工程退场清算协议书
发包人：厦门美洲健身会所（简称甲方）
承包人：泉州市宽北装饰设计有限公司（简称乙方）
甲方与乙方签订的厦门美洲健身会所建筑装饰装修合同（工程地点：厦门市君尚广场）乙方工期严重滞后且无法履约，故甲乙双方在2016年11月7日达成共识，即日起乙方停工退场，办理退场清算手续，就此甲乙双方达成如下退场协议：
一、工程项目
1.工程名称：厦门美洲健身会所
2.工程地点：厦门市君尚广场
二、相关事项
1.退场时间：2016年11月8日。
2.乙方要在规定的退场时间内完成退场，不得干扰甲方安排接手的施工单位进场。
3.乙方安排专人为代表和甲方监理共同核定已完成工程量和进场未安装的材料数量，并在核定工程量清单上签字。2016年11月8日完成核定签字，未确认的工程量按零计算。
4.甲乙双方在2016年11月8日当天核定已完成工程量和进场材料的工程总价，双方签字确定。甲方已付的工程款有人民币肆拾万元整扣除核定已完成的工程款项，余下的款项乙方要在三日内退回甲方。
5.乙方应负责处理好本工程发生的材料款和工人工资支付。乙方如因以上原因干扰甲方的工程进展造成的所有损失由乙方负责，甲方可以继续追偿。
6.本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字后即生效，甲、乙双方即刻按协议办理退场清算手续。同时甲乙双方签订的装修合同也同步终止。
甲方（签章）：乙方（签章）：
年月日年月日
班组退场协议 甲方：有限公司 地址： 乙方：身份证号：电话： 户籍地址： 现沪地址： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商，自愿达成以下协议：一、退场原因： 项目工程因乙方施工技术存在问题，缺乏施工经验，质量无法达到业主方的标准要求，经多次提出整改无效，导致乙方中途自行退场，现造成已施工部位质量未达标事实存在。经双方协商一致，双方同意对20 年月日签订的“”《工程清包合同》中乙方实际施工量进行核算后，乙方同意终止该《工程清包合同》。 二、工程价款核实：
1、根据双方认可上表列明，甲方支付乙方截止于2017年月日止双方核实完成所有工程量价款为：0.00元（大写人民币：元整）； 2、乙方同意支付后续接手施工人员部份整修人工费补贴：0.00元（大写人民币：元整）； 3、甲方2017年月日前已支付乙方工程量价款为人民币：0.00元（大写人币：元整）实际支付日为：2017年月日转账； 4、实际乙方2017年月日止可收工程量余款为：.00 元（大写人民币：元整）。自协议签订日起，甲方天内付清。 三、其他条款：
1、本协议自签订并付清乙方上述工程量余款后，甲乙双方20 年月日签订的《工程清包合同》自行终止解除，乙方在本项目的所有债权债务（包含工人工资及其它应付费用）均由乙方自行承担，与甲方无关。乙方并承诺不得以任何理由向甲方提出经济要求或阻碍甲方正常施工。若因乙方的原因或乙方所雇请的工人、供货商等待外来人员妨碍甲方施工的，因此导致甲方产生的损失由乙方承担（包括由此产生的一切直接、间接损失）。 2、若办理完该《退场协议》以后双方发生争议，双方协商解决，协商不成，可向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。 3、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。该协议经双方签字后均具备同等法律效力。 甲方：乙方： 法人代表（委托代理人）：签约人（委托代理人）： 日期：2017年11月日日期：2017年月日
编号：_______________完工清算协议书甲方: 乙方: 根据甲乙双方签订的《 乙方已完成了施工合同中约定的所有施工任务， 达成一致，特签订本协议。》（合同编号：）（以下简称“施工合同”），经双方友好协商，就施工合同的结算与支付事宜 1. 完工工程量进行核算，累计结算为 减金额为 价款总额为根据施工合同，双方对最终元，设备材料款累计扣元，并综合考虑了施工过程中各种影响因素，一致确认乙方最终完工工程结算 元（大写：人民币）。 2.乙方为完成该合同工程所投入的人工、材料、机械以及租赁费用、措施费用和乙方的管理费、利润、税金及合同约定乙方应承担的费用均已计入上述第本工程盈亏由乙方自行负责，1条最终完工工程结算价款总额之内。 与且今后出现任何与乙方相关联的经济纠纷或者法律诉讼等事宜，对审计结果无条件接受），付款到审计结果的%剩余％乍为质量保证金。 5.乙方应得总工程款 甲方已支付乙方工程款元（大写：人民币 元（大写：人民币）依据计算支付月报汇总表。 ）O 甲方未支付乙方（大写:
6.属乙方发生的各种欠款，如人工工资、材料款、设备购置及租赁费等，乙方必须迅速负责偿还,并向甲方提供清偿承诺，若有责任乙方全力承担，甲方不负任何连带责任。 7.发包人未支付甲方的工程款和扣留的质保金，乙方应积极协助甲方向发包人办理回收工作。 待甲方收到发包人支付的工程款和质保金后，按照甲方的程序（在发包人与甲方办理最终结算、审计完毕后，付款到总结算的%剩余％乍为质量保证金，待质保期满发包人向甲方支付质保金后且乙方将因本工程产生的债务清理完毕后），无息支付给乙方。 8.若发包人对甲方办理最终支付时扣除施工过程中由乙方原因造成的罚款，此罚款应由乙方承担，并在甲方对乙方办理支付时扣除。 9.乙方应向甲方提供符合要求的增值税发票，否则甲方将追究乙方法律责任。日期：年月日法人代表或授权委托人：日期：年月日乙方（公章）：
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程款结算还款协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
____________公司(以下简称甲方) ____________公司(以 下简称乙方) 住所：________________________ 住所：________________________ 法定代表人：____________ 法定代表人：____________ 鉴于： ________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。该项目已于________年 ________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于 ________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了 《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款 ________________________万元整，尚未支付的建设工程款 ________________________万元整。 双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付 ________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。 基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下： 第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计 ________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款 ________________________万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
编号： 退场协议书 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）乙方已于年月日完成了合同约定的施工任务，并提交了该工程的竣工资料，双方签订了《完工结算协议》，乙方已办理完退场手续，已向甲方财务部提供全额增值税专用发票，现签订此退场协议书。（详见附后《退场手续清单》） 1、乙方已完成了本合同的相关工程。按照甲方要求填报《退场手续清单》报甲方相关部门签字。 2、乙方对外债权与债务（对民工工资、设备租赁费、第三方纠纷等），由乙方自行处理结清，否则，因此引起的纠纷及一切后果均由乙方承担。 3、为确保乙方的对外债务能完全结清，避免由此引起的纠纷，甲方在乙方的合同价款中预留部分款项元，（甲方领导视情况而定），该费用在确定乙方的对外债务已经完全结清后，一次性支付给乙方。 4、如果乙方所施工的工程部位出现质量缺陷，甲方将通知乙方进行维修或返工处理。乙方若由于其它原因无法进行维修或返工，则甲方代乙方进行维修或返工，所需费用全部从乙方质量保证金中扣留。 5、本协议自签订之日3日内，乙方立即退出施工场地，不得以任何理由向甲方要求其它费用或阻扰甲方的工程施工，否则由此引起的一切后果由乙方承担。 6、如果本项目最终竣工审计核减乙方所完成工程数量，甲方将在审计风险保留金中扣除，又如审计核减金额超出审计风险保留金总额，甲方将在支付乙方质量保证金时扣减剩余部分的合同价款。
7、乙方从签订本协议书之日起，若再提出与本工程有关的一切索赔、诉讼、赔偿、经济纠纷等均与甲方无任何关系，甲方概不负责。 8、本次协议约定的内容与前期合同或约定中有冲突时，以本协议为准，本协议未明确事项以原合同条款为准。 本合同一式三份，其中甲方执二份，乙方执一份，经双方签字盖章后生效。 甲方：（公章）乙方：（公章） 法定代表人：法定代表人： （或委托代理人）签字：（或委托代理人）签字： 年月日年月日
完工清算协议书 甲方： 乙方： 根据甲乙双方签订的《》（合同编号：）（以下简称“施工合同”），乙方已完成了施工合同中约定的所有施工任务，经双方友好协商，就施工合同的结算与支付事宜达成一致，特签订本协议。 1.根据施工合同，双方对最终完工工程量进行核算，累计结算为2283778.66元，设备材料款累计扣减金额为592450.55元，并综合考虑了施工过程中各种影响因素，一致确认乙方最终完工工程结算价款总额为1691328.11元（大写：人民币壹佰陆拾玖万壹仟叁佰贰拾捌元壹角壹分）。 2. 乙方为完成该合同工程所投入的人工、材料、机械以及租赁费用、措施费用和乙方的管理费、利润、税金及合同约定乙方应承担的费用均已计入上述第1条最终完工工程结算价款总额之内。本工程盈亏由乙方自行负责，且今后出现任何与乙方相关联的经济纠纷或者法律诉讼等事宜，与甲方无关，乙方对此无异议。若乙方造成甲方损失或甲方承担法律责任，乙方应全额支付甲方损失及甲方承担的法律责任。 3.根据分包合同协议书（合同编号：G/WYGG-GF-05），扣除乙方保险费用7893.13元，计算基数为合同金额1973282元。（保险费用按乙方合同金额4‰扣除）。
4.扣留乙方30%工程进度款507398.43
元，在发包人与甲方办理最终结算、审计完毕后（乙方对审计结果无条件接受），付款到审计结果的95%，剩余5%作为质量保证金。 5.乙方应得总工程款117603 6.55元（大写：人民币壹佰壹拾柒万陆仟零叁拾陆元伍角伍分）依据计算支付月报汇总表。甲方已支付乙方工程款873840.37元（大写：人民币捌拾柒万叁仟捌佰肆拾元叁角柒分）。甲方未支付乙方302196.18（大写：人民币叁拾万贰仟壹佰玖拾陆元壹角捌分）。 6.属乙方发生的各种欠款，如人工工资、材料款、设备购置及租赁费等，乙方必须迅速负责偿还，并向甲方提供清偿承诺，若有责任乙方全力承担，甲方不负任何连带责任。 7. 发包人未支付甲方的工程款和扣留的质保金，乙方应积极协助甲方向发包人办理回收工作。待甲方收到发包人支付的工程款和质保金后，按照甲方的程序（在发包人与甲方办理最终结算、审计完毕后，付款到总结算的95%，剩余5%作为质量保证金，待质保期满发包人向甲方支付质保金后且乙方将因本工程产生的债务清理完毕后），无息支付给乙方。 8.若发包人对甲方办理最终支付时扣除施工过程中由乙方原因造成的罚款，此罚款应由乙方承担，并在甲方对乙方办理支付时扣除。 9.乙方应向甲方提供符合要求的增值税发票，否则甲方将追究乙方法律责任。
（工程结算）协议书 甲方： 乙方： 丙方： 鉴于： 现甲乙丙三方对乙方已完成的工程量及善后事宜，经**县人民政府及相关部门领导会议协调，达成协议如下： 一、甲乙双方同意解除20年12月28日签订的两份《工程劳务施工合同》（合同编号为：）。 二、甲乙双方同意就已确认完成的项目工程及现场设施，按下列方式处理解决： 1、甲方确认乙方已完成隧道工程元、路基工程元、主便道工程元、炸药库和路基挡墙打包元、大临打包元，及乙方先前支付甲方履约保证金元，合计元；扣除乙方向甲方借支及材料代付款元、项目部供应材料款元，甲方还应支付乙方元。 2、甲方确认乙方施工现场库存材料元、机械设备租赁费及其他零星费用元，由甲方支付乙方。 3、按照20年5月21日经双方确认遗留未解决的路基部分问题、炸药库建设、二号弃土场位置变更及**隧道出渣成本增加问题（详见附件一），甲乙双方现协商一致，由甲方支付乙方27万元予以解决。 4、甲乙双方（**岭、**隧道路基）进场机械设备总计22项（详见附件二）归乙方所有，并由乙方自行处理负责调走。 5、经甲乙双方协商确认的机械设备26项（详见附件三）归甲方所有，由甲方按照折旧标准补偿乙方元。 6、甲乙双方施工队伍（**岭、**隧道路基）临时设施18项（详见附件四）归甲方所有，由甲方补偿乙方40万元。 综上，甲方应支付乙方工程款人民币共计（小写：）元整，该金额包含乙方应支付的农民工工资及退场费。
三、甲方支付乙方上述工程款元按下列方式支付： 1、于20年11月7日前支付包含农民工工资及退场费共计万元；乙方收到上述款项后人员退场，并撤走上述约定归乙方所有的机器设备。 2、20年12月15日前支付元。 3、20年1月15日前支付余款元。 上述款项不留存保证金，由甲方100%支付，乙方无需向甲方提供任何发票。 四、甲方未按上述约定支付工程款视为违约，一期未按时支付，视为所有款项到期，乙方有权向甲方主张支付剩余全部未支付的工程款；甲方另按拖欠的工程款每日万分之五的标准向乙方支付违约金。 五、丙方对甲方上述债务及违约金承担连带保证责任。 六、甲乙双方对部分工程款项元尚存在争议（详见附件五），该争议由甲乙双方另行协商解决；协商不成，乙方可另行向人民法院提起诉讼。 七、本协议签订后，乙方不承担先前施工工程的质量问题，视为甲方对乙方先前施工工程已验收合格。 八、合同附件一至五作为本协议组成部分，甲乙丙各方之前就本次工程施工事宜所形成的包括但不限于：协议、附件、会议纪要等如与本协议内容不符，以本协议内容为准。 十、本协议一式四份，由甲乙丙三方各持一份，**县人民政府留存一份，具有同等法律效力。如一方不履行本协议内容发生争议的，提交原告所在地人民法院管辖。本合同经双方签章审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。 甲方： 法定代表人： 时间： 乙方： 法定代表人： 时间： 丙方： 法定代表人：
编号： _______________ 工程退场清算协议 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日
甲方: 乙方: 现乙方在甲方管段所承担施工的所有工程任务已全部完工，甲乙双方根据所签订的《劳务合同》均已完全、认真的履行了各自的权利和义务。经甲、乙双方友好协商，就乙方所完成的 工作内容、数量、单价、价款、机械、材料消耗数量、甲乙双方往来帐款及其它项目进行清算并 达成如下协议： 、工程劳务价款: 1、工程数量：经甲乙双方共同现场实地核验签收，乙方完成工程数量及工程项目以现场核验数据为准，零星项目由甲方主管及各部门确认为准，数量计算准确无误。 2、工程单价：工程单价以合同单价为准，新增项目单价由甲方核算确定。 3、工程价款： 1）、截止日止，乙方在甲方所属标段内完成的工程劳务价款共计Y 元（清算单、现场记录见后附件），经甲乙双方认真核对，工程（劳务）价款计算正确无误。 2）、支付给乙方中期计量款为：￥元。经乙方与甲方财务部门核对，中期支付款额正确 无误。 3）、累计材料扣款：￥元。经乙方与甲方物设部门核对，材料扣款正确无误。 4）、累计其它扣款：￥元。经甲乙双方认真核对，其他扣款正确无误。 5）、累计扣除工程质保金：￥元。甲方双方均同意按此金额扣款，并与在甲方工程交工 验收扣除保修费用后内无息退还。 6）、预留工程款：￥元。待乙方处理完与工程相关债务后，无息退还。 7）:本次清算甲方还应支付乙方工程款为：Y 元。尚欠工程款Y 元。 二、双方的债权债务： 1、乙方对外债权及债务（对工人工资、设备租赁费、在外购物赊帐等）则，由此引 ，乙方自行处理结清，否 起的纠纷及一切后果由乙方承担。
班组退场协议 甲方： 有限公司 地址： 乙方： 身份证号： 电话： 户籍地址： 现沪地址： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商，自愿达成以下协议： 一、退场原因： 项目工程因乙方施工技术存在问题，缺乏施工经验，质量无法达到业主方的标准要求，经多次提出整改无效，导致乙方中途自行退场，现造成已施工部位质量未达标事实存在。经双方协商一致，双方同意对20 年 月 日签订的“ ”《工程清包合同》中乙方实际施工量进行核算后，乙方同意终止该《工程清包合同》。 二、工程价款核实： 施工内容 施工面积(m 2 ) 单价(元) 小计(元) 备 注 外墙其多彩漆 1750 0.00 乙方同意支付后续接手施工人员部份整修人工费补贴： 0.00元。 外墙水性涂料 1700 30600.00 合计 元整 0.00 1、根据双方认可上表列明，甲方支付乙方截止于2017年 月 日
止双方核实完成所有工程量价款为： 0.00元（大写人民币：元整）； 2、乙方同意支付后续接手施工人员部份整修人工费补贴： 0.00元（大写人民币：元整）； 3、甲方2017年月日前已支付乙方工程量价款为人民币：0.00元（大写人币：元整）实际支付日为：2017年月日转账； 4、实际乙方2017年月日止可收工程量余款为：.00 元（大写人民币：元整）。自协议签订日起，甲方天内付清。 三、其他条款： 1、本协议自签订并付清乙方上述工程量余款后，甲乙双方20 年月日签订的《工程清包合同》自行终止解除，乙方在本项目的所有债权债务（包含工人工资及其它应付费用）均由乙方自行承担，与甲方无关。乙方并承诺不得以任何理由向甲方提出经济要求或阻碍甲方正常施工。若因乙方的原因或乙方所雇请的工人、供货商等待外来人员妨碍甲方施工的，因此导致甲方产生的损失由乙方承担（包括由此产生的一切直接、间接损失）。 2、若办理完该《退场协议》以后双方发生争议，双方协商解决，协商不成，可向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。 3、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。该协议经双方签字后均具备同等法律效力。 甲方：乙方： 法人代表（委托代理人）：签约人（委托代理人）： 日期：2017年 11月日日期：2017年月日
结算协议书范本 篇一：结算协议书 大方县县城城市道路工程 建设费用结算协议 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定，按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定，遵照平等、自愿和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本协议。 一、项目概况： 本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设，分别为城区1、2、3、4、7号道路，暂定总合同价款约￥22000万元（大写：贰亿贰仟万元）人民币，其中征地拆迁费用约￥5000万元（大写：伍仟万元）人民币。道路全长约6500米，为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面，道路宽度及施工要求以设计施工图为准。 二、项目建设完成时间： 本工程项目于2020年12月31日前完成，在2020年1月31日前竣工验收。 三、工程价款决算原则： 本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量，价格折合80万/亩进行投资建设，其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额（2020版）》及现行贵州省有关调整文件，由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。工程竣工验收合格后，乙方在2个月内完善有关工程结算资料，在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后，按照审计报告确认数予以认可。 四、工程费用支付方式： 所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方，待工程完工后计入工程总造价。实际建设投资部分，甲方将根据审计结果
送县财政局予以支付。 五、其他 本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。 六、协议生效 本协议经双方签字盖章后生效。 协议订立时间：2020年月日 协议订立地点：贵州省毕节市大方县 甲方： (公章) 乙方： (公章) 法定代表人：法定代表人： 或委托代理人：或委托代理人: 地址：地址： 联系电话：联系电话： 年月日年月日 篇二：“一口价合同”的工程价款如何结算 一口价合同”的工程价款如何结算核心内容：“一口价合同”的工程价款如何结算？“一口价”合同的工程价款结算一般会涉及工程承包合同的有效性以及工程的施工质量和进度管理等因素，它是造价咨询工作中的难点，下面由法律快车小编为您解答“一口价合同”的工程价款如何结算。 “一口价”合同的工程价款结算时，承发包双方往往会对合同或合同约定的工程价款结算条款存在很大分歧，往往以有利于自己一方的观点来否认合同或合同约定的工程价款结算条款，使工程结算达不成一致。下面就从合同有效和无效两方面分别讨论“一口价”合同的工程价款结算。 1、工程承包合同有效，一方对价款结算方式提出异议 工程竣工后，承发包一方认为合同约定的价款结算方式不能反映工程实际造价，有违公平原则，寻求价款结算调解；或者双方产生较大分歧后对簿公堂，人民法院认定合同或合同价款结算条款有效。依据《最高人民法院关于审理工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“司法解释”)第22条规定，合同约定按固
工程结算合同协议书范 本通用版
工程结算协议 甲 方： _______________________ 乙 方： _______________________ 签订日期： ___ 年 ____ 月 _____ 日 甲方: 编号 号：
乙方: 甲乙双方因工程，以下简称本工程，于年月日签订，合同价款为人民币Y 元，承包范围包括等工程内容。施工过程中又 增加了等合同外工作内容。（可选项） 本工程已于于年月日竣工验收，经双方对账后，甲乙双方达成本工程 结算协议如下： 第一条：工程结算总造价确认 根据甲乙方双方共同确认的结算表，本工程最终结算总造价为人民币Y （其中合同价款为Y 元，合同外增加金额为Y 元）。具体明细详见“附件工程结算表”。本协议附件已经乙方审核确认，结算表中缺项、漏项、错项风险乙方承诺自行承担。结算表载明金额为双方确认的乙方完成所有工程量最终结算金额。 第二条：工程款支付确认 甲乙双方共同确认，本协议签订前甲方向乙方累计已支付的工程款为Y 元 第三条：工程结算尾款支付（可选项） 根据双方确认的工程结算总造价及累计付款金额，甲方尚需支付给乙方的工程结算尾款为 ￥元（尾款中不包括保修金）。乙方同意甲方在年月日前付清除保修金外的全部余款（即￥元）。乙方在每次收到甲方款项的同时应向甲方提供合法发票。 第四条：工程保修 本工程保修金为￥元，保修金在年保修期满后的日内结清。本工程保修期自本工程竣工验收合格之日（即年月日）起算，保修期满前乙方应 继续履行保修义务。因乙方未能履行保修义务导致甲方损失的, 乙方提出索甲方有权要求减少支付价款或向
赔。 第五条：争议管辖 双方同意，因结算产生的一切争议提交仲裁委员会仲裁。 第六条：本协议生效及其他 本协议在甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。 （以下无正文） 附件：工程结算表。 甲方：（盖章） 法定代表人/空权貿表空5 乙方：（盖章） 法定代表人/兰权弋袤i 本协议签订日期：年月曰
退场协议（范本） 甲方： 乙方： 甲乙双方自愿组合，于年月日签订了建筑安装工程联营施工合同，为防止今后可能出现的合作纠纷，影响合同正常履行，经双方协商一致，就违约事项处理达成如下协议，以资信守。 第一章总则 第一条合同履约过程中,如出现本协议任意一项须解除合同违约的事项，本退场协议即刻生效。 第二条非责任方提前28天通知对方解除合同，并将一份《解除合同通知书》副本呈交给监理后，即有权行使解除合同的权利，另一方不得有异议。 第三条收到一方发出的解除合同通知后，双方需友好协商的解决清算、退场事宜，对双方争议协商未果部分，可通过委托合同管理部门调解、第三方仲裁或诉讼解决，委托第三方或诉讼所产生的费用由责任方承担。 第四条双方同意按本协明确的合同价款清算原则及甲方、乙方、监理、接手承包单位四方确认的现场工程量清单为基础计算的工程总价款作为乙方退场费用。 第五条除本协议约定的甲方应支付乙方的退场款项外，甲方不再向乙方支付任何款项，双方对总包合同履行及终止不存在争议，任何一方均不向对方主张任何赔偿、补偿及其他责任。 第二章须解除合同违约事项 第六条工期违约 1、甲乙双方合同签订后一周内，乙方项目经理及主要施工管理人员须进驻现场，超过15天未进场，甲方有权解除合同。 2、非甲方原因工期滞后2个月或连续三月工期不正常，甲方有权解除合同。 3、乙方逾期履行第二部分合同条款中，附录C中任一工程节点超过30日，甲方有权单方解除合同（附录C：基坑支护工程、地下室土石方工程及桩基础工程完成;±0.00工程完成; 1/2结构层顶板钢筋混凝土工程完成; 结构封顶完成; 室内初装修工程完成;f室内精装修施工样板段完成(自顶层往下五层完成); 厨房、卫生间精装修（五金卫浴除外）完成; 工程竣备验收完成（毛坯竣备精装修交楼）。 第七条质量违约 1、附录C中付节点及交楼分户节点验收，复检超过三次或乙方拒不整改，甲方有权终
进场(退场）协议书 甲方:北京市大中电器有限公司 乙方: 甲、乙双方经友好协商，现就乙方产品进入甲方商场销售,达成以下协议： 一、手续： 1、乙方向甲方提供符合国家技术质量标准的合格展示台（柜)及产品，并承担由 于技术质量问题所产生的一切后果及法律责任。 2、乙方须提供符合国家规定及允许的产品及销售有关手续(如：执照复印件、生 产许可证、产品质量证书、客户登记表、经注册的产品合格证等），一并报到 公司经贸部各相关部门经理处,经审批通过后,协议方可生效。 3、乙方须向甲方提供有乙方法人签字的乙方业务人员授权书,遇有人员调整，应 立即更换。 二、收费： 1、乙方产品在进入甲方卖场时，需根据产品的性质收取质量保障金5000－ 50000元。此费用在清场时不退还，在清场一年后全额退还。如在一年之内 发生技术质量保障费用，从质量保证金中扣除。 2、乙方产品在甲方分店销售时，未能达到该店月单位面积创利水平时，应补足 其面积应收差额。 3、乙方用电须应在甲方提供使用的标准范围内,用电负荷超标时,需另承担补充 费用，收费标准应依照甲方相应的收费执行。 三、管理: 1、乙方产品在甲方各分店销售中,销售额连续三个月排列于同类产品后三名，与 其它品牌的竞争明显处于劣势时,甲方有权终止与乙方的合作。在甲方向乙方 开出终止合作通知书后，甲方对乙方展台、展品等不再负保管责任并有权处 理，其后果由乙方自负。乙方在一周内与甲方清算帐目清退货物,撤出甲方场 地。如甲方发出终止合作通知书后二个月内，乙方仍不将余货取走并继续占 用甲方库房,甲方有权自行作价处理，此款扣去占地费，手续费后返还乙方。 2、乙方按甲方订单要求把货送至甲方指定的总库或各分店。 3、售前商品有残损问题的，乙方需每周进行鉴定并在7日内更换。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 末次结算协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
末次结算协议书（示苑文本） 甲方：*”项目部 乙方：”，公司 根据双方合同（合同编号：）（以下简称“原合同”），由乙方承担的工程 施---------------- 工劳务分包内容已全部履行完毕（开工日期：，通过完工 验收日期）.经乙方提交完工结算资------------- 料和甲方审核批准，最终确定了原合同完 工结算总价款.现双方签订本协议，以确认此次结算为最终结算，乙方对此最终结算价款确认无误，其于原合同的结算事项及债权债务已全部清理了结，今后已无权以任何理由要求变动此次最终结算价款及其 它任何结果；乙方同时承诺其对甲方已无其它任何遗留问题和争议^ 双方确认： 一、结算价款 1. 合同内项目结算价款为元. —— 2. 合同外新增及变更项目结算价款为元.一一 综上，原合同最终结算价款为元（大写：）. -------------- 二、扣款说明 1. 应扣留乙方质量保证金元，实际已扣元，完工结算需扣元，------------------- 2. 应扣其他款项及金额：？ 三、价款支付 按照原合同约定，在扣除上述各项扣款后，净支付总额为元，已累计净支付元，结算尾款元，结算尾款、质保金支付办法：（按原合同约定进行支付或另 定时间.）------------ 三、其他 1. 本协议的签订，不免除乙方按原合同规定应承担的质量保修等责任，相关责任仍按原合同规定执行； 2. 本协议为双方原合同的补充协议. 3、本协议经双方K责人或代表签字并经单位签章后生效
工程退场协议 甲方： 乙方： 见证人（见证方）： 甲方和乙方经公平、公正、友好协商，就工程退场事宜达成如下协议。 第一条：工程项目 1、工程名称：工程 2、工程地点：工地 3、工程内容：隧道开挖、支护、衬砌、防排水工程、洞口防护及其大小临配套建设等。 第二条：乙方工程进场投入财产及完成工程量情况 1、乙方已完成工程量：（后附完成工程量三方签认退场清算清单） 2、乙方投入财产状况：（后附投入财产三方签认退场清算清单） 第三条：已完成工程量的清算
1、依据甲乙双方逐月的验收工程量清单为计算工程价款的唯一依据，依据甲乙双方在年月日验收的临建工程作为临建工程退场清算的基础。 2、对乙方含临建的已完成工程量及产值的清算： （1）乙方已完成合同内外工程总产值万元（含临建工程万元）。 （2）乙方承担在施工中的违规、违章处罚金计万元。 （3）综上所述乙方应得含临建工程的已完成工程量清算款总计万元，扣除违规处罚金万元，剩余工程款万元。 第四条：乙方投入财产的清算（投入财产转让费指“机械设备、设施、办公设备及用品、机具、二三项材料、房屋等”的转让费） 1、依据甲乙双方现场清点的项目、数量和乙方所提供的采购发票或收据计算乙方投入财产的总价款。依据国家机械设备、设施、用品等折旧率的测算标准并结合已完成产值占合同价的比率，清算乙方投入财产的使用费用。乙方投入财产的转让费为乙方投入财产的评估价值－使用费用。 2、甲方根据乙方提供的投入财产（机械设备、设施、房屋、用品、机具、二三项材料等）清单中的财产类别、型号、功率、已使用年限，双方同意认定其打包转让费为万元。 第五条：退场清退款的付款方式（后附退场费用清算清单） 1、乙方退场清算总费用：工程款万元、投入的财产转
协议书 甲方：**路桥集团有限公司 乙方：**冶金建设公司 丙方：**公路局 鉴于：甲乙双方2012年12月2日就“**至**段”高速公路RCWW-9合同段签订两份《工程劳务施工合同》，（合同编号为RCWW-2010-02、RCWW-2010-03）,约定乙方承包“**至**段”高速公路RCWW-9标合同项目的路基、隧道工程施工、完成及维修等工作。合同签订后，乙方依约进场施工，完成工程项目。现甲乙丙三方对乙方已完成的工程量及善后事宜，经**县人民政府及相关部门领导会议协调，达成协议如下： 一、甲乙双方同意解除2012年12月28日签订的两份《工程劳务施工合同》（合同编号为：RCWW-2010-02、RCWW-2010-03）。 二、甲乙双方同意就已确认完成的项目工程及现场设施，按下列方式处理解决： 1、甲方确认乙方已完成隧道工程36936186元、路基工程11394425元、主便道工程451930元、炸药库和路基挡墙打包270000元、大临打包400000元，及乙方先前支付甲方履约保证金300000元，合计49752541元；扣除乙方向甲方借支及材料代付款18754183.58元、项目部供应材料款22252936.32元，甲方还应支付乙方8745421.1元。 2、甲方确认乙方施工现场库存材料1200000元、机械设备租
赁费及其他零星费用14370元，由甲方支付乙方。 3、按照2012年5月21日经双方确认遗留未解决的路基部分问题、炸药库建设、二号弃土场位置变更及**隧道出渣成本增加问题（详见附件一），甲乙双方现协商一致，由甲方支付乙方27万元予以解决。 4、甲乙双方（**岭、**隧道路基）进场机械设备总计22项（详见附件二）归乙方所有，并由乙方自行处理负责调走。 5、经甲乙双方协商确认的机械设备26项（详见附件三）归甲方所有，由甲方按照折旧标准补偿乙方元。 6、甲乙双方施工队伍（**岭、**隧道路基）临时设施18项（详见附件四）归甲方所有，由甲方补偿乙方40万元。 综上，甲方应支付乙方工程款人民币共计（小写：）元整，该金额包含乙方应支付的农民工工资及退场费。 三、甲方支付乙方上述工程款元按下列方式支付： 1、于2012年11月7日前支付包含农民工工资及退场费共计500万元；乙方收到上述款项后人员退场，并撤走上述约定归乙方所有的机器设备。 2、2012年12月15日前支付元。 3、2013年1月15日前支付余款元。 上述款项不留存保证金，由甲方100%支付，乙方无需向甲方提供任何发票。 四、甲方未按上述约定支付工程款视为违约，一期未按时支付，视为所有款项到期，乙方有权向甲方主张支付剩余全部未支付的工程
关于工程预结算承包协议书 甲方：（身份证号码：）乙方：（身份证号码：）甲方将工程承包给乙方做工程结算(含报进度)。为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程预结算顺利进行，甲乙双方经友好协商，根据协商结果。甲、乙双方同意签订本工程预结算协议书。 一、工程预结算项目：甲方将委托乙方承担下列工程结算(含报进度)。 1、工程按总承包合同的所有内容（含电安装及防水、保温工程）。 2、建筑面积：㎡。实际建筑面积详见施工图纸。 3、工程工期：按合同约定工期为天。 4、工程合同价暂定为：按施工合同结算总价的5‰，签证部分按结算总价的 8%作为劳务费用（以工程结算价为准）。 5、经甲、乙双方协商同意，工程预结算(含报进度)费按工程结算总造价的千分 之伍计算。其费用为：竣工结算价× 5/1000。签证部分按结算总造价的百 分之捌计算，其费用为：竣工结算价×8/100。本费用包含与结算相关的 所有费用，其他任何费用不再另计； 二、甲乙双方各自承担的费用 1、甲方承担办公用品、交通费及审计过程中出现的招待及礼见费。 2、甲方承担各相关管理部门收取的各种费用。 3、乙方承担工程结算的软件费。 三、甲方的职责： 1、甲方应提供完整的工程竣工图纸、承包合同书(复印件)、图纸会审记录、 设计图纸变更、甲方更改通知单、工程签证(内容)、竣工资料、工程联
系单、材料单价确认单给乙方，以便乙方做为工程结算的资料依据。 2、甲方及时提供业主所发的工程指令单、设计变更指令单。业主、监理、 施工单位共同确认的验收资料记录。 3、甲方需在每月的25日支付乙方工资0.6万元至该工程预结算费用的85% （发放工资至乙方工资账户上），余下15%将在工程竣工结算和业主确认 总造后支付，价如逾期支付，将以每日1%收取逾期费用。 四、乙方的职责： 1、每月25日前完成当月所完成工程预算书编制、并与业主咨询公司确认当 月进度款工程金额、以便做为工程进度款拨付的依据。 2、办理工程签证； 3、跟踪预结算工作，配合甲方提供其他需要的预结算资料； 4、乙方应按竣工图纸内容及要求完成编制工程结算书，工程竣工之日起二 个月内完成工程竣工结算书并上报给甲方。 5、如果甲方再另外增加工程项目（修改方案、修改图纸除外），则每月咨询 费用由甲乙双方再协商解决。 五、本协议书一式贰份、甲方壹份，乙方壹份。工程竣工结算和业主确认总造价并 结清所有工资，本合同即告终止。 甲方：（签字按印）乙方：（签字按印） 住址：住址： 电话：电话： 银行账户： 日期：年月日日期：年月日
建筑工程结算补充协议 发包方：吉林省XXX房地产开发有限公司(以下为甲方) 承包方：吉林省XXX建筑工程有限公司(以下为乙方) 为规范工程结算行为，建立规范性、统一性结算流程，明确工程结算中各自的职责、权限，确保工程结算有序进行，甲、乙双方就吉林省食品药品检验所分项工程的结算事宜，遵循平等自愿、诚信守约的原则，经甲、乙双方协商一致，达成如下协议，以便共同遵守。 1工程概况： 1.1工程名称：____________________________________________________________ 1.2工程地点：____________________________________________________________ 1.3工程内容：______________________________________________________________ 2工期： ___________________________________________________________________ 3工程质量：达到国家验收规范规定的合格标准。 4工程结算方式：预算加签证的方式，按实际完成的工程量，按现行设计施工 图纸和现行的《吉林省建筑工程计价定额》( JLJD-JZ-2014 )、《吉林省装饰 工程计价定额》(JLJD-ZS-2014)、《吉林省安装工程计价定额》(JLJD-AZ-2014)、《吉林省市政工程计价定额》(JLJD-SZ-2014)、《吉林省房屋修缮及抗震加固工程计价定额》(JLJD-XS-2010)。 5材料价格：建设工程材料价格参照施工期间的《2014年建设工程主要材料综合价格》执行。没有公布综合价格的材料，参照“吉林省工程造价信息网”和 《长春工程造价》期刊上公布的材料市场价格执行。我市未公布的建设工程材 料价格，参照实际采购价格进行结算。
编号：FB-HT-05021 结算协议书(标准版) Model settlement agreement 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：ｘ原创设计
结算协议书(标准版) 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定，按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定，遵照平等、自愿和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本协议。 一、项目概况： 本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设，分别为城区1、2、3、4、7号道路，暂定总合同价款约￥22000万元（大写：贰亿贰仟万元）人民币，其中征地拆迁费用约￥5000万元（大写：伍仟万元）人民币。道路全长约6500米，为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面，道路宽度及施工要求以设计施工图为准。
二、项目建设完成时间： 本工程项目于20xx年12月31日前完成，在20xx 年1月31日前竣工验收。 三、工程价款决算原则： 本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量，价格折合80万/亩进行投资建设，其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额（2004版）》及现行贵州省有关调整文件，由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。工程竣工验收合格后，乙方在2个月内完善有关工程结算资料，在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后，按照审计报告确认数予以认可。 四、工程费用支付方式： 所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方，待工程完工后计入工程总造价。实际建设投资部分，甲方将根据审计结果送县财政局予以支付。
工程款结算协议 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 双方就项目工程款结算事宜，经平等自愿协商，签署本协议。 一、项目情况 1、双方于年月日签署合同（下称原合同），约定由乙方承包项目（以下称项目）。 2、截至年月日，项目进展情况如下： 二、工程款结算 1、双方认可，甲方应付乙方的工程款总额为人民币（大 写）（￥元）。其中： 原合同金额：元； 增减金额：元。 2、截至本协议签订之日，甲方已付乙方工程款总额为人民币（大 写）（￥元）。其中： 现金支付元； 代扣甲供材料款元； 代发乙方应付的民工工资元； 代扣税金元； 其它元（备注：）。
3、截至本协议签订之日，至此，甲方尚欠付乙方款项合计人民币（大 写）（￥元），其中包含质保金元。 双方同意按如下进度付款： （1）年月日甲方支付人民币元； （2）年月日甲方支付人民币元； （3）质保金：。 4、甲方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期金额的千分之一向乙方支付违约金，同时仍应履行付款义务。 三、乙方后续义务 四、双方确认 本协议签订后，除本协议约定的以外，甲乙双方因原合同的所有结算事宜已经处理完毕，双方不再向对方主张其它款项、赔偿或权利，不再有其它争议。 五、附则 1、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，按下列第种方式解决：（1）提交位于（地点）的仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力； （2）依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。 2、原合同约定与本协议不一致之处，以本协议为准。 3、本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。 签署时间：年月日
甲方（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）：乙方（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）：
合同编号：YT-FS-6624-22 服务结算协议书范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
服务结算协议书范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 委托方： (简称甲方) 受托方： (简称乙方) 现就甲方委托乙方承担结算业务咨询服务事宜，经甲乙双方协商达成如下协议： 工程结算业务咨询服务内容及时间 1、乙方负责编制本工程结算，并与业主(或业主委托的造价咨询公司)进行核对直到收到审计报告为止。 2、与结算有关的工程资料甲方负责完善，乙方配合。 3、协议签定后第二天即开始展开工作，提交结算书的时间在甲方提供详细资料后三十天内，与业主对帐的时间听从甲方通知，本业务咨询服务终止时间以甲方收到本工程结算业主(或业主委托的造价咨询公司)的审计报告为准。
业务咨询服务费及支付方式 1、业务咨询服务费按业主确定的终审总金额的5‰计算。 2、若乙方尽职尽责并且甲方获得较好的效益应给予一定奖励，奖励金额由甲方根据情况另定。 3、支付方式：合同签订后预付元，提交结算书时支付工程造价的 2.5‰(基数暂按送审金额)，余款在收到业主(或业主委托的造价咨询公司)审定报告后一星期内付清。 4、业务咨询费以人民币结算(不含税)。 甲方责任和义务 1、向乙方提供有关工程结算咨询服务范围内的全部资料，为做好工程结算提供依据、证据。 2、应授权选派一名熟悉业务，知晓法律、法规，能独立作出决定的联系代表，为实现工程造价咨询目标予以配合，并负责各相关方的联系组织工作。 3、有权要求乙方尽职尽责，直到终止协议。对乙方提出的要求以书面为准。