产品质量合作协议
产品质量合作协议
产品质量合作协议合同编号：合同签订地址：常州甲方（需方）：乙方（供方）：依据《中华人民共和国合同法》、《产品质量法》等有关法律、法规，甲乙双方经友好协商，自愿订立本合同，以便共同遵守。
1、产品名称、型号规格、单位、数量及价格序号产品名称型号规格单位数量单价（元）小计（元）备注合同总金额（rmb）大写：小写：
2、产品交货方法及时间2.1 交货合同签订生效后，乙方于
201X年X月X日前将本合同产品发给甲方；2.2 乙方将合同产品运输至甲方，交货地点为2.3 运输方式：□快运□铁路□航空□市内送货□其他
3、付款方式及期限甲方用以下第项付款方式付出合同款项：1.现款：甲方于 200 201X年X月X日以付款方式付出合同全额款项；2.延期支票：甲方以延期支票的形式支付全额款项，付款日期为；3.延期付款：甲方收到乙方所供货物后的内付清全部合同款项；4.乙方在收到甲方货款后，向甲方开具销售发票。
4、所有权如甲方未能在合同约定的付款期限内履行完付款义务，货物的产权属于乙方，乙方有权将货物收回或要求甲方支付全部货款并承担违约责任。甲方需承担因违约给乙方造成的经济损失，包括但不仅限于支付违约金、货物收回费用和如果本合同完全履行给乙方带来的预期利润及其他相关费用。
5、验收期限及方式5.1甲方须在收到货物后 2 日内组织完成全部货物的验收。若货物抵达后的2日内无书面或传真向乙方提出质疑，则视为验收合格。5.2产品验收标准：根据原厂产品出厂标准要求和合同技术参数验收。
6、质量保证及售后服务6.1 产品质量标准按照厂商出厂标准执行。6.2 提供产品厂家标准服务与保修，提供电话技术支持和咨询，同时提供各种有偿服务。6.3 其他服务约定：
7、违约责任及纠纷处理7.1 乙方因厂商、运输延误、运输灭失或不可抗力的原因不能及时交货的，应向甲方说明，甲方不得以此向乙方主张违约责任。如无说明，迟交货超过规定期限3天以上，应向甲方赔偿不能交货部分货款的0.1%，迟交货15天以上，甲乙双方可协商解除合同或由乙方继续履行供货义务，但需向甲方支付不能交货部分货款的1％；如无上述问题，甲方不能以任何理由退货。7.2 甲方延迟付款1-5天，每天按迟付金额的0.1%计算违约金；5天以上按迟付金额的0.3%计算违约金。7.3 供需合同一旦签定后，单方面解除合同的一方应支付对方合同金额的20%作为赔偿金。7.4 甲方违反合同约定拒绝接货，或甲方在合同生效后中途退货，应当向乙方偿付退货部分货款20%的违约金。7.5 本合同在执行过程中产生争议，双方应采取协商解决或由常州市工商行政管理部门调解，协商或调解不成的，可依法向人民法院诉讼，双方当事人同意接受乙方所在地人民法院的司法管辖。
8、不可抗力及风险转移8.1 当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因（战争、火灾、洪水、台风、地震或人力不可抗拒之事件）不能履行合同应在24小时内向对方通报不能履行或不能完全履行的理
由，须在7日内向对方出具主管部门提供的不可抗力的原因不能履行合同的证明材料。在发生不可抗力的情况下，应允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据实际状况可部分或全部免于承担违约责任。8.2 本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。8.3 货物的风险自甲方签收后转移至甲方。
9、附则与其它9.1 本合同如有未尽事宜，须经双方协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。9.2 为缩短订货期，需方可用传真方式订立合同，传真件需加盖单位公章并由法定代表人或委托代理人签名，供方收到上述传真件后即加盖印章传给需方即合同成立，传真件及其复印件视为原件，具有同等法律效力。9.3 本合同签名人员有权代表甲方，保证合同履行。如因甲方需要，该人员不能代表甲方，则甲方应立即书面通知乙方，如因甲方未立即通知乙方而给乙方造成损失或费用由甲方负担。9.4 本合同一式二份，双方各执一份，甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同章后生效。
9.5 其它需说明的事宜：甲方（需方）盖章：乙方（供方）盖章：法定代表人（委托代理人）：法定代表人（委托代理人）联系电话：
联系电话：传真电话：传真电话：联系地址：联系地址：签订日期： 201X年X月X日签订日期： 201X年X月X日质量保证书尊敬的客户：首先感谢您选择我们的产品！为保证产品质量，明确购销双方产品质量责任，确保产品质量合格，保证产品安全、特作如下保证：
一、供货方向购货方提供加盖供货单位公章的生产许可证、营业执照复印件。二、供货方向购货方提供加盖供货单位公章的产品标准复印件。三、供货方保证所供产品符合法定的质量标准，并对产品
质量负责，必要时向购货方提供必要的质量资料，诸如产品检验报告书等相关资料。四、供货方的产品包装、注册商标等符合国家有关规定。五、购货方严格按产品包装上注明的贮藏条件贮藏因购货方对产品保管养护不善而造成产品质量问题由购货方负责。六、消费者因产品质量问题进行投诉，供货方应积极配合妥善解决，如确属供货方的责任，供货方承担全部责任和费用。xx-x有限责任公司产品质量合作协议甲方（供货方：乙方：为保证药品质量、维护企业形象，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国产品质量法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规和有关要求,甲乙双方本着合理、公平、公正的购销原则，经协商一致，签订以下药品质量保证协议：
一、甲方质量责任1.甲方负责向乙方提供其合法的《药品经营许可证》、营业执照及其年检证明、《药品经营质量管理规范》认证证书、《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件并加盖原印章。另提供相关印章、随货同行单（票）样式、银行开户户名、开户银行及账号。2.甲方若首次向乙方供货或甲方的销售业务人员变换时，甲方须向乙方提供有其公司法人代表印章或者签名的药品销售业务人员“授权书”原件及加盖甲方公章原印章的销售人员身份证复印件。授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限。3.甲方向乙方提供符合质量标准的合格药品，药品的包装、标签、说明书等应符合国家和行业的有关规定，其包装能确保商品质量和货物运输要求。并在运输过程中严格按照包装标识进行，确保药品质量。4.甲方所供整件药品内必须附药品合格证明。5.甲方供应药品的同时，须提供相应的生产批件、质量标准及出厂检验报告书
等相关资料，供应进口药品时，须提供《进口药品注册证》及同批号《进口药品检验报告书》复印件。进口血液制品应提供《生物制品进
口批件》和同批号的《进口药品检验报告书》复印件。中国香港、澳
门和台湾地区企业生产的药品须提供《医药产品注册证》及同批号
《进口药品检验报告书》复印件。以上批准文件应加盖甲方质量管理
机构原印章。6.甲方向乙方提供中药材须标明品名、产地、供货单
位、供货日期,中药饮片须标明品名生产企业、生产日期、实行批准文号管理的中药材和中药饮片的品种还需标明批准文号。7.甲方提供的
药品因质量问题（包括包装质量）而造成乙方的一切损失，由甲方负责，如双方对药品质量产生争议，以法定检验部门的检验报告为准。8.药品运输的质量保证及责任，甲方通过铁路、公路运输或委托运输公
司送货，要保证药品质量；药品在运输途中所造成的一切损失或损
坏，由甲方负责。9.甲方应当按照国家规定给乙方开具发票；发票应
当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全
部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖甲方
发票专用章原印章、注明税票号码。发票上的购、销单位名称及金
额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。
二、乙方质量责任1.乙方在经营甲方提供的药品时，若发生质量问题，应及时通知甲方并提供详细、确定的质量信息。配合甲方做好
调查取证和善后处理工作。2.乙方在向甲方购进药品时，应向甲方提
供合法、有效的企业资格证书（证照复印件、加盖乙方原印章）并提
供采购人员合法资格的验证资料。3.乙方在销售过程中，因市场原因
造成药品批号陈旧或滞销，甲方承诺给予退换货。执行有效协议过程
中，乙方未销药品的有效期小于三个月（含三个月），甲方经乙方催告（乙方采用特快专递的方式通知甲方，按照甲方住所地地址邮寄），负有处理剩余库存的义务，其因此造成的损失由甲方自行负责。药品有效期小于一个月（含一个月），甲方仍未处理，该药品由乙方自行处理，一切损失由甲方负责。4.乙方应按gsp有关规定储存甲方所供药品，由于乙方储存不当造成的药品质量问题由乙方自行负责。
三、协议说明1.本协议所涉及的条款，如不违反法律法规的强制性规定，以双方合议为准。2.上述条款经双方确认无异，本协议未尽事宜之处，由双方协商解决。3.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自签定之日起生效，有效期一年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签定代表：签定代表：签定日期：签定日期：
附送：
产品质量复检委托书
产品质量复检委托书
产品质量复检委托书编号:兹委托你单位按照有关法律、法规及北京市质量技术监督局审核的《国家质检总局制定发布的《规范》，承担下列产品质量监督复查过程中的抽样、检验工作。请于日前完成上述工作，并将复查检验报告（一式三份）及相关文书报送北京市质量技术监督局。不合格产品及生产企业名单：经办人：联系电话：签发人： 201X年X月X日受委托单位经手人： 201X年X月X日（第一联承担抽查后处理工作的质量技术监督部门留存）、（第二联
交受委托单位）产品质量复检委托书编号：（承检机构名称）：兹委托你单位按有关法律、法规规定及（任务下达部门）审核的监督检查依据及项目，负责（产品类别）产品质量（检验类别）过程中的（抽样、检验、检验结果反馈、异议处理）工作，并将结果于年月日前报我局并通知企业。附件：□监督检查依据及项目□产品质量监督检查企业名单（任务下达部门专用章）年月日有效期至年月日
工程质量保修协议 甲方: 乙方: 甲、乙双方于年月日签订了《》(以下简称“该合同”)。现双方经协商一致,就工程质量缺陷保修责任得承担与履行事宜,达成以下协议条款,以资共同信守执行。 第一条、工程质量缺陷与工程质量缺陷保修责任 1、工程质量缺陷(以下简称质量缺陷),就是指乙方施工完成工程得质量没有达到工程建设强制性标准、设计文件,或该合同约定得质量标准,或者工程在约定得保修期内正常使用过程中损坏。 2、工程质量缺陷保修责任(以下简称保修责任),就是指乙方因工程存在质量缺陷而应承担得责任。保修责任包括乙方须对工程存在得质量缺陷进行得维修,以及对由此造成甲方得直接与间接经济损失承担赔偿责任。 3、直接损失就是指因乙方得施工行为造成工程存在质量缺陷得,而甲方替代乙方承担维修责任所支付得全部费用,以及甲方为此向乙方索赔损失所支付得全部费用。 4、间接损失就是指因乙方得施工行为造成工程存在质量缺陷而导致甲方遭受得其她损失,以及甲方向第三方(包括但不限于业主、产权单位、使用人、管理人等,下同)承担赔偿责任或违约责任所造成损失或支付得全部费用。 5、乙方保修责任得具体内容如下: (1)乙方在保修期内对工程质量缺陷进行得维修,并自行承担维修费用; (2)乙方在保修期内拒绝承担对工程质量缺陷进行维修得责任,或甲方无法按照《工程质量保修承诺书》约定得方式及时通知乙方对工程质量缺陷进行维修得,或乙方经过一次维修未能修复得,而由甲方直接或委托第三方实施维修所支付得全部维修费用,该费用甲方有权在工程质量保修金中予以扣除; (3)乙方或甲方对工程质量缺陷进行维修造成甲方或第三方已经装修得房屋需要进行装修恢复得费用以及房屋装修恢复过程所产生得其她合理费用由乙方承担,该费用甲方有权在工程质量保修金中予以扣除; (4)因工程质量缺陷造成甲方经济损失,以及第三方以工程质量缺陷为由要求
买卖合同质量纠纷案例分析 【律师提示】 商家明知产品质量存在质量问题而故意出售给消费者，消费者在使用过程中连续出现严重的质量问题，且经多次修理未能排除障碍，消费者提出退货请求的，应予支持。 【法院审理及判决】 上诉人(原审被告)北京博瑞祥云汽车销售中心，住所地北京市朝阳区花虎沟2号。 法定代表人马荣汉，该中心经理。 委托代理人杨诩，北京市华通律师事务所律师。 委托代理人穆亚明，男，1963年2月21日生，汉族，北京博瑞祥云汽车销售中心服务经理，住北京市朝阳区德外双泉堡汽修一厂宿舍5号楼4门302号。 被上诉人(原审原告)贾英丽，女，1960年2月9日生，汉族，北京金科宇峰技术有限公司职员，现住北京市朝阳区惠新苑4楼902号。 委托代理人王文忠，男，1960年7月4日生，汉族，无业，住址同上。 委托代理人刘贵凤，女，1950年7月4日生，汉族，北京金科宇峰技术有限公司干部，现住北京市西城区德外大街12号。 上诉人北京博瑞祥云汽车销售中心(以下简称博瑞祥云中心)因买卖合同纠纷一案，不服北京市朝阳区人民法院(XX)朝民初字第7416号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。 XX年2月，贾英丽诉至原审法院称：我于XX年7月19日在博瑞祥云中心购买了一辆奥迪a6轿车，车型为4b31t6。购买后，认真仔细的阅读了随车文件，并严格按使用说明书中的操作要领驾驶轿车，后又按《保养手册》的要求进行了日常保养。但是在驾驶过程中，该车的质量问题凸现，转向灯、继电器、安全气囊控制单元、刹车真空泵、机油灯报警、节气门开关等不断出现问题。我认为该车存在严重质量问题，博瑞祥云中心明知此车贴有”;禁止销售”;的贴条仍将此车予以销售，
****合同 甲方 (买方)： 乙方（卖方）： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，双方经友好协商，在平等、自愿、互利的基础上，就甲方向乙方购买本合同约定的产品达成如下条款，以供双方共同遵守： 第一条产品的品名、规格型号、计量单位、技术参数、数量、单价、金额及相关约定 合计（大写）：（小写：元），最终以双方实际结算为准；本合同单价已包括产品、配件、辅材、包装、上车、下车、运输、保险、安全、风险费、设计、验收、检验、检测、保管、损耗、质保等完成义务所需一切费用、合理利润及相关税费。 、乙方出具发票类型为： A、建安发票。 B、17%的增值税专用发票。
C、材料款出具增值税普通发票；运费出具运输发票；安装费出具建安发票。 D、其他：材料款普通发票 、下车费用为：： A、含在款费用之中，由方负责下车。 B、不含在款费用之中，由方负责下车。 、产品安装费用为：： A、含在款费用之中，由方承担。 B、不含在款费用之中，由方承担。 、若以上产品存在分批交货，则每批次货物交付时间以甲方通知或订货单为准，但甲方应提前日通知乙方。 、以上数量为暂定数量，最终数量以双方实际验收合格的数量为准。 第二条产品的质量、要求及保修 产品的质量按国家标准、行业标准执行；没有国家标准、行业标准的，按通常标准或符合合同目的的特定标准执行。乙方保证产品符合国家环保标准及产品说明要求，保证产品不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，并符合国家有关有害物质排放的相关标准、规范；同时应符合以下要求： A、； 乙方应对产品质量负责，若产品存在乙方安装或乙方指定安装的，则乙方还应向甲方或甲方确定的使用单位承担安装质量责任，保证安装后能够通过相关职能部门的验收。 、乙方对产品的保修期限为：年，自每批货到指定地点，经甲方或甲方确定的使用单位验收合格之日开始计算（产品存在乙方安装或指定安装单位安装的，则质保期从产品安装完成并经甲方或甲方确定的使用单位验收合格之日计算），乙方应对甲方或甲方确定的使用单位承担保修责任。 保修期内如出现质量问题，乙方应在甲方或甲方确定的使用单位通知后小时内到现场进行免费维修，逾期按每次元累计计算违约金，同时甲方或甲方确定的使用单位有权进行处理，由此发生的费用（包括人工、材料、相关税、费、损失赔偿等费用）按实际发生额（以维修人员确认的数据为准）的倍由乙方赔偿给甲方或甲方确定的使用单位；上述费用甲方有权在质保金内直接扣除，乙方所留
XXXXXXXXXXXXX 有限公司 质量保证协议书 乙方：联系人：联系电话： 甲方：以下简称甲方地址： 传真： 为加强产品经营质量管理，保证产品质量和服务质量，经双方协商：乙方根据甲方的产品特点，在经过充分的了解后设计出相应的工艺流程及方案、参数，并根据工艺需要而提供相应的产品和技术支持。双方本着“质量第一、互惠互利、互守信誉、真诚合作、共同发展” 的原则，为确保双方合作的长期稳定及产品质量的稳步提高，特签定本协议。 、本协议包括甲方向乙方购买的所有原材料或委托乙方加工的所有产品、供货时 的产品质量要求 1、必须符合国家相关法律、法规要求；乙方应明白，其提供的产品的生产过程与质量是符合国家相关规定的，如有任何与国家法令法规相抵触的地方，导致甲方误用和错用而产生的一切经济与法律后果与甲方无关。 2、乙方为甲方提供的所有产品，其质量应依次满足国家标准、行业标准、满足我司品质检验标准（工程图纸、样品承认书、样品、来料检验标准、物料清单）等要求。在供货前，乙方须对产品的外观、尺寸、性能等进行全过程的质量把关与控制。乙方在供货时，应提供来料的检验合格报告、产品要有合格标识、生产日期及检测日期，以此证明其产品的符合性。否则甲方有权拒收。 三、供货产品产品防护要求 乙方应充分认识到其提供的产品性能特点，并根据国家及相关行业标准对产品进行周密的防护，直至交付到甲方的指定存放地点。同时，乙方的产品的包装和防护措施仍然要保证能够满足甲方的储存要求。必要时，乙方有权向甲方说明其产品的基本储存和防护要求。因乙方提供的产品出现混装、包装印刷错误（有隐患）、物料与标识不符、包装外观破损、变形等有质量隐患的不合格，甲方有权拒收并退回乙方，因乙方的包装隐患或包装不规范所造成的,甲方订单交期影响等一切损失由乙方承担。 四、质量保证：乙方应按甲方的品质标准（工程图纸、样品承认书、样品、来料检验标准、物料清单）要求，不可随意变更工程图纸尺寸、BOM 清单规定的物料、样品颜色、喷涂付着力、喷涂厚度等要求，乙方需不断提高产品质量的保证能力，否则出现品质问题甲方有权从乙方货款中直接扣除相应损失；如出现客户索赔等相关的经济补偿，甲方有权对乙方提出适当的赔偿。 五、甲方对乙方提供的产品进行质量验收时，采用抽样检验的方法，并以抽样检验结果来判定整批的来料质量状况。根据检验结果，甲方对来料的判定为“拒收”，“接收”和“特采” 三种。对于特采的相关细节，双方可以进行个案约定（抽样标
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 房屋建筑工程质量保修合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人（全称）： ___________________________________________________ ________________ 承包人（全称）： ____________________________________________________________________ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 ________________________________________________（工程全称）签定工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： _____________________________________________________________________ ____. 二、质量保修期 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： ⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限； ⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 ______________年； ⒊装修工程为____________年； ⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年；
采 购 合 同 甲方： 签订地点： 乙方： 签订日期： 年 月 日 项目名称： 制单员： 本合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》制定，主要用于材料备品备件、辅料等低值易耗品的订货，经双方友好协商，一致同意按以下列条款签订本合同（传真件有效）。 一、产品名称、数量、价格 合同编号： 二、质量要求： 2.1产品符合国家相关标准及行业规定。 2.2依据工程施工需要，采购合同要求，确保产品质量。 三、交货地点： 5 四、付款方式： 4.1 月结30天。 4.2合同生效后乙方安排将合同规定的货物发送到指定的地点，现场验收合格且资料齐全，并将全额发票寄至甲方。 五、运输方式： 5.1乙方应使用适当运输和搬运的包装并采取必要的保护措施，确保合同货物安全到达甲方指定现场，危险化学品的包装与运输应遵守《危险化学品安全管理条例》的相关规定。 5.2运费及保险费由乙方承担。 六、违约责任： 6.1乙方如在接到甲方采购合同后2天内不回签给甲方，本合同自动作废。 6.2、合同生效后，除经双方友好协商且有书面协议外，任何一方都不得擅自解除本合同，若任何一方擅自解除本合同的，向另一方支付合同总价10%的违约金。 6.3若乙方不能按合同规定的时间交付货物，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总价的0.5%的违约金，一 序号 品名 规格（mm) 单位 数量（根） 折合数量（米） 单价 （元/根） 总价 （元） 交货时间 备注 1 2 3 4 5 6 7 合计总金额（含普通发票）（人民币小写）： 合计总金额（含普通发票）（人民币大写）：
旦违约事件发生，乙方需在收到甲方索赔通知书30天内，将违约金电汇给甲方，或者甲方有权书面通知乙方后将违约金直接从合同款中扣除。 七、检验标准、方法： 7.1货物抵达目的地后，甲方对货物进行检验，如发现货物的规格、数量、质量与合同规定不符，甲方可以选择换货或退货，且由此给甲方造成的所有损失都由乙方全部承担。 7.2货物抵达现场后，乙方应提供与实际数量相符的发货清单，并经甲方收货人员确认签字后方可生效，生效后的发货清单将作为最终结算的凭证。 八、乙方交货时需提供以下资料： ①产品送货单2联（客户联与回单联）；②产品质保书及合格证；③全额发票。 九、解决合同纠纷方式： 双方因执行本合同发生的或者与本合同有关的一切争议，经友好协商解决不了的，应提交苏州市仲裁委员会进行仲裁，仲裁费用由败诉方承担。 十、合同成立： 本合同一式贰份，双方各执一份，同具法律效力，自双方签字盖章之日起生效（传真件有效）。 甲方单位名称：乙方单位名称： 地址：地址： 邮编：邮编： 联系电话：联系电话： 传真：传真： 授权代表（签名）：授权代表（签名）： 开户银行：开户银行： 开户帐号：开户帐号：
供应商产品质量保证协议 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及有关规定，双方本着“质量第一、互惠互利，共同发展”的原则，为确保产品质量的稳定和不断提高，经双方友好协商一致签订本协议，并共同遵守。 一、协议产品 乙方同意根据本协议的条款和条件为甲方生产或加工如下产品：________________ 。具体委托生产或加工的产品以“采购订单”为准。 二、质量管理 1. 乙方应建立完善的质量管理制度，以确保提供给甲方稳定、合格的产品，这些制度至少应包括原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度，生产过程检验和控制管理制度，出厂检验和试验管理制度等等。 2.乙方应根据经甲方批准的产品图纸、技术要求、标准样品或甲乙双方共同确认的相关的技术文件组织制造和检验。乙方提供的产品应符合甲方工厂标准或行业标准或国家标准要求。所供产品必须满足甲方对质量、数量、供货期的要求。相关数据资料和技术文件应予以妥善保存。 3. 乙方在变更材料及分供方前，必须事前通知甲方，在得到甲方的同意后方可生产加工。由于乙方未通知甲方，擅自发生变更而造成的质量损失及其他损失由乙方承担全部责任。 4．在合同期内乙方须向甲方提供国家认可的第三方产品性能检测报告。 5.乙方交付的每批产品须自检合格，乙方向甲方交付的每批产品必须填写《送检单》产品的名称、规格型号、数量、采购订单号，在向甲方交付产品时必须按甲方的要求提供产品的出厂检验报告单和合格证，无检验报告合格的产品甲方有权拒收。 6.乙方提供的产品，以批次为单位，乙方承诺不良品率控制在____%以内，批不良率在____%以上甲方将按照索赔规定对乙方进行相关处罚。 9.交货期及交货数量 9.1交货期依甲方委托生产加工之"采购订单"所示为准,除因不可抗力之因素，且取得证明,经甲方查明确为不可抗力者外,乙方应按规定之交货期限交货。 9.2乙方应依照奖惩规定对延迟交货承担责任。 9.3 乙方向甲方的交货数量应以甲方的采购订单数量为准，对于未经甲方批准，乙方擅自更改发货数量，对
供应商质量保证协议 合作双方郑重承诺 认可协议中的所有内容，并切实予以履行。————————合作共赢共同发展————————
乙方为甲方生产配套产品，双方本着“质量第一、互惠互利、共同发展”的原则，为确保产品质量的稳定和不断提高，经友好协商达成共识并特签订本协议。 一、质量要求： 1．乙方提供的产品，性能、可靠性质量应满足甲方的IQC《物料验收标准》、零件确认书、技术图纸、同类产品的行业标准、国家标准、国际性标准、产品强制性法律法规要求及双方签订的质量保证协议要求。 2．乙方应对向甲方提供产品的使用性能及安全项目实施重点管制，并根据甲方要求向甲方提供产品检验合格证明资料（所提供的数据必须有检验记录值）。 3．负责提供满足甲方认可的产品技术资料或样品要求的产品，送货时需提供随货质量证明书(出货检验报告，合格印章等) 4．乙方提供给甲方物料时须满足以下环保要求；有害物质含量安全性(RoHS指令--2011/65/EU、REACH法规-(EC)No.1907/2006)，食品级物料的食品级符合性(FDA、LFGB)。 5．乙方供货时，必须提供真实的随货质量保证书或出货检验报告及合格标签（按批次）；标签上必须印有产品名称、料号、数量、检验员印章等 6．为更好地理解本协议的内容，特将有关概念定义如下： 6.1.质量特性重要度分级：以对产品适用性、可靠性、安全性要求的影响及经济损失程度将质量特性分为 关键质量特性、重要质量特性、一般质量特性，分别用符号A、B、C表示。 6.2.不合格品：在检验、使用过程发现有一个以上质量特性不合格的产品，都视为不合格品。 6.3.不合格（缺陷）分类：以产品的某类质量特性符合规定的严重程度将不合格（缺陷）分为A类不合格 （缺陷）、B类不合格（缺陷）、C类不合格（缺陷）。 A类不合格 安全质量特性不合格: 有潜在危机，会造成安全事故、对人或资产有所损害, 不符合客户使用区域的法律法规要求的质量特性; B类不合格 重要质量特性不合格：影响到产品正常使用的功能，外观严重缺陷会导致客户投诉的质量特性； C类不合格 一般质量特性不合格：不影响到产品正常使用的功能或外观轻微不良点，不易使客户注意投诉。. 7. 误（返）工损失：因物料供应不及时、物料不合格、现场返修等导致生产效率低下或停产，从而造成的生产人员和设备空运行所带来的经济损失。误（返）工损失=误（返）工人数×误（返）工时间×误（返）工工时单价（本协议涉及误（返）工单价时，均以50元/小时的标准计算，不足1小时按1小时计）。
室内装饰工程质量保修书 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括室内吊顶、抹灰、钢结构地台，水电改造、乳胶漆涂刷，墙纸粘贴、灯具电气和卫生洁具。以及其他装饰所涉及的项目和双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按《建设工程质量管理条例》第279号令执行。 一、质量保修期 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修如下： 1、室内吊顶项目为二年； 2、钢结构地台为五年； 3、电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年。 4、灯具及卫生洁具为二年； 5、其他项目保修期限约定如下：在非人为因素下，本工程所涉及的项目保修二年。 （以上条款不可抗力因素导致除外） 二、保修说明 1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可以委托他人修理。 2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；有不可抗力因素导致无法及时到达事故现场抢修，责任免责。 3、对于涉及结构安全的质量问题，承包人不承担任何责任。 三、保修费用 1、在保修期内非人为因素造成的情况下，承包人无条件执行以上保修 协议。 2、如人为因素和不可抗力的情况下造成工程破损，承包人不承担保修。 3、保修期限满后，承包方可继续为发包方进行工程维护，维护只收取 相应的维护成本费用，不存在其他项目收费。
四、其他 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发包人:（公章）承包人:（公章） 法定代表人法定代表人 年月日年月日
货物买卖合同书范文 Model text of contract for sale and purchase of goods latest edit ion 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
货物买卖合同书范文 前言：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 订立合同双方： 购货单位：_________，以下简称甲方; 供货单位：_________，以下简称乙方。 经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、规格：_________。（应注明产品的牌号或商标） 2.产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（）项执行： （1）按国家标准执行; （2）按部颁标准执行; （3）由甲乙双方商定技术要求执行。
（在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品，合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必 须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除主管部门另有规定外，合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间;实 行抽 样检验质量的产品，合同中应注明采用的抽样标准或抽 验方法和比例;在商定技术条件后需要封存样品的，应当由 当事人双方共同封存，分别保管，作检验的依据。） 第二条产品的数量和计量单位、计量方法 1.产品的数量：_______。 2.计量单位、计量方法：______。 （国家或主管部门有计量方法规定的，按国家或主管部 门的规定执行;国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。对机电设备，必要时应当在合同明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供 应的产品，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应 清单。）
版商品采购合同模板 经典1 甲方(需方)： 乙方(供方)： 供需双方本着诚实信用、平等互利、共同发展的原则，根据国家有关法律、法规的规定，经友好协商签定本协议。 特别约定： 1、供方按协商一致并书面确认的商品类型供货。 2、需方按供方所供商品的品种统一验收。 3、所有产品不得存在危及人身、财产安全不合理危险。 4、供方所供商品包括：麻核头树码子、免费嫁接。 1、供方向需方提供报价单商品价格由双方协商一致，双方代表签字，加盖公司印章确认后，即有效，并作为结算货款的依据之一。 2、如供方所供商品有价格变动，应提前15天以书面形式通知需方并提供新的报价单，经协商一致，由双方代表签字并加盖公司印章后确认。凡给需方的价格，应公平合理，不得高于在本协议适用区域内同类供货价格。价格应包括运费、嫁接费、后期保活维护费有________。 付款期：付款方式：在签约时，一次性给需方履约保证金________元，本协议届满后保证金由需方如数退还供方，如供方违反本协议规
定，需方有权提前终止协议并将从保证金中扣除相应罚金。 4、如双方对供货量及供价存在对帐差异，则以双方共同书面确认数量为准。 1、需方发现商品质量不符合质量和品种要求，供方无条件退货。 1、供方应保证树码的完好性及100%存活。 2、实际供货品种数量按需方实际收货记录为准。 3、上述验货，如产品质量责任由供方承担完全责任。 1、任何一方违约按中华人民共和国法律法规处理。 2、因质量等问题给第三方所造成的`损失，全部责任和损失由供方承担;给需方造成经济损失或影响需方的信誉及商誉，需方有权终止本协议并根据问题的严重性对供方处以1000—3000元的罚款。 甲方(需方)：乙方(供方)： 公司盖章：公司盖章： 总经理：总经理： 电话：电话：签定日期：签定日期： 经典2 出卖人：________________________________ 买受人：________________________________ 合同编号：______________________ 签定地点:_______________________________ 签订时间：______________________________ 第一条、标的、数量、价款及交(提)货时间
买卖合同质量保证 【篇一：买卖合同条款】 篇一：买卖合同(安装调试条款版) 买卖合同 合同编号： 合同签订地： 买方：（以下简称“甲方”）卖方：（以下简称“乙方”） 甲乙双方经协商一致，乙方将下列货物出售给甲方，根据《中华人 民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，双方达成以下条款，以资信守：以上价格含%增值税以及运输、卸货、安装、调试培训、保险费等费用。 二、质量技术标准 1、乙方所供货物应为全新、合格的原装产品，保证该货物的制造与 安装符合原厂标准、符合国家颁布的设备制造与安装国家标准、安 全规范、技术条件，符合行业标准并满足双方约定的质量技术要求；质量技术标准为：。 2、若双方对所供货物的质量技术标准没有约定，则以国家标准、行 业标准为准；若企业标准高于国家标准、行业标准的，以企业标准 为准；若甲方对所提供货物质量技术有特别说明，还应满足特别说 明要求。 三、货物包装 1、乙方应对货物妥善包装，符合运输中的防潮、防锈、防震等要求，确保货物不受损坏；因包装不当造成货物毁损、灭失的风险及费用 由乙方承担。 2、包装不回收，不计价。 四、货物运输及交付 1、乙方暂定于年月日到货并进场安装；具体进场时间由甲方提前日通知乙方，乙方应以经甲方初步验收合格、通知可进场安装后日 内安装调试培训完毕，具体的安装调试培训地点为：。经甲方正式 验收合格后视为乙方完成交付；运输风险由乙方承担。 2、乙方应将所供货物的全套技术材料及其他资料随货交付甲方，包 括但不限于安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安 装及使用维修说明、制造厂出具的质量保修卡及技术说明文件等。五、货款支付
编号：供应商质量保证合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期：____ 年 ___ 月____ 日
甲方：（名称及公章）甲方授权代表人： 签订日期：乙方：（名称及公章）乙方授权代表人： 签订日期： 合作双方郑重承诺 认可协议中的所有内容，并切实予以履行。 乙方为甲方生产配套产品，双方本着“质量第一、互惠互利、共同发展”的原则，为确保产品 质量的稳定和不断提高，经友好协商达成共识并特签订本协议。 一、质量要求： 1 ?乙方提供的产品，性能、可靠性质量应满足甲方的IQC《物料验收标准》、零件确认书、技 术图纸、同类产品的行业标准、国家标准、国际性标准、产品强制性法律法规要求及双方签订的质量保证协议要求。 2 ?乙方应对向甲方提供产品的使用性能及安全项目实施重点管制，并根据甲方要求向甲方提 供产品检验合格证明资料（所提供的数据必须有检验记录值）。 3．负责提供满足甲方认可的产品技术资料或样品要求的产品，送货时需提供随货质量证明书 （出货检验报告，合格印章等） 4. 乙方提供给甲方物料时须满足以下环保要求；有害物质含量安全性（RoHS指令 --2011/65/EU 、REACH^规-（EC）No.1907/2006），食品级物料的食品级符合性（FDA、LFGB） 5. 乙方供货时，必须提供真实的随货质量保证书或岀货检验报告及合格标签（按批次）；标 签上必须印有产品名称、料号、数量、检验员印章等 6. 为更好地理解本协议的内容，特将有关概念定义如下： 6.1. 质量特性重要度分级：以对产品适用性、可靠性、安全性要求的影响及经济损失程度将质 量特性分为关键质量特性、重要质量特性、一般质量特性，分别用符号A、B、C表示。 6.2. 不合格品：在检验、使用过程发现有一个以上质量特性不合格的产品，都视为不合格品。 6.3. 不合格（缺陷）分类：以产品的某类质量特性符合规定的严重程度将不合格（缺陷）分为
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 买卖合同质量保证金 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
买卖合同质屋保证金 篇一：供货合同标准设备版本（留质保金）简单 合同编号： 签订地点：重庆市巴南区 xxx 供货合同 甲方：重庆宗申xxx公司乙方： 一、标的物 二、质虽要求、验收条件 1.乙方保证提供的产品为全新产品，并能满足国家相关标准所规定的技术参数和指标。如甲方对产品有专门要求的，由甲方提供其签字确认的有效图纸，双方应签订立技术协议作为本合同附件。 2.乙方保证所提供的产品具备合格证、仪器仪表有检验合格证及使用说明书等技术资料，一并交付甲方。 3 .产品质保期12个月，从双方验收合格会签验收记录之日起算。三、供货时间、地点、方式 合同签订之日起20日内乙方将本合同约定的全部产品送达甲方工厂的指定地点并通过甲方组织的最终验收。最终验收前，包装、运输、保险、搬运、运
输等过程中产生的全部费用及风险全部由乙方承担。 四、包装或防护要求 乙方应采取适当的包装方式及防护措施，如由于采取不 适当的包装方式或防护措施而引起的货物变质、损坏、灭失， 其责任由乙方承担。 五、随机备件、配件、工具的数虽及供应办法按技术协 议要求。六、价款及支付方式 设备投入正常运行并满足最终验收条件后，乙方提请甲 方组织最终验收，甲方根据双方会签的最终验收满足合同及 技术协议相关要求的凭证，20日内支付乙方合同总价95% 的款项，即￥元（大写人民币：圆整）；余留合同总价5%作 为质保金，在产品质保期届满且无遗留问题后结算支付（不 计利息）。 七、违约责任1.甲方的违约责任 甲方迟延付款，逾期付款部分应按照中国人民银行同期 贷款利率向乙方支付违约金。 2.乙方的违约责任 ①乙方不能按合同约定时间交货或通过最终验收，每逾 期一天按合同总价的1%向甲方支付违约金（按逾期时间累加， 甲方可在办理付款时一并扣除）。逾期20天仍不能交货或通过验收，甲方有权单方解除合同，乙方应退回甲方已支付的货款，同时应按合同总价的30加甲方支付惩罚性违约金。由此造成甲方或第三方损失的，乙方还应承担赔偿责任。
年度采购合同 采购商（甲方）：合同编号： 供应商（乙方）：签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规， 双方经过友好协商，本着诚实守信、平等互利的原则，就采购商向供应商购买__ （以下简称“产品”）一事，签订如下合同条款。 总则部分 一、标的物 1.产品的最终数量以实际入库合格产品数量计算,双方建立合作关系后，乙 方向甲方提供万元人民币作为质量诚信保证金，双方终止合作关系后的壹 年，且所供全部产品质保期结束后的30日内无息返还。 2.上述价格已包含货物价款、运输费、包装费、装卸费、税金、利润等运送 到采购商指定交付地点所发生的一切费用，供应商不得以任何理由做出不利于采 购商的价格调整。 3.标的物的用途(即明确用于行车的合同号、用户单位、行车规格型号、几 台行车) 4. 乙方按照与甲方签订的合作协议，对所负责供应类别的配套产品应储存 一定的库存，大批量订货乙方应按照甲方采购人员通知数量分批次送货，合同约 定范围内的产品按照合同约定时间交货，每月保证需求。 5. 具体的标的物以甲方每次向乙方下达的采购订单为准，乙方应该按照甲 方采购订单下达的规格、数量、品牌及订单上载明的要求进行设计、生产，不得 超计划供货。 二、交货方式、时间、地点 1、乙方应该按照甲方的采购订单打印一式三份的送货清单，将产品交付甲方 要求地点，并注明收货人姓名、电话（后附送货清单格式）。
2、产品应于本合同生效后订单下发之日起日内把货做好，待甲方通知时发货，交付至采购商指定地点。供应商应在产品交付运输前二日内书面通知采购商到货日期。（交货时必须附带双方订货资料，包括合同、技术协议、图纸等） 3、乙方送货时间为每周一～周六，非特殊情况且应甲方要求应避开周日送货，否则甲方有权拒绝收货。 三、质量、验收标准、质保期 1、1.1供货方交付的产品质量应当符合国家标准的要求，并且应当符合相关行业标准等方面的相关要求，达到最终用户的使用要求。 1.2非标产品按照甲方技术要求的质量标准进行生产、交货； 1.3如检验发现产品不符合本合同产品质量标准条款第一条规定，甲方有权拒绝付款，且乙方应赔偿甲方因此而受到的直接和间接损失。 2、2.1甲方根据本合同相关标准等方面的有关规定，对乙方交付的产品进行验收，但甲方的验收不免除乙方的任何质量责任和义务； 2.2甲方验收方法：质量按合同约定的标准验收；数量按照甲方验收合格后的实际数量为准；外观检验包括产品的品牌、规格、型号、外包装及标识等； 2.3每批进货物资乙方均需向甲方提供正式的出厂检验报告； 2.4甲方应在产品进场验收后或使用过程中出现质量问题后7日内书面通知乙方提出异议，但有关权威部门认定产品不合格或存在质量缺陷的，提出异议不受上述期限的限制。 3、 3.1乙方必须保证向甲方供应商品质量合格，一经发现所供应商品有假冒伪劣的，乙方自愿赔偿甲方其所供假冒伪劣产品市值10倍的金额作为违约金，且甲方有权解除合作协议，并永久性取消卫华集团及各子公司配套资格的权利。 3.2产品的质保期为随甲方起重机整机配套使用之日起壹年内免费三包服务，在质量保证期内，乙方负责提供产品的免费维修、更换等服务，乙方供应其产品必须以甲方配套出厂之日起实行三包。甲方产品出现质量问题，乙方接甲方通知后48小时内到达现场。因乙方配套产品质量原因所产生的一切费用由乙方承担；由乙方服务不及时，而甲方代乙方服务所产生的一切费用由乙方承担，乙方应在20日内无条件为甲方处理所积压的物资（进行退货或换货）。 四、运输及保险 1.乙方应采用运输，并承担运费、装卸费等相关费用。 2.乙方货物在运到甲方指定地点之前的一切安全责任和所有保险费用由乙
工程质量保修合同 甲方（发包人）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（承包人）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 一、工程竣工后回访制度 1.乙方所完成的工程，在通过有关部门竣工验收后，在质量保修期内，应主动向甲方或者甲方委托的项目物业管理公司进行工程使用过程回访，知晓自己所承担施工的工程存在哪些质量缺陷，便于双方总结经验，在以后的工程施工中得以解决提高。 2.回访时间为质量保修期开始后每月回访一次，直至质量保修期届满。 3.回访对象为：甲方或者甲方委托的项目物业管理公司。 二、工程质量保修范围和内容 1.乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。 2.凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围，不属于甲方责任。
三、质量保修期 保修期限为年，实际的保修期从工程实际竣工验收并交付使用之日起计算。 四、质量保修金 本工程质量保修金按本工程结算总价的%计取。 五、质量保修金的返还 质保期满且乙方在质保期内正常履行义务后7个工作日内由甲方无息退还。 六、质量保修责任 1.保修期内凡属乙方原因出现质量问题，乙方应免费维修、更换；如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏，乙方负责有偿维修（只收取材料费，不收取人工费）。 2.保修期内更换的配件必须是原厂商生产的新配件，换下的配件属于乙方的财产，更换上去的配件则成为甲方的财产。 3.在保修期内，一般情况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修，发 生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 4.发生下列情况时，甲方可委托他人修理，因此产生的一切费用（包括但不限于人工费、材料费、违约赔偿金、因此给甲方造成的其他损失）由甲方直接从质量保修金内扣除，不足部分由乙方在5日内补足，并补足原有的质量保修金： （1）乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复； （2）乙方对同一部位经两次维修仍未修复的。 5.质保期内如出现设备、材料更换情况，则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。 6.在保修期内，由于乙方质量问题引发的任何安全事故问题，责任均由乙方承担。 7.若因乙方拖延，推诿而导致业主一切损失的，或因此造成甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）经济损失和法律责任时，而相关质保金总额又不足以支付的，甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）有权向乙方追索，直至向人民法院提起诉讼。 8.乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净，并取得业主和甲方（或物业公司）的验收签字。
产品买卖合同范文 主要是指供方(卖方)同需方(买方)根据协商一致的意见，由供方将一产品交付给需方，以下是我为大家精心整理的3篇产品买卖合同范文，产品买卖合同范文一 出卖人(甲方)：_________ 买受人(乙方)：_________ 甲乙双方本着诚实信用的原则，平等互利，经公平协商签订如下买卖合同，以兹遵守， 产品买卖合同范本 。 第一条标的物 1.产品名称：_________ 商标：_________ 规格/型号： _________ 原产地：_________ 生产厂家：_________ 2.交易数量：_________ 3.单价：_________ 总价款：_________ 4.质量 (1)整体质量、性能应当达到的标准，采用以下第_________项： a.按照国家强制标准或者指导标准：_________执行 b.按照国际通用标准：_________ 执行 c.按照行业标准：_________ 执行 d.按照封存的样品标准执行
e.协商约定质量达到以下水平：_________ ...... (2)以下部件的质量、性能标准或参数为 部件a：_________ 质量标准或参数：_________部件b：_________ 质量标准或参数：_________ ...... 5.产品整体作业的性能应当达到以下水平：...... 以下部件作业应当达到以下水平： 部件a：_________ 作业水平：_________ 部件b：_________ 作业水平：_________ ...... 6.产品的整体技术性能标准为： ...... 以下部件采用以下技术： 部件a：_________ 采用技术：_________ 部件b：_________ 采用技术：_________ ...... 7.产品功能 ...... 8.安全性能 对环境的影响：_________
合同编号： 工程材料采购合同 采购标的： 项目名称： 甲方（采购方）： 乙方（供应方）： 签约日期：年月日 第一部分协议书专用条款 甲方（采购方）： 法定代表人： 地址： 乙方（供应方）： 法定代表人： 地址： 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规以及甲方关于采购的有关规定，本着诚实信用、平等互利的原则，为确保本合同项下项目的顺利实施，甲乙双方经友好协商，就甲方工程项目材料采购事宜，签订本合同，以资双方共同遵守执行： 第1条合同标的 1.1 乙方依照本合同约定按甲方指定的项目、时间、数量、品名、品牌、规格型号、厂家、交货地点向甲方提供供货、免费安装（如需）等服务。 1.2 采购产品指向项目名称：（以下称本项目） 本项目地点： 采购产品名称：（又称标的产品） 采购产品说明：（详见附件采购产品清单） 1.3 本合同项下采购标的产品还应适用如下技术标准：详见附件2：技术条款。
1.4 乙方系采购标的的：制造商/经销商。如系经销商，则乙方对该标的的品质与售后服务与制造商承担共同的或连带的义务，制造商为：详见附件1。 第2条质量标准及其保证 2.1 本合同项下产品应达到合格以上等级标准，同时，为努力将本项目创建成为 优质工程项目（简称：优质创建），乙方全部供应产品及其配套的安装、售后服务、质保资料等均应满足优质创建要求。 2.2 乙方向甲方提交质量保证金，金额（额度）为人民币元，具体提交方式按下列第种方式执行： （1）在本合同签署时以现金或现款方式提交甲方，汇入甲方指定的下列银行账户： 账户名称： 开户行： 账号： （2）其它方式：由甲方在每次向乙方付款时扣留 %的价款，直至扣留质量保证金的金额达到上述约定金额。 2.3 质量保修期：本合同项下产品质量保修期为年，自本合同约定标的产品最后一批次交付完毕并验收合格之日或本项目竣工验收交付使用之日起算。 2.4 质量保证期：本合同项下产品质量保证期为年，自本合同约定标的产品最后一批次交付完毕并验收合格之日或本项目竣工验收交付使用之日起算。 2.5 本合同项下采购标的产品还应适用如下质量标准： 第3条产品供应及交付 3.1 产品供应时间： 乙方应在下述第种方式约定的时间内向甲方供应产品： （1）一次性供货。即：乙方于签订本合同之日起日内向甲方供应全部标的产品。 （2）分阶段供货。乙方应在每次收到甲方通知后及时将标的产品运抵本合同约定的交货地点，甲方可以供货通知书的方式或其他方式通知乙方，供货通知书格式：详见附件3：供货通知书格式。 （3）其它方式： 3.2 产品交付 3.2.1 交货地点：
产品质量保修三方协议甲方（管理方）： 乙方（发包方）： 丙方（承包方）： 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，以及乙、丙双方签订的有关合同的约定，经本协议各方协商一致，特签订本协议，以资各方共同遵守。 一、根据乙、丙双方于年月13日就（产品内容全称）签订的《》（以下简称主合同），丙方就乙方向丙方的产品提供以下质量保证、保修服务： 二、保修期 1.保修期为年（月），自年月日起至年月日止； 2.质量保修期自产品验收合格、安装完毕、交付使用之日起计算。 三、质量保证金 保修金金额为￥元（大写：人民币整） 四、基于乙方委托甲方对于（产品内容全称）项目提供服务，丙方全面认可： 在质量保修期内，对本协议第一条所约定的保修范围内发生的丙方产品质量缺陷，甲方有权代理乙方全权处理，即甲方享有乙、丙双方签订的有关合同（协议）及本协议约定的保修条款方面的监督、执行（实施）等权利，有权要求丙方按合同、协议约定履行保修义务。 五、设备、设施等产品验收合格后壹日内，丙方应对甲方使用人员进行安装、使用、日常维护和技术支持等方面的免费培训，直至甲方使用或操作人员掌握上述技能为止。丙方还须于本协议签订之日起伍日内，同时向甲、乙两方提供相应设备、设施内容一致且完整的正式的书面使用说明和注意事项等文件。 六、丙方联系方式 1.保修责任人姓名：； 2.联系电话：； 传真：； 3.办公地点：。
若以上联系方式之一发生变更，丙方应保证向甲方和乙方及时提供新的有效联系方式。若因联系方式无效，给本协议所涉及的质量保修事项造成损失的，丙方应承担相应责任。 七、丙方保修承诺及违约责任 1.在质保期内发生的产品缺陷和使用故障，由甲方电话或书面通知丙方进行处 理。丙方在接到甲方通知后，必须在4小时内到现场核查情况，将问题解决完 毕并恢复正常；若不是工作日，丙方须在12小时内将问题解决完毕，恢复正 常；严重影响使用功能的紧急抢修事故，丙方在接到保修通知后，应当立即到 达现场抢修。丙方在产品保修中，甲、乙方及用户应当给予配合。 2.丙方承诺：若丙方不能在上述规定时间内将问题处理完毕，则甲方有权自行或 委托他人处理，所发生的一切费用无需报经丙方同意，由甲方通知乙方从丙方 的保修金中直接双倍扣除，并由乙方直接支付给甲方。保修金不足以支付上述 费用时，甲、乙方有权向丙方追偿。丙方对此放弃一切抗辩权。 3.在保修期内，因丙方产品质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、 财产损害的，丙方应向产品所有人、使用人或者第三方承担全部赔偿责任。 4.在保修期内，丙方每个月对其所供货产品的使用情况进行现场回访调查，并按 要求填写保修（维修）工作记录表，交甲方签字确认其检查情况。 八、保修期满后，丙方应为甲、乙双方提供永久性的有偿维护保修，维修时在不超过本协议各方商定范围内酌情收费。丙方将长期为甲方、乙方技术人员提供相关的技术咨询和支持服务。 九、保修期内不予保修的情形 1.因使用不当或者第三方造成的质量缺陷； 2.因不可抗力造成的质量事故。 十、本协议为主合同的有效组成部分，与主合同具有同等法律效力。如本协议与主合同约定不一致，则以本协议约定为准。 十一、本协议一式叁份，甲、乙、丙方各执壹份，具有同等法律效力。若乙方因其主体发生变更，则乙方在本合同项下的权利义务根据法律规定由新的主体自行承继，届时各方无需另行签订协议。 十二、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章之日起生效，协议各方完全履行完毕主合同和本协议后终止。