光伏发电采购合同范本
《光伏电站购售电合同》适用于按国家能源主管部门相关规定完成光伏电站备案，向公用电网供电的光伏电站项目并网运行签订购售电合同。
本购售电合同（以下简称本合同）由下列双方签署：
购电人：，系一家电网经营企业，在工商行政管理局登记注册，已取得输/供电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。
售电人：，系一家具有法人资格的发电企业，在工商行政管理局登记注册，已取得本合同所指光伏电站（阵列）（以下简称光伏电站）发电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。
双方提供联络通信及开户银行信息如下：
购电人名称：
收件人：电子邮件：
电话：传真：邮编：
通信地址：
开户名称：
开户银行：
账号：
售电人名称：
收件人：电子邮件：
电话：传真：邮编：
通信地址：
开户名称：
开户银行：
账号：
鉴于：
（1）售电人在拥有/兴建并/并将经营管理总装机容量为兆瓦（MWp）的光伏电站（以下简称光伏电站）。售电人在拥有并经营管理总装机容量为兆瓦（MWp），本合同为期兆瓦（MWp）的光伏发电站。
（2）光伏电站已/将并入购电人经营管理的电网运行。
双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《电网调度管理条例》以及国家其他有关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。
第1章定义和解释
1.1 本合同所用术语，除上下文另有要求外，定义如下：
1.1.1 光伏电站：指位于由售电人拥有/兴建，并/并将经营管理的一座总装机容量为兆瓦（电站技术参数详见附件一，光伏电池阵列地理分布图详见附件二）的发电设施以及延伸至产权分界点的全部辅助设施；本合同为期兆瓦，装机容量为兆瓦的发电设备以及延伸至
产权分界点的全部辅助设备。
1.1.2 年实际上网电量：指售电人每年在计量点输送给购电人的电量。电量的计量单位为兆瓦·时（MW·h）。
1.1.3 年（月）累计购电量：指本合同第4.1款规定的购电量的全年（月）累计。
1.1.4 购电人原因：指由于购电人的要求或责任。包括因购电人未执行国家有关规定和标准等，导致事故范围扩大而应当承担的责任。
1.1.5 售电人原因：指由于售电人的要求或责任。包括因售电人未执行国家有关规定和标准等，导致事故范围扩大而应当承担的责任。
1.1.6 计量点：指附件三所示的安装电能计量装置的点。一般情况下，计量点位于双方产权分界点；不能在双方产权分界点安装电能计量装置的，由双方协商确定安装位置。
1.1.7 紧急情况：指电网发生事故或者发电、供电设备发生重大事故；电网频率或电压超出规定范围、输变电设备负载超过规定值、主干线路、断面功率值超出规定的稳定限额以及其他威胁电网安全运行，有可能破坏电网稳定，导致电网瓦解以至大面积停电等运行情况。
1.1.8 技术参数：指附件一所述的电力设施（包括光伏电站设备和并网设施）的技术限制条件。
1.1.9 发电功率申报曲线：指光伏电站在发电功率预测的基础上，向电网调度机构申报的发电计划建议曲线。
1.1.10 工作日：指除法定节假日以外的公历日。如约定支付日不是工作日，则支付日顺延至下一工作日。
1.1.11 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括：火山爆发、龙卷风、海啸、暴风雪、泥石流、山体滑坡、水灾、火灾、超设计标准的地震、台风、雷电、雾闪等，以及核辐射、战争、瘟疫、骚乱等。
1.2 解释。
1.2.1 本合同中的标题仅为阅读方便，不应以任何方式影响对本合同的解释。
1.2.2 本合同附件与正文具有同等的法律效力。
1.2.3 本合同对任何一方的合法承继者或受让人具有约束力。但当事人另有约定的除外。
遇有本款约定的情形时，相关义务人应当依法履行必要的通知义务及完备的法律手续。
1.2.4 除上下文另有要求外，本合同所指的日、月、年均为公历日、月、年。
1.2.5 本合同中的“包括”一词指：包括但不限于。
第2章双方陈述
任何一方在此向对方陈述如下：
2.1 本方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.2 本方签署和履行本合同所需的一切手续（包括办理必要的
政府批准、取得营业执照和电力业务许可证等）均已办妥并合法有效。
2.3 在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对本方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
2.4 本方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是本方法定代表人或委托代理人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第3章合同双方的义务
3.1 购电人的义务包括：
3.1.1 按照本合同的约定购买售电人光伏电站的电能。
3.1.2 遵守双方签署的并网调度协议，按照国家标准、行业标准运行、维护有关输变电设施，维护电力系统安全、优质、经济运行。
3.1.3 按照国家有关规定，公开、公正、公平地实施电力调度及信息披露，为履行本合同提供有关用电负荷、备用容量、输变电设施运行状况等信息。
3.1.4 依据国家有关规定或双方约定，向售电人提供启动光伏电站电池阵列及其他必需的电力。
3.2 售电人的义务包括：
3.2.1 按照本合同的约定向购电人出售符合国家标准和行业标准的电能。
3.2.2 遵守双方签署的并网调度协议，服从电力统一调度，按照国家标准、行业标准及调度规程运行和维护光伏电站，确保发电机
文件编号：RHD-QB-K6568 （协议范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 光伏公司合作协议范本新编标准版本
光伏公司合作协议范本新编标准版 本 操作指导：该协议文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 甲乙双方本着平等自愿、优势互补、互惠互利的原则，经友好协商就__________兆瓦一期 __________MW光伏电站项目为双方完成合作协议初步达成以下合作内容： 一、合作模式 甲乙双发合作模式为EPC总承包模式，即由甲
方负责投融资，乙方负责电站的设计、采购、施工等总承包建设，乙方协助甲方在国开行办理贷款。 二、合作规模 根据双方的战略规划，计划在________年内共同协作完成光伏电站_____兆瓦的装机容量。 三、合作期限 本项目自__________年_____月_____日开始施工，至__________年_____月_____日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按_____元/天计算。不可抗拒的因素除外。 四、甲方的权利和义务 1、甲方负责办理光伏电站的立项。行政审批文
件，电站并网等相关申报审批手续。 2、甲方负责乙方在施工地与当地政府等相关部门的协调工作，并协助解决问题。 3、甲方负责整个项目的投融资工作。 4、甲方负责整个项目的地勘工作。 5、甲方有权根据合同及相关法律法规要求，对安全、质量、环境保护及职业健康等强制性规定，对总承包人的设计、采购、施工等实施工作提出建议、修改和变更。 6、甲方严格履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务及其他权利和义务。 7、甲方有权监督检查和考核承包人的安全、质量、进度和分包商的工程情况。 五、乙方的权利和义务 1、乙方负责光伏电站项目的设计、采购、施
建设工程施工合同 甲方：合同编号： 乙方： 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方就建设工程施工事项协商达成一致，订立本合同。 1.建设工程施工对象及容： 工程名称： 工程地点： 分包围：。 2.工程计价方式： 2.1本合同价款采用固定综合单价方式确定。 固定综合单价: 元/W，以实际工程量结算 施工围：支架制作安装、防腐处理、线缆布线施工安装、材料转移及吊装、相变、逆变基础、低压接线的施工等相关光伏发电工程的全部施工项目。 2.2 工期要求： 竣工时间：年月日 3.质量标准： 工程质量应满足以下要求： 3.1本工程验收按“火电施工质量检验及评定标准-安装篇”、甲方施工图纸、甲方施工要求、乙方交给甲方并认可的施工方案依据。如在合同执行过程中，规、标准和规定做了重大修改或颁布新的标准、规和规定，则应执行新的规定。 3.2 本合同工程质量目标：符合相关工程的验收规定，达到甲方要求。 3.2.1工程质量应当达到合格工程，并应符合本合同或技术协议书约定的质量标准，质量标准的评定以本合同约定（优先适用）、国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准，乙方应无偿返工，直致达到规定合格要求，返工的费用和延误的工期由乙方负责，给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。
3.2.2乙方须按照甲方ISO9001质量管理体系的各项管理制度及规定，服从甲方代表的质量监督； 3.2.3乙方应按甲方要求及时提供各种完整原始资料的工程质检、验收资料。 4.合同文件及解释顺序： 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； 5.总（分）包合同：无 6.资料： 6.1乙方在施工过程中负责提供的技术资料如下： 6.1.1乙方应负责在工程施工前按甲方要求编写分项、分部工程与部分单位工程的施工技术措施和作业指导书，报甲方相关部门审批同意后方可实施；但审批并不能减轻或排除乙方应承担的责任。 6.1.2施工过程中按甲方要求填制施工记录与质量检验记录； 7.甲方义务： 7.1按本合同约定，向乙方支付劳务报酬； 7.2负责协调现场工作关系。 7.3 提供完成本合同协议书上约定的材料。 7.4 指定现场代表，协调处理相关现场事务。 7.5现场工程管理、监督与检查，协助乙方搞好同其他工序的配合； 7.6对乙方每月的施工计划提出明确要求； 8.乙方义务： 8.1 对本合同建设工程施工围的工程质量向甲方负责，组织具有相应书的熟练工人投入工作； 8.2 自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.3严格按照图纸、施工验收规、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，
光伏发电采购合同范本 《光伏电站购售电合同》适用于按国家能源主管部门相关规定完成光伏电站备案，向公用电网供电的光伏电站项目并网运行签订购售电合同。 本购售电合同（以下简称本合同）由下列双方签署： 购电人：，系一家电网经营企业，在工商行政管理局登记注册，已取得输/供电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。 售电人：，系一家具有法人资格的发电企业，在工商行政管理局登记注册，已取得本合同所指光伏电站（阵列）（以下简称光伏电站）发电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。 双方提供联络通信及开户银行信息如下： 购电人名称： 收件人：电子邮件： 电话：传真：邮编： 通信地址： 开户名称： 开户银行： 账号： 售电人名称：
收件人：电子邮件： 电话：传真：邮编： 通信地址： 开户名称： 开户银行： 账号： 鉴于： （1）售电人在拥有/兴建并/并将经营管理总装机容量为兆瓦（MWp）的光伏电站（以下简称光伏电站）。售电人在拥有并经营管理总装机容量为兆瓦（MWp），本合同为期兆瓦（MWp）的光伏发电站。 （2）光伏电站已/将并入购电人经营管理的电网运行。 双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《电网调度管理条例》以及国家其他有关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。 第1章定义和解释 1.1 本合同所用术语，除上下文另有要求外，定义如下： 1.1.1 光伏电站：指位于由售电人拥有/兴建，并/并将经营管理的一座总装机容量为兆瓦（电站技术参数详见附件一，光伏电池阵列地理分布图详见附件二）的发电设施以及延伸至产权分界点的全部辅助设施；本合同为期兆瓦，装机容量为兆瓦的发电设备以及延伸至产权分界点的全部辅助设备。
太阳能光伏安装施工合 同协议书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
太阳能光伏发电安装施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议： 1、工程概况 工程名称：********** 工程地点：********** 承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。 承包方式： 包工不包料（含装卸费） 工期： 开工日期：年月日 实际施工天数：天 工程质量：合格 合同价款（人民币大写）： 安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算，材料装卸费按元计算。 2、双方工作 甲方工作 2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。 2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。 2.1.3 指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 乙方工作 2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
2.2.2 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 本工程无保修金，不含税。 4、违约责任 甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。 5、附则 本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。 发包人：承包人： 发包人代表：承包人代表： 地址：地址： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 年月日年月日
太阳能采购安装合同范本 阳能取之不尽、用之不竭,利用太阳能不会对环境造成任何不利影响,那么太阳能采购安装合同是怎么一回事呢?以下是在我为大家整理的太阳能采购安装合同范文，感谢您的阅读。 太阳能采购安装合同范文1 发包方： (以下简称：甲方) 承包方： (以下简称：乙方) 甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2.太阳能设备主机规格型号为： 100L平板式 1.3.设备、安装相关技术参数： ①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。 ②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜
搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。 ③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合 GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 ④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 ⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备"漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护"及"防电墙"保护功能。 二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收： 2.1.开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块)，设备运送产生的所有费用由乙方承担。 2.2.施工工期：自年月日至年月日。 2.3.设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。 2.4.竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。 2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。 三、合同总价款 总价包干合同总价款：￥元(大写人民币元)。合同总价
编号：_____________ 分布式光伏发电项目合作委托开发 协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 鉴于： （1）甲方致力于分布式光伏项目、储能产业项目、多能互补项目、园区综合能源解决方案等智慧清洁能源项目的开发和建设。公司技术研发涉足新能源发电及相关领域，包括分布式电源、智能微网、智慧能效、储能应用、多能互补、工业节能、海水淡化、智慧城市等绿色能源项目，为大量用户提供了优质解决方案。（2）乙方专业从事地区新能源项目的开发、建设、运维等业务。 （3）甲、乙双方同意合作，共同开发、建设位于双方约定区域内的光伏项目。据此，甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，在平等互利的基础上，就甲乙双方开展合作的方式、相关权利义务等达成如下约定，以供甲乙双方遵照执行： 第一条合作内容及委托开发方式 1、双方一致同意在地区（下称“协议开发区域”）光伏发电项目的开发建设中竭诚合作。甲方充分发挥项目投资、电站建设、电站并网和运营管理等方面的技术优势，乙方负责协助甲方取得目标项目的相关/必要审批手续。为此，双方应互相协助，共同发展，结成战略合作伙伴。
乙方应做好项目前期勘察、信息收集及业主沟通工作，并为项目顺利备案建设、并网办理有关政府所需手续，并为项目实施提供全程服务工作。 2、本协议针对以下项目： 3、甲方应在收到乙方推荐的项目基础资料后10日内派遣专业人员对乙方所推荐的项目进行实地踏勘、调查，并完成项目的可行性研究及经济评价。对符合甲方内控要求的项目，列入目标项目（以下简称“目标项目”），该目标项目即属于双方合作范畴内的项目。甲方应最迟于项目可行性研究及经济评价完成后30日内，书面通知（简称：项目立项通知）乙方该项目评审结果；逾期未通知的，则视为该项目属于双方合作范畴内的“目标项目”。 4、本协议签署后45日内，甲方应在项目地设立项目子公司（注册资本不低于人民币万元）。乙方应协助并促成甲方项目子公司与屋顶所有权人/土地使用权人（以下简称“业主”）签订《屋顶租赁协议》。
竭诚为您提供优质文档/双击可除光伏电站开发合作协议 篇一：光伏发电项目合作协议政府版 光伏发电项目合作意向书 甲方： 地址：、乙方：、 地址： 为促进甲方区域内光伏发电项目合理、有序、高效开发，经双方友好协商,就共同推进该项目建设的有关事项达成如下意向。 一、xxxx有限公司xxxx光伏发电项目符合产业发展规划，是优化能源结构，促进节能减排的需要。经双方同意，本着平等、互利、诚信的原则，甲方引进乙方作为优先光伏发电项目合作伙伴，并支持乙方在甲方区域内投资开发光伏发电项目，并建立长期稳固的合作关系，在合作中实现互利共赢。 二、乙方在甲方区域内光伏发电项目容量不少于20mw，项目总投资x亿元人民币。乙方承担光伏发电项目工程建设的相关费用。乙方承诺在本协议签订后3个月内在xxxx注
册项目公司。（具体建设规模及投资规模，根据项目备案文件确定。） 三、甲方协助乙方落实光伏发电项目场址资源，争取山东省、市、区等相关扶持政策，并提供项目申报审批方面的优质服务。 四、若本项目在实施过程中遇国家宏观政策的调整或改变，使本协议书相关条款无法实施的，则由甲乙双方协商解决。甲乙任何一方对双方相关约定均具有保密义务，不得向第三方透露。 五、本协议书是一份具有法律效力的合作文件。甲、乙双方确保本投资协议的真实性。协议书签署后，在项目的具体实施过程中，甲、乙双方应共同遵守投资协议书中对双方的约定条款。未尽事宜由双方另行协商。 六、本协议书由双方代表于xx年x月x日签定。签定地点： 七、本协议一式四份，双方各执二份，经双方代表签字盖章后生效。 甲方： （盖章） 法定代表人/授权代表： 乙方： （盖章）
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 光伏电站项目合作框架协议范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：____________有限公司 地址： 联系电话： 乙方：____________有限公司 地址： 联系电话： 为充分开发利用________________区域丰富的太阳能资源，强化绿色低碳品牌，充分开发未利用荒山、荒坡地等资源，加快经济结构优化升级步伐，促进当地新能源产业经济快速发展，_______________有限公司（以下简称甲方）利用自身在本区域的优势，引进________________有限公司（以下简称乙方）建设太阳能光伏并网发电项目。甲乙双方本着互惠互利，共同发展的原则，在自愿、平等、协调一致的基础上，达成如下协议： 一、主要内容 （一）项目投资主体：_________________________。 （二）项目建设内容：拟建装机容量为_____________MW的太阳能光伏并网电站，以最终适合建设的地址确定最终安装容量。 （三）项目拟建地点：_______________________________________（适合地面电站建设的场地）。 （四）项目占地：__________________________ 。 （五）项目计划总投资：_______________________元人民币。 （六）建设工期：__________个月。 二、双方责任和义务 （一）甲方责任和义务 1、甲方负责协助向乙方获得提供项目全部所需用地，并采用征、租结合的方式，配合乙方完善用地手续，确保用地合法，符合国家土地、林业等有关使用政策。
编号：_____________屋顶分布式光伏发电项目合作协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 1. 总则 有限公司（以下简称甲方）与公司（以下简称乙方）为响应国家能源战略，有效利用闲置屋顶资源促进光伏发电应用，减少输电损耗和建筑物能耗，改善生态环境，提升企业绿色低碳、节能环保的综合品牌形象，创造良好的环境、社会和经济效益，双方本着长期合作、互利共赢的原则，根据《合同法》，经友好协商，订立本协议，供双方恪守。 本项目所涉太阳能光伏发电设备系统及项目工程建设全部由乙方投资，建成后由乙方负责运营、管理和维护，设备系统所有权属为乙方。甲方为乙方提供项目建设所需的甲方厂房屋顶使用权及项目建设所需的管线通道，并积极配合乙方办理项目建设所需的相关手续，甲方以屋顶出租方式分享本项目投资效益。 2. 项目的名称、内容和目的 2.1 项目名称：公司屋顶分布式光伏发电项目（简称“项目”）； 2.2 项目内容：在甲方在漳州市镇所属厂房建筑屋顶，建设并网光伏发电系统，屋顶面积约万m2，规划装机容量为MWp； 2.3 项目目的：实现光电转换，降低能源消耗。 3. 合作期限 本协议期限自本协议签署之日起至光伏电站建设完成验收并网发电之日的后25周年。 4. 租金和租期 以下两种方案供甲方选择其中一种： 方案一：本项目验收并网发电之日起计算租金，按光伏组件的实际占用屋顶面积每年元/m2，租期25年，每年乙方向甲方缴纳一次租金。
实用文档 合同编号: XXXX分布式光伏发 电系统项目承包合同 发包人： 承包人：合 同签订地： 第一部分：合同协议书 本协议由（以下简称“发包人”）与无锡汇金创科智能化工程有限公司（以下简称“承包人”）于（年月日）商定并签署。
鉴于发包人拟建设位于 包人以人民币圆整(￥ 分布式光伏发电项目。发包人接受承元)承担本工程勘测、设计、设备和材料采 购（不含组件和逆变器）、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务等，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购（不含组件和逆变器）、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务等，承包人负责申请电力接入和相关验收工作，并承担相应的接入费用和验收费用。承包人不承担项目监理费用和项目运营时的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1)合同协议书； (2)合同条款及合同附件； (3)其他有关文件。 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币 （￥4、安全目标 元）。 杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 本工程质量标准达到国家和行业合格标准。 6、工期目标 承包人收到发包人的预付款后，120个工作日内完成本项目施工安装调试、具备并网验 收条件。 发包人(盖章):承包人(盖章): 发包人法定代表人（或代理人）承包人法定代表人（或代理人）
编号：_____________ 太阳能光伏发电安装施工 合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（甲方）： 承包方（乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议： 1、工程概况 1.1工程名称：********** 1.2工程地点：********** 1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。 1.4承包方式： 包工不包料（含装卸费） 1.5工期： 开工日期：年月日 实际施工天数：天 1.6工程质量：合格 1.7合同价款（人民币大写）： 安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算，材料装卸费按元计算。2、双方工作 2.1 甲方工作 2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。 2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
2.1.3 指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.2 乙方工作 2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 2.2.2 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。 3.2 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 3.3 本工程无保修金，不含税。 4、违约责任 4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。 4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。 4.3 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方
合同编号：光伏发电项目开发合作协议 签约各方： 甲方：（以下简称甲方）地址： 乙方：（以下简称乙方）地址： 签订日期：年月日
甲方是从事光伏发电项目投资、建设及运营管理的专业化公司。乙方拥有【地名/项目名】光伏发电项目（以下简称项目）的开发资源。本着平等合作，互利共赢的原则，经双方友好协商，就合作开发上述项目达成一致，形成本协议，以期恪守： 一、合作内容 1、地域范围：甲乙双方合作项目市场领域原则上在等地域范围开展；如超越该地域范围开发，乙方应事先沟通，经甲方确认许可后方可进行。 2、业务范围：以屋顶分布式光伏电站为主，兼顾其他类型电站。 3、具体项目内容以附件形式进行书面确认。 二、合作模式 1、经甲方授权，乙方以甲方名义逐步开展项目的前期资料收集（如厂区总平面图、厂房结构图、屋顶业主方简介等）、合同签署、备案、电力接入审批、电力并网验收等各项工作，协助甲方处理与当地政府、电力公司、屋顶业主等对外关系，确保项目顺利建设、并网发电并投入正常运营。 2、为方便乙方开展工作，甲方授权乙方：“乙方可代表甲方就项目开发和屋顶业主方、电力公司和当地相关政府部门开展联络接洽工作”。确因工作需要，其他个别事项需要乙方代表甲方代为处理的，本着一事一授权原则由甲方另行出具授权书。 3、双方合作过程中，包括但不限于对外的合同、协议、承诺函、履约文件等正式文本均由甲方或甲方下属子公司负责签署。 4、甲方为乙方提供必要的授权和技术、商务支持。
5、项目开发成功，达到进场条件后，甲方负责项目的投资、建设和运营。 6、双方约定：本协议所涉及的合作内容在同一行业内均为排他性合作。 三、开发标准 1、甲方可根据市场行情的变化相机调整项目投资标准和投资要求，原则上调整频率不高于2次/年，标准调整后应及时告知乙方。 2、乙方应根据甲方的投资标准和投资要求确定项目开发标准，确保项目开发后做到“手续合规”、“技术可行”、“风险可控”、“回报合理”。 四、费用支付 A、在项目具备进场施工条件后7个工作日内，按设计装机容量核算， 甲方支付20%； B、在项目进场施工后7个工作日内，按设计装机容量核算，甲方支 付20%； C、在项目并网发电通过验收且签订购售电协议后7个工作日内，按实 际装机容量核算，甲方支付至70%； D、在项目公司收到首笔电费后7个工作日内，甲方付清余款。 3、乙方应在甲方付款前开具相应正式发票。
光伏发电项目工程施工分包合同协议书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
合同编号： 张北县郭村20兆瓦分布式光伏发电项目C标段 12.5MW光伏系统工程施工分包合同 甲方：××科技股份有限公司 乙方：××建筑工程有限公司 2016年 3 月1 日
第一部分合同书 总包单位(全称)：××科技股份有限公司（下简称：甲方） 分包单位(全称)：××建筑工程有限公司（下简称：乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称及地点 分包工程名称：张北郭村二期22MW光伏发电项目C标段12.5MW光伏系统工程 工程地点：河北省张家口张北县 二、分包工程承包范围和承包方式 1、建筑土建工程 （1）工程承包范围 A、土建工程：包括但不限于：电站管理区进场道路、电站光伏场区进场道路、电站管理区综合楼、配电室房屋建筑工程、室内外设备基础和电缆沟道、图纸要求区域内的地面及道路硬化、围墙、大门、护坡、室外排水沟、化粪池、冲洗水池、污水收集池等附属工程；箱变基础工程、发电单元光伏支架基础工程、汇流箱、通讯箱及组串式逆变器基础工程、光伏支架及组件安装；管理区及光伏区接地工程施工；标段范围内围栏。投标方负责现场甲供货物卸车及管理、货物场内二次运输、成品保护等工作。含测量施工放线。投标方负责施工机械工具。除说明外，本标段均为由中标单位包工包料（全包）施工。 B、电气工程：包括但不限于发电单元支架安装、组件安装及光伏电缆串接线、防雷接地安装工程；发电单元汇流箱、通讯箱、箱变、集中式逆变器和组串式逆变器安装及
分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同 合同编号: XXXX分布式光伏发电系统项目 EPC总承包合同 发包人： 承包人： 合同签订地： 年月日
第一部分：合同协议书 ）与（以下简称“承包人”）于年月日商定并签署。 鉴于发包人拟建设位于kW光伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币圆整(￥元 )承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1) 合同协议书； (2) 合同条款及合同附件； (3) 其他有关文件。 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币圆整(￥元 )。 4、安全目标 杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 本工程质量标准达到行业合格标准。 6、工期目标 承包人收到发包人的预付款后，30个工作日内完成本项目施工安装调试工作。
发包人(盖章): 承包人(盖章): 发包人法定代表人（或代理人）承包人法定代表人（或代理人）签字: 签字: 地址: 地址: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 联系人：联系人： 电话: 电话: 传真: 传真: 日期：年月日日期：年月日
光伏电站合作合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________
签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
____________ （以下简称甲方）代表人：地址： ____________ 有限公司（以下简称乙方） 代表人： 地址： 为充分开发利用本地丰富的太阳能资源，强化绿色低碳品牌，充分开发未利用荒山、荒坡地等资源，加快经济结构优化升级步伐，促进本地能源产业经济快速发展， 甲方为利用区域内丰富的太阳能资源，引进乙方公司建设太阳能光伏并网发电项目。甲乙双方本着互惠互利，共同发展的原则，在自愿、平等、协调一致的基础上，达成如下协议： 一、主要内容 （一）项目投资主体：____________________________ 。 （二） _______________________________________ 项目建设内容：拟建装机容量为MW勺太阳能光伏并网电站，以最终适合建设 的地址确定最终安装容量。 （三）项目拟建地点：甲方行政区域内适合地面电站建设勺场地。 （四） __________________ 项目占地：亩。 （五） ___________________________ 项目计划总投资：约亿元人民币。 （六） __________________ 建设工期：月。 二、双方责任和义务 （一）甲方责任和义务 1、甲方负责协助向乙方获得提供项目全部所需用地，并采用征、租结合勺方式，配合乙方完善用地手续，确保用地合法，符合国家土地、林业等有关使用政策。甲方严格落实国家及地方有关支持和鼓励新能源产 业发展勺各项优惠政策；且在土地使用、税收减免等方面依法给予乙方一定勺优惠。 2、甲方成立项目协调小组，负责协助乙方办理项目有关手续。做好项目的跟踪服务，帮助 协调解决项目推进和建设中的困难问题，为乙方营造一个良好的投资环境。
合同编号：____ 屋顶分布式光伏电站项目EPC承包合同 发包方(甲方）：xxxxx 承包方(乙方):xxxxx xxxx年xx 月xx日
第一部分合同书 发包方(全称)：xxxxxx（下简称：甲方） 承包方(全称)：xxxxxx （下简称：乙方） 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就xxxxxxxx项目EPC承包事宜经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称及地点 承包工程名称：xxxxxxx 屋顶分布式光伏电站项目。 工程地点：________________________ 二、承包工程范围和方式 （一）工程承包范围 屋顶分布式光伏电站项目的设计、采购、建筑安装工程施工、建筑物屋顶防水、加固及更换（若需要）、系统检测、调试、试运行、电网并网验收直至验收交付运行、竣工图编制、技术服务售后、以及在质保期内的消缺等全过程工作，在满足合同其他责任和义务的同时使本项目符合本合同规定的相关达标验收要求；工程实施过程中承包方应提供设备的试验、运行、维护手册。本工程为交钥匙工程，承包方所负责内容需涵盖工程招标范围内的设计供货施工和验收。包括但不限于： 1 设计：编制整个工程项目的设计计算书、图纸和说明；在已有建筑物或构筑物上搭建光伏支架的；需提供建筑物承重荷载报告的，发包方保证协调配合提供；项目的设计与主要设备、材料的选型要求满足项目25年有效寿命；项目现场电网接入所需建设的开关站及线路，需严格执行项目所在地电网公司接入批复；相关设计接口协调、设计评审及现场设计代表服务等。 2设备材料采购：完成工程所需的全部设备及材料的采购、接车、卸货、仓储保管场内运输等。 3土建工程：包括但不限于： （1）电站管理区进场道路、电站光伏场区进场道路、配电室房屋建筑工程、室内外设备基础和电缆沟道、图纸要求区域内的地面及道路硬化、冲洗水池、污水收集池等附属工程。 （2）光伏方阵区内安装及施工：箱变基础工程、屋顶光伏组件及支架基础工程施工、汇流箱安装、变压器土建及安装、低压接入相关电气设备的安装、通讯箱及逆变器安装及基础工程、电缆桥架施工、电缆敷设；管理区及光伏区接地工程施工；标段范围内围栏。 乙方负责现场甲供货物卸车及管理、货物场内二次运输、成品保护等工作，含测量
光伏发电项目工程分包合同范本(doc 54页)
屋顶分布式光伏电站项目EPC承包合同 发包方(甲方）：xxxxx 承包方(乙方):xxxxx xxxx年xx 月xx日
第一部分合同书 发包方(全称)： xxxxxx （下简称：甲方） 承包方(全称)： xxxxxx （下简称：乙方） 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就xxxxxxxx项目EPC承包事宜经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称及地点 承包工程名称：xxxxxxx 屋顶分布式光伏电站项目。 工程地点：________________________ 二、承包工程范围和方式 （一）工程承包范围 屋顶分布式光伏电站项目的设计、采购、建筑安装工程施工、建筑物屋顶防水、加固及更换（若需要）、系统检测、调试、试运行、电网并网验收直至验收交付运行、竣工图编制、技术服务售后、以及在质保期内的消缺等全过程工作，在满足合同其他责任和义务的同时使本项目符合本合同规定的相关达标验收要求；工程实施过程中承包方应提供设备的试验、运行、维护手册。本工程为交钥匙工程，承包方所负责内容需涵盖工程招标范围内的设计供货施工和验收。包括但不限于： 1 设计：编制整个工程项目的设计计算书、图纸和说明；在已有建筑物或构筑物上搭建光伏支架的；需提供建筑物承重荷载报告的，发包方保证协调配合提供；项目的设计与主要设备、材料的选型要求满足项目25年有效寿命；项目现场电网接入所需建设的开关站及线路，需严格执行项目所在地电网公司接入批复；相关设计接口协调、设计评审及现场设计代表服务等。 2设备材料采购：完成工程所需的全部设备及材料的采购、接车、卸货、仓储保管场内运输等。 3土建工程：包括但不限于： （1）电站管理区进场道路、电站光伏场区进场道路、配电室房屋建筑工程、室内外设备基础和电缆沟道、图纸要求区域内的地面及道路硬化、冲洗水池、污水收集池等附属工程。 （2）光伏方阵区内安装及施工：箱变基础工程、屋顶光伏组件及支架基础工程施工、汇流箱安装、变压器土建及安装、低压接入相关电气设备的安装、通讯箱及逆变器安装及基础工程、电缆桥架施工、电缆敷设；管理区及光伏区接地工程施工；标段范围内围栏。
光伏施工合同范本 光伏施工合同范本1 发包人(甲方)： 承包人(乙方)： 一、基本内容 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。 1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工) 2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。 二、工期 开工日期： 并网日期： 竣工日期： 三、合同价格和付款方式 合同价格 本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。 四、施工质量和质量检查 1、工程质量 (1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。 2、质量检查： 五、解决争议的办法 1 起诉讼。 (1)调解要求停止施工，且为双方接受。 (2)、法院要求停止施工。 六、违约 1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任： (1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。 (2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。 七、合同的生效及终止 1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。 2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。 八、合同份数 本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 光伏施工合同范本2 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_黑龙江绅港能源太
电气设备采购合同范本 电气设备采购合同范本 【篇一：电气部分采购合同范本】 分布式光伏发电工程开关柜米购合同 需方（甲方）： 供方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定、甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就甲方向乙方采购光伏电站项目高低压开关柜（变压器、箱变、汇流箱、svg、二次设备）事宜达成一致意见，订立本合同。 1.工程概况 1.工程名称： 12工程地点： 1.合同标的
2.1合同设备 （1）供货范围包括xxx47mwp分布式光伏发电项目所用的高低压开关柜，具体详见技术规范约定的供货范围、规格、参数和数量。 设备的技术规范、技术经济指标和性能保证指标以甲方提供的技术规范和合同为准。除明确排除在外，在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在供货清单中并未列入而且确实是乙方工作范围中应该有的，并且是满足合同要求所必须的，均应由乙方负责补上，发生费用由乙方承担，且不调整合同总价。 （2）乙方应在合同及技术规范的要求对合同设备提供质量保证。
（3）乙方应在合同设备整个设计使用寿命内（> 25年），按照业主方的要求以最优惠价格提供合同设备正常运行所需的备品备件。届 时，业主方与乙方将就此签署采购供货合同。 2.2技术文件 乙方应根据合同及技术协议的规定向甲方及设计院提供技术文件 2.3服务 （1 ）乙方负责合同设备运输。并按甲方要求的交货进度交付货物。 （2 ）乙方应派遣数量足够的、有经验的、健康的和称职的并且具有相关技术专业工作经验的技术人员到甲方项目地提供技术服务，并在甲方项目地及乙方工厂提供技术培训。 （3）乙方应对在其指导、监督下的合同设备安装、调试、验收试验和试运行的质量负责，使其符合技术要求和有关标准的要求。 （4）乙方负责对甲方及业主方派遣的技术人员培训（含现场在岗培训）。接受培训人员的人数，培训的内容及培训期间的待遇条件见合同相关条款。 （5）在本合同有效期内，乙方有义务向甲方及业主方免费提供与本合同设备有关的最新运行经验，以及技术和安全方面的改进资料。 （6）在供方工厂的检验和监造 1、需方有权派遣其检验人员到供方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验和监造。需方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知供方。 2、如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求，需方可以拒收，供方应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求，需方不承担上述的费用。
光伏发电系统工程 合同书 合同编号：lyyr2016
甲方（买方）： 乙方（卖方）：洛阳亚日实业集团有限公司 根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方购买乙方产品事宜达成以下条款： 一、第一条采购标的 三、付款方式： 1.本合同签订后天内以现金或转账方式支付，首付元人民币；系统安装完成后，经甲乙双方验 收合格当天内甲方向乙方支付尾款元人民币。 2.甲方应全力协助乙方完成并网手续。 3.本合同项下的所有货物自甲方付清所有款项后，所有权转移至甲方。 四、交货期： 1.暂定天，计划自 2016 年月日开始，至 2016 年月日完成系统安装调试。实 际工期自双方确认具备实施条件的次日起计。设备材料备货采购工期天，设备材料安装调试工期 天。因不可抗拒因素、现场实施条件欠缺或者甲方因素影响工期的，工期顺延。 2.乙方一次性供货安装，调试完毕即视为完成交货。 3.甲方应负责清理或者解决现场及周边障碍、阻碍等，确保现场及周边满足设备材料进出、上落、安装及 基础施工的条件。 五、交货地点、费用承担及所有权转移：乙方将货物交由承运人运送指甲方指定地点，乙方将货物交由甲方或甲 方指定的承运人后，货物毁损、灭失的风险由甲方承担；货物运费由乙方承担。 六、乙方应做好适合物流运输的产品包装，并随货附《货物清单》详细注明产品规格及数量，甲方根据货物清单 内容验收货物。 七、甲方自收到货物起7日内可对产品的规格、数量等产品信息提出异议，乙方必须在3日内答复并提出解决方 案，否则甲方有权退货。
八、质量保证： 1.按照双方确认的设计方案供货安装，达到国家、企业质量标准。 2.设备材料到货后安装前，甲方可对设备材料进行检查；安装调试完毕后，甲方应当天在验收单签字确认， 否则视为验收合格。 3.组件：使用组件，一切组件质量问题，按 标准进行质保。光伏组件提供年产品质量保证，不可抗拒力除外，如自然灾害、战争，人为破坏 等。 4.乙方对光伏发电系统整体保修年，逆变器质保期按照厂家质保书标准执行。质量保修期内，因系 统本身质量原因影响使用的，经乙方确认后，乙方免费保修；如因不可抗力、意外因素、人为损坏、使 用不当或管理不善造成的损坏，甲方承担工本费。质量保修期满后，乙方提供光伏发电系统终身维护保 养有偿服务。 5.乙方承诺甲方所购买的产品质量和清单一致，有微小差异属于正常。 6.乙方提供的所有产品必须符合国家有关部门的质量要求，确出现质量问题乙方须对产生质量问题的产品 换货。 7.甲方应按光伏发电系统运维操作的要求，对系统进行日常运营维护及定期保养，以保持光伏系统优良性 能及延长寿命期。 九、违约责任： 1.任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金人民币元，该违 约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失。 2.在合同履行期间，乙方延期交付（除及双方协商同意免除及不可抗拒力引起的除外），每延期日 按元承担违约责任。 3.在合同履行期间，甲方延期付款（除及双方协商同意免除及不可抗拒力引起的除外），每延期日 按元承担违约责任。 十、甲方主要权利义务 1.负责项目报建报验，及时审核及确认安装方案、图纸及有关必须事项；按照合同约定付款。接到乙方提 交实施图纸后，甲方应在天内予以审核确认。 2.免费提供施工安装所需水电、材料存放地、现有垂直运输条件；负责照管及协调现场有关事宜，确保现 场具备良好的可连续施工安装的条件；如现场或周边有影响人员进出、设备材料运输施工安装的，甲方 应予以及时解决；为乙方安装应调试提供便利条件。 3.有权对乙方安装施工质量、进度、安全等进行检查监督，及时验收确认。