项目
施工合同
发包人：
承包人：
年月日
第一部分协议书
发包人（全称）：
法定代表人：
法定注册地址：
承包人（全称）：
法定代表人：
法定注册地址：
发包人为建设项目（项目名称，以下称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《招标投标法》、《合同法》、《建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
建筑规模：
工程立项批准号：一／
资金来源：
二工程承包范围
承包范围：招标人提供的设计图纸及工程量清单所含全部内容
三、合同工期
计划开工日期：签发开工今后开始计算
计划竣工日期：承包人送交竣工验收报告的日期
合总日历天数天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
四、质量标准
工程质量标准: 达到国家现行有关工程施工质量验收规范标准
五、合同总价为人民币（大写）：
（小写）￥：元
六、承包人项目经理
姓名：
身份证号：
职称：
注册建造师资格证书号：
注册建造师注册证书号：
注册建造师执业印章号：
七、合同文件的组成
(1)合同协议书
(2)履行本合同的相关补充协议
(3)中标通知书
(4)投标函及投标函附录
(5)专用合同条款
(6)通用合同条款
(7)技术标准和要求
(8)图纸
(9)己标价工程量清单
(10)其他合同文件。
八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用合同条款》中分别赋予它们的
定义相同。
九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质
量保修责任。
十、发包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支
付的款项。
十一、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式八份，
其中一份在合同文件报送建设厅行政主管部门备案时留存。
十二、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部份。
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同双方约定双方签字、盖章后生效。
发包人：承包人：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编号：邮政编号：
年月日年月日
建设行政主管部门备案意见：（盖章）工商行政主管部门备案意见：（盖章）备案日期：年月日签证日期：年月日
第二部分通用合同条款
第三部分专用合同条款
笫一节专用合同条款
1．一般约定
1.1.
2.2发包人。
本合同发包人约定为：
1.1.
2.6监理人。
本合同监理人约定为：
1.1.
2.7承包人。
本合同承包人约定为：
1.1.3.2永久工程。本合同永久工程约定为：
1.1.3.3临时工程。本合同临时工程约定为：
1.1.4.5缺陷责任期。本合同缺陷责任期约定为：
1.4合同文件的优先顺序。本合同合同文件的优先顺序约定为：
1.6.1图纸的提供。本合同发包人提供的图纸数量和期限约定为：
1.6.2承包人提供的文件。本合同承包人提供的文件数量利期限约定为：
监理人批复的期限约定为：无。
1。6.3图纸的修改。本合同图纸修改签发期限约定为：无。
1。8转让。本合同合同权利的转让约定为：按通用合同条款执行。
2.3提供施工场地。本合同发包人提供施工场地约定为：按通用合同
条款执行。
2.5组织设计交底
填写参考内容：发包人在合同签订后14天内组织承包人和设计单位及设备提供方进行图纸会审和
初次设计交底，以后的设计交底时间根据施工进度进行。
2.6 合同总价的约定为：
2.7 发包人向承包人支付合同价款的期限约定为：
2.7.1 工程预付款：
2.7.2施工中按审核月进度的80%付款，同时按相应比例扣除工程预付款；
2.7.3竣工验收并办理工程结算后，付至合同金额的95%，余下5%作为质保金，保修金的返还时间为工程竣工一年后14天内返还保修金总额的60%，工程竣工贰年贰年后14天内返还保修金总额的30%，工程竣工五年后14天内返还保修金总额的10%
2.8发包人组织竣工验收的期限约定为：按通用合同条款执行。
2.9其他义务。本合同发包人应履行的其他义务约定为：按通用合同条款执行。
3．监理人
3.1.1通用合同条款未指明的，本合同需经发包人事先批准的监理人权利约定为：按照发包人与监理理人签订的监理合同执行。
3.3.4本合同总监理工程师作出确定的权利授权或委托约定为：按照发包人与监理人签订的监理合同执行。
4．承包人
4.1.3完成各项承包工作。本合同承包人在完成各项承包工程过程中的有关事项约定为：按通用合同条款执行。
4.1.8为他人提供方便。本合同承包人为他人提供方便的条件和费用约定为：与发包人共同建立工程款共管账户，签订共管账户协议，发包人支付的工程款进入账户，接受发包人的监督，不得将该账户工程款用于其它用途，否则发包人有权冻结账户，并取消其合同资格。
4.3分包
4.3.2分包的工作。本合同发包人同意承包人分包的工作：联合工房钢结构网架，辅助用房钢结构网架。分包合同标的额。本合同分包标的额约定为：按承包人与分包人签订的分包合同执行。
（1）除专用条款约定的分包内容外，承包人不得将其它任何工作分包给第三人。若承包人将工程擅自分包，需按专用条款22.2.1的约定向发包人支付违约金。
口承包人应于每月2 5日向发包人提交材料、设备供应一览表，并详细填报如下数据：材料和设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证原件扫描件（彩
色打印）。
口承包人应负责材料和设备的采购、运输及保管工作，并承担应发生的检验、检测费用。
口承包人提供的材料、设备的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。
口承包人采购的进口材料和设备必须是从国家规定的止规渠道进
口的产晶，具有合法手续，其所发
生的一切法律责任由承包人负责。
口其他约定：无。
5.2.1本合同发包人提供的材料和设备约定为：无
6施工设备和临时设施
6.1.2本合同承包人修建临时设施约定为：按通用合同条款执行。
6.2发包人提供的施工设备和临时设施。本合同发包人提供的施工设备和临时设施约定为：无。
6. 4.1本合同施工场地内的施工设备和监理设施使用管理约定为：按通用合同条款执行。
7交通运输
7.1道路通行权和场外设施。本合同道路通行权利场外设施的办理取得、费用约定为：按通用合同
条款执行。
7.2场内施Ij道路。本合同场内施．1：道路修建、维修、养护、管理及费用约定为：按通用合同条款
执行。
7.4超大件和超重件的运输。本合同超人什和超人什的运输约定为：按通用合同条款执行。
8测量放线
8.1.1施工控制网。本合同发包人提供测量基准点、基准线及其j|}面资料的L限约定为：
同时。承包方将控制网资料报送监理人审批的期限约定为：5个工作日。 9施工安全、治安保卫和环境保护
9.1.1本合同发包人的施工安全责任约定为：按通用合同条款执行。
9.2.1本合同承包人的施工安全责任约定为：按通用合同条款执行。报送施工安全措施计划的期限约定为：按通用合同条款执行。
9.2.8安全防护、文明施工的要求：
填写参考内容：承包人应建立安全防护和文明施工制度，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，并做好下列工作：
口在施工出入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设盈明显的安全警示标志；
现场施工特种作业人员必须持证上岗。
做好施工现场各班组的安全教育及安全交底：“三级”安全教育、
新入场工人安全教育等。
口保持现场道路畅通、排水及排水设施通畅，作必要的现场地面硬化处理利现场要考虑临时厕所和垃圾池，并设置必要绿化带。
口妥善存放和处理材料设备和施-：机械，水泥和其他易乜扬细颗
粒的建筑材料廊密闭存放或采取覆盖等措施，易燃易爆和有毒有害气体应分类存放。
口现场设酋消防通道、配置消防设施和灭火器材，保证施工现场安全。
口现场设置密闭式垃圾站，施：上垃圾、生活垃圾应分类存放，并及时从现场清运。
口其他约定：安全生产费用的使用管理：安全生产费用应包含在投标报价中，发包人应自合同签订
之日起5日内将安全生产费用一次性预支给承包人开设的安全生产费用专户。项目实施后从工程进度款
中抵扣。安全生产费用应专款专用，实行专户核算。
9. 3.1本合同发包人应履行的合同工程治安保卫责任约定为：按通用合同条款执行。
9.3.3本合同发包人和承包人应对突发治安事件时的责任约定为：按通用合同条款执行。
9.4本合同承包人环境保护义务约定为：按通用合同条款执行。
10进度计划
10.1合同进度计划。本合同工程进度计划的内容约定为：按月向发包人提供月进度计划。承包人报送施工进度计划利施-：方案说明的期限约定为：每月25日前。监理人批复的期限约定为：收到计划
后7个工作日。
11开工和竣工：
11.4异常恶劣的气候条件。本合同异常恶劣的气候条件约定为：按通用合同条款执行。
11.5承包人的工期延误。本合同承包人的工期延误违约金约定为：
同价款的2%，工期延误超过一个月，甲方有权无条件单方面解除合同。
11.6工期提前。本合同工期提前发包人向承包人支付的奖金约定为：
填写参考内容：
口没约定提前竣工的，本款不适用。
囤约定提前竣工的，发包人向承包人支付每日历大提前竣工奖额度为：壹仟元，提前竣工奖最高限额为：
约定该项目最终被评为贵州省优质项目工程“黄果树杯”的，由发包人另行对承包人予以叁萬元奖励。
12暂停施工
12.1承包人暂停施工的责任。本合同承包人承担的其他暂停施工责任约定为：自负其责任。
1 5变更
15.1变更的范围和内容。本合同变更的范围和内容约定为：按，管理办法执行
15.3，2变更估价。本合同承包人提交变更报价书的期限约定为：收到变更指示7日之内。监理人确定变更价格的期限约定为：收到变更报价书7日之内。
15,4变更估价原则。本合同变更估价原则约定为：按通用条款执行。但由于设计变更和合同外增加工程的新增加子目及材料（指投标清单中没有的子目和材料、暂定价材料），执行《贵州省2004定额计价》及相
关调整文件，新增加的主材（包括新增加的品种、型号和暂定价）由承
包人提请监理、发包人同意，并由发包人、监理、承包人三方确定价格
后采购。
设计变更导致分部分项工程量清单综合单价变化，且变化的工程量
与工程量清单所列的工程量相差导致分部分项工程量清单综合单价变化，且变化的工程量与工程量清单所列的工程量相差在±20%(含20%)范围内的，综合单价不变；变化的工程量超过±2 0%，其增加部份的工程量或
减少后剩余部份的工程量对应的综合单价及相应的措施项目费应调整，
调整费用以超过±20%部分计算。且设计变更，工程量偏差和工程量清单漏项引起的工程量变化按实际发生进行计算。
在变更中：
6．合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环
境及安全施工措施增力口的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
7、乙方应在工地四周及出入口设立明显标识，以防止非工作人员进入工程区域；
8．承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包
人承担责任。
9．由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
四、治安保卫
1.除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安
管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工
程的治安保卫职责。
2．发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。3．除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工
过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治
安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应
积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财
产损失和避免人员伤亡。
五、环境保护
1．承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，
并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失
负责。
2．承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
3．承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公
共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏
周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
4．承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
5．承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
6、承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
六、事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
七、本协议未尽事宜，发包人和承包人可根据现场情况协商解决。
八、本协议自签订之日起生效。
甲方单位：（盖章）甲方单位：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
电话：电话：
年月日年月日
工程建设项目廉政合同书
┃
工程项目名称：
工程项目地址：
建设单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同书。
第一条甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
（五）建立健全廉政工作制度，公布举报电话，设立廉政告示牌、监督并查处违纪违法行为。
第二条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方．、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条本责任书作为建设合同附件，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：（盖章）甲方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
电话：电话：
年月日年月日
经典婚礼服务合同范本大全合集 经典婚礼服务合同范本1 甲方新郎：新娘：乙方婚庆单位： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关法律法规，结合本次婚礼庆典服务的具体情况，甲、乙双方在 遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经双方协商一致，签订本合同。 第一条婚礼庆典基本情况 举行时间：年月日时分 举行地点：市区路号 (饭店) 厅 婚宴：共桌 第二条约定事项 各具体项目类别及价款(请在选定的项目前打√，未选择项目请划去)： 口总体策划价款：人民币元 口婚礼主持价款：人民币元 口婚车使用价款：人民币元 口化妆服务价款：人民币元 口纪实摄影价款：人民币元 口纪实摄像价款：人民币元 口其他服务项目价款：人民币元 各项目的具体约定内容详见相关附件。 第三条约定事项的总价款 上条选定约定事项的价款总计为人民币(大写) 元。 条四条付款 (一)本合同生效后，甲方应按所选约定事项总价款的 30 %即人民币 元向乙方交纳定金; (二)如选择婚车使用项目，则试妆、婚礼主持人见面、策划完成后付 总价款的 80 %即人民币元;婚礼当天车辆到达验收合格后付总价款剩余 的 20 %即人民币元; 如未选择婚车使用项目，则试妆、婚礼主持人见面、策划完成后付总 价款的 80 %即人民币元;婚礼当天晚上布置场地完成后由新人验收合格 后付总价款剩余的 20 %即人民币元
(三)如需增加服务项目，需另订补充协议，价款及付款方式以补充协议为准;双方所有款项往来均应出具收据，。 第五条乙方义务 乙方应严格遵照本合同的内容，按照双方约定的程序及要求，安全、有效、及时地完成各约定事项。 第六条甲方义务 甲方应按时支付各约定事项的价款。 第七条任一方如单方面无故终止本合同，应按合同总价款的30% 即人民币元支付违约金。 第八条乙方违反第五条的约定，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方承担由此产生的违约责任，同时根据所造成的实际损失，要求乙方给予赔偿。 第九条甲方违反第六条的约定，乙方有权单方面解除合同，并要求甲方承担由此产生的违约责任，同时根据所造成的实际损失，要求甲方给予赔偿。 第十条若附件对违约条款及赔偿标准另有具体约定的，从其约定。第十一条不可抗力在本合同有效期内，任何一方对于不可抗力事件所直接造成的延误或不能履行合同义务不需承担责任，但该方应采取必要的措施以减少造成的损失。 第十二条合同权利义务的转让 乙方如遇不可抗力事件，经甲方同意后，可将本合同中乙方的部分权利和义务转让给第三人，如该转让使甲方遭受损失的，该实际损失应由乙方承担。 第十三条争议解决方式 合同履行中若发生争议，由双方自行协商解决;或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。 当事人不愿协商、调解的或协商、调解不成的 , 可通过下列方式(请选定的方式前打√，空置内容请划去) : 口向仲裁机构(名称： )申请仲裁; 口向人民法院提起诉讼; 第十四条合同的未尽事项及变更 本合同如有未尽事宜，双方应通过订立书面补充协议进行约定。
YOUR LOGO 最新版技术服务合同范文(示范合 同) The contract is the guarantee for both parties, safeguarding the legitimate rights and interests of both parties, and binding both parties to perform their responsibilities and obligations. 专业合同系列，下载即可用
最新版技术服务合同范文(示范合同) 导语：合同就是对签订双方的一种保障，如果发生了纠纷的话，可以凭借这个合同协议书，到这个法院去起诉，或者去申请仲裁，来解决双方的纠纷，维护双方的合法权益，只要条款没违反法律意思，是双方意思自治体现就是有效的。如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 技术服务合同范文阅读 合同编号：_____ 委托方：_____ 法定住址：_____ 法定代表人：_____ 职务：_____ 委托代理人：_____ 身份证号码：_____ 通讯地址：_____ 邮政编码：_____ 联系人：_____ 电话：_____ 传真：_____ 帐号：_____ 电子信箱：_____ 服务方：_____ 法定住址：_____ 法定代表人：_____
职务：_____ 委托代理人：_____ 身份证号码：_____ 通讯地址：_____ 邮政编码：_____ 联系人：_____ 电话：_____ 传真：_____ 帐号：_____ 电子信箱：_____ 鉴于：本合同签约各方就本合同书中所述技术秘密的技术内容、成果权益、收益分配、费用支付、违约责任以及与之相关的技术及其资料等内容经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，合同双方就_____项目的技术服务(该项目属_____计划)，根据《中华人民共和国合同法》之规定，达成如下协议，由签约各方共同恪守。 第一条合同性质 本合同属于： 技术咨询合同□ 技术培训合同□ 技术中介合同□ 第二条服务项目名称
网络推广代运营合同服 务协议 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
[*****网站推广服务协议] [*****信息科技有限公司] 2020年12月12日
第一章总则 (4) 第二章合作期限 (4) 第三章权利及义务 (5) 1．甲方权利及义务 (5) 2.乙方的权利及义务 (6) 第四章支付与结算 (6) 第五章商业保密条款 (7) 第六章合同变更及解除 (7) 第八章不雇佣、不转让条款 (8) 第九章违约责任 (8) 第十章不可抗力 (9) 第十一章争议解决方式 (10) 第十二章合同的生效、终止及其他 (10)
甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 甲乙双方经平等、友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的规定，就甲方委托乙方为其全网推广的运营外包服务达成下述协议，并愿意在此基础上双方共同遵守，精诚合作，互相支持，共同发展。 第一章总则 1．合作内容：乙方是一家专注于从事软件开发、代理运营公司。乙方以自身的技术实力和在网络推广方面的运营经验和能力，协助甲方调整并运营全网推广业务，共同向参与者、消费者提供服务。包括但不限于话题营销、口碑宣传、折扣促销、会员管理、系统服务、平台资源管理等等。 2．合作条件：甲方拥有所持品牌在互联网上的商标使用权及商标使用权再授权，产品的分销权和零售权。乙方拥有面向平台参与者全网推广运营权力。 3．合作方式及范围：甲方通过全网电子商务向最终消费者销售自己公司旗下的品牌商品，乙方为甲方该项业务提供外包运营服务。该外包运营服务包括但不限于话题营销、口碑宣传、折扣促销、会员管理、系统服务、平台资源管理等等。 第二章合作期限 合作期限____年，为_____年___月___日至_____年___月___日。到期后，双方可协商是否续约。
2018最新经济合同纠纷起诉状范本 原告：__________________地址：___________________。 法人代表：_________，职务：__________。 被告人：___________________地址：___________________。 法人代表：_________，职务：__________。 诉讼请求： 风险提示： 诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。 另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。1、判令被告偿还原告货款____元。 2、判令被告赔偿拖欠原告货款____个月的利息损失。 3、本案诉讼费由被告承担。 事实和理由 风险提示： 诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。原告和被告____年____月____日商定，被告从原告处购进 ____________（品种及数量），价值人民币________元。原告于____年____月____日将_______用____送至被告处，被告立即开出________元的转帐 1
有关补偿贸易合同范文集合8篇 有关补偿贸易合同范文集合8篇 在人们越来越相信法律的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编帮大家整理的补偿贸易合同8篇，欢迎大家分享。 补偿贸易合同篇1 立合同单位： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 为明确责任，恪守信用，特订立本合同，共同遵守。 互协条件： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 投资时间及金额：
投资时间共＿＿年零＿＿月。自１９＿＿年＿＿月＿＿日至１９＿＿年＿＿月＿＿日止。投资实际数额以支用凭证分＿＿＿次或一次支用。投资总额＿＿＿＿万元，其中甲方投资＿＿＿＿万元，乙方投资＿＿＿＿万元。 供货合同： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 产品质量： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 资金利息及偿还： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 违约责任： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 附加条件： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本合同正本一式＿＿份，甲方执＿＿份，乙方执＿＿份，双方代表签字后生效。本合同附件有＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿与合同有同等效力。 本合同修改、补充须经双方协商方有效。
甲方：乙方： 地址：地址： 法人代表：法人代表： 开户银行及帐号： 签约日期：年月日 签约地点： 补偿贸易合同篇2 第一条贸易内容 1. 乙方向甲方提供用于生产的_____________型机械__________台，以及各种其他辅助机械设备，并同时提供各类机械设备所必需的附配件及备用件，以及在生产过程中各种必需的测试仪器。具体的各类机械设备、测试仪器、附、配件、备用件之型号、名称、规格、数量、价格、包装、要求、交货期限等，由双方另行签订设备进口合同，作为本合同不可分割的一部分。 2. 甲方用乙方提供的机械设备所生产的部分产品以及其他商品，或经双方协商，用_____工厂生产的______商品来偿付全部机械设备的价款。具体的偿付商品的名称、数量、价格、交货期限等，由双方另行签订补偿商品供货合同，作为本合同不可分割的一部分，设备进口合同与补偿商品供货合同可合并为补偿贸易购销合同。 第二条支付条件与方式
合同编号： 技术服务合同 项目名称： 委托方： （甲方） 受托方： （乙方） 签订时间：
签订地点： 有效期限： 中华人民共和国科学技术部印制． 填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。 二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。 三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。 四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。 五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。
技术服务合同 委托方（甲方）： 住所地：__ 法定代表人：__ 项目联系人：__ 联系方式：________________________________________ 通讯地址：_____ 电话：传真：_ 电子信箱：_____ 受托方（乙方）： 住所地：_ 法定代表人：_ 项目联系人：_ 联系方式：________________________________________
通讯地址：____ 电话：传真： 电子信箱：______ 本合同甲方委托乙方就 项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。．第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下： 1．技术服务的目标： 。 2．技术服务的内容： 。
YOUR LOGO 经济调解协议书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
经济调解协议书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 立协议人: xxxx建筑工程公司(下称甲方) xxxx百货公司(下称乙方) xxxx建筑工程公司诉xxxx百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在xx区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于20xx年10月16日送达。 调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元，于 20xx年10月16日前一次付清。 逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。 现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。 经甲、乙方反复协商，达成协议如下: (一)甲方同意变更xx区人民法院x法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元，于20xx年10月26日前一次付清”的决定。 (二)乙方于20xx年12月30日前，付款43209.26元;于20xx年3月x日付款40000元。 (三)甲、乙双方均应信守协议。 乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30%
劳动合同范文合集6篇(Word版） 劳动合同篇1 编号：__________________ 甲方（用人单位）名称：___________ 地址：___________________________ 性质：___________________________ 法定代表人（委托代理人）：_______ 乙方（劳动者）姓名：_____________ 性别：___________________________ 出生年月：_______________________ 家庭住址：_______________________ 居民身份证号码：_________________ 甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。 一、合同类型和期限 第一条甲、乙双方选择以下第_________种形式确定本合同期限： （一）有固定期限：自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
（二）无固定期限：自_________年_________月_________日起至法定的或本合同所约定的终止条件出现时止。 （三）以完成一定的工作（任务）为期限。自_________年_________月_________日至工作（任务）完成时即行终止。 其中试用期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止，期限为_________天。 二、工作内容 第二条根据甲方工作需要，乙方同意从事_________岗位（工种）工作。经甲、乙双方协商同意，可以变更工作岗位（工种）。 第三条乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。 三、工作时间和休息休假 第四条乙方实行_________工时制。 （一）实行标准工时工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过8小时，每周不超过40小时。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过1小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过3小时，每月不得超过36小时。 （二）实行综合计算工时工作制的，平均每日工作时间不得超过8小时，平均每周工作时间不得超过40小时。 （三）实行不定时工作制的，工作时间和休息休假乙方自行安排。 第五条甲方延长乙方工作时间的，应依法安排乙方同等时间补
技术服务合同范本 99433
合同编号： 技术服务合同 项目名称： 委托方： （甲方） 受托方： （乙方） 签订时间： 签订地点： 有效期限： 中华人民共和国科学技术部印制
填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。 二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。 三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。 四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。 五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。
技术服务合同 委托方（甲方）： 住所地： __ 法定代表人： __ 项目联系人： __ 联系方式：________________________________________ 通讯地址： _____ 电话：传真： _ 电子信箱： _____ 受托方（乙方）： 住所地： _ 法定代表人： _ 项目联系人： _ 联系方式：________________________________________ 通讯地址： ____ 电话：传真： 电子信箱： ______ 本合同甲方委托乙方就
项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下： 1．技术服务的目标： 。 2．技术服务的内容： 。 3．技术服务的方式： 。 第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作： 1．技术服务地点： 2．技术服务期限： 3．技术服务进度： 4．技术服务质量要求：
编号：QJ-HT-0629 互联网运营合同范本专业版 (3) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
互联网运营合同范本专业版(3) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 甲方： 法定代表人： 联系地址： 联系电话： 乙方： 法定代表人： 联系地址： 联系电话： 甲乙双方经平等、友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的规定，就双方合作互联网运营服务达成如下协议，并愿意在此基础上双方共同遵守，精诚合作，互相支持，共同发展。 一、总则
（一）合作内容：甲方将拥有的产品在合作平台进行经销；乙方是一家专注于从事电子商务运营公司，乙方以自身的技术实力和在电子商务方面的运营经验和能力，双方合作运作以销售甲方拥有的商品为目的的电子商务平台。 （二）合作方式：甲方通过互联网等非线下实体店铺的形式向最终消费者销售商品，乙方为甲方该项业务提供平台运营服务，该运营服务包括商城建设、商城运营、网络推广。甲方负责客户服务、收款结算、物流配送等服务。双方建立电子商务战略合作关系。甲乙双方并按本协议进行除货款、运营成本之外利润分成。 （三）合作区域：_____________________________________。 （四）合作期限：自本协议签订之日起至________年____月____日。 二、甲方权利及义务 （一）甲方保证在互联网上所销售商品的合法性，并对所提供的所有产品承担所有责任，包括并不限于知识产权、产品质量等，并承担其法律风险。 （二）甲方制定网上合作平台的产品零售指导价格。甲方制定面向会员的促销原则，乙方可在该原则下制定配合促销计划。
【精选】劳动合同模板合集3篇 【精选】劳动合同模板合集3篇 随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同起到的作用越来越大，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编帮大家整理的劳动合同5篇，希望对大家有所帮助。 劳动合同篇1 根据《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规，经甲乙双方平等自愿协商一致，同意签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 第一条本合同为期限劳动合同，合同期自年月日起至_ 年月日止，共计个月。 第二条本合同试用期自年月日起至年月日。第三条若乙方开始工作时间与约定时间不一致，以实际到岗之日为合同起始时间建立劳动关系。 二、工作内容和工作地点 第四条根据甲方工作需要，乙方同意从事岗位工作，乙方的工作地点为甲方的经营场所。
第五条在合同有效期内，甲方根据公司业务需要及乙方的技能、工作业绩等，在与乙方充分协商的基础上，可以调整乙方的工作岗位、工作内容和工作地点。 第六条在合同有效期内，甲方调整乙方的工作岗位、工作地点、工作内容时，不再与乙方另外签订劳动合同，只需在原订合同上进行相应的变更说明;乙方应履行新任岗位工作职责、工作内容和相关协议，待原订合同期满后，再按照新任岗位、工作地点签订合同。 三、工作时间和休息休假 第七条甲方依法制定员工工时、休息和休假制度;乙方须遵守甲方依法制定的工时、休息和休假制度，并按照规定上下班。 第八条乙方依法享有的婚丧假、女职工产假等，按照甲方依法制定的相关规章制度执行。 第九条甲方因项目工作需要安排乙方延长工作时间或节假日加班加点的，乙方应服从甲方的统一安排;加班费用在项目提成里支付。 第十条乙方加班不能自行决定，须经上级安排或者按照程序报上级批准，否则不视为加班。 四、劳动报酬 第十一条甲方根据法律、法规的规定，遵循按劳分配的原则，结合本公司实际和乙方的工作岗位，确定乙方的工资水平。 第十二条乙方月工资标准为元，试用期满后的工资标准按甲方依法制定的薪酬管理办法执行，但甲方支付给乙方的工资不得低于当地政府公布的当年度最低工资标准。
2020年技术服务合同范文 合同编号: 技术服务合同 项目名称: 委托方(甲方): 受托方(乙方): 签订时间: 签订地点: 中华人民共和国科学技术部印制 填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。 二、本合同适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。 三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。 四、本合同未尽事项，可由当事人附页另行约定补充协议，并作为本合同的组成部分。 五、当事人使用本合同时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。 六、如有必要，可另行签订保密协议。 技术服务合同 委托方（甲方）： 地址： 法定代表人/负责人：
项目联系人： 联系方式： 通讯地址： 电话：传真：电子邮箱： 受托方（乙方）： 地址： 法定代表人/负责人： 项目联系人： 通讯地址： 电话：传真：电子邮箱： 本合同甲方委托乙方就[ ]项目（“项目”）进行[ ]的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下合同，并由双方共同恪守。 第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下： 1.1技术服务的目标：[ ]。 1.2技术服务的内容：[ ]。 1.3技术服务的方式：[ ]。 第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作： 联系方式：
2.1技术服务地点：[ ]。 2.2技术服务期限：[ ]。 2.3技术服务进度：[ ]。 2.4技术服务质量要求：[ ]。 2.5技术服务质量期限要求：[ ]。 第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项： 3.1提供技术资料：[ ]。 3.2提供工作条件：[ ]。 3.3其他配合协作事项：[ ]。 3.4甲方提供上述技术资料、工作条件和配合协作事项的时间及方式：[ ]。 第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为： 4.1技术服务费总额：人民币大写[ ]元，小写[ ]元。该等费用已包括乙方履行本合同的全部报酬和所需的全部费用。除另有约定外，甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用。 4.2甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票支付技术服务费，并按以下第[ ]种方式向乙方付款： （1）一次性支付 乙方完成技术服务工作并经甲方验收合格后[ ]个工作日内，甲方向乙方支付技术服务费。
网络销售合同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
网络销售合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方（购货方）： 住所： 法定代表人： 联系电话： 乙方（供货方）： 住所： 法定代表人： 联系电话： 双方根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》 等有关法律，经充分协商，现就甲方向乙方销售事宜达成 以下协议，以资共同遵守： 一、协议的签订与公证方式
1、本协议中的网上公证平台特指由_________公证处运行、管理和维护的网上公证平台，甲乙双方共同遵守该公证处制定的有关规定与要求。 2、本协议及其相关联的合同等法律文件由甲乙双方通过国际计算机互联网（以下简称互联网）各自使用由 _________市公证处审核发放的电子证书（用以表明和确定各方身份），在网上直接签订。 3、_________市公证处的网上公证平台，通过对签约双方或多方使用电子证书的验证，对各方的签约行为进行实时公证——核发公证编号，并将公证编号及签约内容存储备案；同时将公证编号通过互联网实时反馈给各签约方。 4、_________市公证处的互联网网址（URL）为： _________。 二、本协议的基本内容 1、甲方通过其经营的_________网站将乙方合法商品对
艺人经纪合同范本 第一条委托内容 1.1 乙方授权甲方独家代理的事务为：作为歌手身份的演艺活动，包括现场舞台演唱，影视节目、广播电台等非现场的演唱。且此事务活动为商业性的。该项授权是独家的，具有排他性。乙方为甲方签约歌手，凡涉及到任何商业活动、电视节目等以演唱形式进行的活动，都需告知公司。 1.2 甲方可以非独家代理的事项包括但不限于： (1) 主持活动和电视节目 (2) 出演电影，电视剧，戏剧 (3) 所有已知和未知媒体上的广告及商业宣传，如：电视、报纸、电台、互联网等 (4) 出席参加的各类商务及公关活动 (5) 涉及乙方的个人形象、肖像权、名誉权的一切事务活动 (6) 著作权，销售权和演唱权方面： (7) 其他一切可能会对甲乙双方的权益和收益产生影响的商业活动、公益活动，以及会对甲乙双方在公众和媒体产生影响的一切事务 1.3 甲乙双方所签订的本协议在第1.1条约定的范围内是独家的排他性协议，在涉及第1.2条事项及其它演艺活动方面为非独家的。乙方未经甲方书面允许，不得与除甲乙双方外任意第三方就本协议1.1项下所涉及任何范围及内容进行任何形式上的合作，亦不得在未经甲方书面同意的前提下，自行行使和处置相关权利、进行业务安排及与第三方达成任何协议。 1.4 在本协议约定的合作期间，乙方创作完成的专辑或者单曲，包括作词和作曲，则乙方享有完整的著作权。乙方可以自行制作成音乐制品并授权他方使用。由甲方投资制作的音乐作品，则由甲乙双方讨论分成。 第二条代理区域 甲方代理的地域范围包括中国境内和境外。 第三条合作期限
3.1 甲方代理的期限为本合同生效之日起X 年。 3.2 代理期限届满前，如双方均不提出拒绝续签的通知，则本合同自动延续X 年。任何乙方拒绝续签的，应在本合同期限届满前一个月内发出书面通知。 3.3 代理期限届满前，在每一个合同年度内，甲方如果没有完全履行第八条规定的义务，则该年度结束时，本协议自动终止，除非乙方书面通知甲方合同继续。若甲方完整履行相关义务或取得乙方谅解，则合同自动延续，每次延续时间为一年。至X年合作期限结束止。 第四条收益和分配 4.1 甲乙双方的收益是指：甲乙双方在本协议有效期内所进行的各项合作和活动而产生的所有收益。包括但不限于不退预付款、利润分成等。 4.2 所有收益由甲方代收; 4.3 甲方经纪的第1.1项范围内独家代理的事务，交通、运输、通讯、法律服务、中介等费用由甲方自己负担。不属于乙方演艺合约收益的扣除事项。 4.3 甲方代理乙方事务成功与相关对方当事人签署合同或协议并得以实际履行和支付，甲、乙双方依据如下标准进行提成和分配： A、演唱活动：第一年至第三年：甲方 %，乙方 %;第四年及以后：甲方 %，乙方 %。 B、其他项目活动：第一年至第三年：甲方 %，乙方 %;第四年及以后：甲方 %乙方 %。 4.4 上述收益的分配基数为税前，甲、乙双方各自负担税负，由甲方负责相应票据的签发。 4.5 除以上收益分配之外甲方不得向乙方索取任何形式的酬金。 4.6 甲方代理的演艺活动同时包含独家代理的演唱部分和非独家代理的其他事项时，上述分配基数按照两部分平均计算。 4.7 收益的数额依与第三方签署的合同或协议确定，甲、乙双方分配时均有权查阅与第三方的合约费用。 4.9 甲方在每次实际收到款项后5个工作日之内，将应付乙方金额按乙方指定付款方式付给乙方。 第五条至今其它合作的项目
技术合同模板范文合集大全 技术合同的法律调整具有多样性。当事人一方具有特定性，通常应当是具有一定专业知识或技能的技术人员。技术合同是双务、有偿合同。技术合同怎么写呢?以下是小编整理的技术合同模板范文，希望对大家有所帮助。 技术合同模板范文1 第一条签约方 甲方(委托方)：___________________________ 乙方(受托方)：___________________________ 第二条合同性质 本合同属于技术咨询合同。 第三条签约时间地点 本合同由上述签约方于_______年_______月_______日在 ___________________________签订。 第四条项目名称(用简明，规范的专业术语概括本合同针对的特定技术项目) ___________________________________________________________________ _ 第五条咨询内容 5.1本合同所要解决的特定技术问题是：______________________________ 5.2咨询要求：____________________________________________________ 5.3咨询方式：____________________________________________________ 第六条计划安排 6.1受托方进行咨询的地点：________________________________________ 6.2受托方进行咨询的进度安排：____________________________________ 第七条工作条件 7.1委托方为受托方提供如下条件(包括资料，数据，样品，材料等) ___________________________________________________________________ _ 7.2提供上述条件的时间及方式：____________________________________ 第八条保密条款
技术服务合同书范文 Model of technical service contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
技术服务合同书范文 前言：技术合同是当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。技术合同的标的与技术有密切联系，不同类型的技术合同有不同的技术内容。本文档根据技术合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方（受托方）：____市____区嘉和颐养院 乙方（入住老人）：_____ 丙方（担保方）：__ 签订日期________年____月 ____ 日 甲方（受托方）：____市____ 区嘉和颐养院 所住地：____市____区百宁XX66号邮编法人代表联系电话 乙方（入住老人）姓名： 性别：出生年月 身份证号码邮编家庭地址（户口所在地）
丙方（担保方）：姓名 性别出生年月身份证号码与乙方关系家庭地址（户口所在地）联系电话手机号邮编总则 1、甲方系____市____区政府批准的具有法人资格的养老服务机构，能够提供居住、生活照料、膳食、心理精神等一系列养老服务。 2、乙方、丙方详阅甲方《入院指南》，并经实地考察，自愿决定乙方入住甲方机构，接受甲方提供的养老服务并愿意向甲方支付相应费用。 3、丙方同意为乙方指定的监护人和担保人，代理处理乙方在本合同项下的相关事务，自愿与乙方共同负担乙方在入住期间的一切相关费用。 依据《中华人民共和国老年人权益保障法》、《中华人民共和国合同法》等法律规定、行业及地方规范，本着诚实信用的原则，经过甲、乙、丙三方友好协商，就养老服务事宜，自愿达成以下协议条款，供各方遵照履行： 第一条甲方接收乙方入住的条件及程序 1、接收条件：
网络项目合作协议范本 协议甲方:__网络通信有限公司协议乙方: 法人代表: 法人代表(负责人): 通讯地址: 通讯地址: 电话: 电话: 甲乙双方经友好协商,本着互惠互利,资源共享的原则,甲方授权乙方为甲方预约回拨,VOIP网络电话等业务在_______省______市_____县区域市场内的独家代理商(特约经销商),甲方在授权区域内建立营销网络,开拓市场,自主经营,自负盈亏.根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议: 一,甲方授权乙方经营项目: 1,预约回拨系统:包括预约回拨运营平台,国信一号通回拨卡,回拨器,回拨电话机等. 2,VOIP网络电话:包括RJ45网络电话,USB网络电话,网络话吧,公话超市,集团电话,语音网关等. 3,无线平台 4,企业建站,域名空间服务,网站设计 5,技术方案:包括回拨系统技术方案,VoIP网络电话解决方案,网络网吧组建方案,无线网络方案等. 甲乙双方特别同意并声明:本协议中甲乙双方作为独立协议人,其一切行为均为其 自身的行为,并不能理解为乙方的行为,其无权以本协议中未明确规定的任何方式约束. 二,代理政策 一号通回拨卡对终端用户计费费率分0.15元/分钟(0.30元分钟折半),VOIP网络电话对终端用户计费费率分0.12元/分钟. 1,独家(买断)代理: 总部给予区域市场保护,区域内代理或者营销均通过独家代理商进货 条件:有良好的经营渠道,能够建立区域内分销网络, 第一个月话务流量达到100000分钟,第二个月达到300000万分钟,第三个月达到500000分钟 乙方可建立自己的运营平台,成为独立运营商,可独立发卡制作回拨充值卡,独自发展客户,发展下级代理. 甲方免费为乙方建立预约回拨虚拟运营平台和VOIP管理计费平台,预约回拨话费按6.5折供货,VOIP网络电话话务按0.08元/分钟供货. 乙方向甲方一次性交纳独家代理买断性区域保护费.县级为1000元,市级为3000元,省会城市为5000元,省级为10000元. 2,区域代理 条件:法人,自然人,专职兼职均可,有良好经营渠道,能够建立健全的分销网络 乙方可建立自己的运营平台,成为独立运营商,独立发卡制作回拨冲值卡,独自发展客户,发展下级代理.但没有区域保护,其他人也可以在区域内做代理 购买3000元话费免费建立虚拟运营商平台,或1000元建立运营平台送1000分钟话费.预约回拨话费按7折供货,VOIP网络电话话务按0.085元/分钟供货. 3,专兼职代理营销 不限量预约回拨话费按7.5折供货,累计达到10000元话费7折供货;一次性购买1000元以上回拨卡7折供货. VOIP网络电话话务按0.09元/分钟供货,累计达到10000元话费0.085元/分钟供货,
承包合同范文合集8篇 承包合同范文合集8篇 随着时间的推移，人们运用到合同的场合不断增多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编收集整理的承包合同8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。 承包合同篇1 甲方： 乙方： 根据依照《合同法》的规定，甲、乙双方本着互惠互利经过友好协商，就甲方委托乙方进行四害消杀服务事宜达成一致意见，双方一致认为，必须做好鼠虫防治白蚁及日常的巩固工作，为确保服务质量，经双方协商签订如下合同 一：承包项目及范围：------------------------------------------------------------ 二、承包期限：20xx年月日至 20xx年月日。 三、每年(月)承包服务费(大写)：甲方支付承包服务费用： 四、结算方式：每月完成作业后由甲方确认服务项目合格，并由乙方提供相关
记录，付款方式：每三个月付一次款，甲方收到有效发票后30天内付款(转账)。 五、甲方责任： 1、在承包期内应配合乙方工作，每次投(施)药应派人陪同，并在灭鼠杀虫灭蚁服务记录卡签名验收。 2、负责防鼠、防蝇设施的建设和维修保养。 3、负责本单位范围内的环境卫生、鼠虫孳生地的整治和清理鼠迹、蟑迹。 4、对乙方服务质量不满意，又未有效整改，应主动投诉。 六、乙方责任： 1、按《武汉市市鼠虫害防治条例》、《武汉市灭鼠杀虫服务行业管理办法》的有关要求，确保在承包期内服务的项目控制在达标范围内。 2、所服务的项目，应有承包前的现场密度检测记录。承包期间服务频次，双方约定4-9月服务频次为4次/月次施药，10-3月服务频次为2次/月，并有记录资料提供给甲方。 3、上岗服务人员要严格遵守灭鼠杀虫白蚁技术操作规程，文明作业，并填写灭鼠杀虫消灭白蚁服务记录卡作为当次服务的凭据，着统一工作服和佩戴上岗证。 4、在承包期内所服务的项目属下列情况之一未能达标的，应负处罚责任： 5、有责任建议和指导甲方防鼠、防蝇灭蚁设施的安装和做好日常鼠虫害防治的巩固工作。
合同编号：YT-FS-5396-42 项目技术服务合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
项目技术服务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同登记编号： 项目名称：____ 委托方：______ (甲方) 服务方：______ (乙方) 签订地点：____省____市(县) 签订日期：____年____月____日 有效期限：____年____月____日至____年____月 ____日 依据《中华人民共和国技术合同法》的规定，合 同双方就_____项目的技术服务(该项目属____计划 ※)，经协商一致，签订本合同。 一、服务内容，方式和要求
___________ (属技术培训合同应当填写培训内容和要求、培训计划、进度;属技术中介合同应当填写中介内容和要求) 二、*工作条件和协作事项 ___________ 三、履行期限、地点和方式 ____________ 四、验收标准和方式 技术服务或者技术培训按____标准，采用____方式验收，由____方出具服务或者培训项目验收证明。 本合同服务项目的保证期为____。在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用，保管不当引起的问题除外。 五、报酬及其支付方式 (一)本项目报酬为(服务费或培训费)：____元。 服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由____方负担。 (二)本项目中介方活动费为：____元，由____方