合同签订日期：合同签订地点:围栏施工合同

合同编号：__________________________________________________________ 工程名称： _________________________________________________________ 发包方（甲方）：____________________________________________________ 承包方（乙方）：____________________________________________________

围栏施工合同

发包方（甲方）: _______________________________________________________ 承包方（乙方）: 赣州汇丰建设工程有限公司 _________________________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方协商达成以下协议:

第一条：工程概况

1、工程名称: 昆明市波西米亚小区外围栏更换_________________

2、工程地点: 昆明市滇池路波西米亚小区_____________________

3、工程范围：小区外围栏更换_______________________________

4、工程用料:按图纸施工________________________________________ 第二条：施工工期

1、本工程工期自年月日开工，于年月日竣工。工期 _天.因甲方原因或不可抗因素，导致工期延误，经甲方确认，工期顺延。

2、遇下例情况工期可顺延：①连续停水停电达4小时以上的；②出现书面停工要求的；③出现人力不可抗拒的自然因素（如下雨、下雪等）；④非乙方原因造成的停工；⑤因甲方未按时支付

工程进度款影响施工；⑥由于甲方其它原因造成的停工（如场地整理未好

影响施工等）。基于以上原因造成的停工，可按实际影

响施工天数顺延。

第三条：工程变更

任何工程变更，均须甲方下达书面《工程变更通知》，由此引起的工程变更，按实际发生的工程量结算。甲方必须在《工程变更通知》下达三日内，为每一项工程变更签定《工程变更结算单》，作为结算依据之一。

第四条：工程造价及结算方式

1、本工程造价预算（含税）为_________ 大写

____________________________________ 。

按 _________ 元/米计算，结算时以完工验收实测数据为准。

2、付款方式：该项目全部施工完毕后，经甲方验收合格后付95% 另5%乍为工程质量保证金，保修期为一年，保修期满付清余款。

3、乙方需提供发票。

第五条：甲方责任

1、无条件提供乙方在施工时的用水用电。

2、负责协调施工中乙方与其他方的关系。

3、按时拔付工程款，承担因延期付款而导致的一切经济损失。

4、若施工过程中城管等有关方面禁止施工，则甲方必须按已完工程量成

品计价，及时支付工程款给乙方。

第六条：乙方责任

1、指定专人为乙方驻工地代表，协调解决乙方责任范围内的各项事宜；负

责按有关要求组织施工，按期、按质、按量

完成施工任务。

2、服从甲方统一管理，在施工中遵守甲方的工地管理制度。

3、严格执行有关施工规范、安全操作规程、防火安全规定和环境保护规

定，严格按照图纸施工，做好各项质量检查记录。

第七条：质保期质保期一年，在质保期内乙方对工程出现的任何质量问题负责，甲方通知后2 天内乙方派专人到达现场维修施工，对于人为损坏及使用不当造成的破坏不承担保修责任。

第八条：安全责任

1、乙方在施工过程中发生的非甲方原因造成的安全事故，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

第九条：违约责任

1、合同签定后，双方应严格遵守各项约定条款。若有一方违约，则违约方

除赔偿对方由此造成的经济损失外，还须向对方支付工程总造价的

10%违约金。

2、本合同履行过程中、发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可

协商解决。若协商未果，则提请有关部门调解、仲裁。若仍不能解决问题时，则向工程所在地法院起

诉。

第十条：附件

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字、盖章后生效, 工程竣工验收及结清余款后自动终止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人：法定代表人：

代理人：代理人：

单位地址：代理人身份证：

单位地址：

电话：

年月日开户银行：

户名及帐号：

年月