电力承包合同
电力是以电能作为动力的能源。对于电力承包合同你了解多少呢?以下是我整理的电力承包合同，
电力承包合同范文篇一
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《电力安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。
一、工程名称：XX小区配电工程及居民用电
二、工程地点：XX
三、承包范围：设计以甲方图纸为准，施工方案以XX 为准。
四、开竣工时间：20xx年8月1日至9月10日
五、配电工程总造价为人民币 XX 万元整，经甲方双方协商，
甲方提供该工程所有材料计人民币XX万元整，乙方的承包方式为包干制，施工费为人民币XX万元整。
六、工程款支付方式：施工完毕验收合格后付全部工程款。
七、技术资料：
凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备，特别是保证项目资料必须齐全。保证资料不全的，视不合格论处，进而视单位工程不合格不予验收，技术资料必须装订成册为一式四套。
八、损失责任：
工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须凭甲方下发的设计部门的变更通知，一般项目的变更必须凭甲方下发的建设部门的变更通知，乙方无权变更任何工程项目，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。
九、安全生产：
工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方概不负责。
十、违约责任：
按《电力工程施工合同》示范文本通用条款的有关规定执行。
十一、保修条款：
以国家电力部门出台的保修周期一年为准，因施工质量造
成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。
十二、合同以双方签字之日起生效。
本合同一式肆份，甲、乙双方各执俩份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕一年后失效。
合同签订日期：年月日
甲方(盖章)：
代表：乙方(盖章)：代表：
电力承包合同范文篇二
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
签定时间：
按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。
一、工程范围
1、工程名称：东兴用电工程
2、工程地点：城东
3、工程承包项目和内容：高低压开关柜(含二期工程间隔部分)、变压器、柱上开关、隔离刀闸、避雷器、接地网、柱上开关、柱上开关以下高压电缆、开关室至表计上桩低压电缆、配电室密集型母线以及施工过程中辅助材料供应，所有设备安装调试、电缆施放、表计安装，本工程含设计费、试验费、运行准
备费、二级负荷安装(含材料)及规费。本工程不含：电气工程土建部分，所有电缆桥架，表计配套费(乙方协助甲方申请开户)。
二、工程造价
4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元￥
三、建设工期
5、根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后45日历天。
6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;
(1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。
(2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。
(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。
(4)未按合同规定拨付款而影响施工。
(5)人力不可抗拒的因素而延误工期。
(6)因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。
2020-03-27
四、工程质量、验收与安全管理
7、本工程的质量为优良。
8、工程质量验收依据及标准：①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;② 电力建设工程验收规范;③设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。
9、甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。
10、隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格执行电力工程方面的国标、部标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门要求。
11、该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收，验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担责任。
、乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并承担费用。
五、工程造价的拨款和结算
13、本工程总造价为壹佰伍拾捌万元人民币。
14、本工程合同签订后10日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币壹佰万元，工程竣工验收合格(正式送电前)
支付工程余款伍拾捌万元。
六、其他事项
15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。
16、本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公) 证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。
17、本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。
18、任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。
19、二期工程低压部分联络柜一期以考虑，其费用待二期另行计算。
甲方(合同章)：乙方(合同章)：
委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：
单位地址：单位地址：
帐号：帐号:
电话：电话：
电力承包合同范文篇三
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
签定时间：年月日
按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明确双方在
建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。
一、工程范围
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程承包项目和内容：
二、工程造价
4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元整￥元。
三、建设工期
5、根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后日历天。
6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;
(1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。
(2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。
(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。
(4)未按合同规定拨付款而影响施工。
(5)人力不可抗拒的因素而延误工期。
(6)因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。
四、工程质量、验收与安全管理
7、本工程的质量为优良。
8、工程质量验收依据及标准：①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;② 电力建设工程验收规范;③设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。
9、甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。
10、隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格执行电力工程方面的国标、部标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门要求。
11、该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收，验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担责任。
、乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并承担费用。
五、工程造价的拨款和结算
13、本工程总造价为元人民币。
14、本工程合同签订后日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币______ 元，工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程款元。
六、其他事项
15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。
16、本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公) 证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。
17、本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。
18、任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。
甲方(合同章)：
乙方(合同章)：
年月日：
建筑工程包工包料承包合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 经甲、乙双方友好协商，相互了解，本着平等互利、自愿承担一切风险的原则下，甲方将工程项目为基础以包工包料方式承包给乙方，具体协议如下，希双方自觉遵守，不得违约。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、乙方所承包内容采用综合单价以包工包料方式包干。建筑面积元/m2（大写： m2）人民币计算（建筑面积计算规则以工程综合验收合格后房管局测绘的面积为准）。 四、开工日期：年月日 竣工日期：年月日 五、承包范围： 工程施工图及设计图说明，图纸会审纪要及设计变更，甲方以包工包料发放给乙方，乙方在施工过程如有图纸改动，必须要求设计方和甲方同意更改。乙方承包内容所含图纸里面的内容有：基础开挖、地梁开挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、钢筋、外墙漆、窗、室内厨厕防水、房顶防水、楼梯扶手、外墙保温、室内抹灰和地皮垫层及各种辅助性材料，以室内清水房交工。（乙方
不含图纸里面有的内容：消防、油漆、防瓷和室内涂料、水电安装、门，室内装修及地板砖、楼梯梯步在砖、吊顶装修、厨厕装修及厨厕瓷砖、化粪池、玻璃幕墙、玻璃门、玻璃雨棚不由乙方施工负责，一切由甲方自行负责施工）。 六、甲方内容 1、甲方提供图纸、水电的来源处。 2、监理方的人员由甲方提供； 3、乙方需要各种手续，甲方必须配合提供。 4、如有更改、变动，所产生的劳务费用和材料费用都由乙方负责。 七、乙方负责内容 1、在该工程中所有的税收、报建费由乙方负责。 2、水电预埋和防雷预埋，预埋管和防雷的材料由乙方负责。 3、乙方不负责水电安装，只负责预埋。 4、乙方负责窗子安装，材料以图为准。 八、付款方式 1、乙方进场后地梁起，甲方支付乙方工程款20万元。 2、主体封面，甲方支付乙方工程款60万元。 4、抹灰完工后，甲方支付乙方工程款：60万元。 5、综合验收合格后，甲方支付乙方工程尾款：98%。 6、其余2%作为保修金，在一年之内付清。 九、质量要求
电力工程总承包合同 篇一：电力工程承包合同 电力工程承包合同 工程名称：安装工程发包人：承包人：合同编号：签订时间：签订地点：发包人（全称）：__________ 承包人（全称）：__ _ __ ___ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程地点：厂内__ 工程内容：_配电柜安装工程___ 资金来源：____自筹______ ___ 二、工程承包范围 承包范围：____包工包料____ 三、合同工期：
合同工期总日历天数___15__天 四、质量标准 工程质量标准：___合格____________ 五、合同价款（构成见附表） 金额（大写）：壹万圆整（人民币） ￥：__元 六、合同约定其它内容 1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。 2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。 3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。 4、工程结算支付方式： 工程竣工验收合格后一个月内，一
次性付清。 5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。 6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。 7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。 8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。 七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。 八、合同生效： 合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。 九、补充条款 1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
工程承包合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规以及建设单位的要求，甲方决定将承包给乙方，本着平等、自愿、公平合理的原则，经双方协商签订如下合同并共同遵守。 第一条、工程项目及内容 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围：除电梯外，施工图纸范围内的所有项目。 四、工程质量标准：一次性验收合格。如达不到一次性验收合格，扣除 合同总价的5%作为质量保修金。 五、合同价款：固定单价合同：砖混结构人民币800元/m2（大写：捌佰 元每平方米）；混凝土结构人民币1050元/m2（大写：一千零伍拾元每平方米）。 六、合同工期：总工期为天，开工日期年月日至年月 日。如不按时完工，每推迟一天罚款叁仟元。 七、开工前水、电由甲方接到施工现场，并保证施工使用，但所产生的
水、电费用由乙方承担支付。 八、结算方式：固定单价合同：固定单价x实际工程量。 九、主材进场：该工程项目所有的材料必须使用国标产品，如不合格的 产品进入工地，造成甲方损失，其费用由乙方负责。 十、付款方式：开工前不支付工程预付款，工程封顶后支付%的工程款； 工程内外墙装饰装修结束后，支付%工程款；待工程竣工验收合格后支付%工程款，其余款项待工程保修期满后一次性支付。保修金为5%。 十一、保修时间：从该工程验收合格之日起，保修期为一年。 第二条、双方的权利和义务 一、甲方的权利和义务 1、负责联系现场工程师，向乙方提供现有导线网点、水准点和坐标控 制点，并对乙方测量数据进行审核。 2、向乙方提供所需施工图纸。 3、负责与现场工程师、上级单位等有关部门的联系。 4、对乙方施工的工程任务进行经常性监督、检查和指导，对工程质量、 进度、安全、环境保护和现场文明施工等方面具有否决权，并根据工程实际情况采取相应的处理、处罚措施。 5、在施工过程中，根据乙方的施工能力和进度有权调整乙方的工程范 围和工程数量。 二、乙方的权利和义务 1、编制实施性施工组织设计，绘制分项工程施工图和上报开工报告，
工程承包合同书 发包单位：湖北鼎协建材科技有限公司（以下简称甲方） 承包人：湖北业源电力安装有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖北鼎协建材科技有限公司电源建设工程发包给乙方，包工包料施工，验收合格后包接火。 第二条：施工方案 高压线650米（导线型号10KVJKLV-1×50）、配电变压器（S11-630KVA）（预付费柜一台、高圧柜两台、低压柜四台、低压计量一套）、高压电缆10KVYJLV-3×50/120米由乙方负责提供安装。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定，工程期为30日，暂定于2014年2月15日起至2014年3月15日止，具体开工由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生不可抗力的自然灾害和雨天，工期可相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为58万元整，【580000.00元】（含供电公司需要收取的费用）。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及接火费用，青苗赔偿费用由乙方按国家规定予以补给。其中孝昌供电公司需要收取的费用由甲方委托业主单位向供电公司支付，该费用从工程总承包费用中扣除。同时乙方向甲方提供符合国家规定的发票。 3、付款方式：工程开工中期预付工程材料费40%，合计：22万元整，剩余36万元整工程竣工接火后一次性付清。
4、甲方将工程款拨付给湖北业源电力安装有限公司负责人季国东个人账户，以湖北业源电力安装有限公司下达个人收款授权书为依据。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、负责施工过程中的协调及费用。 第六条：乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，确保本工程施工安全和质量。 2、承包人必须自行完成本合同工程，不得转包他人。 第七条：施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中，所有安全责任由乙方承担，甲方不承担任何安全责任。 第八条：验收 工程竣工验收应以供电公司满足接火条件为准。 第九条：违约责任 甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，造成工程延期由甲方负责。 第十条：其它 本合同于2014年11月13日由双方签订，自双方签字后生效。一式二份，双方各执一份。 发包单位：湖北鼎协建材科技有限公司（甲方）签字或盖章 承包人：湖北业源电力安装有限公司季国东（乙方）签字或盖章 年月日
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-009942 电力建设工程施工合同(合同示Construction contract of electric power construction project
电力建设工程施工合同(合同示范文 本) 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、
工程施工合同 合同编号： 工程名称：XXXX中学（630KV A）10KV配电新建一户一表工程 发包方：XXX中学 承包方：XXXX有限公司 签订日期：年月日 工程施工合同
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规，国家、行业、地方工程建设管理规定。为保障工程建设安全、质量、进度，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则
，共同协商、签订工程施工合同（以下简称合同），以资共同遵守。 一、合同签订单位： 发包方：XXXX （简称甲方） 承包方：XXXX （简称乙方） 二、工程名称：XXXX（630KV A）10KV配电新建一户一表工程 三、工程地点：XXXX321号 四、工程建设规模：新上容量630KV A，一户一表改造。 合同承包范围：合同承包内容：（具体详见工程预算书中所列 五、合同价款支付方式：转账 六、双方责任： 1、甲方 （1）负责委派工程项目建设代表；负责监督、检查工程施工安全、质量和进度等工作；负责组织工程中间验收和工程竣工验收工作；负责协调和处理工程项目实施过程中的地方关系和周边环境工作及其相应费用（如阻工、青赔、补偿等）。 （2）负责办理工程建设项目规划、城建、城管、交警、环卫、园林绿化、电力等报批及其相应费用；负责向乙方提交工程施工所需资料。 （3）负责按照国家、行业、地方工程建设管理标准、规范、规程、规定、工程施工图纸和工程技术资料规定及其要求进行工程施工工作。 （4）负责协调处理施工场地内各交叉作业单位之间关系，确保乙方按合同约定工作。 （5）负责工程物资进场道路平整、施工场地内障碍清除和清理等工作；负责按照合同约定完成甲方工程施工部份的工程竣工验收和工程施工场地移交乙方施工工作；负责向乙方提供安全的工程物资存放条件。 （6）负责在工程施工期间内向乙方提供施工所需水源和电源，确保乙方工程施工需要。 （7）负责按合同约定的范围内容和时间完成工作，积极配合乙方工作。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 包工包料装修工程承包合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
委托方（甲方）：__________ 承接方（乙方）：__________ 风险告知：在装修合同中，作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的，应该要确认签约人的资格，若是委托代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观发包方正在施工的装修现场。 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条、工程概况 1、工程地址： _______________ 2、工程范围：该工程总面积为 ________平方米，施工面积为_______ 平方米。 3、工程内容： _______________ 4、承包方式：包工包料大包干交钥匙工程。 5、工程期限：工程期限为 ________ 天，开工日期是 ______ 年月日，竣工日 期是_____ 年月日。 第二条、工程价款及付款方式 1、工程总承包价为 ______ 元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。 3、付款方式：竣工验收后付 _____ 元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分_________ 付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。 第三条、质量要求 1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。 2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。 风险告知：为了保障发包方的合理利益，在合同中应当明确约定对隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。在装修合同中应当约定，工程竣工后承包方应通知发包方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。 3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力建设工程施工合同
编号：FS-DY-20192 电力建设工程施工合同 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条
款》中指定的代表人。 5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10．工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 11．合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。 12．经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电力工程施工合同书(合同范 本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
电力工程施工合同书(合同范本) 甲方：玉树xxxx水务局 乙方：青海省xxxxxx限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村0.4kV～10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况：0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装 一、工程名称：玉树县禅古新社区水利配套基础设施（供电）工程 二、工程内容： 0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程 三、工程地点：玉树县结古镇禅古新村
四、设计单位：青海省水利水电勘探设计院 五、工期： 2020年月日至2020年月日 五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准 六、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定 （￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言：汉语 二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。 三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人： 二、乙方项目负责人： 三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。 四、监理工程师代表：
合同编号： 工程承包合同包工包料 签订地点： 签订日期：年月日
工程承包合同包工包料 发包单位： (简称甲方) 承包人：简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 (1)、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。 (2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 (3)、完工后做围墙10米左右。 (4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工
作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。 3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。 第六条：乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。 2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。 第七条：施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。 第八条：验收 工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。 第九条：违约责任
电力工程承包合同 发包方（简称甲方） 承包方（简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》之规定，结合电力工程承包的具体情况，经甲、乙双方协商达成一致： 1工程名称与概况 1.1工程名称：10KV 配电工程 1.2工程概况：……………，因其生产生活用电需要，新上1600KVA配变2台。 2承包范围 变压器出线配电柜出线接线端子及以上至10KV西郊线#35铁塔“T”接处，所需设备、材料的供应、安装和调试。 3合同价款及付款方式 3.1合同价款：1150000元（大写：壹佰壹拾伍万元），详细报价清单见工程预算书。（最终以工程决算为准） 3.2付款方式：甲方首付万元定金，甲乙双方签订合同后三日内再付万元，余款在验收合格、工程决算后，送电前一次性付清。 3.3合同价款编制依据：按照供电部门的供电方案答复和设计图纸计算工程量，定额套用《山东省安装工程消耗定额第二册电气设备安装工程》部分进行编制，费用根据一类取费，材料价格按市场价计取。 4合同履行时限及方式 4.1合同履行时限：开工日期自甲方工程款到账之日起，工期共计_____天。（其中，设备材料生产周期_____天，施工_____天）。 4.2合同履行方式：乙方按照确认后的供电方案、设计图纸，将工程所需设备、材料运送至施工地点，并进行设备、材料的安装、调试。 5合同的其他约定 5.1合同履行期间，若遇恶劣天气、群众工作、与施工地点周边协调关系和不可抗力等因素或申请停电批复等原因，导致工作无法继续工期应顺延。 5.2本合同不包括友邻单位联系及各种赔偿、协调等费用。乙方负责施工当中的群众工作、周边关系协调，但因此产生的协调、赔偿等费用由甲方负责。 5.3该工程未经三级验收或者验收不合格的，乙方原则上不得交付甲方使用。 5.4按照约定时间，甲方应为乙方提供箱变、电缆分接箱安装地点，定出电缆走径，并为施工安装提供最大程度的便利条件，尽力创造最佳施工环境。 5.5乙方应提供符合国家标准的设备、材料，并按照电力行业相关施工标准进行施工，保证工程质量，按期完成。 5.6甲方在不妨碍乙方正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。 5.7乙方施工期间，安全责任自负。 6合同的生效与终止
合同编号：YT-FS-9022-70 电力工程施工合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力工程施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 施工安全协议 甲方：海南电网xx公司 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx 计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx 日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协
议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
合同编号：__________ 承包合同书 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平 等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为了明确在施工过程中甲乙双方 的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式：包工、包料 5、工程工期：开工日期竣工日期总工期为（日历天） 第二条工程结算方式 1、以本工程实际成品路面面积为准，按以上工程内容，工程款总价为60万元，不含税金及管理费。 2、本工程首先由乙方负责垫资施工，待工程竣工，乙方报请甲方验收后，由甲方在10内支付给乙方总承包价款的95%,剩余5%作为工程质量保证金，保修期满一次付清（保修期为一 年）。 第三条甲方义务 1、甲方有权对工程实行技术指导、质量控制、安全监督、经济约束为中心的管理。 2、负责提供施工图纸和高程控制点、进行技术交底，协助技术档案资料的收集整理，及时组织 工程竣工验收。 3、负责协调解决施工用电、用水及施工场地。 4、负责与建设单位、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 5、有权随时检查乙方的工程质量、工程进度、安全生产、文明施工和物资、设备保管使用情况；查看乙方现场管理人员和工人的有效证件及持证上岗情况。有权向乙方提岀整改、修复、返工、直至清退的指令。
第四条乙方义务 1、提供进厂施工人员及技术人员名单。 2、乙方代表甲方履行与业主的合同并对工程质量负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及企业有关规章制度。 3、乙方特殊工种必须持证上岗。 4、在施工中每一道工序均执行报验制，乙方必须按甲方要求质量、进度、安全、文明施工标准，精心组织施工。 5、乙方在施工过程中应积极配合业主、监理组织施工，对已完成的工程项目，教育工人要做好成品保护措施。 6、乙方中途不得以任何理由及其它条件退场，否则乙方应包赔甲方的经济损失，并对完成的工程量不予结算。 第五条质量要求工程质量保证达到合格标准。乙方必须按照施工规范，图纸设计要求精心组织施工，不能偷工减料，乙方要建立自查自检与工序交接检制度，严把质量关，如果乙方施工人员未按照规范标准和图纸设计要求进行施工，所造成的质量问题和经济损失由乙方全部承担。 第六条安全要求安全无事故。乙方进场时要做好进场前安全教育。在施工过程中，按照国家的操作规程进行安全施工，否则，所造成的一切安全事故均由乙方承担，费用自理，甲方不负任何经济赔偿和法律责任。 第七条工期要求 乙方必须保证总工期天内完成施工任务，若推迟一天甲方给予乙方罚款丿 元 。 第八条文明施工要求乙方应有计划，有秩序的组织施工，做到工完、料净、场地清。施工时保证工作 面整洁，任何一道工序施工完毕，多余的材料必须清理干净，施工现场要做到随手清，要把所有的材 料堆放在指定的地方。
工程承包合同 合同编号： 工程名称：110千伏送出安装工程工程发包人： 工程承包人： 订立时间：二〇一四年七月二十日订立地点：
工程发包人：（以下简称甲方） 工程承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程承包范围和工作内容 1.1 工程对象：110千伏送出工程安装工程 1.2 工程作业地点：衢州 1.3 工程发包范围：110千伏送出工程安装工程 1.4 承包方式：包工包料；包工期、质量、安全；包验收、移交、送电。 1.5 工程发包范围内容：协助甲方完成工程材料采购、工地材料运输、杆塔工程、架线工程、OPGW安装、附件工程、过渡、开口、老线路拆除、配合政策处理工作（不含赔偿费用结算）、跨越和停送电联系（不含其它单位配合费用结算）、压接试验（不含甲供材料试验）、竣工图和竣工资料的收集和制作、配合验收、消缺直至启动投产前等方面所需的劳务配合工作。 二、工程造价及支付方式 2.1工程包干总价款为：（人民币）（￥：万元），为双方最终确认价款一次性包干价，不考虑电缆材料的市场价格波动及其规格型号增大和人工调整等因素。本工程造价已经包含本工程的材料费、安装费以及本工程所发生的一切协调费用。施工过程中的签证、设计变更必须经按甲方流程办理，签证及设计变更涉及材料设备按合同价（中标价）执行，对于投标报价中没有的双方协商定价，签证及设计变更根据《全国统一安装工程预算定额2000年浙江省估价表》、《2003浙江省建设工程补充定额估价表》按实结算。 2.2工程签证参照甲方《202 3.02分包签证办法》文件执行。 2.3 重复进出场和误工均已包含在工日单价中，不予签证。 2.4 全部工作完成，经甲方认可后，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定，进行合同价款总额的结算。 2.5合同签订生效后，乙方提供合格的税务发票，乙方人员进场后，甲方向乙方支付工程总价款的30%作为预付工程材料款与劳务报酬；工作量完成60% 时再支付暂定工程总价款的50%；工程验收合格通过后，支付暂定工程总价款的80%；工程总价款经双方协商一致后，甲方按工程总价款的95%（累计支付值）支付给乙方，余5%为质量保证金，质保期1年，一年内无质量问题甲方支付乙方质保金（工程总价款5%）。 2.6税票开票地点：劳务分包方应开具工程所在地的税务发票。 三、工期 3.1 合同签订后，乙方应及时组织合格的劳务人员进场施工，计划开工日期为，具体开工日期以甲方批准的时间为准，其分包工作内容需在前完成，总日历工作天数为：天，并具备投产条件。
电力工程施工承包合同 建设单位：重庆大港电力设备安装有限公司（以下简称甲方） 施工单位：重庆北洲实业（集团）有限公司（以下简称乙方） 为了明确甲乙双方的权利和义务，本着平等互利、协调一致、等价有偿的原则，根据国家《合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，在平等自愿的条件下，经双方充分协商一致达成如下条款，共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：重庆融创基业房地产开发公司奥园八期800KVA施工箱变电缆追加工程 2、建设地点：经开区蔡家沟 3、主要工程内容：a：10KV高压进线电缆YJV35-50米采购、施放、敷设，电缆头制作及试验。 工程量以甲方提供的设计资料和经双方审定后的施工预算为准。 本工程施工用地征用协调、规划手续、路面开挖、青苗补偿、障碍排除等部分由甲方自行负责解决。 本工程所涉及的土建工程，包括所有基础土建及电缆沟道或电缆通道所需要的桥架部分，配电房内空调、风机、事故切换、应急照明部分由甲方自行负责解决。 第二条工程价款及支付方式
1、价款：经过双方协商一致审定后，乙方承包范围内工程价款为人民币1.6万元（大写：壹万陆仟元整）。 工程价款支付：经双方协商一致，决定采用以下1付款方式：（1）合同签订后，甲方在5个工作日内一次性向乙方支付全部合同价款：（2）本合同签订后，甲方在/个工作日那日向乙方支付合同价款的 / %；作为工程预付款；工程竣工，验收合格后 / 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的 / %；其他余款的/%合同价款作为工程质保金，由甲方在合同约定的质保期满后 / 个工作日内支付给乙方。 （3） 第三条承包方式：乙方在承包范围内包工包料、包干使用。 第四条主要设备、材料 1、甲供设备、材料需要符合设计图纸及相关国家规范、行为标准等技术要求； 2、乙供设备、材料需要符合设计图纸、相关国家规范、行业标准以及甲方提供的技术要求。 第五条工期 1、甲方履行完前期手续，具备施工条件，乙方进场施工，整个工程有效工期25个工作日。 2、在施工过程中，如遇下列情况，工期应顺延：
合同编号： 项目 工 程 施 工 合 同 签订时间：年月 签订地点：河南·潢川
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程范围 三、材质要求 四、技术要求 五、工程说明 六、施工方式： 包工包料，预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求： 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 （1）、本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 （2）、乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并
对材料质量负责。 （3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 1、准备工期：个日历天。 2、安装工期: 个日历天。 3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。 九、工程价款与支付方式 1、工程总价：元整（附：预算书）。 大写：。工程变更以实际发生增减工程量进行决算。 2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。 3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。 十、工程验收 1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。 2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲
施工承包合同 （公司内部管理文件） 甲方：（工程项目部） 乙方：（身份证号：施工班组） 为强化内部管理，项目部依照本行业以及其它相关法律法规。遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，现就工程班组承包管理，并明确双方的责、权利。 经甲乙双方协商一致，同意签订和执行以下合同条款内容： 一．工程概况： 1．工程名称：住宅楼# 工程。 2．工程地点：无锡新区梅村镇梅荆花苑二期工程。 3．工程承包内容： 施工图纸设计内容中所涉及所有工作内容（土建、水电安装）。及本工 程相关的临时设施工程（含生活设施）、场内文明施工、场地整洁整理、 技术管理（资料、施工放线）、全面安全管理等工作。 二．工程承包方式： 包工包料（部分材料为业主方供应另详）。 三．工程量的确定： 按施工合同、建设单位的标书等内容、以竣工后的结算审计工程量为准。四．工程价款和结算管理： 工程款的支付：完成+0.0时付总价的10%，至3层顶结束付总价的10%，主体封顶时付10%，工程竣工验收合格1个月内付总价的15%，2004年付总价的30%，2005年付总价25%。 五．工程质量管理： 1）本单位工程质量要求优良，（具体对照国家优良工程验收评定办法）。 2）单位工程及分部分项验收必须一次性验收通过。 3）施工期间乙方应严格按照现行施工规范要求进行施工，各工序必须自检、互检、交接检。确保合同要求施工质量。本工程质量甲方将按业主的奖 惩办法对乙方同等条件执行。 4）自觉配合甲方、监理进行质量、安全检查，发现问题及时处理。如明确的整改时间内不整改或整改不合格一次罚款200元。二次验收罚款400 元。 5）工程保修期按《建设工程质量管理条例》有关规定执行。保修期内发生的施工缺陷，由乙方负责无偿修理至合格及使用要求为止。 6）在保修期内如甲方无法与乙方取得联系或通知后2天内乙方仍未到场，甲方有权组织修理因此发生的费用由乙方全额承担。 六．工程工期管理： 1）工程施工期：自2002 年11 月8 日至2003年5月8 日，具体工期要执行工程总进度表，施工过程中乙方应用周计划指导生产，月计划 为工期目标控制。 2）乙方接到甲方的进度计划任务书后，承包人签字认可不得找客观原因。 确属业主或甲方原因的，乙方及时提出书面报告，甲方核实后调整工期 计划。确保工期计划表的严肃性。
电力工程承包合同 甲方：山东裕隆置业有限公司 乙方：临沂骏通电力工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商决定，甲方将此受电工程以承包形式承包给乙方并达成本协议，双方共同遵守。 第一条工程名称：裕馨嘉园三期工地用地 第二条工程地点：莒南县淮海路 第三条工程内容： 1.安装调试200kVA箱变一台。 2.埋设10KV高压电缆80米。 3.装设高压开关一组。 第四条施工期限：年月日至年月日确因不可抗力或者民事工作影响而被迫停工时，工期顺延。 第五条合同价款 合同价款总额（大写）（人民币），（小写）￥ 元。 第六条付款方式：甲方于合同签订后两日向乙方支付合同价款的80 %；工程结束，验收合格送电前结清剩余工程款。 第七条甲方责任 1.甲方按合同规定拨付工程款。
2.甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量。 第八条乙方责任 1按照施工图和有关规范要求组织文明施工，服从甲方代表的监督。 2按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务，并负责竣工验收等事宜。 3严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设工作规程》，依据有关规程要求组织施工。乙方在施工中因违反安全工作规定和现场工作要求，以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程质量等方面的事故，均由乙方自行承担，与甲方无关。 第九条验收及移交 1.工程验收:工程竣工验收由乙方书面通知甲方，由甲方会同验收单位按施工图纸及《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》作为质量评定和验收标准。在验收中发现属乙方施工质量问题，乙方应及时无偿返工处理，如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付违约金。（如因设计和材料存在问题，由乙方负责）。 2.工程移交：工程竣工验收合格后交付甲方。 第十条争议解决 因履行合同所发生的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。如协商不能解决争议，则应将争议提交合同签订的法院进行裁决。除非法院另有裁定，诉讼费用应由败诉乙方承担。在法院诉讼期
电力工程施工承包合同 电力工程施工承包合同1 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，xx将xx县结xx村0.4kV～10kV线路工程承包给xx水利水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况： 0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装 1、工程名称：xx社区水利配套基础设施（供电）工程 2、工程内容：0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程 3、工程地点：xx村 4、设计单位：xx水利水电勘探设计院 5、工期：201x年月日至201x年月日 6、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准 7、合同价款（工程总造价）：工程施工费用总造价暂定（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 1、合同语言：汉语
2、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。 3、适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 1、甲方项目负责人： 2、乙方项目负责人： 3、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。 4、监理工程师代表： 第四条甲方工作 1、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件。 2、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 3、开、竣工时间由甲方确定。 4、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。 5、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。 第五条乙方工作 1.按照国家电力工程质量验评标准，担负玉树县结古镇禅古新村建设0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。 2.与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对