电力材料合同
供方（出卖方）: 合同编号：需方（买受方）：签订地点：一、产品型号、规格型号、数量、金额签订日期：
二、质量标准：产品质量，符合国家执行标准，实行三包。
三、供方对质量负责和期限：自交货日起质保期为壹年。
四、随机必备品：配件、工具产品说明书、合格证。
五、交（提）货方式、地点：双方按要求。
六、验收标准方法：按国家标准、行业标准验收，第二款和出厂质量合格证交需方。
七、标地物所有权：自交货日起转移但需方未履行合同义务，标地物所有权属于供方。
八、结算方式：双方协商。
九、违约责任：想、供需双方，如果任何一方违约，应赔偿另一方合同总金额 %。本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成由当地法院诉讼。
十、本合同解除条件：本合同履行完毕后自行解除。
十一、本合同一式二份双方各持一份。
十二、本合同双方签字盖章后生效。
十三、其他约定事项：
合同编号：YT-FS-6380-15 电力建设工程合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力建设工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 签定时间： 按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明 确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合 该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。 一、工程范围 1、工程名称：东兴用电工程 2、工程地点：城东 3、工程承包项目和内容：高低压开关柜(含二期 工程间隔部分)、变压器、柱上开关、隔离刀闸、避雷 器、接地网、柱上开关、柱上开关以下高压电缆、开 关室至表计上桩低压电缆、配电室密集型母线以及施 工过程中辅助材料供应，所有设备安装调试、电缆施
放、表计安装，本工程含设计费、试验费、运行准备费、二级负荷安装(含材料)及规费。本工程不含：电气工程土建部分，所有电缆桥架，表计配套费(乙方协助甲方申请开户)。 二、工程造价 4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元￥ 三、建设工期 5、根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后45日历天。 6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延; (1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。 (2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。
合同编号: 电力设备采购合同范本最新 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年______ 月_______ 日 采购方（以下简称甲方”：
地址： 电话: 供货方 （以下简称乙方”： 地址： 电话： 依据中华人民共和国合同法及相关法律规定，经双方协商同意，签订以下合同条款，以便共同遵守。 —、合同标的 1、设备名称： 2、规格： 3、数量: 4、价格 、质量标准或要求 符合国家最新质量标准，符合甲方工程质量要求。 三、供货时间
______ 年______ 月_______ 日至________ 年 ______ 月_______ 日。乙方接到甲方每次购货通知后_______ 日内将当期货物运到甲方指定的处。购货通知以书 面为准(包括特快专递、传真、挂号信)。 四、交货 的时间与地点 (1)交货时间：__________ 年 __________ 月____________ 日前。 (2)_____________________________ 交货地点：约定于。 五、运输方式 ______ 方代办托运。运费由________ 方负责。装货费用由 _________ 方负责，卸货费用由_______ 方负责。运输途中发生事故损失由____________ 方负责。 六、产品包装和计价 包装规格需达到保证产品质量标准，运输过程中如发生产品受自然条件等 原因腐蚀，由________ 方承担损失。 七、验收 自货物运到购方之日起_______ 日内为计量数量和检测质量时间，如数量短 缺或质量达不到本合同规定，购方需在本条约定的检测时间后_____________ 日内通知
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力工程合同
编号：FS-DY-20730 电力工程合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费万元（具体明细见附表）： 具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从年月日至年月日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预
付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
协议编号：LX-FS-A99484 设备采购合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
设备采购合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 采购合同范本1 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 基于乙方承包甲方本合同约定的冷库工程，为了明确双方责任和义务，保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下条款，以兹共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：速冻冷库 2、工程地点：
3、工程内容： 4、承包范围：冷库设备采购，安装，调试 5、主要冷库设备的名称、规格、型号、单价、总金额等作为合同的附件一。 二、工期 本合同工程总工期为28天，工期起算日期：为本合同签之日起计算。 除发生不可抗力或本合同约定条件(增加工程量)外，在任何情况下，乙方不得以任意 理由拖延、顺延、怠误工期。 三、工程造价及付款方式 1、工程造价：工程总造价为附件一的确认价格，包工、包料、包质量、包安全、包调试、工程包壹年保修等，在本合同工程承包范围内所有项目一次性包干，不因物价上涨或下跌而变动。
编号：______________ 售电公司与电力用户购售电合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：_______ 年______ 月______ 日 甲方: 乙方:
使用说明 一、本合同适用于符合江苏省售电侧改革试点准入要求的电力用户和江苏售电公 司之间签订的年度（月度）电力交易合同。 二、本合同所称的年度（月度）电力交易是指售电公司与电力用户之间开展的购售电交易。 三、本合同双方可根据具体情况在公平、合理和协商一致的基础上进行补充约定。 四、如法律、法规发生变化或者政府部门出台新的规定、规则，本合同内容应相 应修改或补充。 售电公司与电力用户电力交易合同（以下简称本合同）由下列双方签署： 1、购电方（电力用户，以下简称甲方）：_________________ ，系一家具有法人资 格/经法人单位授权的用电企业，企业所在地为___________________ ， 在_______________ 登记注册，统一社会信用代码：__________________ ，住 所：_______________ ，法定代表人/授权代理人：_________________ 。甲方用电户号：______________ 。甲方开户银行及账号：开户名称：___________________ 开户银行：________________ 账号： _______________ 。 2、售电方（售电公司，以下简称乙方）：_________________ ，系一家具有法人资 格的售电公司，企业所在地为_________________ ，在________________ 登记注册，统一社会信用代码：________________ ，住所：________________ ，法定代表人/授权代理人：_______________ 。乙方开户银行及账号：开户名称：_________________ 开 户银行：---------------- 账号：---------------- 。 鉴于: 1、甲方在拥有并经营管理一家最高用电电压等级为__________ 千伏（kV），总变压器容量为______ 千伏安（kVA）的用电企业。符合江苏省市场主体准入条件。
电力施工合同 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围：；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：＿。 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；
d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写 ￥。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人； 六、施工准备
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电力合同标准版 甲方：___________________ 乙方：___________________
日期：___________________
施工合同 合同编号：DWJS九江-01 工程名称：九江500kV变电站工程 发包人：江西省电力公司电网建设管理分公司 承包人：江西省火电建设公司 签订日期：签订地点: 使用说明 1.本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订输变电工程建
筑、安装施工合同。 2.对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划/”“。 3.对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用条款中进行约定，不得直接对通用条款进行改动。 4.有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5.国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始内部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。
第一部分合同协议书............................................ 第二部分合同通用条款（见标准文本）........................... 第三部分合同专用条款..........................................
九江500kV变电站工程 施工合同 第一部分合同协议书 发包人：江西省电力公司电网建设管理分公司 承包人：江西省火电建设公司 鉴于发包人拟委托承包人承担九江500kV变电站工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。 第1条工程概况 1.1工程名称：九江500kV变电站工程 1.2工程地点：江西九江___________________________________ 1.3工程概况： __________________________________ 第2条承包范围 承包范围：九江500kV变电站新建工程___________________________ 第3条合同工期 3.1开工日期：年月 ___________________________________ 3.2竣工日期：年月 ___________________________________ 第4条工程建设目标 3.1质量目标：按照招标文件要求。 3.2安全目标：。 3.3进度目标：。
篇一：电力设备采购合同 电力设备采购合同 供方：合同编号：需方：签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就供方向需方供货事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。 一、设备的名称及合同价款 1、产品的名称及规格型号，详见合同附件。 2、合同总价款：元，大写：。 二、质量标准： 质量标准按照国家标准执行。 三、出卖人对质量负责的条件及期限： 正常使用条件下，质保期为2年。四、交（提）货地点和费用负担： 费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负责。四、验收： 买方在验收及使用过程中，如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。 五、付款及结算方式、时间及地点： 合同签订后，甲方付合同价款的20％作为预付款，出卖人将货送到买受人指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的50，安装验收合格后，买受方付至合同总价款的95，余款5作为质保金，待保修期（两年）满后买受方支付出卖人。六、本合同解除的条件：货、款两清。七、违约责任： 1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。 2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。 3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。。八、合同争议的解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。九、本合同自签字盖章之日起生效。 甲方：（盖章）乙方：（盖章）法人代表：法人代表：地址：地址：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：时间： 时间：篇二：(001)电力设备材料采购合同 ________工程1 ______（设备/材料名称）采购 合同编号： 工程名称： 买方： 卖方： 签订日期2： 1工程名称应明确到站名（变电站、换流站等）。 2此处的签订日期应与合同协议书中的最迟签订日期保持一致。 合同签订地点：使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订设备/材料采购合同。 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划
（合同编号：） 售电公司与电力用户购售电合同 （试行文本） 甲方： 乙方： 年月日 使用说明 一、本合同适用于符合四川省售电侧改革试点准入要求的售电公司与符合四川电力市场准入条件的电力用户之问签订的购售电交易合同。 二、电力用户不得在合同有效期内同时与两家及以上售电公司签订本合同；电力用户与售电公司签订本合同后，在合同有效期内不得再与发电企业签订购售电合同。 三、合同双方在公平、合理和协商一致的基础上，可以对本合同进行适当调整，对有关章节或条款进行补充、细化或完善，增加或减少定义等。 四、本合同仅处理与购售电有关的商务问题，所有关于电网、发电厂、电力用户运行的安全和技术问题纳入并网调度协议和市场化零售供用电合同。 五、如国家法律、法规发生变化或者政府有关部门、监管机构出台有关规定、规则，合同双方应按照法律、法规、规定和规则予以调整和修改。 目录
第一章定义和解释 第二章双方陈述 第三章双方的权利和义务 第四章交易电量、电价 第五章电能计量 第六章结算和支付 笫七章合同变更 第八章合同违约和补偿 第九章合同解除 第十章不可抗力 第十一章争议的解决 第十二章适用法律 第十三章合同生效和期限 第十四章其他 甲方（电力用户）：，系一家具有法人资格的企业，企业所在地为，在工商行政管理局登记注册，税务登记号（统一社会信用代码）：，住所：，法人代表/授权代理人：。开户名称：，开户银行：，账号：。 甲方联络通讯信息如下： 联系人：电子邮箱： 手机：办公电话：
通讯地址： 乙方（售电公司）：，系一家具有法人资格的售电公司，已取 得四川省电力市场交易资格，企业所在地为， 在工商行政管理局登记注册，税务登记号（统一社会信用代码）：，住所，法人代表/授权代理 人：。开户名称：开户银行：账号： 乙方联络通讯信息如下： 联系人：电子邮箱： 手机：办公电话： 通讯地址： 鉴于： 1.甲方在拥有并经营管理一家用电电压等级为千伏（kV），总用电量为千瓦（kW）或变压器容量为千伏安（kVA）的用电企业，符合四川省电力市场准入条件且在四川电力交易中心有限公司（以下简称“四川电力 交易中心”）完成市场主体注册。 2.乙方在四川省拥有合法售电经营资格，符合国家发展改革委、国家能源局《售电公司准入与退出管理办法》准入条件，符合四川省政府主管部门对售电公司准入的相关要求，在四川电力交易中心完成公示、承诺、注册、备案程序，并通过政府相关部门、监管机构评估的售电公司，具备开展电力交易的购售电资格，在四川电力交易中心注册登记的资产总额为万元，可从事年售电量为。
编号：GR-WR-11413 供电合同模板(标准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
供电合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 供电合同 订立合同双方： 供电单位：__市（县）供电局（所），以下简称供电方； 用电单位：__，以下简称用电方。 为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用电秩序，安全、经济、合理地使用电力，根据《全国供用电规则》的规定，经供、用电双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 一、受电地点、受电电压、受电容量及限期 1．受电地点：_____ 2．受电电压：__千伏__线三相交流__千伏。其中，35千伏及以上供电和对电压质量有特殊要求的电压变动幅度为额定电压的±5％；10千伏及以下高压供电和低压电力的电压变动幅度为额定电压的±7％；低压照明用电的电压变动幅度为额定电压的＋5％、－10％。电
电力设备/材料采购合同 合同编号： 工程名称： 买方： 卖方： 签订时间： 签订地点：
使用说明 1.本合同范本适用于国家电网公司各单位设备材料采购（包括招标采购和非招标采购）合同的签订。 2.当事人使用本合同范本时无约定的条款，应在该条款处注明“无”。 3.对本合同范本的修改或补充，可由当事人于专用条款中进行约定，不得直接对合同通用条款进行变动。 4.合同范本有关其他填写说明见合同条款注释。
目录 第一部分合同协议书 (1) 第二部分通用条款 (4) 第1条定义 (4) 第2条合同标的 (5) 第3条合同价格与付款 (5) 第4条交货 (6) 第5条包装与标记 (8) 第6条技术服务和联络 (10) 第7条监造与检验 (11) 第8条安装、调试（试运行）和验收 (14) 第9条质量保证 (14) 第10条转让和分包 (16) 第11条违约责任 (16) 第12条变更 (18) 第13条合同暂停与终止 (19) 第14条不可抗力 (20) 第15条履约保证金 (20) 第16条税费 (21) 第17条通知 (21) 第18条争议解决 (21) 第19条合同生效 (22)
第20条份数 (22) 第三部分专用条款 (23)
电力设备/材料采购合同 第一部分合同协议书 买方： 卖方： 鉴于买方有意向卖方采购设备/材料，用于 项目的建设，且卖方同意向买方供应上述设备/材料。为此，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，买卖双方经协商一致，订立本协议。 第1条本协议中所用术语的含义与下文提到的通用条款和专用条款中相应术语的含义相同。 第2条下列文件为合同的组成部分: 2.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件； 2.2 合同协议书； 2.3 合同专用条款； 2.4 中标通知书； 2.5 合同通用条款； 2.6 合同附件； 2.7 招标文件和投标文件； 2.8 形成合同的其他文件。 第3条上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。 第4条合同总价 本合同总价为人民币（大写） (￥ )（含税），价款构成详见合同附件1。 第5条保证 5.1 卖方保证按照合同约定供应设备/材料、提供相关技术服务并承担质量保证责任。 5.2 买方保证按照合同约定的期限和方式向卖方支付 合同价款及其它应当支付的款项。
合同编号：YT-FS-1900-72 电力企业劳务合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力企业劳务合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章总则 第一条为了维护职工和企业的合法权益，促进企业的健康发展，建立和谐稳定的劳动关系。依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《内蒙古自治区企业集体合同条例》及其他有关法律、法规，结合____业局的工作实际和行业特点，经双方代表平等协商一致，特制订本合同。 第二条本合同的主体是巴彦淖尔电业局和该企业的全体职工。____电业局(以下简称企业)由该企业法定代表人代表，该企业的全体职工由____电业工会(以下简称工会)主席代表，签订本合同。在本合同有效期间，企业法定代表人的更换和工会组织的换届，不影响本合同的执行。 第三条本合同草案应提交____局职工(代表)大
会审议通过后，方可签订。 第四条本合同生效后，对企业和企业全体职工具有同等约束力，双方应自觉依据合同的原则和内容履行各自的权利和义务。企业应遵守国家的法律、法规，认真履行本合同和职工个人与企业签订的劳动合同规定的各项义务，尊重并支持工会的工作，企业在制定各项涉及职工切身利益的规章制度时应提前征求工会意见，企业在研究有关职工切身利益等重大问题时工会主席和女职工代表应当参加或列席会议，以切实保障职工的合法权益。工会是企业全体职工合法权益的代表，工会有义务指导和帮助职工与企业签订劳动合同，教育职工遵守企业的规章制度、劳动纪律和职业道德，动员和引导职工完成生产和工作任务，协调劳动关系，妥善处理劳动关系，促进企业的改革发展，使企业的生产和经营水平不断提高。 第二章企业用工 第五条 ____的企业用工制度以国家法律、法规和_____电力(集团)有限责任公司的相关人事劳动管理
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电力行业标准项目合同(合同示 范文本) The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not harmed
电力行业标准项目合同(合同示范文本) 委托单位（甲方）：中国电力企业联合会标准化中心 承担单位（乙方）： 专业标委会挂靠单位： 起止年限_______________________________________________________ 承担单位地址___________________________________ 邮编______________ 联系人______________________________________电话______________ 年月日 项目内容： 在标准体系表中的编号：被修订标准的原编号： 采用国际或国外先进标准编号及名称：与被采用的国际或国外先进
标准内容的异同(可附页)： 采标程度：等同□等效□非等效□ 工作进度初稿征求意见稿送审稿审查报批稿 完成日期 经费：经审核，甲方向乙方提供补助经费万元（第一次拨款万元，第二次拨款万元）其余经费由项目承担单位自筹。合同总金额为万元。 签订合同双方：一、委托单位（甲方）：负责人：（签章）年月日（公章）二、承担单位（乙方）：项目负责人：（签章）年月日（公章）单位科技主管：（签章）财务部门负责人：（签章）年月日（公章）开户银行及帐号： 共同遵守的条款签约双方一致同意：1、甲、乙双方共同遵守本合同规定的各项内容，本合同生效后，甲方即应按合同规定向乙方拨付经费。2、乙方必须按期按质完成合同规定的任务。无故中断、拖期，
电力施工合同协议书 甲方：徐州中捷电力公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》甲方徐州中捷电力公司将XXXXXX 承包给XXXXXX 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称： 二工程量：安装4台环网柜、2台箱变、敷设3500米高低压电力电缆，相应导线、电缆、电杆拆旧。 三工程地点：扬州市区 四合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定69000元人民币，工程竣工后以工程竣工实际工程量决算为准，需要增加的工程量项目部分以供电公司要求为准，具体按实际竣工工程量结算。 五结算依据，10KV高压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价：18元/米，低压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价15元/米。箱变、环网柜1000元/台，拆除10KV高压导线10000元/3相公里。拆除电杆为300元/根（包含清理出市区，到指定回收地点）。注（不包含费用：箱变吊运费用，由甲方项目经理与乙方工程负责人共同确定）。 六适应标准、规范：国家电力工程质量验评标准，江苏省配电网工程验收规范。 七工程甲方项目经理：负责工程全过程跟踪动态管理。 八工程乙方负责人：施工全过程。 第二条甲方工作 一施工场地具备开工条件，甲方负责在开工前办理好现场交底、安全交底等相关手续。 二甲方对质量不合格处工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三负责根据乙方提供的需要的工程材料及时上报供电公司，并负责对材料供货情况进行跟踪，确保乙方的材料供应。 第三条乙方工作 一根据实际情况，会同甲方项目经理，确定现场施工方案，实际所需材料、电缆长度及电缆走向，确保电缆与现场一致，及时将施工材料会同甲方项目经理，上报供电公司。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，申报供电公司后方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，并上报供电公司，并配合甲方做好工程竣工验收工作。 四送电前必须对电缆及变压器做耐压试验，接地网做接地电阻测试，确保送电一次性成功，另外对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五用户政策处理协调方面，3000元以下政策协调费用需联系甲方项目经理，共同协商，拿出解决措施，并保留手续，交由甲方项目经理上报供电公司。3000元及以上政策协调费用由甲方项目经理逐级汇报，并上报供电公司协商解决。 六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。
编号：_________________ 电力企业战略合作协议范本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
甲方： 代表： 地址： 电话： 乙方： 代表： 地址： 电话： 鉴于甲方是一家具备先进电力工程建设技术的电力公司，乙方是经验丰富的电力施工队伍，为实现互利共赢，就________工程项目，经双方协商，结成战略合作伙伴关系，达成如下合作协议：
一、工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程费用总价______万元。 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从______年______月______日至______年______月______日。 二、工程价款的支付方式 1、预付款：甲、乙双方签订协议后______日内，甲方预付协议工程费用的______%。 2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和______%的质保金后（质保期______年），甲方支付乙方工程安装费的______%。 3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理 1、工程施工及质量验收按照国家有关工程验收标准施工所在省市电力工程验收标准。 2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。 3、甲方配合乙方进行协调。 4、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。 5、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工规章，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。 6、工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。 7、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。 8、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
2020材料设备采购合同通用版 合同需要履行相关规定，同时对于合同要保证公平公正。材料设备采购合同范本 (一）甲方（购方)＿______＿_＿_＿_____乙方（供方）___＿＿___＿_＿＿＿__＿_经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》,双方同意签订以下合同条款,以便双方共同遵守，履行合同。 一、产品清单及友情链接?1.产品清单及价格(此表须与招标文件一致，可附后）设备名称＿＿___＿__＿_____＿___＿_设备型号_＿_____＿__＿_＿＿___数量___＿_______＿_单价_____＿______合计＿__＿_＿________＿＿＿中标总价格(大写）?2.友情链接全部设备验收合格后的__＿_日内,甲方向乙方支付合同总金额的__＿＿＿_％即元人民币整．若延期付款，甲方每天应向乙方缴纳延期额的__＿___作为罚金。合同总金额__＿＿_＿%的余款即______元人民币作为质保金,若设备运行正常，质保金在验收完成_____＿＿＿年后的_＿__日内一次性无息给付。?二、交货时间及地点?1。交货时间:_＿_＿__(投标文件承诺时间)。若延期交货,乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金．因不可抗拒力所导致的交货,服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。?2.交货地点：送货上门,安装调试。?三、保修条款乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述（投标文件承诺内容）．下例情况不属保修范围：?1．不可抗力引起的损害; ?2.用户电力系统故障(如接地不良,电压超过规定范围等)引起的损坏; ?3。用户私自维修引起的损坏；?4.用户自行造成的机械损坏(用户正常使用除外)； 5.其它不属于供应商负担的保修事宜． 四、相关权利及义务?1.甲方收到乙方设备后，乙方应在___＿区政府采购管理办公室，____区监察审计部门,____区政府采购中心的共同监督下及时验收，验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收； 2。甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试,并督导完成; ?３。甲方有权监督乙方的售后服务,并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任; ?4。甲方在合同规定期限内履行付款责任; 5.甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行； 6.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密； ７。乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；?8。乙方有权在实施安装调试时,提出合乎情理的协助要求； 9。双方指定联系人，所有保修过程均应由双方经手人签字纪录。?五、争议双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。?六、其它?1.本合同一式四份,甲乙双方各执一份，政府采购管理办公室一份,政府采购中心一份; ?２.本合同自签订之日起生效； 3。本项目的招标文件，投标文件，中标通知书是合同的附件,与合同具有同等的法律效力; ?4。其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行.甲方（签字）___＿______乙方(签字）____＿___年____月___＿日＿_____＿_年____月＿_＿_日材料设备采购合同范本 （二）甲方(购方)______＿________＿＿乙方（供方）＿_________＿_＿_＿__
关于印发《国家电力公司合同管理办法》的通知 国电政法[1998]54号 国家电力公司系统各单位： 为适应建立社会主义市场经济体制的需要，加强国家电力公司系统各单位的合同管理工作，避免和减少因合同管理不规范、审查不当等给企业带来不应有的损失、造成国有资产流失，本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】
国家电力公司在反复征求公司各单位意见的基础上，制定了《国家电力公司合同管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。各单位根据本办法可以制定具体的实施办法，报国家电力公司备案。本办法在执行中有什么问题可随时向国家电力公司政法局反映。 附件：国家电力公司合同管理办法 一九九八年三月十日 国家电力公司合同管理办法 第一章总则 第一条为规范合同管理工作，避免和减少因合同管理不当造成的损失，根据国家有关法律、法规，结合国家电力公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法所称合同包括国家电力公司及其所属单位与其他法人和其他组织以及国家电力公司系统各企业之间签订的经济合同、技术合同。 劳动合同的管理办法另行规定。 第三条本办法适用于国家电力公司本部及公司系统各单位。 第四条合同管理实行分级管理原则和法律机构归口管理原则，并实行承办人制度、审核会签制度和重大合同备案制度。 第五条国家电力公司负责审查的合同包括： 1.国家电力公司本部的经济、技术合同。 2.国家电力公司所属的电力集团公司、独立省电力公司和其他国家电力公司直属单位签订的下列合同： ——电力项目利用外资合同； ——资产抵押、转让、出售、收购、租赁合同； ——担保合同； ——购电合同； ——企业合并、兼并、联营合同； ——具有全局影响的或数额巨大的土地使用权转让合同、投资合同； ——其他重大或各单位认为有必要由国家电力公司审查的合同。 3.国家电力公司认为有必要审查的其他合同。 国家电力公司所属单位根据本单位具体情况确定本单位合同审查的范围。 第六条利用国际金融组织和外国政府贷款项目的合同，以及国内采用招投标方式签订合同的，其审查、监督另有规定的，从其规定。 第二章合同管理机构及职责 第七条国家电力公司及所属单位的法律机构为合同归口管理机构；国家电力公司及所属单位的业务机构负责本业务分工范围内的合同管理工作。 合同归口管理机构对合同管理工作进行规范、指导、监督、检查。 第八条合同管理工作的主要内容包括： 1.建立健全本单位合同管理制度； 2.保管本单位的《法定代表人身份证明书》、《法定代表人授权委托书》； 3.监督本单位的合同依法、依程序签订； 4.建立合同档案，对合同进行登录、统计、保管及例行报表； 5.监督检查合同的履行； 6.其他合同管理工作。 第九条每一件合同须由法定代表人或业务机构确定一主要承办人。
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-019574 供用电合同(标准版) Power supply contract (6)
供用电合同(标准版) 合同编号：_______________ 订立合同双方： 供电单位：______市（县）供电局（所），以下简称供电方 用电单位：__________________________，以下简称用电方 为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用电秩序，安全、经济、合理地使用电力，根据《全国供用电规则》的规定，经供、用电双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 一、受电地点、受电电压、受电容量及限期 1．受电地点：___________________________ 2．受电电压：______千伏______线三相交流______千伏。其中，35千伏及以上供电和对电压质量有特殊要求的电压变运幅度为额定电压的±5％；10千伏及以下高压供电和低压电力的电压变动幅度为额定电压的±7％；低压照明用电的电压变动幅度为额定电压的＋5％、－10％。电网容量在300万千瓦及以上者，供电周率允许偏差为±0．2周／秒；电网容量在300万千瓦以下者，供电周率允许偏差为±0．5周／秒。 3．受电容量：三相交流______千伏安，其中______千伏安______台，______千伏安______台，……。 4．合同期限：合同期限为______年，从______年______月______日起至______年
材料购销合同购货单位（以下简称甲方）： 供货单位（以下简称乙方）： 第二条双方权责 1、甲方权责
（1）甲方有权对乙方所提供货物的质量进行抽检。 （2）甲方有权拒绝接受质量不合格的货物。 （3）甲方有权制定专人指挥车辆卸货以及对货物进行验收。 （4）甲方有责任和义务对乙方送到的货物及时验收，验收后在送货单签字确认。 2、乙方权责 （1 （2 （3 （4 （5 （6 1 2、实行抽样检验质量的管材，应采用的抽样标准或抽检方法和比例符合甲方要求。 3、管材的质量及技术要求必须符合国家质量管理体系认证标准。并具有法律效力的质检部门对样品的检测报告，报告作为合同附件，附件检测的各项指标为所供管材质量的标准 第四条：交货单据、交货方法、交货时问、交货地点 1、乙方应向甲方提供统一而完整的送货单据（单据应注明材料的名称、规格型号、
单位数量、单价等），以便甲方核实乙方所供货物的数量。 2、交货方法：乙方送货到施工现场，甲方负责卸货。 3、交货时间：分批下单，分批供货，常规产品下单后二天内货到施工现场。 4、交货地点：铜仁市江口县云舍 5、乙方必须随货提供的资料有（包括但不限于）：货物合格证，检验报告及其他与 1 2、 1、验收时间：货到工地前乙方应提前一天时间通知甲方有关人员组织验收。 2、验收手段：现场验收。 3、验收标准：按甲方质量要求。 本条款约定的验收人对货物进行初步验收，只作为甲方对乙方供货数量是否符合本合同规定所进行的验收，对乙方所供货物的质量由甲方另行组织验收。 （二）质量验收
1、甲方对乙方所提供的货物进行数量验收之后一周内，可以根据具体的材料质量要求，另行指定专业技术人员对材料质量进行验收，乙方必须派人协助甲方对其所提供的材料质量进行验收。 2、若质量验收不合格或不符合本合同规定的设计要求，乙方应在甲方指定的时间内无条件更换货物，乙方的供货时间不另行计算。 1 2 3 第九条质量保证 1、乙方必须保证所提供的货物符合合同的规定，如果所提供的货物出现质量问题由乙方全权负责。 第十条售后服务：满足施工现场施工需要。 第十一条违约责任：甲、乙双方不履行本合同或者履行义务不符合本合同的规定，均应承担违约责任，并赔偿给对方的损失。