零星工程合同
The obligee in the con tract can accomplish the goal in a certa in period by
discussing the agreed rights and responsibilities.
甲方：_________________________
乙方：_________________________
时间：_________________________
编号：FS-DY-35237
零星工程合同
使用备注：该资料可用于合同内的权利人通过商量，得出需要共同认可的权利和职
责，并且约定在一定周期里完成商定的目标。文档可直接下载或修改，使用时请详
I
细阅读内容。
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
工程名称：
工程地点：
根据《中华人民共和国经济合同法》及《建筑安装工程合同条
例》
第一条承包方式、承包范围及工程造价
1.1承包方式：包工包料
1.2承包范围及工程内容：百利通广场一期零星工程。
1.3合同总价：Y其中，合同总价为固定总价，含施工过程中的所有费用，包含总
第二条工期及开、竣工日期
2.1上述工程的天数范围内，
本工程的所有零星项目，由乙方承担。
第三条工程质量
3.1工程质量要求：合格
第四条双方驻工地代表
4.1甲方驻工地代表姓名：
4.2乙方驻工地代表姓名：
4.3乙方驻工地代表发生变更时，应提前三天书面通知对方，并明确指出交接时间及权限。
第五条甲方责任
5.1在接到零星项目时：开工前甲方向乙方，并提供施工图纸和施工技术要求方面的资料。
5.2在接到零星项目时：甲方有需告诉乙方，该项零星工程的危险性及危险程度。
5.3提供施工现场与公共道路的之间的通道，满足施工运输的要求，做好施工现场的三通一平工作。
5.4开工前解决现场施工涉及市容、环卫及夜间施工的扰民问题，确保工程按时开工和施工的正常进行。
5.5甲方代表有权监督检查乙方的工程质量及进度，协助解决施工中出现的问题和各单位之间的矛盾。
5.6及时发出必要的指令、确认和批准，并按本合同提供
施工配合并支付资金。
第六条乙方责任
6.1严格遵守国家的有关质量、技术、安全方面的规定，
遵守甲方的有关现场的规定。
6.2根据工期和施工现场条件编制切实可行的施工技术
方案、施工组织设计和进度计划，报甲方审批；严格按批准的
施工组织设计进行施工，保证投入足够的施工机械及人员，随时接受甲方的监督检查，
6.3乙方对本工程技术方案及工程实施成果的安全性和
合理性承担全部责任。乙方应确保在零星工程开工前，需要对每一位参加工程的施工人员购买意外安全险。
6.4确保安全生产，负责处理本方责任造成的事故，并承担其相应费用。
6.5乙方要严格服从甲方的管理，严格执行甲方的规定、
指示和指令，包括依照甲方要求的时间、格式和内容提交各类报表、计划、方案、措施、记录、名单、证明等文件或资料，参加甲方召集的会议。
6.6施工过程中遇到不可预见或难以克服的困难，乙方及时向甲方报告。
第七条工程验收
7.1甲方按照有关设计资料、现场完成工程实际情况及国家现行有关规范标准，对乙方所完成的零星项目进行质检。
第八条工程款的支付
8.1预付款为合同总价的30%，在总工程工期的60天时，支付至总工程款的70%，在总工程工期的90天时，支付至总工程款的95%。
第九条争议
9.1甲、乙双方发生争议时，应本着友好合作的宗旨，协商解决。
第十条违约
10.1甲方不能及时给出明确指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。
10.2由于乙方原因不能按合同工期竣工，施工质量达不到规范要求和合同约定要求，未完全履行自身须承担的全部
编号：________ 零星工程施工合同范本 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共7 页
零星工程施工合同范本 零星工程施工合同范本1 零星工程施工合同范本2 零星工程施工合同范本3 一、承包方式： 本工程为包工包料、包质量、包工期、包风险。总工程项目合计金额为：（大写：） 二、施工期限： 自合同签订之日起天以内完成本合同所包含的所有技术改造项目。进入施工前，乙方必须对施工人员进行安全培训；如工程为高空作业，需要做好高空作业的防护措施；在甲方场地进行施工过程中，用电需经甲方工作人员在场指导。同时造成施工人员伤亡的一切后果由乙方承担。 三、项目完工后，甲乙双方编制工程项目结算书，甲方负责组织验收，编制验收报告。 四、场地清扫： 项目施工完后，所有工程垃圾乙方必须清理干净到甲方指定位置。 五、结算方式： 第 2 页共 7 页
根据工程的进度，工程款按 %、 %、 %付款，最后留5%作为工程保证金，在工程完成并验收合格满一年后支付，在支付第三笔工程尾款时，乙方必须开具工程款全额发票。 六、工程保修及质量保质期： 该工程保修期验收合格后一年，如在保修期内发现施工质量问题乙方必须负责免费返修。乙方应在接到保修通知之日起七日内派人保修，乙方未在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，由此产生的修理费用及其它相关费用由乙方承担。 七、违约责任： 乙方必须在甲方规定的建设期内保质保量的完成工程。乙方未按期交付使用，超过十天，违约金为工程总价的5%，超过二十天，违约金为工程总价的10%，以此类推。 八、争议的解决： 甲乙双方因本合同而发生争议，应首先通过友好协商解决，争议无法协商解决的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 九、合同生效及修改 本合同经甲乙双加盖公章或合同专用章后生效，至合同义务履行完毕时终止。甲乙双方经协商一致并由双方书面授权后，方可对本合同进行补充和修改。 十、合同文本： 第 3 页共 7 页
环保工程合同书 甲方（买方）： 乙方（卖方）： 甲、乙双方经友好协商，就除尘通风综合治理工程达成共识。甲方委托乙方按照甲方除尘通风综合治理标准进行治理。 一、工程总费用： 工程总报价为元整（工程总报价包含技术资料、图纸的提供、安装 及质保期保障等）。 货物清单 一、付款方式： 1、合同签订后支付总价50颊付款，计人民币：元整： 2、设备进场安装支付30%十人民币：兀整； 3、设备安装结束后，经调试，正常运行通过环保验收，支付20%十人民币元
整； ■ ■ 三、货物标准 1必须符合中华人民共和国国家标准及行业标准； 2必须符合设计要求； 3、必须满足正常的使用要求； 4、卖方所提供的设备在出厂前必须在试验台进行检测，在检测前通知买方到厂里参 加检测。 四、包装、装运和运输 1、货物包装必须与运输方式相适应，由于不适当包装原因，致使货物在运输过程中 有任何损坏由卖方负责，并承担由此产生的相应费用； 2、包装应足以承受整个运输、转运、装卸、储存等过程中各种破坏因素可能造成的 影响，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要； 3、货物安装、使用必须的专门工具及备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用 处。 五、制作和安装工期 1、预付款到账后15 天内进场安装，安装周期为7 天，调试为 3 天。 2、电线、线管、桥架接电、压缩空气由甲方自理。 六、治理效果 通过以上的除尘通风综合治理及15 米高空排放，可使买方安装场地的粉尘达到环保允许要求范围内。 七、售后服务
在工程完工一年内，如有质量问题，乙方负责免费维修。 八、其他 安装期间，甲方应为乙方提供用电及配合乙方施工；乙方的施工人员应严格遵守对方的厂纪厂规，按照《安全操作规范》进行施工。安装期间的安全责任由乙方承担。 九、违约责任
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建设项目委托代建合同
编号：FS-DY-25561 建设项目委托代建合同 委托人(全称)： 代建人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关建设项目管理办法，经委托人研究，同意将XXXXXX 建设项目委托给代建人实施代建管理,按照平等、自愿和诚实信用的原则，就代建管理事项协商一致，订立本合同。 一、项目概况： 工程名称： 工程地点： 工程内容：前期工作代理和建设实施代建 总投资(估算投资)： 工程立项批准文号： 二、工程总建设期 工程总建设期(自合同签订日起)：20XX.XX.XX-
20XX.XX.XX, 三、质量标准: 优良 四、合同价款: 甲方以项目总概算的2% 作为乙方的代建管理费(工程概算为XXXX万元，开班费等其他费用XXXX万元)。工程竣工后，根据审计结果据实调整代建管理费。 五、合同组成的文件 组成本合同的文件包括： 1、双方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件 2、委托代建合同书 3、本合同专用条款 4、本合同通用条款 5、描述代建项目的技术性文件 6、标准、规范及有关技术文件 构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。 六、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通
编号：_____________工程施工项目合作协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：______ 身份证号码：______ (以下简称甲方) 乙方：______ 身份证号码：______ (以下简称乙方) 丙方：______ 身份证号码：______ (以下简称丙方) 丁方：______ 身份证号码：______ (以下简称丁方) 戊方：______ 身份证号码：______ (以下简称戊方) 甲、乙、丙、丁、戊五方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准)，经五方友好、坦诚协商，现达成如下协议： 第一章项目概况及合作条件 1.1 本工程项目总建筑面积为 _____平方米，中标造价约 ________万元人民币。 1.2 经过五方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为 ________万元左右，因此本工程项目计划投资 ________万元。 1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下： 1.3.1 甲方投资 ________万元，占 %; 1.3.2 乙方投资 ________万元，占 %; 1.3.3 丙方投资 ________万元，占 %;
1.3.4 丁方投资 ________万元，占 %; 1.3.5 戊方投资 ________万元，占 %; 1.4 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担，月利息按计息。业主所支付的工程款应优先支付共同借贷的资金及利息，不得挪做它用。 1.5 投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。 第二章工程管理责任及分工 2.1 该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1 该项目与总承包单位签订分包合同由负责;承建公司内部合同应有甲乙丙丁戊五个股东签字后生效。 2.1.2 该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由负责，施工方面由负责，购买材料方面由负责，质量安全方面由负责; 2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由五方委托派工管理执行;其中主材部分采购当天应经五方共同确认签字方可入库记帐，辅材部分采购可在五天内经五方共同确认签字后入库记帐。 2.2 管理人员的选用、待遇
零星工程施工合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1 .工程名称： 2?工程地点： 3.工程内容： 4.乙方承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包总价 第二条工程期限 1.本工程合同总工期为天（日历天从开工之日算起）。 2.本工程开工日期年月日，竣工日期 年月日。 第三条工程合同总价 1.本工程合同总价（含税）为人民币元。具体的分 项工程价格详见经甲方确认的工程报价清单。 2.如遇下列情况，合同总价作相应调整： （1）重大设计发生变更； （2）在施工中新增加了工程项目。 第四条工期延误与工期奖罚1.工期奖罚。根据双方约定的工期完成日期，工程提前或延误的奖罚费用，双方拟订如 下条款： 工期延误罚款500元/天。最多扣至工程总价的10%
第五条工程质量和检查验收 乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲 方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。质量验收必须达到合格标准。对不合格的 分项工程，乙方应按规范的要求，承担返修工作及费用直到合格为止。因甲方原因或其 他非乙方的原因引起的经济支出由甲方承担。 第六条工程价款的支付与结算 6.1本合同签订后5日内，甲方支付合同总价的30%的预付款，计人民币元。 6.2、完成本工程总量的80%f，甲方付款总价的40% 6.3、办完交工验收后天内支付工程总价25%的价款，留％的工程总价款待保修期满后一次性支付给乙方。乙方在每次收款时应向甲方提供合法有效 的发票。 第七条施工安全 乙方应对施工现场的安全负全部责任，并与甲方签订安全协议书。该安全协议做为本合 同的附件。 第八条争议的解决方式 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，向 人民法院起诉 第九条甲、乙双方驻工地代表 9.1甲方驻工地代表姓名：，职务
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 环保工程合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：环保工程合同 环保工程合同书 根据〈〈中华人民共和国合同法》及〈〈建筑安装管理条例》的有关规定，经有限公司与XXX环境工程有限公司友好协商，就XXX有限公司环保项目验收达成如下协议，并共同遵守执行。 一、订立合同双方： 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 二、工程概况： 1 2、工程地点： 三、排放标准： 符合〈〈饮食业油烟排放标准（试行）? （GB18483-20XX）标准要求 符合XX省地方标准〈〈大气污染物排放限值》（dB44/27-20XX）第二时段三级标准。 四、工程承包方式与时间： 1、承包方式：实行包审批、包工、包料、包调试、包验收合格的总承包方式。 2、工程时间：乙方在收到预付款之后，整个工程工期从进场开工到 验收合格的工作时间为天，停电、停水和其他不可抗拒的因素造成的停工，工期顺延（工期顺延的原因及时间需要甲方书面认可）。
五、甲乙双方责任与义务： （一）、甲方责任与义务： 1、在商定的时间内必须向乙方提供建设地点、标高、工程地质情况、水准点及相对坐标点等资料，并对其可靠性负责。 2、甲方负责安排乙方设备、工具材料堆放场地，免费提供施工期间的用水、用电。并专人配合做好工程各方面的协调工作。 3、甲方负责提供工程设施的安装场地，施工过程中给周围人群带来的不便，由甲方负责协调有关的关系，并协助乙方协调施工期的关系，由此造成的施工时间延误，则将工期顺延。 4、甲方应按时向乙方支付各期工程款。 5、甲方解决乙方施工人员吃、住问题。 （二八乙方责任义务： 1、负责根据环保部门要求对上述环保工程进行施工、调试并通过XX 市环境保护局验收。 2、负责施工期间的施工质量，并确保质量达到国家环保法律、法规的要求。 3、对施工过程中的任何异常情况，乙方应立即通知甲方，甲方应及时协调解决。并且乙方应节约并且合理使用甲方提供的资源，包括水、电等，杜绝浪费。若乙方故意或者不合理的浪费甲方资源，甲方可根据实际损失要求乙方赔偿，赔偿金从工程款中扣除。 4、乙方在工程调试前向甲方提供操作规程。 5、保证工程调试后达到处理效果。
政府投资建设项目代建合同 第一部分合同协议书 甲方（委托单位，全称）： 乙方（代建单位，全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《****经济技术开发区政府投资项目代建制管理暂行办法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，为保证政府投资项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，经甲乙双方协商同意，就项目由乙方代建事宜协商一致，依法达成如下协议。 一、代建项目概况 项目名称： 项目总投资：万元（以立项批复金额为准） 资金来源： 建设时间： 建设地点： 建设内容： 二、项目代建方式： 根据《****经开区政府投资项目代建制管理暂行办法》文件，管委会直接委托****经开区开投资发展公司为代建单位，代建方式为全程代建。 三、代建项目管理目标 1.投资控制金额：万元（以经批准的投资概算为限，未办理
概算批复的项目以预算评审金额为准）。 2.项目管理期限：自项目代建合同生效起到代建项目实体移交手续完成止。代建项目竣工验收备案后月内向财政部门申请办理工程结算及竣工财务决算审批事宜，并按合同约定向使用单位办理代建项目实体移交手续。 3.项目工程质量标准：合格。 4.项目安全管理目标：项目建设过程中无安全责任事故。 5.项目建设廉洁守法目标：严格遵守法律、法规、政策要求和廉洁规定，无违法违纪行为。 三、代建服务费 根据《关于印发湖南省政府投资项目代建服务取费标准的通知》〔湘发改价服〔2015〕744号〕文件规定，本项目代建服务费取费基数为万元，代建服务费为万元（测算公式）。 四、代建公司的项目建设管理团队 乙方代建项目经理姓名及联系电话：。 乙方现场管理人员姓名及联系电话：，其中现场负责人为。 项目管理团队其他不允许变更的人员：。 五、合同文件 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除通用条款明确规定可以作出不同约定外，合同协议书的内容不得与通用条款相抵触，否则相关内容无效。合同文件的组成如下： 1.合同协议书； 2.合同通用条款（每年备案一次）； 3.初步设计及投资概算的审查批复文件； 六、其它约定事项 1.本项目的质量保修期设定为年，（分部分项
工程施工合同书 发包人： _______________________________ 承包人： _______________________________
签订日期：________ 年______ 月______ 日
发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 第一条工程名称 工程名称： 工程地点： 第二条工程承包范围 第三条合同工期 月日， 总日历天数日历天。 加工制作日期：从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至年月日, 总日历天数：日历天。 工程安装日期：从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至年 第四条质量标准
GB50205- 95% 工程施工及质量验收执行标准：《钢结构工程施工质量验收规范》 工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求 第五条合同价款与支付 一、 合同价款： 二、 工程量增加： 1、 工程施工期间若发生设计变更或发包人追加工程量，在施工前发包人与承包人就发 生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认。 2、 追加的合同价款与工程款同期支付。 三、付款方式 1、 合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的 30%作为材料预付款。 2、 材料进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的 40% 3、 竣工经验收合格之日起三日内，发包人拨付至工程总造价（含工程量增加）的 4、 留5%乍工程质保金，保修期（工程竣工之日起壹年）满十四日内付清。 第六条发包人工作 （1） 发包人办理三通一平，使施工场地完全具备施工条件。将施工所用水、电从施工 场地外接至施工现场半径 30米内，并承担承包人施工发生的全部水电费。 （2） 确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验。 （3 ）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续。 （4）发包人按合同约定时间按时向承包人拨付足额工程款。 第七条承包人工作 (1)根据合同约定时间完成施工项目。工程质量应当达到协议书约定的质量标准
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-BH-025851 零星工程施工合同模板(合同
零星工程施工合同模板(合同示范文 本) 发包方（以下简称甲方）：泰语大酒店承包方（以下简称乙方）： 为了确保，需，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程组织施工事项协商一致，特订立本协议。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程施工范围及技术要求：详见施工图纸及工程量清单。 四、工程造价：本工程预算价为万元 元整）（详见工程预算书）。 五、承包方式：包工包料。 六、结算方式：本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为，工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算，信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。 七、付款方式： 工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%，余款10%
作为保修金，待保修期满后一个月内付清。 八、工程工期 工期总日历天数为天，自年月日至年月日。因雨季和甲方原因造成工期延误，由乙方书面申请经甲方确认后，工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的日期完工，超过5天后，每延期一天扣工程款300元。 1 九、施工要求 1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时 保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。 2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。 十、其它事项 1、乙方必须具备相应的施工资质，经甲方认定后方可签订施工协议。 2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。 3、本工程完成后，由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。 4、验收时，若乙方未按图纸施工，乙方须在15日内整改到位，否则甲 方不予支付工程款。 5、本工程质量保修期为个月，质量保修期自工程竣工验收合格之 日起计算，保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。在甲方书面通知3日内，乙方未进场修复，视为自动放弃保修金，由甲方委托它方维修。 6、 十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份），乙方执壹份，自双方签字盖章之日
工程环保协议 甲方：陕西十冶建设有限公司以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为加强施工周边环境保护，控制新污染源的产生，防止区域环境质量恶化和生态破坏，切实落实西安市的环保精神，提倡节能、环保，促进经济建设和环境保护协调发展，依据《中华人民共和国环境保护法》等法律、法规、规章，结合本园区实际，制定本协议，甲乙双方经过充分协商，特签定本环保协议书，以资共同遵守履行，协议如下： 1、乙方应当合理选择施工时间，施工时选择先进设备，把噪音控制在国家规定的范围之内，不得扰民。 2、乙方应当在指定的地点倾倒、堆放生产垃圾，不得随意扔撒或者堆放生产垃圾应当逐步做到分类收集、贮存、运输和处置。 3、乙方机动车向大气排放污染物不得超过规定的排放标准，在土方运输过程中必须进行覆盖，进出车辆必须冲洗。 4.施工现场必须洒水，防止扬尘。 5、乙方排放施工噪声，应当符合国家规定的施工环境噪声排放标准 6、乙方对其产生环境噪声污染，应当采取有效措施，减轻噪声对周围生活环境的影响。 7、乙方机动车辆进入施工现场严禁使用喇叭。机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，防治环境噪声污染。 8、乙方应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。 9、乙方采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。建议采取以下清洁生产措施： （一）在施工现场设置冲洗设备。
（二）施工时间尽量在22.00—06:00之间。 （三）夜间施工必须办理夜间施工手续，并告示周边居民。 （四）每天施工完毕，施工现场、大门内外、施工道路必须进行打扫干净，并洒水。 10、如乙方的施工过程污染了周边环境及道路，影响其他租户及周边居民正常生产和生活的租户，公司将责令其限期整改，并赔偿损失，如未能在规定期限内整改完毕的，公司有权停止其一切配套服务，直至彻底整改完毕为止。对于严重污染环境，情节特别恶劣者，公司将申请政府相关职能部门对其采取强制措施整改。 11、如果乙方施工过程因环境污染或扰民，政府或者环保局对我公司进行处罚或者罚款，有乙方全部承担。 甲方：乙方： 代表人：代表人： 签订日期：签订日期：
代建项目合同书模板 合同编号： 甲方： 乙方：签约地点：签约时间：项目委托代建合同年月日 甲方： 乙方： 根据国家、省市法律法规及其它规范性文件，为保证本项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，严格控制投资概算，遵循平等、公平、公正和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商同意，签订本合同。 项目名称： 项目投资估算：万元 建设地点： 建设规模及内容： 全过程代建从开展办理用地手续开始至项目竣工验收、竣工决算、移交和保修期结束之日止的建设全过程代建统筹管理，包括在项目前期阶段, 组织项目可研、设计管理工作，申报各项报建审查手续；在项目实施阶段，进行设计管理、招标管理、设备材料采购管理、施工管理、投资控制和竣工验收等工作，并对工程项目进行质量、进度、投资、合同、信息、安全等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续和竣工决算、资产移交使用单位、保修期满和办理产权等实施过程的建设管理工作及各种手续的报审管理工作。 1、投资控制金额：确保投资控制在经批准的初步设计概算内。
2、工程质量标准：合格。 3、安全文明控制目标：确保工程无重大安全事故，确保现场安全文明施工符合相关规定。 4、进度控制目标：本项目的代建期限从代建合同签订之日起计，至项目通过工程竣工验收移交使用单位，工期日历天。竣工验收合格后3个月内向市财政部门申请办理项目财务决算审批手续。 取费费率：%；代建服务费暂定金额：大写：万元人民币。 最终代建服务费=经批准的建安工程审核结果×取费费率。本项目代建服务费暂以项目投资估算人民币万元作为计费基数。最终取费基数以政府部门批准的建安工程审核结果为准，调整代建合同总价。 1、合同协议书和双方认可的补充协议书或文件 2、专用合同条款 3、通用合同条款 4、中标通知书 5、投标书及附件 6、招标文件及附件 7、初步设计文件及审查批复文件 8、标准、规范及有关技术文件 构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人：
合同编 号： ###################光伏工程 EPC总承包合同 发包人：###############公司 承包人：**************** 合同签订地: 2015年10 月06 日
第一部分：合同协议书 本协议由（以下简称发包人”与（以下简称承包人”于2015年10月06日商定并签署。 鉴于发包人拟建设位于##################觥伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币（Y 万元）承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、 项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 （1）合同协议书； （2）合同条款及合同附件； 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币_______________ 万元（Y 万元） 、安全目标 杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损 坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 符合技术设计要求及安装工程施工规范的有关规定，保证工程质量达到合格标准，并符合以下标准： GB/T9535 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T18479《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》
合同编号 ************工程施工合同 （单价合同） 发 包 人： 承 包 人： 工程名称： 签订地点： 签订日期： 年 月 日
工程施工合同 第一部分 协议书 发包人： （简称甲方） 承包人： （简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 第二条承包方式及承包范围 一、承包式： 二、承包范围： 三、其他约定见通用条款第八条。 第三条工程质量标准、验收标准及质量保修期 一、施工质量应符合国家及地区现行施工及验收规范、规程、标准的要求。若工程的设计说明、施工说明及做法说明和要求等与国家规范及地方政府有关的现行规定之间有差异，乙方须按较高之标准执行。工程质量不符合设计要求，质量不合格者，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。本工程质量标准为 。 二、验收标准按国家相关技术要求、施工验收标准、规范和规程及本协议书工程质量标准的约定进行验收。 三、本工程质量保修期 年。 四、其他约定参见通用条款第九、十二、十三条。 第四条合同工期 一、暂定开工日期： 。具体开工日期以甲方代表工程师发出的开工令为准。
二、总工期： 天。 三、其他约定见通用条款第十四条。 第五条合同价 一、合同暂定总价：人民币大写 （￥ 元 ），最终造价以实际结算为准。 二、本工程采用综合单价包干的形式，合同综合包干单价包括：但不限于人工费、材料及设 备费、机械费、管理费、配合费、工程所须的各种检测费及试验费、各种材料损耗、运输费、材料场内二次运输费、材料卸车、保管及转运费、技术处理费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费 包括冬、雨季及异常气候施工措施费 、安全文明施工措施费 包括施工区域围蔽等 、成品保护费、临时设施费（包括员工食宿、加工厂、贮存仓等设施的费用）、夜间施工增加费、生产与施工同时进行之降效费、机械进退场费、完工清理费、垃圾清理的费用及垂直运输、脚手架、模板、临时支撑等措施费、工程保修费、利润、由税务部门规定应由乙方缴纳的各种税项的税金（包括税金的变更与浮动）、由政府相关职能部门要求办理的竣工、质量验收的各项手续及本合同虽未提及但乙方在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。本工程附表清单之工作内容中已包含了施工图中所有的及施工图中没有说明的但为完成本项工程必须完成的所有工作，如清单工作内容描述存在漏项、测误亦视为已经包含在本工程综合包干单价中，不再另行增加费用。在工程施工过程中，若甲方要求增加施工人员，则乙方应无条件按甲方要求执行。 由此而增加的费用已在综合包干单价中综合考虑，该部分费用不另行增加。本工程综合包干单价不因市场物价、人工费、材料费的变动而调整。 三、由主体单位提供施工用电源、水源驳接点，中标人自行承担相应水、电费用，费用由主 体单位收取。 四、其他约定见通用条款第十六条。 第六条付款时间、条件与付款方式 一、乙方每月 日前统计本月已施工完成并验收合格的工程进度上报甲方，经甲方审核后， 以现场实际发生的工程量签证支付乙方当月实际完成工程量的 ％的作为当月工程进度款。 二、全部工程竣工验收合格可办理结算，结算书双方确认后 天内，发包人累计支付至结算 总价的 ％，发包人实际支付给承包人的工程结算款需扣除工程进度款。 三、工程质量保修金为结算总造价的 ，若无质量问题则工程竣工验收合格满 年后无息 支付剩余 。 四、施工用水电费扣除：施工用水、用电量经甲方、总承包单位及乙方三方签字确认，水电 费由甲方代缴后在乙方当期进度款中扣回。当期进度款不足以抵扣的，从乙方下期进度款或结算款中扣除。 五、乙方需于甲方每次付款前提供相应款项的正规增值税□专用 □普通发票。纳税人识别
(声明：所提供的标准合同或协议文本及具体条款，不是最终法律文本，仅供参考，不建议直接使用，建议根据实际情况，在法律专业人士的指导下进行修改后再使用，就该合同不承担任何法律责任。) 工程环保协议书 发包方：______________________________________________（以下简称甲方） 承包方: ______________________________________________（以下简称乙方） 为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同内容，进一步明确在施工过程中甲乙双方的环境保护责任，为贯彻“防治污染、保护环境”、“谁污染、谁治理”的环保方针，根据国家建筑行业有关法律法规，明确双方的环保责任、义务，确保施工过程中不出现环境污染问题，双方在签订工程施工合同的同时，签订本协议，经双方签字盖章生效，与土建主体合同具有同等法律效力，双方应认真履行。 1 工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地址： 1.3 工程内容（范围）：三氟氯乙烯单体及其衍生功能材料项目循环水池、消防水池、消防泵房图纸设计范围内的土建部分，全部包工包料，承包人提供的图纸设计范围内所有材料、施工、资料及报检等相关内容 2 工期：见主合同(以实际竣工日期为准) 3 甲方的权利和环保职责 3.1 认真贯彻国家及地方环保主管部门颁发的有关环境保护的方针、政策，严格执
行有关法规、法令、条例、 3.2 甲方应并对施工现场进行不定期的环保施工检查指导。 3.3 在施工前组织有关人员对乙方施工人员在进场前进行环境保护教育。 3.4 当乙方出现严重违章作业、野蛮施工、管理混乱等文明施工严重失控情况下，甲方有权作出停工整顿、限期整改、直到解除工程合同的决定。责令乙方限期退出。 3.5 不得要求乙方违反环保规定进行施工。 3.6 施工期间，甲方指派__孙健、唐仁军__负责联系、检查、督促乙方执行有关环保规定。甲方应经常联系乙方，相互协助检查和处理工程施工中有关的环保工作。 4、乙方的权利和环保职责 对本单位施工中环保工作负直接责任，具体内容如下： 4.1 未经甲方允许乙方不得擅自将工程分包给其他施工单位或个人进行施工。 4.2 遵守国家有关环境保护法律、法规。严格按照国家环境管理体系程序文件执行各项管理。 4.3 建立以项目经理为首的环境保护管理组织和环境保护保证体系，定期检查环境保护设施，对不符合要的限期整改。 4.4 公布环境保护方案和负责人名单。 4.5 每月组织学习环境保护知识、法律法规，开展各种形式环境保护知识宣传，提高全体员工的环境保护素质。 4.6 各项工程的施工技术方案都必须同时考虑针对性的环境保护技术措施。 4.7 对于机械设备产生的噪音，应严格遵守《中华人民共和国环境噪音污染防治法》，并依据《工业企业噪音卫生标准》，并且机械设备应及时维修保养设备，改进施工工艺，尽量使其噪音降低到最低水平，减少建设噪音对周围环境的影响。 4.8 对于有除尘要求的场所，严格按照规定作业，施工运输便道要经常洒水，防
项目委托代建合同 合同编号： 甲方： 乙方： 签约地点： 签约时间：年月日
第一部分代建协议书 甲方： 乙方： 根据国家、省市法律法规及其它规范性文件，为保证本项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，严格控制投资概算，遵循平等、公平、公正和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商同意，签订本合同。 一、项目概况 项目名称： 项目投资估算：万元 建设地点： 建设规模及内容： 二、建设模式：全过程代建 从开展办理用地手续开始至项目竣工验收、竣工决算、移交和保修期结束之日止的建设全过程代建统筹管理，包括在项目前期阶段, 组织项目可研、设计管理工作，申报各项报建审查手续；在项目实施阶段，进行设计管理、招标管理、设备材料采购管理、施工管理、投资控制和竣工验收等工作，并对工程项目进行质量、进度、投资、合同、信息、安全等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续和竣工决算、资产移交使用单位、保修期满和办理产权等实施过程的建设管理工作及各种手续的报审管理工作。 三、代建项目管理目标 1、投资控制金额：确保投资控制在经批准的初步设计概算内。 2、工程质量标准：合格。 3、安全文明控制目标：确保工程无重大安全事故，确保现场安全文明施工符合相关规定。 4、进度控制目标：本项目的代建期限从代建合同签订之日起计，至项目通过工程竣工验收移交使用单位，工期日历天（不含办理产权时间）。竣工验收合格后3个月内向市财政部门申请办理项目财务决算审批手续。 四、代建服务费 取费费率： %； 代建服务费暂定金额：大写：万元（小写：￥万元）人民币。 最终代建服务费=经批准的建安工程审核结果×取费费率（代建期间代建服务费率固定不变）。 本项目代建服务费暂以项目投资估算人民币万元作为计费基数。最终取费基数以政府部门批准的建安工程审核结果为准，调整代建合同总价。 五、本合同由以下文件组成： 1、合同协议书和双方认可的补充协议书或文件
合同编号：WU-PO-574-100 建设工程项目施工合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
建设工程项目施工合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 建设单位（以下简称甲方）__________ 地址：_______________ 邮码：_______________ 电话：_______________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 拆迁户（以下简称乙方）_____________ 地址：_______________ 邮码：_______________ 电话：_______________ 法定代表人：____________
合同编号： 建设工程承包合同 工程名称： 发包单位：迁安市西峡口铁矿 承包单位：
工程施工合同 发包人: 迁安市西峡口铁矿（以下简称甲方）承包人: 施工队（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和政府规章, 遵循平等、互利、自愿和诚信原则双方就本工程的有关事项协商一致,订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 西峡口铁矿 1.3承包范围: (《工程项目一览表》见附件) 1.4承包方式: 包工包料 1.5工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。
1.6工程质量标准: 执行国家验收标准达到合格 1.7合同价款(人民币大写): 1.8计日工价格：人工价格元/日；设备使用费：元/日。 以上价款为包干价,除本合同明文规定以外,不因任何原因做任何调整。如有相关变更及其他特殊原因，双方签订相关协议或凭证作为合同的必要补充。 2、甲方工作 2.1开工前 2 天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 1 份,并向乙方进行现场交底。 2.2指派郑喜生为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,必须经甲方同意。 3、乙方工作 3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,需要乙方二次设计的工程,由乙方提供经甲方确认的施工图纸和作法说明 1 份,并拟定施工方案和进度计划,交甲方审定,二次设计费已包含在合同价款中。
3.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,办理相关手续。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 3.4乙方在施工中要妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、 做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作, 3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。 3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 4、关于工期的约定 4.1因甲方原因,影响工期,工期顺延。 4.2因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
环保工程合同范本 篇一：环保工程合同 环保工程合同书 根据《中华人民共和国合同法》及《建筑安装管理条例》的有关规定，经有限公司与XXX环境工程有限公司友好协商，就XXX有限公司环保项目验收达成如下协议，并共同遵守执行。 一、订立合同双方： 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 二、工程概况： 1 2、工程地点： 三、排放标准： 符合《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483—20XX）标准要求 符合XX省地方标准《大气污染物排放限值》(dB44/27-20XX)第二时段三级标准。 四、工程承包方式与时间： 1、承包方式：实行包审批、包工、包料、包调试、包验收合格的总承包方式。 2、工程时间：乙方在收到预付款之后，整个工程工期从进场开工到
验收合格的工作时间为天，停电、停水和其他不可抗拒的因素造成的停工，工期顺延（工期顺延的原因及时间需要甲方书面认可）。 五、甲乙双方责任与义务： （一）、甲方责任与义务： 1、在商定的时间内必须向乙方提供建设地点、标高、工程地质情况、水准点及相对坐标点等资料，并对其可靠性负责。 2、甲方负责安排乙方设备、工具材料堆放场地，免费提供施工期间的用水、用电。并专人配合做好工程各方面的协调工作。 3、甲方负责提供工程设施的安装场地，施工过程中给周围人群带来的不便，由甲方负责协调有关的关系，并协助乙方协调施工期的关系，由此造成的施工时间延误，则将工期顺延。 4、甲方应按时向乙方支付各期工程款。 5、甲方解决乙方施工人员吃、住问题。 （二）、乙方责任义务： 1、负责根据环保部门要求对上述环保工程进行施工、调试并通过XX 市环境保护局验收。 2、负责施工期间的施工质量，并确保质量达到国家环保法律、法规的要求。 3、对施工过程中的任何异常情况，乙方应立即通知甲方，甲方应及时协调解决。并且乙方应节约并且合理使用甲方提供的资源，包括水、电等，杜绝浪费。若乙方故意或者不合理的浪费甲方资源，甲方可根据实际损失要求乙方赔偿，赔偿金从工程款中扣除。
编号：_____________工程代建合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 二、工程投资总额 本工程投资总额暂按初步评审的初步设计投资总额人民币（大 写）（￥元）计算，待初步设计报审批后，以审定的初步设计概算为准。确保投资控制在经批准的初步设计概算内（设计变更除外）。 三、工程代建费 工程代建费以计取。 四、施工工期 本代建工程的施工工期12个月，以合同签订之日开始计算。此工期包含项目前期申办和工程施工工期。 五、工程质量标准 工程质量标准:符合国家颁发的最新工程质量标准，并通过铁路主管部门验收。
六、代建范围 本工程代建方式为全过程代建，主要包括以下两个方面内容： 1、项目前期代建工作内容 （1）负责本工程的项目前期工作、项目核准工作申办。 （2）负责本工程的勘察、设计等工作，并与勘察、设计单位签订项目勘察、设计合同。 （3）负责本工程的可行性研究报告的编制和审批工作。 （4）负责本工程的初步设计文件编制和审批工作。 （5）负责本工程建设用地征地（含拆迁）等工作。 2、工程实施阶段代建工作内容 （1）负责本工程施工图设计、审查工作，编制施工图预算及相关费用预算。（2）负责组织本工程的设计、施工、设备、监理、造价、咨询、审计招标工作，并与各中标单位签订合同。 （3）负责组织本工程建设管理、验工计价、设计变更、造价控制、工程审计、竣工结算、竣工决算等工作，并接受甲方的监督、审核。 （4）组织项目中间验收，单位工程竣工验收，办理竣工备案手续。 （5）负责工程建设项目前期审批备案文件、工程档案及有关项目建设的技术资料的整理、归档和移交（竣工资料不少于8套），办理资产移交手续，编制并报送项目建设总结报告。 （6）其他与本项目有关的工作。 七、甲方指定代表