素，造成的明显设计不合理； 4.4.2图纸中有关坐标、尺寸、标高的错误及设计中明显的遗漏； 4.4.3由于地质条件变化造成设计明显不合理；除非施工前确实不可预见，承包人应在其单项工 程开工报告中提出上述问题（如果有），同时，承包人在施工过程中同样有责任向监理工程师报告上述问题（如果有）。 对于所有这些问题的处理，承包人均应按照监理工程师的指令进行，如果由于承包人未及时报告或未按监理工程师的指令进行处理，对于明显问题造成的任何损失均由承包人承担。 二、双方一般权利和义务 5. 工程师 5.2 监理单位委派的工程师 姓名：XXX 职务：总监理工程师 发包人委托的职权：按本工程委托监理合同。 需要取得发包人批准才能行使的职权：按本工程委托监理合同。 5.3 发包人派驻的工程师 姓名：XXX 职务：现场工程师 职权：按本工程施工合同。 5.6 不实行监理的，工程师的职权：无。 7. 项目经理 姓名：XXX 职务：项目经理
工程建设项目招标代理合同（示范文本） 合同编号： 委托人(全称)： 代理人(全称)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就招标代理事项协商一致，签订本合同，于年月日在达成如下协议： 一、工程建设项目概况 、招标人名称： 、项目名称： 、建设地点： 、招标范围： 、招标规模： 、招标方式： 、指定联系人：姓名：职务：技术职称：二、代理人概况 、代理机构名称： 、资格等级： 、证书编号：
、拟派专职人员： ()姓名：技术职称：身份证号： ()姓名：技术职称：身份证号： ()姓名：技术职称：身份证号： 三、委托人委托代理人为工程建设项目的招标代理人，承担本工程的招标工作。 四、委托范围 委托范围如下口中划√者： 口起草招标公告 口代拟投标邀请书 口编制资格预审文件 口协助招标人评审投标资格预审文件 口编制和发售招标文件 口编制工程量清单或标底 口组织投标人踏勘现场、答疑、草拟答疑纪要 口协助招标人或受招标人委托依法组建评标委员会 口协助招标人或受招标人委托组织开标、评标、定标会 口向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出中标结果通知书 口编制招标报告
口办理招标的备案手续和有关事项的公示手续 口代拟合同 口其他事项 五、报酬及支付方式 、收费标准： ()招标代理服务费：以招标规模计算合同价、以中标金额计算结算价，累进计取， 浮动％，合同价为￥元。 大写： ()工程量清单编制费：以招标规模计算为￥元。 大写： ()标底(或招标控制价)编制费：以招标规模计算合同价、以标底(或招标控制价)计算结算价，合同价为￥元。 大写： 、支付方式 ()招标代理服务费，在合同签订后日内预付合同价的％，中标通知书发出后日内按中标金额结算，余款一次付清。 ()工程量清单编制费，在合同签定后日内预付％，余款在乙方递交成果报告同时一次付清。 ()标底(或招标控制价)编制费，在合同签定后日内预付％，余款在标底(或招标控制价)公布后日内按标底(或招标控制价)结算，余款一次付清。
广西招标代理合同范本 本文是关于广西招标代理合同范本，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 广西招标代理合同范文1 委托人：（以下简称甲方） 受托人：(以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就招标代理事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 地点： 规模： 招标规模： 总投资额： 二、委托人委托受托人为 工程建设项目的招标代理机构，承担本工程的 招标代理工作。 三、合同价款 代理报酬为人民币。 四、组成本合同的文件： 1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件; 2、本合同协议书; 3、本合同专用条款; 4、本合同通用条款。 五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。 七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。 八、合同订立 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 九、合同生效 本合同双方约定后生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 广西招标代理合同范文2 委托人：(单位全称)(以下简称甲方) 受托人：(单位全称) (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省建设工程招 标投标管理办法》、《浙江省工程建设项目招标代理管理暂行办法》等相关法律、法规，遵循公平、公正、平等、自愿和诚实信用的原则，双方就甲方建设工程招标代理事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：迎宾路南段综合整治工程(路面部分) 2、工程地址：富春街道 3、资金来源：政府投资 4、工程投资总额约：2600万元 5、工程规模： 二、招标代理业务的范围 1、委托代理招标内容【有委托的在( )中打√，并说明具体内容】 (√ )施工，具体包括：预算编制
合同编号：YT-FS-1949-69 建设工程招标代理合同范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建设工程招标代理合同范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 工程建设项目招标代理协议书委托人： 受委托人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就招标代理事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 地点： 规模： 招标规模： 总投资额： 二、委托人委托受托人为
工程建设项目的招标代理机构，承担本工程的招标代理工作。 三、合同价款 代理报酬为人民币元 四、组成本合同的文件： 承担本工程的 1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件； 2、本合同协议书； 3、本合同专用条款； 4、本合同通用条款。 五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。 七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。 八、合同订立
建设工程招标代理合同示 范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
建设工程招标代理合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共 和国合同法》及其它有关法律、法规、规章，__________ （以下简称委托人）与__________（以下简称代理人）就 __________（工程名称）__________的招标事宜，经充分协 商，达成一致意见，特订立本合同。 一、委托人委托代理人的工程（以下简称“本工 程”）概况 1.工程地点：____________ 2.工程项目审批文件：___________ 3.资金来源：____________ 4.工程规模：____________ 5.总投资额：____________
二、委托代理范围 1.委托代理招标内容（有委托的在□中打√，并说明具体内容，无委托的在□中打×）： □勘察？ □设计，具体包括：______________ □施工，具体包括：______________ □监理，具体包括：______________ □设备，具体包括：______________ □材料，具体包括：______________ 2.委托代理范围内单项合同估算价： 3.委托代理的事项（有委托的在□中打√，无委托的在□中打×）： □代拟发包方案； □发布招标公告（发出投标邀请书）； □编制资格预审文件；
工程招标代理合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-814388 工程招标代理合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 项目名称： 委托单位：（公章） （甲方） 代理单位：（公章） （乙方） 合同签订日期：年月日 本合同双方： 委托单位（甲方）： 代理单位（乙方）：海口*诚工程招标代理有限公司委托方将__________项目的招标事宜委托乙方代理，依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。 一、代理业务的内容、形式： 甲方委托乙方组织建设工程招标活动。
工程概况： 本次招标范围： 1、招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件（包括编制资格预审文件）；审查投标人资格；组织投标人踏勘现场和答疑；组织开标、评标、定标；提供招标前期咨询等业务。 2、招标代理的形式： 二、工作条件和协作事项： 1、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等（详见《办理建设工程招标投标需提交的资料》清单）。 2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料；或者经符合资质条件的工程造价咨询机构编制的建设项目投资预概算。 3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。 4、委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。 三、委托期限：
委托人： 代理人： 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章，委托人与代理人就工程的招标事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。 第一条委托代理招标的工程（以下简称“本工程”）概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、设计单位： 4、工程规模： 6、资金来源： 第二条委托代理范围 1、委托代理招标内容包括a. b. 2、委托代理的事项： （1）协助委托人办理招标申请； （2）发布招标公告； （3）受理投标申请人报名；
（4）编制、送审及发放招标文件（含资格审查文件）； （5）编制工程量清单、招标控制价和编制工程标底； （6）组织现场踏勘和答疑； （7）协助委托人组织评标委员会； （8）组织开标、评标； （9）编评标报告，协助委托人发出中标通知书。 第三条委托人的权利 1、委托人有权参与招投标的有关活动。 2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。 第四条委托人的义务和责任 1、委托人在代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续，使招标工作具备条件。 2、委托人应当向代理人及时、无偿、真实、详细的提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料（如建设批文、资金证明、报建表、经审查的施工图纸等）。 3、对代理人提出的书面要求，委托人应当在3 个工作日内做出书面答复，如因此造成的时间延长由委托人负责。 4、在合同履行期间，委派熟悉业务、知晓法律法规、工作认真负责的人员作为委托人的代表，配合代理人工作。 5、委托人不得泄露依法应当保密的任何信息。
6、承担由于本方过失造成代理人的经济损失。 第五条代理人的权利 1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。 2、依据国家有关法律法规的规定，在授权范围内代理委托项目的招标工作。 3、如委托人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序，代理人在出示相应依据的前提下，可以建议委托人进行修改。委托人不作相应修改的，代理人有权单方面终止履行合同。 第六条代理人的义务和责任 1、按照国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定从事招标代理活动。 2、在委托授权范围内为委托人提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。 3、有义务向委托人提供招标工作计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作。 4、在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。 5、代理人应提供不少于壹式叁份的招标控制价（标底）文件（下称“造价文件”）。造价文件必须由编制人、法定代表人（或授权代理人）签名或加盖印鉴并加盖法人公章。 6、因代理人的单方过失造成委托人的经济损失，应当向委托人按实进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程招标代理服务费总额（除去税金）。