砂石路施工合同范本word砂石路施工合同范本word砂石加工协议书甲方:身份证号:(以下简称为甲方)乙方:身份证号:(以下简称为乙方)为了充分利用望安高速公路册亨城效区者楼河隧道卸运出来的废石方资源经加工成砂石产品出售,确保在施工过程中甲乙双方依法有序进行,合理共赢,明确责任,分担风险,经甲、乙双方协商,达成如下协议条款:一、甲方在者楼镇东风村浪沙组河对面,即册望公路坎上原册亨锑选厂处,将上述隧道的废石方加工成砂石产品,并负责场地的租用和三通一平,原材料(废石方)运输到加工场地,乙方负责砂石加工需用的工程机械设备购置、安装、维修、砂厂加工及砂石出售时的上车等工作,在加工砂石合同期内所有机械设备,乙方人员的生产、生产所需水费、电费等费用由乙方自负支付。
二、乙方必须保证每月正常生产,并按月生产出1-1.5万立方米的砂石产品,按照国家有关政策法律规定,在施工前将乙方所有人员投入保险,搞好安全生产,如有施工过程中出现乙方安全隐患及安全事故,由乙方自己负责,与甲方无关。
三、乙方所生产出的砂石产品,甲方按月结算支付给乙方加工费,未施工之前乙方必须向甲方交纳加工保证金费人民币伍万元,待乙方机械设备运到场地安装并施工后,甲方将乙方加工保证金如数退还给乙方。
四、甲方必须保证砂石原材料的供应到位,能供应出一年内约30万立方米的砂石方原材料,按每立方米砂石加工成产品人民币贰拾元支付给乙方加工费,若原材料不足,将按以下方式付给乙方加工费,即一年内需生产出砂石方的原材料:(1)仅有5万立方米以下1万立方米以上的,由甲方负责所有机械设备的全部费用,约壹佰万元人民币;(2)仅有5-10万立方米,按每立方米砂石加工费人民币肆拾伍元支付给乙方;(3)10-20万立方米,按每立方米砂石加工费人民币叁拾元付给乙方;(4)20万立方米以上的,按每立方米砂石加工费人民币贰拾元付给乙方(以上四点原材料供应要求,除发生自然灾害以外)。
五、甲方与租用土地方签好协议后,通知乙方安装机械设备等施工事宜,乙方在接到甲方通知后,必须在一个月内安装好所有机械设备及时进行施工加工,如不按期安装及施工的甲方不退回乙方保证金。
六、若乙方加工成砂石产品后,甲方卖不出去,堆积较多部份砂石方,照按月结账给乙方加工费,并负责协调因施工砂石环境因素影响等周边村民的工作,保证乙方正常施工。
七、本协议自甲、乙双方签字之日后即生效,具有法律效力,双方必须共同遵守。
八、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,未尽事宜,甲、乙双方协商解决。
甲方签字:乙方签字:年月日第二篇、建设工程施工合同(示范文本)GF-xx-0201砂石路施工合同范本word建设工程施工合同(示范文本)GF-xx-0201(GF-xx-0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-xx-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-xx-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
建设工程施工合同(示范文本)GF-xx-0201目录第一部分合同协议书 (1)一、工程概况 (1)二、合同工期 (1)三、质量标准 (2)四、签约合同价与合同价格形式 (2)五、项目经理 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (3)八、词语含义 (3)九、签订时间 (4)十、签订地点 (4)十一、补充协议 (4)十二、合同生效 (4)十三、合同份数.........................................................................4第二部分通用合同条款 (6)1.一般约定 (6)1.1词语定义与解释 (6)1.2语言文字 (11)1.3法律 (11)1.4标准和规范 (12)1.5合同文件的优先顺序 (12)1.6图纸和承包人文件 (13)1.7联络 (14)1.8严禁贿赂 (15)1.9化石、文物 (15)1.10交通运输 (16)1.11知识产权 (18)1.12保密 (18)1.13工程量清单错误的修正 (19)2.发包人 (19)2.1许可或批准 (19)2.2发包人代表 (20)2.3发包人人员 (20)2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供 (20)2.5资金来源证明及支付担保 (22)2.6支付合同价款 (22)2.7组织竣工验收 (22)2.8现场统一管理协议 (22)3.承包人 (23)3.1承包人的一般义务 (23)3.2项目经理 (24)3.3承包人人员....................................................................26第三篇、施工合同范本(工程类)MicrosoftWord文档砂石路施工合同范本word工程施工合同(工程类)合同编号:签订地点:发包方:(以下简称:甲方)承包方:(以下简称:乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律法规规定,并结合工程的具体情况,经甲乙双方充分协议,甲方将工程发包给乙方,由乙方负责施工。
现甲乙双方就工程施工订立本合同,以供双方共同遵循。
合同内容如下:1.工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3承包范围:1.4承包方式:包工包料2.工期2.1本工程工期自年月日至年月日止。
2.2如遇下列情况,乙方应在情况发生后24小时内向甲方提出书面报告,甲方确认无误后工期可相应顺延。
因甲方原因导致乙方窝工的情况,按甲方签证执行。
否则造成的工期延误由乙方负责:2.2.12.2.2甲乙双方同意的工期顺延情况;非乙方原因,施工现场水、电源未能接通或施工中停水、停电连续8小时以上;2.2.32.2.4因甲方未能按合同约定期限确认图纸,工期相应顺延;法定不可抗拒造成的延误。
2.3工程期限届满之日为乙方最后报验日,乙方未报验即视为逾期交工,须按违约条款承担违约责任。
3.工程价款、结算及结算标准3.1工程总价:元,本工程总价系在乙方报价基础上双方协商确定(详见《报价单》)。
最终工程结算价格,以甲方审核结算价格为准。
3.2合同价款及调整:工程总价确定后,任何一方不得擅自改变。
本合同选用下列第条作为最终确定合同价款的方式:3.2.1固定价格A.工程总价包含的风险范围,包括承包范围内施工图纸及其他设计图纸包括的所有工程内容,在风险范围内合同价款不作调整。
B.风险范围以外合同价款调整方法,经甲方盖章确认的变更、签证,属于风险范围外合同价款,计算费用时按照报价预算的费用定额及计费方法进行计算,优惠幅度同本合同价款确定时的优惠,计算依据在投标预算没有相同的,由乙方提出,监理工程师审查,发包方批准确认。
C.双方约定合同价款的其他调整因素:乙方采购主材,经甲方认质认价后作为计价依据。
3.2.2可调价格可调价格合同中合同价款的调整因素包括:A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;B.工程造价管理部门公布的价格调整;C.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;D.双方约定的其他因素。
3.2.3成本加酬金合同价款包括成本和酬金两部分,成本构成和酬金的计算方法为:。
3.2.4其他方法:。
3.3结算及结算标准:3.3.1结算A.本工程竣工验收合格后,乙方应在个工作日内向甲方提供结算报告和决算资料,甲方收到乙方结算报告和决算资料后组织审核完毕或提出审核意见。
B.双方未就结算报告达成一致的,甲乙双方均可向有关部门申请调解或提请人民法院裁决。
3.3.2结算标准1《陕A.本工程预、结算以甲方书面认可的工程图和工程量清单为依据,并执行○西省建筑装饰工程消耗量定额()》、《陕西省建筑工程消耗量定额2《陕西省建筑装饰工程价目表()()》;○》、《陕西省建筑安装工程价目表()》等现行有效定额标准。
B.甲方确认的材料、设备以及工程变更的检验、签证和通知。
以上资料须经甲方驻工地代表确认,并经甲方审核决算后方可认定。
未履行上述手续的相关资料,甲方不予认可,由此产生的所有费用由乙方自行承担。
C.本工程涉及的所有设备、材料,根据市场价格进行限厂限价。
所有料的型号、规格、色彩、产地、生产厂家、价格等必须经甲乙双方共同书面认可后方能进入工程结算。
该材料款高于定额及相关文件规定的材料款部分,按《陕西省建设工程工程量清单计价规则》规定计入风险。