B F-2009-0208合同编号：
北京市房屋建筑工程
结构劳务分包合同
工程名称：北京市大兴区亦庄BO2地块住宅项目
3标段
劳务发包人：中建二局第三建筑工程有限公司
劳务承包人：金坛市金洪安装劳务有限公司
北京市住房和城乡建筑委员会
监制
北京市工商行政管理局
二〇一三年十二月
第一部分协议书
劳务作业发包人：?中建二局第三建筑工程有限公司（以下简称发包人）
劳务作业承包人：?金坛市金洪安装劳务有限公司（以下简称承包人）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。
1、工程名称：北京市大兴区亦庄B02地块住宅项目工程
2、分包合同内容：结构扩大劳务施工
2.1本合同分包范围：3标段结构劳务施工。
3标段：建筑面积 56315.6 m2；其中：地下15784 m2，地上40531.6m2。
说明：建筑面积仅为业主招标的量，地下室标段划分为暂时估算量，待施工图纸下发后重新具体分布，最终结算按预算部门与中标单位双方核算的面积数为准（建筑面积按北京市2012定额计算规则，按外墙结构的外围水平面积计算，不含外墙保温、装饰面），投标综合单价不会因建筑面积的变化而调整；
2.2本合同劳务作业内容：
1）依据本工程的结构施工图纸、建筑施工图纸、机电施工图纸显示的，与结构施工有关的（除招标人特别指出的内容：基坑护坡、桩基工程、褥垫层、防水以外）所有结构施工内容；以及完成该项工程所需的全部人工、材料（招标文件列明的甲供材料除外）、机械（招标文件列明的机械除外）及中小型机具、管理费、利润、税金、风险费用及为达到相关标准规范、施工工艺等要求所发生的费用、为完成合同约定的奖罚条件而发生的费用等全部费用，均综合在对应的平米报价内；
2）与结构有关的土石方工程，包括但不限于以下内容：配合挖运基础垫层下皮以上300mm厚土（石）方及电梯井坑、集水坑土方；楼座后浇带降板位置的CFG桩褥垫层修边及反梁位置的土方及褥垫层下挖；地基钎探及验槽（CFG桩区域不进行钎探）;
3）结构工程，包括但不限于以下内容：钢筋混凝土工程包括但不限于以下构件的钢筋工程、模板工程、混凝土工程：基础结构（含垫层）；
主体结构；后浇带、止水带（主材甲供）、施工缝（止水钢板、遇水膨胀止水条，主材甲供）、图纸显示的钢筋混凝土结构（水池、排水沟、集水坑、电缆地槽、截水沟、出屋面通风道、屋面出人孔、太阳能基础）、预留洞、预埋件、预埋管、堵洞、开洞、封洞等结构施工和预留工作（特别强调，如承包人结构施工时，未进行预留洞的预留，则必须在竣工验收前完成静力切割的开洞及封堵（如需要），此费用已综合在平米报价中）。
4）与结构有关的杂项工程：爬梯及上人孔的出口预留；雨篷、排水沟、集水井、集水坑、外排雨水系统、电梯相关预留预埋，电梯吊钩等的结构施工和预留工作；
5）与结构施工有关的其他内容：以下内容已包含在结构施工范围内和综合考虑其费用到平米单价中
褥垫层以上的结构工程，地下室平面、立面防水找平层、保护墙（层）；从现场钢筋加工厂运至施工范围内（塔吊有效吊装范围内）的运输（如适用）、钢筋绑扎（包括加工厂内点数，场内装卸用工，钢筋接头对接等用工）（如适用）；测量放线；混凝土浇注、振捣、养护（包括布料机的供应、场外运输、安装使用、调整移动、泵管的安装、泵管架的搭设、疏通和清理等辅助用工）；结构的处理用工（包括钢筋除锈、施工缝剔凿、现场清理整修等）；结构墙体后浇带防水施工前封闭用的混凝土板的预制安装（原料采用现场泵车每次打灰后的返管剩灰）；搭拆模板支设系统；塔吊基础施工及安装配合；项目内供材料的进出场现场装卸车；生活区自用床铺、灶台搭设（材料由投标方自供），生活区及文明施工现场所发生的用工费用；环境保护、安全文明施工所需的全部用工，上级检查突击清理、维修、配合用工等费用；装修前因结构问题的处理用工；由于施工预留洞口的位置不正确进行的剔凿用工。还包括以上各项所需材料的场内运输装卸、按招标人要求的规范码放用工；与其他专业队伍的配合用工；每个标段的劳务分包专设2人及以上的质检人员，每个标段劳务分包专设每栋楼1人专职实测实量人员，配合项目进行实测实量和试验用工及辅助用具及辅助材料；每个标段的劳务分包专设的1～2人的专职钢筋收料人员，负责核实每批次进场钢筋数量、规格的准确性；塔吊指挥所需的信号工（必须有上岗证和工作经验），自施工
内容的成品保护（结构验收前）用工及辅材费用。施工区域内的临时围挡、道路、非硬化区域的石子路的铺设及维护、成品保护施工等用工及满足承包范围内工程需要并可预见的非实体性消耗。承包人有义务审核钢筋加工单的准确性，投标平米单价中包含因配筋单的零星错误引起的调整钢筋的用工。承包人有义务对每批次进场的成品钢筋的规格、数量进行核查，投标平米单价中包含因核查不清、补料导致的一系列额外用工费用。
6）特别强调内容：以下内容已包含在结构施工范围内和综合考虑其费用到平米单价中
结构施工还包含：结构施工的穿墙眼的封堵及止水穿墙杆的安装、切除；建筑、结构图纸显示的钢筋混凝土构造的所有设备基础（屋顶及室内功能性用房显示的设备基础；不论其施工顺序的先后，该内容已包含在结构施工范围内和综合考虑其费用到平米单价中）；结构施工时对防水工程的防水收头槽的留设或剔槽（如图纸无此要求，需按项目部要求留设，如未留设需剔槽）；承保范围内的所需使用的塔吊基础的清槽、支模、钢筋绑扎、混凝土浇筑、塔身挡土防护墙（240砖墙，内侧抹灰，其材料由投标人提供）土方回填等为完成塔吊基础所发生的费用（除钢筋、混凝土甲供外）；外排雨水洞（含PVC套管）、空调洞、墙排烟洞、空调百页处的水平向的排水洞、雨棚的雨水管及进出管的施工及预留（含PVC套管及钢管）；冷热水、中水暗埋部位在结构墙上配合留槽；冬雨季施工用的挡水坎、抽水、排水、降水、保温所需的人工、材料、机械等费用；结构双墙（变形缝部位）中间填充聚苯板（聚苯板由投标人提供）；外窗洞口按项目部要求做成企口。施工过程中的垃圾工完场清并清运至甲方指定地点；塔吊使用照明镝灯的灯具及电源线由各投标人提供。
7）模板及支撑体系
模板体系：除限价房及小高层地上部分采用大钢模（大钢模甲供）外，其余部位采用木模板，具体要求详见招标文件P46页附件2，穿楼板管洞封堵不允许吊模，必须使用顶撑，顶撑具有足够的刚度且底膜不能为聚苯板等柔性材料。
除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、环保、可靠及有效运行所必须的全部工作。
3、工程地点：北京亦庄B02地块；建筑面积 56315.6 m2；其中：地下15784 m2，地上40531.6m2。
4、承包方式：采用_包清工、模板及木方、辅材、中小型机具建筑面积综合单价包干的劳务分包形式；
5、合同价款：
本工程的合同价款采用下列 2 种方式计算：
5.1综合工日
/
/
/ （人民币），
大写：/ 元整。
5.2建筑平米包干：（明细附后）
56315.6m2，其中：地下车库：15784m2，高层（含小高层）地上结构：31307 m2；合院地上结构：9224.6m2
地下室结构：综合单价315 元/ m2；高层（含小高层）地上结构：综合单价265元/ m2 ；合院地上结构：综合单价365元/ m2 其中：
（人民币），
大写：壹仟陆佰陆拾叁万伍仟贰佰玖拾肆元整。
暂估合同总价：/ （人民币），
大写：/ 元整。
5.4其它承包方式：
暂估合同总价：/ （人民币），
大写：/ 元整。
5.5定额工单价为 95 元/工日
零工单价为 95 元/工日。
北京市大兴区亦庄B02地块住宅项目地下室结构工程劳务组价明细表
北京市大兴区亦庄B02地块住宅项目合院地上结构工程劳务组价明细表
北京市大兴区亦庄B02地块住宅项目高层（含小高层）地上结构工程劳务组价明细表
75Kg以上）及减少（每平米含钢筋含量在65Kg以下）5 Kg时予以调整；模板按建筑面积每平米模板含量在3.0m2～3.4m2之间时综合单价不予调整、模板含量每平米增加(每平米模板含量在3.4m2以上）及减少（每平米模板含量在3.0m2以下）0.2m2 时予以调整。
6、工期：
开工日期：2014 年4 月 1 日（具体开工日期以发包人下达的实际开工令中的开工日期为准）
竣工日期：2014 年10 月31日
总日历天数为：213 天
6.1、劳务作业人数：500 人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书；
（2）专用条款；
（3）补充条款；
（4）通用条款；
（5）标准、规范及有关技术文件；
（6）图纸及工程量清单；
（7）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；
（8）法人委托书
8、合同生效：
本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间：年月日
合同订立地点：北京丰台区海鹰路6号院30号楼
发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）
地址：住址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
联系电话：联系电话：
第二部分通用条款
9、发包人义务
9.1负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
9.2统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9.3按时提供图纸及施工方案。
9.4随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。
9.5对劳务作业的有效变更洽商及非承包人责任造成的承包人停工、窝工损失进行确认。
9.6认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。
9.7不得允许承包人未获得相应资格证书的工人进入施工现场。
9.8在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起7日内书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。
9.10按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险。
9.11承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。
9.12其它发包人应当承担的义务。
10、承包人义务
10.1组织具有相应资格证书的工人（持证上岗率100%）投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
10.2按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资。
10.3按发包人要求提交施工计划，以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后实施。
10.4按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从发包人安全施工管理，自备劳动保护用品，确保施工安全。
10.5承包方应严格遵照执行甲方的各项规章制度并承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。
10.6自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
10.7按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
10.8 做好成品保护工作。
10.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。
10.10收到分包合同价款后首先支付工人劳动报酬。
10.11承包人保证与施工管理、作业人员签订有书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。
10.12配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。
10.13发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。
10.14在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。
10.15劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。
10.16在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起7日内书面告知发包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。
10.17其它承包人应当承担的义务。对于合同约定的分包工程质量目标或创优目标，如承包人不能履约则要赔偿发包人直接损失。经项目
部工长、质检员及监理检查、检验合格后，又发现因承包人引起的质量问题时，承包人赔偿发包人的直接损失，但工期可以顺延；隐蔽工程质
量符合有关标准要求，验收24小时后，如工长、质检员不在验收记录上签字，则视为工长、质检员已经批准，承包人可继续施工；工程在保
证工程质量方面以及工程竣工以后的质量方面都必须符合“国家工程质量验收标准”。验收：验收包括，隐蔽工程验收，装饰工程验收，机电
安装工程验收，工程竣工验收等。各阶段的验收都是按照合同的质量目标，根据相关的标准对工程项目进行验收。
10．18承包人应建立健全的质量保证体系，并严格执行公司制定的各项质量管理制度，施工的各环节应受项目经理部的全面质量监督控制，施工期间要求承包人配置质量自检人员坚持每天进行跟踪检查，发现质量问题及时停工进行整改，按制度和规范要求进行质量监督检查。
10．19质量自检人员对关键部位和工序进行旁站检查，坚持进行质量检查与评定，作好自检互检、交接检记录，随时记录施工中有关质量
方面的问题，对工程质量进行经常性的分析，结果即使上报项目质量部门。
10．20承包人专职质检人员配备：1万平米以下工程各专业质检工程师各一名；1—3万平米以下工程土建质检工程师一至二名，其他专
业质检工程师各一名；3—5万平米工程土建质检工程师一至三名，其他专业质检工程师各一名；5万平米以上工程土建质检工程师二至五名，其他专业质检工程师一至二名。
10.21承包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向发包人支付违约金20000 元，最高不超过合同总金额的 5 %。
10.22承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，承包人应向发包人支付违约金100000 元，最高不超过合同总金额的10 %。发包人可以要求承包人整改，承包人因自身原因无法完成的，发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由承包人承担。
10.23承包人未达到约定的安全文明施工标准，承包人应向发包人支付违约金10000 元，最高不超过合同总金额的 5 %。
10.24承包人以非正当方式（包括10人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段组织施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》国务院第431号令第二十条规定的行为）向发包人提出要求的，承包人支付违约金50000 元；如该违约金不足以弥补发包人的损失，发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。
10.25承包人未在每月 25 日前向发包人提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的，每发生一次，应向发包人支付违约金2000 元。
10.26承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向发包人支付违约金10000 元，最高不超过合同总金额的5%。延误的承包人工作时间不予顺延。
发包人：姓名刘少奎身份证号：
承包人：姓名洪小明身份证号：
11、其他条款：
11．1成品保护：甲方在工地现场提供任何的保安措施，不会减轻分包方在现场照管上的任何责任；分包方特别应为自身工作面及自身的仓库、材料堆放场地、生活场地提供保卫及安全防范措施。自分包方进场之日起至工程全部竣工为止，分包方应完全承担对已送抵工地的工程材料（包含甲供材料设备）的照管责任。在分包方负责照管期间，如已送抵工地的任何材料无论因何原因遭受破坏、被盗、损失或伤害，分包方应自费进行弥补此部分损失，以保证本工程在竣工时全部完好及在各方面均能符合验收的要求。分包方负责自身承包范围内的成品保护工作，特别是注意分包方与分包方之间的成品保护，在预留预埋阶段对于已完的预留洞及预埋套管成品，由于保护不到位而造成的移位、洞口尺寸偏差以及在整体竣工之前成品发生损坏、被盗、损失等均由分包方自行承担，其成品保护费用均含在人工综合单价里，如因分包方管理不善所造成的经济损失，在分包结算中扣除。
11.2工程结算时，按结算总价的5%扣除保修抵押金，保修金按照《建筑工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及相关规定
对工程进行保修；在工程竣工四方验收合格并出具“工程竣工验收备案表”之日起开始计算保修期，保修期为两年。在工程保修期间，承包人要负责其范围内的所有保修费用，在保修期满后由经济管理部依据工程维修部及项目专业负责人签字的维修确认单（是否在承包人范围内发生了保修费用），扣除承包人责任内发生的保修费用并开据保修金返反结算单。发包人对承包人自身原因造成返工的工程量，及不能证明合格的工作，均不予结算。
11．3其他
11．3．1发包人对承包人所下罚单无须由承包人签字确认，如有不同意见可书面阐述理由，提交发包人项目经理部商议，承包人不进行确认且不阐述理由的，自罚单所下之日起3日后自行生效，发包人可直接从承包人结算款中扣除。
11．3．2承包人首先满足年底足额发放民工工资，并按合同造价的10％存入劳务公司资金帐户作为劳务工资保证金（承包方承诺书及劳务保证金手续签合同一并交于发包方）；在进场前存入劳务公司的劳务工资专用帐户，资金所有权属于发包人，在该项目一旦发生承包人拖欠劳务工资的情况下作为应急垫付资金使用，劳务工工资保证金将专项用于支付所欠农民工工资，不得用于垫支其他用途。均不得随意支取或挪作它用。劳务工资保证金在承包人完成合同约定的分包工作量，并确认其已结清全部劳务工资后，劳务保证金承包人方可支取。承包人执行发包人各部门制定的各项管理规定。保证队伍的稳定做好工人思想工作。
11．3．3应将法人授权委托书作为合同附件列入劳务合同中，法人授权委托书应包含委托权限、委托期限等一切工程委托事宜；在与劳务队伍签订劳务分包合同中，应严格按照新《劳动合同法》中的要求，劳务队伍必须与劳动者签订劳务用工合同(计件合同)并要求在项目上备案，同时要求按实名制管理，持卡率或出勤率达到100%。如果经公司相关部门和项目查证核实却有劳务队伍未与劳动者签订用工合同的，则给予处罚并清出施工现场；
11．3．4对于联营、挂靠、甲指等工程，应按照合同法的规定执行，联营、挂靠、甲指单位应与劳务作业人员及聘用的管理人员签订劳务用工合同（计件合同）并为劳动者交纳社会保险费用，该合同必须在项目上备案，如在合同中没有约定该项的，应添加补充协议，否则不予签订合同；
11．3．5劳务单位应与劳动者签订劳务用工合同（计件合同）后，应按照合同法中的规定为劳动者交纳社会保险费用；
11．3．6劳务公司在使用劳务用工时，严禁收取劳务工人任何风险抵押金，并且按《劳务合同法》中约定，劳务人员每人每月不得低于当地最低工资标准1560元（北京）；并实行实名制管理，具体依照当地建委相关劳务管理办法和中建二局第三建筑工程有限公司的《劳务分包实名制管理办法》及《劳务分包考核管理办法》承包方须保证农民工工资足额发放到每个工人手中。
11．3．7如发包人有证据证明承包人未按时支付劳务工工资，发包人有权直接向劳务工支付其应得工资。承包人向发包人提供支付工资的名单及金额并有承包人签字盖章；上述金额的总计不应超过承包人实际完成的工程量的劳务人工费，对于上述支付，并首先从其交纳的劳务工资保证金中支付所拖欠的劳务工工资，若保证金数额不足以支付全部拖欠的劳务工工资，应从尚未结清的分包工程款中扣除。承包人有责任向甲方提供正式工程款的发票，且上述支付计入承包人应得工程进度款。对于承包人拖欠劳务工工资，并在发包单位两次提醒后仍不改正，承包人有权解除双方的劳务合同，并将其列入不合格分包商名单。
11．3．8为遵守国家和地方环境保护法律、法规及公司环境方针，完成公司环境目标和指标，保证项目施工生产符合ISO4001认证标准要求。若由于乙方原因导致未能达到标准发包人将对承包人处以5万元经济处罚。
11．3．9承包人劳动力不足或其他任何原因而使发包人不得不将承包人承包范围内的部分项目另行分包时，发包人将按完成该部分工程量的市场价格（参考造价信息价及双方协商的实际市场价）的1.5倍从承包人承包价款中扣除，并且保留对承包人由此而导致的工期延误等的索赔权利。
11．3．10特别指出严禁承包人对承包内容进行转包挂靠、小班组再分包。分包队伍项目经理必须在北京市劳务备案处备案，一经中标项目经理必须进驻施工现场并负责本工程的一切事宜。
11．3．11禁止转让合同权利或义务
本合同任何一方不得单方面转让合同权利或义务，若确需转让合同权利或合同义务，必须满足以下两个条件：
a)取得合同另一方明确的书面同意意见；
b)签订合同权利、义务转让协议。
11．3．12 承包人应严格执行发包人的质量保证体系及项目部质量管理规定，认真按照施工图、设计变更以及有关标准、规范规程和设计要求组织施工。若发包人通知承包人后24小时内，承包人不能对缺陷进行修返工、修理或整改，或承包人返工、修理或整改后仍不能达到相应的质量要求，发包人可在发出通知或专用条件约定期限24小时后雇佣第三方进行修补，并直接从承包人的工程款或保修金中扣除因此发生的费用，扣除金额为发包人与返工、修理或整改的第三方签订的合同金额，无须通知承包人和征得承包人同意，同时承包人需承担违约责任。承包人返修后仍不能达到合同约定要求或不及时进行返修的，其承担的违约责任为：承包单位承担由此造成的一切责任。
11．3．13 承包人应严格执行发包人编制的施工组织方案和下达的合理的书面指令，如承包人在发包人下达指令3日内不执行该指令，发包人将每次处以 1000 元的罚款，最高不超过合同总金额的 3 % ，并有权安排其他队伍完成此项指令，费用由承包人承担并在结算款中扣除。由此造成工期延误、质量为达到标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。
11．3．1410万元罚款。最高不超过合同总金额的 5 %。
11．3．15 承包人严禁雇佣未成年人、残疾人及年龄未达到16周岁的现场作业人员。每发现一例,发包人处以 1000 元罚款。承包人弄虚作假造成严重后果的，责任由承包人自行承担。
11．3．16承包人应严格依照合同及发包人指令施工，未经发包人授权或允许，不得擅自与建设单位、监理及有关部门建立工作联系。若建设单位、监理及有关部门直接向承包人发布指令，承包人应立即报告发包人，经发包人审批后方可实施，否则不予调整合同价款，不计任何费用，且不顺延工期。
11．3．17 承包人必须保证节假日及农忙期间的连续施工。
11．3．18 承包人有权拒绝执行项目对安全、质量、工序等没有书面文字交底资料的工作。
11．3．19本工程安全文明目标：无重大伤亡事故，轻伤施工发生频率低于5‰，重伤频率低于0.3‰；创北京市“安全文明绿色工地”。乙方必须认真遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部、地方政府、地方建委颁发的有关规定。乙方应严格按照甲方安全施工管理部门对于安全施工方面的各种制度、要求及甲方对施工现场安全施工的其他特殊要求组织施工,并接受甲方的安全检查。对甲方所发出的安全整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即派人整改完毕；如甲方发现乙方在接到安全整改通知后在限定的时间内仍然未予整改或整改不符合甲方要求，甲方有权给于乙方500---2000元的罚款。并且，在此情况下，为确保安全隐患的及时消除，保证安全生产，甲方有权另行安排其他单位或人员实施
安全整改作业，发生的相关费用由乙方承担，按合同价格2倍计取从乙方工程款项中扣除。乙方投入到本工程中的全部机械设备及各类生产工具。必须经检验合格,并符合国家、北京市及甲方的有关规定和安全使用标准。若因乙方违反操作规程和（或）使用不符合安全标准的各类机械设备及生产工具造成的一切安全事故均由乙方自行负责。双方需签订《安全管理协议书》作为合同的附件之一。乙方安全员将纳入甲方安全管理体系，乙方安全员的资质应在本劳务合同签订前报甲方项目部备案。
12、对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延。
（1）不可抗力；
（2）经总包方认可的可以进行工期顺延的事由。
13、不可抗力
13.1不可抗力包含内容：
（1）国家权威部门发布且被界定为灾害的瘟疫、地震、洪水、风灾、雪灾等；
（2）战争；
（3）离子辐射或放射性污染；
（4）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞机装置产生的压力波，飞行器坠落；
（5）动乱、暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在承包人及其他包人、聘用人员内部的事件除外；
（6）因适用法律的变更或任何适用的后继法律的颁布所导致本合同的履行不再合法。
14、解决方式
14.1不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情况。
14.2不可抗力结束后14天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
14.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
14.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。
15、送达
本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复。
一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。
16、事故处理
16.1 发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
16.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。
17、发包合同价款支付的手续为：承包人向发包人出具合法有效的发票后，发包人向承包人支付相应工程款，如承包人不能提供合法有效发票，承包人有权拒绝支付相应款项，由此造成的损失由承包人自行承担。
18、争议
发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
②调解要求停止合同工作，且为双方接受；
③仲裁机构要求停止合同工作；
④法院要求停止合同工作。
19、合同解除
19.1承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。
19.2发包人与建设单位施工总承包合同解除的，发包人可以发出通知解除本合同。
19.3承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，发包人有权要求承包人无条件增加施工人员或更换管理人员。承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出通知解除合同，承包人应接到解除通知之日起3日内退出施工现场，由此造成的一切损失由承包人承担。
19.4如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。
19.5本合同约定的解除条件成就时，发包人应同承包人解除本合同并办理分包已完合格工程的价款结算手续。承包人应在接到3日内撤离施工现场，承包人不能因分包工程未结算、工程款未支付而组织工人围攻发包人人员和办公区。承包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人承担。
19.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。
19.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
20、合同终止
双方履行完合同全部义务，承包人向发包人交付劳务作业成果，并经发包人验收合格，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。
第三部分专用条款
21、项目经理、施工队长及劳动力管理员：
21.1发包人中标建造师（项目经理）为刘少奎，职务：项目经理，工程建造师（项目经理）证书号 0328235 。身份证号码：。委托权限：全权处理施工期间的一切事宜。发包人也可委托_ 有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。
21.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为王永奎，职务：施工队长，岗位证书号： JSOZ162 ，身份证号码：。委托权限：全权处理施工期间的一切事宜，人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。
21.3发包人现场劳动力管理员葛高军，上岗证号 049-0018989 ，职责为劳动力管理员；承包人现场劳动力管理员张波，上岗证号，职责为劳动力管理员。
21.4承包人委派的分包合同价款收取负责人为洪小明，身份证号码：，职务：经理，联系电话：，在京住址：丰台区海鹰路9号院601室，家庭住址：江苏建湖经济开发区桥东村姜成组649号。
21.5劳务承包人应建立农民工工资专用账户的开户银行建行北京丰科园支行，账号，企业代码。劳务分包必须出具《北京市建筑企业档案管理手册》。
22、发包人应在劳务分包工作开工7 天前，向承包人提供与分包工程有关的图纸 1 套。
23、承包人应在接到图纸后天内，向发包人提交材料、设备、构配件供应计划；经发包人确认后，发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人；需要承包人运输、卸车的，承包人必须及时进行，费用由承包人负责。发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国有有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人应在验收时以书面形式提出，发包人负责在三日内更换或调整。”
承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的 5 %。
施工中由承包人提供的低值易耗材料、工具用具包括除甲方提供的材料、机械以外的为完成分包工程所需的全部材料、机械、机具及冬雨季施工期间所增加的材料、机械。
24、质量标准：
本工程应当达到质量评定合格等级。工程质量奖项要求：确保北京市结构长城杯奖，争创建筑长城杯。
实测实量要求：按项目实测实量方案（详见附件8）要求执行，各单位必须安排2个专职质检员、1-2专职实测实量人员专人配合项目质检部进行实测实量工作。各分包单位以合格率90%为基数，合格率每增加1%，平米单价增加1元，奖励最多不超过10元/平米；反之，合格率每减少1%，平米单价减少1元，实测实量处罚最高不超过10元；（即实测实量合格率底线为90%）。如实测实量合格率低于90%，则要求分包单位必须更换相关班组，且由此引发的工期、质量及班组撤场费用等均由各分包单位自行承担。
方案论证要求：承包方项目经理、技术负责人和相应专业班组长必须按时参与项目部组织的各项方案评审论证，方案经评审论证完成后应形成书面论证报告，方案评审论证报告是方案组成必要内容之一，方案工程师依据评审报告对方案进行细化补充完善，并依据方案审批管理流程进行报审。分包方必须按照审批后方案中相关要求、细部做法组织现场施工，充分保证现场施工与方案的一致性。
报建设单位、公司验收工序、样板、停止点要求：
工序：1．土方开挖最后一步标高验线；2．垫层完成后定位验线；3．住宅工程结构质量分户验收前；4．地基与基
础结构验收前。
样板：1．墙体、框架柱（钢筋、模板、砼）样板（住宅为一个自然间、框架为一个流水段）；2．顶板模样板（含
机电预留）；3．住宅工程外墙穿墙洞封堵样板；4．门窗洞与结构间隙处理样板。
停止点报验：1．第一次墙、顶板拆模后，对混凝土外观进行外观验收；2.工程的±0.00施工完成节点;3.主体结构分
阶段验收前;4.结构封顶节点。
上述工序、样板、停止点按项目编制工序、样板、停止点报验计划进行报验。分包单位进行样板报验前应进行自查及验收（含参加自查验收人员签认）后报项目部验收、点评。且必须通过建设单位、公司直营业务部验收方可进行大面积施工。对于不按规定报验，或样板验收不合格即组织大面积施工，将按公司质量管理规定进行处罚。上述工序、样板、停止点制作、验收时间均在计划工期内。
25、安全文明施工、企业CI形象目标：本工程安全文明施工要求达到：达到北京市绿色施工安全文明工地标准；达到企业 CI金奖。严格执行GB/T28001职业健康管理标准和杜绝食物中毒和传染病、达到北京市及亦庄经济技术开发区安全文明工地标准。
责任划分区内清扫、除尘、覆盖均含在投标范围内，工人住宿床上用品及防护用品均按项目要求统一配备。工人床上用品及防护用品：床单被褥安全帽服装。
26、送达：
本合同15条约定的送达方式适用于以下情况：
（1）承包人要求发包人依照约定进行结算或支付分包合同价款；
（2）承包人表示因发包人原因造成工期延误；
（3）承包人要求发包人依照约定提供施工必须的工程材料、图纸；
（4）承包人要求发包人停止违约支付分包合同价款行为的；
（5）要求发包人确认设计变更和工程量增加、签认零工、窝工、
（6）发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的。
（7）发包人要求承包人提供符合合同约定的人员、提供合法有效的管理资料等履约行为；
（8）本合同9.8款、10.16款所列事项；
（9）双方约定的其它情况。
27、本合同价款核算规则及构成方式：建筑面积平米综合包干的劳务分包形式即人工、模板及木方、辅材、中小型机具平米包干；
27.1分包合同价款包含以下内容：
·完成承包范围内全部结构施工图、设计变更及洽商工作需要的全部人工费用及工程需要并可预见的非实体性消耗及施工过程中垃圾清运至指定地点（含工完场清及现场文明所需的人工费）；
·为配合其他专业分包商、业主指定分包人的施工所需付出的人工费用，如：为配合防水、机电等专业施工方的已完成品未完半成品的保护工作、预留预埋等。
·自身施工需要的墙体开槽及恢复工作的人工费用。
·其它专业开槽(如有)、开洞后的恢复工作的人工费用（包括但不限于一次）。
·为完成承包范围内工作所需付出的材料（含全部甲供材料、设备）场内卸车、二次搬运、冬雨季施工增加的人工费用；
·为保证施工现场达到发包人的要求，需由承包人完成的现场文明和环境保护所支出的人工费用；
·承包人生活及生产责任区内的日常打扫、清理及安全保卫工作；
·承包工程所使用的甲供材料、设备的现场堆放及保管工作；
·满足合同约定的质量及工期目标而应由承包人承担的人工费用。
·为实现质量目标（北京市群体结构长城杯）、工期目标、安全、现场文明目标所发生的全部费用。
·劳务承包人在现场组织施工过程中所发生的工作人员工资、办公费用、差旅费用、低值易消耗品的费、劳动保护费、竣工清理费用；
·保险：劳务承包人被认为已在他的合同价格中包括了与本合同相关的所有应由劳务承包人为其施工人员交纳的意外伤害保险的费用。
·成品保护：劳务承包人应提供必要的人员、材料和设备用于工程（包含其自身已完及未完工程的材料、设备的看管责任，成品保护截至日期为招标人向业主移交工程）的成品保护。
·临建、现场办公室和办公条件：劳务发包人仅在施工现场提供其满足劳务承包人需要的生活用房、施工用仓库以及办公用房等。劳务承包人应为其所有进场人员的合理安排上述劳务发包人提供的临时设施，并自行解决住房内的住宿用床及日常生活必需品、办公必需品。劳务承包人的报价中应包含其临建设施（生活、生产、办公等）日常消耗材料的费用。劳务承包人的报价中应包含其临建设施在劳务发包人要求的情况下从现场拆除并场清的费用。
·安全措施性费用必须能够满足劳务发包人及地方有关安全文明工地施工的有关规定的费用。
·劳务承包人所报费用包含能够保证本工程验收要求。
·劳务承包人报价应当包括为实现质量目标、工期目标、安全目标及保障环保、卫生所发生的费用。
·合同价格应包括完成本招标文件所有内容可能会涉及到的费用的总和。合同价格中还应包括维护、政策性文件规定、风险、责任等所有费用。·现场临时停工所造成的误工、机械停滞等费用。
·除工程承包人或工程业主原因造成的工地全面停、窝工以外的其它任何原因造成的分包人停、窝工所造成的全部损失。特别强调劳务分包人应
提前预见到施工期间影响施工的政策因素，包括但不限于大型会议、中考、高考、体育比赛等，提前做好应对措施，合理组织人力、物力，总承包人不会因上述政策因素给劳务分包人造成的停、窝工损失承担任何责任。
·利润。
·税金。
·除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。
注：本合同总价、人工综合单价均含税金（包含营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等其他各种当地税务局规定的地方性税费），支付承包方工程款时，承包方必须提供工程所在地开具的完税发票，如因发票原因导致发包方无法抵扣税金，发包方有权拒绝付款。
除
27.1.3机具费：除发包人提供塔吊、汽车泵或地泵，其余中小型机械由承包人提供。
27.2本工程的合同价款，除经发包人和承包人双方书面确认的工程变更价格调整的因素外以外，不再调整。
27.3遇本合同终止、中止、解除时，双方约定：未形成建筑平米的劳务作业工程量的计算/ 方式为/ ，计算规则为/ ，单价为/ 。
除以上内容，综合单价中还包括：
建筑面积综合单价中已考虑各个标段的塔吊布置对施工的影响，考虑塔吊盲点对施工增加的费用，工程承包人将不会就塔吊盲点给予任何补偿。
建筑面积综合单价已考虑本标段内各栋楼型的差异，每个标段综合考虑为一个综合报价，在此标段内工程承包人将不会就各个楼型的差异给予任何补偿。
建筑面积综合单价已考虑各个标段的混凝土泵布置对施工的影响，工程承包人将不会就混凝土泵布置不到位给予任何补偿。
27.4双方约定，本合同平米面积的计算规则为北京市2012定额计算规则。
27.5双方约定，本合同平米面积的变更规则为北京市2012定额计算规则。
28、施工过程中分包合同价款的结算及支付方式：
28.1月度结算及支付：
28.1.1在本合同执行期间均要进行月度结算，分包月度结算是双方根据合同计价原则，根据承包方当月实际完成的合格工程量（经发包方确认）经过双方核对后共同确认的月度正式结算。
28.1.2分包月度结算对象为承包方当月完成工作内容，包括但不限于合同内工作、合同外工作、设计变更、洽商、预算外签证等各项经甲方确认的工作量。
28.1.4月度结算资料须有承包方公司法人或法人授权委托人签字并盖章方可正式生效。
2
28.2完工结算
自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起，发包人应积极组织发包人和承包人双方的相关人员进行核对并制定审核计划，应该在分包完工三个月内完成结算。三个月后，如因分包人不积极配合结算工作（包括不限于提供结算资料不符合发包人结算要求经催告不予更改、补充，分包负
责结算人员不按结算计划时间进行核对经催告不予改正）发包人有权经一次催告后7日起出具结算结果，该结算结果为最终结算，承包人对此并不得持有异议。正式结算未完成前，不再支付工程款。如果双方最终不能按计划达成一致，双方可以按本合同第29条约定方式解决。
28.2.2承包人办理工程结算，以发包人工程部出具的完工证明为依据，质检部门、安全部门、材料部门、技术部门出具符合合同约定要求的凭证后才准予办理。工程结算时，按结算总价的5%扣除保修抵押金，保修金按照《房屋建筑工程质量保修办法》、《建筑工程质量管理条理》及有关规定执行。
28.2.3 工程量计算方式：
?建筑面积平米包干结算的工程量的计算：按《北京市2012年预算定额》的计算规则计算工程量，特别说明：由于本次施工及报价是结构工程，故定额中的外墙外尺寸均为结构外墙外尺寸，装修外皮不计算在建筑面积之内。
?综合工日单价结算的工程量的计算：按《北京市2012年预算定额》的计算规则计算工程量计算原则结算
?工程量清单结算工程量：
?其他方式的结算工程量的计算
结算总额＝合同内+合同外+其他款项-扣款
相应描述具体如下：
?×相应的合同单价
?合同外：
A、洽商变更：
对于建筑面积平米包干合同价款的，不计算结构期间的洽商变更及零星用工，仅计算建筑面积的变化量。
对于其他方式的合同价款的，以业主审批的洽商变更工程量（或不大于业主审批的洽商变更工程量）及上述计算原则计算（变更洽商单个清单子目累计人民币3000元含材料费用，不包括3000元本身）；设计变更及工程洽商根据四方（设计、建设单位、监理、总承包）签字认可的正式变更及洽商作为正式结算依据。
B、零星用工、预算外签证：承包范围外的工作内容，现场签认必须由工长、生产经理、商务经理、项目经理签字确认方为有效，否则视为无效。承包人受发包人的委托从事本合同承包范围以外的其它零星用工原则上10小时为1个工日，零星用工按照现场核实的工程量× 95 元/个工日办理结算。对于有业主正式洽商变更、修改图纸并能够清楚计算工程量的不能执行预算外签证单，对于能以工程量计算的工作，应以工程量计算，不能计零星用工。只有合同外发生的或无法在图纸上计量的工程量才能执行签证单，对于分包预算外签证的原则是必须已经获得业主书面认可的并能收回资金的，项目工程部门的签字只能证明事实发生的实际情况，项目商务部对于发生的事实按照合同的约定判定是否符合签证条件及计算规则进行审核，项目经理的签字作为是否计入结算的依据。
?其他项：
28.2.5如承包方未完成结构穿墙螺栓封堵、结构剔凿修补等工作，按照10元/建筑平米在乙方结算中扣除。
28.2.6工程最终结算以现场工程师、机电经理、商务经理、项目经理签字认可，并经过发包人总部相关部门及领导审核，最终以发包人的法定代表人或授权代理人签字盖章的“分包完工结算审批单”（审批单见附件）中的结算金额为准。
28.3结算款的支付：工程完工并办理分包工程结算后一年内支付到结算总额的95%，5%的质保金等本工程整体保修到期后扣除质保发生的费用后一次性支付。
29、争议解决：
发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 2 种方式解决争议：
（1）向 / 申请仲裁；
（2）向北京市丰台区人民法院起诉。
30、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人和承包人各执一份；本合同副本叁份，发包人执贰份，承包人执壹份。
保证书
中标建造师（项目经理）
本人刘少奎是北京大兴区亦庄B02地块住宅项目发包人中标建造师（项目经理）。
本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同约定履行本人职责。
本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中，作为发包人的授权委托人，在职责范围内禁止不按约定向承包人支付分包合同价款的行为发生。如因本人原因发生上述行为，本人将对发生的债务承担连带责任。
中标建造师（项目经理）：刘少奎
时间：
保证书
施工队长
本人洪小明是北京大兴区亦庄B02地块住宅项目承包人施工队长。
本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同约定履行本人职责。
本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中，作为承包人的授权委托人，在职责范围内禁止本合同10.24行为发生。如因本人原因发生上述行为，本人将对发生的债务承担连带责任。
施工队长：
时间：
关于执行中建二局第三建筑工程有限公司劳务管理相关规定的
承诺函
致中建二局第三建筑工程有限公司：
工程建筑工程劳务施工合同 （二次结构工程） 总承包单位： 劳务分包单位： 签约时间：
建筑工程劳务施工合同 发包方（甲方）： 分包方（乙方）： 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、公正、合理、合法、诚实、信用的原则，双方就中国社会科学院考古研究所研究室标本楼工程土建主体工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称： 二、工程地址: 三、结构类型： 四、承包围及容 中国社会科学院考古研究所研究室标本楼工程施工设计图纸、招标文件、招标答疑、图纸会审和设计变更文件围二次结构（含砌体）工程施工的配合项目。 （一）、二次结构 本工程图纸围的所有砌体、构造柱（含钢筋、模板、混凝土）、过梁（含钢筋、模板、混凝土）工程施工。 （二）、成品保护及机械设备 1、除吊篮、砂浆搅拌机外的所有施工所必需的机械设备及工具。 2、三级配电箱以下的所有电缆及机械设备工具。 （三）、辅料 二次结构工程施工期间所有辅料，包括铁丝、铁钉、扎丝、海绵条、双面胶带、切割片、磨光片、电锯片、垫块、水平管、水管、模板隔离剂、扫帚、墨斗、红蓝铅笔、粉笔、线绳、铁锹、洋镐、工程用其它辅料。 （四）、文明工地 安全通道搭设，吊篮防护、周边通道防护棚，机械棚的防护，基坑围护，卸料平台，四口五临边的搭设围护，钢管和踢脚板按文明工地规定刷漆，施工区、办公区卫生打扫，工完场清，悬挂标识标语。劳保安全用品：包括雨衣、雨鞋、手套、安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘胶鞋等劳动保护和安全
防护用品。 （五）、施工现场所有施工材料、设施料、机械设备卸车、装车及场倒运；吊篮基础施工及配合机械设备安装就位。 （六）、夜间、冬雨季施工： 包括按照国家规、现场条件和施工措施要求，在夜间、冬雨季施工时所需采取的全部配合项目（包括场积水和积雪的清扫）。 施工现场日常所有保洁工作。 （七）、其它 1、测量放线 配合甲方进行砌体及二次结构工程测量放线。 2、配合甲方电工做好配电箱的安拆和回收工作，三级配电箱外的电线电缆、施工机械设备由乙方负责，同时做好安拆、检查、维修等各项工作，确保线路和电气设备完好安全运行。 3、按照国家建筑业安全文明施工规及甲方对工程的施工安全要求，按市级文明工地标准搭设、拆除满足施工需要的所有临时设施、安全通道、跑道、防护围护设施、个人安全措施及安全文明施工识标牌标语的悬挂。 4、吊篮基础施工、防护架搭设、拆除。 5、建筑、结构图中所有预留、预埋盒子制作、预埋铁件的预埋、预留洞留置。 （八）、管理配合工作 1、乙方向甲方提供乙方项目管理组织机构（项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员、材料员等），施工人员和按月提供劳动力计划及劳务人员。教育职工遵守甲方各项管理制度和服从甲方管理人员的监督、指导和管理。 2、材料、设施料具按甲方现场管理制度及规定要求领用、保管、保养、退库。 3、参与施工方案讨论，按甲方要求编制主要施工项目的施工方案报送监理、甲方审查，施工过程无条件接受甲方定期、不定期的检查、指导、监督，接受甲方、监理公司、建设单位的质量、进度、安全文明施工管理要求。
BF-2009-0208 合同编号： 北京市房屋建筑工程 结构劳务分包合同 工程名称：北京市大兴区亦庄BO2地块住宅项目 3标段 劳务发包人：中建二局第三建筑工程有限公司 劳务承包人：金坛市金洪安装劳务有限公司 北京市住房和城乡建筑委员会 监制北京市工商行政管理局 二〇一三年十二月
第一部分协议书 劳务作业发包人：中建二局第三建筑工程有限公司（以下简称发包人） 劳务作业承包人：金坛市金洪安装劳务有限公司（以下简称承包人） 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称：北京市大兴区亦庄B02地块住宅项目工程 2、分包合同容：结构扩大劳务施工 2.1本合同分包围：3标段结构劳务施工。 3标段：建筑面积56315.6 m2；其中：地下15784 m2，地上40531.6m2。 说明：建筑面积仅为业主招标的量，地下室标段划分为暂时估算量，待施工图纸下发后重新具体分布，最终结算按预算部门与中标单位双方核算的面积数为准（建筑面积按北京市2012定额计算规则，按外墙结构的外围水平面积计算，不含外墙保温、装饰面），投标综合单价不会因建筑面积的变化而调整； 2.2本合同劳务作业容： 1）依据本工程的结构施工图纸、建筑施工图纸、机电施工图纸显示的，与结构施工有关的（除招标人特别指出的容：基坑护坡、桩基工程、褥垫层、防水以外）所有结构施工容；以及完成该项工程所需的全部人工、材料（招标文件列明的甲供材料除外）、机械（招标文件列明的机械除外）及中小型机具、管理费、利润、税金、风险费用及为达到相关标准规、施工工艺等要求所发生的费用、为完成合同约定的奖罚条件而发生的费用等全部费用，均综合在对应的平米报价； 2）与结构有关的土石方工程，包括但不限于以下容：配合挖运基础垫层下皮以上300mm厚土（石）方及电梯井坑、集水坑土方；楼座后浇带降板位置的CFG桩褥垫层修边及反梁位置的土方及褥垫层下挖；地基钎探及验槽（CFG桩区域不进行钎探）; 3）结构工程，包括但不限于以下容：钢筋混凝土工程包括但不限于以下构件的钢筋工程、模板工程、混凝土工程：基础结构（含垫层）；
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 关于保洁劳务热门合同书样书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方:(物业公司) 地址: XX编码: 营业执照号: 开户银行及账号: 法定代表人: 职务: 联系方式: 乙方: 地址: XX编码: 营业执照号: 开户银行及账号: 法定代表人: 职务: 联系方式: 第一条委托事项 甲方将其实施物业管理的住宅小区的保洁业务委托给乙方管理。 第二条委托期限 甲方委托乙方代理行使保洁权的期限为年。从________年____月____日至________年____月____日止。 合同期满双方协商一致可续签。 第三条委托费用 标准: 数额: 甲方向乙方支付保洁费用的方式: 第四条保洁标准 乙方的保洁标准为: 1.按时清洁道路、走廊等公共地方和公共设施,频率标准; 2.住宅小区内窨井、化粪池的清淘清运,频率标准;
3.按时清运住宅小区内的垃圾,并协调与环卫部门的关系,频率标准; 4.定期对住宅小区公共区域进行害虫消杀工作,频率标准; 5.定时对楼内或楼外的保洁区域进行巡视,发现有违章建筑和施工的现象有责任劝导,并及时通知甲方管理部。巡视频率标准; 甲方:(物业公司) 地址: XX编码: 营业执照号: 开户银行及账号: 法定代表人: 职务: 联系方式: 乙方: 地址: XX编码: 营业执照号: 开户银行及账号: 法定代表人: 职务: 联系方式: 第一条委托事项 甲方将其实施物业管理的住宅小区的保洁业务委托给乙方管理。 第二条委托期限 甲方委托乙方代理行使保洁权的期限为年。从________年____月____日至________年____月____日止。 合同期满双方协商一致可续签。 第三条委托费用 标准: 数额: 甲方向乙方支付保洁费用的方式: 第四条保洁标准
项目主体劳务 招标文件 （招标编号：） 12 项目部 4 年 2 月2 日 第一章投标人须知 1、工程概况： 1.1项目名称：工程 1.2项目地址： 1.3项目规模： 1.4业主： 1.5招标人：中国建筑第二工程局有限公司西南分公司 项目部 1.6本次招标工程： 1.7具体位置：
2、工程内容： 2.1 12 主体劳务工程（具体详见合同内容）。 2.2负责完成进场前的临时设施搭建等各项工作（要求有足够的劳动力并按业主及招标人要求时间或提前完成）。 3、招标范围： 具体详见合同内容，招标人有权调整招标范围，并不承担由此引起的任何费用。 4、时间安排及要求： 4.1 发标时间：20 年月日 4.2 投标时间安排： 4.2.1 20 年月日领取招标图纸（电子光盘）及招标文件。 4.2.2 20 年月日前，各投标人将投标中遇到的疑问书面传真给招标人（并提供电子版发送至），过后不补，招标人将进行统一的书面答复，答疑资料（如有）于20 年月日由投标人到招标人处领取。招标答疑将作为本招标文件的组成部分，传真号码： 11 ，接收人：，联系电话：。 4.3现场答疑时间：在截标之前，各投标人可以自行前往工地踏勘施工现场，现场联系人：，联系电话：。 4.4 投标书递交截止时间：20 年月日前。 4.5 定标时间：定标结果在截标之日起30天内通知中标人。 5、质量标准： 质量为优良，必须达到“”标准，主体工程实测点数合格率达到95%以上，观感平分（新标准）必须为“好”。现行国家验收标准、规范：混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002），砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002），建筑工程施工质量验收统一标准，建筑装饰装修工程质量验收规范，屋面工程质量验收规范，建筑地面工程质量验收规范。并由涂料组参与质量验收。 6、工期： 必须保证或提前达到业主或招标人的节点工期。本工程总工期暂定为 4 日历天（详见合同条款）。 7、招标文件 7.1招标文件组成：招标文件包括下列文件及所有投标须知发出的补充资料及招标答疑会议纪录，招标文件包括下列内容： 7.1.1第一章投标须知； 7.1.2第二章工程建设条件、招标图纸及技术要求； 7.1.3第三章投标文件格式及报价说明；
钢结构安装施工劳务分包 合同书 合同编号：（） 工程名称： 发包单位： 承包单位：
签定日期：年月日 钢结构安装施工劳务分包合同书 甲方：（以下简称“甲方”） 乙方：（以下简称“乙方”） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，确保工程按合同范围及内容顺利进行，经协商达成一致意见，签订本合同，并严格履行。 第一条：工程名称： xxxxxx工程项目 第二条：工程地点：贵州省威宁县 第三条：工程范围及内容：锚栓预埋、钢柱、钢梁、吊车梁、檩条、拉条、支撑、隅撑、系杆、爬梯、钢天沟、彩板、楼承板及栓钉等图纸范围内的全部钢结构的安装、焊接（焊条、氧气、乙炔及胶由乙方提供）及局部补漆，不含门窗、楼面配筋，、防火涂料的施工。 第四条：承包方式及价格： 一、承包方式：分包劳务； 二、第一批工程：鸡蛋一、二、五、六区—综合用房（约xxx平方米），饲料厂区—附属用房（约xxx平方米），饲料厂区—值班室（约xxx平方米），鸡蛋三、四
区
—综合用房（约xxx平方米），以上四栋屋盖工程按照单价（人民币）： xx 元/平方米计价； 三、第二批工程：主车间（建筑面积约1579平方米，墙面面积约2112平方米）按照建筑面积单价（人民币）： 108 元/平方米计价，另计墙面 35 元/平方米； 四、第三批工程：附车间（约3807平方米），卸料棚（约189.4平方米）按照单价（人民币）： 45 元/平方米计价； 五、以上价格包含吊车费、工人保险；如需打内板价格另计； 六、如遇以下情况应单独计价： 1、发送重大设计或技术变更； 2、在施工中发生增加工程项目； 七、其他约定：以上工程面积为暂估面积，结算时按实际滴水面积计算，单价不变； 第五条：付款及结算 一、每批工程结束后，甲方支付乙方当批工程劳务费的90%。 二、三批工程全部结束并验收合格后，甲方支付乙方至全部工程劳务费的97% 三、剩余3%的劳务费作为保修期押金，保修期为一年，一年内如发生漏水等施工质量问题，乙方无偿进行维修，维修材料由甲方提供，保修期到期后，甲方应于一周内按实全额支付乙方押金。 四、施工期间，如乙方需要生活费，可向甲方预支部分生活费，预支金额不能超过当前完成工程量的80%。
二次结构劳务分包合同模板 二次结构往往是连接结构和后期机电精装等一系列工作的 衔接点,真正体现了多专业的穿插施工。对于二次结构劳务分包合同你又了解多少呢?以下是在小编为大家整理的二次结构劳务分包合同范文，感谢您的阅读。 二次结构劳务分包合同范文1 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平、互惠互利和讲求实效信用的原则，甲方将扬州恒通企业有限公司开发的星河西岸工程二次工程承包给乙方施工。为确保工程的工期、质量、安全、文明施工，实现对业主的合同承诺，明确甲乙双方在合同履约过程中责任和义务，特签订本施工合同，双方共同遵守，并严肃执行。 一、工程概况：
工程名称：星河西岸工程工程地点：扬州邗江区润扬路与文汇西路交叉口东南角结构形式：框架工程质量要求：确保扬州市优质结构工程，争创扬州市“琼花杯”工程工程安全要求：扬州市安全文明标化工地 二、工程承包范围： 二次结构模板加工制作、安装、拆除;场内材料水平运输及垂直运输;废料清理、工完料清;施工机械(含磨损件的维护保养);模板项目结束后所有拉杆与U形卡分离，收交甲方;完工后所有木方、模板的铁钉拔取干净，并清理至甲方场内指定地点堆放整齐。否则甲方有权派人清理，费用在乙方工程款中扣除。 三、工程承包形式： 包清工。包小型材料及施工用具，如圆钉、铁丝、胶带、手工电锯、电线、圆盘锯、电钻、铅笔、线锤、墨斗及工人劳保用品(安全帽、手套、胶鞋、雨衣)等。 四、工程承包价格： 1、甲方按砼接触面积27.00元/㎡(由于施工难度较大，单价由26.00元/㎡调整到27.00元/㎡)，工程量按实际完成量结算。 2、以上单价含安全风险金、职工的医疗保险、劳动保险、工伤保险及乙方违规操作引起的事故风险。
中建——劳务分包合同(空白) China Construction First Division Group Construction and development let、 co 招标文件 [劳务分包合同] 工程名称：XXX工程之二次结构及粗装修分包工程招标范围：二次结构及粗装修分包工程日期：20XX年X月（BF―XXXX―XXX）合同编号：北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同二○XX年X月 第一部分协议书劳务作业发包人： ______（以下简称发包人）劳务作业承包人： ______（以下简称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、分包合同内容： 2、1本合同分包范围：本工程二次结构及粗装修分包工程之所有项目包括图纸显示和根据图纸内容可合理推断出的内容 2、2本合同劳务作业内容：砌筑、洞口的封堵、楼地面工程、天棚工程、屋面工程、墙面抹灰 3、工程地点：建筑面积： 4、合同价款总额元（人民币），大写元。
5、分包工作期限开工日期：___年__月___日竣工日期：___年__月___日总日历天数为：天 6、劳务作业人数：人。 7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同； （2）中标通知书（如有）；（3）投标书及其附件（如有）；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件； （7）图纸及工程量清单；（8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间：___年__月___日合同订立地点：发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）地址：住址：法定代表人： ______法定代表人： ______委托代理人： ______委托代理人： ______联系电话：联系电话： 第二部分通用条款 9、发包人权利和义务： 9、1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人； 逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。
编号： _______________ 住宅小区园林绿化工程施工合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月____ 日 甲方（发包方）：法定代表人： 地址：
联系方式： 乙方（承包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 为明确责任，保障双方利益，保证工程的顺利进行，甲方与乙方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，根据本工程的具体情况，甲 乙双方达成如下协议： 第1条工程概况 1.1工程名称：__________________ 。 1.2工程地点：__________________ 。 1.3标段划分：本工程划分_________ 个标段，具体详见标段划分以总平面图上的划 分为准。 1.4承包方式：本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包风险、包验收合格等承包方式，招标范围内工程预算加风险一次性包死。乙方负责所承包工程范围内的施工管理，并有义务与其他分包商进行配合，服从甲方、总包的管理。 1.5工程承包范围: （1）本工程招标文件中《分包合同条款》附录1-合同范围（招标范围）及界面划分”所描述的承包范围；
（2）按投标图纸及工程规范深化设计，按合同要求供应、制作、安装、施工完 成所承包的工程、对已完工程进行成品保护、保修并按投标须知要求提供劳务、物料及设备；（3）工程施工和安装进行中所需的一切附带杂项零件物料、劳务及设备； （4）对上述工程作规定的测试、调校、试用、验收以及保修等工作时所需的劳务、物料及设备。 第2条工期及施工进度 2.1工期： 计划开工时间_________ 年______ 月_______ 日。 计划完工时间________ 年______ 月_______ 日。 总工期：日历天_______ 。 具体开工日期以甲方发出的书面通知为准，乙方严格根据施工进度计划完成整个工程的施工、验收等工作，合同完工日期为甲方书面通知的开工日期加上述合同工期总日历天数（总日历天数包括法定节假日、工程验收合格时间等）得到。 第3条合同价款 本合同金额为人民币（大写）____________________ （￥_______ 元）； 第4条付款方式 第5条本工程质量目标 5.1 质量标准：质量验收（除绿化种植工程）：必须符合国家标准，满足本招标文件《技术招标文件》的要求，达到合格标准； 质量验收（绿化工程）：必须符合国家标准，满足本招标文件《技术招标文件》 的要求，一次种植成活率应达到95% ，补植成活率应达到100%。
建设工程劳务分包合同 发包人：[简称甲方] 承包人：[简称乙方] 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就温州电气工程合作事项协商一致，签订本合同。第一条：工程概况 1.1 工程名称： 工程地点：温州市城市中心区31号地 建筑面积：30993平方米 结构形式：框架结构 层数：地上：7层 地下：2层 1.2 工程承包范围 分包范围：温州电气工程，详见招标文件 承包方式：清工加机具 1.3 合同工期： 开工日期： 竣工日期： 工程工期为：日历天 1.4质量等级：确保瓯江杯,争创鲁班奖 1.5合同价款及计费原则： 1.5.1合同价款：捌拾万元(大写)（暂估） ￥：80万整（暂估） 1.5.2计费原则：详见招标文件 第二条：图纸 开工前15 天，发包人应提供施工图纸1 套（未含竣工图）。 第三条：发包人驻工地代表 3.1发包人驻工地代表姓名： 3.2职责：按合同约定,及时提供给承包人所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。第四条：发包人工作 发包人按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作: 4.1负责与业主的联系，组织重大经济谈判； 4.2负责组织图纸会审和技术交底，编制总的施工组织设计，审查承包人分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划； 4.3负责组织阶段验收和竣工验收工作，对承包人的质量、进度、安全和文明施工进行监督； 4.4定期组织召开生产例会，对施工生产情况进行协调； 4.5提供施工现场的施工用临时水源、电源，临水供水至主干管，临电供电至楼层二级电箱； 4.6提供施工现场地下煤气、电缆、输水管等各种资料； 4.7施工中报业主的各种资料由发包人负责汇总、编制，承包人负责按发包人要求提供原始资料； 4.8负责代收代缴应向地方政府上交的税金、定额管理费;交纳施工办公区水电费； 4.9负责提供发包人现场管理人员名单，如有变动，提前一周通知承包人； 4.10发包人协助承包人办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系。 第五条：承包人驻工地代表
钢结构安装劳务合同范本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程内容 钢结构安装，甲方负责提供一切材料、辅材及耗材，乙方负责安装（含工人工资、吊车费）。 二、工期 经甲乙双方协商，本工程从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，总工期为_____天，如遇不可抗力因素（如战争、地震、雨天等），工期相应顺延。 三、双方责任 1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供材料堆放场地，配合乙方解决施工中出现的问题。
2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工。如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要遵守国家的法律法规，工程质量确保合格。 四、劳务费用 乙方进场施工，甲方预付工程款_______万元整，工程完工经甲方和监理验收合格付至总工程款的______%，余款______%作为工程质量保证金，一年后付清。 五、安全施工 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范、统一安排，自备安全用品，高空作业必须系安全带，佩戴安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水、接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工，如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。 六、工程质量 1、乙方对钢结构工程的安装质量负责。 2、乙方必须严格按施工图纸说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求安装施工。 3、乙方应按钢结构工程质量要求发现质量问题及时通知甲方。 4、工程保修期为_____年，在质保期内，如有工程质量问题乙方应给予及时维修。 七、违约责任 按合同约定的工期完工，每延误工期一天，须向甲方支付本合同
编号： 砌筑工程 工人团体计件协议 劳务单位（甲方）： 作业班组（乙方）： 工程名称： 施工地址： 签定时间：
分项工程团体计件承包协议 劳务单位：（以下简称甲方） 作业班组：（以下简称已方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规 ,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则 ,双方就工程的劳务分包事项协商达成一致 ,订立本合同。 第一条承包事项 1.1承包范围：施工图中部分二次结构的砌体砌筑工程内容。具体施工范围依照甲方现场代表指派为准。 1.2具体工作内容： ○1砌筑工程（含：1、弹线、湿润砖、安放拉结筋、堵穿墙螺丝眼及预留管洞、各种砌体的砌筑等。1.3承包方式：乙方包人工和小型机具。 1.4承包单价：○1砌筑墙体工程量按施工图计算（不包含所有构造柱、门窗过梁、圈梁等砼结构）墙厚按图示尺寸计算 ,以实际完成的工作量为准 ,综合单价为：每立方米元（RMB大写：元）。综合单价已包括设计变更内容 ,不分施工部位及难易程度 ,设计变更增减量时 ,单价不再调整。 1.5工程质量：符合设计要求和验收规范的规定并达合格标准。 1.6工期限制：必须按甲方的工期计划完成。 第二条甲方工作 2.1 施工前三天 ,为乙方入场施工创造条件 ,并提供CAD版施工图一套。 2.2提供施工用电源接入点供乙方使用。电源接入点以后的线路设置及其日常管理维护由乙方自行负责 ,并遵守甲方施工现场的管理规定（施工消耗的电费由甲方承担）。 2.4按本合同约定向乙方支付劳动报酬。 第三条乙方工作 3.1严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求、施工组织设计及甲方的施工进度计划要求或乙方提供的经由甲方批准的施工进度计划精心组织施工 ,保质、保量的按期完成承包工程。 3.2砌砖工程按施工图弹线确定砖墙、门洞、拉墙筋位置；安放拉结筋、堵穿墙螺丝眼及预留管洞、各种砌体的砌筑、过梁的制作与安放、预埋件的制作与安放等；后塞口 ,施工洞口的封堵；通风井内壁随砌随抹。施工
劳动合同范本 （定期合同） 劳动合同双方当事人基本情况 甲方：中建七局第一建筑有限公司 法定代表人（主要负责人）或委托代理人： 注册地址：沈阳市大东区东北大马路256号 经营地址：沈阳市大东区东北大马路256号 乙方： 姓名： 性别：居民身份证号码： 或者其他有效证件名称：证件号码： 在甲方工作起始时间年月日 家庭住址：邮政编码： 在临居住地址：邮政编码： 户口所在地：省(市) 区(县) 街道(乡镇) 签订日期：年月日 根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律法规规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实信用的原则，签订劳动合同，并承诺共同遵守： 第一条合同类型和期限 甲、乙双方选择以下形式确定本合同期限： (一)固定期限，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，共_____个月。（二）其中试用期自年月日起至_____年_____月_____日止，共个月。
（三）乙方应在年月日前到岗。 注：《劳动合同法》调整了《劳动法》关于劳动合同终止的规定内容。取消了劳动合同的约定终止，规定劳动合同只能因法定情形出现而终止。也就是说，劳动合同当事人不得约定劳动合同终止条件；即使约定了，该约定也无效。 规定到岗时间的理由在于：《劳动合同法》规定劳动关系的建立日为用工之日（一般情况以到岗为准），劳动者签订合同后一直不到岗，企业不能随便解除合同，法律风险和成本很高，应约定到岗时间，以便后面约定本合同的自动失效。 第二条工作内容和工作地点 （一）根据甲方工作需要，乙方同意从事岗位工作，根据甲方的工作需要，经甲乙双方协商同意，可以变更工作地点。 （二）乙方应按甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。 注：工作地点是《劳动合同法》新增的必备条款。对于类似“因生产经营需要，劳动者愿意服从用人单位调整工作岗位”或“用人单位有权根据生产经营需要调整劳动者工作岗位”等条款，不再写入合同。原因在于：调整工作岗位属于变更合同行为，按照《劳动合同法》规定，变更需采用书面形式，因此，此约定涉嫌剥夺劳动者的合同协商变更权，用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的条款无效。 第三条工作时间和休息休假 （一）乙方实行以下工时制。 1、实行不定时工作制的，工作时间和休息休假甲乙双方协商安排。 （二）甲方因工作需要安排延长乙方工作时间的，应依法安排乙方同等时间补休或支付加班加点工资。 （三）乙方依法享受国家规定的节假日和本单位规定休假制度。 注：工作时间和休息休假是《劳动合同法》新增的必备条款。 第四条劳动保护和劳动条件 （一）甲方根据生产岗位的需要，按照国家有关劳动安全、卫生的规定为乙方配备必要安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。 （二）甲方根据国家有关法律、法规，建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
合同编号：YT-FS-1954-83 简单劳务承包合同协议书 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
简单劳务承包合同协议书(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 有关简单劳务承包合同 发包人：(全称)(以下简称甲方) 承包人：(全称)(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和 国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等，公正和 诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商， 订立本合同。 第一条：工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、 6#楼、2#人防工程。 1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程 量，包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、 模板拆除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土 清槽，打钎、回填土、)
第二条：承包方式 劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械，临时用电用水，施工放线等。 第三条合同价款： 承包价格每平米建筑面积所有包干单价元，(人防单价 )，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。 第四条：付款方式 进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年保修金。 第五条：安全施工，及安全事故责任 5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作，搞好进场人员安全教育，做好现场各项安全措施，确
中国建筑第二工程局质量管理协议 （□专业分包■劳务分包） 发包方：中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司（以下简称甲方） 承包方：有限公司（以下简称乙方）甲方将金展国际珠宝广场项目主体结构、初装修及附属设施项目工程委托乙方施工，根据业主确定下的质量标准，确保工程竣工验收一次性通过，甲乙双方共同协商，双方在签订工程承包合同的同时签订本协议。 1、目的 1.1 加强在建项目的质量管理力度，提高建筑工程质量； 1.2 规范、明确项目质量管理行为，提升项目质量管理水平。 2、工程质量目标 2.1 工程质量验收等级评定按现行《建筑工程施工质量验收统一标准》 （GB50300-2001）的有关规定执行，分部分项工程一次验收合格率为100%； 2.2 深圳市优质工程 / 省优质工程“ / 杯”；中建总公司优质工程“中建杯”；并争创国家优质工程 / 奖。 3、分包单位质量体系和人员配备要求 3.1 分包单位质量体系 3.1.1 分包单位必须制定质量实施计划、分项工程质量控制措施、实测实量计划 等。 3.1.2 总包单位对分包单位进场人员必须进行质量技术交底工作，进行质量培训， 建立人员质量档案，分包单位紧后必须对进场工人与管理人员进行质量技术交底与培训，对不合格人员视情况，进入下期培训或直接辞退。 3.1.3 分包必须全面配合总包质量检查工作、实测实量工作等，对质量问题无条 件配合整改。 3.1.4 如分包人员（管理人员和工人）不称职，总包有权随时调换或清退，分包 必须无条件配合。 3.1.5 所有分项工程，分包必须自检合格后，才能通知总包验收，必须提供合格 品给总包。 3.2 人员配备要求、数量 3.2.1 专职工程质量管理人员应具备质检员上岗证。 3.2.2 分包单位必须配置足够的质检员，要求：每名总包质检员对两名及以上分 包质检员，分包质检员必须工作经验丰富，有质检员证，熟悉质检流程，
钢结构劳务合同范本 钢结构建筑产品以其美观、高效、节能、环保和可重复利用等诸多优点倍受世界建筑业青睐。那么钢结构劳务合同是怎样的呢?以下是在第一范文网小编为大家整理的钢结构劳务合同范文，感谢您的欣赏。 钢结构劳务合同范文一 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，甲方将项目钢结构防火保护工程单项承包给乙方并施工完成，具体内容如下： 一、名称：项目钢结构防火保护工程 二、工程范围：工程防火保护 三、技术要求乙方：必须服从甲方、业主方的管理;严格按照《油漆施工规范和工艺流程》进行施工;对工程其他成品进行保护，造成损失者自行负责;对施工材料要妥善保管和应用，切记不得浪费，应必须远离火源;做成成品后，表面应“不花、不流、不漏底”。地面漆点不能随处可见;24小时保持通讯畅 通，施工中必须配备安全防护，个人意外保险施工人员必须购买，若发现一次没栓安全带和不带安全帽，甲方罚乙方责任人最低￥1000元至￥20xx0.00元;由于乙方违反安全操作规程和安全管理制度，造成安全事故(包括人员伤亡及生产、生活用具、设施的毁坏等)或造成恶劣影响的，由乙方承担一切责任和费用;构成犯罪的提交司法机关追究法律责任;备注：自带工具，乙方人员来去的路费、施工时食宿由乙方自己负责。 四、人工费按图___________________附甲方决算表。 五、付款方式：该工程完工后付 60 %，其余待甲方交工，收到尾款全部付清。
六、承包方式：单项承包 七、施工工期：按通知进场天内完成 八、违约责任：按《合同法》的规定执行。 九、其它事项：本合同自签定之日起生效，结清财务后自行失效，本合同未尽事宜，双方协商解决，本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。 甲方：乙方： 年月日年月日 钢结构劳务合同范文二 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 兹有钢结构工程钢结构安装劳务委托乙方承包施工，根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商一致，为明确双方权利和义务订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：劳务清包(含人工、辅材、机械、吊装、找补漆等)不含油漆、涂料、电费 四、包工内容： 劳务清包钢结构安装必须符合图纸设计和规范要求，工期必须按建设方合同要求及甲方要求及时完成。
劳务分包合同 天园三期项目 二次结构工程 通州建总有限公司 20 年月日 二次结构工程劳务分包施工合同 甲方：通州建总天园三期工程项目部 乙方：班组身份证号
家庭住址法人代表: 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及河北省廊坊市建筑施工相关管理条例、法规遵循平等、公平诚信的原则，就天园三期项目的二次结构劳务分包双方达成一致，签订合同如下： 一、承包合同范围、内容及价格： （一）范围：天园三期工程图纸内除主体结构及精装修工程外，一切属于本工程范围内的所有工作量：二次结构、部分初装、及室外工程，砌筑工程中配合水电安装的预留预埋补洞，乙方自行提供除砂浆搅拌机外等小型机械设备、工具及辅料，施工现场的文明施工以及工程内的所有洽商变更。 （二）内容：图纸及方案中所有二次结构：含构造柱、圈过梁、板带、门窗抱框柱、防水台（厨卫间）在内的所有砌筑（含钢筋加工、植筋）及抹灰工程；楼地面工程：首层砼地面支模、砼浇筑（含土方的回填压实），地梁模板支拆、砼浇筑，二、三层压型钢板砼浇筑，包括局部需要支模部位的模板支设；内（外）墙面：内墙面的抹灰、外墙除抹灰外若有甲指分包则不含；屋面工程：金属板材坡屋面砼浇筑及局部模板支设（若有）；室外工程：台阶、散水、坡道、门厅（斗），不含栏杆； （三）价格：以下各分部分项工程均按综合单价： 1、墙体砌筑：含圈过梁、窗台压顶、门窗抱框柱（包括钢筋制作安装、模板支拆、砼 搅拌浇筑），地基防潮层叶岩砖砌筑（含挖槽、回填），按实际砌筑量综 合单价：360元/m3； 2、内外墙抹灰：按实际抹灰面计，综合单价：18/㎡元； 3、首层地面砼浇筑：含土方回填压实，局部土方挖槽、回填，地梁浇砼，按实际浇筑 面积计，综合单价：14元/㎡； 4、二、三层压型钢板砼浇筑：含板边支模，按实际浇筑面积计，综合单价：7元/㎡； 5、楼梯：含楼梯地基承台，模板按砼接触面积计，综合单价：40元/㎡；砼浇筑按楼梯 实际施工数，综合单价：600元/个； 6、柱墩、地梁模板：按砼接触面计，综合单价：35元/㎡； 7、室外工程：台阶、散水（含土方回填夯实）按实际浇筑面积：14元/㎡。 其他未定分项工程如若施工，价格现场双方协商确定，以上价格包括：⑴工人工资； ⑵劳保统筹费用；⑶劳保保护费用；⑷管理费用；⑸各项保险费用；⑹文明施工及环保费用临设费用；⑺利润；⑻税金等。 二、工程质量及验收标准: 2.1、本工程质量等级为：合格，经甲方检查为基准，以上级主管部门验收为认定等级。 2.2、乙方必须保工程质量，施工中应认真按照规范标准和设计组织施工，随时接受甲方、业主、监理及质量监督部门的检查、监督，不符合要求的必须无条件进行返工
项目名称： 劳动合同书 （劳务派遣） 甲方：北京华都佳诚劳动事务咨询服务有限责任公司乙方： 签订日期：年月日
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同双方当事人基本情况 第一条甲方:北京华都佳诚劳动事务咨询服务有限责任公司 法定代表人（主要负责人）或委托代理人陈贺琦 注册经营地址北京市海淀区上地三街中黎科技园3号楼D门102室甲方联系电话： 82781988 第二条乙方性别居民身份证号码 户籍类型:选择画√本市城镇( )本市农业( )外阜城镇( )外阜农业( ) 乙方座机电话乙方手机号 户籍地址邮政编码 居住地址邮政编码 户口所在地省(市) 区(县) 街道(乡镇) 二、劳动合同期限 第三条本合同为固定期限劳动合同。 本合同于年月日生效，终止时间为年月日。 甲方派遣乙方到用工单位的派遣期限自本合同生效之日开始。 三、工作内容和工作地点 第四条甲方派遣乙方工作的用工单位为中国京冶工程技术有限公司
第五条乙方同意根据用工单位工作需要，担任岗位工作。
第六条根据用工单位的岗位（工种）作业特点，乙方的工作区域或工作地点为服从用工单位的工作需要和调整安排。 第七条乙方按用工单位的要求应达到岗位标准要求的工作数量和规定的质量工作标准。 四、工作时间和休息休假 第八条用工单位安排乙方执行标准工时制度。 执行标准工时制度的，乙方每天工作时间不超过8小时，每周工作不超过40小时。乙方自愿服从用工单位的加班和调休安排。 用工单位安排乙方执行综合计算工时工作制度或者不定时工作制度的，应当事先取得劳动行政部门特殊工时制度的行政许可决定。 第九条乙方的休假制度服从用工单位的工作需要。 五、劳动报酬 第十条甲方每月 25 日前以银行划拨方式支付乙方工资，月工资为 元,采用下发薪制。 甲乙双方对工资的其他约定采取下发薪方式 第十一条甲方未能安排乙方工作期间或者被用工单位退回的，乙方可自行应聘其他工作，甲方同时不承担任何经济责任。 六、社会保险及其他保险福利待遇 第十二条甲乙双方按国家和北京市的规定参加社会保险。甲方为乙方办理有关社会保险手续
钢结构安装合同 甲方： 乙方： 甲方委托乙方完成安装施工，总面积（重量）约 根据《中华人民共和国合同法》的原则明确双方责任，保证本工程顺利进行，经友好协商，达成下列合同以兹共同遵守： 第一条：工程概况 1、工程地址： 2、工程内容： 第二条：安装施工付款方式 1、乙方按照甲方提供的图纸施工，使用材料标准、规格按 照计算。 2、工程单价：按照计算（税前）。 3、安装施工总费用约元，大 写。 4、乙方施工对以及机械进入施工现场，甲方应支付给乙方生活 费元，大写。 5、本工程安装到，甲方支付给乙方 元作为进度款，大写。 6、本工程安装完毕后三日内甲方支付至本工程总费用的98％工 程款给乙方，本部分工程款合计：元
大写元 7、余款甲方验收完毕后30天内支付完毕。 8、若因甲方原因未按时支付工程款，则余下部分按照日息1％ 支付给乙方利息。 第三条：质量控制、安全生产、其他要求 1、乙方严格按照甲方提供的（图纸、要求）组织施工，严把 质量关，并接受甲方的监督。使工程质量合格。 2、若因乙方责任导致钢结构主要构件如： 不合格，乙方负责维修。 3、若本工程安装完毕后甲方不验收，不按照约定付款，而擅 自投入使用，乙方不再承担本工程的质量责任，并视为本 工程验收合格。 4、本合同签订后内甲方需使本工程施工场地 及道路达到施工要求，提供涉及到主体工程的隐蔽及障碍 物资料，与钢结构安装的相关资料；提供施工用水、用电、 施工专用配电板一处，保证满足乙方施工用水、用电的需 要，提供施工人员的食宿用房；组织承包人和设计单位进 行图纸会审和设计交底； 5、甲方派驻为工程现场代表，全权代表甲方履行 职责。 6、乙方负责施工区域内乙方使用的临时设施使用及维护，保 证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因
二次结构劳务分包合同 发包方___________ 以下简称甲方 承包方___________ 以下简称乙方 项目______________ ___________ 楼的所有二次结构，承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿，协商的基础上（合同法）（建筑法）及其它相关法律，行政法的规走，结合本工程的具体情况，特走立本合同。 一、工程概况 1.工程名称___________ 2.工程地点___________ 3.工程价款____________ （工程价款按本合同，按图实结 算） 二、承包围 甲方向乙方提供_________ 幢号楼的所有二次结构工程。 1.扫地出门包修补验收合格向甲方交房。 2.砌体工程,包含以下全部工作容： 1.承包所有的砌体的砌筑和上砖搭拆砌筑脚手架，包含材 料的水平运输和垂直运输。砖淋水，收拾余砖和落地
灰。楼层打扫。植筋，焊接墙拉筋，安放过梁,木
砖制作，配合留置电箱、电管、盆、箱及线槽以及箱、 槽的修补。清扫用扫把等辅助材料，承包围的零星用工 和辅助用工及文明施工等全部工作容。 2.抹灰工程包含以下全部工作容： 承包围所有部们的抹灰，铺挂水泥瓦，公共部分装饰工程按图纸施工，搭拆脚手架。拌合机械及租费。包 括砂浆的配置。搅拌材料的水平运输及垂直运输, 清扫、冲洗基层、洒水、墙脚手眼、翻铺脚手板涂胶, 钉钢丝 网、粘贴分隔条、粉刷压光朋陌角护角粉刷。夕卜墙面 各种洞口的二次修补粉刷，落地灰及时清理利用。做好 成品保护工作和现场文明施工（包括配合甲方等上级检 查单位的各种验收）等全部工作容。钢丝网片由甲方提 供。各种建筑胶、钢钉、分隔条及铁丝网等辅材由乙方 自备。 3.屋工程,包含以下全部工作容： 包括场砂、石子、水泥和各种保温材料的运转、砂浆和混凝土的配制，搅拌及水平、垂直运输。弹水平线。清扫基层,找平粉刷，压平收光，浇水养护、余浆清理及文明施工等全部工作容。 4.公共部位工作容： 承包围除腻子、涂料、贴砖精装工作外，所有的搭拆脚手架,包括基层清理，补洞眼，抹灰,并包括成品保护工作，对二次