电力安装工程施工合同
合同编号：2015- -1113-01
工程名称：****
发包方：******
承包方：*************
****年**月**日
电力安装工程合同
发包方（甲方）：*******项目部（以下简称甲方）
承包方（乙方）：*************有限公司（以下简称乙方）
为了明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工进度，施工顺利如期完成。依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，经甲、乙双方协商签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称：*****************建设项目配电安装工程。
第二条工程地址：***************
第三条承包范围及性质：
1、本工程承包性质为包工包料包验收；
2、承包范围：**********建设项目高低配间所有工作量，包含报价表中所有内容（包括与政府提供红线外围接驳点对接事宜、干式变压器SCB1250KVA、高低压柜材料及安装、与发电机连接的电缆母线、四周接地、配电房内绝缘胶垫、提供备品备件（绝缘鞋、CO2灭火器等）、模拟屏、设计费及监理费用承担，高压入网手续办理办证，业主正式用电为止的一切手续及工序），不包含地埋管、电缆井、配电房电缆沟工作。另系统中必须有机械连锁和电子连锁（三锁二钥匙）。
第四条施工工期及工期延续：
4.1 本工程自本合同签订起后，施工时间为*年*月*日至*年*月*日前总日历天数56 天，完成本合同约定的全部工程内容和正式送电，如非甲方原因造成的工期延误，乙方须承担每天2000元的工期索赔。
第五条合同价款
5.1本工程预算报价为人民币***********元（详见清单报价），经双方协商优惠后合同
固定总价（人民币大写）为：****万元整￥：************元。
注：以上总价为一次性包干闭口总价，任何原因均不做调整，但包含税金，提供建筑业税票。
第六条设备主材供应：
乙方负责采购、供应工程所需的所有设备、主要材料以及辅助材料应是合格产品，符合国家规范及严格按照设计图纸要求，并应符合业主“******”公司的技术标准及材料指定品牌清单要求。另附出厂合格证或材质证明且能满足浏阳市供电公司招标及相关要求。工程所需的所有设备、电动转根器主要材料以及辅助材料均应提前以书面形式报甲方确认方可进场，未经甲方确认的设备、材料视为不合格材料。如因所供设备、材料验收不符“***品牌清单”或***市供电公司不予接受而造成的损失，由乙方无条件全部承担。
第七条图纸、资料提供及移交：
工程竣工、送电前三天向甲方移交符合实际的竣工图纸资料一套，送电后三天内向甲方移交配电房内线路走向图并上墙。
第八条结算方式、收款单位信息：
1、转账。
2、收款单位：*********有限公司、账号：****、开户行：**********
第九条工程进度付款办法：
9.1 本合同签订后七日内甲方向乙方支付工程造价的40%预付款；
9.2 凭正式送电通知单且办理完结算手续，正式电送电后甲方向乙方支付至工程造价的95%；
9.3剩余5%作为质保金，自本工程竣工验收合格后正式送电之日起计算，待质保期满二年后一周内甲方一次性无息付清剩余工程款。
9.4 甲方向乙方支付进度工程款时乙方提供收款收据，甲方向乙方支付总结算款时乙方须向甲方提供税务发票。
第十条加以双方的权利和义务
10.1 甲方的权利和义务：
10.1.1 现场预埋地埋管及管道畅通，砌电缆井、配电房电缆沟及盖板。
10.1.2 甲方提供施工用水、电接入点。
10.1.3 提供材料存放场地，乙方自行负责保管。
10.1.4 保证施工现场道路通畅。
10.1.5 提供施工所需要的施工图纸、文件、证件及施工时所必需的技术参数。
10.1.6 及时协助乙方处理施工中出现的问题。
10.2 乙方权利和义务
10.2.1 乙方负责临时用水、电的管线等材料，并从甲方指定施工用水、用电接入点引入施工现场，并满足施工需求。
10.2.2 乙方应严格按设计要求、国家颁发的电气装置安装工程施工及验收规范进行施工，如因乙方责任造成返工者，则由乙方承担一切损失。
10.2.3 乙方应严格遵守相关安全施工制度，保证施工过程安全规范。
10.2.4 负责办理供配电从施工到验收、正式送电过程中所有协议、批件等手续，如《供电协议》等。
10.2.5 配备足够的工程管理人员，包括技术人员和质检人员，负责合同执行，按要求组织施工，保质保量，按计划完成任务。
根据甲方的施工图纸，拟定施工方案和进度计划，服从甲方代表及监理工程师的监督、检查，按时参加现场例会。
10.2.6 做到文明施工，工完场清，保持施工场地清洁、卫生。做到文明施工不扰民。
10.2.7 个别工程需要使用农民工的，需办理意外伤害保险，按时发放农民工工资。10.2.8 做好交付前已完工程成品或半成品的保护工作。
10.2.9 乙方根据甲方普洛斯指定品牌要求（见附件）执行施工。
第十一条工程质量及验收
11.1 工程质量标准为“一次性合格”工程。
11.2 工程质量验收标准：乙方应严格按设计要求和国家颁发的电气装置安装工程施工及验收规范进行施工，且负责联系供电主管部门的专业人员参加，甲方配合，按标准组织验收。不合格工程不准交工。
如因乙方责任造成返工者，则由乙方承担一切损失。如因甲方原因造成返工者，则由甲方承担损失，且工期相应顺延。
乙方未按甲方提供*********指定品牌标准的所产生费用均由乙方承担。
第十二条工程移交：
工程经验收合格、正式送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，经双方签字盖章后，各执一份，即为工程移交。
第十三条施工安全：
乙方自进场后，施工中出现的任何安全事故均由乙方自负全部责任与损失，且甲方不承担连带责任，并承担由此给甲方造成的一切损失。
第十四条工程保修：
自本工程竣工验收合格后正式送电之日起保修贰年，在保修期内如因施工质量或设备质量问题需要维修的，乙方在接到甲方通知后24小时内到达现场维修，并应在48小时内完成维修工作，保证正常供电，并承担所有因维修发生的费用。乙方超过48小时未完成维修时，甲方有权另行委托他人维修，由此产生的费用由乙方承担，并双倍从质保金中扣除。
第十五条违约责任：
15. 1 除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。
15. 2 任何一方未履行合同义务，应承担违约责任，并承担因违约造成的一切损失。15.3 乙方在施工过程中需要变更设计时，必须经甲方同意。
15.4如乙方未能如期竣工并完成正式送电，乙方根据逾期天数，按照合同价的0.1%/天的标准向甲方支付违约金。未能及时缴纳违约金的加倍从工程款中扣除。
15.5 工程竣工后，若经浏阳市供电公司验收不合格，乙方负责自费返工并向甲方承担工期逾期等违约责任。
15.6 甲方未按合同约定支付工程价款，乙方工期顺延，并承担工期延误责任；如果甲方未按工期拨付工程进度款超过15日，乙方有权暂缓施工，工期顺延；当超过15日后，甲方按超过15日后本批次所欠进度款的日万分之一向乙方支付违约金。
15.7 未经甲方同意，不得将工程转包、分包给其他施工单位或个人，否则甲方有权单方解除本合同、拒付工程款，且乙方须按合同价的20%向甲方支付违约金。
15.8 经验收，如有质量不合格工程，乙方应无条件返工、整改，采取相应补救措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由乙方承担。
第十六条合同生效及终止：
16.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
16.2 本合同履约完成后即告终止。
16.3 本合同如有未尽事宜，经双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；否则，任何单方面修改条文均视为无效。
第十七条争议的解决：
双方出现争议时及时协商解决，对双方确认的事项以补充协议的形式共同参照执行。如双方协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十八条合同分数：
20.1 合同正本一式四份，由甲乙双方各持两份。
20.2 工程预算报价、材料指定品牌均属于本合同附件，与本合同具有同等法律效力。第十九条补充条款：
19.1 本合同签订时双方审定的预算作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
19.2 现场管理按甲方《施工现场管理办法》执行。
19.3 考虑到质量控制和工期控制，乙方应主动告知并邀请甲方参与设备确定和重大事项、事件的办理工作。
19.4 乙方负责本工程周边及与本工程相关的主管部门的协调工作，并承担相关费用。
19.5其中固定总价的********元中有3万元为按时供电的保证金。即本项目在2016年1月10日前必须保证正式供电，如不能保证正式供电，则保证金3万元将从合同总价中扣除，即合同总价为***元。
19.6以“***”个人银行卡支付的款项均代表***有限公司支付，具有相同法律效力。
甲方（签章）：乙方（签章）：
法定代表人：法定代表人：
联系人：联系人：**
电话：电话：**
合同签订时间：** 年** 月** 日
最新电力施工合同范本3篇 最新电力施工合同范本3篇 发布时间：2020-03-25 施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面给大家分享电力施工合同范本，欢迎借鉴！ 电力施工合同范本1甲方： 乙方： 本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下： 一、工程承包内容：空调、暖气管道预埋施工 二、工程地点：济南欧亚大观商都工程部 三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。 四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。 五、乙方应认真按照标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。 六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。 七、价格：本工程量为综合包干价人民币元。 八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。 九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。 十、工期：天。 十一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。 十二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。 十三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。(以票据为准) 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： 年月日
电力施工合同范本2甲方: 乙方：***** 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。 第一条工程概况及承包范围 1、工程名称：***行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程 2、工程地点：***行政三路 3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容 4、承包方式：包工包料交钥匙工程。 第二条工期 1、本工程工期总天数为：5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日 第三条甲方应承担的工作与责任 1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。 2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。 第四条乙方应承担的工作与责任 1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。 2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。 3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。 4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。
供电设施工程建设和运行维护协议 甲方： 乙方：云南电网公司怒江供电局 为统一规范新建住宅项目供电设施工程建设，明确供电设施安全和维护责任，减少用电安全隐患和事故，提高供配电质量和供电可靠性。根据怒江州怒发改价格〔2013〕35号文要求，甲乙双方就供电设施建设工程费的统一收取，供电设施建设的统一规划、统一设计、统一建设、统一管理维护达成如下协议： 一、供电设施工程建设和运行维护内容 甲方依据怒发改价格〔2013〕35号文，依据泸水县城乡规划管理局颁发的《建设工程规划许可证》核定的建筑面积向乙方交纳供电设施建设工程费。在甲方向乙方统一交纳供电设施建设工程费后，乙方配合甲方住宅工程进度，在约定的时间内完成供电设施安装和保质保时供电，并承担今后的用电安全、维修、改造及日常运行管理工作。 1.工程建设范围 从上级电源出线至住宅楼居民电能装置（含表箱和电表）“一户一表”，以及低压供电公建设施的产权分界处止的所有供配电设施的设计、材料和设备的购置、安装和调试。包括：工程设计、高压T接箱、高压出线、变配电站（不含征地、拆迁费用）土建、电气工程、低压线路、低压T接箱、线路基础、土建工程。根据住宅建设项目的要求必须配备的应急供电系统的建设、临时施工电源的建设及小区原有电力设施的拆迁不在本次项目的建设范围内。 2.工程建设内容 小区名称： 小区地点： 《建设工程规划许可证》编号 报建建筑总面积：m2（最终建筑总面积为实际建设并经有关部门核准的面
积） 其中：住宅面积：m2 住宅类型：多层建筑栋m2、二类高层建筑栋m2、一类高层建筑栋m2 经营性、办公用房面积：m2 公益性用房、公建设施面积：m2 地下面积：m2 3.配置标准 （1）商品住宅配置标准（建筑面积）：不低于6kW/户（90㎡及以下）、不低于8kW/户（91－150㎡，不含150㎡）、不低于10kW/户（150㎡及以上） （2）保障性住房配置标准（建筑面积）：4kW/户（90㎡以下） （3）住宅区公共设施用房配置标准：不低于40W/㎡ （4）配套建设的办公用房配置标准：不低于80-100W/㎡ （5）经营性用房配置标准：不低于100-120W/㎡ 有特殊配置要求的甲方将面积及提高要求以书面方式明确，同时甲乙双方签订《补充协议》。 4.收费标准 （1）商品住宅及住宅区内公共设施用房、配套办公用房、经营性用房收费标准为：110元/m2； （2）保障性住房及住宅区内公共设施用房、配套办公用房、经营性用房收费标准为：75元/m2。 收费说明： （1）在基本供电容量配置标准之外每提高1kW供电容量的收费标准提高10%。（2）高层住宅10层至18层按多层住宅1.1系数标准计收。19层至32层按1.3系数标准计收。33层及以上由双方协商确定系数标准 （3）开发小区容积率低于1或总面积低于2万平方米或因场地狭小要求采用地下站供电并使用小型化设备、配套成本较高的项目，收费标准以1.1系数计算。 5.工程费的收取
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 简易电力施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 根据〈〈中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、白愿、公平和诚实守信的基础上，经友好协商一致，就安装变压器一事，订立该合同。 一、工程内容： 二、工程名称：_______________________________________ 」 三、承包方式：。 四、工程总造价：人民币元（大写元正）, 五、付款方式：。 六、开工日期：。 七、竣工日期：。 八、要求：工程所采用的材料必须是国家标准的合格产品，同时要有产品质量合格证、准用证、生产许可证等所有入网手续；所有材料必须是全新产品，绝对不得使用翻新或假冒伪劣材料；安装人员要具有通过电力部门认可的上岗资质证书，乙方负责施工全过程的安全工作，由于施工管理不善所造成的白身及第三者的安全及经济责任均有乙方承担全部责任，否则按违约条款进行处罚。 九、乙方承担工程的管理及所有费用。 十、免责条款：因不可抗力原因（国家规定的）致使本合同不能
继续履行或造成的损失，甲乙双方互不承担责任。 十一、争议的解决：本合同的履行过程中发生纠纷，应通过协商解决，协商解决不成的，可以向地区人民法院起诉。 十二、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可订立补充条款, 补充条款和附件均为本合同组成部分，与合同具有同等法律效力。 十三、本合同及附件一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。 甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章） 甲方代表：（签字）甲方代表：（签字） 日期：年—月—日日期：年—月—日
电力安装工程施工合同 合同编号： 工程名称： 发包方：
承包方：
年月曰
电力安装工程施工合同 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）： 甲方因_____ 项目需通电，需要进行配电设备安装。由乙方总承包上述工程 的施工、完成验收、通电手续办理及移交工作。为了使该工程顺利实施，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》、《电力监管条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程实施等事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：________________________________ 1 工程地点：________________________________ 1 2、工程内容：本供配电工程甲方施工红线范围内电力设施勘察设计、材料设备购置、工程施工、验收、通电等内容。 第二条工程承包范围 1、负责唐仁家苑小区电力配套工程报审、设计、安装调试、通电及移交工作， 本次合同价款所规定的范围为甲方施工红线范围内的电力设施安装、调试、验收及通电等工作。 2、以上内容按 __________ 公司批复的用电方案和甲方最终审核确认的设计施工图实施。 3、负责工程竣工验收、完成通电手续办理等工作。 3、本项目总建筑面积为______ 平方米，本次合同价款签订金额按总建筑面 积 _____平方米（大写：______________________ ）进行结算。
第三条工期 1、工期：本合同生效及甲方支付给乙方第一笔工程款到账后暂定为 _天。若遇以下情形经甲、乙双方共同确认后，工期相应顺延： 1.1不可抗拒的自然灾害，如暴雨雪、地震； 1.2重大设计变更或设计变更虽小，但需待供电部门出具最终意见方可施工 的； 1.3施工渠道受阻，如民扰等； 1.4政府或供电部门临时禁令、国家政策变动等； 1.5甲方未按合同及代购合同按时付款的。 2、完工时间以竣工报告上甲方确认的时间为准，因不可抗力因素及甲方原 因所引起的工期延误，经甲方书面确认后，工期方可顺延。 第四条双方一般权利和义务 （一）双方工程施工代表 1、甲方派驻的工程师 姓名： __________ 联系电话： 职权：负责合同履行。因工程师指令错误发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期另行协商。 2、乙方派驻的项目经理 姓名： __________ 联系电话： 职权：负责合同履行。因项目经理指令错误发生的费用和给甲方（及第三方）造成的损失，由乙方承担。 （二）甲方义务
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力工程合同
编号：FS-DY-20730 电力工程合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费万元（具体明细见附表）： 具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从年月日至年月日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预
付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
电力施工合同范本 电力的发明和应用掀起了第二次工业化高潮。那么对于电力施工合同你还了解多少呢？以下是在为大家整理的电力施工合同范文，感谢您的欣赏。 电力施工合同范文一 甲方： 乙方： 受甲方委托，确定该工程由乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建筑部颁发的《建设工程施工合同》( GF-91-0201) 结合本工程具体情况，经甲方对乙方资质的审查，乙方具备施工条件，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守： 一、工程概况： 1、工程名称： 工程地点： 2、 工程性质： 3、 4、工程日期：开工日期： 竣工日期： 5、质量等级：优良( 以建设单位验收结果为准)
二、施工范围及工程量 1、安装VV224< 35mr电缆线160米，？100mn碳素波纹管150米， 电缆沟开挖回填。 2、安装二块（20-80A）三相四线电能表及其相关调试。 3、电力部门所有增容报装手续的办理。 4、征地协调。 三、工程价款及付款方式： 1 、本工程总价款为元整。 2、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。 四、甲方职责 1 、图纸会审和施工安全技术交底：各工序开工前。 2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。 3、根据国家现行规范组织工程验收。 4、协助施工单位抓好安全文明生产。 5、监督检查施工的安全质量情况。 五、乙方职责 1 、组织施工作业人员按期进入施工现场。 2、按施工图纸和甲方技术要求，进行施工安装。2
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
电力安装工程 施 工 合 同 建设单位： ******房地产开发有限公司 施工单位： *******建设有限公司 2011年9月
电力安装工程施工合同 建设单位：*******房地产开发有限公司（以下简称甲方） 施工单位：********建设有限公司（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，甲方同意由乙方承担“**************************”项目配电安装工程施工，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签定本合同，以便双方共同遵守执行。第一条工程概况 工程名称:“***************” 工程地点: ********************* 第二条承包范围 新装******变压器一台，完成项目的设计、设备采购、安装、调试及用电手续办理工作，工程内容包括：电杆一基、**架空线安装、户外高压计量箱、无功补偿装置60kvar、*****变压器等设备的采购、安装、调试等工作。即通常所说的交钥匙工程。 注：按供电局供电方要求，搭火杆位***支线**#杆。 第三条承包方式 本合同为双包工程，实行总价包干（不含占地协调费用）。按国家、地方和电力行业现行专业技术归口管理及电力生产安全管理规定施工，设备及材料由乙方组织采购、安装。采购的设备、材料必须符合GB3906-91、TEC-298以及GB7251-1997国家现行规范及电力行业的相关要求，符合设计和招标文件的要求，且能通过***供电部门的验收并按时送电。 乙方负责安装的工程质量必须符合国家现行规范及电力行业标准、工程验
电力安装合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。 第一条：工程概况 1、工程地点: 2、工程承包方式：承包人包清工。 3、工期_____ 年 ____ 月_____ 日至____ 年_____ 月_____ 日 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币______________ 元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。 第二条：关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 第三条：关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001 和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001 并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程由________ 方设计施工方案。 第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。 4、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价 格加倍赔偿。 第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定 1、布局开槽完工后，支付工程款的50％给乙方，水电完工后支付工程款的30％，整体竣工验收合格后支付20 ％。 2、双方款项住来均应出具收据。 3、工程结算方式：电路_____ 米 4、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装； 5、小五金的安装； 6 后期灯具的安装；7、其他收费项目另计。 第六条：纠纷处理 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。 第七条：全同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款％支付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第八条：其它约定 1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48 小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。 第九条：附则
合同编号：YT-FS-2170-80 电力改造工程合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力改造工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 【篇一】 甲方：_____ 电话：_____ 乙方：_____ 电话：_____ 根据节电改造工程试装测试和验收的情况，甲、 乙双方对此项节电改造感到满意，现正式签订《节电 改造工程合同书》对位于_____的全部用电设备进行全 面的节电改造。 一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种 类和数量 二、经双方协商，乙方采取一次买断节电设备方 式。具体的付款方式如下：于合同书签订之日起，三 日内支付节电设备总货款的30%给甲方，甲方收款后，
立即组织节电设备的生产。在_____日内，保证将设备运到安装地点，并且组织工程技术人员开始安装。完成整个节电改造工程总工程量的50%时，乙方再支付总工程款的30%给甲方，余款40%待整个节电改造工程全部完成并验收合格以后一次性付给甲方。 三、验收的标准和方法按照《试装协议书》第_____款中明确的标准和方法。 四、双方的权利和义务 1.甲方： ①生产的节电设备必须符合国家产品质量要求及技术指标，对合同中的全部设备，两年内实行免费保修、保养。并免费为乙方提供亮晟节电设备使用及维护的专业指导及咨询，免费提供相关功能及软件的升级服务;两年后如设备出现故障，仍然负责维修，但材料费应由乙方负责。 ②设备在运行中出现故障，甲方接到乙方通知后24小时内派人赶到现场处理。 ③节电设备安装运行以后，不得对乙方的用电设
电力施工合同协议书 甲方：徐州中捷电力公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》甲方徐州中捷电力公司将XXXXXX 承包给XXXXXX 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称： 二工程量：安装4台环网柜、2台箱变、敷设3500米高低压电力电缆，相应导线、电缆、电杆拆旧。 三工程地点：扬州市区 四合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定69000元人民币，工程竣工后以工程竣工实际工程量决算为准，需要增加的工程量项目部分以供电公司要求为准，具体按实际竣工工程量结算。 五结算依据，10KV高压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价：18元/米，低压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价15元/米。箱变、环网柜1000元/台，拆除10KV高压导线10000元/3相公里。拆除电杆为300元/根（包含清理出市区，到指定回收地点）。注（不包含费用：箱变吊运费用，由甲方项目经理与乙方工程负责人共同确定）。 六适应标准、规范：国家电力工程质量验评标准，江苏省配电网工程验收规范。 七工程甲方项目经理：负责工程全过程跟踪动态管理。 八工程乙方负责人：施工全过程。 第二条甲方工作 一施工场地具备开工条件，甲方负责在开工前办理好现场交底、安全交底等相关手续。 二甲方对质量不合格处工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三负责根据乙方提供的需要的工程材料及时上报供电公司，并负责对材料供货情况进行跟踪，确保乙方的材料供应。 第三条乙方工作 一根据实际情况，会同甲方项目经理，确定现场施工方案，实际所需材料、电缆长度及电缆走向，确保电缆与现场一致，及时将施工材料会同甲方项目经理，上报供电公司。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，申报供电公司后方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，并上报供电公司，并配合甲方做好工程竣工验收工作。 四送电前必须对电缆及变压器做耐压试验，接地网做接地电阻测试，确保送电一次性成功，另外对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五用户政策处理协调方面，3000元以下政策协调费用需联系甲方项目经理，共同协商，拿出解决措施，并保留手续，交由甲方项目经理上报供电公司。3000元及以上政策协调费用由甲方项目经理逐级汇报，并上报供电公司协商解决。 六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。
电力安装工程施工合同样本 发包方甲方： 承包方乙方： 第一条合同依据 本合同的法律依据是中华人民共和国《合同法》和《建设安装工程合同及施工条例》;工程内容及工程量是按贵州能达电力设计有限责任公司设计的《清镇寒坡岭110KV变电所新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地》施工图为依据进行计算及核定。 第二条工程名称、地点和范围及内容 一、工程名称：清镇寒坡岭110KV变电所全所接地及照明安装工程。 二、工程地点: 清镇寒坡岭110KV变电所内。 三、工程范围及内容: 1：清镇寒坡岭110KV变电所防雷接地安装。 2：清镇寒坡岭110KV变电所全所照明安装。 第三条承包方式 本工程甲方将工程以包工包料 按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。结算定额采用2001年北京地区价目本;装 置性材料预算价格执行贵州电力公司黔电定字202104号文件颁发的《关于发布贵州省电 力建设装置性材料综合预算价格2021年价的通知》;费用构成执行《电力工业基本建设预算管理制度及规定》2002年版;根据贵州省电力公司电技经[2021]43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。 第四条工程价款支付及结算方式 1. 该工程以贵州省遵义市正业电气安装工程有限责任公司编制的《清镇寒坡岭110KV 变电所全所接地及照明工程预算书其中工程款129760元》为依据签订施工合同。 2. 预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的 %即万元万元整付给乙方。 3. 结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付 给乙方。 第四条工程质量标准、验收和保修条件
YOUR LOGO 电力施工合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
电力施工合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围：；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：_. 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容） 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：xx年xx月xx日，竣工日期xx年xx月xx 日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行； d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥. 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；
程施工合同 合同编号： 甲方（建设单位）：####生态农业有限公司 乙方（施工单位）：####电气有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。 一、工程概况 1、工程名称：####生态农业有限公司项目用电工程 2、工程地点：@@@@ 二、工程承包方式及内容 1、乙方承包方式：工料全包。 2、工程内容：该工程为交钥匙工程。乙方负责为#####项目用电工程架设20KV用电线 路，主要包括架空线路、线杆、电缆（线）敷设、采购和安装100KVA变压器两台、低压二 合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格。满足甲方农业生产和机井用电需求。（详见工程造价预结算书所列项目） 三、工程工期 1、工程时间：年月日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。 2、如遇下列情况，工期相应顺延。 （1）、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。 （2）、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。 （3）、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延。 四、图纸资料 1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后3日内，乙方向甲方提供线路施工图两套，其中施工现场图1套。
2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。 3、工程预算书壹份。 五、材料设备供应 材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任。 六、工程质量 1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。 2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。 3、工程质量：合格工程。 七、工程价款 以上两台100KVA变压器及配电安装工程包干总价为人民币壹拾贰万陆仟元整（小写：126000元整）。含正规发票。 八、工程费用结算方式 1、付款方式：转账（合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整；完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款） 2、开户银行及帐号 乙方： 开户银行： 账号： 九、甲方应承担的主要工作及责任 1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。 2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。 3、提供材料的堆放场地。 4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。 5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 6、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。 7、甲方驻工地代表：。
电力工程施工合同书工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位：湖南尚美尔投资有限公司 施工单位：湖南亨通电力有限公司 年月日
10KV配电工程施工合同 甲方(发包方)：湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方)：湖南亨通电力有限公司 受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况： 1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(￥1380000元)（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。
3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕，验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任： 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问
电力安装工程承包合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 乙方（承包方）： 法定代表人： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规的规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、建设地点： 3、工程立项批准文号：改委（）号文 4、资金来源： 二、工程内容及承包范围 1、工程内容：新建 KV配电室二座，总容量 KVA，其中户表配电室容量 KVA，客户专用配电室容量 KVA。 2、承包范围：住宅小区10KV配电室工程内线和外线设计文件范围内的所有工作，以及为完成以上工作需要的协调工作，乙方责任范围为完成小区配电室供电的所有工作为止。 三、工期要求
1、计划工期：年月日开工，年月日竣工，工期为天。 2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做调整。 （1）重大设计变更（指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变）造成的工期变化，并经甲方书面确认； （2）甲方书面通知的计划工期改变； （3）不可抗力； 四、承包方式、合同价款及价款调整 1、承包方式：固定价合同，含配电室内外线工程土建、设备采购、安装施工、竣工验收，包工包料。 2、本工程总造价：人民币（大写）（￥元）（详见报价附件）。 3、报价说明及合同价调整条件： （1）本合同造价包含承包范围内的所有工作所发生的费用均包含在本造价中，其中室内配电室部分人民币元，外线部分人民币元，但不包含供电部门收取的沟道占用费和间隔费。 （2）本次外线部分造价小区配电室至银滩开闭站电缆长度暂按米计价，结算时按照实际发生电缆长度结算。 （3）由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容。 （4）不可抗力。
合同编号：YT-FS-5852-46 电力工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (简称甲方) 乙方： (简称乙方) 一、项目立项： 乙方负责办理甲方安装供电部门专变立项报批所有相关手续，由甲方提供准确的申请立项资料。 二、工程名称： 三、工程范围： 800KVA变压器安装及调试。电缆敷设及调试。接地网制作及调试。计量表计安装。 四、工程地点： 五、承包方式：包工包料(不含低压配电出线)。 合同价款：人民币大写：整 (小写￥： )。 六、付款方式：转帐。工程自签订协议之日起，甲方应按工程款项
七、合同工期：60个工作日竣工。(以甲方首付工程款到帐之日起计算开工日期)。 八、在施工中如遇下列情况拖延工期，双方应及时协商顺延。因款未到而影响的延期。因人力不可抗拒的原因被迫停工。因整体方案变更不能继续施工。因土建施工原因而被迫停工。因线路不能停电而造成的延期。 九、工程质量和竣工验收：按国家供用电施工规范标准由供电局验收合格同意送电为标准。 十、双方主要责任： 1、在商定的时间内做好施工范围内前期工作等。指派专人配合施工，解决甲方应解决的问题及其它事宜。工程未经验收，甲方不能提前使用或擅自改动设备，因此产生的损失和费用，由甲方承担。 2、工程中途由于甲方原因设计变更以及设计错误致使施工错误，造成不良后果返工，由甲方负责。 3、甲方有责任统一组织现场治安保卫工作。 乙方责任：
电力施工合同书 （**********楼10KV配电工程） 建设单位：**********地产有限公司 施工单位：*****************公司
电力施工承包合同书 建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程法规》、《电力行业标准》、《电力安装工作规程》及国家电网的相关法律法规和有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，甲方将**********楼建设项目的电力安装工程承包给乙方，制定以下条款： 一、工程名称：***************楼10KV配电工程 二、工程地点：************ 三、工程内容： （公变部分）以甲方采用供电公司居民用电方案为基础，向供电公司提供用电方案的申请及供电设计和施工；工程内容如下：从取10KV 电源始端至建筑各住户低压配电箱计量装置前的所有内容。包括：按
甲方提供的住户数配置单位面积的供电容量（按国家商房规定），并以为据向供电公司报装，满足住宅小区的供电容量设备，办理住宅小区每户的用电资料及计量表和资料；设备要有国家电网入网许可证及供电公司认可，甲方备案；安装位置及方式要提前告知甲方；低压柜至住户表箱配置及施工以供电公司设计图纸为准为准；经甲方允可、协商，方能施工；含土建及电缆井沟道建设。 （专变部分）以甲方采用供电公司商业用电方案为基础，向供电公司提供用电方案的申请及供电设计和施工；工程内容如下：由公变预留专变高压出线柜为10KV电源接入点，接入至专变箱式变电站，低压出线至地下室低压电缆分接箱，电梯双电源切换箱，和消防双电源切换箱。发电机低压出线连接至电梯双电源切换箱，消防及给排水双电源切换箱。（含所有终端配电箱，配套发电机组不在本工程范围内）计量方式采用高供低计。 承包内容：1、**************楼项目的永久性用电工程，由供电公司提供的供电接入点到*********小区配电房及94户三相用户表、86户居民用户表止。 2、所有公变、专变的电力安装工程。其中包含的开关、高压电缆、变压器及高、低压配电柜、户表等所有材料设备、地下室动力（给排水电、消防和公共用电三级电箱接点，发电机组双切换箱、接入电梯房的电缆、低压配电箱、备用照明）。 3、所有土建工程由乙方负责，如有遗漏的子项目分部
编号：_________________ 建设工程施工合同（电力1）新 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
工程名称 建设单位 施工单位 签订时间 签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：
一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监