保温施工合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
工程承包协议书甲方：（以下简称“甲方”）
乙方：身份证号码：（）（以下简称“乙方”）
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商，为明确双方责任和权益，签订协议书。经双方共同协商订立如下条款：
一、工程项目名称及区域：
1.1、
1.2、施工范围：（详见乙方工作内容）；
二、承包形式：
2.1乙方以包工（包含人工费、机具耗材、机械费等所有内容），直至竣工验收、质保期满为止。
2.2甲方支付乙方的费用包含人工费、机具耗材、机械费、以及有关规费及管理费。
2.3甲供材料包括保温材料、保温胶水、胶带、保温钉。
2.4乙方所提供材料及措施
2.4.1、包含人工费以及有关规费及管理费：工人保险、国家政府关于民工应缴纳的所有相关费用等以及确保有关安全、质量、进度等全部费用、乙方管理费、措施费等；
机械费：现场施工所有机具及耗材等；
3、报价已包含甲供材料的卸车费、二次搬运费、材料和成品的协助看护保管费、安装费。
4、甲方提供施工人员的住宿。
5、乙方需在开工前向甲方提供施工人员名单（身份证复印件正反面）、工人意外保险(原件核验,复印件存档)，并报甲方核定。
6、乙方必须配合甲方提材料计划（乙方必须提前3个工作日提出材料计划），配合甲方及时整理工程资料。因材料计划不及时造成材料供应问题窝工甲方不承担责任。
7、安装前乙方需审核施工图及装修图，并同甲方一起与总包方、监理、业主沟通设备定位、标高等。如果空调图纸有问题或与装修图有冲突，乙方应及时提出，经甲方与业主、总包方沟通后调整出正确图纸再施工；图纸没有问题的严格按图纸施工，若有变更需经建设方和甲方同意签证后方可施工变更工程内容。
三、乙方工作范围：
1、风管保温的安装内容主要有：原已完成保温不合格处经甲方要求进行整改（不合格地方全部拆除重新安装），未做保温风管进行保温安装。质保期内的维修。
2、负责乙方合同工期内未交工之前的成品保护。
3、乙方需在开工前按业主要求提供相关上岗证件及施工工期计划，报甲方核定，并配合甲方在业主单位办理相关手续。
4、安装必须严格按图纸施工，以与业主确认图纸及工程联系函为依据。若有变更需业主出具经监理工程师签字的书面变更文件通知甲方，并经业主监理方签证同意后方可施工变更工程内容。
四、工程价格结算依据
本合同采用固定单价，工程量按照到场保温材料面积减去5%损耗计算，据实结算。
整改保温单价：24元/㎡；新做保温单价：22元/㎡。
五、付款方式：
合同签定乙方进场一周支付5000元进场费。
1、支付方式：除B栋报告厅高空外，其余风管保温完工，隐蔽工程验收完，付款至90%；竣工验收后付至95%，剩余5%为质保金。
2、支付形式：付款前，乙方提供经甲方项目经理签字的工程量清单及付款申请单，经甲方核定后，以工资或转账的方式支付给乙方。为了确保乙方工人劳务费（工资）用及时到位，经甲乙双方确认，由
甲方从工程当期应结款中代乙方发放至乙方工人个人银行卡中；甲方代乙方发放的乙方工人劳务费（工资）从甲方应结工程款中抵扣。甲方的以上行为只是代发，和乙方工人不存在劳动关系，不承担乙方个工人保险、工伤等任何责任。
3、质保金：结算总价的5%，在工程竣工验收合格后两年质保期满且无安装质量方面的问题，30日内一次性支付（不计息）。
六、质量标准：
1、国家现行相关施工和验收规范、标准。并需经业主、甲方、监理验收合格。
2、施工图纸设计要求、设备厂家施工工艺要求，详见附件。
七、工程管理规定
7.1乙方不按甲方的要求和图纸及规范进行安装施工，甲方可以责令乙方停止施工，造成损失由乙方承担。
7.2乙方未按施工组织要求和图纸规范进行安装施工，造成工程延期和设备、材料损失，乙方应承担责任，赔偿损失。
7.3乙方不按规范施工，不文明施工，恶意拖延工期，无视甲方、业主和监理劝阻，甲方保留随时终止合同的权利。
7.4乙方须加强现场文明施工管理，严格执行甲方发布的《安全文明施工条例》，施工中不得影响环境卫生和占道，工程交工前要达到完工场清的要求。
7.5乙方负责施工过程中的安全工作，做好现场文明施工，承担施工过程中由于乙方原因造成的人身、设备安全事故。
7.6乙方遵守甲方现场管理有关规定，对施工现场通道和施工噪音及临时停水、停电等管理规定，遵守政府法规和当地有关规定。
7.7乙方须协助甲供材料的保护工作的义务，若有丢失、损毁和浪费，须赔偿甲方全部损失。
7.8乙方必须严格按施工图纸、说明文件、设计变更和国家颁发的行业规范、规程进行施工，并接受甲方、监理、业主现场代表的监督检查。
7.9乙方应随时接受甲方、业主和监理工程师的检查、检验，应配合施工质量验收工作，并为其提供便利条件。
7.10如经甲方、业主和监理工程师检查、检验、验收，工程质量不合格，属乙方责任造成的，乙方应按规范整改返工，返修不合格，由乙方承担损失。
八、验收标准
按国家相关规范、设计图纸和技术要求。隐蔽工程和中间工程须经业主、甲方、监理验收合格签字后，乙方方可进行隐蔽和继续施工。
九、工程工期
工程进度必须满足业主、土建以及其它相关专业施工，不能影响土建及其它有关专业进度；若乙方与甲方（或其他甲方单位）有两个及以上项目（含两个项目）承包合同，那么项目之间不得互相影响。若影响工期，则必须接受业主对甲方同等延期处罚条款和罚金。具体工期为：
1、工期时间为天；具体施工进度及工期以业主要求为准；
2、如乙方达不到业主要求，甲方将按合同价款30%从乙方工程款中扣除作为赔偿。
十、质量保修期
从竣工验收合格之日起贰年。质量保修期内，乙方应在接到修理通知后，24小时内派人免费修理。保修期间，因安装质量或因安装引起的系统功能原因造成的使用效果不能满足标准，乙方应在接到修理通知后24小时之内派人修理,否则甲方委任其它单位或人员修理，因乙方原因造成返修费用及相关损失甲方有权在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。
十一、施工管理
1、乙方不按甲方的要求和图纸及规范进行安装施工，甲方可以责令乙方停止施工，造成损失由乙方承担。
2、乙方未按施工组织要求和图纸规范进行安装施工，造成工程延期和设备、材料损失，乙方应承担全部责任并赔偿损失。
3、乙方不按规范施工，不文明施工，恶意拖延工期，无视甲方、业主和监理劝阻，甲方保留随时终止合同的权利。
4、乙方须加强现场文明施工管理，严格执行甲方发布的《安全文明施工条例》，施工中不得影响环境卫生和占道，工程交工前要达到完工场清的要求。
5、乙方遵守甲方现场管理有关规定，对施工现场通道和施工噪音及临时停水、停电等管理规定，遵守政府法规和当地有关规定。
6、、运抵施工现场的材料、设备，交由乙方保管，施工期间直至工程竣工验收移交给业主前导致的丢失或损害由乙方负责赔偿。
7、乙方必须严格按施工图纸、说明文件、设计变更和国家颁发的行业规范、规程进行施工，并接受甲方、监理、业主现场代表的监督检查。
8、乙方应随时接受甲方、业主和监理工程师的检查、检验，应配合施工质量验收工作，并为其提供便利条件。
9、如经甲方、业主和监理工程师检查、检验、验收，工程质量不合格，属乙方责任造成的，乙方应按规范整改返工，返修不合格，由乙方承担损失。
十二、其它
1、协议未尽事宜，由双方协商解决。协商未果时双方同意上交仲裁委员会裁决。
2、本协议一式叁份，甲方执两份，乙方执一份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方代表：乙方代表：
年月日年月
日
附件一
安全生产协议
甲方：
乙方：
经协商，甲乙双方在已经签订的分包合同框架范围内，另签订本安全生产管理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。
第一条：双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》等一系列标准、规程、规范。
第二条：双方共同遵守公司各项安全生产规章制度。
第三条：甲方和乙方之间是劳务分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。
第四条：甲方的安全责任、权利和义务
1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。
2、对乙方人员进行入场安全教育，定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育。
3、安排乙方施工生产任务的同时，对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方案进行书面安全技术交底。
4、工程安全防护、文明施工措施由甲方负责实施，费用由甲方支付；作业人员个人使用的劳动防护用品（安全帽、安全带等）统一由甲方采购，费用由乙方承担。
5、有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。
6、有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员责令其限期退场。
7、按照规定要求对乙方采购的材料和自带（含租赁）施工机具、设备进行安全生产监督检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。
8、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止劳务分包合同，责令乙方限期退场。
9、按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。
10、按照劳务分包合同额的1.5%向乙方收取安全生产保证金，当乙方不服从安全生产指挥、违章作业时，甲方可以按照项目安全生产奖罚规定，直接在此保证金内扣除。
第五条乙方的安全责任、权利和义务
1、工程安全生产管理第一责任人姓名：
4、负责所雇佣特种作业人员的培训、考核和取证，确保特种作业人员持证上岗，做到人证相符、证岗吻合。
5、按照甲方要求对施工班组进行有针对性的安全技术交底（交底记录报甲方备案），合理安排身体素质、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗。
6、对所雇佣人员进行安全生产三级教育，组织班组开展安全教育、学习、宣传、检查、整改等活动。
7、不违章指挥或强令工人冒险作业，不强迫工人超时间、超负荷作业。
对甲方提供的安全设施不能保证安全施工时，及时提出整改要求并可以拒绝施工、拒绝甲方违章指挥。
8、承担所雇佣人员使用的劳动防护用品（安全帽、安全带等）所需费用。
9、不得使用（含租赁）国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。
10、乙方履约保证金包含乙方安全生产保证金，为劳务分包合同总价的1.5%，在本协议签订后一周内支付予甲方。
11、乙方参加本工程施工人员必须持有合法的做工手续，三证俱全（身份证、暂住证、劳务工上岗证），人证必须相符，人员更换必须及时通报甲方并补办手续，不得私招乱雇社会闲散人员和未成年人进入工地做工，对违反上述规定造成的任何后果，应由乙方承担全部责任。
第六条：事故调查处理
1、发生因工重伤或死亡事故，由甲方牵头，甲乙双方参加，按照规定报告有关部门进行调查，查清事故原因，分清事故责任，提出对事故责任者的处理意见。
2、甲方违章指挥、不按照要求健全安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，承担相应后果和经济损失。
3、乙方不服从甲方安全生产管理、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，承担相应后果和经济损失。
4、由于甲方主要责任造成的伤亡事故，乙方有权要求甲方进行经济赔偿。由于乙方主要责任造成的伤亡事故，甲方有权要求乙方承担违约责任。
第八条其它约定
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：
甲方项目经理：乙方现场负责人：
签约时间：年月日签约时间：年月日
合同附件二
不拖欠民工工资承诺书
致武汉建瓴博科工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家、省市关于安全生产的有关法规规章的要求，为贯彻国务院关于杜绝拖欠民工工资的指示精神，保证主合同工程项目施工的顺利进行，确保本工程建设质量和进度，我司向贵司承诺：
1.承包人保证及时足额支付施工人员工资，不以任何借口拖延，并接受贵司的监督和检查。
2.贵司一经发现我司存在拖欠参加本工程项目施工的民工工资的行为，我司保证将无条件筹集资金立即发放所拖欠的民工工资，并愿意接受贵司的任何针对性的惩罚措施。
3.我司承诺一旦发生拖欠民工工资的情况，我司将无条件接受贵司代扣本工程项目的进度款直接支付给民工的决定，并对由此造成的一切后果承担全部责任。
4.本承诺书自我司法定代表人签字并加盖公章后生效，主合同有效期满结束。
5.本承诺书一式贰份，双方各执壹份。
承诺人：
（签章）：
日期：年月日
合同附件三
工程管理廉洁责任书
甲方（发包人）：（项目管理人员）
乙方（承包人）：
为加强工程建设中的廉洁，规范工程建设双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违约行为，甲乙双方的合法权益，特订立本责任书。
第一条双方的责任
(一)应严格遵守工程建设和市场活动的有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)严格执行工程项目施工合同文件，按合同和规范执行。
(三)发现对方人员在工作中有违规、、违法行为或者损害双方利益的，应及时提醒对方，应第一时间向对方反应。
第二条甲方项目管理人员责任
从事该建设工程项目的甲方工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、电话费、加油、有价票券、物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在承包人和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)不准要求，暗示或接受承包人和相关单位为个人提供方便和便利
(四)不参加承包人和相关的宴请、健身、娱乐麻将等吃喝玩里等活动。
(五)不得虚报材料，进度款，工程款，签证单，工程费用等。一经发现，甲方立即开除，并问责赔偿损失并保留移送公安机关的权利。
（六）不得伙同他人窃取或者私自处理工程材料。一经发现，甲方立即开除，并问责赔偿损失并保留移送公安机关的权利。
第三条承包人的责任
应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，遵守以下规定：
(一)不准以任何理由向甲方管理人员行使贿赂，如礼金、有价票券、物品及回扣、好处费、感谢费等。
(二)不准违反合同约定而使用发包人、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。
(三)不得以获取不当利益为前提招待甲方管理人员吃喝玩乐，及其他消费。
（四）不得私自处理甲供材料，或者伙同项目人员虚报材料，进度款，工程费用等。
以上情况一经发现，甲方有权终止合同关系并追回造成的损失。
第四条本责任书作为施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第五条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目保修期结束止。
发包人(公章)：承包人(公章)：
法定代表人法定代表人
或授权委托人(签字)或授权委托人(签字)：
编号：HL202084967 外墙保温施工合同书样本电子版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
外墙保温施工合同书 甲方： 乙方： （工程名称），采用新型的建筑节能产品——外墙保温装饰一体板。为保证工程顺利实施，进行统一组织设计和施工管理。依据《建筑法》《合同法》及相关的国家法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着互惠互利、平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方现将（工程名称）发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下和约签订此合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点：________________________________ 3、工程内容： 4 、承包方式： 二、工程承包范围： 施工蓝图所包括的所有外墙外保温装饰人工及材料。施工时，按照甲方确定签字盖章的设计效果图施工。 三、合同工期：
1、工程从年月日开始至年月日结束，工程有效工期为天。 2、乙方按照甲方合同中确定的施工进度计划进行合理安排施工，雨季和其它客观因素影响工期的，可由甲乙双方协商解决。 3、乙方应按照甲方的工期要求进行施工，如由于乙方原因致使工期拖延的，甲方有权利对乙方采取相应的经济处罚措施。 四、质量要求： 1、乙方依据《建筑标准设计》（DBJT05-185）、《外墙保温墙体构造》图集号：辽2019SJ121及相关的国家规范和产品外保温施工工艺施工。 2、乙方必须建立完善的质量管理负责制，施工质量以建设单位验收合格为准。 3、外墙必须平整、坚实、无粉化、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。 4、材料进场必须提供进场验收记录。 5、乙方在施工过程中必须遵循外墙外保温施工工艺，在甲方和监理单位验收合格后，方可进行下道工序施工。 6、乙方在施工过程中,严格按照国家施工规范施工，否则甲方将对乙方采 取相应的经济处罚措施。 五、工程造价： 1、外墙保温施工工程量按外墙设计（不减窗口）实际面积实算计量，总面积按 施工图测算约m2，综合单价元/㎡。工程总造价约人民币万元整（￥），欧式线装修材料包含其中，不再决算取费（详见附表）。
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-009942 电力建设工程施工合同(合同示Construction contract of electric power construction project
电力建设工程施工合同(合同示范文 本) 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、
合同编号： 外墙保温及外墙涂料 工程合同书 发包主（甲方）： 承包方（乙方）： 年月日
第一部协议书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承建外墙保温及外墙涂料工程施工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包范围：所有外墙基层下的保温工程以及____ 施工图纸和甲方要求的外墙涂料工程材料供应、施工、检测验收及维护等。 三、承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包所承包工程通过甲方及相关部门竣工验收，甲方不再因市场原因调整价格。 四、合同工期： 1、总工期：60日历天； 2、开工日期：以发包人书面通知为准； 3、竣工日期：以工程验收合格日期为准； 五、工程材料： 1、本工程使用外墙保温板的材料为级聚苯板容重不低于，甲方不指定外墙保温工程材料的厂家或品牌，但是乙方必须向甲方提供材料必须满足相关的技术性能指标，施工需满足招标文件工艺要求并提供相关的质检报告； 本工程使用外墙涂料品牌为，颜色以甲方确定的色板为准，材料到达现场必须经甲方代表验收，质量达到国家标准及施工招标文件工艺要
求后可投入使用。若甲方指定材料，市场价差在5%以内的不予调整，超过5%按市场价仅对材料价格双方协商进行调整。 2、乙方在进场前向甲方提供施工样板及所有材料的样品，经甲方确认方可进场进行下步施工，甲方并对材料进行备案； 3、材料到达现场必须经甲方代表验收，质量达到国家标准后可投入使用。 六、履约保证金： 1、履约保证金金额：￥：（大写：）。 2、乙方应在执行本合同前，向甲方缴纳以上保证金。 3、履约保证金在第一次支付工程款时无息退还。 七、合同价款： 1、本合同为固定单价包干合同，外墙保温系统固定包干单价为元／㎡，外墙涂料真石漆固定单价为元／㎡，此报价不含税。 2、本工程保温暂定面积：外墙涂料暂定面积： 本工程暂定总价为：元(大写： )。 3、结算面积：按照实际施工面积计算。 4、结算造价：按实际有效施工面积计算乘以合同约定的固定单价。 5、工程预付款：甲方不支付预付款。 八、工程质量： 1．乙方在施工时必须严格按照国家现行最新版的施工规范《建筑装饰工程及验收规范》精心组织施工，确保工程适量达到100%合格，若有减少施工工序操作，甲方将拒绝支付工程款。 2．乙方在进场时必须对外墙基地进行清理，如发现裂缝必须先做处理后才能进入外墙涂料工程的施工。 九、本合同文件的组成及优先解释顺序： 1．协议书； 2．合同条款； 3．质量保修书； 4．标准、规范、规程及有关技术文件；
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 内墙涂料施工合同
编号：FS-DY-58717 内墙涂料施工合同 甲方：身份证号码：联系电话：。乙方：身份证号码：联系电话：。 甲、乙双方经友好洽谈协商：甲方决定将内外墙粉刷工程包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律法规，特制定本合同，以便共同遵守。 第一条：工程概况： 1、工程地址：; 2、施工内容：内墙涂料粉刷面积约： 外墙涂料粉刷面积约： 3、使用颜色号：。 4、工程承包方式：; 5、工期：自日至月日完工;共计：天。 以验收检查为准，两天顺延。 第二条：工程款项：
1、本工程内墙面积：平方米，单价：元/平方;外 墙面积：平方米，单价：元/平方;门板面积：平方米，单价：元/平方;冲洗面积：平方米，单价：元/平方。(此单价不含税金) 第三条：付款方式： 本合同签定后，甲方在乙方开工天内付完工程总款项的%;施工后再付工程总款项的%。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款，甲方承诺：年月日前结算清工程的余款。 第四条：质量要求： 1、工程验收标准，根据甲方要求; 2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认增加的费用，应另签订补充合同。 第五条：双方的责任： 甲方负责现场内的水、电、路通畅。 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签定之日起生效。 甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____
外墙保温施工合同范本 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政 法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本合同。 工程概况：工程名称：工程地点：工程内容：工程承包范围： 承包范围：合同内每栋单体楼外墙胶粘50mm厚xps板保温层;外表面胶粘标准网格布;安装高强塑料铆钉。 合同工期： 工期：按项目总进度及甲方要求为准 如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。 标准、规范及有关技术文件： 施工过程严格按照《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(DB64/048—2020)》执行。 引用标准： 发包人委托设计人为项目(以下简称本项目)的实施单位，负责本项目方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段、竣工验收配合阶段的工作。为明确发包人、设计人的权利义务，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，遵循 平等、自愿、公平和诚实信用原则，就本项目的设计服务工作协商一致，订立本合同，以 资共同遵守。 《绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(xps)》GB/T 10801.2-2002 《玻璃纤维制品实验方法》(JC176—1996) 25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量)，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。 《康克外墙隔热保温系统施工规程》 质量标准及验收办法：
电力施工合同协议书 甲方：徐州中捷电力公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》甲方徐州中捷电力公司将XXXXXX 承包给XXXXXX 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称： 二工程量：安装4台环网柜、2台箱变、敷设3500米高低压电力电缆，相应导线、电缆、电杆拆旧。 三工程地点：扬州市区 四合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定69000元人民币，工程竣工后以工程竣工实际工程量决算为准，需要增加的工程量项目部分以供电公司要求为准，具体按实际竣工工程量结算。 五结算依据，10KV高压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价：18元/米，低压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价15元/米。箱变、环网柜1000元/台，拆除10KV高压导线10000元/3相公里。拆除电杆为300元/根（包含清理出市区，到指定回收地点）。注（不包含费用：箱变吊运费用，由甲方项目经理与乙方工程负责人共同确定）。 六适应标准、规范：国家电力工程质量验评标准，江苏省配电网工程验收规范。 七工程甲方项目经理：负责工程全过程跟踪动态管理。 八工程乙方负责人：施工全过程。 第二条甲方工作 一施工场地具备开工条件，甲方负责在开工前办理好现场交底、安全交底等相关手续。 二甲方对质量不合格处工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三负责根据乙方提供的需要的工程材料及时上报供电公司，并负责对材料供货情况进行跟踪，确保乙方的材料供应。 第三条乙方工作 一根据实际情况，会同甲方项目经理，确定现场施工方案，实际所需材料、电缆长度及电缆走向，确保电缆与现场一致，及时将施工材料会同甲方项目经理，上报供电公司。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，申报供电公司后方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，并上报供电公司，并配合甲方做好工程竣工验收工作。 四送电前必须对电缆及变压器做耐压试验，接地网做接地电阻测试，确保送电一次性成功，另外对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五用户政策处理协调方面，3000元以下政策协调费用需联系甲方项目经理，共同协商，拿出解决措施，并保留手续，交由甲方项目经理上报供电公司。3000元及以上政策协调费用由甲方项目经理逐级汇报，并上报供电公司协商解决。 六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。
外墙保温涂料施工承包合同书
承包合同 甲方：河南诚宸建筑工程有限公司霸王台安置社区项目部 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全管理条例》及有关法律、行政法规相关规定，遵行平等、自愿、公平、诚信的原则，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商一致签订本施工合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：霸王台安置社区1#～13#楼。 1.2 工程地点：霸王台银城路西 1.3结构形式：砖混、剪力墙 第二条工程承包范围和承包方式 2.1 工程承包范围：外墙保温及涂料 2.2 承包方式：包工包料。 第三条承包工程造价 3.1 保温及涂料含税每平米 70 元，扣除门窗洞口，总面积约86000 ㎡，计款6020000元，最后按实际施工面积据实决算。 第四条工程质量标准 4.1 该工程要求质量严格执行国家现行验收规范，达到合格标准。 4.2 乙方必须按照施工图纸设计文件和国家现行行业标准、行业规范、材料标准、工艺标准、验评规范、规范强制性条文以及甲方项目部有关人员的技术
交底等进行施工。 4.3 乙方在质量管理中按标准自检配合甲方检查验收，如质量达不到要求，所有停工、返工、材料损失均由乙方自行承担。 4.4 因质量达不到标准和项目部的要求，甲方有权强行使其：①返工；②停工；③清场退出。 4.5 乙方必须做好工人的安全、质量、进度交底。班前教育及班前检查工作，做好安全质量自检工作，发现问题及时报告处理。 第五条施工工期 根据项目部对该工程进度的安排，乙方承包工程于＿＿＿年＿＿月＿＿日完工。因开工条件及不可抗力因素酌情延长工期时间。 第六条安全文明施工 6.1 甲乙双方必须贯彻执行国家和政府行业主管部门颁布的有关安全生产的法律、法规及各项规定。乙方要严格按JGJ59-59要求施工，杜绝死亡、重伤事故，如发生伤亡事故全部由乙方自行承担责任。 6.2 乙方组织的所有工程及工作人员必须学习、掌握并执行现行安全生产的法律、法规及各项规定以甲方的各项规章和管理制度，乙方必须执行“三级”安全教育制度，乙方负责人及特殊工种人员必须持证上岗，严禁出现“三违”现象，如出现后果自负。 6.3 乙方必须接受甲方及其上级主管部门的安全生产检查，乙方所用的施工机械设备自行解决。施工机械必须符合国家规定标准，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效，且经有关部门检验合格，同时必须按规定为工作人员配发合格的安全劳务保护用品。
劳务承包施工合同 甲方：XXXX有限责任公司 XXX工程项目部 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和相关规定，本着平等互利、相互合作的原则，结合本工程的具体情况，甲乙双方经过协商，达成以下合同条款，共同遵照执行。 第一条：工程概况和承包方式 1.1 工程名称：XXX工程 1.2 工程地点：XX市XX区 1.3 工程承包范围： 指定范围内的室内内墙涂料工程。 甲方指定范围： 1.4 承包方式： 以计量包干 (含包工、包辅料、包小型机械及耗材、包各班组协调、包验收合格、包管理费、包利润、包质量、包工期、包安全文明)的方式承包。 （1）工程量计算规则： 内墙涂料工程工程量按实际展开面积进行计算（即严格按照《河南省建设工程工程量清单综合基价建筑工程》2008版计算规则对图纸进行计算实际完成工程量，扣除门窗洞口、预留洞口等；门、窗、洞口侧面按实际展开面积并入实际面积，不再另行单独计算门窗洞口侧面喷涂费用），不存在其他工时结算。如出现临时用工，以甲方签署的现场派工单为准，按每工日XX元结算。不存在其他工时结算。如出现临时用工，以甲方签署的现场派工单为准，按每工日XX元结算。（2）工程款计算方式： 工程款＝合同综合单价×实际验收合格的工程量 1.5 施工工期：
施工工期为 XX 日历天，开工日期为年月日，施工进度控制按甲方下达的总进度和月、周计划执行，非乙方原因导致的工期延误，工期可以相应顺延。 1.6 工程质量等级： 工程质量标准必须达到“河南省优质工程”（“中州杯”）。 工程质量目标“确保中州杯争创鲁班奖” 1.7 合同综合单价和包干内容 1.7.1内墙涂料工程合同单价： 抹灰墙面综合单价： XX 元/㎡（其中基层清理XX元/㎡，搭拆及租赁脚手架XX元/㎡，运输及拌合腻子XX元/㎡，批防水腻子两遍,XX元/㎡（含腻子材料费），砂纸打磨两遍XX元/㎡，搅拌配制乳胶漆XX元/㎡，梁柱阴阳角护角粘贴XX元/㎡，刷底漆XX元/㎡，刷面漆XX元/㎡，垃圾清理XX元/㎡，安全文明施工XX元/㎡等均包含在上述单价中）； 混凝土墙面综合单价： XX 元/㎡（其中基层清理XX元/㎡，剔凿混凝土及用聚合物抗裂砂浆找平 XX元/㎡（含聚合物抗裂砂浆材料费），搭拆及租赁脚手架XX元/㎡，运输及拌合腻子XX元/㎡，批防水腻子两遍,XX元/㎡（含腻子材料费），砂纸打磨两遍XX元/㎡，梁柱阴阳角护角粘贴XX元/㎡，搅拌配制乳胶漆XX元/㎡，刷底漆XX元/㎡、刷面漆XX元/㎡，垃圾清理XX元/㎡，安全文明施工XX元/㎡等均包含在上述单价中）； 梁、板、柱面综合单价： XX 元/㎡（其中基层清理XX元/㎡，剔凿混凝土及用聚合物抗裂砂浆找平XX元/㎡（含聚合物抗裂砂浆材料费），搭拆及租赁脚手架XX元/㎡，运输及拌合腻子XX元/㎡，批防水腻子两遍XX元/㎡（含腻子材料费），砂纸打磨两遍XX元/㎡，梁柱阴阳角护角粘贴XX元/㎡，搅拌配制乳胶漆XX元/㎡，刷底漆XX元/㎡、刷面漆XX元/㎡，垃圾清理XX元/㎡，安全文明施工XX元/㎡等均包含在上述单价中）； 1.7.3 合同综合单价包干承包范围内容： （1）包含完成室内涂料工程中的所有工作内容。如：基层清理、剔凿混凝土墙面或用聚合物砂浆找平、搭拆及租赁脚手架、处理墙面遗留的铁钉和钢筋、
绿景华庭施工协议书 （外墙保温工程） 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程外墙保温施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议。 第1条工程概况 1.1工程名称：绿景华庭XX号楼外墙外保温工程 1.2工程地点： 第2条工程承包范围及承包方式 2.1工程内容：甲方提供工程图纸范围内及甲方现场指定的外墙外保温工程。 2.2承包方式：在工程承包范围内，乙方承担所施工项目的人工、机械、材料费用及完成该工程所需的其它费用、并承担本工程的工期、质量、安全等全部责任和风险。 2.3本工程选用品牌： 2.3.1品牌： 2.3.2材料明细（见下表）： 产品规格用量 第一层 第二层 保温板 （牌，CM厚度，容重 KG/M3） 第三层 第四层 第3条合同总额及付款方式
3.1合同总额：工程合同总价款：￥万元整，(大写：)。 3.2综合单价：￥元/㎡。 3.3合同价格组成 3.3.1合同价格包括主辅材和安装。所有主辅材包括采购、检测（符合规范规定的各种检测及现场实体抽检）、试验、税类(包括关税)、运输、保险费用等一切支出；验收、水电费、竣工资料的提供、十五年质保期内免费服务等全部费用。 3.3.2乙方承诺已考虑了一切风险因素系数(包括施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险)，并已计入总报价，今后不作调整。除甲方提出的设计变更外，不得以任何理由要求增加造价。 3.3.3乙方承诺报价时已考虑到甲方不提供宿舍及仓库因素，宿舍及仓库由乙方自行解决。 3.4本工程采取综合单价不变，工程量按实结算的方式进行结算。 3.5付款方式 在外墙保温工程完工验收合格后，及时将资料交甲方，甲方交总包单位汇总，经总包单位确认，并经监理、甲方验收合格。乙方应向甲方提供完整的完工结算资料和结算报告，经甲方核算部门认可资料符合要求后，审核开始。一般在一个月内完成审核，如因特殊情况，需要延长的，由甲、乙双方另行商议。并结算完成后一个月内甲方付款至工程结算款的95%。 第4条合同工期 本工程合同有效施工工期为________日。 幢号工期开工日期具备验收条件日期 #楼 #楼 #楼 #楼 4.1本工程具体开工日期以甲方或监理工程开工通知日期为准；工程开工7天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总监理工程师、甲方代表审批后严格实施。 4.2乙方应当按照甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于甲方通知的开工日期前3天，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内开工，工期不予顺延。
电力工程施工合同书工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位：湖南尚美尔投资有限公司 施工单位：湖南亨通电力有限公司 年月日
10KV配电工程施工合同 甲方(发包方)：湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方)：湖南亨通电力有限公司 受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况： 1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(￥1380000元)（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。
3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕，验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任： 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问
发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本专业分包工程施工事项协商一致，订立本施工合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地址： 1.3 工程内容：施工图范围内的外墙保温及地下室、阳台保温 第二条工程承包范围及方式 2.1承包范围：施工图范围内外墙保温及外墙涂料；外墙保温板厚度㎜,地下室保温板厚度为㎜,阳台保温板厚度㎜,女儿墙保温板厚度㎜。保温板容重公斤 2.2承包方式：包工包料。 2.3进场材料：乙方应及时递交有关材料样品及检验报告，由甲方负责送检复试，外墙保温资料及复试由甲方负责。 第三条合同工期 3.1 甲方保证乙方人员及材料进场之前3日，提供外墙施工作业面。 3.2 开工日期：_____年月_____日。 3.3 竣工日期：_____年_____月_____日 第四条工程质量 4.1 工程质量标准：合格
第五条合同价款： 5.1 合同单价：外墙每平米元计取。地下室顶板元,阳台及女儿墙元 5.2 面积计算原则：外墙按实际粘贴保温板外围长度乘以高度计算（不扣除门窗洞口面积，线条部分也不增加），地下室顶板、阳台及女儿墙按实际粘贴面积计算,门斗及压顶按实际粘贴面积计算。 第六条付款方式及结算 6.1付款方式及期限：每幢单体楼外墙保温板粘贴完成后，甲方拨付合同价款的％工程款。 工程验收交工后一个月内，一次性付清全部工程款。 第七条发包人责任 7.1 发包人根据合同要求及时拨款，因款项不到位而造成的工期延误由发包人承担。 7.2 发包人以单栋楼施工前2日，负责接通承包人施工用水源、电源。满足施工和生活用水用电量的需要。 7.3 发包人向承包人无偿提供必要的施工条件，包括工人住宿、生活及施工用水电、工人食堂指定地点、材料库房、提供垂直运输。 7.4发包人随时监督检查乙方施工进度和质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。 7.5发包人负责协调承包人与其它分包工种的配合工作。 第八条承包人责任 8.1承包人应根据发包人提出的要求和有关技术说明,进行外墙保温工程施工,承包人应保证材料、人员、机具的供应和到位,以确保整个施工的顺利进行。 8.2 承包人应按照国家和新疆现行的技术规范、标准、规程进行外墙保温施工。承包人必须建立完善的质量及安全管理体系.配备相关人员进行质量和安全管理。 8.3 承包人应在开工前递交有关材料样品及检验报告。
内墙乳胶漆工程施工合同 发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方） 承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方） 为了搞好（工程名称）乳胶漆分部工程，加快施工进度，保证质量，完成施工任务。双方本着友好合作，互惠互利的原则，甲方将（工程名称）乳胶漆分部工程承包给乙方施工。依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况： 工程名称：（工程名称） 工程地点：四川省雅安市汉源县 第二条承包形式： 本工程采用包工包料形式包干。 第三条承包单价： 本合同为固定单价合同（包工、包料），工程量按实际内墙涂刷面积计算，合同价格乳胶漆为＿＿元/m2。本价格为施工完成后的成品单价，包括主要材料费（含材料购买、运输等费用）、辅助材料费、人工费、管理费、利润等费用（不含发票、税金）。 第四条承包范围： 1、天棚无水泥砂浆粉刷直接刮腻子，乙方负责处理基层，天棚阴角做角刮 腻子成品。内墙面及梁柱水泥砂浆粉刷后交乙方刮腻子二遍，乳胶漆二 遍。 2、阳台、通道、楼梯、室内等所有做内墙乳胶漆部分。 3、乙方施工中所用的脚手架级一切机具由乙方自行负责，所有乙方施工人 员应听从甲方管理人员指挥，不得违章作业。不按甲方要求施工所发生 的返工费用由乙方承担返工费用及甲方损失，甲方指挥造成的返工费用 由甲方负责。 第五条合同工期及施工质量标准： 1、内墙乳胶漆应符合行业标准。以单体楼为单位计算，合同施工工期天， 具体开工日期土建工程满足施工条件，以发包方书面通知为准。 2、要求内墙底子用腻子封底两遍，面层用乳胶漆两遍，施工质量为合格。 （成品以质量监督站、监理公司、建筑单位等单位验收结果为准）。 3、材料必须与封样材料相符，材料均须具有权威部门出具的检验、检测报 告及产品合格证。 第六条安全责任： 乙方必须严格按安全操作规程操作，严禁违章操作，承包人必须派技术人员在施工现场管理、安全、质量生产。严禁酒后上架作业。在整个施工过程中如乙方违章作业，发生的安全事故产生的经济及法律责任均由乙方负责。 第七条工期及违约责任： 乙方应按甲方规定的工期内时间完成，（具体施工日期以甲方书面通知为准）。乙方在施工中如质量、工期不能达到合同要求，甲方有权终止合同，更换班组，乙方应在两天内无条件退场，已施工部分按甲方认可合格部分付给30%工程款，余款做赔偿甲方由此造成的损失费用。
内部编号：AN-QP-HT484 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 外墙保温施工合同通用范本
外墙保温施工合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包人(全称)：（以下简称甲方） 承包人(全称)：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、地址：。 三、承包内容：EPS外墙外保温系统 四、承包方式：包工包料 五、工程总价及付款方式：
编号：_____________ 电力工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方： 第一部分协议书 甲方（全称）：
乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式：包工包料 二、合同工期 1、工期：自签订合同之日起天 三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率：安装工程为：________ % 土建工程为75%。 四、合同价款和支付方式： 1、合同价款：暂定元整（Y: _________ ）（人民币 _________ ）。 2、付款方式：合同签订后3个工作日内，甲方向乙方支付30%合同款，款项合计Y_ ____________ 元，工程竣工合格后甲方向乙方支付合同款；经北海市财政评审中心评审工程结算后支付剩余工 程款。 五、其他约定： 1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过5%的则按照新价格执行。 2、甲方不能按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，甲方每延误一天付款，须按本合同 价款的0.2%向乙方支付违约金。工程竣工验收合格后甲方未按照合同约定付清工程款，乙方向
外墙外保温施工合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》以及《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容及范围：无机活性保温浆料外墙外温（平均3公分厚）。 1.4承包方式：总包（包工、包料）。 1.5工程质量：JGJ253-2011《建筑保温砂浆》质量标准。 1.6工程量的确认：每个立面施工完工后，乙方向甲方写出书面报告，甲方应保证在七个工作日内给予工程量确认，或依双方测量的工程量结算依据。 1.7施工大部分结束后，若遇少量扫尾工程，因甲方原因不能施工，双方应协商扫尾工程处理意见。 第二条工程面积及造价构成 工程暂估面积：保温面积约万m2，单价元/m2，（本报价含税），总价暂估：万元左右，（本造价包工、包料、包验收、含所有相关检测实验费），总造价按实际施工面积实测实量进行结算。如果包门窗套按空方实算（含门窗面积）。 第三条甲方责任 3.1甲方负责免费提供安全可靠的施工场地环境。（包括水、电、搅拌机、吊篮或脚手架、钢架等配套设施）。 3.2甲方提供墙体基层应达到《建筑工程质量检测评定标准》（GBJ301-88）的规定，乙方进场时必须对外墙水泥砂浆粉刷基底进行验收，符合要求才能进入施工。 3.3甲方应帮助乙方协调好各分包单位与乙方之间的工作配合。 3.4工程完工后，甲方应协调好分包范围内的各分包单位注意对已完成保温墙面的保护，避
免因现场其它工程施工等原因污染及破坏墙面。 3.5甲方指派为工程代表，负责解决由甲方负责合同履行的各项事宜。 第四条乙方责任 4.1乙方参加甲方及监理组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案，提交监理审定。 4.2指派为乙方驻工地代表，负责合同的履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 4.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸或做法说明及施工方案进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制竣工验收，编制工程结算。 4.4确保文明施工、进场材料堆放整齐，按“5S”（整理、整顿、清洁、清扫、保养）标准。 4.5做好已完工产品的成品保养。 4.6积极主动与甲方及其它专业队伍作好施工配合，接受甲方和监理公司的监督。 4.7及时准确地向甲方和监理公司报告进度情况，便于甲方监理公司对工程质量和进度考察。 4.8施工方案经监理公司审核后批准，方可施工，施工中未经同意，不得随便更正工程施工方案。 第五条关于工期的约定 5.1本工程合同有效施工工期为日。根据主体验收进度。 5.2如因5级大风、雨天和施工中及施工后24小时内气温不得低于5℃或其它不可抗拒因素（停水、停电）造成工程延误，应予以确认并顺延工期，未经甲方及监理局面签字确认不视为不可抗拒因素。 第六条关于工程质量及验收的约定 6.1本工程及施工图纸、做法说法、设计变更按GB/T20473-2006《建筑保温砂浆》进行和质量评定报告进行施工，且做为质量评定验收标准的依据。 6.2本工程质量应达到：GB/T20473-2006《建筑保温砂浆》质量标准。 6.3乙方在工程施工前应提供产品合格证、检测报告，施工过程中针对每道工序认真收集、整理、填写完整的相关施工技术资料及交工资料及时装订交于甲方归档。
内墙涂料施工承包合同 甲方： 乙方：身份证号码： 为了明确双方责任，保证屏山新县城A01地块（E地块三期）安置房2标段涂料工程施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定及诚信、自愿，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。 一、工程名称及工程地点： 1、工程名称：屏山新县城A01地块（E地块三期）安置房工程2标段 2、施工地点：屏山新县城A01地块 二、承包范围及工程内容： 承包范围为：内墙涂料（标准房及楼间的内墙）、天棚腻子灰。 三、承包单价及计价规则： 1、本工程的内墙涂料工程采用“包工、包所用所有工具、包料，包质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干责任方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容。 2、计价规则：按实际面积计算，单价：内墙涂料元/㎡；天棚腻子灰元/㎡（注：甲方只提供水泥）。 四、保证金 签订合同时乙方向甲方交纳履约保证金20000.00元，大写：（贰万元
整）。 五、付款方法： 1、每月由乙方向甲方报工程量，经甲方验收合格后，甲方支付60%工 程款。 2、付款前完成的工作，经甲方技术、质检员、施工员验收合格确认， 且施工员、质检员、安全员签字认可，项目经理审批方可付款，并将违规罚款在本月工程款中扣除。 3、工程竣工并经有关部门验收合格3个月内，甲方累计支付至工程总 价款的70%。 4、审计工作完成，业主付款一个月内支付25%。 5、工程总价款的5%作为质保金，保修期为三年，在保修期满后一个 月内结清。 五、工程质量 1、工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210-2010 标准进行验收。 2、内墙涂料工程施工前乙方在甲方指定的位置先做样板，经甲方、监 理方验收合格后，乙方方可正式施工。 3、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、设计变更、样板要求和国 家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工，同时接受甲方、业主、监理的监督。 4、乙方需按约定采购材料，符合图纸要求和国家规定标准，并提供产 品有效合格证。
建筑外墙保温工程合同 合同编号： 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规规定，甲乙双方在平等互利、友好合作的基础上就乙方承包（包含材料、施工）甲方/建筑外墙保温系统工程经协商一致达成以下合同内容以资甲乙双方共同遵守。 一、工程名称及地址： 1.1工程名称： 1.2工程地址： 二、工程承包范围及合同价款： 2.1工程量约因该项为增加项甲方待定量最终按实际计算㎡，实际工程量及施工范围以甲方书面指定以及甲方、乙方、监理方最终核定的合格工程量为准。 2.2承包范围及内容：外墙挤塑板保温（厚度为30mm）,屋面挤塑板保温（厚度为40mm） 2.3本工程单价为包干价本工程单价为包干价：外墙外保温：53元/m2,屋面为35元/m2，该单价已包括乙方完成合同全部义务含工程所发生的所有材料费，人工费，劳务管理费，机具费，低值易耗器材费，小型机械费，工人社会保险和必要的商业保险费，二次转运用工费，为满足工程施工需要而发生的建筑工程以外的零星工程人工费，技术资料整理费、税金等，安全文明施工和不可预见费（如工程停水、停电、待料、设计变更等因素）。 三、质量标准及技术要求：满足国家关于建筑外墙外保温工程施工、材料制造的相关标准及行业规范；同时满足四川省关于成都地区建筑外墙外保温施
工相关标准及规范。包括但不限于以下标准及规范： 3.1执行国家建筑标准设计图集《节能系列图集》合订本（一）中《墙体节能建筑构造》（06J123）及《住宅建筑构造》（03J930-1）。 3.2外墙外保温构造说明执行《墙体节能建筑构造》（06J123）第3页—27页及《住宅建筑构造》（03J930-1）第178页。 3.3执行《外墙外保温工程技术规程》及相关技术规范及验收标准。 3.4执行四川省建筑节能中有关外墙外保温的标准图集，每层按梁标高水平位置加角钢；具体做法及规格需符合图集要求。 3.5保证按以上标准和规范满足本工程建筑墙体节能技术要求；同时保证满足外墙外表面粘贴石材的相关技术要求。 四、合同施工工期： 4.1乙方负责供货及保温系统的施工，乙方在接到甲方书面进场通知后2天内组织人员及材料进场并将施工方案以及相关资料交甲方和工程监理方审查备案。甲方和工程监理方对施工方案审查批准后，乙方开始施工。 4.2施工工期日历天数60天，即从乙方进场之日开始计算。（除遇不可抗力原因外，工期不得延迟。） 五、付款方式： 1、所有屋面保温工作完成后支付该部分的70%。 2、所有外墙保温完成至50%后支付完成量价款的70%。 3、竣工验收合格后支付至合同总价的95%。工程质量保证金为经甲方审核确定的最终工程量合同造价金额的5% ，保修期为24个月，保修期时间约定以单项验收合格开始计算。 六、工程量的确认： 6.1监理单位工程师为；甲方现场负责人为；乙方现场负责人为；上述人员的变化须提前3日书面通知对方。 6.2工程量确认由以上人员共同核定并签字后认可报建设单位审查。 七、质量验收：
电力施工合同通用版 施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。下面是搜集的电力施工合同范本五篇，希望对你有所帮助。 电力施工合同范本(一) 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下： 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：承包形式： (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等) 第二条工程总价 合同总价为(B)：元整含税(大写壹佰万元整)。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整); 2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写伍
拾万元整)3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整)4、双方盖章后合同开始生效。 第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件) 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账; 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付; 3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电; 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成; 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电; 3、协助甲方向供电局申请10外线施工的手续; 4、自柜体到厂日起履行保固条款; 5、开具本合同价上的工程发票。