福建省建筑施工企业信用综合评价体系
企业合同履约行为评价标准
（2014 年版）
根据《福建省建筑施工企业信用综合评价暂行办法》（闽建〔2014 〕
2 号，以下简称《评价办法》）及评价体系建设的相关要求，制定本标准。
一、评价内容
企业合同履约行为评价主要包括施工合同备案、合同履约、农民工权益保障以及信息报送等四个方面评价内容。每方面评价内容又包括若干个评分项目，总计19 个评分项目。具体详见《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业项目合同履约评价表》（以下简称“《企业合同履约评价表》”）。
二、评价程序
评价程序包括信息采集、信息审核和公示、异议处理及企业合同履约
行为评价等环节。
（一）信息采集
1.省住房和城乡建设厅在福建省建设工程质量安全网“施工合同备案管理系统”中建立“施工合同动态评价和考核管理模块”（以下简称“合同备案管理系统”）,并与建筑施工企业信用综合评价系统（以下简称“评价系统”）互联互通；评价实施单位实施评价时，均应登录到合同备案管理系
统进行操作，经审核后可以同时在评价系统公示。
2.企业合同履约信息采集包括网络采集、现场采集和查阅监管信息
等三种方式。
网络采集是指评价实施单位直接对企业在合同备案管理系统自主申
报的信息进行采集；
现场采集是指评价实施单位须在施工现场获取信息；
查阅监管信息是指评价实施单位获取相关监管部门的监管记录以及
生效的行政处罚文书或仲裁、判决文书、通报批评等信息。
3.《企业合同履约评价表》中第1、12～16 项信息通过现场采集，其余原则上通过网络采集或查阅监管信息。下列情形除外：
（1））因上级评价实施单位监管需要，对下级评价工作开展抽查，
抽查项目信息均采用现场采集。
（2））参评项目被投诉，则被投诉信息需进行现场采集。
4．企业合同履约行为评价工作应由 2 名及以上持有行政执法证的评价人员（以下简称“评价人员”）共同进行，并主动向被评价企业出示执法
证件。建设、勘察、设计、施工、监理等单位应按照要求协助监管人员开
展工作，如实提供有关资料和回答有关咨询，不得干扰阻扰。
5. 进行项目现场信息采集前，评价人员应查阅参评项目的合同备案
信息、投诉情况及项目上轮评价的有关情况，并做好相应记录。
6. 评价人员进入施工现场采集信息
（1））查阅施工合同，检查是否存在未按规定备案的补充合同。
（2））随机询问现场农民工，了解人员进出场登记情况，并与农民
工花名册核对。
（3））根据评价标准现场查阅农民工花名册、农民工工资发放登记
表等有关资料，检查“农民工维权告示牌”的设置情况（应拍照留存）。
（4））评价人员还应检查上轮评价后的整改情况。
7．召集建设、施工、监理等参建各方，如实填写《企业合同履约评
价表》，现场通报检查评价情况；建设、施工、监理单位项目负责人当场
在评价表上签字确认。项目负责人不在现场的，可由在场的建设、监理、
施工单位相关人员签字确认。
评价表一式两份，一份交被评价施工企业整改留存，一份在评价当天交回评价实施单位。
8．建设、施工、监理单位不认可评价结果的，应在评价表写明不同
意见和理由，视同当场提出异议。
施工单位项目负责人和在场的其他相关人员拒绝在评价表上签字且
不陈述不同意见和理由的，由在场监管人员在评价表上注明情况后，并由建设、监理单位见证签字，该次评价结果视为有效。
（二）信息审核、公示及异议处理
1.按照《评价办法》中信息审核、公示及异议处理的有关规定处理。
2.各设区市、县（市、区）评价实施单位应对外公布建筑施工企业
合同履约行为评价的投诉受理部门和联系方式，建立健全处理机制，及时
核查投诉和举报，并在规定的时间内处理完毕。
（三）企业合同履约行为评价
1. 单个项目合同履约行为评价得分
“合同备案管理系统”根据参评项目的采集信息及评价标准对其自动
打分。
单个参评项目的合同履约评价得分采用百分扣分制，基本分为100 分，按照《企业合同履约行为评价表》的评价标准进行扣分，得分低于0 分的，按0 分计算；未进行施工合同（不含补充合同）网络备案的，直接
按0 分计算。
2. 企业合同履约行为评价得分
“合同备案管理系统”根据施工企业评价周期内参评项目的合同履约
评价得分结果并按照如下计分规则计算出总得分：
企业合同履约行为评价采用动态平均分制。动态平均分制是指被评价建筑施工企业在一定周期内所有在建项目合同履约评价分值的算术平均。
计算公式为：H=（∑H
动+∑H
原
）／N
其中，∑H动表示企业本周期内已评价经公示无异议的项目合同履约
评价分值总和；
∑H
原
表示企业本周期内应评价但当日未被评价的前一次项目合同履
约评价分值总和；
N 表示企业本周期内应开展项目合同履约评价的工程项目总数，并等于“动”项目数与“原”项目数之和。
三、其它
1. 企业合同履约行为评价按所占权重参与建筑施工企业信用综合评
价的每日动态计算。
2. 建筑施工企业在合同履约评价过程中提供虚假信息的，按照《企
业合同履约行为评价表》的评价标准进行扣分。
3. 评价实施单位、评价工作人员的责任按照《评价办法》第八章有
关规定执行。
附表
福建省建筑施工企业信用综合评价体系
企业合同履约行为评价表
工程项目名称：建筑施工企业名称：
序号评分项目评价依据扣分分值一施工合同备案情况
1 补充合同自签订之日起15 个工作日内未备案，扣20 分；现场查阅施工合同。
2 在施工合同备案管理系统填报的合同价款与签订的施工合同价款不
符的，扣10 分；
3 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程项目，未采用工
程量清单计价，扣 4 分；
4 安全文明施工措施费计取未按照我省有关规定执行，扣 4 分；
5 合同金额中未将安全文明施工专项措施费单列，扣 4 分；
6 未明确工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及时限，扣2 分；
7 经评价实施单位督促仍未在 5 个工作日内在网上填报施工合同履约
进度情况的，扣10 分。
二合同履约情况
8 施工企业未按照合同约定，单方面中（终）止履行建设项目施工合通过施工合同备案管理系统查阅施工合同文本。
经施工合同备案管理系统提示或评价实施单位督促，仍未按时报送信息，予以扣分。
同，造成不良影响的，扣30 分；
生效的行政处罚文书或仲裁、判决文书9 因施工企业自身原因，在质量、工期方面不能履行合同，被建设单
位清除出场的，扣30 分；
10 工程质量按照国家标准GB50300-2013 第5.0.6 条规定进行验收，
每出现一个检验批的，扣20 分；工程质量安全监督机构认定材料(质量监督报告）
精品资料
项目中止施工后，施工企业未在恢复施工后的 5 个工作日内书面报
11 告评价实施单位，恢复现场信用信息采集的，扣10 分；
施工企业未在工程竣工后 5 个工作日内书面报告评价实施单位的，
扣10 分。
管理部门项目监管记录。三农民工权益保障情况
12 施工企业存在未与自行雇用的农民工签订劳动合同情形的，扣5 分；现场查阅劳动合同。
13 实行劳务分包，未按规定与劳务分包企业签订劳务分包合同，扣10
分；
14 工地现场未设置农民工维权告示牌的，扣10 分；
工地现场未按要求设置农民工维权告示牌的，扣 5 分；现场查阅劳务分包合同。现场巡查告示牌
15 工程项目存在未建立农民工花名册情形的，扣10 分；
现场查验花名册，并随机抽查现场人员，5
人及以上不符的扣10 分。
16 工程项目存在未建立农民工工资支付表情形的，扣10 分；
现场查验工程项目农民工工资发放登记
表。
17 清欠部门接到农民工工资拖欠投诉，并经查属实的，一次扣10 分；
清欠部门提供的有关拖欠农民工工资投诉
的核实记录。
因拖欠农民工工资造成集访、群访或群体性事件发生，但施工企业
予以积极配合清欠部门处理，消除不良影响的，一次扣20 分；18 施工企业未积极配合清欠部门处理，造成不良影响的，经报送省住
房城乡建设主管部门列入欠薪黑名单后，在企业通常行为中予以另
行扣分。清欠部门提供的现场应急处理记录或有关清欠不良行为通报。
四信息的报送或提供情况
19 报送或提供虚假信息的，每条扣20 分。现场查阅施工合同。
建设单位人员签名：；监理单位人员签名：；施工企业项目经理签名：；评价人员签名：；评价实施单位负责人审签：；评价时间：年月日
精品资料
精品资料
Welcome To Download !!!
欢迎您的下载，资料仅供参考！
精品资料
精品资料
辽宁省“守合同重信用”企业信用评级暂行办法 第一章总则 第一条为了真实反映会员企业的资信状况，加强诚信建设和行业自律，提高其市场竞争能力，按照国务院关于“鼓励行业协会商会完善会员企业信用评价机制”和“鼓励行业协会商会与有资质的第三方信用服务机构合作，开展会员企业信用等级评价”（国发[2016]33号文件）的要求，本协会制定本办法，并与辽宁企业信用评级认证有限公司共同开展信用等级评价工作。 第二条信用等级评价应遵循自愿、公开、公正、公平的原则，并采用标准的数学模块和信用标准体系软件进行综合评估。 第三条信用等级评价的对象为全省范围内的“守合同重信用”企业，包括国家级、省级和市级“守合同重信用”企业。 第四条信用评价等级结果在AAA级以上的诚信企业除享受有关政策规定的激励优惠外，也可以在其产品或者服务以及包装、装潢、产品说明、广告宣传中使用企业信用等级证书字样或标识，但应注明评价机构、评定时间及有效期限。 第五条信用等级评价结果的有效期为一年。有效期届满前，企业可以提出续展申请；未申请续展的，有效期届满后自动失效。 第二章信用等级和评级标准 第六条本办法设定的信用等级评价结果分为AAAAA、AAAA和AAA三个等级。 第七条符合申报国家级“守合同重信用”公示企业的标准，且
通过标准的数学模块和信用标准体系软件，对申报企业信用情况进行综合测评，分值在800分以上者为AAAAA级信用企业。 第八条符合申报省级“守合同重信用”公示企业的标准，且通过标准的数学模块和信用标准体系软件，对申报企业信用情况进行综合测评，分值在700分以上者为AAAA级信用企业。 第九条符合市级“守合同重信用”公示企业的标准，且通过标准的数学模块和信用标准体系软件，对申报企业信用情况进行综合测评，分值在600分以上者为AAA级信用企业。 第三章信用评价的内容和分值 第十条企业信用评价的内容，主要包括品牌经营、合同管理、经济效益、社会责任、创新发展等方面。总分值为1000分。 第十一条品牌经营，主要包括：（一）品牌管理；（二）资质认证；（三）销售份额；（四）荣誉称号等。分值为100分。 第十二条合同管理，主要包括：（一）合同管理体系完备性；（二）合同行为规范性；（三）合同履约状况等。分值为200分。 第十三条经济效益，主要包括：（一）营业收入增长率；（二）主营业务利润率；（三）净资产收益率；（四）资产负债率；（五）速动比率；（六）应收账款周转率；（七）逾期账款占应收账款比例；（八）逾期账款占应付账款比例等。分值为400分。 第十四条社会责任，主要包括：（一）劳资社保；（二）绿色环保；（三）安全生产；（四）纳税信贷；（五）扶贫捐赠；（六）诉讼仲裁等。分值为150分。
合同履约案例范文 案列： 李老大与王小二是多年的朋友，两人关系一向要好，xx年7月14日，李老大急需用钱，欲向王小二借用现金人民币50万元，并向王小二出具了借条，借条载明：“今借王小二人民币50万元整用于购买设备物资，落款签名为李老大并写明日期和捺印”，王小二将借款通过手机银行转给了李老大。xx年8月15日，李老大将50万元现金还给了王小二，因为借条没有找到，王小二向李老大出具了收条，收条载明：“今收到李老大于xx年7月14日借条的还款现金人民币50万元整，并在落款处签名写明收款日期”。 按说到此这件事也就结束了，没有想到恰恰是争议的开始。xx 年11月15日，王小二酒后驾车，发生车祸不幸身亡。王小二的妻子在遗物的时候，发现了借条，并通过手机银行找到了打款明细。 接下来王小二的妻子不知道怎么来处理这件事，身边的亲朋好友都劝她抓紧讨要，毕竟王小二已经去世，人走茶凉，时间越久就难办，在亲朋好友的支持下，王小二的妻子坚定了讨要的决心。于是王小二的妻子找到了李老大，李老大表明已经将借款归还王小二，但是找不到收条了，也无法提供其它证据。对此，王小二的妻子坚决不信，最后，在亲朋好友的怂恿下，王小二的妻子将李老大告到
了 ___。法庭上，李老大说了很多很多，但是因为关键证据收条未妥善保存而无法证明已经归还欠款的事实。 ___根据“《民事诉讼法》第六十四条：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”之规定，判决李老大败诉并限期支付王小二妻子借款本金50万元。 律师提醒： 通过本案，大家可以得出这样的结论或者感悟： 1、本案中一张纸条=50万人民币，可谓教训深刻。 2、一份关键证据胜过千言万语。本案中如果李老大妥善保存收条并在庭审中出示，即使庭审中不用说很多话，结合其他方面也会胜诉。 3、证据是金钱或者货物的变相存在，不收集索要、不妥善保存证据=丢弃金钱或者货物。 对策及解决途径： 律师献策，对尚未履约的客户，在履约过程中，应当注重收集保留履约过程中的关键证据，如发货单、送货单、收货单等关键履约
福建省建筑施工企业信用综合评价体系 企业合同履约行为评价标准 （2014年版） 根据《福建省建筑施工企业信用综合评价暂行办法》（闽建…2014?2号，以下简称《评价办法》）及评价体系建设的相关要求，制定本标准。 一、评价内容 企业合同履约行为评价主要包括施工合同备案、合同履约、农民工权益保障以及信息报送等四个方面评价内容。每方面评价内容又包括若干个评分项目，总计19个评分项目。具体详见《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业项目合同履约评价表》（以下简称“《企业合同履约评价表》”）。 二、评价程序 评价程序包括信息采集、信息审核和公示、异议处理及企业合同履约行为评价等环节。 （一）信息采集 1．省住房和城乡建设厅在福建省建设工程质量安全网“施工合同备案管理系统”中建立“施工合同动态评价和考核管理模块”（以下简称“合同备案管理系统”）,并与建筑施工企业信用综合评价系统（以下简称“评价系统”）互联互通；评价实施单位实施评价时，均应登录到合同备案管理系统进行操作，经审核后可以同时在评价系统公示。 2．企业合同履约信息采集包括网络采集、现场采集和查阅监管信息等三种方式。 网络采集是指评价实施单位直接对企业在合同备案管理系统自主申报的信息进行采集； 现场采集是指评价实施单位须在施工现场获取信息； 查阅监管信息是指评价实施单位获取相关监管部门的监管记录以及生效的行政处罚文书或仲裁、判决文书、通报批评等信息。 3．《企业合同履约评价表》中第1、12～16项信息通过现场采集，其余原则上通过网络采集或查阅监管信息。下列情形除外： - 1 -
（1）因上级评价实施单位监管需要，对下级评价工作开展抽查，抽查项目信息均采用现场采集。 （2）参评项目被投诉，则被投诉信息需进行现场采集。 4．企业合同履约行为评价工作应由2名及以上持有行政执法证的评价人员（以下简称“评价人员”）共同进行，并主动向被评价企业出示执法证件。建设、勘察、设计、施工、监理等单位应按照要求协助监管人员开展工作，如实提供有关资料和回答有关咨询，不得干扰阻扰。 5．进行项目现场信息采集前，评价人员应查阅参评项目的合同备案信息、投诉情况及项目上轮评价的有关情况，并做好相应记录。 6．评价人员进入施工现场采集信息 （1）查阅施工合同，检查是否存在未按规定备案的补充合同。 （2）随机询问现场农民工，了解人员进出场登记情况，并与农民工花名册核对。 （3）根据评价标准现场查阅农民工花名册、农民工工资发放登记表等有关资料，检查“农民工维权告示牌”的设置情况（应拍照留存）。 （4）评价人员还应检查上轮评价后的整改情况。 7．召集建设、施工、监理等参建各方，如实填写《企业合同履约评价表》，现场通报检查评价情况；建设、施工、监理单位项目负责人当场在评价表上签字确认。项目负责人不在现场的，可由在场的建设、监理、施工单位相关人员签字确认。 评价表一式两份，一份交被评价施工企业整改留存，一份在评价当天交回评价实施单位。 8．建设、施工、监理单位不认可评价结果的，应在评价表写明不同意见和理由，视同当场提出异议。 施工单位项目负责人和在场的其他相关人员拒绝在评价表上签字且不陈述不同意见和理由的，由在场监管人员在评价表上注明情况后，并由建设、监理单位见证签字，该次评价结果视为有效。 （二）信息审核、公示及异议处理 1．按照《评价办法》中信息审核、公示及异议处理的有关规定处理。 2．各设区市、县（市、区）评价实施单位应对外公布建筑施工企业合同履约行为评价的投诉受理部门和联系方式，建立健全处理机制，及时 - 2 -
重庆市“守合同重信用”企业评价推荐规则 （试行） 第一章总则 第一条（目的和依据）为适应推进企业信用体系建设对深入开展“守合同重信用”活动的改革创新要求，建立规范的考核评价工作机制，优化“守合同重信用”企业的质量与信誉，根据《重庆市工商行政管理局关于深入开展“守合同重信用”活动的实施意见》的有关规定，制定本规则。 第二条（适用对象）本市“守合同重信用”企业评价推荐活动，适用本规则。 第三条（评价与推荐）申报“守合同重信用”企业认定命名，应经评价推荐机构的企业合同信用等级考核评价后据其结果推荐。 前款所称企业合同信用等级考核评价，是指本市企业合同信用等级考核评价机构对自愿申报“守合同重信用”企业认定命名
的市场主体，在申报期内以合同信用为基本内容的信用状况进行的检验评估活动的总称。 前款所称推荐是指对合同信用等级考核评价达标的企业提出认定命名为“守合同重信用”企业的建议。 第四条（评价推荐主体）本市“守合同重信用”企业信用等级考核评价和推荐机构是重庆市企业信用促进会和各区县（自治县、市）企业信用促进会（协会）（以下简称企业信用团体）。 第五条（申报主体资格）经本市工商行政管理机关登记注册的企业法人、其它经济组织，具备下列条件的，可以申报“守合同重信用”企业认定命名： （一）企业成立后经营业满两个会计年度； （二）承认并遵守本规则； （三）具有本市企业信用团体会员资格。申报市级（含，下同）以上“守合同重信用”企业认定命名应是市企业信用促进会会员。 第六条（评价推荐原则）评价推荐“守合同重信用”企业
应当遵循自愿、公开、公正和依法的原则。 第七条（评价推荐时限）评价推荐“守合同重信用”企业的时限与工商行政管理机关规定的“守合同重信用”企业认定命名时限一致，即每两年集中进行一次，逢双数年份实施，平时（单数年份）酌情进行。 对申报并被认定命名为“守合同重信用”企业的合同信用等级评价有效时限为2年；逾期未申请重新评价或者此前因违法失信被撤消荣誉称号的，自动失效。 第八条（行政监督）企业信用团体评价推荐“守合同重信用”企业，应当遵守国家有关法律法规、县级以上人民政府有关规定和本规则，接受同级工商行政管理部门的指导监督。 第二章信用标准 第九条（基本条件）评价推荐“守合同重信用”企业，应当符合下列标准： （一）信用理念与合同意识强； （二）以合同订立履行为主要内容的信用管理制度健全；
工程完工合同履行情况评价表 XL-GC-LC004-JL002-(由项目部组织，一式两份，一份交招标采购部，一份留项目部，作为结算资料附后) 一、以下内容由项目部评价 1.是否一次性通过监理、政府部门的验收(10分)：□是(10分) □否(0分) 2.施工单位的质量保证体系(10分)：□很好(10分) □较好(7分) □较差(4分) □差(0分) 3.对监理、甲方的质量要求、指令的相应程度(10分)：□很好(10分) □较好(7分) □较差(4分) □差(0分) 4.对图纸错、漏、碰问题的审核力度(10分)：□很好(10分) □较好(7分) □较差(4分) □差(0分) 5.施工期间对甲供材料及成品保护情况(10分)：□很好(10分) □较好(7分) □较差(4分) □差(0分) 6.工期节点（可加上签证工期）计划是否按合同要求完成(10分)：□是(10分) □否(0分) 7.施工单位是否采取抢工措施确保合同节点计划如期完成(10分)：□是(10分) □否(0分) 8.施工单位上报的周、月进度计划执行情况(10分)：□很好(10分) □较好(7分) □较差(4分) □差(0分) 9.施工单位对甲方的进度要求响应程度(10分)：□很好(10分) □较好(7分) □较差(4分) □差(0分) 10.本标段曾获得(10分)：□市文明工地(10分) □市标化工地(8分) □区文明工地(5分) □区标化工地(3分) □无(0分) 11.工地未出现重大人员伤亡安全事故(10分)：□是(10分) □否(0分) 12.硬地坪施工情况(10分)：□全硬地坪(10分) □主干道硬地坪(7分) □材料堆场、 脚手架四周硬地坪(4分) □其它(0分) 13.施工人员着装情况(10分)：□很好(8分) □较好(6分) □较差(4分) □差(2分) 14.施工现场禁止吸烟情况(10分)：□很好(8分) □较好(6分) □较差(4分) □差(0分)处罚次数：次 15.施工单位对甲供材料/甲方指定分包的总包管理(10分)：□很好(10分) □较好(7分) □较差(4分) □差(0分) 16.施工单位对甲方现场指令的响应(10分)：□很好(10分) □较好(7分) □较差(4分) □差(0分) 17.施工单位总体配合服务情况(10分)：□很好(10分) □较好(7分) □较差(4分) □差(0分)
合同编号：( 2015 )字第 001 号 企业信用评级服务协议书 甲方：地址： 乙方：地址： 在国家有关法律法规政策的框架内及本合同约定的条件下，甲、乙双方经友好协商，订立如下合同： 1、服务项目 1.1乙方经信用管理中心（以下简称信管中心）授权在德州区域开展企业信用等级评价服务工作。甲方委托乙方对甲方信用等级进行评定事项的服务工作。评级工作结束后，乙方将向甲方发放相关证、牌； 2、信用评级费用 2.1甲方向乙方支付本次企业信用评级服务费用人民币元。甲方应在签订本协议后，于乙方向甲方颁发企业信用等级证书时，通过银行转帐或电汇方式一次性向乙方支付上述信用评级服务费。 3、甲方的权利和义务 3.1甲方按乙方书面要求在本合同签订后五个工作日内向乙方提交相关资料。 3.2甲方应积极配合、协助乙方评级人员进行的现场调查与核实工作。 3.3甲方承诺向乙方所提交的资料和填写的表格真实、准确和完整，若因甲方提供的基础信息虚假或不充分或不及时而引起的不良后果由甲方负责。 3.4甲方不得要求乙方评定何种层次的信用等级。 3.5甲方对所评定的信用等级如有异议，在收到信用评级反馈信息后三个工作日内向乙方提出书面复评要求及说明原因。否则，乙方将视同甲方认可本次评级结果。 3.6甲方授权乙方在有关政府管理部门查询与甲方相关的信用信息。 3.7甲方同意信管中心在相应网站公示本企业信用等级评定结果。 4、乙方的权利和义务 4.1乙方遵照客观、公正、科学的原则，认真按照信管中心要求做好企业信用资料汇总、实地调查等服务工作，及时将有关资料上报给信管中心，由该信管中心专家评审机构根据相关信用评级技术标准，对甲方的信用状况进行分析和评定。 4.2本评级所涉及的甲方的企业原始资料，乙方负有保密义务。 4.3乙方应在收到甲方企业信用评级完整资料后，于十至十五个工作日内完成对甲方的信用等级评定，向甲方反馈企业信用评级情况。 4.4乙方可依照申请将本次评级报告向有关政府征信行业管理部门备案。 4.5作为本次合作的增值服务，乙方免费提供有关企业管理、财务、税务、投资、融资、法律事务、股票上市等常规咨询服务，若甲方需要深度提供服务，双方应另行商议。 4.7乙方配合政府征信行业管理部门并在其监督下，对甲方向金融机构和有关政府管理部门进行融资扶持推荐；在征求甲方同意后，乙方可以对甲方评级结果向社会进行公示推介。 5、其他 5.1本次甲方信用评级结果有效期为三年，三年内为复审期，由乙方协助办理。三年期满后再进行复评。 5.2本合同一式二份，双方各执一份。本合同经双方签字或盖章后生效。 甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）： 年月日
附表 福建省建筑施工企业信用综合评价体系 企业合同履约行为评价表 工程项目名称：建筑施工企业名称： 序号评分项目评价依据扣分分值一施工合同备案情况 1 补充合同自签订之日起15个工作日内未备案，扣20 分；现场查阅施工合同。 2 在施工合同备案管理系统填报的合同价款与签订的施工合同价款不符 的，扣10 分； 通过施工合同备案管理系统查阅施工合同文 本。 3 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程项目，未采用工程量清单计价，扣 4 分； 4 安全文明施工措施费计取未按照我省有关规定执行，扣4 分； 5 合同金额中未将安全文明施工专项措施费单列，扣4 分； 6 未明确工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及时限，扣2 分； 7 经评价实施单位督促仍未在5个工作日内在网上填报施工合同履约进 度情况的，扣10 分。 经施工合同备案管理系统提示或评价实施单 位督促，仍未按时报送信息，予以扣分。 二合同履约情况 8 施工企业未按照合同约定，单方面中（终）止履行建设项目施工合同， 造成不良影响的，扣30 分；生效的行政处罚文书或仲裁、判决文书 9 因施工企业自身原因，在质量、工期方面不能履行合同，被建设单位清除出场的，扣30 分； 10 工程质量按照国家标准GB50300-2013第5.0.6条规定进行验收，每出 现一个检验批的，扣20分； 工程质量安全监督机构认定材料(质量监督报 告） 11 项目中止施工后，施工企业未在恢复施工后的5个工作日内书面报告评 价实施单位，恢复现场信用信息采集的，扣10 分； 施工企业未在工程竣工后5个工作日内书面报告评价实施单位的，扣 管理部门项目监管记录。 - 1 -
企业合同信用评价信息采集表 （2016版） （本表提交评估机构） 填表单位（盖章） 联系人 联系电话 填表日期年月日
承诺书 本单位申请参加 2014-2015 年度上海市企业合同信用评估。本单位承诺对所提供材料的真实性承担法律责任。 单位负责人签字（盖章） 年月日 企业合同信用评价需提交材料
一、企业基本情况 本页填表说明： 1．主营业务：根据企业最近两年主要的经营业务填报。 2．所属行业：按照统计局行业划分的标准勾选相应选项（只能勾选单项）。 注：属于机械工业大类中从事船舶修造的企业，请勾选“造船业”。 3．在职员工人数：填写企业正式聘用的员工总人数。
二、企业合同管理情况 本页填表说明： 1．合同管理部门：填写企业内部合同管理工作的归口管理部门。 2．合同管理人员人数：统计企业内部从事合同管理工作的人员总数，其中包括兼职和专职的合同管理人员。 3．“受过正规培训具有岗位资质”的人数：统计企业内部从事合同管理工作的人员中取得律师、法律顾问资格、法学学士及以上资格、合同信用管理相关知识培训并取得证书的人员总数。 4．本年度书面合同签订金额：是指本年度企业签订的书面合同的金额。 5．本年度非书面合同交易金额：是指本年度发生的非书面合同的交易金额。 6．合同示范文本使用种类是指工商部门会同其他有关部门、行业协会统一制订印发的合同文本。
三、企业社会信誉 表三： 1．优良信誉主要包括：企业已在国内外所获得的由政府、行业协会、金融机构等颁发的与信用相关的荣誉、证书、称号等，其中守合同重信用企业须列明合同信用等级。还包括技术、产品、服务、项目等所获奖项。 2．不良信誉主要包括：由政府、行业协会等对企业所进行的处罚处理情况。 3．优良信誉和不良信誉均填写近两年中发生的事项。 4．如信誉项较多，企业可根据自身情况自行添加本页表格项。
上海市企业合同信用评价信息采集表 （2016版） （本表提交评估机构） 填表单位（盖章） 联系人 联系电话 填表日期年月日 上海市合同信用促进会制
承诺书 本单位申请参加 2014-2015 年度上海市企业合同信用评估。本单位承诺对所提供材料的真实性承担法律责任。 单位负责人签字（盖章） 年月日上海市企业合同信用评价需提交材料
一、企业基本情况 本页填表说明： 1．主营业务：根据企业最近两年主要的经营业务填报。 2．所属行业：按照统计局行业划分的标准勾选相应选项（只能勾选单项）。 注：属于机械工业大类中从事船舶修造的企业，请勾选“造船业”。 3．在职员工人数：填写企业正式聘用的员工总人数。
二、企业合同管理情况 本页填表说明： 1．合同管理部门：填写企业内部合同管理工作的归口管理部门。 2．合同管理人员人数：统计企业内部从事合同管理工作的人员总数，其中包括兼职和专职的合同管理人员。 3．“受过正规培训具有岗位资质”的人数：统计企业内部从事合同管理工作的人员中取得律师、法律顾问资格、法学学士及以上资格、合同信用管理相关知识培训并取得证书的人员总数。 4．本年度书面合同签订金额：是指本年度企业签订的书面合同的金额。 5．本年度非书面合同交易金额：是指本年度发生的非书面合同的交易金额。 6．合同示范文本使用种类是指工商部门会同其他有关部门、行业协会统一制订印发的合同文本。
三、企业社会信誉 表三： 1．优良信誉主要包括：企业已在国内外所获得的由政府、行业协会、金融机构等颁发的与信用相关的荣誉、证书、称号等，其中守合同重信用企业须列明合同信用等级。还包括技术、产品、服务、项目等所获奖项。 2．不良信誉主要包括：由政府、行业协会等对企业所进行的处罚处理情况。 3．优良信誉和不良信誉均填写近两年中发生的事项。 4．如信誉项较多，企业可根据自身情况自行添加本页表格项。
合同信用管理制度 为提高公司合同信用管理水平，争创A（AA）级“重合同守信用”企业，特制定本制度。 一、合同信用管理机构及法律法规学习制度 公司设立合同信用管理领导小组，由为分管负责人，组成人员有等三人。 （一）合同信用管理领导小组的职能 1、宣传合同法律法规，培训合同信用管理人员和业务人员，依法保护本公司的合法权益。 2、制定公司信用政策、信用管理制度，组织实施信用管理工作的考核。 3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，定期对客户的信用状况统计分析。 4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。 5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。 6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。 7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。 （二）信用管理人员岗位责任制度 1、法定代表人的主要职责 （1）加强信用管理工作，支持合同信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题； （2）授权委托合同承办人员对外签订合同； （3）对公司合同承办人员进行考核、奖惩； （4）定期了解合同的签订、履行情况。 2、合同信用管理领导小组负责人的主要职责 （1）组织合同法律法规宣传培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；
（2）制定公司信用政策、信用管理制度，组织实施信用管理工作考核； （3）统一办理授权委托书，严格管理公司合同专用章的使用； （4）制止公司或个人利用合同进行违法活动； （5）日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生； （6）建立标准的催账程序； （7）汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务； （8）协调与工程、财务、技术等部门的关系。 3、合同信用管理员的主要职责 （1）协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订； （2）审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章； （3）检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷； （4）登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况； （5）发现不符和法律规定的合同行为，及时向合同信用管理机构负责人报告； （6）参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼； （7）定期向合同信用管理负责人汇报信用管理情况； （8）负责客户档案管理与服务； （9）参与商账追收； （10）配合有关部门共同搞好信用管理工作。 4、工程部门的主要职责 （1）依法签订、变更、解除本部门的合同； （2）严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审； （3）对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况； （4）在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向合同信用管理机构合同信用管理员通报； （5）本部门合同的登记、统计、归档工作； （6）参加本部门合同纠纷的处理； （7）配合公司合同信用管理机构做好合同信用管理工作。
信用评价服务委托合同书2015
企业信用评价服务委托 合 同 书 (2015)
企业信用评价服务委托 合同书 合同编号： 委托人：（以下简称甲方）被委托人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方经过友好协商，在平等自愿的基础上，达成以下协议。 第一条：宗旨 甲方为了提高自身信用风险管理的能力，面向市场或客户展示自身的信用级别，特委托乙方利用其专业的信用评价技术为甲方提供全面的信用评价服务，服务的方式以国内工商资料和企业自身提供的材料以及乙方实际掌握的资料为基础的报告形式为主。 第二条：原则 乙方在进行甲方信用评价的过程中，应遵照下列基本原则： 1、客观性：应对采集到的被评对象信用信息进行尽职调查，并采取相应方法核实比对，务求真实客观反映其信用状况。 2、独立性：应不带有任何偏见、不受任何外来因素影响，独立、公正地反映被评对象的信用状况。 3、审慎性：在对被评对象进行信用分析、评估的过程中，尤其在被评对象提供的信用信息不完备或不能核实的情况下，应持审慎态度。
4、前瞻性：在客观反映被评对象过去与当前信用状况的基础上，应侧重对被评对象未来一段时间内的履约能力与意愿进行分析与判断。 第三条：职责 乙方在进行甲方信用评价的过程中，应履行下列职责： 1、遵守法律、法规及规章规定，遵守行业自律性规范，不从事违法违规活动； 2、依法采集信用信息。不以骗取、窃取、胁迫或者其他不正当手段采集，不损害个人、企业合法权益，不得妨碍社会公共利益和安全； 3、依法遵守信用信息保密原则。不得损害个人、企业及其他社会主体的合法权益，不得妨碍社会公共利益和安全； 4、依照企业信用评价原则和程序，独立、客观、公正的开展信用评价工作，保证评价过程与评价结果的客观、公正、合法； 5、乙方与被评对象存在资产关联或者其他利害关系，可能影响信用评价活动公正性的，不得提供有关该企业信用状况的信用报告； 6、信用评估人员与被评对象存在资产关联或者其他利害关系，可能影响信用评估活动公正性的，应予回避； 7、不得向委托方及其他相关当事方额外索取或接受约定服务费之外的任何利益； 8、法律、法规、规章等规定的其他职责。 第四条：信息保密 乙方应严格执行业务信息保密制度，以维护被评对象的合法权益，包括但不限于下列规定： 1、乙方应在信息的采集、记录、备份、分析及报告各环节建立信息保密与
企业信用（合同）管理制度 为提高企业信用（合同）管理水平，争创A（AA）级“重合同守信用”企业，特制定如下信用（合同）管理制度： 一、信用（合同）管理机构及法律法规学习制度 企业设立信用（合同）管理机构，由为分管负责人，组成人员有、等人。 （一）、信用（合同）管理机构的职能 1.宣传合同法律法规，培训信用（合同）管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。 2.制定企业信用政策、信用管理制度，组织实施信用管理工作的考核。 3.对客户进行资信调查，建立客户信用档案，定期对客户的信用状况统计分析。 4.客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。 5.应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。 6.商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。 7.利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。 （二）、信用管理人员岗位责任制度 1、法定代表人的主要职责 ●加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题； ●授权委托合同承办人员对外签订合同； ●对企业合同承办人员进行考核、奖惩；
●定期了解合同的签订、履行情况。 2、信用（合同）管理领导小组负责人的主要职责 ●组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会； ●制定企业信用政策、信用管理制度，组织实施信用管理工作的考核； ●统一办理授权委托书，严格管理企业合同专用章的使用； ●制止企业或个人利用合同进行违法活动； ●日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生； ●建立标准的催账程序； ●汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务； ●协调与供销、财务、技术等部门的关系。 3、信用（合同）管理员的主要职责 ●协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 ●审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。 ●检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。 ●登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。 ●发现不符和法律规定的合同行为，及时向信用（合同）管理机构负责人报告。 ●参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。 ●定期向信用（合同）管理负责人汇报信用管理情况。 ●负责客户档案管理与服务。 ●参与商账追收。 ●配合有关部门共同搞好信用管理工作。 4、供销部门的主要职责 ●依法签订、变更、解除本部门的合同。 ●严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 ●对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。
实施合同协议书履约评 价表 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
福建省建筑施工企业信用综合评价体系 企业合同履约行为评价标准 （2016年版） 根据《福建省建筑施工企业信用综合评价暂行办法》（闽建〔2014〕2号，以下简称《评价办法》）评价体系建设的相关要求，制定本评价标准。 一、评价内容 企业合同履约行为评价针对福建省行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程项目，主要包括施工合同备案、合同履约、劳务实名制及农民工工资管理等3个方面评价内容。每方面评价内容包括若干个评分项目，总计21个评分项目。具体详见《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业项目合同履约评价表》（以下简称“《企业合同履约评价表》”）。 二、评价程序 评价程序包括信息采集、信息审核和公示、异议处理及企业合同履约行为评价等环节。 （一）信息采集 1．评价工作由项目所在地的住房城乡建设主管部门或其委托的机构负责实施。评价实施单位登录福建省工程项目建设监管系统（以下简称“项目监管系统”）实施操作。生效的合同履约评价信息自行推送至福建省建筑施工企业信用综合评价系统（以下简称“评价系统”）进行信用评价； 2．企业合同履约信息采集包括网络采集、现场采集和查阅监管信息等三种方式： （1）网络采集是指评价实施单位直接对企业在项目监管系统自主申报的信息进行采集； （2）现场采集是指评价实施单位须在施工现场获取信息； （3）查阅监管信息是指评价实施单位获取相关监管部门的监管记录以及生效的行政处罚（处理）文书或仲裁、判决文书等信息。
3．《企业合同履约评价表》中第1、11～18、20～21项信息通过现场采集，其余原则上通过网络采集或查阅监管信息。下列情形除外：（1）因上级评价实施单位监管需要，对下级评价工作开展抽查，抽查项目信息均采用现场采集。 （2）参评项目被投诉，则被投诉信息需进行现场采集。 4．项目因各种原因停工六个月以上的，或企业已完成合同约定的施工任务但因其他原因无法通过项目监管系统办理完工或竣工手续的，企业可以按照《福建省住房和城乡建设厅办公室关于施工合同备案及履约行为评价有关事项的补充通知》（闽建办筑〔2016〕10号）的规定，提出暂不评价申请，并经评价实施单位同意后暂不评价。 5.对于按规定创建“无欠薪项目部”的项目，施工企业可通过项目监管系统向合同履约评价实施单位提出申请并加盖电子印章，经评价实施单位确认后，评价标准第1、11～18项事项予以免评，直至项目竣工（完工）。在项目免评期间，如满足第20、21项加分情形的，由企业提出申请，经评价实施单位现场确认后予以加分直至项目竣工（完工）。在项目免评期间，若发生欠薪行为的，评价实施单位应当立即恢复评价，同时按评价标准第19项的扣分值加倍扣分并取消第20、21项加分（如有），企业不得再以任何理由提出免评申请。 6．企业合同履约行为评价工作应由2名及以上评价人员实施。建设、勘察、设计、施工、监理等单位应按照要求协助监管人员开展工作，如实提供有关资料和回答有关咨询，不得干扰阻扰。 7．项目现场信息采集前，评价人员应查阅参评项目的合同备案信息、投诉情况及项目上轮评价的有关情况，并做好相应记录。 8．评价人员进入施工现场采集信息： （1）查阅施工合同，检查是否存在未按规定备案的补充合同。
附件3 建设工程施工合同履约评价表（发包人） 工程名称：建设规模：签约合同价（万元）：评分项目评价标准基准分评分分值履约情况 1.施工合同签订情况 1.1合同签订情况1.1.1采用最新施工合同示范文本2分 1.1.2施工合同内容规范，是否存在明显有失 公平的条款 6分 *1.1.3将承包人合同范围内的内容再行发包一票否决 *1.1.4另行签订与中标合同实质性内容相违 背的合同或补充协议 一票否决 1.1.5 签订的施工合同与招投标文件实质性 内容不一致 5分 1.1.6 依法及时签订施工合同2分 2.相关费用计取及支付情况 2.1安全文明施工费计取、支付情况2.1.1 在施工合同约定安全文明施工费的标 准和支付条款 6分2.1.2对已确定创标化工地目标的建设工程， 按有关规定明确创标化工地增加费的等级和 计取标准 2分 2.1.3按合同约定的支付期限按时支付安全 文明施工费 8分 2.2规费和税金2.2.1在施工合同中规费、税金未按照省、市 有关要求计取 2分 2.3工程保证金2. 3.1在施工合同中违反国家、省市保证金收 取规定 3分2.3.2在施工合同或其附件中未明确保证金 的数额或比例、时限 2分 2.4工期及赶工措施费用计取情况2.4.1招标工期比定额工期有提前的，计取提 前竣工增加费 2分 2.4.2工期提前30%以上，制定经论证的专项 方案 3分 2.5优质工程增加费2.5.1在施工合同中明确创杯工程的，合同条 款明确相应费用 2分 1
评分项目评价标准基准分评分分值履约情况 2.6工程价款支付2.6.1按合同约定支付工程预付款8分 2.6.2按合同约定支付工程进度款12分 2.6.3按合同约定支付工程变更、索赔款项5分 3.施工条件提供情况 3.1施工条件提供情况3.1.1按照合同约定，提供应当由发包人提供 的施工条件 5分 4.工程变更情况 4.1工程变更 4.1.1及时、规范办理工程变更签证手续10分 4.1.2按合同约定批复索赔报告2分 4.2工程价格调整4.2.1按合同约定进行价格调整（市场价格波 动引起的调整） 2分4.2.2按合同约定进行价格调整（法律、法规、 规章、政策性变化引起的调整） 2分4.2.3按合同约定进行工程量清单错误的修 正 2分 4.3工期延误4.3.1非承包人原因导致工期延误的，按照合 同约定及时、规范办理签证手续 2分 5．他履约评价情况（5分） 5.1其他履约评价情况*5.1.1因发包人原因发生质量、安全事故一票否决*5.1.2拒绝接受或不配合接受检查一票否决5.1.3按照合同约定实施合同文件收发联络 制度 2分5.1.4不存在提供虚假信息、隐瞒实情的现象3分 评价分汇总：1）一票否决情况： 2）评分分值汇总 备注： 发包人（章）：承包人（章）：监理人（章）： 发包人代表（签字）：项目经理（签字）：总监理工程师（签字） 联系电话：联系电话：联系电话： 附注：本表中具体评价分值为:好：90分以上（含90分）；较好：80～90分（含80分）；一般：60～80分（含60分）；差：60分以下。违反评价表中带*号的项目按一票否决直接评价为差。当地建设主管部门代表（签字）： 2
上海市企业合同信用评价信息表 信用等级评判申报书 （2008年度） 申报单位： 联系人： 联系： /手机 申报日期：年月日 企业所在地：省市 中国电子商会 编制
承诺书 本单位自愿申请参加由中国电子商会开展的企业信用等级评判，并承诺不交叉参加其他行业协会组织的企业信用等级评判。 本单位承诺，此次申请信用评判中所提交的证明材料、数据和资料是经本单位慎重核实、整理后完成的，全部真实、合法、有效，复印件与原件内容相一致。本单位将对申报材料内容的真实性、准确性负责。 法定代表人签字： 单位盖章 年月
申报材料制作及填写说明 一、差不多版式要求 1．所有申报材料一律使用统一的申请表。使用70克以内的纸张，幅面A4（210mm ×297mm），双面打印。申请表不另制封面及封底，不采纳硬皮材质，沿长边装订。 2．材料内容采纳四号字体，页码用阿拉伯数字连续编页，位于页脚的外侧。 3．提供的有关证明材料复印件或图形扫描件, 请在保证内容清晰的前提下紧凑排版,建议两份证书占用一页。 二、填写要求 1．表格空间不够填写，能够增加行数或用其它纸张填写附在此表后。 2. 企业所填写的以上内容，必须附有能证明其真实性的资料复印件。 3. 表1：注册地址、法定代表人、注册资本、企业类型、成立日期、企业注册号、经营范畴，以企业法人营业执照内容为准填报；主营业务内容依照企业最近一年经营状况填报；企业规模依照统计局划分标准填。 4. 表2：有关财务指标说明 （1）资产负债率＝（年末负债总额÷年末资产总额）×100% （2）利息保证倍数＝息税前利润÷利息费用 （3）现金流淌负债比＝（年经营活动现金净流量÷流淌负债）×100% （4）速动比率＝（流淌资产－存货）÷流淌负债×100% （5）净资产收益率=（净利润÷平均净资产）×100% （6）总资产酬劳率=（息税前利润÷平均资产总额）×100% 其中：平均资产总额＝（年初总资产＋年末总资产）÷2 （7）主营业务利润率=（主营业务利润÷主营业务收入）×100% （8）成本费用利润率＝（利润总额÷成本费用总额）×100% 其中：成本费用总额＝主营业务成本＋主营业务税金及附加+经营费用+治理费用+财务费用 （9）总资产周转率=（主营业务收入÷平均资产总额）×100% （10）存货周转率＝（主营业务成本÷存货平均余额）×100% 其中：存货平均余额＝（年初存货余额＋年末存货余额）÷2 （11）应收账款周转率＝（主营业务收入÷应收账款平均余额）×100% 其中：应收账款平均余额＝（期初应收账款＋期末应收账款）÷2 （12）主营业务收入增长率＝当年主营业务收入增长额÷上年主营业务收入总额×100％ （13）总资产增长率=当年总资产增长额÷年初资产总额×100%
竭诚为您提供优质文档/双击可除 合同履行证明模板 篇一：合同履约证明 合同履约证明 合同履约证明 篇二：履约证明 履约证明 四川公路桥梁建设集团有限责任公司 京新高速集呼土建施工一标项目部 20XX年10月20日 篇三：合同履行情况报告模版 项目名称201年度物业服务合同履行情况报告 尊敬的各位业户： **对各位业户的配合表示衷心的感谢。为更好的与各位业户进行沟通，根据北京市相关要求，本着增进了解加强互信的原则，我部现就201年度物业服务合同的履行情况从以下几方面向各位业户进行重点汇报： 1.对客服务：（以下举例）
1)我部设置24小时服务电话，受理业户报修、咨询事宜，对业户报修、咨询事宜及时处理，并随机回访，全年处理报修次，在约定时间到场维修； 2)建立档案资料管理制度，对物业基础资料和业主入住后的相关资料统一管理，建立档案目录，方便查阅和检索并专门进行保管存放； 3)通过组织业户满意度调查，征求广大业户在物业管理方面的意见建议，及时做出答复，增进物业服务的透明度，减少误解； 4)向业户发放各类通知和温馨提示次，履行告知义务，方便业户生活，组织社区文化活动次，（简要列举社区文化活动），增加邻里间沟通，尽量丰富业户文化生活； 5)对于元旦、春节、清明、五一等重大节日提前做好工作安排及节前安全检查，并进行园区布置，增加了节日气氛，美化了社区环境； 6)…… 2.房屋建筑共用部位及附属建筑物、构筑物养护管理：（包括屋面、外墙、楼梯间、园区内道路、室外上下水管道、化粪池、非机动车和机动车停车场等） 1)建立房屋管理制度，明确日常维护保养流程，进行共用部位巡查； 2)定期清掏园区化粪池，疏通水、污管线；
附件二 信用评价委托协议书 甲方：（企业名称） 乙方：（信用评级机构名称） 根据国家有关规定，提高企业信用透明度，为国内外投资者提供正确的信息，甲方委托乙方对甲方的信用状况进行评估，评定信用等级，经双方协商签订协议如下： 一、甲方按乙方要求提供以下资料： 1．营业执照复印件； 2．申请日前近三年的企业财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动情况表）。财务报表须经会计师事务所或审计事务所审计，如因特殊情况未能审计，需经主管部门签章确认； 3．相关统计报表(即财务报表中不能反映的数据)； 4．集团公司下属机构名单； 5．税务登记证复印件 6．有关企业通过质量体系认证的证书复印件； 7．现阶段企业资金投向说明及实施项目的详细介绍； 8．高新技术企业认定证书复印件； 9．各种资质证书复印件和管理制度； 10．其他荣誉证书复印件等。 二、乙方遵照客观、公正、科学的原则，结合企业实际情况进行评价，并为甲方保守商业秘密。 三、乙方如需对甲方的情况和资料进行调查、核实，甲方应给与支持配合并提供工作方便。 四、甲方保证提供资料真实、客观、全面，如因资料不实不全等引起评价结果有误，其一切后果由甲方负责。
五、乙方负责在30个工作日内出具信用评级报告。 六、乙方对评估结果不承担法律责任。 七、甲方企业信用等级评价费合计为元（人民币），（大写：元），在本协议签订的同时支付乙方元，余款在出具报告后一次性结清。 八、甲方同意在信用等级有效期内，按乙方规定接受乙方后续跟踪调查，并向乙方提供所需资料。 九、本协议经甲、乙双方法定代表人或其授权人签章并加盖公章后生效。 十、本协议未尽事宜，由双方共同协商解决。 十一、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。 十二、本协议发生异议较大的事宜，可提请太原仲裁委员会进行仲裁解决。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 地址：地址： 电话：电话： 年月日年月日
附件1 福建省建筑施工企业信用综合评价体系 企业通常行为评价标准 （2016年版征求意见稿） 根据《福建省建筑施工企业信用综合评价暂行办法》（闽建〔2014〕2号，以下简称《评价办法》）和相关法律法规、政策规范，制定本评价标准。 一、评价对象 在福建省从事房屋建筑和市政基础设施工程建设活动，且通过“福建省建筑业管理信息系统”和“省外入闽建筑施工企业信息登记系统”可以查询到其企业信息的建筑工程施工总承包资质企业或市政公用工程施工总承包资质企业。 未取得建筑工程施工总承包资质和市政公用工程施工总承包资质的建筑施工企业不纳入信用综合评价范围。 二、评价内容 详见《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业通常行为评价表（2016年版）》。 三、计分规则 企业通常行为的起评分为60分，企业通常行为评价采取加减累积分制计算。 企业通常行为评价按实际每日动态计算，得分为0分以下的，按0分计算，得分100分以上的，按100分计算。
四、其他规定 （一）企业按照评价标准需要主动申报信用信息的，应先登录福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：http://biz.doczj.com/doc/4a10821377.html,，下称“评价系统”）如实填写，并及时将证明材料送至评价实施单位审核。评价实施单位核对无误后，将信用信息予以在评价系统公示。由住房城乡建设主管部门或其委托的评价机构负责填报信用信息的，无需企业另行填报。 （二）各地评价实施单位及联系方式可以在评价系统“通知公告”栏目查询。 （三）本标准中所有“以下”的表述均不含本数，所有“以上”的表述均包含本数。 （四）评价标准中未明确有效采集期的评价项目，有效采集期为自法定机关认定文书或证明材料印发之日起一年内。 （五）采集并经公示无异议的企业通常行为信息，自公示结束的次日起生效，有效期按本评价标准执行。 - 2 -