工程施工劳务分包合同
合同编号：
工程名称：
工程地点：
劳务工程发包人（甲方）：贵
劳务工程分包人（乙方）：
合同订立地点：
合同订立时间：
工程施工劳务分包合同
甲方：贵州中鑫铭源建筑劳务工程有限公司
法人或授权委托人：
身份证号码：
乙方：贵州筑大建设工程股份有限公司
法人或授权委托人：
身份证号码：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商达成一致，就贵州省凯里市和馨家园棚改项目工程劳务分包事项达成以下合同条款，供双方遵照执行。
第一条、本合同有效组成文件作为本合同附件：
包括以下内容：
1、《本项目工程平面布置图》（设计单位、业主、总包商加印）
2、《本项目施工设计图》（设计单位、业主、总包商加印）
3、施工建设期间本合同项目业主、本项目设计单位、施工总包商、监理单位等确认的其它关于本项目的文件资料等。
第二条、劳务分包内容
工程名称：贵州省凯里市和馨家园棚改项目；
工程地点：凯里市凯运大道北侧，原凯里市化冶总厂；
劳务分包范围及其它施工内容：劳务分包（土建部分）及本合同
第十八条所列工程；
建筑面积及结构形式：框架结构、施工建筑面积50000m2。
第三条、工期
开工日期：年月日(暂定2015年6月中旬)
完工日期：年月日
总日历工作天数为：天
第四条、分包方式：
分包工程的劳务人工费、包工程周转材料、辅助材料及耗材、机械设备和辅助设备、提供土建工程所需的所有机械设备及施工机具等并按单价包干分包方式执行。
第五条、分包范围及工作内容：
(一)乙方分包范围：
按照设计施工图所示内容及图纸会议纪要和设计变更要求施工，工程包括的：基础破桩头起完成以上的主体工程、屋面工程、楼地面工程、内外墙面抹灰工程的全部土建部分工程范围内的工程(注明：给水排水、强电弱电、消防、防雷接地、防水、内外保温、门窗、烟道、栏杆、二次装饰、内外墙漆等工程施工不在分包范围内)以及安全文明施工的措施、设施、安全用品与安全防护搭设及材料、建筑物外的散水按图施工、内外脚手架与操作平台搭设及材料、施工用的水池及施工二次供水设施设备，除了注明不在分包范围内其它图纸所示
范围全部内容由乙方负责。
(二)乙方分包范围内的工作内容：
根据设计施工图、图纸会审纪要及变更单、工程洽商等的全部土建工程内容，按工程施工质量验收规范、规程中的有关说明、解释、操作方法等要求施工，按国家现行质量验收标准验收，工程质量达到合格标准。具体主要工程内容及要如下：
1、钢筋制作安装：破桩头以上钢筋进场的下车(二次转运另外计算)、堆码整齐、安装、绑扎、焊接(含平焊、竖焊、对焊)，(围丝机及丝接头由甲方提供)，配合甲方预留预埋铁件(设备安装、楼梯栏杆、阳台栏杆、水电消防等)砌体拉结筋等的预留、设置与植筋。乙方负责成品及半成品的清理、分类、堆码，盘圆调直以及钢筋工程中所需的扎丝、焊条、焊剂、优质塑料定位件、花岗石垫块等消耗性材料，并负责废钢筋等的收捡及堆码。
2、模板工程：所有进场模板材料下车(二次转运另外计算)堆码整齐，模板质量要天棚平整、无翘曲、无鼓包、四角方正、无天棚掉渣等质量缺陷，并负责质量缺陷的修补打磨。乙方配合甲方预留水电、消防、烟道、施工放线等的模板孔洞成型和放详细轴线；乙方在工程施工中全部采用木模并负责模板的垫块、内支撑制作，模板固定。乙方负责刷脱模剂以及模板制作、安装和外架搭设过程中所需的钉子、PVC管、铁丝、对拉片(对拉螺杆、栓)、跳板等消耗材料。
3、混凝土：甲方负责提供乙方施工所需的商品混凝土及泵，乙方负责基础底板及地梁以上到主体墙柱梁板、楼地面、屋面、构造柱、
过梁圈梁、女儿墙压顶，混凝土的找平、楼面清洁产、养护和下雨所要覆盖的材料，墙柱脚根凿毛、剔打；负责模板拆除后地面清理工作。
4、砌筑与装饰工程：
(1)、工程承包项目所用辅助材料(钉子、广线、放线用钢尺、吊外墙用钢丝等)、自备施工用水池，负责楼层室内分轴线、甲方负责弹500mm或1000mm标高控制线，乙方协助分户验收的标识、标线、标记等符号的全部土建泥作工作。
(2)、负责地粱及以上砌体工程和构造柱和圈梁压顶(支模、钢筋安装、砼浇筑)的施工，门窗过粱的施工，砌体拉结筋、过梁、构造柱等钢筋的预留和设置以及植筋。钢筋制作由甲方负责。
(3)、负责室内外墙面抹灰工程施工，负责按设计图要求对楼地面的各层做法施工(防水层除外)，按设计图纸要求做室外散水的各层做法施工。
(4)、砌筑抹灰阶段的外加剂(石灰精、岩砂精)由甲方提供。甲方负责提供墙面施工所需的钢丝挂网及墙钉材料，乙方负责安装。
第六条、甲、乙双方权利与义务
1、甲方责任
(1)、甲方负责为乙方进场施工创造条件；
(2)、及时组织图纸会审和技术交底，答复乙方提出的书面合理请求，统一施工过程中的全部计量、签证、签认资料及相关文件模版格式；
(3)、对乙方全面履行合同进行监督管理，对工程质量进度安全等进行控制监督、检查、评定，定期对其合同项目质量进行验收评定；
(4)、负责总体施工组织设计、施工方案的审定，施工技术指导；
(5)、对验收合格的工程依据合同单价及时进行验工核量计价，拨付工程款和办理竣工结算。
(6)、负责与业主、监理、设计单位、地方各级政府等的业务联系和协调工作；
(7)、负责组织工程竣工验收和交付。
2、乙方责任
(1)、乙方必须严格执行国家、行业的有关规范标准，自觉接受各级单位质量、安全检查人员的监督，特种作业人员必须持证上岗。
(2)、乙方负责“四口、五临边”安全防护搭设、维护、保养、经常性检查，在外架施工中必须选择具有相应资质的专业队伍搭设外挑脚手架及防护架；安全防护与工程同步，楼层边水平防护与垂直防护封闭；内设竹跳板防护，安全网外封闭；钢管保持颜色鲜艳，黑、黄油漆明显、楼层标志线明显、整洁、安全网长期保持无破损、遮蔽严密、牢固、无灰尘。
(3)、乙方对进场材料的堆码整齐，标志、标识明显。
(4)、乙方负责承包工程范围内的场地清洁，对所使用的临设用房、厨房、厕所等地保持清洁卫生。
(5)、乙方提供给本工程所需周转材料、机械及辅助设备的要求：乙方须配备满足周转所需的模板，(模板必须符合施工技术要求）发
现不能保证工程质量时必须更换新料及辅料和脚手架料；提供的施工机具、提升设备及辅助设备能正常使用，性能良好。
第七条、施工使用的机具和设备要求：
1、甲方只负责二级配电箱，二级配电箱以后的电缆、电源线(灯具、安全照明、夜间施工照明、塔机照明等)和其它三级配电箱配置与电缆以及分配电箱配置与电缆由乙方自行负责；甲方只负责提供施工用水总表，总表后所有施工设备，主水管由甲方接至建筑物边10米范围内预留接口、接至各楼层和其他临设施施工用水点的管件、管材、加压设备由甲方提供，乙方负责安装。
2、乙方提供大、小型机械及辅助设备
(1)塔机、施工电梯：由乙方负责提供符合工程需要的塔机、施工电梯，并负责塔机安装、验收、拆除进出场所涉及的一切费用（因甲方原因致使工程停工10天以上时，由甲方负责塔机的进出场费用和停工期间的租赁费用），移动安装塔机、施工电梯费用由甲方负责。
(2)乙方负责所有机械所需的三级配电箱、进出场费以及设备基础施工的人工费。塔机和施工电梯基础由甲方负责，另外计算。
(3)乙方自备小型工(机)具：木工制作工具、泥作工具、电锤、潜水泵(含水管)、振动棒(器)、钢筋木搬子、夹具、加班临时用的灯具(含塔吊照明)和电线及其它施工用小型工(机)具。
第八条、工期顺延的约定：
1．对关键线路上工期连续影响5天以上的设计变更及不可抗力，
经甲方签证，工期可以顺延；
2．基础开挖时如遇阴河、溶洞等地质情况影响关键路上的施工时，经四方(监理、建设单位、甲方、乙方)签证后工期可延长；
3、因建设单位指定分包方原因使乙方在关键线路上产生的工期延误，经甲方签证后，工期顺延；
4、建设单位手续不完善，造成工程关键线路工期延误时，经甲方签证后工期顺延。
5、由于资料或资金影响引起的关健线路停工时间连续超过10天的，其超过部份（即从第11天起至甲方要求停工止）补贴乙方相关人员工资及生活费和机械设备的台班费（所发生的数量必须报甲方核实）；甲方要求停工后，双方另行协商相关补偿等事宜。
6、暂停施工：甲方在人为确有必要时，可指令乙方暂停施工，停工时间原则上不超过3天，乙方应妥善保护已完项目成品。
7、本工程的实际完工时间将视为通过合格验收的日期为准。
第九条履约保证金
（1）保证金交付方式：本合同履约保证金以现金或支票方式交付，履约保证金金额为人民币伍拾万元整（￥500000.00），乙方在签订合同2个工作日内交付履约保证金金额为人民币贰拾万元（￥100000.00）；在进场一星期内补交人民币叁拾万元（￥400000.00）；
（2）履约保证金返还方式：甲方按80%月进度支付乙方施工价款
过程中当乙方施工扣留应付工程价款超过50万元时，甲方应无条件一次性无息返还乙方履约保证金伍拾万元整（￥500000.00），逾期不返，每月按2%计算保证金延期支付资金占用费；如果进场15个日历天内因各种原因无法正常施工，甲方无条件应支付乙方进场人员所有的工资和机械设备台班费，并同时计算保证的资金占用费。
第十条、承包价格、付款方式、结算方法：
1、按建筑面积包干(固定)劳务施工单价：以单栋楼房结构层数为准，7层以上的高层按430元/㎡进行计价，7层以下的按420/㎡进行计价；按月进度80%支付劳务工程价款(此单价不包含税金)。注：此单价不含基础，正负零以下另行协商定价。
2、付款方式：乙方每月在25日前准时申报工程量进度，在次月的15目前甲方应支付乙方上月进度款的80％。基础施工单价另行补充书面协议约定，余款待工程完工验收合格后1个月内扣除保修金一次性全部付清(如超出3个月未付，按每月2％计算资金占用费)(保修金2％，根据国家保修规范进行返还，暂定一年)。
3、甲方每月25号审核乙方给甲方用的零星点工，工资甲、乙双方共同协商。次月15号支付，增加工程量和工程款同步支付。
4、该工程总量建筑面积50000m2。
5、如因下雨造成停工三天以上，工期可以相应顺延；若因甲方原因材料、资金供应不上的，造成停工三天以上，负责乙方所造成的一切经济损失。
6、乙方不承担任何税金，但应向甲方提供足额、有交效的人工工资表，否则个人所得税由乙方缴纳。
第十一条、工程质量与验收标准
按照审核的设计施工图纸、图说、图纸会审纪要及设计变更单、工程等，依据国家现行施工规范施工和质量验收统一标准验收，工程质量达到合格要求。
第十二条、施工安全责任
1、本项目乙方对所有分包范围内的工程机械，工人安全负全责，包括所有事故的经济赔偿。发生安全责任事故，经相关部门鉴定构成轻伤的，处以罚款5000元/人/次；构成重伤的，处以罚款20000元/人/次；发生伤亡的，处以罚款50000元/人/次。
2、乙方施工人员及车辆在施工现场以外发生的一切安全事故，由乙方负责承担经济责任。
第十三条、工期与奖惩
1、开工时间：具体开工时间以甲方下达的开工通知为准，工期天。
2、如乙方原因致使工期延误工期不顺延。
3、工程因甲方原因停工致使工期延长后，重新开工后如发生劳务工资上涨，甲方应该按市场价补助上涨之后的工资。
第十四条、甲乙双方责任
1、甲方责任
（l）甲方提供施工蓝图壹套（设计、业主印章完整的）、复印图纸三套、建筑所用的土建材料(注明：砂、水泥、石子、钢筋等)负责水电工程、消防工程、防水工程、保温工程、弱电强电工程、门窗工程、栏杆工程、烟道安装、防雷接地、油漆、内外墙漆施工、钢架调桩与材料和二次装修工程；
（2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的监督、管理、协调；
（3）负责审批乙方所报的工程进度计划，审核乙方完成的工程量，拨付工程劳务款；
（4）负责与设计、监理、地勘等单位及职能部门进行工作联系，负责技术资料填写、整理，组织对乙方工程验收；
（5）负责缴纳办理施工许可证时的各种规费等；
（6）甲方向乙方提供住宿区和生活用水电源接口，水电接口距离住宿区及施工区域在50米以内；
（7）甲方所购买材料产生的废旧品处理权归甲方所有；
（8）现场的安全标牌，宣传标语等；
（9）工程完工后甲方应积极组织验收，且不能超过1个月，如1个月后没有验收甲方应按合同支付乙方95％工程款。
2、乙方责任
（l）提供有效的建筑和劳务的特种人员证书、技术工人证书；塔机吊装乙方必须指派持有效岗位证件的指挥工进行指挥塔机作业；每月人员变更向甲方上报实际人员名单；
（2）提供机械设备、施工周转辅助材料、工程辅助材料、耗材、安全设施设备(二级配电箱以后的三级电箱、电线、配置，安全网、安全帽、安全带、安全标志)等材料和合格证及检验报告；提供塔吊、施工电梯机械设备、安装报检，提供机械设备安装、拆除等方案；（3）派遣具有丰富经验的管理人员和技术人员组织施工，确保工程质量和施工安全；
（4）向工人提供合格的劳保、防护等用品。
第十五条、违约责任认定与处理：本合同执行过程中凡是甲乙双方违背本合同约定中的涉及己方的，则认定为违约，如产生违约现象，双方应平等协商解决，不能协商解决的可诉诸合同签订地或者本合同工程项目所在地仲裁机构或法庭仲裁，违约一经认定，违约应向守约方支付赔偿相关损失并加罚认定损失金额的2倍进行赔偿。
第十六条、如因甲方原因造成待料，一切损失由甲方负责一切费用。
第十七条、本合同未尽事宜，双方协商补充书面条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。工期要求按本合同施工总包商中冶三局集团与本项目业主（凯里市人民政府指定的相关机构）签署的总合同
执行。
第十八条、本合同施工图纸所示范围内的补充场平工程、基坑开挖工程、孔桩工程、由乙方施工，施工价格按本合同总包方与凯里市政府的《投资合作协议》计价原则核定工程造价，并下浮7%；本项目工程绿化部分到时乙方签约施工。
第十九条、本合同一式陆份，甲、乙方双方各执叁份备查。双方签字盖章后生效，乙方完成本合同约定工作内容，并竣工验收合格交付使用，结清账务，甲方付清全部款项后本合同失效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法人或委托人（签字）：法人或委托人（签字）：
开户银行：开户银行：
账号：账号：