民用建筑设计合同范本篇一:民用建设工程设计合同(一)GF-XX-0209(示范文本)建设工程设计合同(一)GF-XX-0209(示范文本)(示范文本)[民用建设工程设计合同]工程名称:________________________ 工程地点:________________________合同编号:________________________(由设计人编填)设计证书等级:________________________发包人:________________________设计人:________________________答订日期:________________________国家工商行政管理局监制中华人民共和国建设部二000年三月发包人:_____ __设计人:____ ___ 发包人委托设计人承担_______工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:第五条本合同设计收费估算为_____元人民币。
设计费支付进度详见下表。
说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。
实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后,定金抵作设计费。
第六条双方责任6.1发包人责任:_____6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
篇二:民用建筑设计合同GF—XX—1415建设工程设计合同(民用建筑设计合同)工程名称:工程地点:合同编号:证书等级:发包人:设计人:签订日期:中华人民共和国建设部国家工商行政管理局发包人(甲方):设计人(乙方):发包人委托设计人承担项目设计,工程地点为,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
报价文件合同谈判文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条设计依据和基础资料设计依据(1)规划条件(2)现行国家相关技术标准规范和法规发包人应提供的设计基础资料第四条乙方工作内容、工作周期和质量要求乙方应完成本项目的方案设计、施工图设计。
设计人向发包人提交的计成果资料应符合现行国家和地方各项规范、标准、规程、法规的要求,并对其质量负责。
第五条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间。
设计总周期为55日,但不包含设计评审和报批时间。
第六条设计费用及支付方式设计费用本项目设计收费为人民币万(人民币大写万元)。
设计费支付方式第7条双方责任发包人责任发包人按本合同条款向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)。
但如提交施工图成果文件后,因甲方原因进行重大方案变更,导致施工图重新设计,则相应增加50%的设计费。
在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按设计费的一半支付;超过一半时,按设计费的全部支付。
设计人交付设计文件后,发包人负责组织相关审查。
发包人如未按合同规定时间付款,每延迟一天按合同款的3‰支付违约金。
设计人责任设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第五条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。
如因乙方原因未按时提交成果文件(因甲方原因的情况除外),按300元/天支付违约金。
设计人须负责向发包及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
设计使用年限为50年。
设计人承诺执行国家现行设计规范要求及地方有关规定。
设计人必须及时处理施工过程中提出的施工图纸设计变更等有关问题。
按规定参与设计审查,并配合发包人完成项目报批。
第八条保密双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。
如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第九条仲裁本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第(二)种方式解决:(一)提交市仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。
第十条合同生效及其他发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双篇三:民用建筑工程设计合同(范本)GF-XX-0209建设工程设计合同㈠(民用建设工程设计合同)工程名称:工程地点:合同编号:(由设计人编填)设计证书等级:甲级发包人:设计人:签订日期:中华人民共和国建设部国家工商行政管理局发包人:设计人:发包人委托设计人承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:第四条设计人应向发包人提交的设计资料及文件:篇四:建筑工程设计合同(民用建设工程设计合同)GF-XX-04-08GF-XX-04-08建设工程设计合同(民用建设工程设计合同)工程名称:工程地点: 合同编号:(由设计人编填)设计证书等级:发包人:设计人:签订日期:中华人民共和国建设部国家工商行政管理局第 1 页共 5 页监制发包人(甲方):设计人(乙方):发包人委托设计人承担设计工作,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
《建筑工程设计文件编制深度规定》(XX年版),《工程勘察设计收费标准》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
说明:第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:第 2 页共 5 页第五条本合同设计收费人民币万元整(¥),本合同为固定总价合同(含税金),详见下表:设计费支付进度表:1.本合同履行后,定金抵作设计费。
注:所有设计费均由乙方开具正式发票。
第六条双方责任发包人责任:发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述第三条规定的资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以第 3 页共 5 页致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付设计费。
发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作条件。
发包人应保护设计人设计方案、文件、资料图纸、数据、和专利技术。
未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
设计人责任:设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格(符合国家法律规定、行业规定及当地政府的要求)的设计资料,并对其负责。
设计人按本合同第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
设计人在保证符合国家相应技术规范及标准的前提下必须做到经济合理,尤其是要严格控制钢筋及混凝土含量、单方造价指标等。
如果发包人在核算时发现经济指标不合理,设计人必须积极配合予以重新验算调整,否则是为设计人违约,违约金为合同价款的5%。
本项目施工期间,设计人必须及时处理各种设计问题,如因设计图纸存在错误而影响施工时发包人将依据现场严重程度要求设计人承担违约责任,设计人应以合同价款的1~5%向发包人支付违约金。
如果因设计图纸质量问题导致施工现场返工等费用增加时,发包人将依据现场情况分析要求对设计人承担违约责任,设计人应以合同价款的1~5%向发包人支付违约金。
第七条违约责任:在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人实际完成的工作量给予相应的补偿。
发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。
逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按条规定支付设计费。
由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误第 4 页共 5 页一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
由于设计人原因造成日照间距、施工图审查、消防审查等未能通过时,设计人必须予以积极配合并及时根据审查意见进行完善,否则视为设计人违约,违约金为合同价款的5%。
合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。