当前位置:文档之家› 劳务分包(清包工)规定合同

劳务分包(清包工)规定合同

劳务分包合同

合同编号:

工程名称:

甲方:

乙方:

年月日

劳务分包合同

劳务发包人(以下简称甲方):

劳务分包人(以下简称乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 (简称“发包人”)与工程承包人(甲方)已经签订施工总承包合同或专业承包合同(以下称为“总(专)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

第一条乙方资质情况

资质证书号码:

发证机关:

复审时间及有效期:

安全生产许可证号码:

发证机关及有效期:

增值税纳税人类型(以下两种中选择一种填写:1、增值税一般纳税人;2、增值税小规模纳税人):

第二条劳务分包工作对象及劳务承包内容

工程名称:

工程地点:

分包范围:

分包劳务内容:

第三条劳务分包工作期限

总工期(总日历工作天数)为:天

开始工作日期:年月日

结束工作日期:年月日。

第四条劳务分包价格

一、本工程实行劳务单价分包,乙方所分包工程项目及范围内的分部分项工程劳务分包单价见附表1《劳务分包项目及单价表》。本单价为各项综合单价,是在合同执行过程中完成该工程并达到优良所需的全部价格。包括税金及协议明示或暗示的所有责任、义务和一切风险的费用。

二、暂定劳务分包总价:元。以暂定工程数量乘以附表1《劳务分包项目及单价表》所明确的单价,即为暂定劳务总价;总价只作为劳务费用估价的基础,不作为工程结算的依据。

第七条工程量的计量及决算金额

一、工程数量的计量:本合同中工程数量是指按合同约定应该得到计量的工程项目的数量。计量以乙方实际完成并符合业主计量与支付规范,并经甲方项目经理最后批准实际完成的工程数量为依据,其他任何人员的签证均不能作为计量和结算的依据。劳务分包外的临时用工及机械台班原则上不发生,如需发生时,需经甲方项目经理签证方为有效。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方自身原因造成返工的工程量,甲方不予计量。

二、决算金额:按甲方最终审批认可乙方提交的工程计量单上的有效合格工程数量乘以附表1中明确的单价计算。

第八条分包劳务款的结算、支付时间和支付方式

一、分包劳务款的结算:

(一)本工程劳务分包费用按甲方工程计量周期进行结算、支付。

(二)中间结算工程数量以甲方现场核实的乙方工程数量作结算依据。

(三)甲方不预付任何劳务费和备料款。

(四)中间结算:每月计量完成后,甲方按乙方当月实际完成数量与乙方办理中间结算手续。业主相应计量款到账后,甲方暂扣各项保留金后及时支付劳务结算款。

(五)完工结算:本合同约定劳务内容全部完工、相应细目计量完成后,甲方与乙方办理完工结算手续。

(六)最终结算:工程缺陷责任期满,若无乙方原因引起的质量问题或乙方已履行其缺陷责任期义务,甲方返还质保金;但乙方仍应继续履行其质量保修期义务。

二、分包劳务款支付方式:

(一)乙方劳务款采用银行承兑汇票形式或银行转账支付形式,每次结算完,在甲方收到乙方提供合法合规,且在增值税发票上的“备注栏”中注明建筑服务发生地所在县(市、区)、项目名称的建筑服务增值税发票时,扣除每次结算价格5%的质量保证金后的余额,分两次进行支付,第一次支付的金额为劳务进度结算款的80%。第一次支付款到账后,劳务分包方首先用于支付所有农民工工资,甲方收到劳务分包方提供经农民工本人签字加按手印并由劳务分包方负责人签字的工资发放表或银行代发农民工工资清单的复印件和农民工身份证复印件给甲方后,并由劳务分包方管理人员在工程项目所

在地工区醒目处张贴公示5个工作日后,如果甲方未接到农民工的任何投诉,则甲方将剩余的20%劳务进度结算款支付给劳务分包方。若接到投诉劳务分包方拖欠农民工工资或伪造工资表等造成对农民工不利行为,甲方有权暂停对劳务分包方的任何支付,直接扣除劳务分包方的工程款向农民工支付工资。

(二)本分包项目最终决算价格的5%作为劳务分包质量保证金,工程保修期满后支付给劳务分包人。

第九条发票开具

(一)甲乙双方开票信息:

(二)甲方扣除乙方的质量保证金,乙方向甲方开具增值税发票的时间,从以下两种开票时间中选择第()种开票时间。

1、第一种开票时间:乙方与甲方进行工程结算或决算时;

2、第二种开票时间:质量保质期过后,甲方退回乙方质量保证金时。

(三)本工程专业分包人是增值税一般纳税人,必须按照决算或结算金额(工程结算或决算价中含有乙方向甲方收取的提前竣工奖、违约金或赔偿款)向甲方开具增值税发票,具体按照以下开具发票方式中(第种开票方式)。

1、第一种开票方式:甲方承包的工程选择一般计税方法计征增值税,乙方选择一般计税方法计征增值税,则乙方必须向甲方开具11%的增值税专用发票。发票上劳务费用和税金应分别列示,具体如下:如果乙方将甲方扣除质量保证金的开票时间选择本合同第九条第(二)项第1条,则销售劳务金额为:含质量保证金的决算或结算金额÷(1+11%),增值税金额为:含质量保证金的决算或结算金额÷(1+11%)×11%。如果乙方将甲方扣除质量保证金的开票时间选择本合同第第九条第(二)项第2条,则销售劳务金额为:不含质量保证金的决算(结算)金额÷(1+11%),增值税金额为:不含质量保证金的决算(结算)金额÷(1+11%)×11%。

2、第二种开发票方式:甲方承包的工程选择一般计税方法计征增值税,乙方选择简易计税方法计征增值税,则乙方必须向甲方开具3%的增值税专用发票,发票上劳务费用和税金应分别列示,具体如下:如果乙方将甲方扣除质量保证金的开票时间选择本合同第九条第(二)项第1条,则销售劳务金额为:含质量保证金的决算或结算金额÷(1+3%),增值税金额为:含质量保证金的决算或结算金额÷(1+3%)×3%。如果乙方将甲方扣除质量保证金的开票时间选择本合同第九条第(二)项第1条,则销售劳务金额为:不含质量保证金的决算(结算)金额÷(1+3%),增值税金额为:不含质量保证金的决算(结算)金额÷(1+3%)×3%。

3、第三种开票方式:甲方承包的工程选择简易计税方法计征增值税,乙方选择简易计税方法计征增值税,则乙方必须向甲方开具3%的增值税普通发票,发票上劳务费用和税金应分别列示,具体如下:如果乙方将甲方扣除质量保证金的开票时间选择本合同第九条第(二)项第1条,则销售劳务金额为:含质量保证金的决算或结算金额÷(1+3%),增值税金额为:含质量保证金的决算或结算金额÷(1+3%)×3%。如果乙方将甲方扣除质量保证金的开票时间选择本合同第九条第(二)项第2条,则销售劳务金额为:不含质量保证金的决算(结算)金额÷(1+3%),增值税金额为:不含质量保证金的决算(结算)金额÷(1+3%)×3%。

(四)乙方必须向甲方提供正规合法的增值税专用发票,如果乙方提供的增值税发票是假的或虚开的,被相关政府部门查出,除必须重新给甲方提供正规、真实发票之外,一切赔偿损失责任由乙方承担。

(五)甲方根据甲方审批乙方提交的工程计量确认单上的工程量的--------%,在收到乙方开具符合《中华人民共和国发票管理办法》和《增值税专用发票使用管理规定》的正规、合法的增值税发票的前提下,向乙方支付工程款,剩余的工程款于工程最后完工验收合格后再支付。即甲方凭甲方审批签字认可的工程计量确认单和乙方开具符合国家相关法律规定的正规、合法增值税发票支付工程款。

(六)甲方从分包款中扣留乙方的服务费(配合费或协调费),乙方必须全额向甲方开具增值税发票。甲方从分包款中扣留的服务费(配合费或协调费)必须向乙方开具6%税率的增值税专用发票(如果甲方对项目选择一般计税方法计征增值税的情况下)或6%的增值税普通发票(甲方对项目选择简易计税方法计征增值税的情况下)。

(七)质量保证金的开票方法。

如果乙方将甲方扣除质量保证金的开票时间选择本合同中第14.2.2项,则乙方(分

包方)向甲方(总承包方)开具建筑服务业的增值税发票,具体开票方法,乙方从以下开票方法中选择第()种开票方法。

1、第一种开票方法:甲方承包的工程选择一般计税方法计征增值税,乙方(增值税一般纳税人)选择一般计税方法计征增值税,则乙方向甲方开具11%的增值税专用发票,发票上劳务费用和税金应分别列示,销售劳务金额为:质量保证金额÷(1+11%),增值税金额为:质量保证金额÷(1+11%)×11%。

2、第二种开发票方式:甲方承包的工程选择一般计税方法计征增值税,乙方(增值税一般纳税人)选择简易计税方法计征增值税,则乙方向甲方开具3%的增值税专用发票,发票上劳务费用和税金应分别列示,销售劳务金额为:质量保证金额÷(1+3%),增值税金额为:质量保证金额÷(1+3%)×3%。

3、第三种开票方式:甲方承包的工程选择简易计税方法计征增值税,乙方(增值税一般纳税人)选择简易计税方法计征增值税,则乙方向甲方开具3%的增值税普通发票,发票上劳务费用和税金应分别列示,销售劳务金额为:质量保证金额÷(1+3%),增值税金额为:质量保证金÷(1+3%)×3%。

(八)甲方从乙方的分包款中扣留甲方对乙方的罚款、违约金和赔偿金,由于没有构成增值税的征税范围,不缴纳增值税,而不向乙方开具增值税发票,只开具手据或不开手据,甲乙双方在经监理师签字的罚单或赔偿单上签字即可,各持一份备查。

(九)如果乙方给甲方提供虚开或假的增值税发票,给甲方造成的所有损失均由乙方承担,甲方享有永久的索赔追偿权利。

(十)乙方向甲方开开具增值税发票时,必须在增值税发票上的“备注栏”中必须注明建筑服务发生地所在县(市、区)、项目的名称。

第十条质量标准

一、工程质量要求:

(一)按总(专)包合同有关质量的约定、国家现行的相关标准、规范及施工当地建设主管部门的相关规定和文件执行。

(二)乙方须服从甲方管理人员、监理工程师、业主对工程质量的要求。

第十一条合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

一、本合同;

二、本合同附件;

三、施工、验收规范或甲方的工作指令和技术交底。

四、本工程施工总承包合同或专业承包合同;

第十二条甲方的权利与义务

一、审核乙方资质等文书的真实性和合法性;组建与工程相适应的项目管理班子,并成立现场管理机构督促乙方工程进度、质量、安全、劳务用工。

二、全面履行总包合同,按照地方法规及业主要求对施工现场管理、工程质量、工程进度、安全生产、文明施工等各项工作进行全面规范管理。

三、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、验工计价的控制、监督、检查和验收。

四、负责工程技术交底、测量定位、试验检测,劳务工程检查验收,统一安排技术资料的收集归档及竣工验收资料的整理。

五、依据合同约定统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及劳务作业场地。

六、负责对每道工序的质量进行检验,乙方完成每道工序须由现场监理、甲方主管工程师和质检工程师检验认可,方可进入下一道工序施工。

七、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的机械设备、周转材料、安全设施保证劳务作业需要。

八、负责对乙方施工工程的质量、数量签证,负责对已完工程组织竣工验收,负责竣工资料的编制和汇总,并按协议规定办理验工计价和竣工结算手续。

九、按本合同约定,向乙方支付劳务报酬。

十、负责与监理、业主等有关部门联系,协调现场工作关系。

十一、乙方因技术水平低,不服从管理和监督,难以保证工程质量或工程质量不能满足甲方工程质量要求或部分工序不符合甲方施工过程控制程序的要求,存在严重的工程质量事故隐患,虽经甲方指出并限期整改而没有改正的,甲方有权另行组织劳务或要求乙方无条件退场,由此造成的一切损失由乙方负责。

第十三条乙方的权利与义务

一、向甲方提供符合本项目要求的资质证书或其他文书,并保证其真实性和合法性;对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,按本合同附表2要求组织具有相应资格证书的熟练工人以及必要的设备投入工作,并提供参加本项目施工的人员名册及劳动合同复印件;自觉遵守法律法规及有关规章制度。

二、根据施工组织设计总进度计划和阶段性进度计划的要求,每月25日前提交下

月劳务作业计划,有阶段工期要求的提交阶段劳务作业计划,必要时按甲方要求提交旬、周劳务作业计划,经甲方批准后严格实施。

三、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织劳务作业,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;做好劳动保护工作,负责劳务人员岗前培训工作,确保施工安全,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,教育劳务人员遵纪守法、文明施工、安全生产,严禁违章作业、盲干蛮干,确保劳务作业安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对劳务作业现场的管理规定,做到文明劳务作业;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

四、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其自备工具、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局。

五、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;保证所属职工着装干净整齐,注意环保;

六、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收。

七、做好劳务作业场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方承担由此引起的一切经济损失及赔偿。

八、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

九、乙方须服从甲方及甲方转发的发包人及甲方工程师的指令。

十、除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行总(分)包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

十一、本合同约定质量保修期为工程交工证书下发后两年,乙方负责自身劳务作业引起的质量问题的维修作业,并承担相关费用。

十二、乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及其项目经理部名称,对外进行经济活动。乙方在劳务作业工地发生劳动、劳务、租赁、买卖等合同纠纷,一切责任由乙方承担。

十三、乙方有协助甲方解决地方协调的责任。如果甲方需要乙方协助时,乙方须无条件予以协助和配合。

十四、劳务分包人的其他义务:

(一)劳务分包人应严守工程承包人商业机密。劳务分包人不得将本专业分包合同传递与第三方以及向第三方泄漏本专业分包合同内容。如果劳务分包人违背本条款因此

给工程承包人造成直接经济利益和社会效益损害的,工程承包人将有权不予劳务分包人就本工程作任何结算并将其清除出场,并由劳务分包人承担一切责任。

(二)劳务分包人应对施工图纸保密,不得向第三方提供本工程施工图纸内容,施工完后将全部图纸(包括因施工已损坏的图纸)交还工程承包人。

(三)劳务分包方现场必须配备生产、技术、质量、预算、材料和专职安全等相应管理人员,所有人员必须持有相应主管部门颁发的行业上岗资格证书,现场负责人、技术负责人等必须驻现场,配合工程承包人及发包人办理各类证照并提供相应人员资格证书。

(四)劳务分包方进入施工现场后,按照相关部门的要求应购买的工程保险,费用由劳务分包人自行负责,前期由劳务分包人支付的费用,由劳务分包人向工程承包人支付。

十五、劳务分包人不得将所承揽的劳务进行再分包。

十六、劳务分包人应及时将收到的劳务承包费支付作业人员工资,不得扣留,并保留支付工资的相关凭证备查。

十七、工程承包人支付劳务分包人工程款前,劳务分包人必须先行提供相应等额的3%税率的增值税专用发票(在工程承包人选择一般计税方法计征增值税情况下)或3%税率的增值税普通发票(在工程承包人选择简易计税方法计征增值税情况下)。否则工程承包人有权不予支付工程款。

十八,劳务分包人必须保证所出具增值税发票的正规性、真实性和合法性,如果提供增值税发票是假的或虚开的,经相关政府部门查出是假发票或虚开的增值税发票,劳务分包人除重新给甲方补开合法、正规的增值税发票外,还必须承担因其开具假票或虚开发票而给甲方所造成的所有损失。

第十四条履约保留金、质保金和农民工工资风险保留金事宜

一、履约保留金:乙方应于签订本合同前向甲方缴纳元的现金或银行保函作为履约保留金。乙方按约定全面履行合同项下所有义务,且完成的工作内容通过交工验收后,甲方不计利息返还乙方履约保留金。

二、质保金:按劳务报酬结算总额 %的比例暂扣质保金。乙方的工作成果在甲方验收并办理完工结算后,工程缺陷责任期(两年)满,若无质量问题,甲方不计利息将质保金返还乙方。若有质量问题,乙方负责无偿返修,质保期延长,质保金仍由甲方保留。若乙方拒不返修,甲方有权将质保金用于支付返修费,质保金不足支付返修费用

时,由乙方补足。

三、农民工工资风险保留金:按劳务报酬计价总额 %的比例预留农民工工资保留金。甲方负责审查乙方劳务工资表,并有权根据计价情况直接发放乙方劳务人员工资。农民工工资从乙方农民工工资保留金及劳务计价额中扣除。工程完工,办理完工结算后,经甲方查证,乙方农民工工资已全额发放后,甲方不计利息将农民工工资风险保留金返还乙方。

第十五条安全管理

一、安全施工与检查

(一)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。

(二)工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求议方违反安全管理的规定进行施工。

二、轻伤频率控制在 1.0%以内。

三、现场内的安全隐患整改率必须在保证时限内达到100 %。

四、乙方现场负责人必须常驻现场,履行组织管理职能,建立健全安全管理机构及制度,各项安全管理制度未经甲方批准不得随意更换,如有违反,乙方向甲方支付违约金500元/人、日次。

五、严格贯彻执行甲方的有关施工安全技术措施、专项施工方案和分部分项、分工种施工安全技术交底,按规定正确佩戴个人劳动保护用品,认真检查其施工人员的落实情况,确保施工安全。

六、安全防护。劳务分包人应时刻加强施工现场作业人员的安全防护意识和安全防范工作,在施工现场内所用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)必须响应和达到工程承包人对劳务分包人的具体要求。

七、事故处理

(一)发生人员伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。乙方承担因此带来的一切经济损失。

(二)乙方生产人员在施工现场如发生一人轻伤事故,事故医疗金额在5000元(含5000元)以内的,人员务工费和医疗金均由劳务分包人负责;如发生重伤、亡、残等安全事故,除保险公司赔付外,剩余赔偿金额由乙方承担。

八、保险

(一)劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。

(二)保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。

九、有下列情况之一的,甲方可依照协议约定,根据情节轻重,乙方应向甲方支付违约金人民币200-20000元,直至责令其停工:

1、事故隐患严重,直接危及生命安全的;

2、未按各级安全监督人员下发的重大隐患通知书未及时整改的;

3、施工现场自带的机械设备、机具未经验收就投入使用的;

4、忽视安全生产,不按安全操作规程组织施工作业,违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象严重的。

第十六条材料、设备供应及管理

一、工程用等主要材料由甲方供应,根据理论数量按计划需用量调拨乙方管理和使用。乙方承担甲方供应材料在现场的保管看守义务,应避免材料因保管不善变质失效或者被盗,由此造成损失由乙方承担。若出现材料超计划数量,甲方按到货单价扣除超额部分费用。(甲方供应材料清单详见附表3)

二、本合同规定甲方供应的各种材料损耗率分别为 %、 %、 %。

三、甲方提供的小型机具由乙方负责保管使用,若出现非正常使用损坏或损失,由乙方负责按市场价格支付费用及赔偿。

四、乙方须派专人办理甲方供应材料领用及签证手续。

五、甲供材料由甲方通知乙方派人参加验收,并向乙方提供材料产品合格证明。乙方应妥善保管,合理使用甲方供应的材料、设备。如乙方操作不当或因保管不善造成材料超耗,给甲方造成的损失由乙方赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失;甲供材料种类、质量等级与合同文件的规定如有不符,乙方可拒绝接受。

委托乙方自购的材料应满足设计和规范要求,并提供产品合格证明及采购凭证,由乙方提前通知甲方验收,如发现材料不符合设计和规范要求,不能免除乙方任何责任,由乙方及时运出现场并重新采购符合要求的材料。

六、甲方供应的材料只供本合同劳务作业范围以内的工程专用,乙方应合理使用工程材料,将消耗水平控制在双方协商的范围之内。乙方不得挪用或擅自处理,未经甲方许可,不得将工程材料用于施工措施或手段用料,严禁以任何名义变卖工程材料或工

程废料。

七、甲方供应材料因委托加工等原因必须移出本合同劳动作业范围时,乙方须报甲方审批,并经甲方批准后实施。

八、乙方为完成劳务作业可以自带或自行租赁小型施工机具设备。

第十七条施工变更

一、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方项目经理应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:

(一)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸。

(二)增减合同中约定的工程量。

(三)改变有关的施工时间和顺序。

(四)其他有关工程变更需要的附加工作。

二、因变更导致劳务报酬的增加及造成的乙方损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。

三、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。

四、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。

第十八条违约责任

一、因建设、设计单位原因或不可抗拒的自然灾害、或征地拆迁工作等一切非甲方原因引起乙方人员、机具设备停工、窝工或资金暂时紧张,不属于甲方违约,乙方应有足够的资金垫付能力,确保维持工程正常施工。

二、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

1、乙方因自身原因延期交工的,甲方视情节轻重,按元/天收取乙方逾期违约金;

2、乙方承诺投入本工程的人员和设备(见附表2)按约定时间进场,人员如推迟进场,每人每天支付违约金元,机械设备如推迟进场,每台每天支付违约金元。乙方管理该工程的现场负责人每月在工地时间少于天时,每少一天向甲方缴纳违约金元;

3、因乙方原因,连续两个月不能完成阶段性进度计划,乙方应向甲方支付违约金元,甲方有权解除合同,乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失(含另觅劳务队进出场、赶工费用);若甲方要求乙方继续履行合同,乙方延误工期不再顺延。

三、因乙方原因不能履行协议约定的责任和义务,甲方有权单方面解除协议且乙方必须在日内退场。同时由此给甲方造成的经济损失(含另觅劳务队进出场、赶工费用)均由乙方承担。

四、乙方必须给分包项目全体务工人员每人办理工资卡,甲方每次支付乙方工程款7日内,甲方对乙方人工费发放情况进行严格检查并充分听取务工人员反馈意见。若发现乙方有挪用务工人员工资情况的,将对乙方处以应发人工费金额 %的罚款)。

第十九条争议解决

一、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定向甲方所在地人民法院诉讼解决。

二、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:

1、单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

2、调解要求停止合同工作,且为双方接受。

3、法院要求停止合同工作。

第二十就条禁止转包或分包

乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或分包给他人。否则,视为乙方违约,乙方向甲方支付违约金元。甲方有权解除合同,乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失(含另觅劳务队进出场、赶工费用)。

第二十一条合同解除

一、甲方与乙方协商一致,可以解除合同。

二、如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。

三、乙方将其承包的全部工程转包给他人或将承包的工程分包的,甲方有权解除合同。

四、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出劳务作业场地。

第二十二条合同终止

本合同双方履行完合同全部义务、工程结束验收合格、质量保修期满且无质量问题后终止。

第二十三条保密条款

双方对合同内容均负有保密义务,因一方泄密,给对方造成损失的,由泄密方赔偿

对方经济损失。

第二十四条合同生效

一、本合同自双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字(必须有书面委托书)、盖章后生效。本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份。

二、对本合同在履行中的任何争议首先应由双方协商解决,若协商不成,双方同意向人民法院诉讼解决。

第二十五条补充条款

一、乙方对所承担的项目应有足够的风险认识,应为降低风险采取各种措施,其费用包括在相应的支付项目的单价内。

二、甲方制定的质量管理办法、技术管理办法作为协议的组成部分,乙方应予以接受,并严格遵守。在工程施工中甲方实行的进度、安全、质量、文明施工奖惩办法,无论是否经双方签字均应视为协议的组成部分。

三、本协议签订后,甲乙双方如需提出修改时,经双方协商一致后可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

附表1《劳务分包项目及单价表》(须注明详细工作内容)

附表2《乙方进场人员及设备清单》

附表3《甲方限额供应材料数量及价格表》

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

法人代表法人代表

或被授权代理人(签名):或被授权代理人(签名):

日期:日期:

附表1

劳务分包项目及单价表

附表2

乙方进场人员及设备清单

附表3

甲方限额供应材料数量及价格表

劳务分包合同示范文本(附件五)

(BF―2009―0208) 合同编号: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 劳务分包合同 二○一二年一月

第一部分协议书 劳务作业发包人:中建保华建筑有限责任公司(以下简称发包人) 劳务作业承包人:(以下简称承包人) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致,订立本合同。 1、工程名称:山西太原万国城二期工程 2、分包合同内容: 2.1本合同分包范围:本次招标Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ标段。 2.2本合同劳务作业内容:包括除挖土、防水、钢筋加工等专业分包及业主直接发包的工程外的全部结构工程,包括但不限于工程施工图中的全部结构工程,包含无法计算和不计算建筑面积的现浇钢筋混凝土构筑物(含塔吊基础、施工电梯基础的施工)各种后浇板的后施工、预留孔洞(包括结构图、建筑图、水电图、设计变更等图上预留、预埋的套管、埋件洞口、施工洞)的盒模及其封堵、所有预埋件安装及小型预埋件的加工、截桩头(混凝土灌注桩)、凿桩头、桩头坑内转运、配合降水井的封堵、配合边坡支护、桩间土挂网抹灰及抹灰架子、砼垫层,地下室防水找平层、保护层、基础砖胎模的施工、止水带、后浇带的施工、穿墙螺杆的加工;外墙脚手架的搭设和拆除;结构墙体支拆模;人防出入口的施工、地下车库出入口的施工;钢筋翻样、清料、绑扎、余料回收、马镫铁加工焊接、结构墙体定位钢筋焊接;配合机械的人工清土及桩间土人工挖除(包含集水坑人工挖土)、边坡修理及上口挡水坎的砌筑抹灰、肥槽及房心的回填土;地下室外墙防水施工前接缝、阴阳角处理、砼墙面修整;地下暖沟砌筑;场内各种材料收料运输(包括但不限于钢筋半成品及其他材料的二次倒运)堆码及清理管理、塔吊盲区人工运输降效、塔吊信号指挥;施工电梯安装后所有通道脚手架的搭设和拆除、电梯门安装;内外脚手架的搭拆及其它配合工作(如安全防护,成品保护,过梁和构造柱钢筋的预留,各类机械进场、安装、设备基础、调试、文明施工维护、拆除退场,材料及试件的取样、检验、试验、测量、放线的配合,工完场清料净及因迎接各类检查而进行的场容清理等相关工作,临水、临电的挖填土方等)、临时电箱基础及防护、各种材料及周转料具的装卸车等。招标范围内不允许再发生其它任何形式的承包费用和计时工及零星用工费用。 3、工程地点:太原市长风西街与新晋祠路口东南角 建筑面积:Ⅰ标段36720.4M2,Ⅱ标段40588.5M2,Ⅲ标段40028.8 M2。 4、合同价款总额元(人民币), 大写元。 5、分包工作期限 开工日期: 2012 年 3 月 21 日

整体清包劳务分包合同

_______项目结构工程清包工 劳务分包合同书 甲方:中建五局三公司________项目经理部 乙方:_______________________________ 甲方因生产需要,经与乙方协商,由乙方提供足额、技术熟练的建筑工及相应的管理班子进入_______项目并承揽该项目主体结构工程(含土方、模板、钢筋、砼、架子、砖砌体)施工任务。为明确双方的权利与义务,特制定本协议,以便共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称:_______________________ 2、工程地点:______________________ 3、建筑面积:总建筑面积为_________ m2。 4、结构类型及高度:本工程的结构类型为____________结构,建筑总 高度为_______m。 5、施工场地:_____________________,详见施工平面图。 二、进出场日期: 进场日期定为_____年____月___日(管理班子及班组长提前二天进场),具体时间由甲方通知;终止日期根据工程进展、乙方工程质量、安全、工期、现场文明施工及综合管理等情况由甲方确定。 二、劳务承包工程范围、承包方式、工作内容: 1、工程范围:__________项目主体工程除治安、保卫、后勤生活服务、大型设备以外的全部工程内容。 2、承包方式:包工不包料(包部分辅材),按照要求自备工具,具体如 下: 1)土方工程: 自备工具:包括锄头、箢箕、斗车、十字镐、铁锹、潜水泵、软轴水泵 及其它手工工具等一切该土方工程所需工具。 2)模板工程 辅材:包括铁钉、铁丝、螺帽(螺杆用)、螺杆加工、模板贴(嵌)缝及补洞材料等。 自备工具:平刨机、压刨机、电锯、电钻及其它手工工具等一切该模板工程所需木工工具。 3)钢筋工程: 辅材:包括绑扎丝、焊剂、保护层垫块。 自备工具:包括砂轮切断机及砂轮片、电渣压力焊机及其它一切该钢筋工程所需手工工具。 4)砼工程

简易劳务(清包)合同范本

工程劳务分包合同 编号 立合同单位: 工程名称: 签订日期:201 年月日 签订地点:

工程劳务分包合同 以下简称甲方: 立合同单位: 以下简称乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,结合本工程具体情况,经双方共同协商一致,签订本合同,双方共同遵照执行。 分包项目及名称: 一、分包项目范围: 二、工程地址: 三、分包形式: 四、工期:开工日期:竣工日期:总工期: 天 五、工程质量要求:乙方必须严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工 组织设计精心组织施工,确保工程质量达到国家或专业的质量检验评定标准, 本工程质量目标: 六、安全生产、文明施工及环境职业健康 乙方应遵守工程建设安全有关管理规定,严格按照安全标准进行施工,并随时接受有关方面的检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;必须加强施工现场管理,文明施工,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,使施工现场达到市建委规定的文明施工要求;必须遵照甲方及项目部制定的文明施工的制度要求进行施工;乙方施工人员进场后必须遵守甲方制定的环境及员工职业健康标准。安全文明施工目标: 安全协议另行签订。 七、工程人工工资的支付及结算方式: 八、其他 1、甲方委派同志为现场负责人,乙方委派同志为现场负责人。乙方委派 专职安全员同志。共同履行本合同的各项规定。 2、乙方应按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。

3、乙方应按国家和上海市有关规定,做好进场前的规范用工手续: (1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《资质等级证书》《安全生产许可证》《企业诚信手册》等企业有效证件。提供的资质须与劳务作业相对应。乙方须提供企业主要负责人A证、专职安全员C证,乙方进入施工现场作业人员50人~200人的,必须提供有2人专职安全员C证,提供C证件的人员必须在施工现场。 (2)乙方必须遵守上海市有关外地施工队伍进入上海市治安管理条例,提供符合有关规定的施工人员证件。乙方应组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作,进入甲方施工区域的作业人员,应出具人员身份证、特殊工种操作证、生产操作人员应持有职业技能等级证书、现场从业人员需持有健康证等有效证件。违者责任自负。若乙方不能遵照此条款执行,则甲方将帮助乙方办理上述有关证件,由乙方提供有关人员的资料和照片,办证费用在乙方工程款中扣除。 4、乙方要贯彻落实《建设工程班组安全管理标准》,做好班前、班中、班后十八个动作, 提供分包队伍日检查、周检查、月检查记录给项目部;乙方应贯彻落实《上海市建筑施工安全质量标准化工作实施办法》,完成分包企业应完成的工作。 5、乙方必须与作业个人签订个人劳动合同,并为作业个人建立个人信息卡,劳务作业人 员须进行岗前培训,并提供作业人员名单交甲方,由甲方上报综合保险。 6、乙方必须按照甲方的质量、环境、职业健康安全贯标要求进行工作,并提供有关资料。 若由于乙方的原因,造成甲方贯标工作的问题,甲方将扣除与乙方结账。 7、乙方如不能按规范施工,达不到质量验收要求,以及安全生产操作规程,又不能限期 整改。甲方将根据公司的管理制度进行对乙方处罚,如情况严重者,则甲方有权停止乙方施工,将清退乙方出场,造成损失由乙方承担。 8、乙方必须按照市建委的有关规定及相关法律法规的要求进行施工,若由于乙方的原因, 造成政府有关部门对甲方的处罚,甲方将双倍扣除乙方处罚费用。 九、乙方不得将本合同项下的劳务作业转包他人,否则,乙方将依法承担责任。 十、本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商另订补充协议。 十一、本合同一式四份,正本二份,双方各执一份,副本二份,甲方各执一份,乙方各执一份。双方签字盖章后方可生效。 甲方(公章):乙方(公章): 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话:

清包工劳务合同协议书范本

发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 工程已由甲方总承包,因生产需要,经甲乙双方友好协商,由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务,双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,协商一致,特制定如下合同条款,供双方共同遵守。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程概况: 四、承包方式 采取甲方负责项目管理、提供主材及垂直运输机械(5515型塔吊一台,SC200/200双笼人货梯一台,以及各层配电箱一个)的供应;乙方提供承建制劳务队伍包工包辅材包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。 五、承包范围 设计图纸中所有结构的防水工程项目均属承包范围: 六、工作内容 完成上述工程范围的所有工作内容以及相应的现场材料、工具、机具的场内转运、清理,文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的防水等内架的搭拆、周转材料的上、下车及堆码等用工。

1、防水工程 清理、修补基层表面,材料卸车、转运、堆码,清洁表面,保证工完场清,包斗车、灰铲、灰桶及螺杆孔修补、电灯、电线等手工工具。 七、材料供应与管理 1、工程直接材料 乙方必须按照施工图纸、施工损耗耗用量按每月25日前填报下月《材料需用月计划表》,甲方审核后及时供应各种材料。乙方必须按规范施工,在保证质量的前提下尽量节约材料用量,乙方领用的直接材料用量必须进行限额领料: 防水水泥用量以实际面积为基础,按照施工配合比将损耗控制在%以内,以现行预算定额规定的消耗量为准。 所有甲供材料由乙方材料员、甲方材料员、甲方库管员及时验收并办理领用手续,材料一经乙方验收,即视为认可该材料满足使用要求。 八、工程工期 本工程总工期为个月,开工日期暂定为:年月日,具体开工日期以甲方指令为准;竣工日期为:年月日。工期控制计划:按甲方项目经理部于工程开工前制定的施工进度计划表和每月计划执行。 因以下原因,工期可顺延(但必须办理书面确认): 1、人力不可抗拒的自然因素(台风、水灾、地震、瘟疫)的影响; 2、连续停水、停电在小时以上; 3、甲方不能按时提供开工条件; 4、因业主现场代表、监理非正常原因,致使验收不能通过,施工不能正常进行; 5、因甲方材料供应或管理失误造成关键工作工期延误在天以上(不含天); 6、因其它施工方原因影响乙方施工并造成关键工作工期延误在天以上(不含 天)时; 7、由于设计变更造成关键工作工期延误在天以上(不含天)时;

建筑工程劳务分包合同示范文本

劳务分包合同示范文本 合同编号: 劳 务 分 包 合 同 建设工程施工劳务分包合同

发包方(甲方): 承包方(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于甲方与工程发包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包范围: 提供分包劳务内容: 3、分包工作期限 开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天 4、质量标准 工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; 6、标准规范 除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: (1) (2) 7、总包合同 7.1 甲方应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供乙方查阅。当乙方要求时,甲方应向乙方提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。 7.2 乙方应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。

8、图纸 8.1 甲方应在劳务分包工作开工天前,向乙方提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。 9、项目经理 9.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务:,职称:。 9.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务:,职称:。 10、甲方义务 10.1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责; 10.2、除非本合同另有约定,甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用: (1)在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:。 (2)在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求; (3)在年月日前向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料; (4)在年月日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及乙方自身的手续除 外); (5)在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任 为:; (6)在年月日前向乙方提供下列生产、生活临时设施: ,其交验要求与保护责任 为:; 10.3、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收; 10.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收; 10.5、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地; 10.6、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要; 10.7、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬; 10.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。 11、乙方义务 11.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 11.2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施; 11.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人

劳务分包(清包工)规定合同

劳务分包合同 合同编号: 工程名称: 甲方: 乙方: 年月日

劳务分包合同 劳务发包人(以下简称甲方): 劳务分包人(以下简称乙方): 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 (简称“发包人”)与工程承包人(甲方)已经签订施工总承包合同或专业承包合同(以下称为“总(专)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 第一条乙方资质情况 资质证书: 发证机关: 复审时间及有效期: 安全生产许可证: 发证机关及有效期: 增值税纳税人类型(以下两种中选择一种填写:1、增值税一般纳税人;2、增值税小规模纳税人): 第二条劳务分包工作对象及劳务承包容 工程名称: 工程地点: 分包围: 分包劳务容: 第三条劳务分包工作期限 总工期(总日历工作天数)为:天 开始工作日期:年月日 结束工作日期:年月日。 第四条劳务分包价格 一、本工程实行劳务单价分包,乙方所分包工程项目及围的分部分项工程劳务分包单价见附表1《劳务分包项目及单价表》。本单价为各项综合单价,是在合同执行过程中完成该工程并达到优良所需的全部价格。包括税金及协议明示或暗示的所有责任、义务和一切风险的费用。

二、暂定劳务分包总价:元。以暂定工程数量乘以附表1《劳务分包项目及单价表》所明确的单价,即为暂定劳务总价;总价只作为劳务费用估价的基础,不作为工程结算的依据。 第七条工程量的计量及决算金额 一、工程数量的计量:本合同中工程数量是指按合同约定应该得到计量的工程项目的数量。计量以乙方实际完成并符合业主计量与支付规,并经甲方项目经理最后批准实际完成的工程数量为依据,其他任何人员的签证均不能作为计量和结算的依据。劳务分包外的临时用工及机械台班原则上不发生,如需发生时,需经甲方项目经理签证方为有效。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸围和因乙方自身原因造成返工的工程量,甲方不予计量。 二、决算金额:按甲方最终审批认可乙方提交的工程计量单上的有效合格工程数量乘以附表1中明确的单价计算。 第八条分包劳务款的结算、支付时间和支付方式 一、分包劳务款的结算: (一)本工程劳务分包费用按甲方工程计量周期进行结算、支付。 (二)中间结算工程数量以甲方现场核实的乙方工程数量作结算依据。 (三)甲方不预付任何劳务费和备料款。 (四)中间结算:每月计量完成后,甲方按乙方当月实际完成数量与乙方办理中间结算手续。业主相应计量款到账后,甲方暂扣各项保留金后及时支付劳务结算款。 (五)完工结算:本合同约定劳务容全部完工、相应细目计量完成后,甲方与乙方办理完工结算手续。 (六)最终结算:工程缺陷责任期满,若无乙方原因引起的质量问题或乙方已履行其缺陷责任期义务,甲方返还质保金;但乙方仍应继续履行其质量保修期义务。 二、分包劳务款支付方式: (一)乙方劳务款采用银行承兑汇票形式或银行转账支付形式,每次结算完,在甲方收到乙方提供合法合规,且在增值税发票上的“备注栏”中注明建筑服务发生地所在县(市、区)、项目名称的建筑服务增值税发票时,扣除每次结算价格5%的质量保证金后的余额,分两次进行支付,第一次支付的金额为劳务进度结算款的80%。第一次支付款到账后,劳务分包方首先用于支付所有农民工工资,甲方收到劳务分包方提供经农民工本人签字加按手印并由劳务分包方负责人签字的工资发放表或银行代发农民工工资清单的复印件和农民工复印件给甲方后,并由劳务分包方管理人员在工程项目所在地工

清包五项劳务承包合同

清包五项劳务承包合同 甲方: 乙方: 根据?中华人民共与国合同法?及其她相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等、公平、自愿的原则,经双方共同协商一致签订的本承包合同,具体条款如下: 一、工程概况 1、工程名称:亚布力国际温泉度假中心 2、工程地点:亚布力青云小镇 3、工程面积:14000平米 4、工程内容:绿化、管网、园林、景观 5、承包形式:清包五项人工费,实行单项计价,合计性包 死。甲方提供施工主材及部分机具(钢材、水泥、砂、 石子、木材、等) 6、质量标准:符合国家与哈尔滨市的质量验收标准。 二、竣工日期: 自2016年7月-----日,至2016年-----月-----日竣工。合同总天数------------天。 三、承包范围: 1、木工、钢筋工、砼工、架工、瓦工,现场零活等,不包 括装饰工程。 四、承包单价:

1、木工按模板的沾灰面积--------元∕平米、钢筋按吨 ------元∕吨、瓦工按每块砖-----元∕块、抹灰按平 米------元∕平米、砼按立方------元∕立方、架工议 价另记。 2、工程拨款按每月月底报量,下月十日拨款,工程完工 后30日内,工程总承包价的90%给付。余款10%等工 程全部交工一次性付清。 五、合同履约: 1、乙方应按合同约定的日期,进入施工现场。 2、安工程部预定的计划与要求增减人员,保证施工顺 畅。 六、甲、乙双方的责任与义务: 1、甲方向乙方提供完整的图纸一套,其余乙方自己复印。 2、甲方向乙方提供各种合格的材料。 3、甲方保证现场三通一平,土方开挖及回填。 4、甲方负责对乙方工程的进度、工程的质量、安全生产、文明施工的监督,检查指导工作。 5、甲方监督本工程的人工费支付到工人手中。 乙方的责任与义务: 1、必须服从甲方管理人员的正确领导与指挥,做到规 范化管理,搞好文明施工与安全生产。做到工完场清,节 约材料,对甲方提供的机具无条件的保养与维护,对甲方

建筑工程劳务清包合同新示范文本

建筑工程劳务清包合同新 示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

建筑工程劳务清包合同新示范文本使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 建筑工程劳务清包合同范文篇一 甲方: 乙方: 为发挥甲乙双方的技术优势,加快工程建设速度,努 力提高施工效率,按照《中华人民共和国经济合同法》和 《建设安装工程承包合同条例》的原则,甲方拟将桩基工 程的劳务部分交给乙方承包施工,为明确责任,经充分协 商,在平等互利,自觉自愿的基础上,甲乙双方共同达成 如下协议: 一、工程名称及施工内容 1、工程名称: 2、施工内容:长螺旋钻孔压灌桩(商品砼)

二、工程地点: 三、工程承包方式 包工不包料(不含水电、税金、管理费、不开发票),乙方自带所有施工机具。 四、工程总量 约根桩,单桩工程结算=(有效桩长米)桩截面积(按设计图纸计算)。 五、协议价款 按第一款施工内容,综合清包总价 六、付款方式 1、机械进场甲方付给乙方每台套设备进场费 2、工程款按形象进度支付,施工时乙方借支必要的生活费和生产费,正式开工甲方再付工程款元;完成工程总量的甲方付工程款元;工程完工付工程款元;其款桩基验收合格一次性付清(余款最迟不得超过当年春节前)。

劳务合同(清包工)

公司 段建设工程一标项 劳务 分包 合同

年月曰

工程施工劳务分包合同 甲方: 乙方: 工程根据需要由乙方提供劳务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规,遵守平等自愿、公平和诚实守信的原则, 双方就本工程事项协商一致,订立本合同,共同遵守。 1、工程概况: ].1工程名称: 1. 2工程地点: 1.3T程内容:下河踏步、混凝土路肩、防撞墩工程施工劳务 1.4工程工期:年月—日至年月日 2、合同价款: 2.1承包单价:本合同承包单价为施工综合单价,即为完成合格工程而发生的所有费用。

2.3本合同价格包括: 1工程实体施工费 2施工人员伙食费 3工人劳动保险费 4建筑业税金 5利润 6安全措施费 2.4工程总价款 三、承包方式:施工劳务 四、付款方式: 4.1进度款按月完成工程量价款的%支付。下月—日前核算出工程 量,日前支付进度款。 4.21程完毕验收合格后,乙方配合甲方进行现场验收,双方签字确认后进行结算。结算书确认后,支付工程款的%。 2

4.3甲方预留工程结算总价的%作为质量保证金,质保期o 保修期自工程验收合格之日起算。工程在保修期后无质量问题,甲方付清剩余工程款(质保金不付利息)。 4.4甲方以银行转账方式向乙方支付工程款。每次付款前乙方必须向甲方提供等额真实有效的增值税税率为_%的(专用/普通)发票,严格按照国家财税制度执行,否则,乙方承担由此给甲方造成的一切法律及经济责任。 4.5工程进度款必须由合同签约人领取。 五、变更改签证: 5.1合同中有类似的综合单价,参照类似的综合单价确定。 5.2合同中没有使用或类似的综合单价,由承包人提出合理的综合单价,经发包人确认后执行。但原则上不能影响工程进度。 5.3甲方如用乙方零工,以甲方现场项目负责人签证数量为准,按 元/日计算。 六、甲方责任: 6.1提出施工进度计划及要求。 6.2提出施工现场清洁卫生及文明施工的程序及要求。 6.3管理和监督乙方施工,负责与建设单位、监理单位的协调工作。 6.4协调各施工队间的交叉施工工作。 七、乙方责任: 7.1严格按照施工图及规程规范及操作规程进行施工,工程质量必须达到质量评定标准的合格标准,并在合同期内完成全部工程内容。由于质量原因返 3

建设工程劳务分包合同参考文本(合同示范文本)

建设工程劳务分包合同参考文本(合同示范文本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-085247

建设工程劳务分包合同参考文本(合同示 范文本) 承包方(甲方): 住址: 分包方(乙方): 住址: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿和诚实信用原则,双方就 -------------------------___________________建设项目的工程劳务分包合作事项协商一致,签订本劳务分包合同,双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:

2、工程地点: 3、工程工期: 计划开工日期:_______年______月______日,计划竣工日期:_______年______月______日,总工期_______天。 4、承包方式: 5、工程造价: 二、工程价款的结算方式 甲方收到建设单位拨付的工程款后,按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。 三、材料提供 本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。 四、质量条款 本项目的质量标准为省级优良。乙方应坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。

劳务清包工合同

工程劳务清包施工合同 发包人(全称):建筑工程有限公司 承包人(全称):建筑劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规等。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方为明确双方在施工过程中的权利、义务、责任。订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、合同承包模式 1、本工程采用劳务清包工模式,劳务主材、机械、设备由甲方提供,人工、辅材由乙方提供。 2、合同总额中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包项目所有工作内容需要的劳务、安装、质检(自检)、管理、环境保护、劳动防护、调遣(进出场)、临时工程(建设、拆除与恢复)、缺陷修复、利润、施工结束后现场清理和其他应支付的所有费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。 三、承包范围及内容 (一)承包内容: 1、(1)甲方负责主材,即:钢材、商品砼、水泥、砂、石子; (2)其余工程:搅拌机搭设、场地硬化、模板安装、钢筋制作绑扎、1米以内室外散水(水沟、盖板、挖土)、辅材、低值易耗品、周转材料、机械设备、劳务用工等均由乙方负责。 2、乙方所用于本工程的振动棒、脚手架材料、模板材料、三级配电材料、钢筋加工机械等进出场费、维修费、租金费、人工费、工具用具、各种租金等概由乙方负责并承担费用。 3、施工用水由甲方负责提供接驳口,施工用水费用由甲方承担,乙方工人生活用水由甲方承担。 4、施工用电由甲方提供二级配电箱、电源线至三级配电箱、机械设备。施工用电费用由甲方承担,乙方工人生活用电由甲方承担。

5、因天气、道路等原因致使车辆无法进入施工现场,乙方应积极派出人员、机械配合,保证材料顺利到场,施工现场内的降排水及雨后基坑(槽)内清理淤泥并运至施工现场范围内甲方指定地点产生的费用由甲方承担。 6.该工程施工图中(不包括专业分包和建设单位指定分包)的所有内容,但是农贸市场,摊位砌体,粘贴不在该范围。 (二)承包范围 人工费+辅材费+周转材料费+分包配合费+安全文明施工费,(包括但不限于附件1所列工作范围) 1、人工: 该工程施工图中所包含的全部工作内容用工(除专业分包、业主指定分包外)及零星用工(零星用工包括:业主和发包人分包工程的配合用工、安全文明施工用工、配合材料用工、配合安装用工、配合CI用工、大门保卫值班、生产区域内临设、施工围墙搭设及硬化用工、安全防护用工等,(不包括后勤行政用工)。 包括但不限于以下工程: 模板工程:包括放线、配模、搭架、支模、图纸范围内的预埋件预埋、拆模、模板加工机械保养及维修、及二装模板用工,竖向采用黑色覆膜板,横向采用红色覆膜板。 混凝土工程:商品混凝土、商品的混凝土接管、拆管、洗管、振捣、收光、养护等,以及所有配合测量放线工作用工。(含二装混凝土所有工作)。 钢筋工程:包括配合钢材卸车。转运、配料制作、绑扎、焊接及试件制作。(含钢筋的制作、安装、对焊、竖焊、绑扎丝、焊条、焊剂等一切相关的辅助材料)。钢筋机械连接材料由甲方负责。(机械由乙方提供)。 外架工程:脚手架搭拆(包括所需架管、扣件,防护所需的全部材料、钢丝绳、绳卡、安全网、密目网、脚手板等一切材料)用工。 砌体工程:砌筑用工(含各类材料转运)。 分包配合用工:指专业分包、业主指定分包的配合用工。 施工图以外临设搭建工作用工。 生产区和生活区安全文明用工(包括保卫)。 2、材料:除碎石、河砂、沥青、玄武石、钢筋、混凝土、砂、石、水泥、砖(标砖、空心砖、配砖)、加气块、地砖、内墙砖、外墙砖、石材、

建筑工程施工劳务分包合同示范文本附件

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建筑工程施工劳务分包合同示范文本附件 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

附件1: 工程简介及分包方资质情况一览表—、工程简介 、分包方资质

附件2 : 劳务分包工程安全管理协议 甲方(总承包方):(以下简称甲方)乙方(分包方):(以下简称乙方)甲方将本建筑工程华阴汽车客运站施工项目发(分)包给乙方施工。为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“谁主管谁负责”的原则,根据〈〈建筑法》、〈〈安全生产法》、〈〈建设工程安全生产管理条例》及甲乙双方签订的〈〈工程分包合同》内容等法律法规和建筑施工行业管理标准规范等相关规定,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订〈〈建设工程劳务(分包)合同》的同时,签订本协议。本协议作为〈〈建设工程劳务(分包)合同》的附件 一、承包工程项目: 工程名称: __________ 华阴汽车客运站______________ 工程地点:陕西省渭南市华阴市华山北站东侧 承包方式:______________ 劳务扩大分包_______________

二、工程项目期限: 实际工期以〈〈建设工程劳务分包合同》的约定为准。 三、协议内容: (一)双方权利义务 甲乙双方共同的责任: 坚持“以人为本”的安全生产宗旨,贯彻落实国家有关安全生产的法 律法规;坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“谁主管谁负责”的方针,全面实施国家和行业管理部门有关安全生产的标准规范,落实总包 单位的安全管理规定和办法,确保员工安全、确保安全生产。 (二)甲方的权利义务 (1) 建立安全生产责任制度。甲方作为工程总承包单位,对整个施工现场行使安全管理权,制定并落实企业的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。 (2) 建立安全例会制度。每月组织召开一次安全会议,并形成会议纪要。遇有特殊情况时,随时召开安全会议。 (3) 建立安全检查制度。每周组织一次安全检查,下达隐患整改通知单,进行安全奖罚;督促乙方完成整改事项,并在整改反馈单上签署意见。对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章作业。 (4) 建立安全教育培训制度。负责组织对乙方进场工人进行的三级安全教育。有权拒绝使用安全生产教育培训考试不合格的人员。 (5) 组织安全技术交底。技术负责人(项目总工)主管安全技术交底工作,并负责向乙方单位的技术负责人进行交底,同时督促安全管理人员监督乙方单位向

建筑工程劳务清包合同54241

建筑工程劳务清包合同 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全法》的相关规定,甲方将工程土建项目的劳务双包项目(包工包辅料) 分包给乙方完成。为了保质保量地完成工程任务,明确双方责、权、利, 经甲、乙双方共同协商,本着平等、互利、自愿的原则,特签订以下劳 务合同,望共同遵照执行。 一、工程名称:上麻园岭社区居民活动中心 二、工程地点:湘雅路上麻园岭 三、建筑面积:约700 平方米 四、承包方式:乙方按甲方提供的建筑施工图、图纸会审纪要、设 计变更、技术洽谈实行全包干方式。现场施工管理、放线,即包工程质量、包安全生产、包工期、包劳务、包机械设备、包周转材料、包低值 易耗品、包工程验收合格(包括木工、钢筋工、混凝土、外架、强电、 弱电、给排水、消防、防雷、地面砖、墙面砖、外墙砖、内外墙粉刷、 电渣压力焊、零星用工以及工程所需要的人工费+ 机械费+ 周转性材料、生产、耗材费、安全文明施工费、搭设临时设施、人工费围墙砌砖抹灰、 钢管、铁丝、钉子和工人住宿房屋的搭设或住宿房屋租赁费)。 五、施工承包内容: 1、(1)甲方负责主材,即钢材、商品砼、水泥、砂、石子、砖、 外墙面砖、地面砖;甲方负责以下部分分项工程,即总配电箱,总水表

以内辅材、门窗、栏杆、防水、室内外油漆涂料。(2)其余工程:搅拌机防护棚搭设、水泥防护棚搭设、场地硬化、主体、模板安装、内外架 搭设,钢筋制作绑扎、 1 米以内室外散水(水沟、盖板、挖土)、辅材、低值易耗品、周转材料、临时设施、劳务用工等均由乙方负责。 2、乙方所用于本工程的振动棒、脚手架材料、模板材料、二三级配 电材料、钢筋加工机械等进出场费、维修费、租金费、人工费、工具用 具、各种租金等概由乙方负责并承担费用。 3、施工用水由甲方负责提供接驳口,施工用水费由甲方承担。 4、施工用电由甲方提供一级配电箱及配电箱以内辅材。施工用电费 用由甲方承担。 六、承包工期 1、开工时间:2016年7 月20 日 2、竣工时间:2016年9 月19 日 3、总工期:60 天 本合同为单价包干合同,不以任何原因做调整。 七、结算及付款办法 1、结算方式 (1))经甲乙双方商定,本工程以清包工方式承包给乙方±0.00 以上按元/ ㎡进行结算。基础部分工程量甲、乙双方现场协商解决。 (2))乙方按照甲方规定的施工进度完成后,经甲方、监理、业主、质检、安监验收达到合同规定的质量及安全文明标准后,经甲方专职结 算人员办理结算手续。

劳务清包工合同简洁版

. 劳务清包工合同简洁版 劳务清包工 合 同 书 发包方: 承包方: 签订日期:年月日

合同协议书 发包方: (以下简称:甲方) 承包方: (以下简称:乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及其他现行有关法律、法规的规定,结合本工程实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方充分协商,一致同意签订本工程合同(以下简称本合同)。 第一条工程名称: 第二条工程地点: 第三条工程内容及承包范围: 1、乙方承包内容及范围: 第四条清包工价格: 本工程清包工费为元 (大写:元整)。 (以实际发生的且经过甲乙双方认可的劳务内容据实结算) 第五条合同价款与支付方式: 甲方按照与建设单位签订的建设工程施工合同内约定的付款方式,同步支付劳务款。在最后一次进度款中扣留5%作为质保金,保修期满后1个月结清余款。 第六条合同期限及约定: 1、合同期限自年月日至年月日。若要续签或终止合同,可签订补充协议。 2、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延;如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延;因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。 第七条质量标准 按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《公路水泥混凝土路面施工技术规范》和《公路工程质量检验评定标准》,本工作必须达到质量评定合格等级。

第八条双方的权利和义务: 1.甲方代表 (1)甲方指定为甲方代表,作为本合同中甲方的日常联系人: (2)除甲方代表和监管主要负责人外,其他人员均无权向乙方发出任何指令。除双方另有约定外,甲方代表亦不得委托他人代行职权; (3)甲方代表应按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于甲方代表未能按合同约定履行义务给乙方造成的损失由甲方承担; (4)在合同履行过程中,确有必要时,甲方可更换代表。如需更换甲方代表,甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方,后任甲方代表继续行使合同约定的权利,履行约定的义务。 (5)如需更换甲方代表,甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方,后任甲方代表继续行使合同约定的权利,履行约定的义务。 2.乙方代表 (1)乙方任命为乙方代表,作为本合同中乙方的日常联系人: (2)乙方依据合同发出的通知,以书面形式由乙方代表签字后交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到日期后生效; (3)如需更换乙方代表,乙方应至少提前7天以书面形式通知甲方,后任乙方代表继续行使合同约定的权利,履行约定的义务; (4)乙方代表不称职,甲方可与乙方协商,建议撤换;收到甲方要求撤换乙方代表的通知时,乙方需按甲方要求,以称职人员代替。 3.甲方权利及义务 (1)甲方指派驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、安全文明施工等工作进行监督、检查。 (2)提供相应临时设施给承包人作为管理用房、工人休息室。 (3)在乙方开展工作时,协调乙方与政府部门、相关单位和人员的关系; (4)负责劳务人员的劳动保护和人身安全,合同履行过程中造成相关人员人身损害的均由甲方承担责任。除双方另有约定外,劳务人员的餐饮、住宿由乙方自行承担。 (5)按合同约定向乙方支付费用。 4.乙方权利及义务 (1)乙方负责履行施工合同内的劳务工作内容,必须严格按照施工图纸、做法说明、设计变更及甲方要求进行施工,服从甲方工地代表的监督和管理;

(完整)劳务清包工合同

劳务清包工合同 发包方:______________________________________(以下简称甲方)施工队:_______________________________________(以下简称乙方)联系电话:_________________________________________________ 甲乙双方本着友好协商、合作的态度,根据《中华人民共和国合法》等法律、法规规定,在平等、公正、公平的原则下签定如下合同:一、工程概况 工程地址:_______________________________ 工程内容:。 本协议工作内容涉及工区内排灌渠施工垫层、基础、墙体结构及混凝土侧墙克顶及沿线田埠,施工报价为包含施工用具及模板、方木、铁丝等的耗材后的完工价。 协议约定: 1、具体工作分段根据工区施工负责人安排,不得自行抢占划定区域以外工作范围; 2、划定区域内若在提醒2次后没有根据项目部要求增加人手抓紧进度,则无条件划出部分区域给其他施工班组; 3、班组报价已经考虑夜间加班施工和特殊季节抢工作业,后期不得以单价偏低不服从项目部抢工安排; 4、参与工程量按实际米数计算,质量返工人工费自行承担。 5、甲方二次搬运由班组自行考虑,完工沿线清理工作满足项目验收要求,控制好材料耗损和成品保护。

6、生活区必须异性保持整洁,共同维护,退场前清理干净。 7、施工分工区范围内杂活包干另计费用,由工区负责人签证。 8、施工期间抽水区内班组自行安排不另计费。 9、挖机、挖沟,道路平整、硬化归甲方负责,村料不能超过50米。 二、工人价格:灌渠统价元/m,排渠统价元/m计算。 三、付款方式 1、劳务费按每月完成工作量的50%支付,完工验收合格后支付至80%。 2、工程劳务尾款,甲方年底结清。 四、材料 1、乙方应提前向甲方提供需购材料淸单,甲方应及时采购材料供施工队使用,如因材料拖延工期的责任和经济损失由甲方负责。如因乙方施工造成的误工期由乙方负责。 2、甲方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。 3、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发观此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。 六、工期 根据甲方和建设方签订的时间,未经甲方冋意,乙方不得停工和怠工。如甲方因支付的生活费等未能及时支付造成的停工,由甲方承担一切责任。 七、质量 1、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题,施工单位应立即予以改正。

房建劳务分包合同示范文本范文

房建工程劳务作业分包合同 合同编号:发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,并参照中华人民共合国建设部、国家工商行政总局颁布的《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214),遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方在劳务分包过程中的权利义务和经济责任,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 一、劳务情况 1、乙方资质情况 资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包范围: 二、承包工程价格及范围: 1、工作范围(以土建为例):除塔吊、施工电梯(如有)以及钢筋、水泥、商品混凝土、砂子、石子、砖、施工用水电、输送泵外,散水以内垫层下体向上开始的全部土建工程。 2、合同单价:元/m2 3、主要工序单价及包含内容见附表一。 (提示:此处应当把约定内容照录,不能用“按……要求”替代;各项目应把与劳务分包单位的具体分包项目的施工工艺、评定标准、验收标准等作为合同附件。)附表单价含人工费、工机具使用费、燃油费、机械进出场费、临时设施费、施工人员差旅安家费、管理费、利润、不可遇见用工、文明施工费、零星材料费、安全措施费及劳务人员社会保障费等各项费用,以及国家及地方规定的各种税费,但不含甲方应交纳的建安营业税;此单价是乙方管理并完成其承包工序全部作业内容及其相关辅助工作的综合单价,是在合同履行过程中完成承包工序全部工作内容达到优良所需的全部价格,是双方已考虑了施工中的各种风险并依据市场行情充分协商的结果,在合同的履行期间不因任何原因引起的人工、材料、机械等价格波动而进行调整。工程内容包括承包范围内全部土建工程,以及在施工图上未列明的、为确保工程质量按有关规范又必须进行的工作,均属乙方应做的工作。以上单价包括乙方承包工序所涉及的甲方设备、机具、材料的清理擦洗、归类、堆放、装包、打捆、入库等人工费用。计算时采用的建筑面积为按照(GB/T 50353-2005《建筑工程建筑面积计

相关主题