路沿石供货合同
甲方（需方）：资中古城重龙大道建设工程项目部
乙方（供方）：
经甲乙双方协商同意，根据中华人民共和国经济法有关规定，就完成资中古城重龙大道建设工程花岗路沿石供货，签订如下供货合同：
一、石材规格、数量、及单价（含税金）
1、路沿石采用芝麻黑花岗石，顶面有一边倒角2cm，数量暂定5500m，数量按现场实际收方数量为准。
2、以上石材单价包含其材料费、运输费、装卸费、材料损耗、利润及税金，
3、乙方在装卸车、施工和运输途中发生的安全事故，一切费用由乙方自行承担。
二、产品质量：
乙方要确保石材颜色一致表面平整光滑、角线均匀一致无缺省，尺寸正负误差不得超过3mm。产品优等、均按照甲方指定的样砖执行，如因本产品质量问题，甲方有权拒付20%的货款。如不是因本产品质量问题所导致的，乙方不承担任何责任，甲方无权拒付货款。
三、供货时间：2015年 3 月日至2015年 3 月日，乙方按照甲方书面或短信订货单生产。
四、交货地点：乙方运至甲方指定的施工现场
五、运输及卸货费用承担：运输及卸货费用由乙方负责承担：
六、验收方式：
供货到达施工现场，由甲方负责验收并在收货单上签字。如运输过程中造成
路缘石破损，由乙方负责；卸货过程中造成损坏由乙方自负，
七、货款付款方式：
1、甲方在合同签定 日内向乙方支付 万元预付款。
2、乙方送货至定货总量 %时，甲方支付乙方已送货物款项的 %，余
下货款在竣工验收后一个月内结清，产品数量结算以甲方签字确认的收货单为准
八、违约责任 ：
1、经甲乙双方认可，验收不合格产品由乙方退换；
2、乙方未经甲方许可延2天交货（不可抗力因素，供货期顺延），甲方有权
终止合同。乙方承担违约金 元。
3、合同生效后，双方应当如实履行合同的约定义务，违约方承担一切违约
责任。如发生纠纷，由违约方所在地为法律诉讼地。
九、本合同未尽事宜，双方可协商补充，除甲乙双方协商、约定补充条款外，不得随意更改。在执行合同阶段双方发生争议双方应协商解决，调解无效后，可申请仲裁或依法提起诉讼。
十、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，由甲、乙双方签字盖章后生
代理记帐业务约定书 甲方: (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：
一、 乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类
账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。
二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。
三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，乙方： （盖章）
法定代表人：____________
委托代理人：____________
开户银行：
帐号： ___ _年 __ 月_ _ 日 甲方： （盖章） 法定代表人：____________ 委托代理人：____________ 开户银行： 帐号： ____年_ 月__ 日
造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。
四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。
五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。
六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。
七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。
八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。
九、甲方为：1.纯地税户2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。
十、约定期限：年月至年月，付款方式：每，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元；年月日合计收取元。
十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。
十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据：
1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发
票领用存情况等)；
2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；
3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、
运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；
4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；
5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；
6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；
7、其它需要的资料_____________________________________
8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。
注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。
甲方：乙方：
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
电子邮件/ QQ: 地址：
花岗岩石材购销合同 购销合同主要是指供方(卖方)同需方(买方)根据协商一致的意见，由供方将一产品交付给需方，需方接受产品并按规定支付价款的协议。花岗石采购合同范文一 购货单位：(甲方) 供货单位：(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，加以双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议： 一、产品名称、规格、数量、价格等情况：： 说明：以上单价为含税、到购货方指定地点价，不含卸货;数量为暂定数量，最终按实际数量结算。 二、产品质量及要求： 1、乙方应随货提供石材相关材料的质检报告、合格证、国家法定机构出具的石材冻融性实验报告及石材弯曲强度。 2、石材质量满足国家、行业及地方的相关标准要求。(如：金属与石材幕墙技术规程JGJ133-2001、天然花岗岩石建筑板材标准JC205，以及其他的比重、硬度、抗压度、杂质等符合相关使用范围要求。) 3、石材的包装：石材成品或半成品在制作完成后板块与板块之间用牛皮纸、瓦楞纸包裹或泡沫板隔离;根据是石材板块的大小，用5mm以上厚度的夹板及50*100木方制成木箱;在木箱底部及侧面垫厚的泡沫板。制作木箱应牢固、可靠，以免损坏石材。
4、按要求选择石材，等级为优等品;同一品种的石材不能有明显色差，不能有裂纹、裂理、方解石脉或影响坚固性的伤痕;板材不得有缺棱、缺角、色斑、色线、坑凹、污染等质量缺陷。 三、付款方式 合同签订，一周内甲方预付三十万元定金给乙方，乙方开始备货，按甲方要求的先后顺序供货。石板合格产品数量每达到一千五百平方米(1500㎡)时，甲方一周内支付货款给乙方;雕刻石材合格产品数量每达到一百立方米(100m3)时，甲方付款价款80%给乙方，并在此后一周内结清该批次货款。以此类推，定金在每批货款中逐次扣除，在最后一批货款结算时可以全部转入结算货款。甲方指定人员签收的乙方送货单作为甲乙双方石材款项结算凭据。在所有石材供应完的一个月内与乙方做出结算，余款在一个月内付清。 四、其他 1、本合同在履行过程中双方发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成时，双方提交甲方所在地人民法院提起诉讼。 2、合同自双方签字盖章之日起有效，双方必须严格遵守。对于该合同的任何补充、修改和修订必须经双方有权代理人协商一致，签字盖章后生效，并成为该合同不可分割的一部分。 3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。 甲方(公章)：乙方(公章)：授权代理人：授权代理人：法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：乙方开户行：开户名：账号：
租赁合同案例 原告（反诉被告）王某某。 委托代理人刘某某。 委托代理人姚某，河南某律师事务所律师。 被告（反诉原告）谢某某。 委托代理人杜某某。 委托代理人张某某。 原告王某某与被告谢某某房屋租赁合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭。本案在审理中，被告谢某某提起反诉，本院决定合并审理。公开开庭进行了审理，原告委托代理人姚某、刘彩虹，被告委托代理人张百礼均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王某某诉称，20XX年3月16日，原告以125XXX元的高额转让价从“京都老蔡记”饭店取得了该店面的经营权，随后与被告签订了该处房屋的租赁合同，合同期限为三年。双方约定：合同履行期间，原告定期支付被告租金，被告依约将其所有的房产（郑州市惠济区南阳路XXX号5号楼XXX号）租赁给原告用于经营面庄。20XX年元月，原告暂停营业。在放假回家过春节期间，被告未通知原告撬门而入，将饭店内所有经营设备非法变卖，后又将此房违法租赁给了第三人。被告的违约行为严重侵害了原告的合法权益，原告因此诉至法院，请求判令被告谢某某赔偿原告
经济损失305XXX元，并承担本案诉讼费用。本案在审理中，原告 将其诉讼请求增加至696480.XXX元。 被告谢某某辩称，原、被告所签订的房屋租赁合同明确规定，每月6日为原告向被告交纳房租的时间，如果原告拖欠房租60天，视为原告违约，被告有权收回房屋，不退还原告押金。起初原告 尚能按时交纳房租，但随着时间的延长，原告常拖欠晚交房租。 由于原告做生意并不容易，被告没有追究原告的违约责任。但是，到了20XX年元月6日该交房租的时候，原告及其委托代理人却无 影无踪，被告电话联系到原告的代理人，他却说没钱，反正又不 到解除合同的条件，到时候大不了给违约金。由于未到解除合同 规定的60天时间，被告也无可奈何。到了20XX年2月，由于原告拖欠员工工资，被《东方今报》报道后，原告店里的设施被供货商抵账和员工抵工资分割一空。此时，被告赶紧按双方签订合同时 原告提供的身份证的地址给原告发送特快专递，通知原告来处理 此事，但原告置若惘然。无奈之下，被告于20XX年7月和第三人 签订了新的租赁合同。被告因此希望法院在查明事实的基础上依 法驳回原告的诉讼请求。 反诉原告谢某某诉称，反诉原告与反诉被告于20XX年3月16日签订了一份房屋租赁合同，约定每月6日为交纳房租的期限。 到20XX年2月6日，反诉被告共拖欠租赁费15XXX元、拖欠电费 4XXX元、水费XXX元、物业管理费1XXX元（电、水、物业费已由反诉原告替其垫付）。由于索要无果，反诉原告请求法院依法判令：
石渣采购合同 甲方（购货方）：南通市苏东建设工程有限公司 乙方（供货方）： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，为了保证甲、乙双方的合法权益，甲、乙双方在平等自愿、诚实信用、协商一致的基础上签订本合同，并信守以下条款，共同履行： 我公司都匀市剑江流域综合整治工程第一期源头治理工程2号路部分断面需要20595立方米石渣由乙方供应。 一、价格：石渣价格为 26 元/立方米（运至施工现场单价）； 二、供货时间：以甲方通知的到场时间为准； 三、工期：30天； 四、供货地点：绿茵湖项目2号路工程施工现场； 五、运输：装卸方式及费用负担由乙方负担； 六、质量要求及验收标准： 甲方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起7个工作日内书面通知乙方，经第三方检测中心确认石渣质量确实不合格的，乙方应将质量不合格的石渣运回，所发生的费用由乙方承担，同时乙方在2日内换送合格石渣，甲方不承担任何责任。
七、计量标准： 乙方每车石渣到达甲方施工现场后，甲乙双方共同量方计量，确认方量甲方当场签发每车收料单。 八、结算方式及付款方式： 施工结束后乙方凭借甲方签发的收料单按实结算，凭增值税专用票（抵扣3%）付款。 九、合同未尽事宜，甲、乙双方协商补充，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章生效。 甲方：南通市苏东建设工程有限公司乙方： 代表：代表： 年月日
工矿产品购销合同 需方： 三、出卖人对质量负责的条件及期限：产品质保期为年。 四、交（提）货方式、地点： 五、运输方式及费用承担：汽运，承担运费。 六、标的物所有权自付清全款时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。 七、包装标准、包装物的供应和回收。 八、验收标准、方法、地点及期限：按出厂合格证验收。 九、随机备品、配件及工具数量：按随机装箱单供应。 十、结算方式及期限： 十一、如需提供担保： 十二、本合同解除的条件： 十三、违约责任：按《合同法》相关规定执行。 十四、解决合同纠纷方式：
合同编号 ERP编号景石采购合同 工程名称： 甲方： 乙方：
景石采购合同 甲方：（采购方) 乙方：【】（供应方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就景观工程用景石采购事项协商一致，订立本合同。 第一条采购内容 甲方采购、乙方供应约定景石。具体景石采购种类、规格、数量见附件“采购清单”。 第二条质量标准及技术要求 2.1 乙方供应景石质量应符合国家及行业标准。乙方保证供应景石质量达到国家、地方及行业有关验收规范等的合格标准。乙方保证供应景石无假冒伪劣、以次充好情形。乙方保证供应景石来源可靠、环保无毒害。 2.2 乙方应提前与甲方沟通供应景石的参数要求（包括但不限于重量、大小、密度等）、预期艺术效果及现场条件，结合甲方工程情况确认具体要求后方可实施供货。 甲方景石技术对接人：【】，电话【】。 2.3 景石艺术效果应服从甲方专业人员指导意见。 2.4 质量保证期为交付后【】个月。质量保证期间，供应景石出现故障、质量瑕疵或缺陷等，乙方应于甲方通知后3日内按照甲方要求进行免费修复或更换，否则，甲方有权自行或委托第三人修复，相关费用从甲方应付乙方的任何款项中扣除。 第三条运输、交货及验收 3.1乙方负责供应景石的包装、运输、装卸并承担景石交付前一切风险。景石运输和装卸过程中发生毁损、灭失或造成其他人身或财产损失的，乙方承担责任。 3.2 景石应按附件载明日期运至甲方指定地点，即【】。甲方对景石外观、数量进行交货检验。交货检验应达到如下标准： 【】。 3.3乙方供应景石符合交货检验标准、移交甲方，甲方签署入库单的，乙方完成供应景石交付。景石交付不免除乙方对其供应景石隐蔽瑕疵的质量责任，以及在质量保证期间的保修责 1
工程 水泥制品 购销合同 合同编号： 工程项目编号： 需方单位：（简称甲方）供方单位：（简称乙方）工程地点： 合同签订地： 合同签订时间：二〇一七年九月日
产品购销合同 需方(甲方)：合同编号： 供方(乙方)：签订时间：2017年月日为规范水泥制品购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙（供需）双方就购销水泥制品事项协商一致，确认根据下列条款订立本合同，以资共同遵照执行。 一、供货地点 二、供货清单
三、质量标准 乙方所提供的水泥制品及使用的原材料，其质量应符合《建筑工程施工质量与验收规范》及其所引用的相关技术标准。若经检测水泥制品质量性能指标不符合国家标准或有关约定，需方有权拒收，乙方将承担相应的一切责任。如果由此造成返工，同时乙方应按实赔偿甲方一切损失及费用。水泥制品现场取样送检需要乙方配合甲方的，乙方应无条件配合甲方工作，且不得额外增加费用。 四、交货方式 乙方送货至现场，运费由乙方负责。货到现场，经检验合格，交货完成。若检验不合格，由乙方承担相关费用及责任。 五、供货时间 自2017年月至2017年月，具体以甲方通知为准。甲乙双方任意一方想要变更合同时间的，需提前两天通知对方并征得对方同意。 六、付款方式 1、货到工地经现场验收，重量可根据施工图纸计算（实体丈量计算），也可以过地磅称重。 2、本工程无预付款，具体支付节点依据建设方或总承包单位付款节点的比例来支付。建设方批准的工程款到达甲方帐户后10个工作日内，按照相应的比例，通过银行转帐的方式，直接支付到乙方的账户。 3、乙方根据甲方要求供货，当月付至供货金额的40﹪，其余款项在年底内付清（或在工程竣工验收合格后二个月内付清）。 4、水泥制品付款时，供应商需提前提供正规的增值税专用发票。 5、乙方对本项目的情况充分了解，理解甲方对乙方的工程款支付是在本工程业主或总包支付给甲方后才予以支付的，若甲方由于业主工程款支付的延迟导致了甲方对乙方的工程款支付延迟，乙方予以理解并接受，并承诺不因此追究甲方的责任。 七、关于发票 1、乙方每次拿款时，必须提供增值税专用发票，开票信息如下： 户名： 纳税人识别号：
合同编号： 材料采购合同 买受人： （以下简称甲方）——材料使用方即建筑装修施工方 出卖人： （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，经友好协商达成如下一致条款，甲方愿意按以下条款的约定向乙方购买 海熙御龙湾建筑装饰工程人造文化石 ，乙方愿意按以下条款的约定出售 人造文化石 给甲方，现特订立本合同以资共同信守执行。 第一条 货物清单 1、以上单价、总价，如未作特别说明，均已含包含生产、运输、装卸、检测及其他一切风险及将该材料运抵甲方指定地点所须之费用的综合单价包干 2、上表所列甲方需求货物之数量为暂定额，甲方有权根据工程的实际需要而单方予以增（或减），其价格以本表为准； 3、每批次的采购数量由甲方提前10天向建设方（江西海熙臵业有限公司，下同）提出当批次的采购数量及具体到货时间的申请，经建设方复核审批后将分发给甲方及乙方，由甲方依据经建设方审批后的采购申请单向乙方发出书面采购通知，甲方以实际收到的供货量为结算合同价款的依据； 4、如按订单供货，则订单作为本合同附件，为本合同的重要组成部分； 5、遇有合同约定材料单价市场价格上扬时，本合同单价不调整；遇有合同约定材料单价下跌时，双方对单价下调进行协商，结算时甲方按下调后确定的单价进行结算； 6、合同总价款以货物单价乘以甲方实际收到的供货量为准，供货数量按实际经建设方、甲方、乙方三方在卸货现场清点确认的供应量结算, 卸货前损耗由乙方负责，卸货后的保管及损耗由甲方负责。 第二条 质量要求、技术标准 乙方交付货品的质量、技术标准须符合现行的国家标准，没有国家标准的应符合行业标准，没有行业
亚计山搅拌站石渣购销合同书 甲方（以下简称甲方）：辽宁金泰建筑工程有限公司贵港市亚计山林场搅拌站 乙方（以下简称乙方）：梁玉军 丙方（以下简称丙方）：扬翔股份有限公司 根据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，结合本项目的具体情况，甲方决定将工程所需石料承包给乙方购销并承运，为了明确甲乙双方的责任与义务，经双方协商一致制定以下条款双方共同遵守。 一、材料的名称、规格、单价 注：1.表中单价包含材料出场、运输及保险、保管、装卸等费用，不含税金； 2.材料质量必须符合相关建筑要求； 二、材料供应结算及付款方式 以吨换算为方（每吨/1.5=方）作为计量单价,以15天为一个结算周期，每月15日、30日为结算时间，乙方提供票据，甲方核对无误后于3个工作日内通过银行转账向乙方支付货款。 三、交货地点与交货方式
1.交货地点：贵港市亚计山搅拌站 2.交货方式：由甲方派专人对送达的货物进行检验接收并签字确认； 四、石料供货时间： 五、双方的权利与义务 1.甲方的权利和义务 （1）负责按照本项目工程进度及材料需求，及时书面或者电话通知乙方提前备料，并提前一天将需求材料规格、数量、需求时间、送达地点等书面通知或电话通知乙方 （2）.负责派专人对乙方送达的材料进行验收和计量，计量方式采用地磅称重，以吨换算为方（每吨/1.5=方）作为计量单价； （3）负责按本合同约定时间、方式、结算价支付材料款； （4）有权拒收不按本合同质量约定送抵的材料。 2.乙方的权利与义务 （1）负责按甲方的通知及本合同约定，按时、按量、按质供应各种规格材料送达本合同的约定地点，并卸货； （2）配合甲方搞好工程材料款的结算； （3）对不按本合同约定送达被甲方拒收的材料，由乙方负责运出甲方施工现场，损失由乙方自行负责； 六、材料供应坐结算及付款方式 以15天为一个结算周期，每月15日、30日为结算时间，乙方提供票据，甲方核对无误后于3个工作日内通知银行转账向乙方支付货款。
人行道铺装及路缘石承包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 一、工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程内容：人行道板铺装、路缘石安砌 （四）工程量： 二、工程期限 根据双方协商，工程期限合同签订之日起至年月日止。 三、工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和行业验收标准执行。 四、工程价款及结算 （一）综合单价： ①、经双方共同确认，本合同人行道麻石板铺装的综合为元/m2，本单价包含了人行道铺装的材料费、人工费、机械费、进出场费、管理费、税金等一切相关费用，且为双方充分考虑各种因素后的定价，一经确认，双方不得以任何理由擅自改变合同价款。 ②、经双方共同确认，本合同人行道路缘石、树围池的综合为元/m，本单价包含了人行道路缘石块料的挖槽座浆、砌筑勾缝、靠背，清理等一切与之相关的材料费、人工费、机械费、进出场费、管理费、税金等一切相关费用，且为双方充分考虑各种因素后的定价，一经确认，双方不得以任何理由擅自改变合同价款。 （二）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理： 本合同的工程量以完成段落并验收合格的设计人行道板和路缘石工程量，其中人行道板按完成面积计算，路缘石按延米计算（包括发生工程量变更时，按本
合同单价乘以完成变更部分的合格工程量计算）。 （三）工程质量保证金及退还方式 工程质量保证金：甲方从乙方每月中间进度款中扣留%作为工程质量保证金，当质保期（与甲方同业主合同质保期同步）满后检测无质量问题，28天内一次性退还，如发生质量问题，由乙方负责返修，费用从质量保证金里扣除； （四）工程价款结算 1、中间进度付款，经甲方质检合格和监理签证确认的工程量，甲方在对上计价后5个工作日内对乙方当月所完成工程量计价，按完成合格工程量的%支付； 2、工程结束后，甲方在28日内向乙方支付所完成工程总价%的款项； 3、工程竣工验收后，在各项质量验收达标的前提下，甲方在28日内向乙方付清余款（除应扣留的保证金，保证金按本合同第四条第三点支付）。 （五）工程价款拨付办法：银行转账支付。 银行账号：银行，账户 开户人：，身份证号码：，此账户为与甲方项目部结算唯一指定账户。 五、工程承包方式 本工程实行施工总承包。乙方不得将合同约定的工程转包给其他施工单位队伍。 六、双方责任 （一）甲方责任 1、甲方提供标线设计图纸； 2、甲方负责标线施工的技术指导工作，包括测量放线等。 3、工程变更：甲方应提前7天以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。 4、工程完工后，甲方应组织专门人员在15日内进行验收； 5、甲方负责处理施工路段的纠纷； 6、甲方保证进度款按时按数支付，如有特殊情况，需与乙方沟通，并经乙方同意方可适当延期，否则按违约处理，对延期实际支付乙方1000元/天的违约金； 7、双方约定的由甲方应作的其他工作。
路沿石供货合同 甲方（需方）：资中古城重龙大道建设工程项目部 乙方（供方）： 经甲乙双方协商同意，根据中华人民共和国经济法有关规定 就完成资中古 城重龙大道建设工程花岗路沿石供货，签订如下供货合同： 一、石材规格、数量、及单价（含税金） 1、路沿石采用芝麻黑花岗石，顶面有一边倒角2cm数量暂定5500m数量按现场实际收方数量为准 2、以上石材单价包含其材料费、运输费、装卸费、材料损耗、利润及税金, 3、乙方在装卸车、施工和运输途中发生的安全事故，一切费用由乙方自行承担。 二、产品质量： 乙方要确保石材颜色一致表面平整光滑、角线均匀一致无缺省，尺寸正负误差不得超过3mm产品优等、均按照甲方指定的样砖执行，如因本产品质量问题，甲方有权拒付20%勺货款。如不是因本产品质量问题所导致的，乙方不承担任何责任，甲方无权拒付货款。 三、供货时间：2015年3月日至2015年3月日，乙方按照甲方书面或短信订货单生产。 四、交货地点：乙方运至甲方指定的施工现场
五、运输及卸货费用承担：运输及卸货费用由乙方负责承担： 六、验收方式： 供货到达施工现场，由甲方负责验收并在收货单上签字。如运输过程中造成 损，由乙方负责；卸货过程中造成损坏由乙方自负， 七、货款付款方式： 1、甲方在合同签定_日内向乙方支付_万元预付款。 2、乙方送货至定货总量_%时，甲方支付乙方已送货物款项的一%，余下货款在竣工验收后一个月内结清，产品数量结算以甲方签字确认的收货单为准 八、违约责任： 1、经甲乙双方认可，验收不合格产品由乙方退换； 2、乙方未经甲方许可延2天交货（不可抗力因素，供货期顺延），甲方有权 终止合同。乙方承担违约金____________ 元。 3、合同生效后，双方应当如实履行合同的约定义务，违约方承担一切违约责任。如发生纠纷，由违约方所在地为法律诉讼地。 九、本合同未尽事宜，双方可协商补充，除甲乙双方协商、约定补充条款外，不得随意更改。在执行合同阶段双方发生争议双方应协商解决，调解无效后，可申请仲裁或依法提 起诉讼。 十、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，由甲、乙双方签字盖章后生 甲方： 法定代表人：（盖章）乙方： 法定代表人： （盖章） 委托代理人：委托代理人： 开户银行：开户银行： 路缘石破
石渣购销合同 甲方（供货方）： 乙方（购货方）： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，为了保证甲、乙双方的合法权益，甲、乙双方在平等自愿、诚实守信、协商一致的基础上签订本合同，并信守以下条款，共同履行： 一、供货材料：石渣 二、价格：石渣价格为24元/m3，不含任何费用及税费。 三、供货数量：甲方每月数量不能低于5万方（不可抗力因素造成的数量不达标除外）。 四、供货时间：以乙方通知的到场时间为准。 五、供货地点：工程施工现场。 六、运输：装卸方式费用负担由甲方承担；乙方负责施工现场道路维修、平场碾压，甲方不承担任何费用。 七、质量要求及验收标准：货物到场后由乙方签字认可方可使用，如有质量问题乙方收到货物当日内书面通知甲方，否则该批石渣的质量视为完全合格。经双方确认石渣质量确实不合格的，甲方应将质量不合格的石渣运回，并承担运回所产生的运费，但乙方不承担其他责任。 八、付款方式：乙方按5万方支付甲方50% 的款项，余下所
欠方量及款项，累积5万方后再行支付50%给甲方，以此类推，剩余尾款在停止供货后一个月内付清。 九、计量标准：甲方每批货物到达乙方施工现场后，由乙方材料员现场清点数量，确定数量并签认，由甲方提供收料单，一式三份，交乙方一份，作为结算依据。 十、违约责任： 1、乙方一次性需求量超过m3以上需提前一周书面通知给甲方，否则甲方不承担任何违约责任。 2、乙方不能按合同约定结算货款，逾期每月按总欠款的3%向甲方支付违约金。 十一、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，可签订本合同的补充协议，与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。 甲方（签字）：乙方（签字）： 年月日
路缘石安装施工合同 发包人：榆林至补浪河公路改建工程N6标项目经理部（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 为了加快榆林至补浪河公路改建工程路面工程施工进度，确保工程质量，便于组织管理，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程沥青路面路边石及部分砼硬化施工事项协商一致，订立本合同协议如下： 工程名称：榆补路改建工程路边石及砼施工 工程地点：榆补路N6标段K60+000~K67+578 工程内容：安装（浇筑）路边石及浇筑砼所用材料(路边石、水泥、砂、碎石、水、电)运输、散料、倒料、安装前清理沟槽、安装、安装后清理路面余料及路边石浇筑、砼硬化路边、砼硬化处地基处理、养护等施工现场全部劳务（包含工具、人工均由乙方承担）。 单价：路边石元／m3、砼硬化元／m3。 计量：以实际施工数量作为结算依据，双方在施工中不得以任何借口调整单价。 工程质量：优良 劳务期限：按照甲方的进度计划组织施工。 付款方式：乙方进场组织施工后，甲方根据乙方目前实际完成的工程造价按比例给予付费，工程完工后支付劳务总费用的，甲方向业主交工后付至。剩余部分作为质量保证金，待业主、监理质量检查评定无质量问题时一次付清。
甲方权利与义务： （１）甲方负责施工测设定位放样。 （２）路边石施工切割路边由甲方机械开挖（但不负责施工时沟槽清理）。 （3）甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全进行监督管理，如果乙方不能按协议规定履约，甲方有权更换施工队伍，由此产生的一切费用由乙方承担。 （4）甲方负责施工区域内的对外协调工作。 乙方责任： （１）乙方必须严格按照甲方的进度计划及业主的施工计划组织足够的施工人员及为完成本合同所需的小型施工运输机具、工具。 （2）、甲方为了赶进度，乙方的施工进度必须与甲方的施工进度相匹配。乙方在施工过程中无论因何种原因受到阻挡或造成停工，均由乙方自行解决，由此产生的窝工及经济损失均由乙方承担，甲方概不负责。 （3）、乙方必须严格按照甲方的要求将路边石施工时线形直顺、曲线圆滑、表面平整（安直、安稳、顶面安平），达到线形平滑顺畅。砼硬化施工时必须符合业主要求，厚度、强度等符合要求，表面平顺，施工质量满足业主的要求。 （4）、在施工中乙方如有违反施工要求的行为，经甲方指出后仍然不改，甲方有权每次对乙方实行5000-10000元的罚款并勒令乙方停工整顿或清除乙方出场，由此造成的经济损失均由乙方承担，并在乙方的工程款中扣除。 （5）、乙方在施工中应教育职工安全施工，加强职工的安全教育工
文化石购销合同 工程采购合同 合同编号：201 （）-YJCG- 买方：（下称甲方）地址：电话：卖方：（下称乙方）地址：联系人： ______电话： 传真：营业执照号/身份证号码：开户行:______ 户名:______ xxxxxxxxxxxxxxxx 账号:______ XXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。 第一条名称、品种、规格、价格和质量 1、名称、品种、规格：序号名称规格数量单位单价（元）合计（元）备注1 文化石 m2 合计人民币金额（大写）：（￥）以上单价含以下（1）（2）（3）（4）共4 项费用。合同内单价不再调整。 （1）货到工地运费（2）税金（3）装货费（4）卸货费（5）安装费（6）包装费（7）调试费（8）其他合同标的物数量以甲方书面确认的现场实际验收合格数量为准。 材料实际供货发生数量（甲乙双方签字确认的数量）超出合同量，所增加材料单价不作调整。 2、质量标准：（1）若甲、乙双方共同确认的技术附件及图纸对货物的规格及数量等有更详细的规定，则以技术附件及图纸
的规定为准。技术附件和图纸作为本合同的组成部分，与本合同具有同等约束力。 （2）若本合同签订前，乙方已经提供货物样品的，则乙方提供的货物质量应当与甲、乙双方封样样品一致。 （3）货物应执行国家相关标准或相关行业标准。若本合同项下货物没有国家标准、行业标准、甲方企业标准可供执行，则乙方所供货物应当符合其产品说明书并能实现甲方使用目的和符合该产品的正常使用功能。 （4）质量控制及质量保证承诺：乙方承诺提供的材料按甲方要求进行加工，出厂为合格产品。 第二条交货方式 1、交货时间： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 联系人： ______莫万湘电话： XXXXXXXXXXXXXXXX 2、交货地点：。货到甲方指定地点前一切风险由乙方承担。 3、运输方式：t汽运□船运□其他。由乙方负责运输，乙方承担运费。乙方在装卸、运输过程中出现的交通、安全等事故均与甲方无关，处理事故和保证正常供货措施所产生的一切费用由乙方承担。 4、包装方式：应采用适合于本合同所规定运输方式的保护措施进行包装，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵甲方指定地点。乙方应承担由于其包
合同编号: 物资采购合同 工程名称： ---------------------------- 需方: -------------------------------- 供方： ------------------------------- 签订地点： ---------------------------- 签订日期：2017年09月5日
景观石采购合同 需方：_____________________________ （以下简称：甲方） 供方：_____________________________ （以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就______ 采购事宜协商一致，订立本合同以共同遵守。 第一条标的物产品价格（含税） 小写：大写: 第二条质量要求 乙方所供的建筑材料成批量生产以前须由乙方送样品至现场经甲方、监理、建设单位确定后由乙方报验，合格后方可成批量供应。 乙方所供的建筑材料质量必须符合国家规定要求，进场提供厂家营业执照 等，确保标的物符合本工程施工图纸相关要求。以及北京市现行的有关标的物的验收标准。 标的物进场后并根据甲方及监理方的要求进场后做二次复试；同时，材料 进场后仍需按照有关办法进行试验；上述全部试验合格后方为检测合格。 第三条甲方对标的物产地、品种、厂家的限制：______ 无 第四条交（提）货时间、地点和方式:供货时间为甲方提前10天通知。供货期间，甲方提前24小时内电话通知乙方供货规格、数量，乙方根据甲方
要求供货。交货地点 _施工现场指定地点，若未按甲方要求时间供货至现场， 由乙方承担违约责任。 第五条运输方式、到达站、港及装卸费用负担:汽运，由乙方负担全部费用。甲方指定收货联系人：厶，电话：厶；乙方指定送货联系人： _，电话：。 第六条包装要求及费用负担：____________________ 。 第七条合理损耗及其他：丄—。 第八条验收标准、方法及提出异议的期限：XX市地方验收标准、双方确认的图纸、技术交底函件、洽商记录或其他书面约定等作为验收标准；货到指定地点日内，甲方组织清点验收，若有异议当即书面通知乙方，乙方___________________ 小时内将标的物全部退场，并承担因此而造成的违约责任以及工期延误的各项损失。以收货人签发的入库单并且经检测合格的资料作为结算依据。 第九条随机备品、配件、工具数量及供应方法：随标的物备齐，与标的物一并移交。 第十条结算、支付及期限： 1货到现场乙方开据送货单，甲方验收合格后在送货单上签字确认，并以此做为结算货款的依据。结算款按甲方现场签收的实际供货量和价格计算。 2、本合同标的物无预付货款，材料到场后，双方根据收货人签认的入库单 进行结算，付到进场货物的80%货款。剩余货款于货物进场满30日内按照实际供应数量支付。 3、乙方必须为一般纳税人，每次甲方付款时乙方需要提供税点为xx%的现 行国家合法增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。乙方承诺必须开具正规合法增值税专用发票，如果开票不规范、不合法或者涉嫌虚开，开票方应该承担全部违约责任，并重新开具正规、合法增值税专用发票。如果逾期送达导致发票作废，乙方应当承担由于逾期产生的违约费用由乙方全部承担。乙方开发票的单位名称必须和签合同单位名称一致，否则甲方有权拒收并拒绝付款，并承担全部违约责任。由于各种原因合同变更涉及到采购货物品种、价款等增值税专用发票记载项目发生变化，乙方应该无条件根据实际变更情况作废、重开、补开、红字开具增值
景观石工程合同范本 甲方：乙方： 甲、乙双方本着平等互利的原则经友好协商甲方将***景观工程委托给乙方进行深化及施工为了进一步明确双方的责任根据《中华人民共和国合同法》之规定结合本工程的具体情况达成如下合同条款双方共同遵照执行 第一条工程名称： 第二条工程范围和内容 工程范围：按甲方批准的施工图为准 工程内容包括：硬景（硬质铺地、园林小品等）、软景（乔木、灌木及草坪等）、水体、景观照明等 第三条设计周期 本合同签订以后于200*年*月*日前完成对扩初图的深化设计其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、以求达到施工图纸要求设计内容需另行补签设计合同第四条设计价款及支付方式 该项目乙方按*万元（大写：*万元正）人民币包干进行设计取费合同签订后三日内甲方支付乙方*万元（大写：*万元正）人民币的设计定金乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后甲方支付乙方剩余设计尾款即*元(大写：*元正)人民币 第五条施工工期
开工日期：以甲方批准的施工报告为准（开工时间最迟不超过200*年*月*日） 竣工日期：在有施工场地的条件下工期为*天 因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因（如下大雨等）所耽误的时间应不计工期并作相应顺延 第六条取费原则 1、本工程执行**收费级别按** 2、苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定乙方按苗木送到工地价的*%收取栽植、养护及包成活费用乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果并经价格确认 甲方对照验收数量按实收方结算 乙方应严格按照施工图进行施工如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证 3、施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失经双方核实后协商解决 第七条工程施工价款及支付方式 1、本工程总造价暂定为万元（大写：）人民币实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准 2、本合同备料款为合同总价的*%其中*%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场三日后甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户
外墙保温施工承包合同 武汉新七建筑集团泰然南湖项目部（以下简称：甲方）上海墙特建材科技有限公司（以下简称：乙方）武汉市泰然房地产开发有限公司（以下简称：丙方）依据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，本着“公平、公正、自愿”的原则，结合工程实际情况，就泰然南湖玫瑰湾1—12#楼在建工程项目的外墙保温承包施工事宜，经甲乙丙三方多次协商，达成共识特订立本合同，供三方共同遵照执行。 一、工程名称：武汉泰然南湖玫瑰湾一期外墙保温工程 二、工程地点：南湖山庄旁 三、承发包方式： 经甲乙丙三方商定，属甲方总承包范围内的，泰然南湖玫瑰湾一期1、2、3、5、7、8、9、10#楼外墙保温工程施工，经甲方推荐三家，丙方审定确认，以包工包料的方式发包给乙方，由乙方承包施工。 四、承发包范围： 1、依据设计图纸，和甲、丙双方就该工程外墙保温书面文件相关要求的部位做外墙保温系统（门窗侧面等部位不做保温板，但须做网格布至外墙砖或涂料或文化石等面层工序之前的收边收口）； 2、外墙保温各栋号暂定面积（暂定总面积为：28124m2） （1）1、2、3#楼各5777m2; （2）5#楼1445 m2; （3）7、8、9、10#楼各2337m2; 五、工期约定： （1）自合同生效之日起，工期为二十八天（即：2007年4月30日至5月26日），约定的工期不得逾期。若逾期，每逾期一天，乙方自愿承担甲方由此造成的5000元经济损失（含甲乙双方依据丙方要求的节点工期6月13日外架拆除，而制订周进度的滞后）。 （2）合同约定的工期内，经甲方书面认可的因素，工期准予相应顺延。
六、合同价款及支付方式 1、含税综合包干单价包括：工程所需保温材料的生产、承运、上下力资、成品保护、耗损、收边、现场内转运、安装施工（依据该工程设计图说和经设计、业主书面认可的技术方案，施工层面除砖墙面水泥砂浆找平层外，至外墙面砖、涂料、文化石粘贴等装饰面施工，之前的所有工序），以及下道工序非故意性造成破损的修复，和交付甲方前全过程所发生的人、材、机等全部费用。其单价为：外墙面砖保温系统为：72 元/m2 外墙涂料保温系统为：65 元/m2 外墙艾特板保温系统为：65 元/m2 外墙贴文化石保温系统为：75 元/m2 2、暂定合同总价款为180万元（最终合同总价款，以实贴且经甲方验收书面确认的面积，结合合同约定的含税综合包干单价计算）。 3、工程款支付方式： （1）甲乙丙三方共同约定，本合同工程款不予付工程款，按工程形象进度支付进度款； （2）经甲乙丙三方协商，乙方在对工程质量、进度和服从甲方管理等完全履行合同约定的条件下，完成50%的工程量（即：1、2、3或5、7、8、9、10#楼），且经甲方、工程监理单位书面确认，甲方则向乙方支付实际完成工程量60%的工程款；乙方承包范围的工程量满足设计、施工规范要求，和本合同的各项约定，甲方则依据合同暂定总价支付80%的工程款（含之前支付的60%）；待甲乙双方共同办理完工程款结算并书面签认，甲方则向乙方支付最终结算款95%的工程款（含之前的80%）；余款5%作为质保金，待质保期满两年且无任何质量问题，甲方则在质保期满后的十五日内一次性付清； （3）本合同涉及到的款项，当乙方具备支取工程款条件。则由甲方出具书面确认函，丙方则依据甲方的确认函直接给乙方支付工程款（丙方向乙方支付工程款，由乙方提供正规税务发票）。 七、检查与验收 1、本工程质量等级为市级优良。
景观石购销合同 合同编号： ______________ 签订地：________________ 甲方（需方）: ___________________________________ 乙方（供方）：__________________________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规，经双方协商一致, 签订本合同。 三、交货方法：________________________________________________________________ 四、到货地点：________________________________________________________________ 五、运输方式：________________________________________________________________ 运输费用承担： ________________________________________________________________ 装卸及装卸费用： ______________________________________________________________ 六、验收方式：________________________________________________________________ 七、货款结算与支付：
1、货到工地，乙方提供税务发票三天内付清合同款项。 2、乙方向甲方结算货款应提供单据(包括但不限于)： 1)______________________________________________ ； 2)______________________________________________ ； 3)______________________________________________ ； 八、违约责任： 1、除不可抗力因素外，甲、乙双方均应遵守本合同约定。 2、不履行、不完全履行或者履行本合同不符合约定的条件或方式，则构成违约，违约的一方均应当向守约方承担违约责任。双方均违约的，则应当分别承担相应的违约责任。 3、如遇不可抗拒的重大事件确需变更或解除，发生不可抗力事件一方应尽快通知另一方，并由双方协商解决。 4、乙方因自身原因而造成延误及其它损失均由乙方承担。 5、由于乙方供货不及时或供货质量不合格等因素而引起的一切损失均由乙方承担，包括向甲方作出损失赔偿。 九、廉政承诺： 为了维护甲乙双方的共同利益，乙方不得用金钱或其他方式向甲方有关人员行贿，一经发现，甲方有权追究乙方及受贿人员的责任，且乙方总供货价款在本合同约定价格基础上再下浮20%。如行贿受贿数额巨大，甲方有权向公安机关报案，由司法机关调查处理，追究刑事责任。 十二、其他： 1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、本合同自甲乙双方签章之日起生效，至履行完合同规定的各项义务后自然终止。
路缘石安装施工合同 甲方： 乙方： 因工程建设需要，甲方将 人行道圆角侧石安装工程委托乙方施工。为明确双方责任，经双方协商，特签、本合同，以共同遵守。 一、施工地点： 二、工程内容：路缘石安装（包括油面切割，倒运，座砂浆，砂浆勾缝，水稳层的修整以及完成路缘石安装所需小型机械及其它所有费用在内） 三、合同协作时间：自2014年7月10日至2014年7月30日止。 四、劳务人员、设备数量：协作人员不低于20人，400型搅拌机、切割机、夯机各一台，三轮车一辆。 五、劳务单价及结算方式： 1、安装路缘石按施工综合单价元/m结算。 2、结算时对照完成量和路缘石预制厂家提供预制块数量，如预制厂供应的数量大于砌筑完成数量，则多余数量计入安装队伍的成本，在结算时扣除。 3、乙方有专人负责，工程完工后到项目部办理结算手续。 六、双方责任、权力和义务： 1、甲方
（1）、甲方工程部门对乙方的劳务人员进行管理，现场调度，负责乙方人员的作业技术指导工作，对其劳务人员实施现场管理； （2）、甲方按有关规定办理用工手续，对进场劳务人员负有组织管理和规章制度教育等管理责任； （3）、甲方应加强对乙方劳务人员的环境保护意识以及安全、文明施工的教育。若乙方不服从甲方的合理指挥及相应的管理办法，甲方有权对劳务人员处罚或责令其退场。 2、乙方 （1）、严格服从甲方管理，按照甲方的路缘石施工进度超前合理安排作业，确保路缘石施工正常进行。 （2）、施工中应保证路缘石的线形，确保线形顺适，勾缝密实，因此造成的返工损失由乙方承担。 （3）、预制块到场后，乙方人员应对其进行看护和保管；现场安装时如有废料应集中清理，保持施工场地的整洁。 （4）、合同协议期内，乙方人员伤、病，其医疗、劳保费用自理，伤病应立即送医院救治。 （5）、乙方安排的劳务人员应相对固定，在合同期内，乙方未经甲方允许不得无故撤走劳务人员。 （6）、乙方人员要注意安全生产，严禁违章作业，不得穿拖鞋和酒后上班，防止发生安全事故。在合同期内，因乙方人员不按规章操作而发生事故，费用均由乙方自行负责。 （7）、将所需砌筑砂浆，混凝土，预制块整齐地放到沥青混凝土
物资购销合同 买方一：（以下简称甲方）买方二：（以下简称乙方） 供货方：（以下简称丙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、以及其他有关法规、规定，就甲方购买丙方下列建筑物资供给乙方，三方经过充分协商就购销事宜达成一致意见，特签订本合同，以资共同遵守。 第一条买卖关系 甲方从丙方购买建筑物资材料，并按乙方需要向乙方供货。而且甲方所购物资材料的规格型号、数量、价格必须经过乙方认可。 第二条所购物资材料名称、数量、规格及价格如下表
款等。 第三条交货 、交货地点：乙方指定地点或指定仓库。 、交货方式：甲方将物资材料运送到乙方指定地点并在移交乙方前负责保管。 、合同交货期：本合同签订后日内。 、物资材料移交乙方前，由甲方负责运输、卸货和派专人保管，由此发生的费用和风险由甲方承担。物资移交乙方时，双方应办理书面移交手续。 第四条验收及提出异议期限 、所有物资材料均应按国家规范、行业标准要求，并提供有关质量合格证明。 、物资材料到乙方指定的地点后，由丙方、甲方、乙方和监理共同验收无误后，签署验货证书。 、物资材料到货验收时，丙方必须提供①产品合格证书;②原产地证明文件;③使用说明书（中文）④出厂检验报告;⑤相关数据指标说明等。
、若乙方或监理对所验货物有异议，应该于天内向甲方提出，实属甲方责任的，由甲方负责补换，实属丙方责任的，一切经济损失由丙方承担。验收后天内未提出异议的，则视为所交物资外观质量和数量符合验收标准。 第五条合同价款的预支与支付 、合同签订后，乙方向甲方支付总价款的预付款。 、合同签订后，日内，甲方向丙方支付总价款的预付款。 、全部物资材料供到乙方指定的地点后，甲方向丙方支付合同总价款款项。 、全部物资材料交付乙方后个月内，乙方支付给甲方余下合同总价款的款项；甲方支付给丙方余下合同总价款款项。 第六条所有权转移 本合同项下的所有货物自丙方按照本合同约定交付完成之日（即货物通过验收且质量异议期结束之日）起所有权即由甲方转移至乙方。 第七条甲方责任 、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方应付给乙方少交部分货款总值％的违约金，如因此给乙方造成的损失，甲方应承担赔偿责任。 、物资材料由于运输或包装不当出现质量瑕疵时，甲方负责承担因此发生的费用。 第八条乙方责任