[ 设计] 路基土石方工程施工劳务承包合同协议书（范本）路基土石方工程施工劳务分包合同协议书
编号:
工程承包人（以下简称甲方）:
劳务分包人（以下简称乙方）: 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条: 工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
第二条: 承包范围
（工程项目施工段落起止里程）路基土石
方工程施工包括:临时道路与驻地建设; 场地清理、填方路基、挖方路基、特殊路基处理和路基整修及其有关作业。包括:
2.1 临时道路的修建与维护，施工生产、办公及生活驻地建设、管理维护及拆移和清
除，临时防排水设施以及必要的有关作业。
2.2 工程用地范围及借土场范围内施工场地的清理、拆除和挖掘，以及必要的平整场
地等有关作业。
2.3 挖方路基施工和边沟、截水沟、排水沟以及改河、改渠、改路等开挖有关的作
业，弃土场的整平和复耕等有关作业。
2.4 填筑路基、结构物处的台背回填、改路填筑等有关的施工作业。
2.5 特殊路基处理包括软土地区路基、滑坡地段路基、盐溶地区路基、膨胀土
地区路基、黄土地区路基和盐渍土地区路基的处理及其有关的工程作业
2.6 路基整修包括按照规规定进行的路堤整修和路堑边坡的修整，达到符合图纸所示的线形、纵坡、边坡、边沟和路基断面的有关作业。
第三条: 工程工期
3.1 总日历天数天，计划开工日期: 年月日，计划完工日期: 年月日
3.2 主要节点工期:
3.3 乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
第四条: 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到:
第五条: 组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
5.1 本劳务承包合同及其附件;
标及投标文件;5.2 本工程劳务招
5.3 合同专用条款和合同通用条款;
5.4 国家及行业现行的技术标准和技术规范;
5.5 本工程施工设计图纸;
5.6 构成本合同组成部分的其他文件。
注: 上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条: 标准规范:
本合同适用标准规范:
第七条: 甲方责任和义务
7.1 负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。
7.2 负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
7.3 根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
7.4 及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
7.5 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
7.6 统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用电。
其费用:
7.7 协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
第八条; 乙方责任和义务
8.1 遵守国家政策和法律法规; 遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
8.2 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责; 根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期; 承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
8.3 应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。
8.4 服从甲方和业主的监督、检查、管理; 接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理: 接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
8.5 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
8.6 按甲方统一规划堆放材料、机具; 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙
方使用的机具、周转材料及其他设施。
8.7 按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。
8.8 为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）。
8.9 进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件; 禁止18 岁以下的未成年人和55 岁以上的老人及体弱病残人员; 禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
8.10 甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
第九条: 安全生产、环境保护和文明施工
9.1 甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育; 依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
9.2 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工; 加强对现场操作工人的安全教育; 认真落实安全措施，采取必要的安全防护措
施，消除事故隐患，确保安全生产; 随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费
用。发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
9.3 乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工; 保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染; 避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第十条: 材料、设备供应与管理
10.1 甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。
10.2 乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）; 因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。
10.3 材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担; 材料节约部分，由甲乙双方按比例分成。
第十一条; 承包方式、价格及包含的内容
11.1 承包方式及单价
11.2 承包价格所包含的内容: 承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费: 小型机具费用; 各类材料的场内二次倒运; 自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库; 劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）; 安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护
棚等）; 文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）; 承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工; 预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用。
11.3 本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第十二条; 结算办法及付款方式
12.1 每月25 日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费， 5 日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
12.2 甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的%。所承包工程完工后付结算款的%，余款%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。（结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数）。
12.3 在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳%的劳务管理
费。
第十三条: 施工验收
13.1 乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收; 甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业; 验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
13.2 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收; 甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作的费用另外协商）
第十四条、计量与支付
14.1 临时道路与驻地
14.1.1 临时道路和临时驻地的修建、维护及拆除等临时工程，根据施工过程中已完成的经项目部工程技术和安全质量管理部门现场验收合格以总额计量。临时防排水设施费用包含在相应的细目内，均不单独计量。
14.1.2 临时道路和临时驻地建设完成后，由项目部工程技术和安全质量部门验收合格后分期支付，总额的80%在工期内分 4 次等期等额支付，剩余的20% 在临时工程与设施和临时驻地建设已经拆除、清理和恢复，并经项目部工程技术和安全质量管理部门验收合格后予以支付。
14.2 场地清理
14.2.1 施工场地清理的计量按照项目部工程技术部门技术交底书面指定的范围
（路基范围以外临时工程用地清场等除外），进行验收后现场实地测量，按照投影平面面积以平方米计量。现场清理包括路基范围内的所有垃圾、灌木、竹林及胸径小于150mm勺树木、石头、废料、表土（腐殖土）草皮的铲除与开挖。借土场的场地清理与拆除（包括临时工程）均列入土石方单价之内，不另行计量。
1422砍伐树木仅计胸径（距离地面1.3m高处的直径）大于150mm勺树木,以棵计量。包括砍伐后的截锯、移运（移运至项目部指定的地点）、堆放等一切有关作业挖除树根以棵计量，包括挖除、移运、堆放等一切有关的作业。
14.2.3 挖除旧路面按照各种不同结构类型的路面分别以平方米计量; 拆除原有结构物分别按照结构物的类型，用项目部工程技术部门现场指示的范围和量测方法量测，以立方米计量。
14.2.4 所有场地清理、拆除与挖掘工作的一切挖方、回填、压实，以及适用材料的移运、堆放和废料的移运处理等作业，均不另行计量。
14.2.5 按照上述规定计量，经项目部工程技术和安全质量管理部门验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。
14.3 挖方路基
14.3.1 路基土石方开挖数量包括边沟、排水沟、截水沟，以经过项目部工程技术部门校核批准的横断面地面线和土石分界的补充测量为基础，由项目部分管技术人员按照路线中线长度乘以经项目部工程技术部门核准的横断面面积进行计算，以立方米计量。
14.3.2 挖除路基范围内非适用材料（不包括借土场）的数量，以项目部工程技术部门测量并审核批准的断面或实际范围为依据的计算数量，以立方米计量。
14.3.3 除非项目部工程技术部门另有指示，凡超过图纸或项目部工程技术部门规定尺寸的开挖，均不予计量。
14.3.4 石方爆破安全措施、弃方的运输和堆放、质量检验、临时道路和临时排水等，作为承包人应做的附属工作，均不另计量。
14.3.5在挖方路基的路床顶面以下，土方断面挖深翻松300mn再压实；石方断
面辅以人工凿平或填平压实，作为承包人应做的附属工作，均不予计量。
14.3.6 改河、改渠、改路的开挖工程按合同图纸施工，计量方法按照上述的路基土石方开挖计量条款进行。改路挖方线外工程的工作量计入203-1 项内。
14.3.7 按照上述规定计量，经项目部工程技术和安全质量管理部门验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。
14.3.8 土方和石方的单价费用，包括开挖、运输、堆放、分理填料、装卸、弃方和剩余材料的处理，以及其他有关的全部施工费用。
14.4 填方路基
14.4.1 填筑路堤的土石方数量，以项目部工程技术部门的施工测量和补充测量经其校核批准的横断面地面线为基础，以项目部工程技术部门批准的横断面图为依据，由项目部分管技术人员按照不同来源（包括利用土方、利用石方和借方）分别计算，经项目部工程技术部门校核认可的工程数量作为计量的工程数量。
14.4.2 零填挖路段的翻松、压实不另计量。零填挖路段的换填土，按照压实的体积以立方米计量。计价中包括表面不良土的翻挖、运弃（不计运距），以及换填好土的挖运、摊平、压实等一切与此有关作业的费用。
14.4.3 利用土、石填方及土石混合填料的填方，按照压实的体积，以立方米计
量。计价中包括运输、挖台阶、摊平、压实、整型等一切与此有关作业的费用。其开挖作业在路基挖方中计量。
14.4.4 借土填方按照压实的体积，以立方米计量。计价中包括借土场（取土坑）中非适用材料的挖除、弃运及借土场的资源使用费、场地清理、地貌恢复、施工便道、便桥的修建与养护、临时排水与防护等和填方材料的开挖、运输、挖台阶、摊平、压实、整型等一切与此有关作业的费用。
14.4.5 粉煤灰路堤按照压实体积，以立方米计量，计价中包括材料铲运、摊铺、晾晒、土质护坡、压实、整型等一切与此有关作业的费用。
14.4.6 结构物台背回填按照压实体积，以立方米计量，计价中包括挖运、摊平、压实、整型等一切与此有关的作业费用。
14.4.7 临时排水以及超出图纸要求以外的超填，均不计量。
14.4.8 改造其他公路的路基土方填筑的计量方法按照上述的路基土石方填筑计量条款进行。
14.4.9 按照上述规定计量，经项目部工程技术和安全质量管理部门验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。
14.5 特殊路基处理特殊路基处理所完成的工程，经项目部工程技术和安全质量管理部门验收后，由分管技术人员计算项目部工程技术部门校核的数量作为计量的工程数量。
14.5.1 挖除换填
挖除原路基一定深度及范围内淤泥以立方米计量，列入挖方路基相应的支付细目中。换填的土方，包括由于施工过程中地面下沉而增加的填方量以立方米计量，列入填方路基相应的支付细目中。
14.5.2 抛石挤淤按照图纸或验收的尺寸计算抛石体积的片石数量，以立方米计量，包括与此有关的一切作业。
14.5.3 砂垫层、砂砾垫层及灰土垫层按照垫层类型分别以立方米计量，包括材
料、机械及有关的一切作业。
14.5.4 预压和超载预压按照图纸或项目部工程技术管理部门要求的预压宽度和高度以立方米计量，包括材料、机械及有关的一切作业。
14.5.5 袋装砂井
按照不同直径及深（长）度分别以米计量，砂及砂袋不单独计量。
14.5.6 塑料排水板
按照规格及深（长）度分别以米计量，不计深入垫层内的长度。包括材料、机械及有关的一切作业。
14.5.7 粉喷桩、碎石桩、砂桩
按照不同直径及深（长）度以米计量，包括材料、机械及有关的一切作业。
14.5.8 土工织物铺设土工织物按照其净面积以平方米计量，包括材料、机械及与此有关的一切作业。
14.5.9 滑坡处理，按照实际发生挖除及回填体积，经项目部工程技术和安全质量管理部门验收合格后，以立方米计量。
14.5.10 岩溶洞按照实际填筑体积，经项目部工程技术和安全质量管理部门验收合格后，以立方米计量。
14.5.11 膨胀土路基按照图纸及项目部工程技术管理部门的要求进行铺筑，经项目部工程技术和安全质量管理部门验收合格，按照不同厚度以平方米计量。
14.5.12 黄土陷穴按照实际开挖和回填体积，经项目部工程技术和安全质量管理部门验收合格后，以立方米计量。
14.5.13 湿陷性黄土采用强夯处理，经项目部工程技术和安全质量管理部门验收合格，按照不同厚度以平方米计量。
14.5.14 盐渍土路基处理换填，经项目部工程技术和安全质量管理部门验收合格，按照不同厚度以平方米计量。
14.5.15 工地沉降观测作为承包人应做的附属工作，不予计量支付。
14.5.16 临时排水与防护设施费用已包括在相关工程中，不另行计量。
14.5.17 按照上述规定计量，经项目部工程技术和安全质量管理部门验收合格后分期支付，第一次按照完成工程数量的80%支付，其余部分经经项目部工程技术
和安全质量管理部门核准承包人递交的沉降监测报告后再支付20%。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。
14.6 路基整修
路基整修工作均不作计量与支付，其所涉及的费用包括在与其相关的工程细目的单价或费率之中。
第十五条: 工程保修
15.1 保修范围、期限:
15.2 保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
第十六条: 保险
16.1 乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
16.2 保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十七条: 争议
17.1 甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决; 否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连17 续，保护好已完工作成果。
17.2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;
17.2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受;
17.2.3 仲裁机构要求停止合同工作;
17.2.4 法院要求停止合同工作。
第十八条: 合同履约保证金
18.1 乙方向甲方缴纳合同履约保证金元。
18.2 合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如: 工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额; 若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。
18.3 本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。
第十九条: 不可抗力
19.1 不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。
19.2 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。
19.3 因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
19.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第二十条: 合同解除
20.1 如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。
20.2 因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，并按按照要求撤出施工场地; 甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第二十一条: 合同终止
双方履行合同全部义务; 劳务报酬价款支付完毕; 乙方向甲方交付本合同承包工
程作业成果，并经竣工验收合格后; 保修期满未发生质量问题，本合同即告终止第二十二条: 合同份数
本合同一式份，甲方份; 乙方份。
第二十三条; 补充条款
第二十四条: 合同生效
本合同双方约定后生效。
合同签订时间: 年月日
合同签订地点:
附件1: 路基土石方工程劳务施工承包支付细目表
附件2:
（签字）: 工程承包人（盖章）: 劳务分包人
承包人经理（签字）: 分包人经理（签字）:
承包人开户银行: 分包人开户银行:
承包人银行账号: 分包人银行账号:
鉴证部门（签字盖章）:
附件1: 路基土石方工程劳务施工承包支付细目表
共 3 页第 1 页细目号细目名称单位数量单价合价临时道路修建、养护与拆除
103-1 总额
（包括原道路的养护费）
104-1 临时驻地建设总额202-1 清理与掘除
2 202-1-a 清理现场m 202-1-b 砍伐树木棵202-1-c 挖除树根棵202-2 挖除旧路面
2202-2-a 水泥砼路面m
2202-2-b 沥青砼路面m
2202-2-c 碎石路面m 202-3 拆除结构物
3 202-3-a 钢筋砼结构m
3202- 3-b 砼结构m
3202- 3-c 砖、石及其他砌体结构m 203-1 路基挖方
3203- 1-a 挖土方m
3203- 1-b 挖石方m
3203- 1-c 挖除非适用材料（包括淤泥） m 203-2 改河、改渠、改路挖方3203- 2-a 开挖土方m
附件1: 路基土石方工程劳务施工承包支付细目表
共 3 页第 2 页细目号细目名称单位数量单价合价
3203- 2-b 开挖石方m 204-1 路基填筑（包括填前压实）
3204- 1-a 换填土m
3204- 1-b 利用土方m
3204- 1-c 利用石方m
3204- 1-d 利用土石混填m
3204- 1-e 借土填方m
3204-1-f 粉煤灰路堤m
3204-1-g 结构物台背回填m 204-2 改路、改河、改渠填筑
3204-2-a 利用土方m
3204-2-b 利用石方m
3204-2-c 借土填筑m 205-1 软土地基处理
3205- 1-a 抛石挤淤m
3205- 1-b 砂垫层、砂砾垫层m
3205- 1-c 灰土垫层m
3205- 1-d 预压与超载预压m 205-1-e 袋装砂井m 205-1-f 塑料排水板m 205-1-g 粉喷桩m
附件1: 路基土石方工程劳务施工承包支付细目表
共 3 页第 3 页细目号细目名称单位数量单价合价205-1-h 碎石桩205-1-i 砂桩m
2 205-1-j 土工织物m
3205- 2 滑坡处理m
3205-3 岩溶洞回填m 205-4 膨胀土处理
2205-4-a 厚…mm m 2055 黄土处理
3205-5-a 陷穴m
2205-5-b 湿陷性黄土m 205-6 盐渍土处理
2205-6-a 厚… mm m
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 包木工承包合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包单位：简称甲方 承包单位：简称乙方 根据甲乙双方协商同意将模板分部工程发包给乙方，按本工程实际情况签订施工协议书，具体条文如下： 一、所属工程承包施工内容 1、对木工在施工中的要求： 首先要认真熟悉施工图纸，对项目部所发的变更资料，技术交底，安全交底认真执行； 施工过程中对完成的工程量每天要及时对照规范自检，及时整改，杜绝返工； 有节约材料的指导思想，认真进行模板工程劳务承包协议书的配制及开具租赁材料料单；每个工作面施工完毕剩余材料应及时清理到原堆放地点； 要有文明施工的指导思想，做到材料堆放整齐，拆除后材料不得从楼面往下扔； 每天做到施工用具清理入库，摆放整齐，整个木工区域内有人清扫； 施工中模板拆除后应清理、整修、上脱模剂、分类堆放到指定地点，保持场面道路畅通； 在整个施工过程中，木工班长始终在现场，进行协调工作，始终有负责技术的管理人员在现场配合项目部进行质量及安全检查和监督管理，乙方木工班长是、技术管理员是；
在整个施工过程中，所有材料需用井字架、塔吊进行垂直运输的应听从项目部的安排，不得自行操作； 配合其他工程的工作，如配合水电工的墙、地面的留洞、留槽等； 爱护甲方提供的安全防护设施，对有安全隐患的部位应停止作业，及时通知项目部采取措施消除隐患； 2、甲方仅提供乙方以下工具：a）翻斗车b）板车c）塔吊d）井架e）高凳f）跳板。 由乙方自带和采购的小型机具、安全帽（带）及劳保用品。如安全帽（带）、雨衣、胶鞋、手套、灰桶、洋锹、洋镐、墙线、凿子、郎头、扫帚等所有除甲方提供施工机具外用木工必须自带所有施工机械，包括混凝土表面的打磨机械和凿混凝土的工具及用品。 二、工期要求： 1、开工日期按甲方签证的开工日期年月日为准。 2、总工期为天，竣工日期年月日。 具体施工进度根据甲方所安排的进度计划严格执行如期完 成。从浇碌垫层开工期：c:日历天;b :日历天;a :日历天。 三、总的施工要求： 依照本工程施工图，施工说明书及变更、按国家建委颁发的建筑安装工程验收规范及有关补充规定执行，具体验收规范及有关补充规定执行。 四、进度质量奖罚： 1、甲方现场安排总进度计划，进度不能如期完成，每延期一
施工合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________
签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日
发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议： 第一条工程概况: 1.1 装修施工地点： 1.2 住房结构：施工面积平方米。装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。 1.3 工程承发包方式：_______________________ 。 1.4 合同价款：本合同工程造价为（人民币）__________________________ 元（不含税金）,金额大写：__________________________________________ （详见：《工程预算书》） 1.5 工程工期：自___ __年____ 月__ ___日开工, 至年___月___ __日竣工,工期天。 第二条甲方工作 2.1 开工前_________ _天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室 内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则; 2.2 提供施工期间的水源、电源; 2.3 负责协调施工队与邻里之间的关系; 2.4 不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续; 2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 2.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。 第三条乙方工作
工程设计合作协议书范本 电话： 风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合作协议，以便共同遵守。 一、工程名称，规模，投资额，建设地点
风险提示： 应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。 1、工程名称：_____工程的设计项目。 2、建筑安装面积为：______平方米。 3、批准总投资为：____万元。 4、建设地点在：_________。 二、甲方的义务
风险提示： 应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。 1、甲方应在______年______月______日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在______年______月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
木工劳务分包合同范本标准版 Model of woodworking service subcontract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
木工劳务分包合同范本标准版 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 承包人：（简称甲方） 劳务分包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包内容 1、工程地点： 2、分包范围：模板制作、安装、及倒运归库。 3、分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。 二、分包工作期限
开始工作日期：_____年____月____日；结束工作日期：____年____月____日；总日历工作天数为______天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为_________元； 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的______%；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》，本工程必须达到质量评定合格等级。 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1）模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现。
编号：_____________建筑施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
第一部分合同协议书 发包人（全称）：（简称发包人） 承包人（全称）：（简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就____________________________________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程立项批准文号： 4.资金来源： 5.工程内容： 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 二、合同工期 计划开工日期：____________年____________月____________日。 计划竣工日期：____________年____________月____________日。 工期总日历天数：____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：
人民币（大写）________________________元整(￥____________元)； 五、项目经理 承包人项目经理：________________________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑工程设计合同书(合同范 本) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
建筑工程设计合同书(合同范本) 建设单位：__________________，以下简称甲方； 设计单位：__________________，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一、工程名称，规模，投资额，建设地点。 甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_________ 二、甲方的义务 1．甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在____年____月
______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三、乙方的义务 1．乙方必须在____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在______年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；
2016最新建设工程劳务分包合同范本这篇 xx最新建设工程劳务分包合同范本相关内容就为大家介绍到这儿了，希望能帮助到大家。 甲方：______________________ 乙方：______________________ 为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华 人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设 工程 施工合同 纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成 施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也 为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况 1.工程名称：_______________________ 2.工程地点：_______________________ 3.工程数量：_______________________ 4.工程数量及内容：_________________ 第二条工期
1.开工日期：________年_______月_______日开工。 2.竣工日期：________年_______月_______日竣工。 3.总工期为：日历天________天。 4.阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1.承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2.工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。 3.本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。 4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 5.本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素
内部编号：AN-QP-HT696 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 施工合同协议书通用范本
施工合同协议书通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包人(全称)__________ 承包人(全称)__________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：__________ 工程地点：__________ 工程内容：__________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表
编号： Xxxxxxxxxxx公司建设工程设计合同（xxxxxxxxx设计） 2017年月日
目录 第一部分合同协议书2 第二部分通用合同条款6 第三部分专用合同条款7
第一部分合同协议书 发包人（全称）：xxxxxxxxxxxxx公司 设计人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就xxxxxxxxxx设计工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：。 2.工程地点：。 3.设计面积：。 二、工程设计范围、阶段与服务内容 1.工程设计范围：。 2.工程设计阶段：施工图设计。 3.工程设计服务内容：详见附件1。 工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、工程设计周期 计划开始设计日期：2017年月 计划完成设计日期：按发包人进度要求 具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价 1.合同价格形式：固定总价合同； 2.签约合同价为： 合同固定总价（含税）：人民币（大写）（￥元）。 五、发包人代表与设计人项目负责人 发包人代表：。 设计人项目负责人：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）专用合同条款及其附件； （2）通用合同条款； （3）中标通知书（如果有）； （4）投标函及其附录（如果有）； （5）发包人要求； （6）技术标准； （7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； （8）其他合同文件。 在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 施工劳务承包合同范本(2021) The state maintains economic order and regulates the behavior of parties to contracts by enacting laws. Contracts concluded in accordance with the law have legal effect.
施工劳务承包合同范本(2021) 甲方：_____(以下简称甲方) 乙方：_____(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容 经双方协商，该_____工程按 _____元/(㎡、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.
编号：_____________ 木工班组劳务承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 总则： 甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将XX工程B3、B4号楼、车库（人防）及商业房基础和主体（包括二次结构）模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《**公司管理制度》及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下： 工程名称： 工程地点： 承包形式： 全费用包干模式。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业，并对其施工现场（工程）的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理，承担其作业内容的全面责任；所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应，乙方指派专人签字领用。甲方提供塔吊和施工电梯、外架。 合同履约保证金： 根据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金叁拾万 元正。保证金待所有主体结构验收合格后1月内退还乙方不记利息；若乙方中途
退场，甲方有权扣留乙方保证金并按己完工程产值的20％作为乙方支付甲方的违约金。 一、合同工期 根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求（具体按施工组织设计进度计划实施），同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚，后果由乙方全额承担。 二、质量标准 工程质量标准：依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。(注：板底不抹灰) 三、甲方责任 1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料（木板、木方）、工程周转材料等：钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、塔吊、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。（三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责，由项目部专业电工搭接，不准工人任意乱接）。 2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电及食堂（生活费自理）设施。 3、甲方为乙方提供施工图（建筑、结构图）各一套，及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。 4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划，对班组和工人进行安全、质量技术交底；同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。
安装施工合同协议书范本 施工合同即使建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。下面WTT小雅给大家带来安装施工合同协议书范文，供大家参考! 安装施工合同协议书范文一 建设单位：(简称甲方) 地址： 施工单位：(简称乙方) 地址： 兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工， 水电安装施工合同样本 。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点 第二条：工程内容 第三条：承包方式 第四条：工程价款及调整 1. 工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
(1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条：付款方式 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件， (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不可抗力(如地震台风火灾等) 3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 第八条：材料设备：
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-044539 建设工程设计合同书(最新
建设工程设计合同书(最新版) 建设工程设计合同 订立合同双方： 建设单位：＿＿＿＿，以下简称甲方； 设计单位：＿＿＿＿，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和＿＿批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担＿＿＿＿工程的设计项目，建筑安装面积为＿＿＿＿平方米，批准总投资为＿＿＿＿万元，建设地点在＿＿＿＿。 第二条甲方的义务 1．甲方应在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在＿＿年＿＿月＿＿日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资
料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务 1．乙方必须在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付初步设计文件；在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付技术设计文件；在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式＿＿份，技术设计文件一式＿＿份，施工图设计文件一式＿＿份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。＿＿年＿＿月＿＿日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。 （大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）2．乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关
劳务承包合同 发包方： 承包方： 鉴于甲方承建工程，因施工需要，经双方协商，拟由乙方进行劳务承包，甲方通过并接受乙方对本合同项目施工、完工、修补缺陷的承诺，双方达成如下协议。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： 第二条承包范围 合同工序及项目范围包括： 第三条承包方式及价格 单价包干：本合同采取单价包干，在执行期间内包干单价不变。各项目价格详见附件。 （总价包干：合同范围内工程项目，采取项目总价包干，在整个合同执行期间，价格、费用及工程量不作调整。即以双方协商并确认的合同总价及工程量为基础，固定项目总价包干结算。若工程量及工程子项目确有减少，应以实际完成工程量结算合同价款，相应减少合同总金额。其他情形不作任何调整。
本合同总价包干为：＿＿＿＿万元。） 本合同价款已包含该项目各子项目的工人工资费用、管理费、措施费、临时设施、施工水电、保险、交通费、工具费、税费等一切费用，以及明示和隐藏的子目等所有相关费用。除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。 第四条履约保证金 本合同履约保证金为现金＿＿万元，由乙方在签订合同前一次性汇入甲方财务部。 第五条质量保修金 本合同质量保修金为合同总价的＿＿%。由甲方财务逐次从每月应付给乙方的款项中扣出当月计价总额的＿＿%作为保修金。该质量保修金必须以现金方式交由甲方财务部入帐。 本合同质量保修期为一年，从甲方与业主的验工交付手续办理完成之日算起。保修期满后，如无质量问题，退还乙方质量保修金本金，不计息。如涉及隐蔽工程，乙方在办理退还手续时还必须出示该隐蔽工程的无损探测合格证明，否则，不予办理退还手续。 第六条材料供应 为保证工程材料质量，本合同项目主材由甲方供应。乙方应按定额计划用料，超出部分的费用全部由乙方承担。甲供材料的内容、名称、单价及数量见附件。 甲供材料以外的其他材料，由乙方自行采购，也可委托甲方采购。乙方自行采购的材料质量须经甲方认可，方可投入使用，必须保证将合格材料用于工程。 第七条工期进度 本工程自＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿年＿＿月＿＿日止。 （本工程工期共＿＿天，自甲方通知乙方进场施工时第二日起算。） 乙方必须在合同约定的工期内完成合同项目，按期开工，并按甲方下达的年度、季度、月、旬、日施工计划组织施工。 乙方根据合同项目工期的要求，上足机械、人员、材料，乙方不能满足合
中宁县黄河桥头油罐有限公司综合楼项目工程 木工班组承包合同书 甲方负责人： 乙方负责人： 依照《合同法》及国家相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，现甲、乙双方经充分协商，就中宁县黄河桥头油罐有限公司综合楼项目工程木工、模板及支撑制作、安装及其它相关工作和所有消耗材料、机械设备、工具等承包事宜达成一致，特订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：中宁县黄河桥头油罐有限公司综合楼项目工程工程地点：中宁县石空镇 第二条工程承包单价及范围 1、按建筑面积元/m2进行费用结算。 2、工程承包范围：该工程设计图纸所包含的现浇混凝土的模板制作、支撑制作、木模安装及拆除、模板整理、修补、上油、拆除归堆等，主体工程完工后材物料清理分类堆放到指定地点。围木放线工作及所需木桩的制作，线方及刚性屋面分格缝木方的制作以及技术交底的工作内容等 包括木工制作、安装、搭拆、吊运、转运、对拉杆、穿墙管、蝴
蝶扣、火钩、钉子、铁丝、封口胶、安全带、安全帽、设备、工具、清理、清扫等，并包括夜、雨天加班费用。 第三条、工程工期 1、工期要求：天。 年月月开工 年月月完工 如甲方原因造成工程不能正常运行，由甲方负责，如因乙方原因造成工期不能满足要求，由乙方负责并赔偿甲方损失。 2、乙方应编制该工程从开工至竣工验收时的施工进度计划（并报甲方审核后照进度计划严格实施），并执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 3、若延期一天工期，罚款1000.00 元，以此类推； 第四条工程质量标准 按国家现行的《建筑安装工程施及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定标准的合格或优良。 第五条甲方责任和义务 负责统一制定各项管理目标，对工程质量、工期、安全生 产、文明施工监督、检查和验收。 1、协调现场工作关系。 2、根据工程进度情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产 需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪不符合行业规定行为的人员予以教育、处罚和清退。
施工合同协议书样本3篇 Sample of construction contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
施工合同协议书样本3篇 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：施工合同协议书模板 2、篇章2：施工合同协议书样本 3、篇章3：施工合同协议书2020版 篇章1:施工合同协议书模板 （混凝土路面工程） 发包人（全称）（以下简称甲方）：承包人（全称）（以下简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议：
第一条、工程概况： 工程名称 工程地点 第二条、混凝土路面工程承包范围及方式： 1、承包方式：包工。 2、承包内容：混凝土路面及铺砖工程。 3、工程质量：符合相关规范，行业标准及设计图纸要求，验收要合格。 第三条、甲乙方责任： 1、甲方提供施工用水、用电。 2、在施工过程中，甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。 3、如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担，乙方概不负责 4、乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。
编号：YB-HT-030204 工程设计协议书范本详细版 The agreement stipulates mutual obligations and rights that must be performed 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
工程设计协议书范本详细版 委托人(甲方)：________( )发展有限公司 设计师(乙方)：________国际( )设计顾问有限公司 依照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就【________________】建设工程设计及顾问服务的相关事项协商一致，同意签订补充协议(简称本协议)如下，并共同遵守：一、甲方委托乙方(乙方接受委托)为设计师，负责【________________】建设工程方案至施工图阶段的工程设计，并按附于本协议后的协议条件及甲方提供的设计任务书及本工程的建筑及环境规划设计法规要求执行。 二、甲方同意按本协议条件规定的设计费用金额及时间，支付设计费用。甲方在付清乙方各设计阶段的设计费用之后，即拥有本工程设计图纸的版权。
三、乙方同意若因乙方自身原因致使乙方设计进度有拖延或设计错误，致使甲方蒙受金钱、时间或质量上的损失，则乙方必须给予甲方相应的补偿;对于此损失补偿，甲方有权在甲方向乙方的任何支付中扣除，若该赔偿不能以此方式全数扣回，甲方有权向乙方以债务方式追讨其余额部分，补偿额根据损失的程度而定，但补偿金最多与受损部分的设计费用金额相等。 四、乙方不得将本协议赋予乙方的权利让给第三者，或由第三者继承，但因某种原因，乙方的权利和义务必须转让时，要经甲方和乙方商定后才能办理，相应的费用由乙方决定并在设计费用中分摊或支付，并统一由乙方向甲方负责。否则甲方有权随时终止合同和对乙方实行罚款，罚款上限为全部设计费用。 五、双方同意如对本协议内之工程引起或涉及其他有关事项之争议，将按附列协议条件所述办理。 六、本协议一式六份，甲、乙双方各持三份，均具有法律效力。本协议自双方签字之日起生效，在双方履行完本协议所约定的全部义务后或双方协商一致同意解除本协议时，本协议自动失效。
施工劳务承包合同协议范本 现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包，施工劳务承包合 同怎么写呢，今天小编就给大家来分享一下承包合同，希望大家来阅 读一下哦 劳务承包施工合同范本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和 相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求：主体结构优良 5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价：平方米单价300元人民币 7、工程类别：框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周 转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明 灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设 备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动 电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转 材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程 的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除 防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、 消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实
体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。 2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室 内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水 泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使 用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。 施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及 生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电 箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生 活区，乙方负责支路水管的材料及安装。 三、合同价款 1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计 算执行2008年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的 取费定额。承包单价组成：①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包 单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。 2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。 3、承包范围外的零星用工，按50元/工结算付款。 四、结算及付款 1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。 2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。 3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。 4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。 5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方 承担，另外工期也随着延长。 6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。 五、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实 体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制，