合同号：
项目名称：
投资建设-移交
（BT）合同
XXXX人民政府
二〇一〇年月日印制
目录
一、总则 (2)
二、合同文件的组成与解释顺序 (3)
三、项目 (4)
四、项目管理机构 (4)
五、投资 (5)
六、建设 (7)
七、项目的设计、监理、造价咨询与审计 (7)
八、变更 (8)
九、工程造价及投资确认 (9)
十、验收保修 (10)
十一、项目移交 (11)
十二、项目移交时的状态 (11)
十三、风险转移 (11)
十四、质量保证金 (11)
十五、回购 (12)
十六、双方的权利与义务 (15)
十七、不可抗力、风险责任与保险 (17)
十八、违约 (18)
十九、争议 (22)
二十、通知事项 (22)
二十一、特别约定事项 (24)
二十二、合同的份数、生效 (25)
二十三、合同附件 (25)
项目名称：
项目投资建设—移交（BT）合同
回购方：XXXX人民政府（以下简称甲方）
投资建设方：（以下简称乙方）
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家有关法律、法规和规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。
一、总则
1．词语定义
1.1“本项目”:
1.2“甲方”包括“回购方”、“业主方”：均指XXXX人民政府。
1.3“乙方”、“投资建设方”：是指
1.4“项目部”：是指由乙方根据项目管理及建设要求按照招投标文件及有关法律规定而组建的机构。
1.5“回购款”：回购款＝回购基数+投资利息+投资回报。
1.6“回购基数”：是指经回购方确认并经审计单位审定后的投资资金总额，包括全部建安工程费及与项目有关的公共基础设施建设费用、工程建设其它费（含征地拆迁费、管线迁改费、勘察设计费、监理费、招标代理服务费等），以及与项目有关的其他各项税费及向政府各管理部门缴纳的各项费用及其他支出。
1.7“开工日期”：是指项目具备开工条件后，本项目监理工程师书面下达开工命令确认的日期。
1.8“建设期”：是指监理工程师下达开工命令之日起至项目全部完工并通过竣工验收之日止的期间段。
1.9“回购期起始日”：是指项目竣工验收完毕并全部移交甲方之日的次日为回购期起始日。
1.10“回购期”：是指回购期起始日起至回购款全部付清之日止的期间段。
1.11“全费用单价”：指工程量清单投标报价单价均应包括人工、材料、机械、措施、安装、缺陷修复、管理、利润、税金、规费及风险金等全部费用，是结算时确定投资总额时的依据。
二、合同文件的组成与解释顺序
以下文件是本合同的组成部分，下列文件的解释顺序按文件序号，以序号在前的为准。
2.1本合同及合同实施过程中双方共同书面确认对合同的修改、补充；
2.2招投标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；
2.3本项目中标通知书；
2.4本项目乙方投标文件；
2.5本项目招标文件及澄清（或答疑）；
2.6国家及行业标准、规范及有关技术资料；
2.7甲、乙双方有关本项目的磋商、变更的书面协议、会议纪要或文件；
2.8项目工程的建设方案及施工图图纸；
2.9已标价的工程量清单及单价分析表；
2.10施工图预算及工程量清单；
2.11其它按规定应作为本合同的组成部分的附件。
三、项目
3．项目概况及合同范围
3.1建设规模及内容
注：本项目用地面积以土地部门最终出具的勘测定界报告为准；建设规模最终以规划部门批准的设计文件为准。
3.2合同范围
本合同乙方投资范围包含：
（1）地块安臵房建设阶段的全部工程（含附属设施及公共基础设施配套项目）费用；
（2）甲乙双方共同认定的地块安臵房其它费用（含征地拆迁费、管线迁改费、勘察设计费、监理费、招标代理服务费、工作经费（含建设单位管理费）等）。
四、项目管理机构
4．项目部组建
4.1本合同签订后七日内，乙方必须按有关规定及乙方投标文件的承诺分别组建满足本项目建设管理需要的组织机构，即
4.2项目部按设计文件、合同中有关工程的要求组织工程建设，实施项目管理，项目部负责组织工程竣工验收、资料归档、
按时进行项目移交。
4.3项目部的成立不改变乙方对甲方所应承担的义务。
4.4项目部的组织机构及人员配臵应能满足投资项目管理的需要。
4.5项目部应具有固定的办公场所和办公设施。
4.6项目部组成人员的资质证书、经验等条件需符合国家法律法规、投标文件的规定。
4.7甲方有权指派工作代表监督项目部的运作情况，乙方和项目部不得拒绝，若遇设计变更及资金拨付等重大事项需报甲方批准。
五、投资
5．BT项目投资总额的确定
5.1本项目投资总额
本项目现暂定投资总额为人民币元，最终数额以工程竣工验收后本项目结算的审计报告为准。
5.1.1乙方应根据经甲方书面确认的《进度及资金分解目标计划》安排建设资金投入，该《进度及资金分解目标计划》分为前期事项进度及资金分解目标计划和工程建设期间进度及资金分解目标计划。
5.1.2合同签订后，甲乙双方共同制定《进度及资金分解目标计划》（前期事项进度及资金分解目标计划）。
待乙方招标确定施工单位后，乙方制定《进度及资金分解目标计划》（工程建设期间进度及资金分解目标计划）报甲方审批，
经甲方审批同意后乙方按《进度及资金分解目标计划》进行投资。
5.1.3甲方有权对乙方投资资金进行监管。同时，甲、乙双方共同选择昆明市范围内的商业银行开设资金共管账户，并与该银行签订资金监管协议，甲方与乙方制定资金管理制度及支付审批流程，并按制度及流程管理资金使用。
乙方的投资分为：工程款及“其他资金”
5.1.4工程款：按甲方与乙方共同制定的资金管理制度及支付审批流程履行相关审批手续后，方可按《进度及资金分解目标计划》（工程建设期间的进度及资金分解目标计划）支付使用。同时在乙方与施工方签订《建设工程施工合同》后,依据施工合同收取施工单位交纳的履约保证金及质保金必须进入甲、乙双方设立的共管账户，由甲、乙双方共同进行监管。
5.1.5“其它资金”主要用于征地拆迁、项目前期费用以及办理土地、规划、建设等相关手续的规税费，乙方必须于本合同签订之日起5个工作日内将首笔万元的“其他资金”一次性打入共管账户后转入甲方指定的专用账户，以便甲方开展相关工作，该笔资金列入《进度及资金分解目标计划》（前期事项进度及资金分解目标计划）。
5.2项目投资的来源
5.2.1乙方应确保其投入本项目的所有资金来源合法，并对此承担责任。
5.2.2乙方须具有30%以上的自有资金（不含履约保证金），并能按甲方（提前7个工作日）通知的时间及金额及时拨付至共
2018最新经济合同纠纷起诉状范本 原告：__________________地址：___________________。 法人代表：_________，职务：__________。 被告人：___________________地址：___________________。 法人代表：_________，职务：__________。 诉讼请求： 风险提示： 诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。 另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。1、判令被告偿还原告货款____元。 2、判令被告赔偿拖欠原告货款____个月的利息损失。 3、本案诉讼费由被告承担。 事实和理由 风险提示： 诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。原告和被告____年____月____日商定，被告从原告处购进 ____________（品种及数量），价值人民币________元。原告于____年____月____日将_______用____送至被告处，被告立即开出________元的转帐 1
产品购销合同 甲方（买方）： 乙方（卖方）： 第一条合同总则 1、根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。 第二条产品价格 1、合同总价为人民币元整（￥元），产品的名称、品牌、规格、型号、单价、金额（详见附件 一《产品报价表》）： 2、产品单价全部以人民币计算。除本合同作特别说明外，单价均包括所订产品的制作费、包装费、包装物的回收费、运输费、保险费、保管费、税金、检测、售后服务等一切费用。 第三条质量标准 1、产品质量以国家最新颁布的标准为准则，严格按照《中华人民共和国产品质量法》及有关法律、法规规定执行。 2、除另有规定外，乙方提供的全部产品，均应按双方约定和产品本身性质所要求的包装标准进行包装，该包装应清晰标识品名、品牌、型号、规格、生产批号、产地、制造商等，并应适应于远距离运输、中转搬运以及储存和保管（如有特殊包装和保管要求须注明）、能够防潮、防震、防锈和防粗略装卸，确保产品安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的产品锈蚀、损坏等一切损失均由乙方承担。 3、乙方保证所供产品是全新的，完全符合国家、行业有关质量标准和合同规定的品牌、质量、规格和性能的要求，并有产品合格证或产品质量保证书，严禁提供假冒伪劣产品。如乙方违反本条规定，甲方有权依据本合同第九条第3款的规定，立即解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由乙方承担。 第四条交付方式 1、送货地点：桂南项目仓库；到货时间：2013-3-28。 2、乙方须按甲方的要求及采购《订货单》的规定送货前24小时与甲方沟通送货事宜，甲方做好材料收货准备后，乙方再将产品运输至甲方指定卸货地点。否则，甲方有权拒收产品，产生的一切后果由乙方承担。 3、产品的运输方式由乙方根据产品本身性质决定，应当保证产品运输安全和快捷，运输所需的一切手续和费用均由乙方办理和支付，无论是乙方自行运输还是交由第三人运输，在产品交付之前所有权不转移，产品毁损、灭失的风险均由乙方承担，交付之后由甲方承担。 4、产品经甲方验收合格后方视为交付，乙方须提供齐全的付款资料（包括合法的销售发票、入库证明等），甲方自收齐相关付款资料并确认无误之日起45个工作日内，采用银行转帐或支票形式进行付款。 第五条验收标准 1、产品到达目的地，甲方负责召集仓库管理员和乙方代表到现场按双方确认的样板标准及最新国家、行业标准进行验收，对于技术性材料回货还要求使用部门或专业技术部门到现场进行品质确认，此初步验收过程不排除因产品隐蔽质量瑕疵卖方应当承担的责任。 2、产品验收后才被发现的包装、品种、型号、规格、质量、安全隐患等瑕疵，乙方应承担瑕疵保证责任。甲方如就产品质量问题提出异议并要求乙方承担质量责任的，乙方应在接到通知后二十四小时内给予答复并及时处理。属于乙方产品质量问题的，乙方同意接受甲方选择的拒收、退货、重新加工、更换、折价或折量等处理方案并承担违约责任，由此给甲方造成损失的，乙方同意赔偿甲方的实际损失。甲方有权直接从应付款中扣除；不足部分，乙方应当在甲方书面通知后7个工作日内支付。
规划设计合同书 项目名称：计规划项目项目地点： 合同编号： 委托方： 规划方： 签订日期： 委托方：
规划方： 委托方委托规划方承担：设计规划项目。项目地点为，经双方协商致，签订本合同，并共同履行。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城乡规划 法》。 1.2 国家及地方有关法律规和规章。 1.3 规划项目批准文件。 1.4 其他 第二条规划设计依据 2.1 委托方给规划方的委托书 2.2 委托方提交的基础资料 2.3 规划方技术要求是：国家现行相关设计规范、规程。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1合同书 3.2委托方要求及委托书 第四条本合同项目规划设计内容
第五条委托方向规划方提交的有关资料 序号资料名称份 提交时间说明 数 1 单体建筑施工图CAD版本所提供资料需电子版 2 1：500地形图壹 3 壹 第六条规划放向委托方提交的成果及时间进度 序号规划成果份数提交时间说明 1 成果初稿肆2014年1月6日最终成果包括 设计施工图纸 和光盘 2 最终印刷成果伍甲方提交修改意见 稿15个工作日以内 3 最终电子版成果伍甲方提交修改意见 稿15个工作日以内 说明：规划成果的所有权、使用权和著作权术语委托方，规划方拥有署名权。尾款结清后提交电子版。 第七条费用及构成 7.1 根据本合同1.1条款的相应规定，经双方商定，规划设 计编制费用合同总费用为人民币￥元（￥元正）。 7.2 规划设计费不包括地形图测量费、专家咨询费、项目评 审费和施工图审查费及出图章资质费用。 第八条支付方式 8.1 本合同生效后五个工作日内，委托方按实际规划编制面 积结清规划设计费，合计人民币￥元（￥元正），不留 尾款。 8.2 双方委托代付代收有关费用。
安装合同样本 采购方（甲方）：__________________供应方（乙方）： __________________ 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。 ●一、工程项目1．工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。2．交货及安装工程地点：承 包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。（设计方案以甲方认可为准）。 ●二、系统总造价及其支付（一）系统总造价1．本监控系统含税总造价（含感应卡费用） 为人民币 _______ 2．整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。（二）工程款支付甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：1．签订合同之日起_______日内甲方付总工程款的_______%；2．工程全部完工，测试成功即付总工程款的_______ %3．通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的_______%。 ●三、工期1．本合同签订后，乙方于_______年_______月_______日进 场，到_______年_______月_______日止，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为准）。2．在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。 ●四、供货及安装1．本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。2．乙方工程使 用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。3．乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。 ●五、维修保养1．本监控系统保修期为_______年，自工程完工并通过甲方及有关部 门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起_______小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用；年限材料费维护服务费第一年免免第二、三年收取材料成本费 2000元/年 2．保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。3．保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。4．甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免
编号：_____________城乡规划设计合同书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
项目名称： 委托单位（以下简称甲方）： 设计单位（以下简称乙方）： 第一条本合同签订依据 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城乡规划法》、建设部《城市规划编制办法》等的规定和要求。 第二条甲方向乙方提供的技术资料和工作条件 本项目甲方协助乙方收集以下技术资料 第三条乙方向甲方交付的规划设计文件及时间 3.1 规划设计成果文件 （1）文本、说明书、基础资料（六套） （2）以上要求的全部图纸（六套） （3）全部规划内容电子文件光盘
3.2 甲方将向乙方提供合格的地形图，乙方于签订合同后一周之内进场开展工作，签订合同并收到首付款后_____个工作日提交规划大纲评审资料，大纲通过后_____个工作日提交正式规划方案评审成果，方案评审通过后_____个工作日内提交全部规划设计成果。 第四条报酬及支付方式 4.1经甲乙双方商定，甲方向乙方支付规划设计费人民币 4.2 本合同签订生效后，甲方在乙方进场时预付合同总价款的30%规划设计费，计人民币；乙方提交正式方案时甲方再向乙方支付合同总价款的40%，计人民币；余款在乙方向甲方提交全部成果之时，全部一次性结清。 4.3 本合同支付方式为：采用支票通过银行转帐支付，并由甲方在本方银行下帐后，乙方凭甲方支票进帐单开具正式发票。 第五条双方责任 5.1 甲方责任 5.1.1 甲方按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交规划设计需要的资料及文件，并对其完整性、正确性及时限性负责。由于甲方原因，造成规划设计所需资料不齐、不准、错误或收集困难时，乙方按本合同第三条规定的交付规划设计文件的时间顺延。 5.1.2 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，应及时书面通知乙方。乙方未开始工作的，甲方应支付前期准备工作阶段的相关费用；已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段规划设计费的一半支付；超过一半的，按该阶段规划设计费的全部支付。 5.1.3 甲方应依据本合同第四条第二款的约定及时支付乙方阶段性规划设计费用；如果延期支付或拒付，则乙方有权暂停甚至终止下一阶段的规划设计任务。 5.1.4 甲方应协助配合乙方设计人员收集各种规划设计需要的现场资料，并委派专人配合工作。 5.1.5 乙方交付甲方的规划设计方案，甲方应及时将修改调整意见反馈给乙方；如果对阶段性方案的反馈时间超过三个月，或者整个设计周期超过两年时，还需要再继续履行本合同时，甲方应对规划设计周期及规划设计费与乙方重新商定。
文件编号：RHD-QB-K1492 （协议范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 经济调解协议书范本标 准版本
经济调解协议书范本标准版本 操作指导：该协议文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 立协议人: xxxx建筑工程公司(下称甲方) xxxx百货公司(下称乙方) xxxx建筑工程公司诉xxxx百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在xx区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于20xx年10月16日送达。 调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元，于20xx年10月16日前一次付清。 逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。
现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。 经甲、乙方反复协商，达成协议如下: (一)甲方同意变更xx区人民法院x法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元，于20xx年10月26日前一次付清”的决定。 (二)乙方于20xx年12月30日前，付款43209.26元;于20xx年3月x日付款40000元。 (三)甲、乙双方均应信守协议。 乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30%计算滞纳金。 (四)本协议书一式三份。 甲、乙方各执一份，交人民法院一份。 甲方:xx建筑工程，A公司(公章)乙方:XX百货公
司(公章) 法定代表人:XXX(章)法定代表人:XXX(章) 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here
联合经营合同 为了充分发挥商业工作促进生产，引导生产，保障供应，繁荣经济的作用，搞好_________回收和供应工作，支援“四化”建设，经双方协商同意，签订联合经营合同，共同遵照执行。 第一条联合经营单位： ____________________________________________称 (甲方) ____________________________________________称 (乙方) 第二条联合经营企业名称： _________市物资回收公司_________路_________联合经营店 第三条组织领导： 甲方出_________名，乙方出_________名(各街道办事处出_________名)，组成联营企业经营管理委员会，设正主任一名，付主任若干名，委员会的职责是： 1.对联营店实行领导和监督。 2.决定联营店正、付经理及主要人员的选配和调整。 3.研究决定联营企业的重大经营问题。 4.联营店的正、付经理均由乙方担任。 第四条甲乙双方的工作职责： 甲方： 1.根据业务经营的需要，提供_________专项经营的流动资金。 2.掌握经营政策和价格政策。 3.进行日常业务辅导。 乙方： 1.全面负责回收网点，存放货场和各种加工运输工具的安排。 2.合理调整和使用人员。 3.组织好日常购销业务工作。 第五条经营范围： 1.有权接收规定划区内代购点和自营户的收购业务。
2.有权经营地区的购销业务。 3.经过批准，有权与省内外开展旧_________的经营业务。 4.认真贯彻执行合同法，对外签订的合同，须经市工商行政管理局签证后生效。 5._________. 第六条价格权限： 1.联营企业成立物价评议小组，在市物资回收公司物价科的管理指导下进行工作。 2.执行全市统一规定的收购价、交换价、销售价。 3.在执行统一销售价的基础上，联营店可根据市场的行情变化和地区差价，有权在不超过_________的浮动范围内，自行调整价格。 4.在_________地区开展业务，应服从当地价格管理，不得采取高价吸引开展业务。 5.市区不得采取违犯统一价格的手段，吸引代购点和自营户的回收业务。 第七条财务管理 1.建立完整的财务核算制度。 2.按照上级规定，按月、季度编报进、销、费用、利润、计划，报有关领导部门。 3.严格执行财经纪律，按国家财税部门规定，支付各项费用。 4.帐目清楚，核算准确。 5.定期向管理委员会提报工作情况资料。 第八条人员及盈亏分配： 1.联营店的工作人员，要本着精简节约的原则从实际出发，合理定员。如业务发生变化需要增加时，必须管理委员会批准，原则上从待业青年中挑选。 2.甲方派驻联营店的辅导员，其工资和一切待遇，仍由甲方负责，派驻人员，不得从联营店索取额外利益。 3.联营店工作人员平均每人月工资不得超出_________元，要根据任务轻重，贡献大小，确定合理差距。 4.联营店的工作人员的劳动保护用品按工作情况需要参照国营企业标准执行。
木兰湖旅游地产项目 概念性规划设计合同 工程名称：木兰湖旅游地产项目 工程地点： 委托方：（以后简称甲方） 设计方：武汉马克张景观设计有限公司（以后简称乙方） 签订日期：二0一三年月日 经甲、乙双方友好协商，乙方承接甲方投资开发的木兰湖旅游地产项目概念性规划设计，具体合同条款如下： 一、本合同依据下列文件签订 1．1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1．2《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关设计管理法规和规章。 1．3 建设工程批准文件。 二、设计范围： 2．1 概念性规划设计内容（约400亩，27公顷） 2．1．1概念性规划设计： 1.红线及项目用地分析； 2.概念性规划经济技术指标； 3.概念性项目规划； 4.功能区及子项目分析； 5.酒店会所建筑概念性示意图； 三、设计工期 3．1 设计第一阶段：规划用地定向
本阶段工作内容：根据考察市场调查报告，在深入考察现场、了解项目特点及政府法规的基础上，确定规划用地范围。 3．2 设计第二阶段：概念性规划 概念性规划应力求创新，此阶段分初稿讨论和基本定位两项。 3．3设计第三阶段：设计图 1、概念性规划总平面图； 2、红线及项目用地分析图； 3、规划经济技术指标； 4、规划分析图； 5、酒店会所建筑示意图； 6、功能区及子项目分析图； 7、生态分析图； 8、鸟瞰图。 乙方完成概念性规划方案A3图册三套。 四、设计费用以及支付方式： 4．1 设计费共为人民币壹拾拾陆万贰仟元整（￥）。（概念性规划按每公顷人民币6000元计） 4．2 设计费支付方式： 4．2．1 甲、乙双方签订合同后三日内，甲方支付乙方总设计费的50%即人民币元（￥）作为定金。 4．2．2乙方提交的概念性规划文本成果终稿后三日内甲方支付乙方总设计费的50%即人民币元整（￥）。 五、设计成果的修改和调整 5．1 由于甲方的要求，而需要对已完成的或正在进行的设计成果进行全面以及颠覆性修改给乙方造成设计返工的，则双方可就设计费和提交设计文件的时间另行协商； 5．2 如果在乙方提交设计成果后或设计工作进行中，甲方要求对设计
文件编号：TP-AR-L9530 The Civil Subjects Establish, Change And Terminate Their Corresponding Civil Legal Relations, And Then Determine Their Respective Rights And Obligations. The Terms Are Binding On The Parties And Need To Abide By Them. （示范文本） 甲方：_______________ 乙方：_______________ 签署时间：_______________ 经济承包合同正式样本
经济承包合同正式样本 使用注意：该合同资料可用在各个民事主体之间设立、变更、终止其对应的民事法律关系而订立，进而确定各自的权利和义务，条款对当事人具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：_____________ 乙方：_____________ 工程名称：_________ 工程结构：_________ 为了完善经济承包责任制，加强安全工作力度， 使项目部各层次负责人心目中时刻记住抓生产必须抓 安全，把生产、安全两者摆在同等的位子上，切实地 负责各自安全工作的职责，真正使安全管理成为经济 效益生产重要组成部分，公司本着对国家、集体、个 人高度负责，特与项目部签订如下安全管理与奖罚责 任状。
一、公司下达的安全达标工程必须无条件的执行，本工程争创省文明施工现场，保证达标。 二、本项目确保无人身死亡事故；无重大设备安全事故；无重大火灾爆炸事故；重伤事故发生率控制在____%以内；轻伤事故不大于____%。如发生重大事故，一切费用由工程项目部全部承担。并给予经济处罚和下降年终奖金等级系数。 三、安全防护用品材料 1.安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、安全管理图牌，各种机械安全保护由项目部承担一切费用，工程处保证资金。 2.各种机械、脚手材料由公司统一调配，由各项目部租用，各种租用材料、机械如被盗或损坏应照价赔偿或修理。 四、经济奖罚办法及依据：公司按栋号建筑每平
********* 项目可行性研究报告编制合同 ****公司合字[20**] 号 甲方：******* 有限公司 乙方：******** 环保设备工程有限公司 依据《中华人民共和国合同法》及**省有关基本建设设计管理条例的有关规定，甲、乙双方就********** 项目可行性研究报告编制一事，经双方友好协商，签定本合同。 1.工程概况 1.1项目名称：********** 项目工程可行性研究报告。 1. 2 工程地点：**省***市**县 1.3工作内容：根据项目的污染现状，结合当地社会经济发展情况，编制污染治理可行性研究报告。 1.4编制要求：编制的可行性研究报告符合环保工程可行性研究报告的格式深度要求，并通过有关部门的评审。 2.合同金额和付款方式 2.1经双方共同协商，上述可研报告编制费为人民币伍万元整（Y 50000.00 元）。 2.2付款方式：可研报告交付时甲方支付全部编制费。 3.编制进度 20**年**月**日前完成所有可行性研究报告。 4.方责任与义务 4.1甲方责任与义务 4.1. 1合同签定后2日内向乙方提供有关基础资料；
4. 1. 2按照合同要求及时支付乙方款项； 4. 1. 3负责可行性研究报告评审会议的组织并承担相关费用。 4. 2乙方责任与义务 4.2. 1根据有关格式深度要求和甲方提供的基础资料进行编制，对所提供 的可研文件承担责任；提供可行性研究报告六份。 4 . 2. 2按照合同规定的进度完成编制工作； 5.违约责任 5.1由于乙方原因，达不到合同要求，乙方承担返工费用；因甲方原因达不 到合同要求，由甲方承担返工费用，且工期相应顺延。 5.2由于甲方改变计划，引起不能继续履行合同时，无权索要已付款项。 5.3由于乙方原因不能继续履行合同时，乙方无条件返还已收款项。 5.4如一方未能履行合同，视同单方面违约，另一方有权根据情况终止合同， 并按合同法向违约方索赔。 6.附则 6.1本合同一式四份，甲、乙各执两份，均具同等效力。 6.2本合同自双方代表签字，加盖双方公章后生效。 6. 3本合同签定后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以 签定补充协议，作为对本合同的补充。 6. 4其它未尽事宜，由双方协商解决。 6. 5本合同争议时，甲乙双方应及时协商解决。
YOUR LOGO 2020新版规划设计合同(样本) The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业合同系列，下载即可用
2020新版规划设计合同(样本) 说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 合同编号：_________ 本合同由下列双方于_________省_________市签署： 甲方：_________公司 乙方：_________公司 甲乙双方因_________工程总体规划文件事宜，经协商一致，达成本合同，共同遵守执行。 第一条设计内容 乙方为甲方设计_________工程并编制_________工程总体规划文件，主要内容包括： a.甲方厂区总平面布置; b.甲方第1、2、3期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划; c.甲方技术经济效益分析与预测。 第二条设计期限 乙方于收到甲方提供的设计资料后_________天内向甲方交付_________工程总体规划文件。 第三条设计报酬及支付方式 甲方向乙方支付设计报酬人民币_________元，分两期支付，具体如下：
a.本合同签署后_________个工作日内支付_________元; b.乙方提交_________工程总体规划文件并经甲方审核通过后_________个工作日内支付_________元。 第四条各方义务 a.甲方义务 (1)及时向乙方提供编制_________工程总体规划文件所需基础资料; (2)如期向乙方支付报酬。 b.乙方义务 (1)按期交付_________工程总体规划文件及其相关的图纸和技术文件资料; (2)及时解决_________工程总体规划文件中涉及有关的技术问题。 第五条工程验收 a.乙方编制的_________工程总体规划文件需经甲方专家委员会审核。 b.甲方专家委员会须于收到乙方提交的_________工程总体规划文件之日起_________个工作日内进行审核并提出意见，甲方专家委员会未于前述期限内提出意见，视为甲方接受乙方编制的_________工程总体规划文件。 c.甲方专家委员会对_________工程总体规划文件提出异议或意见的，乙方须于接到甲方或其专家委员会异议或意见之日
编号：QJ-HT-0862 正规公司正式劳动合同样本 (官方版) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
正规公司正式劳动合同样本(官方版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 正规公司正式劳动合同范文1 甲方： 公司地址： 乙方： 居民身份证： 家庭住址： 联系电话：邮编： 乙方确认：甲方已如实告知并经乙方确认其在甲方工作的内容、工作条件、工作地点、职业危害、劳动报酬以及乙方有权了解的其他情况，且乙方已知悉并详细阅读甲方的规章制度及劳动纪律。 乙方承诺：乙方在甲方工作期间提供给甲方的学习、证书、文件等资料
均为真实，如果提供虚假资料，乙方愿承担相应责任直至解除劳动合同。 依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律和法规，本着平等自愿、协商一致的原则，就甲方聘用乙方有关事项订立本合同以便共同遵守。 第一章合同期限 第一条自年月日起至年月日止。 如果合同期满前一个月双方就续签事宜达成一致，则可续签本合同，续签的次数不限。 第二章工作内容、工作地点 第二条乙方同意根据甲方工作需要，在部门担任岗位(工种)工作。乙方工作内容和劳动定额标准由甲方决定，甲方有权根据需要对乙方的工作内容和劳动定额进行合理调整。 第三条乙方工作应当达到甲方规定的工作标准。 第四条乙方的工作地点为 第五条乙方同意：甲方可以根据乙方的工作表现和能力或者公司经营需要而对乙方工作内容、工作岗位、工作地点进行调整。
概念规划和修建性详细规划设计合同书 项目名称：*****概念性规划 合同编号： 委托方： 承接方： 签订日期： ****年**月**日
甲方：**** 乙方：**** 根据《中华人民共和国合同法》和国家《城市规划设计计费指导意见》的有关规定，****（简称甲方）委托****（简称乙方）承担本合同所列规划任务，为了明确双方在规划设计过程中的权责和义务，经友好商议，同意签订本合同。具体内容如下： 一、规划设计任务 项目名称**** 项目类别概念性规划规划范围见附件 本合同依据文件 （一）建设部《城市规划编制办法》（2005）； （二）甲方规划设计委托书； （三）各级政府关于本项目规划建设的相关指导性文件 （四）工程任务批准文件或可行性研究报告批准文件 （五）1：500或1:1000实测现状地形图及相应工程地质勘察资料；（六）规划区地质灾害评价报告 （七）国家和**省有关城市规划的技术标准。 二、双方的责任 （一）甲方的责任 1、本合同生效一周内，甲方应向乙方提交正式的设计要求及相关 的指导性文件，提供符合设计要求的地形图等基础资料及相关 的上位规划资料，规划区地质灾害评价报告，并对其完整性、
正确性与时间性负责。 2、甲方在收到规划设计初步方案或正式成果后应抓紧时间组织内 部审查，并组织评审，及时将评审意见反馈乙方。 3、甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行规划设计。甲方不得 在合同签定后对合同约定的设计内容进行重大变更，如确需增加和调整，甲方应在支付乙方的费用上做适当增减。 （二）乙方的责任 1、乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求进 行规划设计，并按本合同规定的设计时限，向甲方交付符合质量要求的设计文件及图纸（详附件）。 2、在规划编制各个阶段中涉及的方案汇报会、专家咨询会、专家 评审会等，乙方应派项目主要负责人及必要的设计人员参加会议，并负责进行规划方案介绍和答疑。 3、乙方协助甲方完成项目各阶段的专家咨询、评审和政府报批工 作。 4、乙方由于自身原因对设计及图纸出现的遗漏或错误应负责修改 或补充，甲方无需支付修改或补充工作的相关设计费用。 5、如由于乙方自身原因，延误了规划设计的某项文件、图纸交付 时间，甲方可以要求核减设计费用。 6、合同生效后，如乙方无正当理由要求中途终止或解除合同，乙 方应向甲方退还全部已付设计费，并赔偿本合同设计费总额的30%的违约金给甲方。 7、乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让甲方提 交的产品图纸等技术经济资料，如发生以上情况，甲方有权向
总部经济企业入驻 合同 沙集镇人民政府 年月日 总部经济企业入驻合同 1 甲方:(以下简称甲方) 地址: 法定代表人:,联系方式: 乙方:(以下简称乙方) 地址: 法定代表人:,联系方式: 根据互惠互利、合作双赢、共同发展的原则,经充分协商,就乙方在甲方所在地投资注册设立公司开展总部经济业务,达成以下协议,供各方共同遵守。 一、合作项目和内容; 1、设立公司名称:(以工商核准名称为准); 2、公司落户地址:
3、合作内容:; 4、合作规模:确保年实现销售人民币万元,税收人民币万元; 5、合作年限:自年月日起,至年月日止。合作期满后,如无政策变化,甲、乙双方可协商继续合作业务。 二、乙方享受优惠政策 1、对于乙方实现的税收,甲方按增值税的 %、所得税和在增值税基础上附征的城市维护建设税、教育附加收入、地方教育附加收入等税收地方留成的 %给予奖励。 三、甲方权利和义务 1、甲方负责总部经济企业的绿色通道制度,全程协调、帮助企业办理登记、注册、项目审批等手续,实行专人跟踪、全程高效服务,直至乙方具备经营条件。企业办证所需费用由乙方承担。 2、甲方为乙方提供良好的经营场所和经营环境,确保乙方正常经营和开展总部经济业务核算工作。 3、按照乙方的需要,甲方负责委托代帐会计服务机构帮助乙方规范开展会计核算工作,会计费用由乙方承担。 4、甲方有权监督乙方和代理乙方会计核算业务的会计服务机构会计核算工作的合法性。如因乙方经营原因或违反相关规定,不能够规范开展财务核算业务,所造成后果由乙方负责;如因代帐会计服务机构不按乙方要求或不能规范开展财务核算所造成的后果,由甲方负责解决处理,并取消代帐会计服务机构的总部经济企业会计核算代理资格。
最新国际借款合同样本(合同范 Latest international loan contract sample (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-026753
最新国际借款合同样本(合同范本) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否 适合您使用）。 国际借款合同是指不同国籍的贷款方和借款方为一定数额货币所有权的转 移而确定相互间权利义务关系的协议。其中贷款方的主要义务是按期发放贷款，借款方的主要义务则是到期还本付息。这类合同的特点是，涉及面特别广泛，几乎涉及了债权、物权、信托代理、税法、保险、外汇、财政金融管理等各个部门法，而目前还没有一部国际条约可资遵循;也很少有哪个国家有一部完整地调整 国际商业贷款的法律，实务方面，主要是靠合同来规定借贷双方的权利义务和有关事项。 国际借款合同范例 中国(以下称借款人) (以下称贷款人) 鉴于借款人向贷款人申请贷款，贷款人同意向借款人提供最高限额为法
郎和美元的外汇贷款，经借贷双方协商，议定如下： 第 1 条定义 在本借款合同中，除另有明确规定外，下列词语应具有下列含义： “有效提款期”指本借款合同 3.2 款中规定的借款人可以提取本“借款额度”的期限;“银行工作日”指1) 银行，2) 银行，3) 银行，和 4) 银行都营业的一天;“承包合同”指由借款人与“承包商”签订的关于“本项目”的承包合同 (no. );建设费用”指建筑安装工程费用、设备购置费、海运费以及其他与“本 项目”建设有关的费用;“建设期”指从“承包合同”生效之日起至“初步交付日”为止的 一段时间;“承包商”指公司，其总部设在，和中国总公司;“美元(us$)” 指美利坚合众国的法定货币;“违约事件”指本借款合同 16.1 款中规定的任何一个事件或事实;“借款额度”指本借款合同 2.1 款中规定的可以由借款人提取的和/或已经提取的借款金额，包括“借款额度甲部分”、“借款额度乙部分”和“借款额度丙部分”;“最终机械竣工日”指自“承包合同”生效之日起 26 个月的最后一天;“法国法郎”指法兰西共和国的法定货币;“利息存款账户”指专门用于支付“本项目”建设期内银行利息和费用的美元账户;“付息日”指每一个“利息期”的最后一天;“利息期”指自首次提款日至本借款合同项下全部本金、利息和一切费用全部偿清日止，每六个月为一期;“合营协议”指于年月日在中华人民共和国，北京，由(1) 公司(2) 公司和(3) 公司三方签订的合资经营中国有限公司的协议; “抵押”指抵押、质押或其他任何形式的担保安排;“净现金收入”指借款人用于偿还本借款的现金收入，其计算方法见本借款合同6.2款的规定;“提款通知书”指借款人按照附件1格式，向贷款人出具的通知书;“人”指自然人、法人、合伙人及其类似的组织;“初步交付日”指自“最终机械竣工日”起四个月的最后一天;“本项
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 规划设计合同样本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
工程名称：____________ 工程地点：____________ 合同编号：（由设计人编填） 设计证书等级： 委托方：____________ 设计方：____________ 委托方委托设计方承担划设计，工程地点为 ,经双方协商一致，签订本合同，并共同履行。 第一条本合同签订依据 1.1 〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国城市规划法》、〈〈建设工程勘察设计市场管理规定》、〈〈城市规划设计计费指导意见》和相关设计收费标准。 1.2 国家及地方有关规划设计管理法规和规章 1.3 规划项目批准文件 1.4 其他： 第二条设计依据
2.1 委托方给设计方的委托书或设计中标文件 2.2 委托方提交的基础资料 2.3 设计方采用的主要技术标准是： □〈〈城市规划编制办法》 口〈〈城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90) □《村镇规划标准》(GB50188-93 口〈〈城市居住区规划设计规范》(GB50180-93) □《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95) □〈〈武汉市城市建筑规划管理技术规定》 口〈〈武汉市城市市政公用和其他工程设施规划管理技术规定》 其他：___________ 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存 在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1 合同书
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-035539 经济合同范本(2020版)
经济合同范本(2020版) 经济合同范本（一） 甲方____与乙方____原于___年___月___日签订的合字第____号________合同，现因________使____方无法继续履行合同，经双方协商同意，该合同于___年___月____日予以解除。 因解除合同给___方造成损失计____元，由___方负责赔偿。 赔偿金自___年___月___日起至___年___月___日止分___次付清，特此协议。 本协议由双方签字盖章，并经鉴证机关审查证明后生效。 协议书一式___份，由双方各收执___份，鉴证机关收存一份，送___份。 甲方：（盖章）乙方：（盖章）鉴证机关：（盖章） 代表人：（盖章）代表人：（盖章）鉴证人：（盖章） 年月日 经济合同范本（二） ________市____________年____月____日 ________国____________市____外贸公司（下称外贸公司）与____国 ______________市公司（下称公司）签定本合同如下： 第一条合同标的和价格
________外贸公司在____国界车上交货条件下按本合同附件1向________公司提供商品。商品以美元计价，系____国界车上交货价，包括包皮、包装和标记的费用。 根据附件1由________国向____国供货的总值为________美元。 ________公司相应地在____国界车上交货条件下按本合同附件2________ 向外贸公司提供商品。商品以美元计价，系____国界车上交货价，包括包皮、包装和标记的费用。 根据附件2由____国向____国供货的总值为________美元。 第二条供货期 售方应在本合同附件规定的期限内交货。售方有权按双方商定的数量和金额提前供货。购方有义务按合同规定接收货物。 第三条结算 本合同所供货物之价款，在易货基础上以美元计价，不通过银行记帐。货物交接后，由售方商务代表到购方结算，或将结算凭证寄给购方进行结算，并凭下列单据办理： 1.发货帐单2份； 2.盖有发货站戳记的铁路运单副本1份； 3.明细单2份； 4.品质证明书1份。 购方接到上述单据核对无误后给售方出以等值易货贸易结算凭证予以确认。 第四条包装 卖方应在包装货物时采取所有预防措施以保证货物在储存、海运、陆运、吊
编号：GR-WR-11845 经济合同模板(标准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
经济合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐 述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 经济合同范本（一） 甲方____与乙方____原于___年___月___日签订的合字第____号_____合同，现因_____使____方无法继续履行合同，经双方协商同意， 该合同于___年___月____日予以解除。 因解除合同给___方造成损失计____元，由___方负责赔偿。 赔偿金自___年___月___日起至___年___月___日止分___次付清，特此协议。 本协议由双方签字盖章，并经鉴证机关审查证明后生效。 协议书一式___份，由双方各收执___份，鉴证机关收存一份，送___份。 甲方：（盖章）乙方：（盖章）鉴证机关：（盖章） 代表人：（盖章）代表人：（盖章）鉴证人：（盖章） _____年___月___日
篇一：合同样本格式 附件3 合同样本格式 德阳市200万元以下政府投资 建设工程施工合同 德阳市规划和建设局德阳市工商管理局二0一0年四月建设工程施工合同第一部分协议书 发包人（全称）：______________ 承包人（全称）：_____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：____ ___ 五、合同价款 金额（大写）：__元（人民币）六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中选通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款 ６、标准、规范及有关技术文件７、图纸 ８、工程发包价清单 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效合同订立时间：__ __ 年___ _ 月__ _ 日合同订立地点： ____ ____ 本合同双方约定_________后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：法定代表人：委托代表人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码： 住所：法定代表人：委托代表人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码： 第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。 1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。篇二：合同样本