基坑围护施工合同书
发包方(全称): （以下简称甲方）
分包方(全称): （以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规及行业标准，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
二、工程承包范围及承包方式
承包范围：
承包方式：包工包料、包工期、包质量、
三、合同工期
开工日期：
完工日期：
合同工期总日历天数天，具体开工日期以甲方书面通知为准。
以下原因造成完工日期拖延，经甲方书面确认，工期相应顺延：
1.设计变更导致工程量变化的；
2.非乙方原因停水、停电连续八小时以上；
3.自然灾害、政府政策规定调整等不可抗力；
4.甲方分包的其它工程严重影响乙方工程进度的；
乙方在以上情况发生后3天内，就延误的内容向甲方代表提出书面报告。非上述原因，工程不能按期竣工的，乙方承担违约责任。
四、工程质量
1.严格按照设计方案、图纸和国家规定的操作规程及方法施工,工程质量符合国家质量
检验评定标准的合格条件,以及设计方案图纸要求。
2.保证整个基坑阶段安全、稳定，满足地下室结构完成。
3.在基础阶段施工过程中，因乙方施工质量原因造成直接经济损失，由乙方承担责任。并相应采取补救措施，承担所有费用。
五、合同价款和结算方式
1、本工程总造价暂定为元（大写：）。
2、乙方应按合同约定向甲方提交已完工程量报告，甲方接到报告后___天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量)，并在计量前小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件，并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
3、乙方应提供甲方要求的一切详细资料。
4、对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量及确认。无论通常的和当地的习惯如何，工程的计量均应以约定的《工程量计算规则》计算的净值为准。
5、结算时工程量应以甲方及监理工程师核准的实际完成工程量为依据。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件和解释顺序如下：
1、本合同
2、中标通知书
3、招、投标文件
4、由乙方设计并经甲方批准盖章的工程施工图纸
5、工程报价表
上述文件中排名在前的具有优先解释权。双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、甲方工作
1.甲方提供乙方施工用电源、水源（费用乙方承担）。
2.甲方负责协调施工过程中乙方与周边的关系,协调乙方与监理、土建之间的关系，协调土方开挖及进度。
3. 开工前，甲方需向乙方提供施工图 4 份，并组织有关单位进行施工图交底。甲方提供施工所需的周边建筑物和管线、地质勘察报告等资料。审批乙方上报的施工方案及竣工结算报告。
4.甲方负责协调基坑周边卸土、排水及基坑尺寸与轴线控制；负责督促监测单位做好基坑和周边管线监测,提供准确的监测数据，以便乙方进行施工。
5. 甲方组织、协调原因造成乙方停工，应出具书面通知，并相应顺延工期。
6.因甲方未按约定完成工作，不能按时提交施工作业面，无法施工，影响工期，则工期顺延，顺延期限双方已书面形式确定。
7.甲方任命同志为驻工地代表，负责与乙方、监理及各协作单位的联系。
八、乙方工作
1.乙方任命同志为驻工地代表，工地代表为施工、技术、安全总负责，负责与甲方、监理及各协作单位的联系，处理现场一切问题。
2.认真编制与执行施工组织设计,做好现场各类原始施工记录和有关表，严格按照设计要求及施工规范精心施工,确保基坑工程质量及安全。
3. 乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非因乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故，乙方应立即上报有关部门并通知甲方代表，按政府有关部门要求处理。
4. 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，乙方承担由此发生的费用。如乙方未履行上述义务，由乙方承担由此发生的责任及费用。
5. 保证施工现场清洁符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
6.积极配合甲方，协调各施工单位之间工作，使基础工程顺利进行。
6.根据监测单位提供的监测资料,为确保基坑的安全可靠，发现问题应及时采取相应措施，费用均由乙方承担。
7.乙方施工时必须严格工序控制，在自查合格的基础上，48小时内通知甲方现场代表进行中间质量检验和隐蔽工程验收；验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。
8.乙方应随时接受甲方对工程质量的检查，如因乙方原因导致质量问题，需要乙方返工、修补的，乙方应承担返工、修补而增加的费用，且工期不顺延。
9.乙方应按合同约定的规格、质量采购材料，如发现乙方采购的设备材料存在质量问题，甲方有权要求乙方停止使用、退货；并赔偿甲方因此遭受的全部的经济损失。
10.乙方应当保证工程的质量，若工程存在重大质量隐患或因乙方原因出现重大质量问题，其造成的所有损失均由乙方承担（包括重新拆造或因维修引起的一切费用与损失）。
11. 未经甲方批准，乙方不得将本工程部分或全部分包或转包其他单位或个人，如果乙方擅自分包或转包的，甲方有权单方解除合同，乙方承担由此造成的一切损失，并向甲方支付合同价款20%的违约金。
12. 整个施工期间，乙方人员应遵守甲方有关规章制度。因乙方人员不遵守甲方有关规章制度而发生的相关事故，由乙方自行承担。
13. 已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。甲方要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出，另行约定。
14. 验收后一周内乙方必须将施工队伍、施工机具、周转材料等全部撤场，施工现场应保持场地平整、整洁。竣工验收后，承包人不能按照约定时间清退所有在施工场地内的剩余设备、材料的，则承包人必须向发包人支付违约金为RMB 2000元/日历天，并承担发包人因此所遭受的所有损失，发包人将在届期应付予承包人的款项中予以扣除。
15、乙方在合同中承诺的所有义务及其应承担的全部责任，并不能因发包人或有关审批部门所进行的审查、审核、确认、批准或同意而获免除。
16、乙方应在年月日前向甲方提交《围护设计方案》份并应在年月日前提交《围护结构施工图》份。乙方提交的设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，必须真实、准确。乙方应当对设计质量负责。
17、工程竣工验收后天内，乙方必须向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同的结算约定的规定进行工程竣工结算。逾期向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料或经甲方发出书面结算通知15日未与甲方结算的，甲方直接在其剩余工程款或质量保修金中扣减%，并追究其违约责任。
18、发包人收到乙方的竣工结算报告及完整的结算资料后天进行核实，给予确认资料或者提出修改意见。
九、付款方式
1、乙方人员、机械设备进场之日起的个工作日内，甲方支付工程总造价的％即人民币万元；
2、大底板施工完毕且经甲方验收通过之日起的15个工作日内，甲方支付工程总造价的％即人民币万元；
3、地下室结构出±0.00且经甲方验收通过之日起15个工作日内，甲方支付工程总造价
的％即人民币万元；工程结算完成后支付至结算款的95%，剩余5％作为保修金，待交房之日起的30个工作日内，扣除乙方应承担的费用（如有）后无息返还给乙方，返还方式按保修条款执行。
4、乙方在向甲方请款前，应向甲方提供等额的正式发票。
十、质量保修：
1、乙方质量保修范围，双方约定的具体保修的内容如下：
A、
B、
2、乙方应按国家、行业及地方有关法律、行政法规关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在法律规定的质量保修期内承担质量保修责任。
3、工程质量保修金：
工程结算总额的 5 %。本工程双方约定甲方在乙方工程款中预留工程质量保修金金额为（大写）。质量保修金不计银行利息。
十一、工程验收
甲方根据相关法律法规的规定和本协议约定对工程进行验收，并根据验收情况填写验收纪录，由甲乙双方代表签字确认。
2、若验收不合格，乙方根据验收记录在五日予以整改，整改后重新验收，整改费用乙方自行承担。整改至验收合格为止，并承担违约责任及赔偿甲方因此所受损失。
3、工程完工后由乙方提出竣工验收申请，乙方同时向甲方提交竣工验收所需全部文件资料。甲方在乙方竣工验收资料提交完备后7个工作日内组织验收，并在7个工作日内向乙方出具验收合格结论或提出修改意见。
十二、工程变更签证及索赔
1、下列情况时为无效变更签证，不予追加合同价款：
（1）乙方为施工方便而采取的提高施工效率的技术措施签证；
（2）乙方未经设计、监理认可擅自修改设计文件的签证；
（3）乙方未经甲方允许擅自提高材料档次及标准的签证；
（4）未在上述约定的时限内完成签证的工程变更联系单。
2、除非按规定需要签定补充协议的，签证费用在结算后统一支付，不做工程进度款支付。
3、乙方应按照甲方《集团工程变更及现场签证管理规定》将符合合同或协议书规定的
现场（工期）签证报甲方及监理公司同时书面审核，签证必须注明编号、工程名称、签证事项发生时间、发生原因、造成影响、需签证内容等（现场（工期）变更签证采用甲方规定表式）报送甲方及监理单位同时书面审核。签证款项
在结算完毕后扣除 %的管理费、税金及其他费用（如有）后支付给乙方。
4、乙方提交的所有现场签证单只有加盖甲方公章才能生效。
5、甲方提出的索赔变更的范围，包括但不限于：
（1）、由于乙方原因导致工期延误而发生的经济索赔联系单；
（2）、由于乙方的施工质量不符合合同要求，或在保修期内未完成该负责修补的工程而发生的经济索赔联系单；
（3）、由于乙方原因导致施工安全隐患或事故进而对发包单位造成影响而发生的经济索赔联系单。
十三、违约责任
（1）甲方违约责任
1.因甲方终止或解除合同的，由甲方承担责任并承担乙方由此造成的已有损失。
2.甲方未按合同规定支付工程款，由甲方承担每日向乙方支付欠款的万分之三之违约金。违约金总额不超过工程总价的 %。
（2）乙方违约责任
1.工程质量必须符合本合同及国家有关文件要求，若达不到要求的，乙方向甲方支付合同总价的10％的违约金并赔偿由此造成的甲方一切损失。
2.工程进度须符合甲方的要求，工期拖延，乙方向甲方支付2000元/日的违约金。
3.因乙方自身原因导致工程延期交付，乙方承担延期交付责任并赔偿甲方的损失。
十四、争议解决
履行合同中发行争议，双方应本着友好协商的态度协商解决，若协商不成，一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十五、其它
1. 合同未尽事宜，另订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同自双方代表签字，并加盖公章后即生效。工程竣工验收符合要求，保修期结束，余款付清后即行终止。
3.本合同一式 6 份，甲、乙双方各持 3 份。
4、甲乙双方往来联系单、通知均以书面形式形成，并经双方盖章后生效；监理单位签发的所有工程变更联系单均需征得甲方书面确认并盖章后生效。
5、本合同（文件）以打印稿为准，如有手写添加或删除等修改，修改处应另有双方盖
章方为生效。
十六、附件
1、《基坑围护工程招标文件》
2、《基坑围护工程投标文件》
3、《基坑围护设计支护方案及支护设计图》
4、《中标通知书》
甲方：（公章）乙方：（公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
. .
编号：_____________市政工程施工合同 发包人：________________________________________________ 承包人：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同（示范文本）》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：__________________________________________________________________ 1.4 工程立项批准文号： 1.5 资金来源： 1.6 承包范围： 1.7 承包方式： 二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款； 2.中标通知书； 3.投标书及其附件； 4.标准、规范及有关技术文件； 5.图纸； 6.工程量清单； 7.工程报价单或预算书； 8.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。 三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、道路交通管理事项等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
2.将施工所需水、电、电讯线路在签订合同一周内从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要； 3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； 4.在合同签订一周内向承包人提供套图纸（含返还的三份竣工图）。并向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责； 5.办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）； 6.水准点与坐标控制点在签订合同后日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验； 7.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底； 8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、园林绿化的保护工作，承担有关费用； 9.负责向市政工程造价管理机构办理工程备案；负责向市政工程质量监督机构办理质量报监； 10.双方约定发包人应做的其它工作：除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。 _ 3.2 承包人工作 1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表； 2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫； 3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定。 4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人； 5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费； 6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木破坏的赔偿费用； 7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。
工程施工安全生产协议 书范本 http://biz.doczj.com/doc/4c3994856.html,work Information Technology Company.2020YEAR
*航电枢纽土建工程 安全生产协议书 协议编号：* 甲方：* 乙方：* 根据国家有关规定和合同文件要求，为确保本项目部各项控制目标的实现，认真落实安全职责，经甲、乙双方协商，甲方在本项目部所承担的工程部位施工过程中使用乙方部分劳务及机械设备，在甲方负责控制安全管理工作的前提下，由乙方管理其内部安全生产工作。现就双方达成的安全生产协议明确如下： 第一条：安全管理规定 一：甲方职责： 1、向乙方传达上级及项目部的有关规定，提供本单位制定的安全生产规章制度及管理办法，对乙方进行安全监督、监察管理； 2、向乙方有偿提供必要的符合要求的安全防护器材和安全技术资料； 3、负责乙方现场队伍的资质审查及作业人员的三证审查（即身份证、暂住证、流动就业证等）； 4、督促乙方对进场人员的“三级”安全教育，检查乙方施工现场的“班前五分种”讲话及现场的安全情况（包括作业人员的违章行为）； 5、督促乙方建立完整的安全生产保证体系，制定安全生产措施和安全管理制度； 6、协助乙方处理较大的施工安全事故，并组织和参加事故的调查处理工作； 7、对乙方的违章行为屡次不改者，有权处罚或建议清退出场； 8、施工现场甲方发现乙方的违章作业和安全隐患，有权向乙方签发整改通知（包括书面通知和口头通知），乙方必须立即处理；如乙方作业人员违章行为不进行改正，甲方有权依照有关安全生产管理规定，对违章作业者进行经济处罚；对不进行安全隐患的处以罚款，并有权勒令停止施工，待安全隐患处理后方可重新开工，乙方赔偿因停工对甲方造成的一切损失； 二：乙方职责 1、乙方应建立、健全安全生产保障措施，严格按照国家制定的安全生产方针政策和法规组织施工，遵守甲方制定的各项规章制度，对国家财产和人民生命安全负责； 2、乙方必须持有五证（资质证书、营业执照、安全资格证书、税务登记证、法人委托书）、施工简历及近三年安全施工记录。 3、乙方劳务人员必须经过三级安全教育，持有相应岗位合格上岗证书； 4、凡进入施工现场作业的作业人员必须遵守各项规章制度，听从甲方安全人员的安全管理，接受甲方的安全教育及安全知识考核； 5、乙方劳务人员人数超过30人，则必须配专职安全员；不足30人的配备兼职安全员；各班组要配备专（兼）职安全员； 6、根据施工现场情况及甲方的要求，制定出自己的安全生产措施和安全管理制度；
基坑支护施工合同 甲方：河南省九建工程有限公司（以下简称甲方） 乙方:赵新平_____________________ （以下简称乙方） 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。 一、工程概况及承包范围 1、工程名称：东方今典境界二期9#、12#基坑支护工程 2、承包范围：按本工程施工图纸、设计变更及有关施工规范要求进行基坑支护施工， 包括：锚杆、锚索、喷锚、排水沟、集水井、泄水孔等施工图纸中所有工作内容，也包括完成以上工作的辅助工作及半成品及成品的制作安装、成品保护，具体做法以甲方提供的施工图纸及施工方案为准。 本工程招标图纸作为本合同附件，签订本合同时双方对招标图纸进行确认。 二、承包方式 1、包工包料，包括水电费，甲方提供现场接驳点。 2、包管理、包技术、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合。 合同价款
本工程采取施工图总价包干形式，合同总价为人民币30万元（大写：_叁 拾万元）,包括了完成该项工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润等所有费用，。 四、进度款支付 1、地下室土0.00完成，按图纸计算工程量支付75%回填土结束付至95%剩余工程款待竣工验收合格后，一并付清。 2、乙方在收取甲方工程进度款时，需提供发票。 3、因供料不及时造成的误工，甲方不支付费用；未经甲方现场负责人许可，不得出 现任何形式的其它用工，甲方不支付费用。如项目部另行安排的计时工按大工100元/工日、小工70元/工日计（每工日按8小时计，晚上12点后至次日6点，每小时按1.5个工时计） 4、如乙方工程质量、进度达不到甲方要求，甲方可根据工程需要，对乙方的工作量作出调整，乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔。 五、工程质量 1、乙方所承担的分项工程应先进行自检，再由甲方施工人员检查后，方可进行下一工序的施工。 2、若验收不合格或因乙方原因造成返工，乙方应无条件返工以达到设计及规范要求，由此返工发生的人工费和材料费均由乙方承担。 3、若乙方在工程质量上达不到本项工程的施工技术规范要求，并且经返工或整改仍无法达到有关验收标准，甲方有权减少乙方的施工范围、工作内容或终止分包合同，所有返工或甲方委托整改施工发生的费用由乙方承担，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。 4、如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场，一律不予结算，所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。 5、乙方要加强对工人的质量、安全教育，提高工人的质量、安全意识 6、乙方应严格按照甲方每周形象进度要求组织施工，需要加班时加班或加人时加人，
建设工程施工承包合同书 第一章合同一般规范 第1条词语涵义 建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。 1.发包方(简称甲方)：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8.工程造价管理部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款，按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期：协议条款约定的合同工期。 15.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 18.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 20.不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。
编号：______________ 安全文明施工合同 总包单位：______________________ 分包单位：______________________ 签订日期：_____ 年___ 月_____ 日 总包单位: 分包单位：
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临 时用电安全技术规范》(JGJ46-2012 )、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-2011 )，双方本着 平等、自愿的原则，签订本协议书。总包和分包均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务， 确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、总包单位的权利、责任和义务 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的 安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对分包单位施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正 分包单位施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对分包单位施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求分包单位提供资质证书、安全生产许可证、进场人员花名册及身份证复印件、特种作业 人员证件(人证相符)、进场教育、三级教育及安全技术交底(所有工人必须本人签字) 、与总包签订安全施工协议、通讯录、施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对分包单位的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提岀指导意见，并监督落 实情况。 6、对分包单位提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向分包单位提供电源时，应与分包单位办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对分包单位的临时用电设备设施进行监督和检查。发现分包单位在临 时用电中存在隐患必须责成分包单位以整改。并监督整改落实情况。 9、对分包单位特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 、分包单位的权利、责任和义务1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从总包单位安全生产管理。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 深基坑支护桩工程施工合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、工程承包范围及工程内容 承包范围及内容： 1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位（大活包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。 三、施工工期 1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。 2、竣工日期：合同工期总日历天数，合同生效之日起开始计算工期。 3、合同工期总日历天数：支护桩工期天。 4 、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，工期可顺延。 5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分活责任，其损失由责任方 负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，届甲方责任的，工期顺延，窝工24 小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际
产生费用补偿（参考市场价）；届乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。 四、承包方式 1、乙方包工不包料。 2、甲方应按照乙方提供的材料活单进行购置材料。 五、质量标准 1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有 关的法规规定进行施工。 2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。 3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。 六、合同价款： 1、承包单价：？600长螺旋后插筋桩大活包按元/米，工程量约为米（据实结算），钢筋笼制作元/吨（含钢筋除锈），本价格不含税费及企业 管理费用。 2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm（翻浆高度）作为结算桩长。 七、付款方式及付款条件 付款方式：按总进度付款，支护桩完成经验收合格后支付已完成工程量的75%勺工程款，剩余25%勺工程款到基坑支护工程全部完成后一次付活。 八、双方一般权利和义务 甲方责任：
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 工程施工承包合同书
编号：FS-DY-20698 工程施工承包合同书 承包方：(简称乙方) 为了确保本工程安全、优质、高速、低耗、顺利地按建设方合同工期提前完成施工任务，双方依照有关建筑工程承包条款和《经济合同法》、《建筑法》及其他相关法律、行政法规，本着公平、公正、自愿和诚信的原则，甲、乙双方就株洲环洲鼎盛服饰城钢筋制安施工事项协商一致、签定本合同，共同遵守以下各项条款。 一、承包范围： 甲方将株洲环洲鼎盛服饰城钢筋制安分项工程委托乙方施工。 二、承包方式、单价及内容: 1. 承包方式：包工不包料。 2. 承包单价：按建筑面积22.2元/m2计算。 3. 承包内容：按照施工图及设计变更，包安全、包质量、
包机械、包文明施工、包设备、场内材料运转，一次性包干、不存在另外签补计时工。塔吊、施工电梯由甲方负责，吊料和其他一切机械及加班自用的照明等均由乙方负责。 三、质量技术及要求： 严格按照设计图纸及国家现行施工规范及验收标准验收，为保证达到优质工程，各工程、土建与水、电要相互配合，各道工序严把安全、质量关，将安全质量放第一位。 四、安全： 1. 安全防范是本工程的重中之重，乙方必须遵守安全操作规程和项目部规定，做好安全防范、安全教育、确保安全施工，杜绝一切事故发生。 2. 乙方所造成的一切安全事故的责任及费用均由乙方承担。(不可抗力的在外)乙方负责购买班组人员的个人保险。 五、文明施工： 文明施工是安全的保证，施工中使用的材料及进场材料必须码堆整齐，用材必须合理，保证先计划后使用的原则，不准大材小用、长材短用及乱拿乱配，不准用电烧水、做饭。如经发现，每次罚款200元。
工程施工合同签订注意事项 建设工程施工合同订立过程中,通常要经过招标、投标、定标这几个过程，形成招标文件、投标文件、中标通知书三个主要文件。中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。依据《中华人民共和国招投标法》第四十六条:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。由此，我们可以看出,从合同法角度分析,招标文件是要约邀请、投标文件是要约、中标通知书是承诺,所以，依据合同法,中标通知书的发出就表示合同成立。但考虑我国传统观念,或招标文件中有“以签订正式合同书为合同成立”的约定,所以要十分注意建设工程施工合同的签订工作,维护自身权益，防范合同风险。 目前，发包人和承包人多采用由建设部与国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同(范本）》(GF-19９9-020１)签订施工合同，下面笔者拟从协议书、通用条款、专用条款三部分浅谈合同签订的注意事项。 第一部分协议书 《建设工程施工合同(范本)》(以下简称《施工合同》）由四部分组成，即协议书、通用条款、专用条款、附件。协议书作为《施工合同》第一部分，在整个合同中具有最高法律效力,签订其应注意以下几个方面： 一、合同主体 协议书中发包人、承包人应与中标通知书上所确认的招标人、中标人相吻合,更应注意其主体资格和履约能力。合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。 二、合同工期 合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同,并应在“开工日期”这一栏明确“以书面开工通知为准”的条款,以避免因发包人自身原因,致使承包人不能如期进场施工的被动局面和纠纷。 三、工程质量标准 工程质量标准应达到国家标准规定的合格标准，但发包人亦有在招标文件中提出更高要求,在签订此条款时，可以约定“合格,力争获奖”,以降低风险。 四、合同价款 此条款应是被发包人经招标程序确认的承包人投标报价,若合同为可调价格合同,在此处可注明“暂定”字样。 五、组成合同的文件
合同编号：ZP字号 安全施工协议 发包方（甲方）：江苏筑品建设有限公司 承包方（乙方）： 签订地点：江苏省镇江市 签订日期：二零一四年月日
甲方（全称）：江苏筑品建设有限公司 乙方（全称）： 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）及其它相关法律、法规，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。 第一条、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点：镇江市九华山路西侧，凤凰山路南侧 第二条、甲方的权利、责任和义务 1.贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2.及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3.要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4.建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5.对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 6.对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7.向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8.按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9.对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 第三条、乙方的权利、责任和义务
基坑支护工程劳务分包合同 发（总）包单位：（甲方）（以下简称甲方） 承（分）包单位：（乙方）（以下简称乙方） 经双方协商甲方将本基坑支护工程发包给乙方，为了明确工程内容和双方责任，本着互相协作，紧密合作，分工负责的原则，根据国家合同法条例规定和本工程的具体情况，一致商定以下合同条款，以共同遵守。 第一条工程概况： 工程名称： 建设地点： 第二条建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容： 本工程包括（按照施工图纸计算）： 1、锚索孔径为Φ150，工作内容：包括锚索加工、锚索钻孔、锚索设置、灌浆及张拉。 2、边坡斜坡喷浆。 3、锚杆。 第三条本合同所承包工程的工期定为个日历天，工期计算的起止时间是：年月日开工，年月日竣工。 在履约过程中，乙方按合同工期及甲方的总体进度，甲方有权根据总体计划调整乙方工期，乙方应服从甲方的调整，增加人员机械满足施工进度要求。因不可抗力因素或甲方责任，经甲、乙双方签证认可后，可调整工期。 第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第（一、二）项执行： （一）按照国家及省、市的有关规定执行。 （二）按照国家《现建筑施工规范大全》有关标准执行。 第五条承包方式及单价： 一、实行包工不包料：即机械、人工、包质量、包工期 1、锚索：每米单价：元/m（不含税金）。 2、喷浆：每平米斜坡单价元。 3、每条保底6米。 4、锚杆元。 第六条 1、乙方所有机械设备及人员进场费：无。 2、工程量计算方式：最终工程量以甲方和建设方、监理单位签认的工程量为准，工程总造价款按工程结算以实际发生工程量计算，单价不变。 3、付款方式：工程进度款按月支付，乙方应于每月
建设工程施工合同书样本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。 第二条工期 1、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。 2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。 2.1、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认; 2.2、双方书面确认的计划工期改变; 2.3、不可抗力因素。 第三条承包方式和造价 1、承包方式：包工包料(具体内容参见工程设备报价清单)。 2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。
第四条付款方式、结算方式 (一)付款方式 1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写)。(￥); 3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的65%，即人民币(大写)。(￥); (二)结算方式： 1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。 2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。 第五条材料供应 1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。 2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。 第六条甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。 2、按合同规定及时支付工程款项。
编号：_____________彩门工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等有关文件规定，结合本工程实际情况和甲方施工任务的需要，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立分项工程施工合作关系，经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：____________________________ 1.2工程地点：____________________________ 1.3工程内容：本合同1.1条工程的制作、安装、装饰等分项工程；工程质量负责人告示牌(一块)的制作、安装、装饰等。 1.5合同工期： 1.5.1开工日期自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止竣工，总工期_______日历天。乙方必须满足甲方提出的进度要求。 1.6工程质量等级： 1.6.1工程质量要求：以业主签发的相关文件中规定要求为工程质量标准为准，焊接、安装等工序作业必须符合国家相关质量要求，外观美观、大方，无粗糙焊接缝，彩布拼缝平滑。 1.7承包形式和合同价款： 1.7.1本工程以分项工程综合总价承包。综合承包总价包括：乙方完成工作内容发生的全部材料、劳务、机械费用、进出场费用、设备安装、质检、管理费、利润及临时设施、环境保护、安全防护、文明施工、保险等全部费用，以及所有责任、义务和一般风险。该综合单价已经充分考虑了各种价格上涨的不利因素，所以合同实施期间不论发生工、料、机的价格浮动或政策性变化，合同总价均不作调整，本合同工程总价为人民币____________元整。 第二条技术交底与竣工验收 2.1甲方向乙方提供施工图___份，并组织双方技术人员、现场负责人进行现场踏勘、放线和技术交底。 2.2乙方应严格按照技术交底、施工设计图纸组织施工；应自觉服从甲方技术人员、现场管理人员的管理，但不排除乙方对工程所承担的责任。 2.3乙方在施工过程，应按业主、监理及甲方关于报检程序的要求，在每道工序完成后，先自检，自检合格后报甲方、监理、业主检验。对检验中发现的不合格工程，乙方应按要求返工并承担费用。 第三条材料供应及制作要求 3.1本工程所用材料由乙方负责自行采购，必须保证材料的质量。其中立柱全部采用为___毫米*___毫米___毫米角钢焊接、横梁两端及前后两个立面水平方向分别使用三根___毫米*___毫米
东风水库施工安全协议书 建设单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）工程名称：工程 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 安全用电 1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。 2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。 3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。
编号：_____________深基坑支护专业分包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
总承包方：（以下简称：甲方） 专业分包方：（以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，就深基坑支护工程，为明确各方责任，保障各方的权益义务，经友好协商达成一致签订本合同。 一、工程概况： 1.工程名称：深基坑支护工程 2.工程地点： 二、承包方式及范围： 1.本基坑支护工程承包方式：乙方承包范围内合同总价包干方式。 2.乙方承包范围：按设计研究院提供的武汉市深基坑专家组审核通过的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务，主要承包范围包括支护桩、锁口梁、挂网喷射砼、喷锚施工、钢支撑安装及拆除外运、坡顶排水沟、钢支撑拆除前的换撑工作、支护桩轴线附近清理旧建筑物基础工作。（钢支撑及换撑的钢材为周转性材料，拆除后归乙方所有） 3.支护设计图纸中的土方挖运、基底排水沟施工、基坑周围围墙拆除及增设轻质围墙工作、迁移场区内影响支护施工的市政排水管网工作、坡顶排水沟之外的地面硬化工作及基坑监测工作均不在本合同中乙方承包范围内。 三、合同价款及支付方式： 1.支护工程合同总价包干价（含税）：人民币：。 2.本支护工程合同价款含乙方应交的税费（并向甲方提供正规发票），不包括甲方的总包管理费在内。 3.支付方式： （1）基坑土方开挖至基底（除车道余土外），甲方向乙方支付合同总价80%的工程款。 （2）基坑土方回填完成一月内，甲方向乙方一次性付清余款。如结算价有变更，乙方应向甲方提供完整的结算资料，经甲方审核后付清工程尾款。 （3）若乙方施工过程中，因非乙方原因导致工程停工二个月，则甲方应在一个月内向乙方一次性付清已施工工程款，乙方撤场。 四、工程工期： 1.基坑支护工期
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程施工合同书通用范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
签订合同双方： 建设单位：________________，以下简称甲方 施工单位：________________，以下简称乙方 为明确甲乙方双在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称： 二、国家(或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照，计划任务书，初步设计、总概算等文件号。 三、工程编号：________________。 四、工程地点：________________。 五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表略)。 六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币元(各单项工程造价详见工程项目一览表略)。 第二条工程期限 本合同全部工程____年____月____日开工至____年____月____日竣工(各单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表略)。 在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者; 三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
建设工程施工合同 第一部分合同协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：工程。 2.工程地点：河南省新郑市。 3.工程内容：施工图纸及工程量清单范围内全部内容。 4.工程承包范围：施工图纸及工程量清单范围内全部内容。 二、合同工期 开工日期：年月日。 竣工日期：年月日。 工期总日历天数：日历天；工期总日历天数与根据前述开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家现行施工验收规范合格标准。适用于工程的验收标准包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，以高者为准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：固定总价人民币（大写）： ￥元，工程结束后，乙方应得工程款以甲方最终审计结算为准。 其中：该合同价包含但不限于安全文明施工费、材料和工程设备费、住宿、质量工期、一切险和第三者责任险、有关政府部
门验收通过、维护、移交、组织实施工作和资料整理、施工风险、质量保修期保修、管理费和利润税金等一切费用。 合同价格形式：固定单价合同±设计变更±现场签证。 例外情形是否适用：。 例外情形：承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准价格（即新郑市每季度发布的材料信息价）的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5﹪时，其超过部分据实调整。 合同价款支付 工程完成至并经甲方验收合格后，支付合同总价款的%；工程完成至并经甲方验收合格后，支付合同总价款的%；工程完工并经甲方验收合格后，付至合同总价款的%；经审计决算完成审定后，付至合同总价款的95%，质保期满后余款一次性付清。 承包方指定的收款账户基本信息如下 开户行： 户名： 卡号： 发包人付款前，承包人必须提供与付款金额一致的且符合发包人要求的发票。 六、双方责任 （一）甲方责任 1、协助提供施工用水、用电联接点；安排施工进度及协助乙方于相关方的关系。 2、组织人员对工程竣工进行验收，按照合同约定支付工程进度款；以及办理工程结算。 3、提供施工方所需要的条件，负责提交与工程相关的各类基础性资料、施工图纸等。 4、发包人代表：；身份证号：；职务：；联系电话：。发包人更换发包
发包单位（以下简称甲方）： 承包单位（以下简称乙方）： 工程名称： 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46-88）、《建筑施工安全检查标准》（jgj59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务：
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 6、乙方必须确保所有进场的人员，年满18岁且身体健康。老、弱、病、残、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生的一切后果均由乙方承担，甲方不承担任何责任。 三、安全用电 1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。 2、保证b级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。 3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。 4、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。 5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。 四、机电设备使用 1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明，否则，不得投入使用。
项目基坑支护工程施工合同 甲方： 乙方： 签署日期: 年月日
发包人（甲方）: 法定代表人：职务: 注册号: 注册地址： 办公地址（通信地址）： 电话： 传真： 邮政编码： 承包人（乙方）: 法定代表人：职务: 注册号: 注册地址： 办公地址（通信地址）： 电话： 传真： 邮政编码： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，甲方委托乙方承包项目基坑支护工程。经充分共同协商，甲方乙方就项目基坑支护事宜，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条本工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点： 第二条本工程承包范围 2.1 本工程内容及承包范围： 按照经甲方确认的基坑支护及土石方开挖施工图纸及施工方案规定的工程内容（主要包括且并不限于：混凝土冲孔灌注桩施工、冲孔桩(空桩) 施工、大直径搅拌桩施工、压钢管施 工、砖砌集水井和砖砌排水沟施工、凿桩头基坑抽水、排水、及土石方开挖运输、基坑监测、桩检测，施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护等）进行施工及双方约定的其他工作（并详见工程量清单及图纸）。（注：根据具体项目填写） 2.2乙方负责办理证并缴纳相关费用，办理中标手续并承担相关费用。(注：根据具体项目填写) 第三条合同工期 3.1 施工工期 3.1.1 开工日期：年月日 3.1.2 竣工日期：年月日 3.1.3 本工程工期为个日历天。 3.1.4 开工日期如有变化，以甲方书面通知为准。 3.1.5 竣工日期为本合同约定工程经甲方、乙方、监理、设计及相关单位共同验收合格之日，
如需行业主管部门验收的，该部门出具验收合格证书或验收合格备案之日为竣工日期。 3.2 乙方施工进度应符合甲方及各总包单位进度计划要求，除双方另有约定外，不得以无法如期完成进度为由提出额外要求。 3.3 因甲方原因导致开工日期延误，则合同工期相应顺延。乙方同意不再向甲方要求支付由此产生的一切费用。 3.4 工期延误：本合同约定工期，系经乙方充分考虑工程建设施工中可能出现的各种情况后确定的，除以下情况外，工期不予延长: 3.4.1 不可抗力； 3.4.2 甲方书面同意工期相应顺延的其它情况。 第四条合同价款及结算方式： 4.1本合同工程总价款为人民币元整。 4.2本合同采取如下第条约定的计价方式： 4.2.1固定总价计价方式 4.2.1.1本工程固定总价包含以下内容： 4.2.1.2除甲方与监理共同确认的设计变更、洽商费用，绝对值10000元（含10000元）以内，工程费用不予调整。（注：根据具体项目填写） 4.2.1.2如出现上述合同价格调整之情形，合同价格调整之单位均以附件中确定的固定综合单价为计算依据。 4.2.2固定单价计价方式